CIG: 7438446FCF
Prot. n. 15208 del 25.09.2018
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A NOLEGGIO, COMPRESA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE, DI DISPOSITIVI PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE E TRASMISSIONE DATI DIAGNOSTICI.
CIG: 7438446FCF
L’anno 2018 e questo giorno 12 (dodici) del mese di Settembre si procede alla stipula in modalità elettronica della presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
T R A
- SISTEMA AMBIENTE S.P.A. (in seguito denominato per brevità anche Committente), con sede legale in Lucca, loc. Borgo Xxxxxxxxx, Via delle Tagliate III trav. IV n. 136, capitale sociale interamente versato € 2.487.656,64, diviso in numero 482.104 azioni del valore di Euro 5,16 ciascuna – codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Lucca 01604560464, sez. Ordinaria, in data 01.04.1996, numero REA 153272, in persona di Xxxxxx Xxxxxx, C.F. RMNMTT73D18E715L, nato a Lucca il giorno 18 Aprile 1973, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentate della società, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a questo atto legittimato in virtù dei poteri che gli derivano dalla carica e dal vigente Statuto sociale,
E
- TELECOM ITALIA SPA (in seguito denominato per brevità denominato Appaltatore o Affidatario), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxx x. 0, P.IVA n. 00488410010, C.F. e iscrizione C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi n.
00488410010, REA n. MI – 1580695, sez. Ordinaria, capitale sociale deliberato € 00.000.000.000,40, sottoscritto e versato € 00.000.000.000,10 in persona di Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Roma (RM) il 02/01/1970, C.F. CRFLGU70A02H501U, che interviene in qualità di Procuratore generale, giusta procura conservata in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente
congiuntamente indicate come Parti
PREMESSO
- che Sistema Ambiente S.p.A. ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del sopra citato D.Lgs., per l’affidamento della fornitura a noleggio, compresa installazione e manutenzione, di dispositivi per la geo – localizzazione e trasmissione dati diagnostici;
- ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 07.04.2018 (2018/S 068-152048), sulla G.U.R.I. in data 13.04.2018 (G.U. n. 43 – 5à serie speciale - Contratti pubblici), sul «profilo di committente» della stazione appaltante in data 10.04.2018 (Prot. di Sistema Ambiente
S.p.A. n. 5808 del 10/04/2018), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 0000, x. 00 (xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 000000) xx data 21.04.2018, sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale (SITAT SA) in data 03.05.2018 e, per estratto, sui seguenti quotidiani: 1) GAZZETTA ASTE E APPALTI PUBBLICI (ed. nazionale) in data 16.04.2018; 2) IL CORRIERE DELLA SERA (ed. nazionale) in data 13.04.2018; 3) IL CORRIERE FIORENTINO (ed. locale) in data 14.04.2018; 4) IL CORRIERE DELLO SPORT, ed. Toscana, in data 03.05.2018, così come risulta dalla documentazione conservata in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente;
- che, con le modalità di cui sopra, così come risulta da documentazione conservata in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente, è stato reso pubblico l’avviso di proroga termini;
- che, in data 04.07.2018, al termine delle operazioni di gara, la Commissione di gara ha aggiudicato in via provvisoria la fornitura oggetto del presente contratto all’Appaltatore che ha offerto un ribasso del 41,01% sull’importo a base di gara pari ad € 425.000,00 oltre Iva (€ 250.707,50 oltre Iva);
- che, in data 06.07.2018, il Consiglio di Amministrazione di Sistema Ambiente S.p.A., ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, co. 5 e 33, co. 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con Delibera n. 77, ha aggiudicato definitivamente la fornitura oggetto del presente contratto all’Appaltatore;
- che l’aggiudicazione definitiva di cui sopra è divenuta anche efficace ai sensi dell’art. 33, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dopo la verifica del possesso dei requisiti, prescritti e auto-dichiarati in sede di gara, nei confronti dell’Appaltatore;
- che l’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito cauzione definitiva mediante idonea polizza fideiussoria n. 1288626 emessa, in data 17.07.2018, dalla compagnia di assicurazione ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. – per l’importo (somma garantita) di € 77.744,40, importo dimidiato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, co. 7 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., conservata in atti al fascicolo presso l’ufficio Gare della Committente;
- che l’Appaltatore ha presentato Dichiarazione di assicurazione nr. 193/2018, conservata in atti al fascicolo presso l’ufficio Gare della Committente, attestante la seguente copertura assicurativa:
- Responsabilità civile Generale – Polizza n. 343618820, scadenza 31.12.2018:
1. Responsabilità civile terzi, massimale unico per sinistro € 10.000.000,00;
2. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, massimale unico per sinistro €
5.000.000,00.
- che, con le modalità sopra indicate, ai sensi degli artt. 72 e 73 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e D.M. 2 Dicembre 2016, così come risulta da documentazione conservata in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente, anche l’esito di gara è stato reso pubblico sulla G.U.R.I., sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001 n. 20, sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale e su n. 2 quotidiani nazionali e locali;
- che, nelle more della stipula del presente contratto, a partire dal 23 Luglio 2018, si è dato avvio alle operazioni di installazione.
le Parti, tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - MEZZI E ATTREZZATURE DELLA COMMITTENTE
2.1) Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura a noleggio, compresa installazione e manutenzione, in loco e da remoto, ordinaria e straordinaria, di dispositivi per la geo – localizzazione e la trasmissione di dati diagnostici.
Detti dispositivi saranno installati su mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, su mezzi per lo spazzamento, su mezzi per la movimentazione di presse e cassoni, su mezzi compattatori, su veicoli con gru, su autovetture e furgoni, su presse e cassoni.
I mezzi della Committente, di cui alla lista trasmessa in sede di gara, ammontano a 167, di cui n. 40 dotati di antenne per la lettura Tag Rfid. Le presse ammontano a n. 68; i cassoni a n. 70.
2.2) Oltre alla fornitura/montaggio di tutti i dispositivi GPS all’avvio del noleggio, l’Appaltatore si impegna e si obbliga ad effettuare eventuale attività di smontaggio e rimontaggio di alcuni dispositivi GPS su altri veicoli della Committente nonché allo smontaggio di tutti i dispositivi GPS installati al termine del noleggio.
Art. 3 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI OFFERTI
3.1) I dispositivi offerti dovranno possedere tutte le caratteristiche tecniche (minime) previste all’art. 3 del Capitolato speciale d’appalto che, sebbene non materialmente allegato al presente atto e conservato in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3.2) I dispositivi offerti dovranno inoltre possedere tutte le caratteristiche tecniche di cui alla Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara che, sebbene non materialmente allegata al presente atto e conservata in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3.3) Le parti concordano l’accettazione delle migliorie proposte dall’Appaltatore in sede di gara (Offerta tecnica).
Art. 3 – DURATA DEL NOLEGGIO
La durata del noleggio è fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dal collaudo di cui al successivo articolo 5.
Art. 4 – TERMINE ULTIMAZIONE FORNITURA
Il termine per la ultimazione della fornitura è fissato in 45 giorni solari, decorrenti dal 23 Luglio 2018, così come da comunicazione scritta (Prot. n. 11503 del 18.07.2018) della Committente, in ossequio all’art. 4.2) del Capitolato speciale d’appalto.
Art. 5 – COLLAUDO DEI DISPOSITIVI
Il collaudo dei dispositivi avverrà al termine delle operazioni di installazione e della
formazione prevista per il personale della Committente di cui al successivo articolo 6.
Art. 6 – FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA COMMITTENTE
L’Appaltatore dovrà effettuare idonea attività formativa per il personale della Committente così come indicato all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto e nel rispetto di quanto offerto in sede di Relazione tecnica (pagg. 66-67).
Art. 7 – GARANZIE
L’Appaltatore – pena la risoluzione del contratto - si impegna alla scadenza al pagamento dei successivi premi per la cauzione definitiva e per le polizze RCT/O di cui in premessa.
L’Appaltatore - pena la risoluzione del contratto - si impegna altresì a reintegrare la cauzione definitiva qualora, durante la vigenza contrattuale, la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, di essa.
Art. 8 – IMPORTI CONTRATTUALI
8.1) La Committente pagherà, per ciascun dispositivo GPS installato, un canone mensile così come da offerta economica dell’Appaltatore.
Detta offerta economica, sebbene non materialmente allegata al presente atto e conservata in atti al fascicolo presso l’Ufficio Gare della Committente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
8.2) Nel canone mensile è da ricomprendere la fornitura/montaggio all’avvio del noleggio, la manutenzione per 60 mesi, in loco e da remoto, ordinaria e straordinaria.
Il canone comprende altresì, durante la vigenza contrattuale, l’eventuale smontaggio e rimontaggio su altri veicoli/attrezzature nonché lo smontaggio al termine del noleggio. 8.3) L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS per i mezzi con attrezzatura per la raccolta rifiuti ammonta ad €/mese/mezzo 21,11 oltre Iva.
L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS per i mezzi con
gru ammonta ad €/mese/mezzo 21,82 oltre Iva.
L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS per i mezzi per movimentazione scarrabili ammonta ad €/mese/mezzo 37,47 oltre Iva.
L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS su autovetture
ammonta ad €/mese/mezzo 21,11 oltre Iva.
L’importo unitario del canone mensile di noleggio di dispositivi GPS su spazzatrici
ammonta ad €/mese/mezzo 21,82 oltre Iva.
Art. 9 – PAGAMENTO DEL CORRISPETIVO
9.1) I pagamenti avverranno a 60 gg d.f.f.m., dietro presentazione di regolare fattura bimestrale anticipata.
Le fatture – con Iva soggetta a split payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 – dovranno pervenire in formato pdf, esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
In fattura dovrà essere riportato il CIG n. 7438446FCF assegnato alla presente fornitura (in caso contrario le fatture saranno respinte).
9.2) Le Parti convengono che al 31 Dicembre di ciascun anno solare si definiranno gli importi di conguaglio sulla base dei mezzi attivati o cessati.
Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e xx.xx. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, Sistema Ambiente S.p.A. risolverà il contratto di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art.
3 della L. n. 136/2010 e dell’art. 1456 codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore con raccomandata a/r.
Art. 11 – PENALI
11.1) In caso di ritardo nella ultimazione della fornitura rispetto ai termini sopra indicati all’art. 4, per causa imputabile all’Appaltatore e non giustificato da documentate cause di forza maggiore, sarà addebitata una penale pari ad €/giorno 100,00.
11.2) In caso di ritardo nei tempi di intervento per ripristino/risoluzione delle segnalazioni o allarmi di sistema [2 h da remoto; 12 h c/o sede legale della Committente; decorrenti dalla comunicazione scritta della Committente (dal lunedì al sabato, compresi, fino alle ore 18,30)] sarà applicata una penale pari ad €/h 50,00.
Art. 12 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Sistema Ambiente S.p.A., in caso di gravi inosservanze delle norme del presente contratto o del Capitolato o delle disposizioni di Legge da parte dell’Appaltatore, previa contestazione scritta, potrà sospendere i pagamenti finché tali inadempienze non siano rimosse e salvo che queste non costituiscano motivo di risoluzione del contratto e/o richiesta di risarcimento danni in estensione anche all’incameramento della cauzione definitiva di cui in premessa.
Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
13.1) Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1453 e ss C.C. e all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente potrà risolvere il contratto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell’art. 1456 C.C. nelle seguenti ipotesi:
1. ritardo superiore a 30 giorni solari nella ultimazione della fornitura, per causa imputabile all’Appaltatore e non giustificato da documentate cause di forza maggiore;
2. reiterati episodi (n. 3 anno contrattuale) di grave ritardo nei tempi di intervento per ripristino/risoluzione delle segnalazioni o allarmi di sistema;
3. nei casi di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, perdita dei requisiti prescritti per legge, negli altri casi previsti nel presente contratto o nel Capitolato speciale d’appalto.
13.2) In caso di risoluzione, fatte salve le penali, sarà a carico dell’Appaltatore il risarcimento del maggior danno nonché le eventuali spese per l’affidamento ad altro operatore economico. Restano a carico dell’ Appaltatore che con il suo comportamento ha contribuito alla risoluzione del contratto tutte le spese per lo smontaggio di tutti i dispositivi installati.
Art. 14 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
14) Tutte le controversie derivanti dall’applicazione della presente scrittura privata, comprese quelle inerenti la validità della stessa, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione e che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Lucca. Non è ammesso l’arbitrato.
Art. 15 – STIPULA DEL CONTRATTO
Il presente contratto viene stipulato, nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s.m., in modalità elettronica ai sensi del comma 14 del sopra citato articolo.
Art. 16 – RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE
L’Appaltatore si impegna e si obbliga, in applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 73, comma 4, ultimo periodo e 216, comma 11, ultimo periodo, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a rimborsare a Sistema Ambiente S.p.A. le spese relative alla pubblicazione (per estratto) del bando di gara e dell’avviso sul risultato della procedura di affidamento (c.d. avviso di post-informazione o esito di gara) - ai sensi dell’art. 66,
comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m. - sui due quotidiani a diffusione nazionale e sui due a diffusione locale di cui in premessa. L’importo di tale spese ammonta complessivamente ad € 3.105,04 e dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario. Il mancato pagamento non preclude la stipulazione del contratto e la Committente, in occasione del primo pagamento a favore dell’Appaltatore, potrà effettuare una ritenuta corrispondente all’ammontare del rimborso dovuto.
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti si danno atto che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per le finalità e con le modalità connesse all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art. 18 – RICHIAMO PER QUANTO NON PREVISTO
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare, la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e la normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs.81/08 e s.m.
Fanno parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati e conservati agli atti, i seguenti documenti:
a) la documentazione di gara della procedura aperta predisposta dalla Committente;
b) la documentazione presentata dall’Appaltatore;
c) la documentazione acquisita da Sistema Ambiente S.p.A. a seguito delle verifiche di legge.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per Sistema Ambiente S.p.A. Per TELECOM ITALIA SPA Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx
X.xx digitalmente X.xx digitalmente