Contract
Repertorio n. …….. del …………….. | ||
per l’esecuzione dei lavori di ……………………………………………............... | ||
in località ……………………………………………………………………............. | ||
CUP | ||
========================================================== | ||
REPUBBLICA ITALIANA | ||
L’anno duemiladodici, il giorno ………………….. del mese di | ||
……………………….., nella residenza provinciale, presso l’Ufficio di | ||
Segreteria, avanti a me, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Segretario Generale della | ||
Provincia di Lecco, autorizzato a rogare, nell’interesse della Provincia, gli atti | ||
in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:=============== | ||
a)- dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Lecco il 23.11.1961, domiciliata per la | ||
carica in Lecco – Piazza Lega Lombarda n° 4, Dirigente Provinciale, il quale | ||
interviene nel presente atto a seguito di nomina effettuata con Xxxxxxx xxx | ||
Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx xx 00 in data 13.10.2011, in nome e | ||
nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione che rappresenta (P.I. | ||
02193970130 – C.F. 92013170136);=============================== | ||
b)- signor , nato a …………………………… il , | ||
residente in ………, via ……………………………………., il quale | ||
interviene nella sua qualità di dell’impresa | ||
1 |
………………………………………………………………………………………… | ||
……… con sede in ……………………………………, via ………… (P.I. – | ||
C.F. ), come risulta dal certificato rilasciato dall’Ufficio Registro delle | ||
Imprese di in data , che agisce quale impresa appaltatrice in | ||
forma singola.=============================================== | ||
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione | ||
temporanea di imprese) | ||
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo | ||
……………… costituita tra essa medesima e le seguenti imprese | ||
mandanti:=================================================== | ||
1- impresa …………………………………………… con sede in | ||
…………………………, via …………………(P.I. – C.F. ); | ||
nonché l’impresa ……………….. con sede in ……………. via …………........... | ||
(P.I. ………… C.F. ………..), cooptata ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 – | ||
comma 5 – del Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207.==== | ||
I predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io | ||
Segretario Generale sono personalmente certo, ricorrendo i requisiti di legge, | ||
rinunciano di comune accordo e col mio consenso all’assistenza dei | ||
testimoni.=================================================== | ||
PREMESSO | ||
- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. ………… in data | ||
………………….., dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 | ||
– comma 4 – del D.LGS n° 267 in data 18.08.2000, si approvava il progetto | ||
esecutivo dei lavori di | ||
………………………………………………………………………………............... | ||
2 |
per un importo dei lavori da appaltare di €. ………………………. , di cui €. | ||
…………………… oggetto dell’offerta mediante prezzi unitari (in alternativa | ||
“ribasso percentuale”) ed €. …………………… per oneri per la sicurezza | ||
già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto | ||
dell’offerta;================================================== | ||
- che con determinazione dirigenziale n° di reg. del Servizio Appalti e | ||
Contratti in data , esecutiva, si stabiliva che all’affidamento dei lavori | ||
a base d’asta si sarebbe provveduto mediante procedura aperta, ai sensi | ||
…………………………………......... | ||
- che con determinazione dirigenziale n° di reg. del Servizio Appalti e | ||
Contratti in data , esecutiva, si approvava il verbale delle operazioni | ||
di gara svoltesi in data ………………….., disponendo l’aggiudicazione in | ||
favore dell’Impresa ………………….. con sede legale in , con | ||
l’offerto ribasso del ……… (euro …….. e centesimi …….. ogni cento euro) | ||
sull’importo a base d’asta di €. ;==================== | ||
- che con il medesimo provvedimento si stabiliva di affidare i lavori in oggetto, | ||
a seguito di verifica di conformità della documentazione prodotta dall’impresa | ||
con quanto contenuto nelle dichiarazioni allegate all’offerta, all’Impresa | ||
………………… con sede legale in ======================== | ||
- che ai sensi dell’art. 106, comma 3, del regolamento generale approvato | ||
con D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e | ||
l’esecutore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilità in data | ||
………………………, protocollo n. ======================= | ||
TUTTO CIO’ PREMESSO | ||
Le parti convengono e stipulano quanto segue:======================= | ||
3 |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI | ||
Articolo 1. Oggetto del contratto | ||
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva | ||
alcuna, l’appalto dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla | ||
loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a | ||
questo allegati o da questo richiamati.============================= | ||
Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto. | ||
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, | ||
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e | ||
modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto e dei suoi | ||
allegati (art. 8 – comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto), integranti il | ||
progetto, nonché delle previsioni degli elaborati grafici progettuali, delle | ||
relazioni, dell’elenco prezzi unitari, dei piani di sicurezza previsti dall’art. 131 | ||
del codice, del cronoprogramma e delle polizze di garanzia, che l'impresa | ||
dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente | ||
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.=========== | ||
2. Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento sono esclusi dal presente contratto | ||
tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1.========= | ||
Articolo 3. Ammontare del contratto. | ||
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro ……………………………….. | ||
(diconsi Euro ), di cui:================== | ||
a)- Euro per lavori veri e propri;============= | ||
b)- Euro ……………………………….. per oneri per l’attuazione dei piani di | ||
sicurezza;================================================== | ||
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione | ||
4 |
finale.====================================================== | ||
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 82 – comma 2 – lett. a) | ||
del D.Lgs n° 163/2006, per cui i prezzi unitari offerti dall’appaltatore (in | ||
alternativa “di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con applica- | ||
zione del ribasso offerto dall’appaltatore”) in sede di gara costituiscono | ||
prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.==== | ||
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del | ||
cantiere. | ||
1. L’appaltatore ha eletto domicilio, ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del | ||
capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, | ||
presso la Provincia di Lecco – Ufficio del Direttore Lavori.=============== | ||
2. Ai sensi dell’art. 3 - comma 1 – lett a) del capitolato generale d’appalto, i | ||
pagamenti a favore dell’appaltatore, in conformità a quanto disposto dall’art. | ||
3 Legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico bancario con | ||
accredito sul conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso | ||
Banche o Poste Italiane S.p.A..================================== | ||
2.bis L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, | ||
tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, | ||
ovvero dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie riferite alla | ||
presente commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto di cui al | ||
precedente punto 2.=========================================== | ||
3. Ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore che | ||
non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con | ||
rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a | ||
persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle | ||
5 |
attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. | ||
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. | ||
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, | ||
garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere | ||
il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa | ||
motivata comunicazione.======================================= | ||
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o | ||
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata | ||
dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è | ||
sollevata da ogni responsabilità.================================== | ||
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI | ||
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. | ||
1.I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente | ||
stipula.===================================================== | ||
lavori urgenti | ||
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ......... | ||
(…...…………...........) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna | ||
dei lavori.=================================================== | ||
scadenza differenziata 1 | ||
Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. | ||
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle | ||
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei | ||
lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è | ||
applicata una penale pari allo ……per mille dell’importo contrattuale, | ||
corrispondente a Euro ============================= | ||
6 |
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con | ||
le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione | ||
anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente | ||
un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie | ||
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non | ||
ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il | ||
10% dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione | ||
appaltante, su proposta formulata dal responsabile del procedimento, di | ||
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.======================== | ||
scadenza differenziata 2 | ||
premio di accelerazione | ||
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori. | ||
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei | ||
casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre | ||
circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a | ||
regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla | ||
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132 – | ||
comma 1 – del D.Lgs n° 163/2006.================================ | ||
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare | ||
le cause che ne hanno comportato la interruzione.==================== | ||
3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione | ||
dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può | ||
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie | ||
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla | ||
ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva | ||
7 |
all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere | ||
l’illegittima maggiore durata della sospensione.======================= | ||
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata | ||
complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi | ||
complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza | ||
indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore | ||
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della | ||
sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei | ||
lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e | ||
indennizzo.================================================== | ||
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come | ||
funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli | ||
stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad | ||
eccezione del comma 4.======================================== | ||
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. | ||
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato | ||
speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza | ||
del capitolato generale.======================================== | ||
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico | ||
dell’appaltatore le spese per:==================================== | ||
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;============== | ||
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;================== | ||
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena | ||
e perfetta dei lavori;=========================================== | ||
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono | ||
8 |
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del | ||
collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;=== | ||
e) le vie di accesso al cantiere;=================================== | ||
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la | ||
direzione dei lavori;============================================== | ||
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per | ||
l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;=========== | ||
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o | ||
all’emissione del certificato di regolare esecuzione.==================== | ||
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere | ||
e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di | ||
legge e di regolamento.======================================== | ||
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da | ||
altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto | ||
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di | ||
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da | ||
tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle | ||
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri | ||
soggetti operanti nel cantiere.==================================== | ||
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la | ||
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto | ||
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale | ||
dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è | ||
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza | ||
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione | ||
9 |
o nell’impiego dei materiali.====================================== | ||
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.======= | ||
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori. | ||
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni | ||
vigenti.===================================================== | ||
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la | ||
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale | ||
incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato | ||
speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando | ||
le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso | ||
contrattuale.================================================= | ||
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; | ||
tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti | ||
delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in | ||
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci | ||
suddetti.==================================================== | ||
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in | ||
economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.============ | ||
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti | ||
per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuali | ||
prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di | ||
gara.====================================================== | ||
Fonti diverse di finanziamento | ||
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. | ||
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione | ||
10 |
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.======================= | ||
(per i contratti la cui durata prevista non è superiore a 2 anni) | ||
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si | ||
protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il | ||
criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 – comma 3 – del D.Lgs n° | ||
163/2006.=================================================== | ||
(ovvero, in alternativa, per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 | ||
anni) | ||
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art. 133 – comma 3 – del | ||
D.Lgs n° 163/2006.============================================ | ||
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. | ||
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, | ||
richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando | ||
il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs n° | ||
163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla | ||
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a | ||
nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.============== | ||
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina | ||
dettata dalla normativa vigente.================================== | ||
(solo per appalti aggiudicati col criterio dell’offerta a prezzi unitari, | ||
aggiungere) | ||
3. L’elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti | ||
dall’appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali | ||
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi | ||
dell’art. 132 del D.Lgs n° 163/2006.=============================== | ||
11 |
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. | ||
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.============================== | ||
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di | ||
stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore al % | ||
(… per cento), dell’importo contrattuale.======================= | ||
(ovvero, in alternativa) | ||
non inferiore a Euro , al netto della ritenuta dello 0,50% | ||
di cui all’art. 4, comma 3, del capitolato generale approvato con D.P.R. n. | ||
207 del 2010.================================================ | ||
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a …… giorni, | ||
per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al | ||
medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla | ||
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di | ||
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.========= | ||
4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà | ||
effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto | ||
finale.====================================================== | ||
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per | ||
l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni | ||
dall'emissione del certificato di regolare esecuzione (in alternativa | ||
“collaudo provvisorio”).======================================= | ||
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono | ||
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo | ||
comma, del codice civile.======================================= | ||
7. Prima di procedere al pagamento degli stati di avanzamento lavori o della | ||
12 |
rata a saldo la stazione appaltante procede all’acquisizione del Documento di | ||
Regolarità Contributiva nonché procede alla verifica dell’assolvimento, da | ||
parte dell’appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi | ||
finanziari.=================================================== | ||
opere finanziate o cofinanziate con fondi Unione Europea | ||
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. | ||
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di | ||
spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale | ||
d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura | ||
e con le modalità ed i termini di cui all’art. 133 del D.Lgs n° 163/2006 ed agli | ||
artt. 143 e 144 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. n. 207 | ||
del 2010.=================================================== | ||
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di | ||
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il | ||
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, | ||
l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, | ||
ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 | ||
giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione | ||
di risoluzione del contratto.====================================== | ||
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. | ||
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi | ||
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere | ||
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il | ||
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di | ||
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il | ||
13 |
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare | ||
esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione | ||
dei lavori.================================================== | ||
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui | ||
al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato | ||
che ha carattere provvisorio.===================================== | ||
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua | ||
emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di | ||
quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni | ||
equivale ad approvazione.====================================== | ||
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore | ||
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché | ||
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il | ||
certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, | ||
assuma carattere definitivo.===================================== | ||
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e | ||
alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino | ||
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà | ||
della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte | ||
le opere ultimate.============================================= | ||
Articolo 15. Risoluzione del contratto. | ||
1. Ai sensi dell’art. 135 – comma 1bis – del D.Lgs n° 163/2006, qualora nei | ||
confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di | ||
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni | ||
mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede | ||
14 |
alla risoluzione del contratto.==================================== | ||
2. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante | ||
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza | ||
necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:============= | ||
a) frode nell'esecuzione dei lavori;================================ | ||
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di | ||
esecuzione;================================================= | ||
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei | ||
lavori;====================================================== | ||
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli | ||
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del | ||
personale;================================================== | ||
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato | ||
motivo;===================================================== | ||
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da | ||
pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;===== | ||
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche | ||
parziale del contratto;========================================== | ||
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo | ||
dell’opera;================================================== | ||
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai | ||
sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;====== | ||
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, | ||
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che | ||
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;====== | ||
15 |
m) i casi contemplati dall’art. 6 – comma 8 – del D.P.R. n° 207/2010.====== | |||
2.bis Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri | |||
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina | |||
la risoluzione di diritto del contratto ex art. 7 – comma 1 – del D.L. n° | |||
187/2010 convertito nella Legge n° 217/2010.======================== | |||
3. La risoluzione contrattuale comporta l’incameramento a pieno titolo della | |||
cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.========== | |||
4. Per tutto quanto non previsto, si rinvia all’art. 135 del D.Lgs n° 163/2006.= | |||
Articolo 16. Controversie. | |||
1. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, | |||
l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni | |||
caso non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, si applicano i | |||
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell’art. | |||
240 del D.Lgs n° 163/2006.===================================== | |||
Resta inteso che la procedura per la definizione dell’accordo bonario può | |||
essere reiterata per una sola volta.================================ | |||
Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la | |||
materia del contendere.======================================== | |||
2. Al di fuori di quanto previsto dall’art. 240, si applica l’art. 239 del D.P.R. n° | |||
207/2010.=================================================== | |||
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI | |||
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e | |||
assistenza. | |||
1. L'esecutore e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni | |||
dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie | |||
16 |
di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle | ||
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, | ||
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.================= | ||
2. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, si | ||
applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. n° 207/2010.========== | ||
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale | ||
dipendente dell’esecutore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione | ||
dei contratto, trova applicazione l’art. 5 del D.P.R. 207/2010.============= | ||
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. | ||
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:============ | ||
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 – comma 1 – lett. a) | ||
del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;=================================== | ||
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di | ||
coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs n° 81/2008, con i contenuti di | ||
quest'ultimo;================================================= | ||
(ovvero, in alternativa) | ||
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di | ||
cui all'art. 100 del D.Lgs n° 81/2008, del quale assume ogni onere e | ||
obbligo;==================================================== | ||
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie | ||
scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e | ||
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano | ||
di sicurezza e di coordinamento (in alternativa “sostitutivo”) di cui alla | ||
precedente lettera b), di cui all’art. 89 – comma 1 – lett. h) del D.Lgs n° | ||
81/2008.==================================================== | ||
17 |
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (in | ||
alternativa “coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva”) gli | ||
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino | ||
le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.============ | ||
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, | ||
previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione | ||
del contratto in suo danno.====================================== | ||
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia. | ||
1. Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs 08.08.1994, n. 490 e del D.P.R. | ||
03.06.1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore | ||
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto | ||
contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575, in base | ||
antimafia | ||
2. A pena di nullità assoluta del presente contratto, l’appaltatore assume tutti | ||
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 | ||
agosto 2010 n° 136, come modificato da ultimo con D.L. n° 187/2010 | ||
convertito con Legge n° 217/2010.================================ | ||
3. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione | ||
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia | ||
di Lecco della notizia dell’inadempimento della propria controparte | ||
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.===== | ||
4. Qualsiasi clausola difforme da quelle contenute nel presente articolo è | ||
sostituita di diritto a quelle eventuali del presente contratto o del capitolato | ||
speciale.=================================================== | ||
Articolo 20. Subappalto. | ||
18 |
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.================= | |||||
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da | |||||
subappaltare) | |||||
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 | |||||
del D.Lgs n° 163/2006, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in | |||||
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e | |||||
con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.========= | |||||
3. La stazione | appaltante non provvede | al pagamento diretto dei | |||
subappaltatori.=============================================== | |||||
(ovvero, in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora | |||||
l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure | |||||
non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) | |||||
2. Non è ammesso il subappalto.================================= | |||||
4. Nei contratti sottoscritti con i | subappaltatori | e i subcontraenti della filiera | |||
delle imprese - a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al comma 1 - | |||||
occorre sia inserita a pena di nullità assoluta apposita clausola, con quale | |||||
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui | |||||
alla Legge n° 136/2010.======================================== | |||||
L’inserimento di | tale clausola deve essere | comunicata alla stazione | |||
appaltante.================================================== | |||||
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. | |||||
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli | |||||
atti da questo | richiamati, l'appaltatore ha | prestato apposita garanzia | |||
fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero | |||||
…… in | data …………… | rilasciata dalla | |||
19 |
società/dall'istituto……………….………………………………..agenzia di | ||
………………….. per l'importo di €. ………………….. pari al per | ||
cento dell'importo del presente contratto.=========================== | ||
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante | ||
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente | ||
contratto.=================================================== | ||
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura | ||
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento | ||
dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, | ||
è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola | ||
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte | ||
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di | ||
analogo documento in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta | ||
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, | ||
è svincolato secondo la normativa vigente.Sono nulle le eventuali pattuizioni | ||
contrarie o in deroga.========================================== | ||
Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione. | ||
1. Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs n° 163/2006, l’appaltatore assume la | ||
responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipen- | ||
denti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a | ||
terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, | ||
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.======= | ||
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per la copertura | ||
dei danni subiti dalla stazione appaltante nell’esecuzione dei lavori – come | ||
previsto al comma 1 dell’art. 125 del Regolamento – con decorrenza dalla | ||
20 |
data di consegna dei lavori e validità sino alla data di emissione del | |||
certificato di regolare esecuzione (in alternativa “collaudo provvisorio”), | |||
con polizza numero …………… in data …………………. rilasciata dalla | |||
società/dall'istituto ……………….……………………….. agenzia/filiale di | |||
……………….... per un massimale di €. ……………......... .............................. | |||
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile | |||
per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con | |||
polizza numero …………………… in data …………………. rilasciata dalla | |||
società/dall'istituto ……………….………… agenzia/filiale di ……………….... | |||
per un massimale di €. ============================== | |||
Eventuale Art. 23. Polizza di assicurazione indennitaria decennale. | |||
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI | |||
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. | |||
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, | |||
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati | |||
agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:================ | |||
- gli elaborati grafici progettuali;================================== | |||
- la relazione;================================================ | |||
- i piani di sicurezza;=========================================== | |||
- il cronoprogramma;========================================== | |||
- le polizze di garanzia;========================================= | |||
- la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n° …................................... | |||
- l’offerta;=================================================== | |||
- le autodichiarazioni;========================================== | |||
ecc. | |||
21 |
2. Fanno invece parte del presente contratto, quale parte integrante e | ||||
sostanziale, i seguenti documenti:================================ | ||||
- il capitolato speciale d’appalto;================================== | ||||
- l’elenco dei prezzi unitari;====================================== | ||||
- procura | ||||
- atto di associazione | ||||
- ecc | ||||
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. | ||||
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative | ||||
e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs n° 163/2006, il | ||||
regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il capitolato | ||||
generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora | ||||
vigente.==================================================== | ||||
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale, | ||||
tutela della privacy. | ||||
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, | ||||
tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.======== | ||||
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti | ||||
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data | ||||
di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare | ||||
esecuzione.================================================= | ||||
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono | ||||
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in | ||||
misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.========= | ||||
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della | ||||
22 |
stazione appaltante.=========================================== | ||
5. Le Parti dichiarano di essere informate che i ‘dati personali’ forniti, anche | ||
verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conse- | ||
guenza e nel corso dell’esecuzione del presente contratto, vengono trattati | ||
esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione, elabo- | ||
razione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elabo- | ||
razione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo | ||
trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti | ||
pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento di propri fini | ||
istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia | ||
compatibile con i fini istituzionali degli Enti. Titolari per quanto concerne il | ||
presente comma sono le Parti che intervengono al presente atto come sopra | ||
individuate e domiciliate.Le parti dichiarano altresì di essere informate sui | ||
diritti sanciti dall’art. 7 del D.L.vo n° 196/2003.======================= | ||
******************************* | ||
E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato | ||
mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato | ||
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.===== | ||
Consta di n° fogli scritti da persona di mia fiducia a macchina con nastro | ||
indelebile, uniti con punti metallici, occupati per intere facciate e righe , fino a | ||
questo punto, oltre le firme, viene firmato come segue:================= | ||
L’APPALTATORE | ||
IL DIRIGENTE DEL SETTORE IL DIRETTORE GENERALE | ||
(dott. ) S.G. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx | ||
23 |
24 |