SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
per la realizzazione dei lavori inerenti il progetto
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DELLE AREE DI DISSESTO PRESENTI LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA CORTE. PSR 2014‐2020 – MISURA 8.3 – OPERAZIONE 8.3.01”
da realizzarsi in comune di Ardesio (BG)
L’anno il giorno del mese di , presso la sede del Parco: TRA
il PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE, con sede legale a Albino (BG) in Xxxxx Xxxxxxx, 00, C.F.
90014120167, nella persona del Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxx, autorizzato ai sensi dell’art. 17, comma 2 dello Statuto dell’Ente Parco ad impegnare legalmente e formalmente l’amministrazione per il presente atto, di seguito denominato “Parco”
E
(impresa, RTI, consorzio), con sede legale in , Partita IVA (C.F.) , nella persona di nato a il , C.F. nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito “affidatario” o “impresa”.
PREMESSO CHE
- Con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. del è stato approvato il
progetto esecutivo “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DELLE AREE DI DISSESTO PRESENTI LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA CORTE. PSR 2014‐2020 – MISURA 8.3 –
OPERAZIONE 8.3.01” per un importo lavori complessivo pari a € 88.115,47, oltre IVA, di cui € 2.637,10 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
- Al progetto è stato attribuito il seguente codice unico progetto (CUP): I74J17000040005
- Con atto
è stata individuata la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
quale soggetto cui affidare la procedura di appalto;
- in data è stata avviata da parte della Centrale Unica di Committenza la procedura di appalto;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il seguente codice identificativo gara (CIG): ;
- I lavori sono stati appaltati in data all’impresa come risulta da Determina del Direttore n. del , per un importo netto complessivo di IVA esclusa, di cui euro per oneri per la sicurezza;
- l’impresa ha prodotto al Parco garanzia definitiva per un importo di € sotto forma di
(precisare se fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 93, D.lgs. n. 50/2016) emessa in data dalla Società (Allegato );
- non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’articolo 83, comma 3 del D.lgs. 159/2011, dato che il valore del presente contratto è inferiore a € 150.000,00;
Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto
L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori inerenti il progetto “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE DELLE AREE DI DISSESTO PRESENTI LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA CORTE. PSR 2014‐2020 – MISURA 8.3 – OPERAZIONE
8.3.01” da realizzarsi in comune di Ardesio (BG).
L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento delle prestazioni.
Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto
L’appalto viene concesso dal Parco ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
‐ capitolato speciale d’appalto;
‐ disciplinare di gara ovvero lettera d’invito
‐ verbale di procedura di gara del , con relativi allegati;
‐ progetto esecutivo;
‐ offerta economica;
Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.
Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento
Il corrispettivo dovuto dal Parco all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € , oltre IVA nella misura di legge. La contabilizzazione dei lavori è stabilita in base a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto.
I pagamenti saranno effettuati in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e a seguito di controllo della regolarità contributiva. In particolare, potrà essere effettuato un pagamento in acconto, che sarà corrisposto a presentazione della fattura per lavori svolti per un
importo complessivo non inferiore ad € 50.000,00 e previa approvazione di SAL. Il pagamento a saldo, nulla ostando, potrà essere effettuato dopo 30 giorni dall’avvenuta emissione del C.R.E.
Articolo 4 – Durata ‐ tempo utile per l’ultimazione della prestazione – penali – termini per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione – sospensione dell’esecuzione del contratto
Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto.
I termini per l’ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo delle opere, l’entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione dell’esecuzione del contratto, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.
Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.
L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 7 – Subappalto
Il subappalto non è ammesso non avendo l’impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto.
Ovvero …
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate in , l’ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Articolo 8 – Revisione prezzi
Fatto salvo quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto, non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.
Articolo 9 – Responsabilità verso terzi
L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
A tal riguardo l’affidatario ha stipulato apposita polizza assicurativa n.
in data
rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.
Articolo 10 – Domicilio dell’affidatario
Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in , via , obbligandosi di informare il Parco di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede del Parco. L’affidatario dichiara che nato a
il e domiciliato / residente a , via in funzione di , rappresenterà l’impresa nell’esecuzione del contratto.
Articolo 11 – Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Parco ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs.
n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati dal Parco delle Orobie Bergamasche esclusivamente per le finalità connesse alla stipula del presente contratto.
Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010
Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere
in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:
Banca: ; IBAN: ;
Intestatario ;
L’affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:
Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrate in forma elettronica all’ente committente.
Articolo 15 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.
Articolo 16 ‐ Risoluzione del contratto
Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.
Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d’appalto.
Articolo 17 ‐ Recesso dal contratto
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
L’ ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all’articolo 67 e all’articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011.
Articolo 18 – Controversie e foro competente
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bergamo.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 – Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:
• capitolato speciale d’appalto;
• disciplinare di gara ovvero lettera d’invito;
• verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
• provvedimento di aggiudicazione;
• offerta economica;
• eventuali rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
• documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e composta da: ;
• Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
• Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
• Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
• Atto costitutivo RTI ; Xxxxx, data
Per l’affidatario
Il Legale rappresentante Per
l’ente committente:
Il Direttore