SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO tra
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO LUMINOSO DELL’IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CITTA’ DI PESCARA
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
Il giorno……………………………., alle ore ……….., nella sede di Pescara Gas S.p.A., ubicata a Pescara, via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx n. 25
tra
Pescara Gas S.p.A. (CF/Partita IVA n. 01777750686), legalmente rappresentato dal xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Taranto, il 31 maggio 1942, nella qualità di Amministratore Unico, (d’ora in avanti per brevità denominata “Pescara Gas”), domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede legale di Pescara Gas in Pescara, via Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, n. 25,
e
L’Impresa ………………………………………………………., con sede legale in ……………,via ……………………………………., n. …….. (CF/Partita IVA n. ……………….), legalmente rappresentata dal ………………………………, nato a ………………….., il ………………….., residente in ……………….., via ………………., n. ……….. (d’ora in avanti per brevità denominata “Appaltatore”),
Premesso
che Pescara Gas S.p.A., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 19.02.2007, è stata incaricata di gestire le reti e gli impianti di pubblica illuminazione e semaforici della città di Pescara a decorrere dal 1° aprile 2007;
che, con verbale di assemblea ordinaria del 2 aprile 2008, Pescara Gas S.p.A. è stata autorizzata a bandire una gara per il rifacimento parziale degli impianti di pubblica illuminazione per un importo non superiore a sei milioni di euro ed a contrarre un mutuo, a carico di Pescara Gas S.p.A., per la copertura degli oneri relativi alla gara;
che in data 20 maggio 2010 l’Amministratore Unico di Pescara Gas S.p.A. ha aggiudicato la gara per la concessione di un mutuo e ntro il limite di sei milioni di euro alla Banca Monte dei Paschi di Siena;
che in data 28 luglio 2010 l’Amministratore Unico di Pescara Gas S.p.A. ha approvato il bandi di gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento ed ampliamento con efficientamento energetico ed adeguamento luminoso dell’impianto della pubblica illuminazione della città di Pescara;
che in data ……………… è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. …… del …………. il bando di gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di rifacimento ed ampliamento con efficientamento energetico ed adeguamento luminoso dell’impianto della pubblica illuminazione della città di Pescara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del citato decreto legislativo;
che in data ……………… è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n………. del ……….. analogo bando di gara;
che in base al verbale della Commissione giudicatrice del ……………………. è risultata provvisoriamente aggiudicataria della gara di che trattasi la Impresa ………………….. (ovvero l’associazione temporanea di imprese ………………) che ha offerto l’importo di €. ………………. quale importo netto dei lavori rispetto a quello posto a base di gara;
che l’Amministratore Unico di Pescara Gas S.p.A. ha approvato l’aggiudicazione con provvedimento in data ……………………………..,
tutto ciò premesso,
le parti stipulano e convengono quanto segue:
Art. 1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2
Oggetto e durata dell’appalto
L’Appaltatore si impegna a consegnare a Pescara Gas S.p.A. i lavori di rifacimento ed ampliamento con efficientamento energetico ed adeguamento luminoso dell’impianto della pubblica illuminazione della città di Pescara, oggetto della gara aggiudicata, entro …………. giorni naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Art. 3
Documenti e condizioni contrattuali
L’appalto è soggetto all’osservanza delle condizioni stabilite nel presente contratto e nei documenti che si intendono come se fossero qui di seguito integralmente trascritti, anche se non allegati:
Bando di gara;
Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19.04.2000, n. 145;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Tutti gli elaborati del progetto tecnico esecutivo;
L’offerta tecnica di gara.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,per quanto applicabile;
- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34;
- il D. Lgs: 9 aprile 2008, n. 81.
L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti o che fossero emanate nel corso del servizio in materia di sicurezza ed igiene, di lavoro e, in generale, in materia di tutela e trattamento dei lavoratori.
Art. 4
Importo dell’appalto - Variazioni
L’appalto è eseguito e remunerato con il sistema a misura.
Il prezzo della prestazione offerta dall’Appaltatore, risultante dall’offerta presentata in sede di gara è stabilito in euro …………… (euro ……………………………….) + Iva.
Art. 5
Pagamenti
Come previsto dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto, non è dovuta alcuna anticipazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
I pagamenti in acconto relativi agli stati di avanzamento avverranno con le modalità di cui all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il pagamento a saldo avverrà con le modalità di cui all’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo si applicherà quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, come stabilito dall’art. 45 del Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia dele fatture quietanzate con l’applicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Art. 6
Deposito cauzionale e copertura assicurativa
A garanzia dell’esecuzione del presente appalto, all’atto della sottoscrizione del presente contratto l’Impresa è obbligata a costituire apposita cauzione definitiva per l’importo di €. ……………. ( euro …………………………………………………..) nei modi stabiliti dall’art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 40, comma 7, del citato D.Lgs. n. 163/2006, la somma garantita è ridotta del 50%.
La garanzia cessa il suo effetto e sarà svincolata previa autorizzazione del Responsabile del procedimento e , comunque, dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Inoltre, l’Appaltatore, come previsto dal disciplinare di gara, dovrà stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999, conformemente a quanto stabilito dall’art. 34 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 7
Norme antinfortunistiche e piano delle misure di sicurezza
Prima dell’inizio delle attività, l’Appaltatore dovrà predisporre il piano delle misure di sicurezza e coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi incidentali sull’attività lavorativa oggetto del servizio, come previsto dagliartt. 40, 41 e 42 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore dovrà consegnare il suddetto piano al a Pescara Gas S.p.A. e metterlo a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo prima dell’inizio delle attività.
L’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto, nell’elaborazione della propria offerta, degli obblighi imposti dalle norme in materia di sicurezza e di condizioni del lavoro, di previdenza ed assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolte le attività.
Art. 8
Rispetto dei contratti collettivi e delle disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto alla osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di personale, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori come dettagliatamente indicato nell’art. 47 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Nel caso di verificate inottemperanze, saranno applicate le sanzioni previste dal seconda comma dell’art. 47 del richiamato Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore dichiara di accettare gli obblighi derivanti all’Impresa aggiudicataria dall’applicazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 25.10.2004 per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni.
L’aggiudicataria si impegna ed accettare la visita in cantiere da parte del personale incaricato dagli Enti paritetici Territoriali per attività di/o consulenza in materia di salute e sicurezza nel settore delle costruzioni.
Tutti i lavoratori presenti nel cantiere dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento di validità annuale rilasciato dalle Casse Edili Territoriali sul quale saranno riportati i seguenti dati: nome e cognome, foto, impresa di appartenenza, livello di inquadramento contrattuale.
Art. 9
Sospensioni delle attività e proroghe
Nei casi di sospensione delle attività si applica quanto previsto dall’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Anche in caso di richiesta di proroghe del termine per la ultimazione dei lavori si applicherà quanto previsto dall’articolo sopra richiamato.
Art. 10
Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 11
Cessione dei crediti
E’ ammessa, come previsto dall’art. 26, comma 2, del Capitolato Speciale d’Appalto, la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell’art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Art. 12
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
.
Art. 13
Risoluzione del contratto
Il contratto sarà risolto nei casi previsti dagli articoli 19 e 48 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14
Penali
Per quanto attiene le penali, si applicherà quanto disposto dall’articolo 16 del Capitolato Speciale d’Appalto, ed, in particolare:
1. a) - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere zero un per mille) dell’importo contrattuale.
b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3 del Capitolato Speciale d’Appalto;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto;
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19 del Capitolato Speciale d’Appalto, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17
Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento a quanto disposto dal bando, dal disciplinare di gara, nonché a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 18
Certificazione antimafia
Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98: in caso di accertamento positivo nei confronti dell’Impresa, il contratto sarà risolto di diritto con incameramento della cauzione, salvo il diritto di Pescara Gas S.p.A. al maggior risarcimento dei danni subiti. In tale ipotesi sarà retribuito soltanto il servizio già svolto, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per Pescara Gas S.p.A.
Art. 19
Transazione, accordo bonario, arbitrato
In caso di controversia, ciascuna delle parti potrà proporre accordo transattivo per la risoluzione della stessa, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
In tale eventualità Pescara Gas S.p.A. si riserva di esaminare a proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può esso stesso formulare una proposta di transazione al soggetto medesimo, previa audizione dello stesso.
E’, altresì, possibile far ricorso all’accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La competenza arbitrale è, invece, esclusa dal presente appalto.
Art. 20
Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante o dopo l’esecuzione dell’affidamento è competente esclusivamente il Tar di Pescara.
Art. 21
Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs. 163/2003 Pescara Gas S.p.A. precisa che il trattamento dei dati richiesti all’Impresa persegue esclusivamente le finalità di adempiere agli obblighi contrattuali correlati al presente appalto ed espletare tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili connessi alle attività oggetto del presente contratto, come dettagliatamente indicato nell’art. 18 del Disciplinare di gara.
Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati con l’utilizzazione di procedure, anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Pescara, lì …………………………
L’Impresa Pescara Gas S.p.A.
……………………………………. …………………………..
Il sottoscritto …………………………………., Legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, dichiara, inoltre, di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 9, 13, 19 e 20 del presente contratto.
Pescara, lì ……………………………
L’Impresa
…………………………….
12