COMUNE DI CALANGIANUS

COMUNE DI CALANGIANUS

Provincia di Olbia Tempio

BANDO GARA - FORNITURA DI N°1 SCUOLA BUS PER SCUOLE ELEMENTARI CON RITIRO DELLO SCUOLABUS USATO.

OGGETTO: Bando di gara mediante pubblico incanto per l'appalto della fornitura di uno scuolabus per il trasporto alunni scuola elementare , con ritiro dello scuolabus comunale usato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determina n. 80 del 30.08.2007

RENDE NOTO

1.Che giorno 04 ottobre 2007, ore 11:00 in Calangianus , nella Casa Comunale avrà luogo la gara mediante asta pubblica con procedura aperta per l'acquisto di uno scuolabus da adibire al trasporto degli alunni della scuola elementare.

Criterio di aggiudicazione: la gara sarà espletata , ai sensi dell’art. 82 del D. lgs. n. 163/2006, con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base d’asta.

2.Lo scuolabus da fornire dovrà avere le seguenti caratteristiche minime :

- posti 30 +autista + accompagnatore;

- Motore: diesel turbo intercooler, 4 cilindri con turbina a geometria variabile e iniezione diretta, cilindrata 2999 cc, potenza 157 CV , raffreddamento ad acqua, emissioni gassose rispondenti alla normativa CEE Euro 4;

- Passo: superiore a 4000 mm;

- tetto alto;

- Xxxxxx: sincronizzato, con 6 MA + RM,

- idroguida;

- impianto frenante a circuito anteriore e posteriore indipendente;

- freni anteriori e posteriori a disco con servofreno;

- Sospensioni confort;

- Pneumatici maggiorati;

- ABS+EBD;

- ESP+ ASR;

- Fari alogeni;

- Fari fendinebbia;

- Cronotachigrafo ;

- Predisposizione autoradio;

- Climatizzatore manuale anteriore e posteriore;

- Batteria potenziata;

- Sedile guida regolabile in altezza;

- Airbag guidatore + cinture pretensionate ( 2 posti);

- Chiusura centralizzata;

- Cristalli laterali scorrevoli;

- Specchi esterni ribaltabili elettricamente;

- Scritte regolamentari su fiancate ( Comune di Calangianus – Scuolabus)

- Pedana di salita retrattile;

- Sensori di parcheggio e segnalatore acustico retromarcia;

- Kit fumatori;

- Sedili alunni in monoscocca di plastica ,antivandalo ,omologati antincendi;

- Limitatore di velocità;

- Porte posteriori vetrate;

- Porta laterale vetrata scorrevole ;

- Possibilità di adattamento , in un secondo tempo, al caricamento e trasporto di portatori di handicap;

- colore esterno : GIALLO CARIOCA;

- colore interni : floccato grigio/blù ;

- omologazione nazionale di serie. Non saranno prese in considerazione le omologazioni in unico esemplare;

- Centro di Assistenza del veicolo, ubicato nel raggio di 100 Km dall’autoparco comunale, in

NB.

Calangianus, pena l'esclusione del concorrente dalla gara;

ALLEGARE SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA

DELLO SCUOLABUS OFFERTO,

DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DA CUI RISULTA IN PARTICOLARE LA CONFORMITÀ ALLE CARATTERISTICHE RICHIESTE.

3. IMPORTO A BASE DI GARA:

L'importo posto a base di gara per la fornitura dello scuolabus è pari ad € 43.000.00 oltre I.V.A., comprese spese di trasporto e consegna franco sede comunale, immatricolazione, collaudo ed ogni altro onere accessorio necessario alla circolazione, tutto chiavi in mano pronto per la messa su strada ed al lordo dell'offerta per il ritiro dello scuolabus usato.

4. SCADENZA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

A pena di esclusione dalla gara, le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 03 ottobre 2007.

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

La fornitura dello scuolabus avverrà mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 55. comma 5°, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

6. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n.163/2006. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o parziali.

II prezzo complessivo offerto è costituito dall'offerta del veicolo nuovo detratto il prezzo per ritiro veicolo in permuta e dovrà essere indicato nel modo seguente:

prezzo veicolo nuovo (al netto di IVA ) ……… …………………. - (meno)

prezzo veicolo in permuta (non assoggettato ad IVA, ) = (uguale)

PREZZO OFFERTO (al netto di IVA)………………….. ……………………

L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta complessiva più bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di parità di offerte,. in presenza delle ditte interessate si inviteranno le stesse ad un ulteriore ribasso con la modalità del dialogo competitivo. L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Responsabile del Settore Cultura secondo quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. 163/2006.

7. LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA:

Lo scuolabus che verrà fornito al Comune dovrà essere consegnato, a spese e cura della ditta fornitrice, presso il magazzino comunale entro il termine massimo di 60 ( sessanta ) giorni dalla data di stipula del contratto. La stipula del contratto avrà, pertanto, funzione di conferma d'ordine da parte del Comune.

Il contratto dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione.

8. FINANZIAMENTO DELLA FORNITURA E PAGAMENTO:

La spesa per l'acquisto dello scuolabus é finanziata con fondi del Comune. II pagamento avverrà in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura ed a seguito di collaudo favorevole del mezzo.

9. CAUZIONE:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, che è stabilita in € 860,00 (Euro ottocentosessanta/00 ) pari al 2% dell'importo a base di gara (art.75 - comma 1 - D. Lgs.163/2006).

La presentazione della cauzione inferiore, anche di un solo euro, costituirà formale causa di esclusione. Essa può essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la cui polizza dovrà essere presentata in originale, contratta con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione e della decadenza di cui all'art.1944 del C.C., con la quale il fideiussore si intenda obbligato incondizionatamente, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria comunale su semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante nonché, in caso di aggiudicazione, di prestare anche la cauzione definitiva, mentre per la ditta aggiudicataria, la stessa dovrà essere sostituita con la costituzione di una cauzione definitiva per un importo pari al 10% della propria offerta, da presentare con le stesse modalità della cauzione provvisoria.

Non sono ammessi versamenti cauzionali in contanti o assegni.

La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura, da parte dell’affidatario, mentre ai non aggiudicatari è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara le Imprese in possesso dei seguenti requisiti:

1. assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 20, comma 1, della Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993;

2. iscrizione nell’apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro (se cooperativa o consorzio fra cooperative di nazionalità italiana);

3. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato nel settore di attività corrispondente a quello del presente appalto.

Saranno ammessi a partecipare anche i concorrenti aventi sede in uno Stato CEE diverso dall’Italia; in tal caso il requisito di cui al punto 3. sarà sostituito, ai sensi dell’art. 11 comma. 3 del D.Lgs. 358/92, dall’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza.

4. Xxxxx facoltà di presentare offerta anche i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 358/92.

11. SVINCOLO DALL’OFFERTA:

L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 180 giorni

dall'apertura delle buste, senza propria colpa, non sia ancora stata adottata la determinazione di aggiudicazione definitiva.

12. OFFERTA

L'offerta, redatta

in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente con

l'indicazione del prezzo per il mezzo offerto, perfettamente funzionante, immatricolato, collaudato e consegnato presso il Comune di Calangianus, in cifre e lettere, dovrà essere presentata in busta chiusa, sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente ed all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara.

All'uopo si precisa che:

in caso di discordanza tra cifre e lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo l'ipotesi di errore palesemente riconoscibile, nella quale prevarrà l'indicazione non riconosciuta errata e rettificata d'ufficio dal Presidente di gara;

l'offerta deve essere scritta senza riserve e condizioni a pena di nullità dell'intera offerta;

l'importo complessivo dell'offerta dovrà essere quello del costo del mezzo oggetto di gara,

detratto il prezzo per ritiro veicolo in permuta, come indicato al precedente paragrafo relativo alle modalità e criteri di aggiudicazione (punto 6).

13. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

Nel plico esterno le Ditte dovranno necessariamente inserire:

Relazione descrittiva ed illustrativa del mezzo offerto, accompagnata da fotografie, depliants e

quant’altro il concorrente ritenga utile per illustrare il mezzo offerto;

Cauzione provvisoria di € 860,00 da presentarsi secondo le modalità di cui al precedente paragrafo relativo alla cauzione (punto 9);

Dichiarazione sostitutiva resa dal titolare o dal legale rappresentante della ditta ai sensi dell'articolo 46 del

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) - Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20/02/2001), con sottoscrizione non autentica, rilasciata in data non inferiore a sei mesi a quella fissata per la gara, attestante:

a. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. competente per territorio;

b. di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

c. che non si trovi in stato di liquidazione o di fallimento e che non abbia presentato domanda di

concordato.

La dichiarazione relativa ai punti a) e b) deve essere resa:

a. da tutti i soci accomandatari delle società in accomandita semplice;

b. dal direttore tecnico e da tutti i componenti la società in nome collettivo;

c. da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società.

Dichiarazione attestante di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione del prezzo che dovessero intervenire prima della consegna dello scuolabus, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

Dichiarazione dell'offerente di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei dati richiesti da questo Ente, in conformità al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e secondo le modalità e gli obblighi di cui al successivo punto 17 del presente Bando di Gara.

A tali dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento.

In luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto, la ditta offerente potrà trasmettere i corrispondenti certificati rilasciati dagli uffici competenti in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara oppure le copie autentiche. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e dell'articolo 11 del D.P.R. 20/10/1998, n. 403, l'Ente, si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di procedere dopo l'esperimento della gara in oggetto ad effettuare idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 eventualmente trasmesse dalle ditte concorrenti. Tutti i documenti presentati dalla ditta aggiudicataria, saranno trattenuti dall'Ente, mentre quelli presentati dalle ditte rimaste non aggiudicatarie saranno restituiti, salvo l'offerta, una volta effettuata l'aggiudicazione. II Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare

luogo alla gara stessa o di rinviare la data fissata per l'apertura delle buste senza che i concorrenti preavvisati possano accampare pretese al riguardo.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

La documentazione richiesta dal presente bando al punto 13 e la busta sigillata contenente l’offerta, dovranno essere inserite in un plico di invio che dovrà essere chiuso, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con l'impossibilità dell'eventuale apertura e richiusura della busta senza lasciare traccia dell'operazione.

All'esterno del plico dovrà essere riportata:

l'indicazione dell'oggetto dell'appalto: "OFFERTA FORNITURA SCUOLABUS";

la ragione sociale del concorrente;

la sede del concorrente, alla quale spedire le notizie relative alla gara.

In caso di riunione di imprese le offerte dovranno essere redatte e sottoscritte dalle singole imprese e poi presentate dalla capogruppo. In alternativa l'offerta potrà essere sottoscritta dalla sola ditta capogruppo, previa produzione di mandato con rappresentanza, nella forma della scrittura privata autenticata. È vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'associazione o consorzio temporaneo successivamente alla presentazione dell'offerta.

Il plico, contenente l'offerta e la documentazione richiesta, dovrà essere indirizzato al

COMUNE DI CALANGIANUS - SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA – via S.Xxxxxxx N. 2 – 07023 CALANGIANUS ( OT)

II plico dovrà pervenire esclusivamente a mezzo del servizio postale o corriere abilitato o consegna a mano (previa vidimazione dell'Ufficio Protocollo), entro le ore 13.00 del giorno 03 ottobre 2007, pena l'esclusione dalla gara.

II recapito del plico, da presentarsi nel termine e con le modalità sopraindicate, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Si avverte che l'orario di servizio al pubblico dell'Ufficio Protocollo del Comune di CALANGIANUS è il seguente:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

La seduta di gara, in forma pubblica, si terrà il giorno quattro ottobre 2007 alle ore 11.00, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

00. ESCLUSIONI ED AVVERTENZE:

Resta inteso che:

trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

non sono ammesse le offerte condizionate e quelle in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e non firmata;

non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o siano omesse nelle dichiarazioni le indicazioni ed attestazioni ivi previste. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara. In questo caso l'offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con le irregolarità riscontrate - che saranno pure riportate nel verbale - e rimane acquisita agli atti della gara;

non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto se non espressamente confermate e sottoscritte;

la documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955 e s.m. ed i..

16. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO - EVENTUALI CONSEGUENZE

Dopo l'aggiudicazione la Ditta aggiudicataria sarà invitata alla stipula del contratto (non prima di cinque giorni ed entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione) ed a presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione:

copia della ricevuta, rilasciata dalla Tesoreria Comunale, per versamenti spese di contratto, di registro, diritti di segreteria ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore;

garanzia fideiussoria del 10% dell'importo del prezzo offerto, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta;

ogni altro documento richiesto con la lettera di invito alla stipula del contratto eventuale. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere alla ditta aggiudicataria la consegna del mezzo nelle more della stipula dell'eventuale contratto come previsto dalla vigente normativa.

Ove nel termine previsto la Ditta non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentata alla stipula del contratto nel giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.03.1990, n. 55 e s.m. ed i.

17. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:

a. i dati richiesti sono raccolti per le seguenti finalità: pubblico incanto per fornitura scuolabus (essi verranno esaminati durante il procedimento di aggiudicazione ed archiviati a procedimento concluso);

b. conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati ha natura di onere:

per i documenti da presentare ai fini della partecipazione, il concorrente, se intende partecipare alla gara in oggetto è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta dal presente bando, pena l'esclusione;

per i documenti da presentare ai fini dell'aggiudicazione, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i datti richiesti per la stipula del contratto si intenderà decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della garanzia di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2000;

c. i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

al personale dipendente dell'ente responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;

ai concorrenti che parteciperanno alla seduta pubblica di gara;

agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge 241/90 e D.Lgs. 267/2000.

d. il trattamento dei dati avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche attraverso strumenti informatici dotati di apposita password a conoscenza solo del personale addetto al procedimento;

e. l'utilizzo dei menzionati strumenti consentirà anche modalità di trattamento che consentano il raffronto dei dati e una gestione degli stessi nel tempo, allo scopo, se si rendesse necessario, di effettuare controlli sulle dichiarazioni, dati e documenti forniti;

f. in ogni caso i dati e documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;

g. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, al quale si rinvia.

Il concorrente, con la partecipazione alla presente gara, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

18. DISPOSIZIONI VARIE:

1. L’appalto è regolato dalle disposizioni di legge in materia e dal Capitolato Speciale.

2. Sono comunicati, entro dieci giorni dall’espletamento della gara, l’esito di essa all’aggiudicatario nonché al concorrente che segue nella graduatoria.

3. Tutte le spese relative alla stipulazione dei contratti nonché quelle di xxxxx e quelle relative alle copie dei contratti stessi sono a carico della ditta appaltatrice.

4. L’aggiudicazione mentre è vincolante per l’aggiudicatario, diverrà vincolante per l’Amministrazione Comunale solo dopo l’esecutività dell’atto di aggiudicazione.

5. Per informazioni di carattere tecnico, per richiedere copia del Bando, del Capitolato Speciale e relativi allegati rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura (sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx) – tel. 000-0000000, fax 000 000000 - e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx

6. Il Responsabile del procedimento è il sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- XXXXXXXXXX XXXXXXX -

in bollo da € 14,62

Allegato A - Schema di offerta

Ditta                                               Al Comune di CALANGIANUS

Oggetto:Fornitura di uno scuolabus per il trasporto alunni Scuola Elementare.

Il sottoscritto                             

Nato a                                     il               Residente a nel Comune di                           Provincia         Stato                                                     Via/Piazza                                                 Titolare/legale rappresentante della Ditta                     

con sede nel Comune di                           Provincia           Stato                                                     Via/Piazza                                                  Con codice fiscale numero                                         E con partita I.V.A. numero                                         Telefono                     fax                             In nome e per conto della Ditta che rappresenta CHIEDE di essere ammesso alla gara di cui all’oggetto e si OBBLIGA alle condizioni tutte del capitolato d’appalto, nessuna esclusa ed eccettuata, ad eseguire la fornitura con le modalità descritte, e DICHIARA di offrire i seguenti importi ai fini dell’aggiudicazione della gara:

descrizione Valore dell’offerta

in CIFRE                       Valore dell’offerta

in LETTERE                         

Offerta (A) veicolo nuovo              

Offerta (B) veicolo in permuta            

Prezzo complessivo offerto              

(A – B)

                , li        

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma )

CODICE FISCALE DELLA DITTA

Allegato B - Richiesta di ammissione alla gara

Ditta                                                Procedura aperta

Oggetto: fornitura di uno scuolabus per il trasporto alunni Scuola Elementare.

Schema di richiesta necessaria per l’ammissione alla gara.

Il sottoscritto , legale rappresentante per l'impresa

concorrente ……………………………………………………………, con sede in………………………

.... .................................................................., con codice fiscale n. ,

e con partita IVA n .........................................(imprese mandanti o consorziate: ,

impresa capogruppo:……………………………………............, tel. …………….., fax ,

email , per la partecipazione alla gara di cui in oggetto

chiede

di partecipare alla procedura aperta in oggetto. A tal fine, ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso decreto, per le ipotesi d', falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara

1. che il concorrente (essendo di nazionalità italiana):

a. - ai sensi dell'art.39 del D.Igs. n. 163/2006, è iscritto, per l'attività inerente all'appalto da eseguire, nel °Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato” o "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato”, estremi identificativi

..................... sede ………………….. e n. iscrizione… , a decorrere dal

……………………… fino al , numero di matricola INPS

………………………..;

b. - (solo per le società) gli amministratori muniti del potere di rappresentanza sono:

nome …...………….. cognome…….……..……. nato a ……….………………. il …………...……….

nome …...………….. cognome…….……..……. nato a ……….………………. il …………...……….

nome …...………….. cognome…….……..……. nato a ……….………………. il …………...……….

nome …...………….. cognome…….……..……. nato a ……….………………. il …………...……….

nome …...………….. cognome…….……..……. nato a ……….………………. il …………...……….

nome …...………….. cognome…….……..……. nato a ……….………………. il …………...……….

nome …...………….. cognome…….……..……. nato a ……….………………. il …………...……….

nome …...………….. cognome…….……..……. nato a ……….………………. il …………...……….

c. – in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell’apposito Registro prefettizio, estremi identificativi …………………………….., a decorrere dal ……………….. fino al ;

d. – in quanto costituente consorzio fra cooperative, e iscritto nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro, estremi identificativi , a

decorrere da ………………………. , fino al ………………………………………….

2. che la carica di legale rappresentante della ditta autorizzato a stipulare contratti e dare quietanza è ricoperta da: nome ............................................... cognome ........…………..……….

nato a ……………………………………………. il e quella dell'eventuale

direttore tecnico da: nome ……………………………….cognome……………………………….

nato a ..................................................................................... il ;

3. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D. Lgs. n. 163/2006.

La dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere b e c dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà essere resa, secondo lo schema dell' “Allegato C", a pena di esclusione, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché da coloro i quali sostituiscono i suddetti amministratori in caso di loro assenza o impedimento.

4. (segnare con una crocetta la voce che interessa)'

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione (lavoro nero) di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001;

oppure

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

5. di non trovarsi in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell'art. 2369 C.C. con altra impresa partecipante alla gara;

6. che il codice di attività è ………………………………………..

7. che il Centro di Assistenza del veicolo, è ubicato nel raggio di 100 Km dall’autoparco comunale in Calangianus ;

8.di avere preso visione del disciplinare di gara e degli allegati, di accettarlo e di impegnarsi ad osservarlo in ogni sua parte;

9. di obbligarsi ad effettuare la fornitura alle condizioni previste dal disciplinare di gara.

Sanzioni penali – richiamo Art. 76 del D.P.R. 445/00 (comma 1)

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

                 , il        

firma

Si allega copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscritto, in corso di validità. Quanto dichiarato dal concorrente italiano ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere reso a titolo di unica “dichiarazione solenne", (come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio, o un organismo professionale qualificato) da parte dei

concorrenti appartenenti ad altro Stato membro della CEE.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n' 196 si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è il Comune di Calangianus.

Allegato C - Dichiarazione unica

Ditta                                                Procedura aperta

Oggetto: fornitura di uno scuolabus per il trasporto alunni Scuola Elementare.

Schema dichiarazione unica necessaria per l'ammissione alla gara.

DICHIARAZIONE UNICA

le sottostanti dichiarazioni devono essere rese dagli amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanza (es. titolari - soci di società in nome collettivo - soci accomandatari - soci amministratori - presidenti del consiglio d'amministrazione - vice presidenti se con poteri di rappresentanza - amministratori delegati - amministratori unici ecc...) e dai medesimi soggetti di ciascuna impresa eventualmente associata).

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………

……nato il ………… …………. a……………………………………………………………..

codice fiscale …………………...……………………..…………………………………………

residente a …………….. ……………………………………………………………………………

in qualità di ………………… …………………………………………………………………………

dell’impresa ………………… …………………………………………………………………………

con sede in ………………… ………………………………..……………………...…………………

con codice fiscale n. ……………………………………………

…………………………………………………………….

con partita IVA n. …………………………………………………………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Igs. n. 163/2006, ossia

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega copia fotostatica non autenticata dei documento di identità del sottoscritto, in corso di validità. Firma

CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO SCOLASTICO, CON CESSIONE IN PERMUTA DI SCUOLABUS COMUNALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

II presente Capitolato ha per oggetto l'acquisto, da parte del Comune di Calangianus, di n. 1 scuolabus, specificato nel bando di gara, da utilizzare per il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni della Scuola Elementare, con contestuale cessione in permuta di scuolabus usato di proprietà comunale.

L'importo a base d'asta della presente fornitura, comprensivo delle spese per collaudi, immatricolazione e consegna, è stimato in € 43.000,00 (quarantatremila/00 euro), escluso IVA di legge e al lordo dell'offerta per il ritiro dello scuolabus usato.

ART. 2 - CESSIONE IN PERMUTA

L’Amministrazione Comunale cede in permuta il seguente automezzo, nello stato d’uso in cui si trova, alla ditta aggiudicataria:

n. 1 scuolabus FIAT DUCATO 23 HP, 52 Kw, diesel, cil. 2445, n. posti 27, Carrozzeria autobus targato SS 292870

- anno di immatricolazione 1986.

Il valore base attribuito a tale mezzo è pari a € 2.500,00 ( IVA non dovuta), soggetto ad offerta in aumento e sarà detratto dal prezzo offerto per la fornitura del veicolo nuovo, al netto di I.V.A.

Il suddetto scuolabus FIAT sarà visibile a seguito di preventivi accordi con il Responsabile del procedimento, sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (tel.: 000 0000000).

ART. 3 - CONSEGNA DELLO SCUOLABUS NUOVO

Lo scuolabus dovrà essere consegnato, a spese e cura della ditta aggiudicataria, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto, presso il magazzino comunale. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna dello scuolabus completo in ogni sua parte e allestimento e dovrà essere onnicomprensivo dell’immatricolazione e iscrizione al PRA, targa e quant’altro necessario alla circolazione, il tutto chiavi in mano, pronto per l’uso.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese relative al collaudo, all’atto di vendita ed alla sua registrazione, alla immatricolazione ed iscrizione al PRA, nonché ogni altra spesa per consegnare al Comune lo scuolabus pronto per l’uso.

Non è consentita la cessione dell’appalto, né la procura all’esecuzione del medesimo. Unitamente alla consegna dello scuolabus, deve essere fornita tutta la documentazione di legge per l’uso.

Il fornitore invia, con almeno 10 giorni di anticipo, comunicazione scritta all’Amministrazione circa la disponibilità a consegnare il veicolo ordinato.

ART. 4 - COLLAUDO SCUOLABUS

Lo scuolabus fornito sarà sottoposto a collaudo a mezzo personale tecnico di fiducia o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nell’art.1 del presente capitolato, nonché la funzionalità complessiva del mezzo acquistato.

Il collaudo è considerato positivo quando, unitamente alla consegna del mezzo presso la sede indicata dall'amministrazione nell’ordinativo di fornitura, si verificano le seguenti condizioni:

il veicolo è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d'uso prevista;

il veicolo è completo in ogni sua parta allestimento ed accessori;

il veicolo è stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;

il veicolo è munito di tutta la documentazione per immissione in servizio (bollo ed assicurazione esclusi).

In caso di collaudo positivo, la data del verbale è da considerarsi "data di accettazione della fornitura”.

Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna non impegna in alcun modo l’Amministrazione e non solleva il Fornitore della piena responsabilità della rispondenza del mezzo consegnato ai requisiti indicati nel bando di gara, del funzionamento dello stesso, della qualità e di dimensionamento dei materiali impiegati.

In caso di esito negativo del collaudo, il fornitore è tenuto a risolvere la non conformità o a sostituire i prodotti non conformi entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, a propria cura e spese ovvero, laddove ciò non sia possibile, ad offrire in sostituzione altri mezzi idonei, senza pretendere in nessun caso compensi aggiuntivi.

ART. 5 - CONSEGNA SCUOLABUS USATO

Lo scuolabus usato ceduto in permuta dovrà essere ritirato a cura e spese della ditta aggiudicataria, presso il magazzino comunale o altro eventuale luogo in Calangianus, entro 30 giorni dalla consegna del nuovo scuolabus.

L'Amministrazione Comunale non rilascia alla Ditta "mandato a vendere”, ma vende direttamente lo scuolabus usato alla ditta aggiudicataria che se lo deve intestare o, qualora decida di alienarlo al PRA, deve effettuare le relative pratiche tramite Agenzia.

In ogni caso, tutte le spese relative sono a completo carico della ditta aggiudicataria.

Per lo scuolabus usato ceduto in permuta sarà rilasciato, ai sensi di legge, regolare documento.

ART. 6 - GARANZIE

L'appaltatore si impegna a fornire lo scuolabus nuovo di fabbrica, costruito utilizzando parti nuove.

Lo scuolabus deve essere provvisto di garanzia contro vizi e diletti di fabbricazione (art. 1490 c. c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c. c).

La garanzia contrattuale deve coprire sia lo scuolabus che le relative opzioni di prodotto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione del prodotto senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti nonchè, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intero automezzo.

Il Centro di Assistenza del veicolo dovrà essere ubicato nel raggio di 100 Km dall’autoparco comunale di Calangianus, pena l'esclusione del concorrente dalla gara;

L’Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita del mezzo (o alla sua sostituzione, nei casi di non riparabilità), ogni qualvolta, nel termine dei 24 (ventiquattro) mesi indicati, si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del prodotto stesso, in base alle norme che regolano la garanzia riportate nel libretto a corredo del veicolo.

Nei casi in cui la garanzia non copre sarà cura del Fornitore dimostrare l'origine dell'evento, ai fini della non applicabilità della garanzia.

Il Fornitore, qualora non fosse possibile I' immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di Manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che:

la diagnosi venga effettuata entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento;

in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, la riparazione del mezzo avvenga entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi successivi a quelli di diagnosi a decorrere dalla data di invio della comunicazione della diagnosi effettuata;

indipendentemente dai tempi sopra indicati, il fornitore si impegna comunque a garantire che I'intervento venga eseguito nel minor tempo possibile.

ART. 7 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA

L’appaltatore deve garantire la manutenzione straordinaria del veicolo per interventi di manutenzione su chiamata in caso di guasti tecnici necessari al ripristino del corretto funzionamento del mezzo qualora I' intervento rientri nel periodo di garanzia contrattuale (24 mesi). II fornitore nel caso specifico dovrà assicurare la disponibilità a ritirare se necessario lo scuolabus a domicilio assumendosi i costi del trasporto per interventi su autovetture non marcianti

(per cause non derivanti da incidenti ma causate da malfunzionamenti coperti da garanzia).

ART. 8 – PENALITÀ

Nel caso di ritardo della consegna non giustificato da causa di forza maggiore con le modalità di cui agli artt. 3 e 4 verranno applicate le seguenti penalità:

dell' 1% (uno per cento), calcolato sul prezzo dello scuolabus, per ogni 10 giorni naturali consecutivi maturati di ritardo rispetto a quanto indicato nell'offerta sotto la voce "termini di consegna", fino ad un massimo di ritardo non superiore ai due mesi;

del 2% (due per cento) sul prezzo di cui sopra per ciascuna successiva decina maturata (oltre i due mesi) fino ad un ritardo non superiore a quattro mesi in totale.

Dopo tale periodo, oltre al quale le penalità non subiranno ulteriori aumenti in percentuale, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti e interessi ed a ristoro degli ulteriori danni.

L'Amministrazione potrà altresì stabilire di accettare, comunque, la fornitura previa applicazione di ulteriori penalità compensative da detrarre dal prezzo con le modalità di cui al comma sotto indicato.

Le trattenute per penalità, relative ad eventuali ritardi nella consegna dello scuolabus, o a quanto previsto all' art. 4, saranno effettuate in sede di saldo del pagamento mediante emissione di reversali di incasso.

ART. 9 - PAGAMENTO

Il prezzo convenuto risultante dall'aggiudicazione sarà pagato dietro presentazione di regolare fattura entro sessanta glomi dalla presentazione della stessa e dopo aver effettuato il collaudo. Con il corrispettivo il Comune intende compensare e rimborsare I'appaltatore di ogni e qualsiasi avere inerente e conseguente la fornitura oggetto del presente appalto.

Contestualmente al pagamento del prezzo convenuto, si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Eventuali contestazioni o applicazioni di penali sospenderanno il termine. Non saranno comunque riconosciuti, in alcun caso, interessi di mora.

ART. 10 - SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice di subappaltare la fornitura oggetto della presente gara. E’ tassativamente vietata, altresì, la cessione del contratto a terzi a pena di nullità.

ART. 11 - RINUNCIA ALL’ AGGIUDICAZIONE

Qualora la ditta aggiudicataria non intenda accettare l’assegnazione dell’aggiudicazione della gara, non potrà avanzare alcun diritto al recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento di eventuali superiori danni subiti dal Comune di Calangianus.

ART. 12 - STIPULAZIONE E SPESE DI CONTRATTO

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso alla data che sarà comunicata dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'impresa non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con

semplice comunicazione scritta dell'Amministrazione Comunale che porrà a carico della Ditta le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente.

Il contratto verrà stipulato presso la sede del Comune di Calangianus – Segreteria Comunale.

Ai fini del ricevimento degli atti relativi al presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

l’Amministrazione Comunale presso la propria xxxx xxxxxx xx xxx X.Xxxxxxx x. 0;

l’impresa aggiudicataria presso la propria sede amministrativa.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto, si intendono richiamate le norme di legge vigenti che regolano la materia.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Per ogni e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere, non risolvibile in accordo tra le parti, l’autorità giudiziaria competente sarà quella del Foro di Tempio Pausania , con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- TAMPONI PASQUALINO