VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(tervezet)
amely létrejött
egyrészről: Biatorbágy Város Önkormányzata
Székhely: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A Államháztartási azonosító: ......................................
Adószám: ...............................................
Fizetési számlaszám: .............-.............-.............
Képviselő: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
mint építtető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről: …………………………………………….
Székhely: …………………………………
Értesítési cím: ………………………………………………….
Cégjegyzékszám: Cg. ..-…-…………………………..
Regisztrációs szám: …………………………
Adószám: …………………-…-… Fizetési számlaszám: ……..-……..-……..
Képviseletében eljár: ……………………
e-mail: …………@……………..
mint fővállalkozó kivitelező (a továbbiakban: Vállalkozó)
1. Bevezető
1.1. A Felek megállapítják, hogy a jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett
„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz- elvezetés javítási és felújítási, munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Vállalkozó a közbeszerzési eljáráson a 2018. év ………….. hó … napján kelt ajánlatával elnyerte az ajánlatételi felhívásban meghatározott feladat kivitelezésének jogát Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018.( ) határozata alapján.
2. A szerződés tárgya és tartalma
2.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig a jelen szerződés szerint elvállalja Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában és kezelésében lévő utak, járdák és csapadékvíz-elvezető csatornák javítását és felújítását a Megrendelő által összeállított egyedi, eseti megrendelés és közös helyszínfelmérés alapján (részfeladat).
2.2. A Feladat-meghatározás a Jelen szerződés 2. sz. melléklete
3. A Vállalkozó kötelezettségei:
3.2. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a szerződés szerinti feladatok teljesítését, vagy határidőre történő elvégzését befolyásolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. Vállalkozó köteles munkáját az időjárási és egyéb külső körülményekre is tekintettel olyan gondosan megszervezni, hogy minden előrelátható akadály időben megszűntethető legyen. Az akadályközlés ténye önmagában nem eredményezi a teljesítési határidő meghosszabbítását, illetve a Vállalkozó szerződéssel kapcsolatos kötelezettségeinek módosulását.
3.3. Vállalkozó az ajánlatában vállalt kötelezettségére is tekintettel és a Megrendelő utasításai szerint köteles gondoskodni a forgalom szükség szerinti eltereléséről, korlátozásról, továbbá a lakosság ésszerű időben történő tájékoztatásáról. Vállalkozó köteles szerződéses feladatait úgy teljesíteni, hogy a felújítási munkák végzése csak a legszükségesebb mértékű korlátozást, illetve fennakadást okozza.
3.4. Vállalkozó köteles az elvégzett munka minőségét tanúsítani. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a …számú mellékletben (műszaki leírásban, tervdokumentációban, árajánlatban) meghatározott típusú és minőségű anyagokat épít be, továbbá a megfelelőség igazolásához szükséges, minőségi tanúsítványokat az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletelőírtaknak megfelelően szerzi be, és legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadja a Megrendelőnek. Az esetleges idegen nyelvű tanúsítványokhoz magyar nyelvű fordítást köteles csatolni a vállalkozó.
3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hegy a Megrendelő arra jogosult képviselői, és a Megrendelő által meghatalmazottak és a jogszabályok rendelkezései szerint ellenőrzésre jogosultak a munkavégzést bármikor ellenőrizhetik, megvizsgálhatják az előkészítés alatt álló, vagy beépítendő anyagokat, termékeket és berendezéseket. Amennyiben az anyagok, termékek előállítása nem a vállalkozó érdekkörében történik, a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott ellenőrzéseket illetve vizsgálatokat elvégezhesse. A Vállalkozó nem hivatkozhat a Megrendelő ellenőrzéseire, a Megrendelő által végzett ellenőrzések nem mentesítik Vállalkozót a szerződés szerinti kötelezettségei alól.
3.7. Amennyiben a Megrendelő által folytatott ellenőrzés azt tárja fel, hogy a munkavégzés, vagy a Vállalkozó által felhasználni, beépíteni kívánt anyagok nem felelnek meg a jelen szerződésben foglaltaknak, a Megrendelő az erről készült feljegyzés megküldésével utasíthatja a Vállalkozót a hiányzó feltételek pótlására, a hibás munkarész kijavítására, vagy újbóli elvégzésére, de meg is tilthatja a nem megfelelő anyagok, termékek felhasználását. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő utasításának az átadás-átvételi
eljárásig, vagy az adott munkarész ezt megelőző eltakarásáig nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hibás teljesítésből eredő jogait gyakorolni.
3.8. A Vállalkozó maga is köteles a jogszabályok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az ezzel kapcsolatos intézkedéseket az építési naplóban rögzíteni.
3.9. Vállalkozó köteles a munka befejezése után haladéktalanul gondoskodni a hulladék és szennyeződés jogszabályban meghatározott kezeléséről, elszállításáról, illetve eltakarításáról, munkagépek eszközök elszállításról és az eredeti forgalmi rend visszaállításáról.
3.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. Vállalkozó köteles gondoskodni az állag-. a baleset- és a vagyonbiztonságról, és az általa okozott károk helyreállításáról.
3.11. Vállalkozó csak biztonságtechnikailag kifogástalan gépeket üzemeltethet, amelyek zajkibocsátási értékei nem haladják meg a hatályos rendelkezések szerinti zajkibocsátási határértéket.
3.12. Amennyiben a szerződés teljesítése során olyan minőségi, illetve műszaki tartalmat érintő kérdés merül fel, amelyet a Felek sem a szerződésben, sem más dokumentumban nem rögzítettek, akkor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt haladéktalanul írásban tájékoztatni, majd a kapott utasításnak megfelelően köteles eljárni.
3.13.Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő szerkezetek (beépítésre kerülő rétegek) végleges eltakarása előtt tájékoztatni a Megrendelőt és műszaki ellenőrét, aki köteles annak megfelelőségét az építési naplóban rögzítetten igazolni. Az egyes szerkezetek, rétegek végleges eltakarása kizárólag a Megrendelő és műszaki ellenőre elfogadó nyilatkozatát követően végezhető el.
A munkarészek minőségét a Vállalkozónak tanúsítania kell. Az előírt minőség elérése a továbbépítés feltétele. A Vállalkozó a Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről legalább 1 munkanappal korábban telefonon és egyéb elektronikus úton is köteles értesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő utasítást adhat bármely, már elvégzett munka feltárására ás vizsgálatára, amelyet úgy takart el a Vállalkozó, hogy a fenti rendelkezést figyelmen kívül hagyta. Ilyen esetekben a feltárás költsége a Vállalkozót terheli. Ha vitás az eltakarással kapcsolatos felelősség, a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás költségét ebben az esetben az a fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt.
Tervezői, vagy jogszabályi előírások megsértésének vélelme esetén a kiegészítő vizsgálatok költségét, ha az eltérés megállapítást nyer, a vállalkozó téríti meg.
3.14. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkaterület birtokában a kivitelezés megkezdésének feltétele a burkolatbontási engedélyben és a forgalomtechnikai tervben foglaltak betartása. Ennek megfelelően a munkaterületen a közterületi rendért a munkaterület környezetében élők balesetmentes és zavartalan életkörülményeinek biztosításáért a Vállalkozó felelős.
3.15. A Vállalkozó köteles a munka- és felvonulási területet tisztán tartani, a tevékenységéből származó hulladékot, törmeléket folyamatosan összegyűjteni ás elszállítani. Amennyiben a Vállalkozó ezt a kötelezettségét a Megrendelő arra jogosult
képviselőjének írásbeli felszólítását követő 24 órán belül sem teljesíti, a Megrendelő jogosult a takarítást a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
3.16. A Vállalkozó a kivitelezés során keletkezett károkért felelősséggel tartozik. Az esetleges rongálódásokból eredő hibák kijavítása a Vállalkozó feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni. Ha az építkezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett építmények helyezkednek el, a Vállalkozó köteles állagfelvételt készíttetni, és annak egy példányát Megrendelőnek a munkák megkezdése előtt átadni. Vállalkozó a kizárólag a közbeszerzési ajánlati dokumentációjában megnevezett alvállalkozók foglalkoztatásra jogosult.
3.17. A munkaterület elkorlátozása, előrejelzése, kivilágítása és a forgalomkorlátozások jelzése a rendőrség és az útinformációs szolgálatok előzetes értesítése a Vállalkozó feladata.
3.18. A jelen szerződésben foglalt kötelezettségeket a Vállalkozónak kell teljesítenie. A Vállalkozó teljesítésében alvállalkozók működhetnek közre. A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és az a szakember, amely, illetőleg aki a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, kivéve a Kbt. 128. § (3) bekezdésében meghatározott esetet. A Vállalkozó az alvállalkozók Megrendelő felé történő bejelentése tekintetében a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdése szerint köteles eljárni. A Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókért úgy felel, mintha maga tevékenykedett volna.
A Vállalkozó köteles az alvállalkozóit határidőben, a vonatkozó szerződések rendelkezéseinek megfelelően fizetni.
A Vállalkozó az alvállalkozó igénybevételét megelőzően 8 nappal írásban köteles közölni a Megrendelővel az alvállalkozó nevét, címét és képviselőjének nevét. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek az alvállalkozó írásos nyilatkozatát, melyben kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel nem áll jogviszonyban és a Megrendelővel szemben semmilyen igénnyel nem élhet. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Munka eredményeképpen létrejövő minden dolgon, beépítésre került anyagon, elemen, szerkezeten nem keletkezik tulajdonjoga az alvállalkozónak és tulajdoni igényt sem támaszthat.
A Megrendelő az alvállalkozók személyével kapcsolatosan, a Vállalkozótól átvett értesítés kézhezvételétől számított 4 napon belül véleményezéssel élhet. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő írásban előterjesztett indokolt kérelmére kizárja az alvállalkozók közül azt, amellyel szemben a Megrendelő kifogással élt. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő részére nem adja át az alvállalkozó jelen pontban nevezett nyilatkozatát, úgy azon alvállalkozó igénybevételére nem jogosult.
Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót a Megrendelő felhívása ellenére nem zárja ki, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó esedékes számlájának kifizetését az alvállalkozó kizárásáig felfüggeszteni. Az alvállalkozó kizárása miatt a Vállalkozó többletköltség- vagy díj igénnyel nem léphet fel. A Vállalkozó a jelen pontban foglaltakat köteles az alvállalkozójával kötött (kötendő) szerződésében megfelelően alkalmazni.
Amennyiben a teljesítésből kizárt alvállalkozó olyan, a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet, melynek kapacitásaira, illetőleg erőforrásaira a Vállalkozó nyertes ajánlatában az alkalmasság igazolása érdekében támaszkodott, akkor a Vállalkozó köteles a kizárt, vagy bármely más okból a teljesítésben való részvételét véglegesen befejező alvállalkozót olyan új alvállalkozóval helyettesíteni, aki a távozó alvállalkozóval azonosan rendelkezik a Vállalkozó által igénybe vett alkalmassági kritériumokkal. Ez alól a Vállalkozó csak abban az esetben mentesül, ha időközben ő maga is alkalmassá válik ezen alkalmassági kritériumok igazolására.
A Vállalkozónak a Kbt. 55. § (7) bekezdése szerinti alvállalkozó elbocsátása esetén az ajánlatában benyújtott dokumentumokkal azonos módon kell bizonyítania, hogy a szerződés teljesítésére – akár az új alvállalkozó, akár saját alkalmassága révén – továbbra is alkalmas.
A Vállalkozó az alvállalkozójával kötendő szerződés aláírása előtt jogosult a Megrendelőtől írásbeli nyilatkozatot kérni arra vonatkozóan, hogy az alvállalkozó személyével kapcsolatban a Megrendelőnek van-e kifogása. A nyilatkozatot a Megrendelő az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles megtenni. Ha a Megrendelő nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az alvállalkozóval szemben nincs kifogása.
4. A Megrendelő kötelezettségei
4.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó számára minden szükséges tájékoztatást, tervdokumentációt, adatot és segítséget megadni ahhoz, hogy a kivitelezési munkák az adott eseti megrendeléseknek megfelelő módon és időben elvégezhetőek legyenek.
4.2. A munkaterületeket a Megrendelő az adott eseti megrendelés alapján a Vállalkozóval egyeztetett módon köteles átadni. A Vállalkozó köteles a felajánlott, egyes részmunkaterületek átvételére is. A felvonulási területek, és anyaglerakó-helyek biztosítása ezt követően a Vállalkozó feladata.
4.3. Megrendelő vállalja, hogy a munkavégzéshez szükséges útvonal-, behajtási- és közterület foglalási engedélyeket a Megrendelő polgármesteri hivatalának Műszaki Osztályán – Vállalkozó által benyújtott - benyújtott kérelmek alapján soron kívül díjmentesen kiállítja.
5. Teljesítési határidő, műszaki átadás-átvétel
5.1. A Vállalkozó az adott eseti megrendelés szerinti kivitelezési munkát a munkaterület átvételétől számítottan a közös helyszíni felmérés során egyeztetettek szerinti határidőben köteles hiánytalanul, és hibátlanul elvégezni, az ütemtervben meghatározottak szerint befejezni, és a Megrendelőnek átvételre felajánlani. A jelen szerződés teljesítettnek tekintendő, ha az összesített szerződéses nettó ellenérték eléri a 300.000.000,- Ft összeget
5.2. A Vállalkozó az elkészült munkát, munkarészeket köteles írásban haladéktalanul készre jelenteni és a Megrendelő számára két példányban dokumentálni. Az átvételről szóló értesítéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
a) a hatályos jogszabályok által előírt megfelelőség-igazolási bizonylatokat vagy nyilatkozatokat,
b) a megvalósult állapotokat feltüntető rajzokat, ábrákat, dokumentumokat,
c) a megrendelő által igazolt felmérési, adott estben építési naplót,
d) kivitelezői-, felelős műszaki vetetői nyilatkozatokat.
5.3. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében köteles az eseti szerződések vállalt munkák teljes körű befejezését a Megrendelőnek készre jelenteni, a Megrendelő a készre jelentés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül köteles megkezdeni a műszaki átadás-átvételi eljárást, amelynek során a Megrendelő a műszaki ellenőr közreműködését is igénybe veszi.
5.4. A Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárás során felfedezett hibákat, az elkészült munkák minőségével kapcsolatos észrevételeit, továbbá az ezek vonatkozásában érvényesíteni kívánt szavatossági igényeit a 3.17. pontban meghatározottak szerint rögzíteni. A Megrendelő a feladat részét képező munkák átvételét megtagadhatja 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban Ptk.) meghatározott korlátozásokkal, illetve jogfenntartással élhet.
5.5. A Felek rögzítik, hogy az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: Felek 10. pontban meghatározott közreműködői
5.6. Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles a jelen szerződés szerinti hibaelhárítási határidőn belül megszüntetni. A Megrendelő a kivitelezés során észlelt és jelzett hibás teljesítés kijavításig a vállalkozói díj fizetésével nem esik késedelembe.
5.7. Utólag felmerülő munkák elvégzésére vonatkozó igényt csak külön megrendelés alapján, a Megrendelőnek a jelen szerződés aláírására jogosult képviselője támaszthat.
5.8. A Megrendelő az eseti megbízásban írhatja elő hogy az átadás-átvételi eljárás lezárásától számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárásra sor kerül-e A Megrendelő az utó-felülvizsgálati eljárás időpontjáról köteles a Vállalkozót legalább 10 nappal korábban értesíteni.
5.9. Az utó-felülvizsgálati eljárásban a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel az észlelt hibákról, hiányosságokról. A Vállalkozó a hibajegyzékben foglalt hiányosságokat köteles szerződés szerinti hibaelhárítási határidőn belül megszüntetni.
6. A vállalkozói díj és a fizetési feltételek
6.1. A vállalkozói díj teljesítmény arányos egységárakat a jelen szerződés 1. sz. melléklete az Egységárgyűjtemény tartalmazza. Amennyiben olyan munkanem elvégzése válik szükségessé, aminek nincs elfogadott egységára, a munkanem egységáráról a felek a Megrendelő műszaki ellenőrének bevonásával megállapodnak.
6.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 6.1. pontja szerinti vállalkozói díj rögzített összeg.
Az egységáraknak tartalmaznia kell többek között az anyagárat, a munkabéreket és járulékait, a teljesítéshez szükséges létesítmények, felvonulások költségeit, a munkaterület őrzési, a munkák megóvási költségét is.
6.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a fentieken kívül magába foglalja a közterületen és a szomszédos épületekben esetlegesen okozott károk helyreállítási költségét, a munkákhoz szükséges vizsgálatokat, a szakfelügyeleti díjakat és a többletmunkák költségét.
6.4. Ha az eseti szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja a Megrendelő az általa az eseti szerződésben meghatározott kivitelezési részfeladatok (útszakasz, utca, vagy több utca) elszámolható összege 5 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését biztosítja, a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint.
Az előleg jóváírása az adott részfeladat végszámlájából történik. Az előleget a Megrendelő az előlegbekérő alapján fizeti ki a Vállalkozónak, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, de az Előleg előbb is kifizethető. A Megrendelő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. A Vállalkozó köteles az előlegről a számlát kiállítani. Az Előleg a végszámlában kerül elszámolásra
6.5. Az egyes eseti megrendelés szerinti munkarészek kivitelezési munkáinak befejezését és átvételét követően a Megrendelő részszámla (a jelen szerződés keret-megállapodásos jellegéből adódóan részszámla, de a részfeladat szempontjából végszámla) benyújtására lehetőséget biztosít.
6.6. A Vállalkozó számlája csak a már elkészült munkát tartalmazhatja. A teljesítési igazolást kiadására csak akkor kerülhet sor, ha a Vállalkozó az esetlegesen felmerült és elrendelt pótmunkákat, többletmunkákat, valamint az esetleges minőségi hibák, hiányosságok kijavítását is elvégezte.
6.7. Számlázásra a Vállalkozó akkor jogosult, ha a Megrendelő a munkát a műszaki ellenőr javaslata alapján teljesítésigazolással átvette. A számla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról készült, és a hiánytalan átvételt igazoló jegyzőkönyv mindkét fél által aláírt példányának a számlához csatolása.
A Vállalkozó – a szerződés keret-megállapodásos jellegére tekintettel - részszámlázásra jogosult. A részszámla, mely az esetenként megrendelt munkák sikeres műszaki átadás átvételi eljárást követően kiállított számla – a Megrendelő által meghatározott és esetenként megrendelt részfeladat(ok) fentiekben meghatározott átvételi eljárás lezárását és az igazolt teljesítését követően nyújthat be a Vállalkozó, havonta egy alkalommal a tárgy hó utolsó munkanapjáig.
A tárgyhóban elvégzett és teljesítésigazolással igazolt, esetenként (akár több eseti megrendeléssel) megrendelt munkák díját egy összevont számlában kell a Vállalkozónak a fentiek szerint benyújtania.
6.8. Ha a Megrendelő a számlát, vagy annak egy részét kifogásolja, akkor az erről szóló értesítést követően a Vállalkozó köteles haladéktalanul új számlát kibocsátani a nem vitatott tételekről. A vitatott tételekről a Megrendelő és a Vállalkozó egyeztetni köteles.
6.9. A számlák ellenértékét a Megrendelő az igazolt szerződésszerű (eseti) teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1)-(7) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerint, a Vállalkozó
…………….………………… Pénzügyi intézménynél vezetett ……….-……….-……..
számlára történő átutalással. A számla fizetési határideje 30 nap, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A számla kiállításának alapja a Megbízó által kiállított teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy a Vállalkozó a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napon belül történik.
A teljesítést a Megrendelő műszaki ellenőre ellenőrzi. A Megrendelő által kiállított teljesítés-igazolás a számlák mellékletét képezi. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát kiállítani.
Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint történik.
6.10. A Felek a számlázás, illetve a teljesítésigazolás kapcsán kötelesek fokozottan együtt működni.
7. A szerződésszegés és következményei
7.1. A Vállalkozó szerződésszegést követ el, ha
a) nem- vagy késedelmesen teljesít,
b) hibásan teljesít,
c) a jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős.
7.2. A Megrendelő szerződésszegést követ el, ha
a) késedelmesen adja meg a Vállalkozó számára a szükséges tájékoztatást, adatot és segítséget, amely a kivitelezési munkák részletes ütemtervének összeállításához szükséges,
b) a jelen szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Megrendelő felelős.
7.3. Nem szerződésszerű, késedelmes, vagy hibás teljesítés esetén a Vállalkozó a késedelem, vagy a hibás teljesítés kijavításának időtartamára adott részfeladat (útszakasz, utca, vagy több utca) előzetesen meghatározott (becsült) vállalkozási díj (ÁFA nélkül számított ellenértékének 1 %/ nap összeget köteles megfizetni kötbérként a Megrendelőnek.
A kötbér összegét a Megrendelő a kifizetésre kerülő számla összegébe a Ptk. szerint beszámíthatja, a számla összegét a kötbér összegével csökkentheti. A Megrendelő a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint jár el.
A kötbér maximális értéke a napi kötbér húszszorosa. Ha a késedelem, vagy a hibás teljesítés esetén a kijavításának időtartama meghaladja 20 napot, a Megrendelő az adott estei szerződést meghiúsultnak tekintheti.
7.4. A megrendelői késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
7.5. Nem teljesítés, illetőleg meghiúsulás esetén a kötbér mértéke az eseti megrendelések nettó díja 20 %-a, amelyet a Vállalkozó a Megrendelő kötbérszámlájának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles a Megrendelő számlájára átutalni.
Ha az eseti szerződések teljesítése során három alkalommal meghiúsulás áll be, akkor a Megrendelő a jelen keretszerződést meghiúsultnak tekinti és a keretmegállapodás szerint még nem teljesített a nettó keretösszeg 25 %-a, de legalább 10.000.000,- Ft összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
8. Szavatosság, jótállás
8.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt munkákra az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM– IpM–KM–MÉM–KVM rendelet szerinti illetve fenti rendelet hatálya alá nem tartozó munkákra a jogszabályban meghatározott alkalmassági időtartammal azonos időtartamara szavatosságot vállal. A szavatosság kezdő időpontja az átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásától kezdődik.
8.2. A Vállalkozó a jótállási ás szavatossági kötelezettsége teljesítése során köteles a hibajavítást a bejelentéstől számított három munkanapon belül megkezdeni és a bejelentéstől számított tizenöt naptári napon belül befejezni.
8.3. A Vállalkozó köteles a más gyártók által vállalt, és a 8.1. pontban meghatározottnál kedvezőbb mértékű jótállást köteles a Megrendelő részére továbbadni.
8.4. A Vállalkozót a jelen szerződés teljesítése során az útfelújítási munkákra hónap
időtartamra, a szilárd burkolatú utak kátyúzása …… hónap jótállást vállal. A jótállási időszak kezdő időpontja az eredményes Műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontja.
8.5. Megrendelő a végszámlából jóteljesítési garancia címén – az eseti szerződésekben megállapított jótállási időtartam idejére - 3,5% óvadékot tart vissza.
9. A szerződés módosításával, megszűnésével kapcsolatos rendelkezések
9.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Xxxxx közös megegyezése alapján kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges.
9.2. Jelen Szerződés a Munka szerződésszerű teljesítésével, illetve azonnali hatályú felmondással, elállással, közös megegyezéssel szűnik meg. Azok, a jelen Szerződés alapján fennálló jogok és kötelezettségek, amelyeknek természetüknél fogva továbbra is fenn kell maradniuk, különös tekintettel a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezésekre, a jelen Szerződés megszűnését követően is hatályban maradnak. Megszűnik továbbá a szerződés a Megrendelő rendes felmondása esetén, melyre Megrendelő indokolás nélkül, harminc (30) napos felmondási idő betartásával jogosult.
9.3. Jelen Szerződést részben,- vagy egészben bármelyik fél írásban, azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a Szerződéstől részben,- vagy egészben az érdekmúlás bizonyítása nélkül elállhat a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén.
9.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megrendelő részéről különösen:
a) ha önhibájából a Munkák elvégzéséhez szükséges iratokat, egyéb dokumentumokat, információkat Vállalkozó felhívása ellenére sem, vagy kétséget kizáróan valótlan tartalommal szolgáltatja, a helyszínt Vállalkozó részére nem biztosítja,
b) ha Megrendelő a vállalkozási díj fizetésével több, mint 60 napos késedelembe esik.
9.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, Vállalkozó részéről különösen:
a) ha a Megrendelő részére határidőre vállalt Xxxxx elvégzésével önhibájából késedelembe esik, és azt Megrendelő írásbeli felhívása ellenére sem pótolja haladéktalanul,
b) ha a jelen Szerződés szerinti együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, és ezzel veszélyezteti a jelen Szerződés szerinti Munkák határidőre történő teljesítését,
c) ha a jelen Szerződés szerinti feladatokat nem a műszaki leírásban meghatározottak szerinti minőségben végzi el,
d) ha a Vállalkozó bármely, jelen Szerződésben foglalt nyilatkozata valótlannak bizonyul,
e) ha a jelen Szerződésben részletezett titoktartási kötelezettségét megszegi,
f) amennyiben a hiba kijavítása a kifogás a műszaki leírásban megjelölt határidőktől, póthatáridő tűzése esetén a póthatáridőtől eltér,
g) amennyiben a kötbér eléri a maximumot,
h) Vállalkozóval szemben a jelen Szerződés megkötésére lefolytatott közbeszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásában meghatározott kizáró okok valamelyike jelen Szerződés teljesítése során bekövetkezik,
i) Szerződésben rögzített Munkák végrehajtását indokolatlanul abbahagyja és a Megrendelőnek a további teljesítés nem áll az érdekében.
9.6. A Kbt. 143. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetben a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.
9.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.
9.8. A szerződést a felek rendes felmondással nem mondhatják fel.
9.9. Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a Szerződéstől elállni, abban az esetben, ha a másik Fél ellen jogerős bírósági határozat alapján csőd-, felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban, vagy egyéb módon megállapíthatóan fizetésképtelenné válik.
9.10. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt valószínűsíthető, hogy a Vállalkozó a Munkát csak számottevő (20 munkanapot meghaladó) késéssel tudja elvégezni, a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni, a szerződésszegésre vonatkozó szabályok alkalmazása (így különösen a Munka más vállalkozóval való elvégeztetése költségeinek érvényesítése) mellett.
9.11. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. Vállalkozó a felmondás, vagy az elállás általa vagy vele történt közlését követően haladéktalanul köteles a Munkaterületről levonulni, és azt (valamint az anyag- és törmelékszállítási útvonalakat) megtisztított állapotban átadni.
9.12. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptk-ban meghatározott keretek között egymással elszámolni.
9.13. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a Szerződést felmondhatja.
9.14. Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés).
9.15. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett Munkák ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére.
10. A Felek közreműködői
10.1. A megrendelő teljesítésigazolásának kiállítására jogosult: Xxxxxxx Xxxxxx – polgármester
Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A. Telefon: x00 00000000
Telefax: x00 00000000
e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx,
10.2. A megrendelő kapcsolattartója: A Műszaki Osztály vezetője.
Értesítési cím: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A. Telefon: x00 00000000
Telefax: x00 00000000
e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx,
10.3. A Vállalkozó kapcsolattartója: Név:
Értesítési cím:
Telefon/fax:
e-mail:
10.4. A Megrendelő műszaki ellenőre:
A Megrendelő építési ellenőrének nevét, adatait a Megrendelő az eseti szerződésekben alkalmanként rögzíti.
10.5. Vállalkozó felelős műszaki vezetője (szintén megadható az eseti szerződésekben): Név:
Értesítési cím:
Telefon/fax:
e-mail:
11. Egyéb rendelkezések
11.1. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a jelen szerződés aláírásával megadja a visszavonhatatlan meghatalmazását (felhatalmazását) arra vonatkozóan, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül
11.2. Ha a Megrendelő a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadja (ideértve azt is, ha az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírja), a szerződésszegésből eredő igényeit - akár kifejezett jogfenntartás hiányában - később is jogosult érvényesíteni.
11.3. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a szerződés teljesítése során alvállalkozót vegyen igénybe.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során csak érvényes munkavállalási engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy munkavégzést ne folytasson az, aki nem rendelkezik a jogszabályok által előírt munkaszerződéssel, illetve munkavállalási vagy tartózkodási engedéllyel, továbbá munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban nem részesült.
11.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezési munkák teljes időtartamában a saját munkavállalóival kapcsolatos minden munkavédelmi kötelezettségének eleget tesz a munkavédelemről szóló jogszabályokban és biztonsági szabályzatokban, valamint az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EüM együttes rendeletben foglalt rendelkezéseknek. A tevékenység végzéséhez szükséges a jogszabályokban meghatározott egyéni védőeszközök biztosítása a Vállalkozó kötelessége.
11.5. A Vállalkozó a szerződés teljes tartama alatt köteles a munkavállalóira vonatkozóan olyan munkahelyi baleset, és rokkantságbiztosítást kötni, amely bármely munkavállalójának, bármely követelését fedezi. A Vállalkozó köteles erre az alvállalkozói figyelmét felhívni. Vállalkozó helyszínen dolgozó műszaki vezetője felelős a munkabiztonsági szabályok betartatásáért, folyamatos ellenőrzéséért. A Vállalkozó az alkalmazottait érő minden munkabalesetet saját hatáskörben köteles bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartani.
11.6. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:
a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)– kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.
11.7. A munkabiztonsági szabályok ismertetése, rendszeres munkavédelmi oktatások megtartása a Vállalkozó feladata, melyet saját költségén köteles elvégezni, és azt
minden esetben dokumentálnia kell. A Megrendelő képviselője, előzetes bejelentés nélkül is jogosult a dokumentumok megtekintésére. A munkaeszközök biztonságos állapotának fenntartása, annak folyamatos ellenőrzése a Vállalkozó feladata.
11.8. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglaltakat az Állami Számvevőszék, Biatorbágy Város Önkormányzata, valamint a jogszabályban ellenőrzésre feljogosított egyéb szervek ellenőrizhetik.
11.9. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően megismert valamennyi, a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges adatot, tényt, információt és jogilag kőtelező dokumentumot.
11.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a Kbt. harmadik Részében foglaltakra.
11.11. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés teljesítése során a másik fél tudomására jutott valamennyi információ üzleti titkot képez. A Vállalkozó a rendelkezésére bocsátott adatokat, dokumentumokat, illetve egyéb tudomására jutott információt a jelen szerződés keretén kívül nem használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja ki, kivéve, ha erre írásbeli felhatalmazást kap. A Felek rögzítik, hogy a titoktartási kötelezettség a jogszabály alapján nyilvános (vagy harmadik személy által megismerhető) adatokra nem terjed ki.
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a jelen szerződést a Kbt. 43. § szerint közzéteszi, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján arról adatigénylés esetén egyéb módon is tájékoztatást ad.
11.12. Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.
11.13. Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát az Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék elé kell utalni.
11.14. Mellékletek:
1. számú melléklet: Egységárgyűjtemény
2. számú melléklet: Feladat-meghatározás
3. számú melléklet: Eseti megbízási szerződés minta
Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány illeti a Megrendelőt, 2 példány a Vállalkozót.
Biatorbágy, 2018. év ……hó ….. nap ……………, 2018. év ……hó ….. nap
…………………………………………… …………………………………
Biatorbágy Város Önkormányzata | ………………………….. |
Xxxxxxx Xxxxxx polgármester | ……………….ügyvezető |
Megrendelő | Vállalkozó |
Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………….
.................................
Pénzügyi osztályvezető
Kelt: Biatorbágy, 2018 hó … napján
Ellenjegyzés:
…………………………………. xx. Xxxxxx Xxxxxx jegyző
Kelt: Biatorbágy, 2018 hó … napján
Biatorbágy Város Önkormányzata
2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
„„Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái”
tárgyú közbeszerzési eljárásban
2018. február 19.
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
Az ajánlatkérő, Biatorbágy Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 112. § (1) bek. b) pontja alapján, a Kbt. 115. §. (1) és (2) bekezdés szerinti eltérésekkel, „Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái” tárgyában, a Kbt 105. § (1) bek. c) pontja szerinti keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást indít azzal, hogy az ajánlatkérő a jelen Ajánlattételi felhívást (AF) és az azt kiegészítő dokumentációt, melyek együttesen alkotják a közbeszerzési eljárás a Kbt. 57. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti dokumentumokat, díjmentesen és elektronikus úton bocsátja az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők rendelkezésére.
Az eljárási rezsim megválasztásának indoka:
Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot.
1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe, honlap címe:
Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A. kapcsolattartó: xx. Xxxxxx Xxxxxx jegyző
Telefon: x00 00000000/242 mellék Telefax: x00 00000000
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx honlap: www. xxxxxxxxxx.xx
2) Az ajánlatkérő megbízásából az eljárás során eljáró szervezet:
Név: Xxxxx Xxxxxx Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Telefon: x00 00 0000000
Fax: x00 00 000-000
E-mail: xxxxxxxxxxx@x-xxxxxx.xx
3) Elérhetőség, amelyen a közbeszerzési dokumentumok korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek:
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást közvetlenül küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők (ajánlattevők) részére. Az ajánlattételi felhíváshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokat a felkért ajánlattevőknek (vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó(k)nak) elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig.
A szükséges felhasználói nevet és jelszavat az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás megküldésével együtt az ajánlattevők rendelkezésére bocsátja.
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban keletkező további közbeszerzési dokumentumok - a közvetlen megküldés mellett - a fenti linken, azok közvetlen megküldésének a napjától szintén elérhetőek lesznek.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy nem vállal felelősséget a közbeszerzési dokumentumok hozzáférhetőségével kapcsolatban felmerült technikai problémákért.
4) A közbeszerzés tárgya
A közbeszerzés mennyisége:
Biatorbágy Város közigazgatási területén az Önkormányzat kezelésében lévő utak, járdák és csapadékvíz-elvezetés javítása, felújítási munkái, az Ajánlatkérő irányításával elvégzett felmérés alapján összeállított műszaki ütemterv és az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott tervdokumentáció alapján.
Útfelület kimutatás:
Útkategória | Útburkolat fajtája (ezer m2) | ||
aszfaltbeton és öntött aszfalt | murva/kő | beton | |
Belterületi közutak összesen | 240 | 14 | -- |
Külterületi közutak | 24 | 110 | 1 |
Kerékpárutak | 1,5 | -- | -- |
Gyalogutak és járdák | 20 | -- | -- |
Előirányzott munkák a szerződés 36 hónapos időtartama alatt évente:
Előirányzott munkák | mennyiség | |
Út és járdaburkolat hibáinak kisfelületű javítása 20 m2-ig | 80 | m3 |
Útbeszakadások javítása | 300 | m3 |
stabilizált útszakaszok kátyúzása | 1500 | m3 |
Útpadka javítása | 900 | m3 |
Aszfalt nagy felületű útfelújítások, útépítések | 4000 | m2 |
Útszegély javítása, építése | 1000 | fm |
Járda építése, felújítás | 2500 | m2 |
Földárok készítése | 300 | fm |
Keretszerződés becsült nettó értéke: 50.000.000,- Ft és 300.000.000,- Ft között
Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV):
Fő tárgy: 45233142-6 Közútjavítás
Nyertes Ajánlattevőnek a kivitelezést a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak, továbbá a hatályos jogszabályoknak, szabványoknak, és egyéb előírásoknak megfelelően kell elkészítenie.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§
(3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a műszaki leírásban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű"-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
Szakmai ajánlat:
Az árazott egységárgyüjtemény kitöltve kérjük az ajánlathoz csatolni. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a költségvetés valamennyi sorát be kell árazniuk. A soronkénti megajánlás kizárólag nullától különböző pozitív egész szám lehet.
5) A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják: A Kbt 105. § (1) bek. c) pontja szerinti keretmegállapodás
Az egy ajánlattevővel megkötött olyan keretmegállapodás, mely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét. Az eseti szerződések valamennyi feltétele a felek közötti írásbeli konzultációt követően alakul ki.
6) Az ajánlatkérő a szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállás időtartamára az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:
A kötbérek tekintetében figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§):
Amennyiben a nyertes ajánlattevő az eseti szerződések szerinti teljesítési határidőket olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a nyertes ajánlattevővel szemben késedelmi kötbért (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér") érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér mértéke nettó ajánlat ár 1 %-a minden késedelemmel érintett naptári napra. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó Vállalkozói Díj 20%-a. 20 naptári napos késedelem esetében az ajánlatkérő a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§):
A szerződés szerinti teljesítésnek a nyertes ajánlattevő érdekkörébe eső okból történő ellehetetlenülése esetén, továbbá a nyertes ajánlattevő szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás, vagy elállás esetén, ajánlatkérő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a keretmegállapodás szerint még nem teljesített a nettó keretösszeg 25 %-a, de legalább 10.000.000,- Ft
Hibás teljesítés:
Abban az esetben, amennyiben az eseti szerződésekben meghatározott műszaki teljesítés nem felel meg a szerződésben és a közbeszerzési dokumentációban meghatározott minőségi követelményeknek, úgy a nyertes ajánlattevő hibásan teljesít. Ebben az esetben a Megrendelő ésszerű póthatáridő tűzésével felhívhatja a nyertes ajánlattevőt a szerződésnek és a közbeszerzési dokumentációban foglaltaknak megfelelő teljesítésre. Ezen időszakra a Megrendelőt késedelmi kötbér illeti meg a póthatáridő minden napja után egészen a hiba kijavításának a napjáig.
Jótállási kötelezettség:
Az ajánlattevők az útfelújítás és útépítésnél a szerződésszerű teljesítésétől számított minimálisan 24 hónap, a burkolt utak kátyúzása esetén12 hónap jótállást kötelesek vállalni. A kivitelezés vonatkozásában a jótállási időszak a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól számítva az ajánlatban megajánlott naptári hónap időtartamig tart. Az ajánlattevők ennél kedvezőbb időtartamú jótállást is vállalhatnak.
Szavatosság és kötelező alkalmassági időtartam:
A ajánlattevő szavatolja, hogy bontott vagy használt anyagot nem épít be.
7) A jelen eljárás keretmegállapodás kötésére irányul, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
8) A szerződés időtartama, a teljesítés határideje:
A szerződés mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
A szerződés időtartama: a szerződés mindkét fél általi aláírását követő három év
Amennyiben a keretszerződés szerinti eseti szerződések összesített értéke eléri a nettó 300.000.000,- Ft összeget a keretszerződést teljesítettnek kell tekinteni.
Az eseti szerződések teljesítési határidejét az ajánlatkérő esetenként határozza meg.
Az ajánlatkérő az eseti megrendelésekben meghatározott határidők tekintetében előteljesítést elfogad.
A eseti szerződés szerinti teljesítésre rendelkezésre álló kötbérmentes időtartamot a munkaterület átadásától számítottan az eseti szerződésekben a felek írásbeli konzultáció során (ajánlatkérés – ajánlat adás – ajánlat elfogadása) határozzák meg. A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint határidőben teljesít az ajánlattevő, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama legfeljebb harminc nap. Ezt az időtartamot a felek együttes akarattal rövidíthetik.
9) A teljesítés helye: Biatorbágy Város közigazgatási területe
NUTS-kód HU 120
10) Az ellenszolgáltatás teljesítésének a feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ellenszolgáltatás ez eseti megbízásokban meghatározott sikeres műszaki átadás átvételi eljárást követően kerül kiegyenlítésre., az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján az általános forgalmi adó nélkül számított – az eseti szerződésekben meghatározott vállalási ár 5%-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevő részére. Az előleget az ajánlatkérő az előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes ajánlattevőnek, legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, de az Előleg előbb is kifizethető. Ajánlatkérő a kifizetést az előlegbekérő alapján teljesíti. Az előleg ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátását követően köteles az ajánlattevő az előlegről a számlát kiállítani. Az Előleg végszámlában kerül elszámolásra
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján csak az 5 % feletti előleg esetén kér előleg visszafizetési biztosítékot.
Jelen eljárás alapján megkötendő szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre.
A számlák ellenértékét Ajánlatkérő az igazolt szerződésszerű (eseti)teljesítést követően, utólag egyenlíti ki a Kbt. 135.§ (1)-(7) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdése és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A. §-a szerint, átutalással. A számla fizetési határideje 30 nap, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével. A számla kiállításának alapja az ajánlatkérő által kiállított teljesítésigazolás.
Amennyiben nem állapítható meg egyértelműen a számla kézhezvételének időpontja, vagy az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítést megelőzően nyújtja be a számlát, az ellenszolgáltatás teljesítése a szerződésben meghatározott módon és tartalommal történő teljesítés napját követő 30 napon belül történik.
A teljesítést Ajánlatkérő műszaki ellenőre ellenőrzi. Az Ajánlatkérő által kiállított teljesítés-igazolás a számlák mellékletét képezi.
Egyebekben a finanszírozási és fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő a részszámlázási lehetőséget az eseti szerződésekben határozza meg.
Ha felek az eseti szerződésekben részszámla(k), valamint végszámla benyújtását teszik lehetővé, akkor a nyertes ajánlattevő a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után, az építési műszaki ellenőr által kiadott, a hiba- és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult a végszámlát kiállítani.
Műszaki előrehaladás százalékos mértéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti.
11) Xxxxx meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot:
Ajánlatkérő kizárja a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetőségét.
12) Xxxxx a meghatározása, hogy az ajánlatkérő biztosítja-e a részajánlattétel lehetőségét:
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
13) Az ajánlatok értékelési szempontja:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő kiválasztása esetében a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja alapján legjobb ár - érték megjelenítő szempontrendszert alkalmazza az alábbiak szerint:
Értékelési részszempontok | Súlyszám | |
1. | Nettó Vállalkozói díj (Az árazott egységárgyűjtemény mind összesen (Ft) | 65 |
2. | Veszélyelhárítás megkezdésének időtartama az igazolt bejelentés időpontjától számítottan a maximális 8 óra rövidítés időtartam (óra) A készenléti szolgálatnak a hét minden napján napi 24 órában kell rendelkezésre állnia. | 5 |
3 | Jótállás útfelújítás min 24 hónap felett (hónap) | 15 |
4. | Jótállás szilárd burkolat kátyúzása esetén min 12 hónap felett (hónap) | 15 |
* Ajánlat csak egész számra kerekített összegre (1. részszempont), továbbá egész hónapra (2. részszempont) kerekítve adható!
Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0,00 - 10,00 pont.
Az 1. értékelési részszempont esetében a részszempont szerinti legjobb ajánlat a maximális 10,00 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, figyelemmel a Közbeszerzési Hatóságnak a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójára [K.É. 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.]
Az értékelés képlete (fordított arányosítás):
P vizsgált = (A legjobb / A vizsgált ) x 10 ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
A 2. számú értékelési szempont esetében az ajánlatkérő a következő képletet alkalmazza: Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb ) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb ) x 10 azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.
Ajánlatkérő felhívja T. Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési részszempont esetében a kötelező 8 órán belüli veszélyelhárítási munka megkezdésének időpontját tekinti minimális szintjének, míg az ezen 8 órás időtartam rövidítésének 2 órai időtartam vállalásra a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10,00 pont).
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik, a megajánlás mérőszáma csak egész szám, (egész óra) lehet.
A 3. és 4. számú értékelési szempont, a garanciális időtartamok esetében az ajánlatkérő a következő képletet alkalmazza:
Pvizsgált = (Avizsgált - Alegkedvezőtlenebb ) / (Alegkedvezőbb - Alegkedvezőtlenebb ) x 10 azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerül.
Ajánlatkérő felhívja T. Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 3. értékelési részszempont esetében a kötelező 24 hónap felett megajánlott 0 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális szintjének, míg kötelező 24 hónap felett legfeljebb 24 hónap jótállási időt lehet megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű vállalásra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10,00 pont).
Ajánlatkérő felhívja T. Xxxxxxxxxxxx figyelmét, hogy a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 4. értékelési részszempont esetében a kötelező 12 hónap felett megajánlott 0 hónapot tekint az adott ajánlati elem minimális szintjének, míg kötelező 12 hónap felett legfeljebb 24 hónap jótállási időt lehet megajánlani, amely vállalásra, vagy annál hosszabb idejű vállalásra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad (10,00 pont).
A pontozás két tizedes jegyre kerekítve történik
Az összes pontszám meghatározása:
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre. Ajánlatkérő kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg a pontszámokat!
14) A kizáró okok és megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. §
(1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását „A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról" szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában, valamint a 17. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolnia:
a) Xxxxxxxxxxxxxx a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
b) Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arra vonatkozólag, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok igazolására [ide nem értve a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb alpontja szerinti kizáró okot] elfogadja az ajánlattevő által egy korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot, amennyiben az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében előírt információkat.
Ajánlattevő a Rendelet 8.§ i) pont ib) alpontja alapján nyilatkozni köteles arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alponja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)- rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az öntisztázásra a Kbt. 64.§-a irányadó. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74.§ (1) bekezdésére is.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlattevőnek a kizáró okok tekintetében az ajánlati felhívás feladását követő keltezésű dokumentumokat kell benyújtania.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kizáró okok vonatkozásában elfogadja az ajánlattevő ajánlatban tett nyilatkozatát, a Kbt. 69.§ (4) bekezdést a kizáró okok vonatkozásában nem alkalmazza.
A kizáró okok fenn nem állásával kapcsolatos nyilatkozatoknak az ajánlattételi felhívás megküldése dátumánál későbbi keltezésűnek kell lennie.
15) Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlatkérő a Kbt. 115.§ (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági követelményt.
16) Az ajánlattételi határidő:
2018. március hó 12. napja 10:00 óra.
17) Az ajánlat benyújtásának címe:
Személyesen vagy kézbesítő útján történő benyújtás esetén: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A. Polgármesteri Xxxxxxx, X. xxxxxx, Jegyzői titkárság
Postai úton történő benyújtás esetén: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A..
Az ajánlatnak a személyesen és a postai úton történő benyújtás esetén is be kell érkezni az ajánlattételi határidő lejártának napján 10:00 óráig a 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A. ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen.
Ajánlatkérő kéri, hogy ennek figyelembevételével döntsön ajánlattevő a postára adás időpontjáról!
18) Az ajánlattétel nyelve:
A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is
elfogadja.
19) Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:
Hely: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A. Polgármesteri Xxxxxxx
2018. március hó 12. napja 10:00 óra.
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdésben megjelölt személyek lehetnek jelen.
20) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 (hatvan) nap.
21) Az ajánlati biztosíték előírására vonatkozó információ:
Az ajánlatkérő nem határoz meg ajánlati biztosítékot.
22) A szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek: Nem releváns
23) A beruházást az ajánlatkérő saját költségvetési forrásból finanszírozza. Ha a szerződés időtartama alatt az ajánlatkérő bármilyen hazai, vagy Európai Unióból származó forrásból támogatást nyer a jelen beszerzés tárgya szerinti tevékenység finanszírozására, akkor az a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti szerződésmódosítási jogalapnak tekintendő és a felek a fizetési feltételeket a pályázatiban meghatározott előírásokhoz és a fizetési feltételekhez igazíthatják.
24) Az ajánlattételi felhívás megküldésének a napja: 2018. február hó 23. napja.
25) Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.
2. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
3. Ajánlatkérő nem írja elő, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt alvállalkozókat.
4. Az ajánlathoz csatolni kell az alábbiakat:
a) a képviseleti jog igazolására az ajánlattevő tekintetében a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedése szerinti országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), cég képviseleti jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya, (ajánlatkérő kizárólag azon személy(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) ajánlattevő vonatkozásában, folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás [=ún. „e-tértivevény" és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye" elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem" elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példánya (mellékletek nélkül)].
Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás, abban az esetben az erre vonatkozó nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozat benyújtása szükséges.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint nyilatkozatát. Az ajánlat papír alapon benyújtott eredeti példányának a nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmazni.
6. Az ajánlatnak tartalmazni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bekezdése szerint nyilatkozatát, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
7. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti összes adatot (az ajánlattevők neve, székhelye vagy lakóhelye), valamint a megajánlásokat.
Az ajánlati árnak az ajánlattételi felhívásban, a Feladatmeghatározásban és dokumentációban meghatározott valamennyi építési feladat és kapcsolódó szolgáltatás, valamint eszköz ellenértékét tartalmaznia kell – függetlenül attól, hogy valamely munkanem, anyag, vagy díjtétel szerepel-e dokumentáció részét képező egységárgyűjtemény valamely sorában, vagy a Feladatmeghatározásvban – így ezeken túlmenően Ajánlattevő semmilyen jogcímen nem jogosult az Ajánlatkérőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére.
Xxxxxxxxxxx ezen felül a szerződés időtartama alatt semmilyen költség elszámolására nem jogosult. Az egységárgyűjteményben nem szereplő, de az adott eseti megrendelésben szereplő, a beruházás teljességéhez szükséges tételeket, annak egységára, adott esetben a konzultáci során kerülhet pontosításra, az egységárgyűjteményben meghatározott hasonló tételek anyag és díjtételeinek elemzése eredményeként, ezen télelsorok egységárával összhangban.
Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni, s az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
felolvasó lapon tett megajánlásnak meg kell egyeznie a tételes árazott egységárgyűjtemény nettó mindösszesen végösszegével. Az ajánlatkérő által kiadott árazatlan egységárgyűjteményt az ajánlattevő köteles kitöltve ajánlatába becsatolni. E körben ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy hiánypótlás, vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor [71. § (11) bekezdés] kialakuló sorrendet nem befolyásolja. Ennek keretében a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott egységárgyűjtemény tételei és egységárai hiánypótlás keretében pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi.
E körben Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő nem tekinti nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hibának bármelyik tétel mennyiségének átírását, a tétel értékének „0”-val történő szerepeltetését, a tétel nem szerepeltetését vagy plusz tétel szerepeltetését a költségvetésben – amennyiben az nem az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásán alapul, így ezen esetek az ajánlat érvénytelenségét vonják maga után!
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti nyilatkozatát (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
9. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell az erről szóló megállapodást (konzorciumi szerződést), mely tartalmazza a közös ajánlattevők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, a feladatellátás százalékos megosztását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a konzorciumot az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetve a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatokat tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevők nyertességük esetére a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért készfizető kezesként együttes és egyetemleges felelősséget vállalnak
10. Ajánlatkérő valamennyi értesítést (így különösen: összegezés) a felolvasólapon megadott faxszámra, e-mail címre küldi meg az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy kapcsolattartási adataikat szíveskedjenek a felolvasólapon úgy megadni, hogy ajánlatkérő nem vállal felelősséget azért, ha a megküldött értesítések a címzett oldalán nem jutnak el a megfelelő kapcsolattartóhoz. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon megadott elérhetőséget módosítani, kiegészíteni kívánja, úgy erről köteles a közbeszerzési eljárást bonyolító Xxxxx Xxxxxx FAKSZ-ot a xxxxxxxxxxx@x-xxxxxx.xx e-mailben vagy faxon a x00 00000000 számon tájékoztatni.
11. Az ajánlatot papír alapon 1 példányban és a papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 példányban elektronikus adathordozón, CD /DVD lemezen (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf file formátumban, valamint az árazott tételes egységárgyűjteményt az ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából) az ajánlat papír alapú példányához csatolva kell benyújtani.
Az ajánlat eredeti példányát roncsolás-mentesen nem bontható módon, zsinórral, spirállal, vagy egyéb módon, lapozhatóan össze kell fűzni vagy kötni. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.
Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni, a javítás szabályai szerint.
Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. Csatolandó az ajánlathoz ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a tekintetben, hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott példánya mindenben megegyezik a papír alapú ajánlati példánnyal.
A csomagoláson fel kell tüntetni az alábbiakat:
AJÁNLAT Biatorbágy Város Önkormányzata részére „Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak javítása, felújítása” Az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani TILOS! Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagolás akkor nem minősül zártnak, ha abból további roncsolás nélkül az ajánlat példánya kivehető.
12. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok, dokumentumok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevő írásban, telefax útján (x00 00 000000) vagy e-mail útján (.pdf formátumban a xxxxxxxxxxx@x-xxxxxx.xx címre) fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az eljárást bonyolító FAKSZ-hoz. Ajánlatkérő kéri ajánlattevőt, hogy a faxon vagy e-mail útján megküldött kérdéseit a xxxxxxxxxxx@x-xxxxxx.xx e-mail címre .doc vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban is szíveskedjen megküldeni.
14. A nyertes ajánlat szerinti alvállalkozónak az ajánlattevő teljesítésében való közreműködésével kapcsolatban ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire.
15. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
16. Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése értelmében az eljárás nyertesével, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte, figyelemmel a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdéseire is.
17. A Kbt. 131. § (5) bekezdése szerint az írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - amennyiben második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő megjelölésre kerül, úgy - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik. A szerződés megkötésére ezen időszakon belül, de az írásbeli összegezés megküldése napját követő 5. napot követően kerül sor.
18. Kbt. és Ptk. és egyéb jogszabályok alkalmazása: A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban a „Kbt." rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy
az ajánlatkérő a jelen eljárásban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit is alkalmazza.
19. Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
20. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. Pótmunka elszámolására kizárólag fedezetemelés keretében a Kbt. 141.§ szerinti szerződésmódosítás alapján lehetséges.
21. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-ában előírtak alapján nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésének időpontjában, valamint annak hatályban léte alatt rendelkeznie kell tevékenységére vonatkozó (jelen eljárás tárgyát képező építési beruházásra is kiterjedő) Contractors All Risks (C.A.R.) típusú építés-szerelés biztosítással, amelyben a vagyonbiztosítás biztosítás összege el kell érnie a 20.000.000,- Ft-ot, a felelősségbiztosítás minimális összege legalább az 50.000.000,- forint káreseményenként.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt biztosítással, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, és ez esetben – amennyiben az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevőt is meghatározta – a következő legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
22. A Kbt. 136. § (2) bekezdés alapján a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
23. Xxxxxxxxxxx a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) (Ptk. 2:47. §) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat az ajánlatban elkülönített módon, az ajánlat legvégén vagy külön kötetben kell elhelyezni. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 44. § (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Kbt. 44. § (2)-(4) bekezdéseire figyelemmel jelölhetik meg ajánlatuk üzleti titkot tartalmazó részét.
24. A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: bankgarancia) ajánlatkérő eredeti vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66 § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
25. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet előírásai szerint kell eljárni.
26. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A névjegyzékbne vló szereplést az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában való szereplés, vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság igazolása, illetve a dokumentumok csatolása szükséges. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő, a szerződéskötéskor ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
27. A szerződéskötés legkorábbi időpontja az eljárás eredményéről szóló írásbeli összegzés megküldését követő 6. nap, ha az nem munkanapra esik, akkor az azt követő első munkanap 10.00 óra (Kbt. 131. § (6) bek.), kivéve, ha csak egy ajánlatot nyújtottak be az eljárásban. Ebben az esetben a szerződéskötés legkorábbi napja az összegzés megküldését követő 1. munkanap 10.00 óra.
28. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
29. Az ajánlati árat magyar forintban (HUF) kell megadni. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás megküldésének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
30. Ajánlatkérő projekttársaság létrehozását nem teszi lehetővé.
31. A közbeszerzési dokumentum tartalma:
- ajánlattételi felhívás
- útmutató az ajánlattevők részére (Közbeszerzési dokumentáció)
- szerződéses feltételek
- eseti szerződés minta
- nyilatkozat-minták
- árazatlan egységárgyűjtemény
- közbeszerzési műszaki leírás
32 Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
Biatorbágy, 2018. február 23.
Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
Biatorbágy Város Önkormányzata
ESETI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
(Minta)
amely létrejött egyrészről
Biatorbágy Város Önkormányzata – mint Megrendelő Székhely: 2051 Biatorbágy, Xxxxxx Xxxxx u. 2/A Adószám: 15730088-2-13
Képviselő: Xxxxxxx Xxxxxx polgármester
mint építtető és megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről
– mint Vállalkozó Székhely: Értesítési cím: Adószám
Fizetési számlaszám:
Képviseletében eljár:
elérhetőségei
MKIK száma:
között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
1. A szerződés létrejöttének előzménye:
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által Biatorbágy Város Önkormányzata kezelésében lévő utak burkolat és csapadékvíz-elvezetés javítási és felújítási munkái tárgyban a 2018. ……….hó …..napján indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen a Megrendelő és a Vállalkozó között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM)
2. A szerződés tárgya:
A jelen szerződés a keret-megállapodásos eljárás eredményeképpen, a Megrendelő - a hivatkozott KM tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó - beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a jelenszerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalommal meghatározott munkák elvégzését.
3. A szerződés teljesítési határideje: 201.. év hó napja
4. A fizetendő ellenérték:
A Vállalkozó a jelen szerződést a 2. számú mellékletben, illetve a keretmegállapodásban rögzített kivitelezési munkanemenként meghatározott egységárakon teljesíti.
A Vállalkozó a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalom gondos áttekintése és a 2. sz. mellékletben munkanemenként meghatározott egységárak figyelembevételével, valamint a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott egyszerűsített kivitelezési tervdokumentáció alapján (útfelújítási munkák esetén a tervek is a szerződés mellékletét képezik) készített előzetes költségbecslés alapján a jelen szerződés tárgyát képező munkák ellenértékét nettó ....................... ,- Ft összegben határozza meg.
A Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó költségbecslését a jelen szerződés záradékéban jóváhagyja.
Ez a becsült költség képezi a keretszerződés 7.3. és 7.5. pontjaiban meghatározott kötbér kiszámításának alapját.
5. Fizetési feltételek:
5.1. A kivitelezési munkák ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése a Megrendelő által – 5.2. pontban részletezett módon - igazolt teljesítést követően, a Kbt.
135. § (1) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 135. § (1) bekezdésében meghatározott teljesítésigazolást mellékelni kell.
5.2. A Vállalkozó által benyújtott tételes költségkimutatást a Megbízó Műszaki ellenőre ellenőrzi, és műszaki javaslatával alátámasztva a Teljesítésigazolásra felhatalmazott személy részére továbbítja, aki a Kbt. 135. § 21) bekezdése szerint eljárva nyilatkozik a teljesítés elismeréséről.
5.3. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:48. § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Vállalkozónak.
5.4. A Vállalkozó a keretszerződés 6.4. pontjában meghatározott előlegre igényt tart. Az előleg összegének megállapításakor a felek a jelen eseti szerződés 4. pontjában meghatározott összeget tekinti vetítési alapnak.
5.5. A Felek megállapodnak, hogy a jelen eseti megállapodás 1. sz. mellékletében meghatározott műszaki tartalom megvalósítása során a keretszerződés 6.7. pontjával összhangban az alábbi részszálázási lehetőséget alkalmazzák:
Számlaütem | 1. részszámla | 2. részszámla | Végszámla |
Teljesítés műszaki tartalma | min.: 30% | ||
Teljesítés határideje | |||
Rész- illetve végszámla nettó összege (Ft) |
6. Szavatosság, jótállás, garancia:
A keretszerződés 8.1. pontjában foglaltakkal összhangban a jelen szerződés 1. sz. melléletében meghatározott munkákra a Vállalkozó hónap szavatosságot vállal.
A garanciális és jótállási időtartam a keretszerződés 8.4. pontjában foglaltakkal összhangban 24 hónap. Megrendelő a végszámlából jóteljesítési garancia címén – jelen szerződésben megállapított jótállási időtartam idejére - 3,5% óvadékot tart vissza.
7. Építési napló:
A felek a keretszerződés 3.17. pontjában foglaltakkal összhangban rögzítik, hogy
(i) Útfelújítás esetén Vállalkozó e-építési naplót köteles vezetni a naplóvezetés szabályainak megfelelően, melynek felületére a munkaterület visszaadását megelőzően köteles feltölteni a beépített anyagok minőségi tanúsítványait, valamint a megvalósulási tervdokumentációt,
(ii) Kátyúzás esetén Vállalkozó köteles papír alapú építési naplót vezetni, melynek 1 példányát, a beépített anyagok minőségi tanúsítványait valamint a tételes felmérési naplót a műszaki átadás-átvételi eljárás részeként köteles a megrendelőnek átadni.
Elektronikus építési napló vezetése során Vállalkozó köteles minden fő- és alnapló vezetése során az építtetői és az építtetői műszaki ellenőri szerepkört kiosztani.
(Útfelújítások esetén) Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő szerkezetek (beépítésre kerülő rétegek) végleges eltakarása előtt 1 munkanappal tájékoztatni a Megrendelőt és/vagy műszaki ellenőrét, aki köteles annak megfelelőségét az építési naplóban rögzítetten igazolni. Az egyes szerkezetek, rétegek végleges eltakarása kizárólag a Megrendelő vagy műszaki ellenőre elfogadó nyilatkozatát követően végezhető el.
9. A Vállalkozó a keretszerződés 3.19. pontjában foglaltakkal összhangban a jelen eseti megállapodás 4. sz. mellékletében határozza meg azon alvállalkozók adatait (név, cím, adószám) akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
10. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.
11. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét mellékletek képezik:
1. sz. melléklet: Műszaki tartalom meghatározása
2. Kivitelezési tervdokumentáció
2. sz. melléklet: Kivitelezési munkanemenként meghatározott egységárak
3. sz. melléklet: Minőségügyi dokumentumok
4. sz. melléklet: Alvállalkozók adatai
A szerződést a felek áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.
Dátum: Biatorbágy, 201.. év ................... hó ... napján
…………………………………………… …………………………………
BiatorbágyVáros Önkorányzata | |
Xxxxxxx Xxxxxx polgármester | |
Megrendelő | Vállalkozó |
Pénzügyi ellenjegyzés:
………………………………….
Pénzügyi osztályvezető