Contract

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA, SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI, DI APPARECCHIATURE IN REGIME DI SERVICE E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CATARATTA E VITRECTOMIA NECESSARIA ALL’X.X. XX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX’X.X.X. XX XXXXXXX.

Indice:

Art. 1 OGGETTO - BASI DI GARA – VALORE DELL’APPALTO – DURATA DELL’APPALTO Art. 2 COLLAUDO – MODALITÀ DI VERIFICA DELLE FORNITURE – RESPONSABILITÁ PER

VIZI NON RILEVATI IN FASE DI COLLAUDO

Art. 3 CAMPIONATURA

Art. 4 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 5 FONTE DI FINANZIAMENTO – FATTURAZIONE e PAGAMENTI – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

Art. 6 PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO Art. 7 SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Art. 8 DISCIPLINA DEL CONTRATTO - RISERVATEZZA

ART. 1 OGGETTO - BASI DI GARA – VALORE DELL’APPALTO – DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha ad oggetto la fornitura, suddivisa in n. 4 lotti, di apparecchiature in regime di service e relativi materiali di consumo per la gestione degli interventi di cataratta e vitrectomia necessaria all’U.O. di Clinica Oculistica dell’A.O.U. di Sassari.

I fabbisogni annui e le specifiche tecniche delle apparecchiature e dei materiali di consumo, per singolo lotto, sono indicati nell’Allegato A al presente Capitolato.

Per tutti i lotti dovrà:

- essere garantita la fornitura in opera delle apparecchiature con le caratteristiche tecniche minime descritte nell’Allegato A al presente Capitolato;

- essere garantita la formazione del personale;

- essere garantito il servizio di assistenza e manutenzione “full risk” – ordinaria e straordinaria;

- essere garantito il supporto ai Clinici di un Tecnico specializzato che dovrà presenziare a tutte le sedute di interventi al fine di fornire adeguata assistenza intraoperatoria;

- essere fornito gratuitamente l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature, implementando le medesime e/o sostituendole senza alcuna spesa aggiuntiva rispetto all’importo di aggiudicazione, qualora venissero immesse sul mercato apparecchiature tecnologicamente più avanzate, adeguando alle stesse le caratteristiche del materiale di consumo necessario;

- ove necessari, tutti i lavori di collegamento dell’apparecchiatura essenziali per renderla perfettamente operativa;

Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura dovrà, pertanto, includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature ed il loro mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata dell’appalto.

L’aggiudicatario non potrà a nessun titolo pretendere compensi ulteriori e diversi da quelli previsti in offerta economica, per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato.

Supporto ai Clinici di un Tecnico specializzato che dovrà presenziare a tutte le sedute di interventi al fine di fornire adeguata assistenza intraoperatoria: l’appaltatore dovrà comunicare il nominativo del/dei tecnico/i che dovrà/dovranno presenziare alle sedute di interventi a cui sarà consentito l’accesso alle sedi e ai locali dell’Azienda in accordo con le esigenze dell’Azienda stessa e ove, si tratti di attività programmabili, secondo le disponibilità e gli orari convenuti con il personale in sede. In caso di impedimento temporaneo o permanente del Tecnico specializzato indicato in offerta tecnica, l’Appaltatore dovrà garantire la presenza, ad ogni seduta, di un altro Tecnico in possesso dei medesimi requisiti.

Servizio di assistenza e manutenzione “full risk” – ordinaria e straordinaria:

L’assistenza delle apparecchiature e degli accessori ad esse collegate, dovrà essere tale da garantire:

1) l’installazione, l’avviamento, il collaudo, la sostituzione di parti di ricambio e la disinstallazione delle apparecchiature a fine contratto; 2) la formazione del personale sanitario per il corretto utilizzo delle tecnologie offerte; 3) la piena funzionalità e il mantenimento della sicurezza elettrica delle apparecchiature attraverso l’esecuzione delle rispettive verifiche secondo le norme vigenti in materia; 4) la manutenzione “full risk” – ordinaria e straordinaria; 5) la sostituzione con apparecchiatura identica in caso di guasto L’assistenza tecnica dovrà essere garantita, in caso di guasto, entro le 8 ore lavorative considerando lavorativi il sabato e tutte le settimane dell’anno. L’Appaltatore dovrà fornire un’altra apparecchiatura di pari

valore e funzioni in caso di guasto irreparabile o in ipotesi di guasto con fermo temporaneo superate le 8 ore lavorative dall’evento, ove il guasto non sia stato risolto.

Materiale di consumo

I fabbisogni annui di materiale di consumo (vedasi Allegato A) sono indicativi, pertanto la quantità dei materiali sarà correlata all’effettivo fabbisogno del Reparto/U.O. e l’aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento nel caso in cui le quantità ordinate siano inferiori rispetto a quelle previste nell’Allegato A al presente Capitolato. In caso in cui le quantità ordinate siano superiori a quelle previste, l’aggiudicatario sarà vincolato a fornirle ai prezzi offerti in sede di gara.

I materiali di consumo devono essere conformi alla normativa vigente ed essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, che rimane tuttavia a carico e a rischio dell’appaltatore; i materiali di consumo dovranno essere fatti pervenire liberi da ogni spesa di trasporto, imballo e scarico e ad ogni fine (anche quindi di rischio distruzione o danneggiamento) franco destinatario, presso le strutture indicate dall’Azienda, nella quantità di volta in volta ordinata, entro 7 giorni naturali e consecutivi, salvo i casi d’urgenza, da fronteggiarsi con tempestività (con consegna in giornata se necessario).

Le modalità di emissione degli ordinativi dovrà essere concordata con il Responsabile del Reparto/U.O. o suo delegato e con il Responsabile della Farmacia Aziendale.

Apparecchiature

Le apparecchiature proposte dovranno essere in possesso del marchio CE, di ognuna dovrà essere allegata opportuna certificazione.

Le apparecchiature dovranno essere altresì:

- conformi alle caratteristiche tecniche dichiarate dall’appaltatore nel rispetto sostanziale delle specifiche minime del presente Capitolato Speciale;

- conformi alle disposizioni e normative nazionali applicabili. L’aggiudicatario dovrà fornire i manuali operativi e tecnici in italiano.

Le apparecchiature sono fornite in nolo e dovranno essere ritirate dall’appaltatore allo scadere del contratto senza oneri aggiuntivi per l’Azienda.

I materiali di consumo sono acquistati dall’Azienda.

BASI DI GARA

I valori dei lotti ed i valori a base di gara sono riportati nella seguente tabella (tutti gli importi sono netto IVA):

LOTTO	IMPORTO A BASE DI GARA
1	Importo a base di gara stimato annuo pari ad € 877.170,00 così suddiviso: 1) Apparecchiature per il pre-intervento (Biometro pachimetro completo di sonde, Studio oculistico completo, Unità per la scansione del segmento anteriore) + Apparecchiature per sala operatoria (Lettino operatorio dedicato per l’oftalmologia, Facoemusificatore di ultima generazione, Microscopio operatorio con stativo a soffitto) + Apparecchiature per la routine post chirurgica (Fluorangiografo digitale, Laser yag per la capsulotomia, Laser per la fotocoagulazione retinica, Laser per la fotocoagulazione del corpo ciliare) + Poltrone Relax per chirurgia ambulatoriale (12 pz.): Canone noleggio annuo complessivo stimato € 127.170,00 2) Materiale di consumo, fabbisogno annuo, importo stimato € 750.000,00
2	Importo a base di gara stimato annuo pari ad € 286.000,00 così suddiviso: 1) Apparecchiature per il pre-intervento (Ecobiometro non a contatto, Studio oculistico completo di perimetro computerizzato) + Apparecchiature per sala operatoria (Sistema tridimensionale O.C.T.) + Apparecchiature per la routine post chirurgica (Laser per la fotocoagulazione retinica, Lampada a fessura completa di tonometro): Canone noleggio annuo complessivo stimato € 36.000,00 2) Materiale di consumo, fabbisogno annuo, importo stimato € 250.000,00
3	Importo a base di gara stimato annuo pari ad € 381.860,00 così suddiviso: 1) Apparecchiature per il pre-intervento (Studio oculistico completo) + Apparecchiature per sala operatoria (Lettino operatorio dedicato per l’oftalmologia,Facoemulsificatore di ultima generazione) + Apparecchiature per la routine post chirurgica (Laser multispots per la retinopatia diabetica): Canone noleggio annuo complessivo stimato € 31.860,00 2) Materiale di consumo, fabbisogno annuo, importo stimato € 350.000,00
4	Importo a base di gara stimato annuo pari ad € 401.840,00 così suddiviso: 1) Apparecchiature (Facovitrectomo anteriore e posteriore con fonte di luce aggiuntiva ai vapori di mercurio a doppia uscita, Ecografo oftalmico ad altissima definizione con stampante digitale, Sistema tridimensionale OCT, Laser per la fotocoagulazione intraoperatoria con sistema per l’inversione dell’immagine): Canone noleggio annuo complessivo stimato € 51.840,00 2) Materiale di consumo, fabbisogno annuo, importo stimato € 350.000,00

n.b. l’importo relativo a ciascun canone di noleggio delle apparecchiature dovrà comprendere qualsiasi onere necessario per dare perfettamente compiuta l’obbligazione di risultato (ad. es. ricambi, installazione, trasferte del Tecnico che dovrà assistere alle sedute di interventi ecc.)

Il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 1.946.870,00 annui ed € 9.734.350,00 quinquennali

La durata dell’appalto è di 5 anni decorrenti dalla data dell’ultimo collaudo positivo delle apparecchiature (vedasi art. 2 “Collaudo – Modalità di verifica delle forniture – Responsabilità per vizi non rilevati in fase di collaudo”).

ART. 2 COLLAUDO – MODALITÀ DI VERIFICA DELLE FORNITURE – RESPONSABILITÁ PER VIZI NON RILEVATI IN FASE DI COLLAUDO

Eseguite perfettamente le obbligazioni inerenti la consegna in opera delle forniture perfettamente funzionanti, verranno eseguite congiuntamente dall’aggiudicatario e dal personale dell’Azienda o da questa incaricato (esperti in ingegneria clinica, incaricati delle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature elettromedicali e sugli impianti elettrici dei locali ad uso medico ecc.) le prove di accettazione della fornitura che dovranno accertare che l’intera fornitura, regolarmente installata, sia funzionante e che essa sia conforme alle indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale e in offerta accettata. In tale sede si procederà altresì alla verifica di rispondenza delle capacità prestazionali delle apparecchiature a quelle dichiarate in sede di offerta.

L’impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza a tempo pieno di un tecnico esperto per tutto il tempo previsto per le prove di collaudo.

Il tempo massimo per l’effettuazione delle prove di verifica della fornitura in opera è di dieci giorni decorrenti dalla dichiarazione della Ditta di perfetta esecuzione di tutte le operazioni di fornitura in opera.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente, e comunque non oltre il termine assegnato dai verificatori, alla eliminazione di tutti i difetti e/o inadempienze riscontrati in sede di effettuazione delle verifiche. Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultino difettose, in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni di contratto.

Quando tutte le verifiche abbiano avuto esito positivo, sarà effettuata la formazione base agli utilizzatori: dall’ultimazione della formazione, l’Azienda si riserva un breve periodo di prova delle apparecchiature al termine del quale verrà firmato il collaudo delle apparecchiature stesse.

All’impresa Aggiudicataria, fino all’esecuzione del collaudo, potranno essere firmate dal personale Aziendale solo bolle di consegna e/o rapporti di lavoro finalizzati all’installazione.

Dalla data dell’esito positivo del collaudo decorreranno i termini della garanzia post-collaudo e di gratuita manutenzione così come risulta dal presente Capitolato. Il deposito dei manuali d’uso e manutenzione, delle certificazioni di conformità e di ogni altra certificazione e documentazione tecnica o descrittiva richiesta nel presente Capitolato deve aver luogo prima della sottoscrizione del verbale di collaudo.

L’assenza di rappresentanti dell’Appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori.

Il regolare collaudo e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l’appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti ed imperfezioni occulti che non siano emersi al momento della verifica, ma vengono in seguito accertati.

L’accettazione delle forniture dei prodotti di consumo avverrà ad insindacabile giudizio dell’Azienda che si riserva il controllo della corrispondenza delle singole partite sia quantitativo sia rispetto alle caratteristiche qualitative richieste ed offerte. Il fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e

confezionamento del materiale somministrato, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè quando, all’atto dell’apertura dei colli finalizzata al loro utilizzo effettivo, ne sarà possibile il controllo globale. Il termine massimo di sostituzione dei materiali che presentino difetti o anomalie è pari a 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla richiesta scritta di questa Azienda (all’occorrenza anche telefonica, confermata successivamente a mezzo fax).

ART. 3 CAMPIONATURA

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà presentare, entro la data di scadenza di presentazione dell’offerta (vedasi art. 2 del Disciplinare di gara), la campionatura indicata nell’elenco di cui all’Allegato A del presente Capitolato.

Dovrà essere presentato un campione per ogni tipologia di materiale richiesto.

La fornitura del materiale oggetto dell’appalto dovrà corrispondere esattamente ai campioni presentati in sede di gara.

I campioni presentati saranno restituiti su richiesta alle ditte non aggiudicatarie dopo l’aggiudicazione definitiva con oneri di trasporto a loro carico. I campioni presentati dalla Ditta aggiudicataria resteranno depositati presso l’Azienda fino alla scadenza del contratto d’appalto perché necessari alle verifiche di conformità delle forniture.

ART. 4 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli obblighi previsti in altre parti del Capitolato sono a carico dell’appaltatore i seguenti obblighi:

- l’appaltatore con la firma del contratto si assumerà, oltre all’obbligazione di risultato, la responsabilità per tutti i danni a persone, sia terzi (incluso il personale dell’A.O.U.) che propri dipendenti, e cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo, in ogni caso, sollevata l’Amministrazione dell’Azienda, unitamente ai tecnici da essa incaricati, da ogni responsabilità;

- l’appaltatore risponderà totalmente con esclusività della sicurezza di quanto fornito, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, l’Amministrazione appaltante e suoi dipendenti e incaricati;

- l’appaltatore assume l’obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga comunque in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento, ai sensi della vigente legislazione in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili;

- l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori (in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.).

La violazione degli obblighi di cui sopra costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto. Ulteriori oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore:

- L’obbligo, ove necessario, con oneri inclusi nel prezzo d’aggiudicazione, di realizzare e/o modificare

tutte le strutture anche impiantistiche necessarie per garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature, nel rispetto della normativa vigente;

- L’obbligo di allacciarsi agli impianti, sotto la propria esclusiva responsabilità, dopo aver effettuato le

verifiche necessarie atte ad evitare ogni evento negativo e solo dopo esplicita autorizzazione del Servizio Tecnico di questa Azienda;

- L'obbligo di non danneggiare, nell’espletamento dell’appalto, strutture, opere, impianti ed altri beni esistenti nei luoghi in cui verrà eseguita la fornitura e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni o sostituzioni di eventuali beni danneggiati. L'Appaltatore è obbligato, altresì, a provvedere a tutte le operazioni di pulizia, rimozione trasporto e smaltimento degli imballaggi dopo l’esecuzione dell’appalto; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge;

- La fedele esecuzione del progetto offerto in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura, i correlati servizi risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto conseguente all’offerta accettata ed ai suoi allegati ed a perfetta regola d’arte;

- L'onere di rifondere tutti i danni che potessero essere arrecati, in conseguenza dell’appalto, dal personale, dalla mano d'opera e dai mezzi dell'Impresa di suoi subappaltatori e/o ausiliari e/o collaboratori a qualsiasi titolo a persone (sia terzi che dipendenti della A.O.U.) nonché alle proprietà dell'Ente Appaltante o di terzi in genere;

- Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi bene, materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in discesa, adottando i provvedimenti e le cautele necessari;

- L’idonea protezione di quanto fornito a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa;

- La consegna di tutti i materiali occorrenti per la fornitura ed istallazione delle apparecchiature completamente e perfettamente funzionanti di cui al Capitolato con le integrazioni di cui all’offerta tecnica dell’aggiudicatario franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico ma anche il trasporto fino al luogo di destinazione;

- I rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra, nonché la protezione degli elementi di fornitura per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc.;

- Il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche e sulla salute dei lavoratori vigenti, oltre che delle regole di comune diligenza, prudenza ed esperienza, in modo da garantire l’incolumità del personale a qualunque titolo impiegato nell’appalto e di terzi. L’Appaltatore è tenuto a fornire all’Azienda, in modo chiaro ed evidente tutte le informazioni sulla problematica infortunistica relativa all’utilizzo dei beni offerti;

- Le spese di viaggio e di trasferta del titolare, dei suoi rappresentanti e di tutto il personale, quante volte occorra;

- Tutte le spese inerenti il collaudo (compresi ad es. i costi per l’utilizzo materiali di consumo), escluso il compenso professionale degli addetti al collaudo designati dall’Azienda e che operano per essa;

- L’obbligo di formare il personale dipendente dell’Azienda al corretto uso dell’attrezzatura, secondo quanto riportato dal presente Capitolato;

In generale ed in conclusione, ogni onere necessario per dare l’appalto eseguito a regola d'arte e per consentire il corretto ed ottimale uso delle apparecchiature, senza che la Stazione appaltante debba sostenere alcuna spesa oltre al prezzo pattuito.

ART. 5 FONTE DI FINANZIAMENTO – FATTURAZIONE e PAGAMENTI – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI – AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

L’Appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide, entro i termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture.

Le modalità di emissione delle fatture relative ai canoni di noleggio delle apparecchiature e al materiale di consumo verranno concordate con l’aggiudicatario. La fattura relativa al materiale di consumo consegnato sarà liquidabile solo se completa dell’analitica dei beni consegnati e corredata dalle bolle di accompagnamento vistate dall’Azienda.

Le fatture dovranno essere emesse dopo il collaudo positivo delle apparecchiature.

L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda. L’Aggiudicatario potrà richiedere che i pagamenti abbiano luogo, ad esempio, a mezzo bonifico, ed in tali casi i tempi ulteriori per l’incasso rispetto a quelli d’emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamento.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa il contratto viene risolto ipso jure. L’appaltatore comunicherà all’Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente ed alle persone incaricate ad operare su questo.

L'appaltatore, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da' immediata comunicazione all’Amministrazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione appaltante.

Il numero CIG dovrà essere riportato nelle fatture e negli strumenti di pagamento relativi all’appalto di che trattasi.

I prezzi di aggiudicazione rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno dalla stipulazione del contratto; nei quattro anni successivi saranno aggiornati di anno in anno in base:

A) se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei costi standardizzati di cui all’art. 7, commi 4 lett. c) e 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

B) in mancanza dei dati di cui alla precedente lettera A), in misura pari al 75% dell’aumento dei prezzi per i beni al consumo secondo gli indici ISTAT, calcolati con base 100 alla data di stipulazione del contratto.

ART. 6 PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dal presente Capitolato, sono sanzionabili con l’irrogazione di penali, commisurate alla gravità dell’evento, tutte le violazioni delle norme contrattuali commesse dall’Appaltatore, chiunque sia l’autore materiale dell’evento (incluso quindi l’operato di subappaltatori, soggetti di cui l’appaltatore si sia avvalso ecc).

Sono quindi sanzionabili, a puro titolo esemplificativo:

- i casi di ritardo nelle riparazioni o sostituzioni di apparecchiature inefficienti o guaste: penale pari al

1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, iva esclusa, per ogni ora di ritardo, fino alla riparazione o sostituzione che elimini l’impedimento;

- il caso di ritardo nella consegna del materiale di consumo: penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, Iva esclusa, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

- il caso di ritardo nella sostituzione di forniture non conformi alle specifiche tecniche o difettose: penale pari al 1 per mille dell’importo contrattuale annuale risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, Iva esclusa, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

La gravità dell’evento è da valutarsi (le circostanze, che concorrono tra loro, NON sono numerate in ordine di importanza):

1) ove determinabile, in termini di valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d’appalto;

2) in termini di incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull’efficienza, sull’efficacia, sulla continuità del servizio;

3) alla luce dei danni effettivi e/o dell’esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l’Azienda o un terzo (ad esempio, l’assistito) ha subito;

4) della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;

5) di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L’evento è sempre connotato da massima gravità: a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell’attività medica; b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell’applicabilità delle penali.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell’Azienda al risarcimento di eventuali maggiori danni subiti o ulteriori oneri sostenuti.

Le penali ed i danni potranno essere ritenuti sui corrispettivi e/o sulla garanzia definitiva che l’Appaltatore è obbligato, in tali casi, a reintegrare.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi previsti da specifiche clausole di risoluzione del contratto contenute in altre parti del presente Capitolato, il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda:

A) DI DIRITTO:

• in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, dal contratto d’appalto e dal CCNL e relativi accordi integrativi applicabili al personale impiegato in appalto;

• in caso di violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall’appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’appaltatore si sia avvalso;

• in caso di violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commessa dall’appaltatore o da subappaltatore o da impresa di cui l’appaltatore si sia avvalso;

• in caso di inosservanza grave o reiterata degli obblighi previsti in contratto d’appalto;

• in caso di impossibilità, per qualunque altra circostanza, anche indipendente dalla volontà dell’appaltatore, di conseguire il risultato complessivo che costituisce l’oggetto del presente capitolato;

• in caso applicazione di penali per due volte nell’arco di 6 mesi (computando retroattivamente dall’ultima penale irrogata) o per tre volte nella misura massima nel periodo di durata contrattuale;

B) PREVIA FORMALE COSTITUZIONE IN MORA, SE NECESSARIA:

• in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento a carico del soggetto aggiudicatario (salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte previsti dall’ordinamento al tempo dei fatti vigente);

• negli altri casi previsti dalla legislazione pubblicistica e civilistica vigente.

In tali ipotesi (risoluzione di diritto e previa formale costituzione in mora) l’Azienda:

- potrà affidare, anche temporaneamente, il servizio ad altro offerente scorrendo la graduatoria o, in alternativa, potrà affidarlo ad altra Impresa individuata con negoziazione diretta e gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’Affidatario;

- procederà all’incameramento della cauzione definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento integrale dei danni e delle spese.

DIRITTO DI RECESSO

Il diritto di recesso è regolato dal C.C. salvo quanto previsto dal presente articolo

L’Azienda ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, con preavviso di 90 giorni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

ART. 7 SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Sono a carico dell’appaltatore le spese contrattuali, incluse imposte, tasse e spese di scritturazione e registrazione. A carico dell’appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente, gravino sul servizio, oggetto dell’appalto. Il contratto è soggetto a all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) regolata dalle norme di legge.

ART. 8 DISCIPLINA DEL CONTRATTO - RISERVATEZZA

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, dal bando, dal Disciplinare e dagli altri atti di gara e dalle norme in esse richiamate, si applicano, in ordine di prevalenza ed in quanto compatibili: il Capitolato generale d’appalto dell’A.O.U. di Sassari; le norme pubblicistiche e, in subordine, civilistiche vigenti in materia al momento di stipulazione del contratto.

In materia di riservatezza, all’appalto, ed in particolare ai dati sensibili inerenti i requisiti generali di qualificazione ed alle parti tecniche delle offerte, se inerenti segreti tecnici e commerciali, si applicano: la Direttiva 2004/18/CE; il D.lgs 196/2003; il D.lgs 163/2006, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.