CONTRATTOD’APPALTO

PNRR – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA – COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3) – MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” – INVESTIMENTO1.3“MIGLIORAREL’EFFICIENZAENERGETICAINCINEMA,TEATRIEMUSEI”.

PROGETTO “ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI PER LA SALA XXXXXX DI

CREMONA”–LOTTOASCENSORE–Progettofinanziatodall’UnioneEuropea–NextGenerationEU.

CUP:D14H22000140006–CIG95082063CF

CONLAPRESENTESCRITTURAPRIVATATRA: laCAMERADICOMMERCIOINDUSTRIAARTIGIANATOEAGRICOLTURADICREMONA,C.F.80000730194,consedein

Cremona, Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx 0, qui rappresentata dal ai sensi dell’art. 33 del vigente Statuto camerale, in

quest’attoinqualitàdiCommittente;

l’impresaANGELOROSSIASCENSORIS.R.L.,P.IVA01164740191,consedeaCremona,ViadelleIndustrien°15,quirappresentatadal

……………………………………inquest’attoinqualitàdiAppaltatore;

SICONVIENEESISTIPULAQUANTOSEGUE:

Art.1.XXXXXXXXXXX’APPALTO

1. DESCRIZIONE:Eco-efficienzaeriduzionedeiconsumiperlasalaMaffei–LottoASCENSORE;

2. LUOGODIESECUZIONE:Cremona–ViaLanaiolin°7;

3. NATURA:Lacategoriaprevalente,aisensidell’AlegatoAdelD.P.R.207/2010m,è:OS4–classificaI;

4. TIPOLOGIA:l’appalto è“a corpo”,ai sensidiquantoprevistodagli artt.3,comma1,letteraddddd)edall’art.59,comma5bis,delD. Lgs.50/2016;

5. IMPORTO D’APPALTO: € 84.923,35 (otantaquatronovecentoventitre/35) IVA esclusa, di cui € 80.651,11 (ottantamilaseicento- cinquantuno/11) IVA esclusa per l’appalto in oggeto ed € 4.272,24 (quattromiladuecentosettantadue/24) IVA esclusa per gli oneri di sicurezzadicuial’art.26delD.Lgs.81/2008nonsoggetiaribasso.

Il contratto haper oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari al miglioramento dell’accessibilità della Sala daparte di portatori di handicap motori mediante sostituzionedei due ascensori esistenti con un nuovo ascensore ai fini del superamento delabarriera architettonica (scala dal piano terra al piano secondo) con positivo effetto sull’efficienza energetica della sala Xxxxxx, mediante rimozione dei due ascensori esistenti, esecuzione di interventi di tipo civile struturale - con chiusura dele porte esistenti apertura di nuove porti e lavori di adeguamento struturale,Instalazionedelnuovoascensoreconcarateristicheadeguateaiportatoridihandicapmotorioesensorialecompletadegliinterventidi adeguamentonecessari compresinelprogettocomplessivodenominato “Eco-efficienzaeriduzionedeiconsumienergeticiperlaSalaMaffei di Cremona” ed è stato presentato, con esito positivo, per il finanziamento avalere sull’ “Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di interventoperlapromozionedell’ecoefficienzaeriduzionedeiconsumienergeticinellesaleteatralieneicinema,pubblicieprivati,dafinanziare nell’ambitodelPNRR,Missione1– Digitalizzazione,innovazione, competitività, culturaeturismo-Componente3– Turismo eCultura4.0 (M1C3),Misura1“Patrimonioculturaleperlaprossimagenerazione”,Investimento1.3:Migliorarel’efficienzaenergeticadicinema,teatrie musei– Obiettivi2e3peruntotaledi200.000.000,00eurofinanziatodall’Unioneeuropea–NextGenerationEU”,che,apartiredallaDiagnosi Energetica anteepost operam svolta, prevede oltre all'adeguamento impiantisticodellaSala Xxxxxx per migliorarel’efficienza energetica, con conseguente riduzione dei costi di gestione, e riduzione dell’impatto ambientale (TCO2 equivalente anno evitate) con opere relative alla riqualificazione impiantistica fluidodinamica e all’efficientemente dell’impianto di illuminazione anche opere finalizzate al miglioramento dell’accessibilitàdellaSaladapartediportatoridihandicapmotori.

Considerando la scelta di affidamenti disgiunti delle opere, a causa delle diverse caratteristiche funzionali, il presente documento è sviluppato

relativamentealleopereinerentialmiglioramentodell’accessibilitàdellaSala,diseguitodefinite“ascensore”.

Lelavorazioni che saranno eseguite consistono nell’integrale rimozione degli impianti esistenti, nelle opere di tipo civile estrutturale relative a chiusureedaperturedinuoveporteelavoridiirrigidimentodelastruttura,nellafornituraeposadiunnuovoascensoreidoneoancheaiportatori dihandicapmotori esensorialiconesecuzioneditutteleoperenecessariealpienoecorrettofunzionamentodellostesso(ades.impiantielettrici asserviti).Leoperecomesopradefinitepossonoesserediviseinduemacroareeespecificatamenteinopereditipocivile/struturaleedinoperedi tipomeccanico/eletrico.

L’intervento esecutivo civiledi spostamentodi portee chiusuraattuali aperturesi componediinterventi strutturali,progettatidall’incaricato Ing.

………………..chehasviluppatoilprogetocivile/strutturalemedianteiseguentidocumenti,dovelaleteraCstaperCivili/strutturali:

• 01CRelazioneCalcoloopereascensore;

• 02CCapitolatoprestazionaleopereascensore

• 03CPianodimanutenzioneSpecialed’appalto

• 04CPianoRifiutiascensore

• edellerelativetavoleprogetuali.

Ilcapitolatointegralepartieleattivitàditipomeccanico/elettricorimanendovalide,perlapartecivilestrutturale,idocumentisopraelencati. L’appaltatore, senza ulteriori compensi, si assume l’onere di trattare i rifiuti risultanti dalla rimozione dell’impianto secondo quanto previsto dall’attod’obbligoconnessoall’accettazionedelfinanziamentoconcessodalMinisterodellaculturaperilprogettoenelospecifico,perquantodi competenza “a realizzare gli interventi/operazioni in conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH) di cui alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (DNSH), in modo che il commitentepossa dimostrare chealmeno il 70%, calcolato rispeto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle atività̀ di costruzioneedemolizione,compresoilterrenoprovenientedasiticontaminati(exDlgs152/06),siainviatoarecupero(R1-R13)echeleterree roccedascavosianogestiteinqualità̀diSottoprodottonelrispettodelD.P.R.n.120del13giugno2017”,inconformitàalPianogestionerifiuti allegatoalpresenteContratto.

I lavori dovranno essere eseguiti limitando, il più possibile le interferenze con l’attività presente, concordando con la Cameradi Commercio il periodo più indicato nel rispetto delcronoprogrammadel progetto. Diquanto appresso l’impresadichiareràdi avernetenuto conto aifini della formulazione dell’offerta, rinunciando a qualsiasi pretesa di maggiorazione di costo o indennizzo. Sono compresi nell’appalto tuti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato prestazionale e dei suoi alegati compresi il Capitolato prestazionale delle opere civili precedentemente citati, con le caratteristiche tecniche, qualitativeequantitativeprevistedalprogettoesecutivoconirelativialegati.

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole del’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massimadiligenza nel’adempimentodeipropriobblighi;trovasempreapplicazionel’articolo1374del codicecivile. Ancheai finidel’articolo3, comma5,dela leggen.136del2010edell’articolo66,comma4delCapitolatoGenerale,sonostatiacquisitiiseguenticodici:

Codiceidentificativodellagara(CIG)95082063CF CodiceUnicodiProgetoperl’intervento(CUP)D14H22000140006

Conl’affidamentodelpresentecontratto,l’Appaltatoreassumetuteleresponsabilitàdiognigenereetipochenederivano,compresoladirezione tecnicadegliinterventinonchéquelleconnesseagliaspettidellasicurezzasullavoro.

Art.2.AMMONTAREDELL’APPALTOEMODALITA’DISTIPULADELCONTRATTO

L’importodell’appaltoèdefinitodallaseguentetabella:

	Descrizione	Acorpo(C)	Amisura(M)	Totale(C+M)
A	Lavori	€80.651,11		€80.651,11
B	Onerisicurezza	€ 4.272,24		€ 4.272,24
	ImportoTotale	€84.923,35		€84.923,35

L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nela tabela di cui sopra, al netto del ribasso percentuale offerto dal’appaltatoreinsededigarasulsoloimportodicuialrigoA,relativoal’esecuzionedellavoroacorpooltrel’IVA.Gliimportistimatideivari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatoreperavanzarepretesadispecialicompensiedindennizzidiqualsiasinaturaespecie.Nonèsoggettoalribassol’importodeglioneri perl’attuazionedeipianidisicurezza,aisensidelpunto4.1.4del’allegatoXValDecreton.00xxx0000,cherestanofissatinellamisuradeterminata nelatabelasovrastante.

L’Appaltatore,per il fatodi averepresentato la suaofferta, espressamentericonoscechei corrispettivi offerti sono remuneratividi tutti glioneri diretiedindirettichelostessososterràperrealizzare,neitempiprescrittiedaregolad’arte,tuttiilavorietutteleincombenzeegliinterventinecessari agarantirel’esecuzionearegolad’arte,conformementealCapitolato.

Ilcontrattoèstipulato“Acorpo”aisensidiquantoprevistodagliartt.3,comma1,letteraddddd)e59,comma5bis,delD.Lgs.50/2016. L’importodelcontratto,comedeterminatoinsededigara,restafissoeinvariabile,senzachepossaessereinvocatadaalcunadeleparticontraenti alcunasuccessivaverificazionesulla misurao sul valoreatribuito alaquantità. Iprezzi unitari offertidal’appaltatorein sededi garanon hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo del’offerta, anche se determinato atraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari ale quantità, resta fisso e invariabile, alo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli ati progetualienelaListaperl’offerta,anchesequest’ultimaèstatarettificataointegratadalconcorrente,essendoobbligoesclusivodiquest’ultimo il controlo e la verifica preventiva dela completezza e dela congruità dele voci edele quantità indicate dala stessa Stazione appaltante, e la formulazione del’offerta sula sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. I prezzi contratuali sono

vincolantiancheperladefinizione,valutazioneecontabilizzazionedieventualivarianti,addizioniodetrazioniincorsod’opera,seammissibilied ordinateoautorizzate.Irapportiedivincolinegozialisiriferisconoagliimporticomedeterminatiaisensidelpresentearticolo.

Ilcontrattoèstipulatomediantescrituraprivatainmodalitàeletronicaecomunqueaisensidell’art.32,comma14,delcodicedeicontrati. Art.3.CATEGORIEDEILAVORI.

Aisensi dell’articolo 61 del D.P.R.n. 207 del 2010 ein conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nela categoria

prevalentedioperegeneraliOS4:“IMPIANTIELETTROMECCANICITRASPORTATORI”–CLASSIFICAI.

Lacategoriadi cuialpresentecomma1costituisceindicazioneperilrilasciodelcertificatodiregolareesecuzionelavoridicuiall’articolo83del

Regolamentogenerale. Art.4.INTERPRETAZIONEDELCONTRATTOEDELCAPITOLATOSPECIALED’APPALTO

Incasodidiscordanzatraivarielaboratidiprogetovalelasoluzionepiùaderentealefinalitàperlequaliillavoroèstatoprogetatoecomunque quelamegliorispondenteaicriteridiragionevolezzaedibuonatecnicaesecutiva.

In caso dinorme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione inprimo luogo le normeeccezionalioquelechefannoeccezionearegolegenerali,insecondoluogoquellemaggiormenteconformialledisposizionilegislativeo regolamentarioppureal’ordinamentogiuridico,interzoluogoquelledimaggiordetaglioeinfinequeledicaratereordinario.

L’interpretazionedeleclausolecontratuali,cosìcomedeledisposizionidelCapitolato,èfatatenendocontodelefinalitàdelcontratoedeirisultati ricercaticonl’attuazionedelprogetoapprovato;perognialtraevenienzatrovanoapplicazionegliarticolida1362a1369delcodicecivile.

QualunquedisposizionenonriportataocomunquenoncorretamenteriportatanelCSA,contenutaperònelenormativecheregolanol’appalto el’esecuzionedeilavoripubblici,siintendecomunquedarispettaresecondoquantoindicatonelsuotestooriginale.

Art.5.DOCUMENTICHEFANNOPARTEDELCONTRATTO

Fannoparteintegranteesostanzialedelcontratod’appalto,ancorchénonmaterialmenteallegati:

1. ilcapitolatogeneraled’appaltoapprovatocondecretoministeriale19aprile2000,n.145,limitatamenteagliarticoliancorainvigore;

2. tuttiglielaboratigraficieglialtriatidelprogetoesecutivo,compresiilcomputometricoestimativoel’elencodeiprezziunitari;

3. ilpianodisicurezzaedicoordinamentodicuiall’articolo100delDecreton.81del2008ealpunto2dell’alegatoXVallostessodecreto, nonchéleproposteintegrativealpredettopianodicuiall’articolo100,comma5,delDecreton.00xxx0000,seaccoltedalcoordinatoreper lasicurezza;

4. il piano operativo di sicurezzadi cui all’articolo 89, comma1, letterah), del Decreton. 81 del 2008 eal punto 3.2 dell’allegato XXxxx stessodecreto;

5. ilcronoprogrammadicuiall’articolo40delD.P.R.n.207del2010;

6. lepolizzedigaranziadicuiagliarticoli34,35e36;

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ai sensi del’art 32, comma 14-bis del D.Lgs. 50/2016 e sono ad esso materialmentealegati,idocumentidiseguitospecificatamenteprecisati:

1. ilCapitolatoSpecialed’Appalto;

2. ilComputoMetricoEstimativo; Sonocontrattualmentevincolantituteleleggielenormevigentiinmateriadilavoripubblicieinparticolare:

1. ilD.Lgs.n.50del2016es.m.i.;

2. ilD.P.R.n.207del2010perlepartiancorainvigore;

3. ilD.Lgs.n.00xxx0000,conirelativialegati.

Nonfannoinvecepartedelcontratoesonoestraneiairapportinegoziali:

1. letabelediriepilogodeilavorielalorosuddivisionepercategorieomogenee,ancorchéinseriteeintegrantiilCapitolatoSpecialed’Appalto; esse hanno efficacia limitatamente ai fini del’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini dela valutazionedelleaddizioniodiminuzionideilavoridicuiall’articolo106delD.Lgs.n.50/2016;

2. lequantitàdelesingolevocielementari,siaquellerilevabilidagliattiprogettualiedaqualsiasialtroloroalegato.

Art.6.DISPOSIZIONIPARTICOLARIRIGUARDANTIL’APPALTO

Aisensidell’art.32,comma14,delD.Lgs.n.50/2016,ilcontratoèstipulatomediantescritturaprivatainmodalitàeletronica.Lasottoscrizione delcontrattodapartedell’appaltatoreequivaleadichiarazionediperfettaconoscenzaeincondizionataaccetazioneanchedeisuoi allegati,dela legge,deiregolamentieditutelenormevigentiinmateriadilavoripubblici,nonchéallacompletaaccetazionedituttelenormecheregolanoil presenteappalto,edelprogetoperquantoattieneallasuaperfettaesecuzione.

L’appaltatoredàatto,senzariservaalcuna,dellapienaconoscenzaedisponibilitàdegliatiprogetualiedelladocumentazione,deladisponibilità deisiti,delostatodeiluoghi,dellecondizionipattuiteinsededioffertaeognialtracircostanzacheinteressiilavori,che,comedaappositoverbale sotoscritocolR.U.P.,consentonol’immediataesecuzionedeilavori.

Art.7.FALLIMENTODELL’APPALTATORE

Incaso difalimento dell’appaltatore il Committente si avvale, senzapregiudizio per ogni altro diritto eazione atutela dei propri interessi, della proceduraprevistadall’art.110delD.Lgs.n.50/2016.

Sel’esecutoreèunraggruppamentotemporaneoounconsorzioordinariodioperatorieconomici,incasodifallimentodel’impresamandataria odiunaimpresamandantetrovanoapplicazionerispettivamenteicommi17e18del’art.48delD.Lgs.n.50/2016.

Art.8.DOMICILIO-RAPPRESENTANTEDELL’APPALTATORE-PERSONALETECNICO-DIRETTOREDICANTIERE

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmenteeffettuatetuteleintimazioni,leassegnazioniditerminieognialtranotificazioneocomunicazionedipendentedalcontrato.

L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui al’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzateariscuotere.Sel’appaltatorenonconducedirettamenteilavori,devedepositarepressol’AmministrazioneCommittente,aisensienei modidicuiall’articolo4delcapitolatogeneraled’appalto,ilmandatoconferitoconatopubblicoapersonaidoneadesignataarappresentarlo.Tale personadeveessereinpossessodirequisitidiprovatacapacitàtecnicaemorale,epertutaladuratadell’appalto,deve:

• Sostituirel’Appaltatoremedesimonellacondottadeilavoriinunambitodilegitimitàdeglistessieall’internodeilimiticontrattuali,nonché

prenderedecisionisuqualsiasiproblema;

• Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti dalla Direzione dei Lavori, in questo caso soto firmandoli, ove il medesimo rappresentanteritengacheledisposizioni ricevuterientrino traquelledaimpartirsiper iscritto, sarà suo obbligo farneimmediatarichiesta scritta.Altrimentil’Appaltatorenonpotrà,inalcunaevenienza,invocareapropriadiscolpaoragionelacarenzadidisposizionidapartedela DirezioneLavoriperilfattocheessenonsianostateimpartiteperiscrito;

• Firmaretutiidocumenticontabili,conildiritodiformulareleproprieosservazionioriserve,considerandosi-siaperlaliquidazione,siaper ognialtroeffettodilegge-validalasuafirmatantoquantoqueladell’Appaltatore;

• Intervenireeprestarsiallemisurazioniealeverifiche,tutelevoltecheverràrichiestodalaDirezionedeiLavori.

Talerappresentantepuòessereanchelostessocapocantiere,alqualeverrannocomunicatiatutiglieffeti,anchelegali,gliordiniverbalie/osimili. Nelcasoincuiilcapocantieresiapersonadiversadalrappresentantedel’Appaltatore,nepotràfareleveci,incasodiassenza.

L’Appaltatoreètenutoacomunicareal’AmministrazioneCommitenteancheilnominativodichi,incasoditemporaneaassenza,sostituiscail suorappresentanteecomunicareinoltretempestivamente,incasodicessazioneoriservadelmandato,ilnomedelnuovorappresentante.

Perciascunodeirappresentanticheverrannodesignati,devonoesserecomunicatial’AmministrazioneCommitente,alDiretoredeiLavoried al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori i seguenti dati: nominativo, residenza, numeri telefonici fissi e di fax, numeri telefonici degli apparecchimobilidicuiognunodovràesseredotato,nonchéognialtrainformazioneperilsuoimmediatoreperimento24oresu24.

L’Amministrazione Committente si riserva il dirito di giudicare, in maniera inappellabile, sula regolarità dei documenti prodoti e sula conseguente accetabilitàdei rappresentanti che verranno designati. Restainteso chel’Appaltatorerimanetuttavia responsabiledell’operato del rappresentantedaluidelegato. L’Appaltatoredovràprovvederealacondottaed esecuzioneeffetivadeilavori, avvalendosideleprestazionidi personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una correta esecuzione, in relazioneagliobblighiassunticonilProgrammaesecutivodeilavori.

L’AppaltatoreètenutoadaffidarelaDirezioneTecnicadelcantiereadunDiretorediCantiere,inpossessodilaureaoalmenodidiplomatecnico, iscritoal’alboprofessionalesenonèallapropriastabiledipendenzaeinpossessodiunadeguatocurriculumdiDirezionediCantiereriferitoagli ultimicinqueanni,ilqualerilasceràdichiarazionescrittadel’incaricoricevuto,ancheesoprattutoinmeritoallaresponsabilitàperinfortuniessendo inqualitàdipreposto,responsabiledelrispetoedellapienaapplicazionedelPianodelemisureperlaSicurezzadeilavoratorisiadell’Impresa. L’Appaltatore risponde del’idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tuto il personale addeto ai lavori e operante in cantiere. Tale personaledovràesseretutelatoanormadellesopraspecificateLeggiedesseredigradimentodelaDirezionedeiLavori.Quest’ultimasiriservail dirittodiotenerel’alontanamentomotivatodaicantieridiqualunqueaddetoailavori,senzarisponderedeleconseguenze,aisensieperglieffeti del’art.6delCapitolatoGenerale.Ildirettoredeilavorihaildiritodiesigereilcambiamentodeldirettoredicantiereedelpersonaledell’appaltatore perdisciplina,incapacitàogravenegligenza.L’appaltatoreèintutii casiresponsabiledeidannicausatidall’imperiziaodallanegligenzadideti soggeti,nonchédellamalafedeodellafrodenellasomministrazioneonell’impiegodeimateriali.Ognivariazionedeldomiciliodicuialcomma 1, o delapersona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione Committente; ogni variazione dela personadicuialcomma3deveessereaccompagnatadaldepositopressol’AmministrazioneCommittentedelnuovoatodimandato.

L’AmministrazioneCommittentesaràrappresentataneiconfrontidell’Appaltatore,perquantoconcernel’esecuzionedelleopereappaltateead ogniconseguenteeffeto,dalaDirezionedeiLavoricheverràdesignatadall’AmministrazioneCommittentemedesima.

Art.9.NORMEGENERALISUIMATERIALI,ICOMPONENTI,ISISTEMIEL’ESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetodel’appalto, devono essererispettate tuteleprescrizioni di leggeedi regolamento in materiadiqualità, provenienzae accettazione dei

materialiecomponentinonché,perquantoconcerneladescrizione,irequisitidiprestazioneelemodalitàdiesecuzionediognicategoriadilavoro, tutteleindicazionicontenuteorichiamatecontrattualmentenelCapitolatoSpecialed’Appalto,neglielaboratigraficidelprogetoesecutivoenela descrizionedellesingolevocialegataalCapitolato.Perquantoriguardal’accetazione,laqualitàel’impiegodeimateriali,laloroprovvista,illuogo delaloroprovenienzael’eventualesostituzionediquest’ultimo,si applicanorispettivamentel’art.101,comma3delD.Lgs.50/2016equanto previsto contratualmente. L’appaltatore, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvateconildecretodelMinistrodeleinfrastruture14gennaio2008(inGazzettaUfficialen.29del4febbraio2008).

Art.10.NORMEDIRISPETTODELPRINCIPIODI“NONARRECAREDANNOSIGNIFICATIVOAGLIOBIETTIVIAMBIENTALI”

IlDispositivoperlaripresaelaresilienza(RegolamentoUE241/2021)stabiliscechetutelemisuredeiPianiNazionaliperlaRipresaeResilienza (PNRR)debbanosoddisfareilprincipiodi“nonarrecaredannosignificativoagliobiettiviambientali”.Talevincolositraduceinunavalutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle atività ecosostenibili indicato al’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Il principio DNSH, declinato sui sei obietivi ambientali definiti nel’ambito delsistemadi tassonomiadelle attività ecosostenibili, halo scopo di valutare seuna misurapossao meno arrecareun danno ai sei obiettiviambientaliindividuatinell’accordodiParigi(GreenDealeuropeo).EssendoilavorifinanziaticonfondiPNRR,l’esecuzionedeleattività dovràessererispondenteagliobblighiprevistidal’AttoObbligorelativoal“PIANONAZIONALEDIRIPRESAERESILIENZA(PNRR)– MISSIONE1–DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE,COMPETIVITÀECULTURA-COMPONENTE3–CULTURA4.0(M1C3)

– MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE” - INVESTIMENTO 1.3 “MIGLIORARE

L’EFFICIENZAENERGETICAINCINEMA,TEATRIEMUSEI”especificatamente l’appaltatoredovràpermettereall’Amministrazione contraenteilrispettodiquantoprevistoall’ALLEGATO SUB2delmedesimorelativamentealeativitàcoerenticonquestoappalto.

Inparticolarel’appaltatoredovrà:

• Inviarearecuperoalmenoil70%,calcolatorispetoalloropesototale,deirifiutinonpericolosiricadentinelCapitolo17Rifiutidelleattività da costruzione edemolizione, rispettando le prescrizioni e gli adempimenti previsti dal Piano gestione rifiuti predisposto e allegato ala documentazionedigara;

• Non utilizzare componenti, prodoti e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui al’elenco “Authorization List” presente nel regolamento REACH eraccogliere erenderedisponibili per laCameradi Commercio tutte leschedetecnichedei materiali esostanze utilizzate;

• Dichiarare il rispeto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 49 del 2014 e dal D.Lgs 118/2020 da parte del produtore di Apparecchiature ElettricheedEletroniche(AEE)ancheatraversol’iscrizionedelprodutorenell’appositoRegistrodeiproduttoriAEE;

• RilasciareladichiarazionediconformitàdegliimpiantiaisensidelD.M.37del2008.

L’esecuzione dei lavori dovrà, inoltre, rispetare ogni norma di legge prevista per la realizzazione dei lavori finanziati con fondi PNRR, con particolareespecificoriferimentoagliadempimentiprevistidall’art.47deld.l.77del2021convertitodalalegge108del2021ediquantoprecisato neld.p.c.m.7dicembre2021.

Art.11.CONSEGNAEINIZIODEILAVORI

Ilcommitenteeffettueràlaconsegnadel’areadestinataailavoriequindilaconsegnadell’appaltoentro30(trenta)giorninaturalieconsecutivi dalacomunicazionediaggiudicazione,previaconvocazionedell’esecutore.

Senel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta aricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio,noninferiorea5(cinque)giornienonsuperiorea15(quindici)giorni;iterminiperl’esecuzionedecorronocomunquedalladata della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il contrato e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto,fermorestandoilrisarcimentodeldanno(ivicompresol’eventualemaggiorprezzodiunanuovaaggiudicazione)seeccedenteilvalore delacauzione,senzacheciòpossacostituiremotivodipreteseoeccezionidisortadapartedell’appaltatore.Seèindettaunanuovaproceduraper l’affidamentodeilavori,l’appaltatoreèesclusodallapartecipazioneinquantol’inadempimentoèconsideratogravenegligenzaaccertata.Conla firmadelverbaleillegalerappresentantedell’Appaltatore,opersonaappositamenteabilitata,indicheràilnominativodelResponsabilediCantiere, chefirmeràlacorrispondenza,lacontabilitàericeveràgliOrdinidiServizio.

L’appaltatoreentro7(sette)giorninaturalieconsecutividalverbalediconsegnadelcantieredovràiniziareilavori. Art.12.TERMINIPERL’ULTIMAZIONEDEILAVORI

Il tempoutileper ultimaretutii lavori compresi nel’appaltoprincipaleèfissatoingiorni150 (centocinquanta)naturali consecutividecorrenti daladatadelverbaledi consegna, ecomunquecomeprevisto erisultantedal cronoprogrammalavoridel progetto esecutivo. Indeto tempo è compreso quelo necessario all’impianto e alo smontaggio del cantiere. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto dele ferie contratuali edele ordinarie difficoltà edegli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale motivo, non potranno essereconcesseproroghe per recuperarei ralentamenti ele soste. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa

otemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie al’inizio di fornitureelavoridaeffetuarsidaaltredittepercontodell’AmministrazioneCommitenteoppurenecessarieall’utilizzazione,primadellafinedei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. A fine lavori l’Appaltatore comunicheràalaDirezioneLavoriealaStazioneAppaltanteconPECal’indirizzo cciaa@cr.legalmail.camcom.i tladatanellaqualeritienedi

averultimatoilavori.LaDirezioneLavoriprocederàalora, incontraddittorio, alenecessarieconstatazioniredigendoappositocertificato.Dalla datadiultimazionedeilavoridecorrerannoiterminiperlaredazionedellostatofinaleeperlaredazionedelcertificatodiregolareesecuzione.

Art.13.PROROGHEEDIFFERIMENTI

Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, sel’appaltatore, percausa aesso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel terminecontratualedicuial’articolo12delCapitolatoSpeciale,puòchiederelaproroga,presentandoappositarichiestamotivataalmeno7(sette) giorni primadela scadenzadel terminedi cuial predetto articolo12. Atitolo indicativo enon esaustivo sono consideratecausenon imputabili all’appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dal’amministrazione Commitente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all’inadempimento,dapartedellaAmministrazioneCommittente,delleobbligazioniperlastessaderivantidalCapitolatooritardinel’esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contrati in essere tra l’AmministrazioneCommittenteeterzi.

Inderogaaquantoprevistoalprecedentecomma1,larichiestapuòesserepresentataanchesemancanomenodi7(sette)giorniallascadenzadel terminedicuial’articolo12,comunqueprimaditalescadenza,selecausechehannodeterminatolarichiestasisonoverificateposteriormente;in questocasolarichiestadeveesseremotivataancheinrelazioneallaspecificacircostanzadelritardo.

Qualoranel corso dell’esecuzionedeilavori siverificasseun evento che agiudiziodel’appaltatorerisultassetaledaimpedireoggettivamenteil rispeto del termine di esecuzione, l’appaltatore può presentare al’amministrazione commitente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci)giornidaladatadelverificarsidell’eventoefornireal’Amministrazionecommitente,entroisuccessivi10(dieci)giorni,tuttiglielementi in suo possesso a comprova dell’evento stesso. Deti adempimenti si intendono prescritti per l’Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenzadeldiritto di avanzaresuccessivamente, in qualsiasi sede, preteserelative allaprorogadel terminedi esecuzionedi cui al precedente art.12.

LarichiestadiprorogaèpresentataaldirettoredilavoriilqualelatrasmettetempestivamentealR.U.P.,corredatadalproprioparere;selarichiesta èpresentatadirettamentealR.U.P.questiacquisiscetempestivamenteilpareredeldirettoredeilavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del diretore dei lavori se questi non si esprime entro 3 (tre) giorni e può discostarsi dalo stesso parere motivando; nel provvedimentoèriportatoilpareredeldirettoredeilavorisequestoèdifformedalleconclusionidelR.U.P.

Neicasidicui alcomma2selaprorogaèconcessaformalmentedopolascadenzadelterminedicuiall’articolo12,essahaeffetoretroattivoa partiredataleultimotermine.LamancatadeterminazionedelR.U.P.entroiterminidicuiaicommi5o6costituiscerigettodelarichiesta.

Art.14.SOSPENSIONIORDINATEDALDIRETTOREDEILAVORI

Aisensidiquantoprevistodal’art.107,comma1delD.Lgs.n.50/2016,intuttiicasiincuiricorranocircostanzespecialicheimpedisconoinvia temporaneacheilavoriprocedanoutilmentearegolad’arte,echenonsianoprevedibilialmomentodelastipulazionedelcontratto,ildiretoredei lavori può disporre la sospensione del’esecuzione del contrato, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonchédelo stato di avanzamento dei lavori, dele opere la cui esecuzione rimane interrota e delle cautele adotate affinché ala ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, dela consistenza dela forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento dela sospensione.L’Appaltatorenonpotràdipropriainiziativa,pernessunmotivo,sospendereointerrompereilavori.Larichiestadisospensionedei lavori da parte del’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Commitente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiunganocondizionisfavorevolirilevanticheoggetivamenteneimpedisconolaprosecuzioneutilmentearegolad’arte.

Incasodiforzamaggiore,condizioniclimaticheodaltrecircostanzespecialicheimpedisconoinviatemporaneacheilavoriprocedanoutilmente aregolad’arte,ladirezionedeilavorid’ufficioosusegnalazionedell’appaltatorepuòordinarelasospensionedeilavoriredigendoappositoverbale. Costituiscono circostanzespeciali lesituazionichedeterminanolanecessitàdiprocederealaredazionediunavariantein corsod’operaneicasi previsti dall’art.106, comma 1, let. b) e c), comma 2 e diverse da quele di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatoreperlesospensionidicuialpresentearticolo.

Ilverbaledisospensionedevecontenere:

a. l’eventualeimputazionedellecauseadunadellepartioaterzi,sedelcasoancheconriferimentoallerisultanzedelverbalediconsegnao allecircostanzesopravvenute;

b. l’adeguatamotivazioneacuradelladirezionedeilavori;

c. l’indicazionedellostatodiavanzamentodeilavorilacuiesecuzionerimaneinterrota;

d. lecauteleadottateaffinchéilavoripossanocontinuaresenzaeccessivioneri;

e. laconsistenzadelaforzalavoroemezzid’operaesistentiincantierealmomentodellasospensione; Ilverbaledisospensioneècontrofirmatodal’appaltatore,devepervenirealR.U.P.entroilquintogiornonaturalesuccessivoalasuaredazionee deveessererestituitocontrofirmatodallostessoodalsuodelegato;seilR.U.P.nonsipronunciaentro10(dieci)giornidalricevimento,ilverbale sidàperriconosciutoeaccettatodal’amministrazionecommittente.Sel’appaltatorenonintervieneallafirmadelverbaledisospensioneorifiuta disotoscriverlo,oppureapponesullostessodeleriserve,siprocedeanormadegliarticoli107,comma4,e108,comma3,delCodicedeicontrati, inquantocompatibili,nonchédel’articolo190delD.P.R.n.207del2010.Inognicasolasospensioneoperadalladatadiredazionedelverbale, accettatodalR.U.P.osulqualesisiaformatal’accettazionetacita;nonpossonoesserericonosciutesospensionieirelativiverbalinonhannoalcuna efficacia,inassenzadiadeguatemotivazionionelcasoincuilemotivazioninonsianoriconosciuteadeguatedapartedelR.U.P.Seilverbaledi sospensionevienetrasmessoalR.U.P.dopoilquintogiornodalasuaredazioneoppurerecaunadatadidecorrenzadelasospensioneanteriore alquintogiornoprecedenteladataditrasmissione,ilverbaleavràefficaciadalquintogiornoantecedentelasuapresentazione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione,deveindicareigiornidieffettivasospensioneeilconseguentenuovoterminecontratualedeilavoridifferitodiunnumerodigiorni pariall’accertataduratadelasospensione.

Ilverbalediripresadeilavorièefficacedalladatadelasuaredazioneedècontrofirmatodal’appaltatoreetrasmessoalR.U.P.

Aisensidel’articolo 107, comma2,del Codicedei contratti, selasospensione,o lesospensioni sepiùdiuna,durano per unperiododi tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 12 del Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente,l’appaltatorepuòrichiedereloscioglimentodelcontratosenzaindennità;laStazioneappaltantepuòopporsialloscioglimento delcontrattoma,intalcaso,riconoscealmedesimolarifusionedeimaggiorioneriderivantidalprolungamentodelasospensioneoltreitermini suddeti,iscrivendolinelladocumentazionecontabile.EventualisospensionideilavoridispostedalDirettoreLavorisurichiestadelCoordinatore per la Sicurezza in fasedi esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto dele norme per la sicurezza e la tutela dela salute dei lavoratori, non comporterannoalcunaprorogadeiterminifissatiperl’ultimazionedeglistessilavori.

Laripresadeilavoriodellelavorazioniaseguitodeleeventuali sospensionidi cui alpresentecommasaràdispostaconverbaledellaDirezione Lavori redato dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.

Ledisposizionidi cuiai commiprecedenti siapplicanoancheasospensioniparziali eripreseparziali cheabbianoperoggettopartideterminate deilavori,daindicareneirelativiverbali;intalcasoildifferimentodeiterminicontratualièpariadunnumerodigiornicostituitodalprodotodei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui al’articolo 19 del Capitolato Speciale. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazioneel’interruzionedelacustodiadel’opera,percuiessoètenutoamantenerelemisuredisalvaguardiadelcantiereedevitareildannoa terzi.Incasodisospensionedeilavori,l’appaltatoredeveriprendereeffetivamenteilavorientron.2(due)giornidecorrentidall’ordinediripresa deilavoristessi,formalizzatoconspecificoverbaleemessodalaDirezionedeiLavori.

Art.15.SOSPENSIONIORDINATEDALR.U.P.

Aisensidell’art.107,comma2,delD.Lgs.n.50/2016,ilRUPpuòordinarelasospensionedeilavoripercausedinecessitàodipubblicointeresse, tracuil’interruzionedifinanziamentiperesigenzedifinanzapubblica.L’ordineètrasmessocontemporaneamenteall’appaltatoreealdiretoredei lavoriedhaefficaciadaladatadiemissione.LostessoR.U.P.determinailmomentoincuisonovenutemenoleragionidipubblicointeresseodi particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatoree al direttoredei lavori. Sela sospensione, ole sospensioni sepiù di una, durano per un periodo di tempo superioreadunquarto dela durata complessiva prevista dal’articolo 12 del Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L’amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contrato ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddeti, iscrivendoli nelladocumentazione contabile. Per quanto non diversamentedisposto, agli ordini di sospensione edi ripresa emessi dal R.U.P.siapplicanoledisposizionidelprecedentearticolo14,inmateriadiverbalidisospensioneediripresadeilavori,inquantocompatibili.

Lestessedisposizionisiapplicanoallesospensioni:

a. in applicazione di provvedimenti assunti dal’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione del’Autorità Nazionale Anticorruzione;

b. per i tempi strettamente necessari ala redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui al’articolo 3, comma 3 del CapitolatoSpeciale.

Art.16.SOSPENSIONIORDINATEDALCOORDINATOREDELLASICUREZZAINESECUZIONE

IlCSEhailpoteredisegnalarealCommitenteoalResponsabiledeilavori,previacontestazionescrittaaleimpreseeailavoratoriautonomi

interessati, leinosservanzealedisposizionideleprescrizioni del Piano di Sicurezza, epuòproporrelasospensionedei lavori, l’alontanamento deleimpreseodeilavoratori autonomidal cantiere,olarisoluzionedel contrato.Nelcaso in cuiil committenteoilresponsabiledeilavorinon adoti alcun provvedimento in merito ala segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione del’inadempienzaal’aziendasanitarialocaleealladirezioneprovincialedellavoroterritorialmentecompetenti.IlCSEpuòsospendere,incaso dipericolograveedimminente,diretamenteriscontrato,lesingolelavorazionifinoalaverificadegliavvenutiadeguamentieffetuatidalleimprese interessate. Il Coordinatore è titolare di un potere di intervento diretto, proprio quando abbia certezza di gravi pericoli presenti in cantiere, di sospendereilavorifinchénonabbiaverificatogliavvenutiadeguamentidapartedelleimpreseinteressatedallaviolazioneriscontrata.

Art.17.PENALIEPREMIOACCELERAZIONE

L’Appaltatoreèsoggettoalpagamentodellepenalineiseguenticasi:

1. penalepariall’1‰(unopermille)dell’importocontrattualenetoperognigiornonaturaleconsecutivodiritardorispeto:

a. altermineprevistoperl’ultimazionedeilavori;

b. alladatadiiniziodeilavorifissatadaldiretoredeilavorinelverbalediconsegna,ancheparziale,deglistessi;

c. alladatadiripresadeilavorifissatadaldiretoredeilavoriseguenteunverbaledisospensione;

d. aiterminiimpostidalladirezionedeilavori,perilripristinodilavorinonaccetabiliodanneggiati;

e. alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma esecutivo enel programma esecutivo dettagliato dei lavori;

f. alladatadiconsegnadel/iprogramma/iesecutivo/idettagliatodeilavori;

2. penalepariall’1‰(unopermille)dell’importocontrattualenetoperognigiornonaturaleconsecutivodiritardorispeto:

a. alterminedi15(quindici)giornidaladatadelcertificatodiultimazionedeilavoriperlaconsegnaditutelecertificazioni,provedi colaudoequantoaltronecessarioalcollaudodeilavoriedotenimentocertificatidiprevenzioneincendi,agibilità,ecc.

3. penalepariall’1‰(unopermille)dell’importocontrattualeneto:

a. perognigiornonaturaleconsecutivodiritardorispetoaiterminiimpostidalladirezionedeilavori,incorsod’opera,perlaconsegna dituttelecertificazioni,provedicollaudoequantoaltronecessarioalterminedilavorazionispecifiche.

Lacontabilizzazioneeladetrazionedellepenalidi cui aipuntiprecedenti avvieneinoccasionedelaredazionedel primo statodi avanzamento lavoriimmediatamentesuccessivoalverificarsidelritardo.

Nelcasoincuil’Appaltatoreoccupiunnumeropariosuperioreaquindicidipendentièprevistalaseguenteulteriorepenale:penaleparial0,6‰ (zerovirgolaseipermile)dell’importocontratualenetoperognigiornonaturaleconsecutivodiritardorispettoagliadempimentidegliobblighi dicuialcomma3edalcomma3bisdell’art.47delDL77/2021,valeadireper:

a. mancataoritardatatrasmissionedelarelazionedigeneresulasituazionedelpersonalemaschileefemminileinognunadeleprofessioni einrelazionealostatodiassunzioni,dellaformazione,dellapromozioneprofessionale,deilivelli,deipassaggidicategoriaodiqualifica,di altri fenomeni di mobilità, del’intervento dela Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti epensionamenti, delaretribuzioneeffetivamentecorrisposta(comma3)(incasodinumeropariosuperioreaquindicidipendentiefinoacinquanta);

b. mancata o ritardata trasmissione dela certificazione di cui al’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e dela relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui ala medesima legge edelle eventuali sanzioni eprovvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedenteladatadiscadenzadipresentazionedell’offerta(comma3bis)(incasodinumeropariosuperioreaquindicidipendenti).

Nelcasodiaccertateviolazionidicuialsolocomma3del’art.47deld.l.77/2021,perunperiododidodicimesi,l’appaltatoreèesclusodaulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR edel PNC. L’esclusione si applicasiaqualorapartecipiinformasingolasiainraggruppamentotemporaneo.Lacontabilizzazioneeladetrazionedellapenaledicuialpunto 4avvienecontestualmentealconstatatol’inadempimentodegliobblighidicuialcomma3edalcomma3bisdell’art.47delDL77/2021.

Incasodiinadempimentodel’obbligodiassunzioneassuntoaisensidell’art.47comma4deld.l.77/2021,comedeclinatonelaletterad’invito, si applica una penale quantificata in misura commisurata ala gravità della violazione e proporzionale rispeto al’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto del’importo complessivo massimo previsto per lepenali pari al 20% del’importo xxxxxxxxxxx.Xx deroga all’articolo113-bisdelD.Lgs.n.50del2016lepenalidovuteperilritardatoadempimentodicuiatutiipuntiprecedentinonpotrannocomunque superare,complessivamente,il20%didetoammontarenettocontrattuale,aisensidel’art.50comma4delDL77/2021.L’applicazionedele penalidicuialpresentearticolononpregiudicailrisarcimentodieventualidanniulteriorisostenutidallaStazioneappaltanteacausadeiritardi.

Aisensidel’art.50comma4delDL77/2021qualoral’ultimazionedeilavoriavvengainanticiporispetoalterminecontratualmentestabilito,è riconosciuto,aseguitodel’approvazionedapartedelastazioneappaltantedelcertificatodicolaudo,unpremiodiaccelerazioneperognigiorno dianticipodeterminatonello0,6‰(zerovirgolaseipermille)sullabasedeglistessicriterieconglistessilimiti stabilitiperilcalcolodellapenale, medianteutilizzodelesommeindicatenelquadro economicodell’intervento allavoceimprevisti,neilimitidelerisorseividisponibili, sempre chel’esecuzionedeilavorisiaconformealleobbligazioniassunte.

Art.18.PROGRAMMAESECUTIVODEILAVORIDELL’APPALTATORE

Prima dela consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso dela quale l’Appaltatore dovrà presentare alla AmministrazioneCommittente, anormadell’art. 43, comma10, del DPRn. 207/2010, il programmaesecutivodei lavori redatto nel rispeto delo schema e delle priorità previste dal Cronoprogramma. L’Amministrazione Committente comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogoincuidovràtrovarsiperparteciparealariunionedicoordinamento.Qualoral’Appaltatorenonsipresentinelgiornofissatoperlariunione, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale la Amministrazione Commitente potrà procedere comunque alla consegna dei lavori, data dalla quale decorre il tempo contrattuale, senza che peraltro l’Appaltatore possa dare effettivo corso ai lavori in mancanza della riunione di coordinamento. Ilprogramma esecutivo edidetaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, in base ale esigenze dela AmministrazioneCommittente.Pertalivariazionil’Appaltatorenonpotràvantarealcuntitoloperrichiestedirisarcimenti.

LaDirezioneLavorisiriservalafacoltàdimodificareilprogrammadeilavoriesecutivoedidetagliodell’Appaltatoreinqualsiasimomentoper proprieinsindacabilinecessità,senzachel’Appaltatorepossapretenderecompensidisortaoavanzarerichiestediqualunquegenere.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato dall’amministrazione commitente, mediante ordine di servizio,ognivoltachesianecessarioalamiglioresecuzionedeilavorieinparticolare:

a. perilcoordinamentoconleprestazionioleforniturediimpreseoaltrediteestraneealcontrato;

b. per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamentodeilavori,purchénonimputabileadinadempimentioritardidel’amministrazionecommitente;

c. perl’interventooil coordinamento conautorità, entioaltrisoggettidiversidal’amministrazionecommitente, cheabbianogiurisdizione, competenzeoresponsabilitàditutelasugliimmobili,isitieleareecomunqueinteressatedalcantiere;

d. perlanecessitàol’opportunitàdieseguireprovesuicampioni,provedicaricoeditenutaefunzionamentodegliimpianti,nonchécollaudi parzialiospecifici;

e. seèrichiestodalcoordinatoreperlasicurezzaelasalutenelcantiere,inotemperanzaal’articolo92,comma1,delDecreton.00xxx0000.

Inognicasoilprogrammaesecutivodeilavorideveesserecoerenteconilpianodisicurezza,eventualmenteintegratoedaggiornato. AfrontediordinediserviziodellaDirezioneLavori,l’Appaltatoreètenutoall’esecuzionedituttiopartedeilavoriinpiùturni,anchenoturni,festivi oinavversecondizionimeteorologiche,prendendotuttigliaccorgimentinecessariperassicurareilbuonesitodel’operael’esecuzionedeilavori

inpienasicurezza.Inognicasol’Appaltatore,aldifuoridiquantoriconosciutodallalegislazioneedalanormativavigente,nonhadiritoadalcun compensooltreilprezzocontratuale.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispeto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione committente e integrante il progeto esecutivo;talecronoprogrammapuòesseremodificatodalcommittentealverificarsidelecondizionidicuialpresentearticolo.

Art.19.INDEROGABILITÀDEITERMINIDIESECUZIONE

Noncostituisconomotivodiprorogadell’iniziodeilavori,dellaloromancataregolareocontinuativaconduzionesecondoilrelativoprogramma odellalororitardataultimazione:

a. ilritardonell’instalazionedelcantiere;

b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal diretore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materiasanitariaedisicurezza,ivicompresoilcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzione;

c. l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione deleopere di fondazione, delle strutureedegliimpianti,salvochesianoordinatidalladirezionedeilavorioespressamenteapprovatidaquesta;

d. iltemponecessarioperl’esecuzionediprovesuicampioni,disondaggi,analisiealtreproveassimilabili;

e. il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico del’appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale o dal CapitolatoGeneraled’Appalto;

f. le eventuali controversie tra l’appaltatore ei fornitori, affidatari, altri incaricati dal’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggeti;

g. leeventualivertenzeacarattereaziendaletral’appaltatoreeilpropriopersonaledipendente;

h. lesospensionidispostedall’amministrazionecommittente,dalDiretoredeilavori,dalCoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenzialioassistenzialineiconfrontideilavoratoriimpiegatinelcantiere;

i. lesospensionidispostedalpersonaleispettivodelMinisterodellavoroedellaprevidenzasocialeinrelazioneallapresenzadipersonalenon risultantedalescrittureodaaltradocumentazioneobbligatoriaoincasodireiterateviolazionidelladisciplinainmateriadisuperamentodei tempidilavoro,diriposogiornalieroesetimanale,aisensidel’articolo14delDecreton.00xxx0000,finoalarelativarevoca.

Noncostituisconoaltresìmotivodiprorogaodifferimentodell’iniziodeilavori,dellaloromancataregolareocontinuativaconduzionesecondoil

relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contratuali con l’amministrazione commitente, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesimalecauseimputabiliadettedite,impreseofornitoriotecnici.

Lecausedi cui ai commi 1 e2 non possonocostituire motivo perla richiestadi proroghedi cui all’articolo 15, di sospensionedei lavori di cui all’articolo13,perladisapplicazionedellepenalidicuiall’articolo16,néperl’eventualerisoluzionedelContrato.

Art.20.RISOLUZIONEDELCONTRATTOPERMANCATORISPETTODEITERMINI

L’eventualeritardoimputabileal’appaltatorenelrispetodeiterminidiinizio,esecuzioneeconclusionelavorisuperioria30(trenta)giorninaturali consecutiviproducelarisoluzionedelcontrato,adiscrezionedell’amministrazionecommitenteesenzaobbligodiulterioremotivazione,aisensi del’articolo108,comma4delD.Lgs.50/2016.

Larisoluzionedel contratotrovaapplicazionedopo laformalemessainmoradell’appaltatoreconassegnazionediuntermineche,salvoicasi d’urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzionedelcontrattolapenaledicuialprecedentearticolo19,comma1,ècomputatasulperiododeterminatosommandoilritardoaccumulato dal’appaltatorerispettoalprogrammaesecutivodeilavorieiltermineassegnatodaldirettoredeilavoripercompiereilavoriconlamessainmora dicuialcomma2.

Sono dovuti dal’appaltatore i danni subiti dall’amministrazione commitente in seguito ala risoluzione del contrato, comprese le eventuali maggiorispeseconnessealcompletamentodeilavoriaffidatoaterzi.Perilrisarcimentoditalidannil’amministrazionecommitentepuòtrattenere qualunquesommamaturataacreditodel’appaltatoreinragionedeilavorieseguitinonchérivalersisullagaranziafideiussoria.

ART.21.LAVORIACORPO

La valutazione dei lavori a corpo è effetuata secondo le specificazioni date nel’enunciazione enela descrizione del lavoro a corpo, nonché secondolerisultanzedeglielaboratigraficiediognialtroallegatoprogettuale;ilcorrispetivoperillavoroacorporestafissoeinvariabilesenzache possa essere invocata dale parti contraenti alcuna verifica sula misura o sul valore attribuito ala quantità di detti lavori. Nel corrispetivo per l’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Specialeesecondo i tipi indicati eprevisti negli atiprogetuali. Pertanto nessun compenso può essererichiestoper lavori, fornituree prestazioniche,ancorchénonesplicitamentespecificatinelladescrizionedeilavoriacorpo,sianorilevabilidaglielaboratigraficioviceversa.Lo stessodicasiperlavori,fornitureeprestazionitecnicamenteeintrinsecamenteindispensabiliallafunzionalità,completezzaecorretarealizzazione

del’operaappaltatasecondoleregoledel’arte.Lacontabilizzazionedellavoroacorpoèeffettuataapplicandoall’importonettodiaggiudicazione lepercentualiconvenzionalirelativeallesingolecategoriedilavoro,diciascunadelequaliècontabilizzatalaquotaparteinproporzioneallavoro eseguito.Glioneriperlasicurezzasonovalutatiacorpoinbaseal’importoprevistoseparatamentedall’importodeilavorinegliattiprogetualie nelaLeteradiInvito,secondolapercentualestabilitanellapredetatabella,intendendosicomeeseguitaeliquidabilelaquotaparteproporzionale aquantoeseguito.Laliquidazioneditalionerièsubordinataal’assensodelcoordinatoreperlasicurezzaelasaluteinfasediesecuzione.

ART.22.EVENTUALILAVORIAMISURA

La misurazione e la valutazione di eventuali lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel Capitolato Speciale e nel’enunciazionedellesingolevociinelenco;incasodiversosonoutilizzateperlavalutazionedeilavoriledimensioninetedeleopereeseguite rilevatein loco, senzachel’appaltatorepossafar valere criteridi misurazioneo coefficienti moltiplicatori che modifichino lequantità realmente posteinopera.Nonsonocomunquericonosciutinelavalutazioneaumentidimensionalidialcungenerenonrispondentiaidisegnidiprogetose nonsarannostatipreventivamenteautorizzatidaldiretoredeilavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta soto le condizionistabilitedalCapitolatoSpecialeesecondoitipiindicatieprevistinegliattiprogettuali.

La contabilizzazione delle opere edele forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari neti previsti dal’ElencoPrezziUnitari,ribassatidelapercentualediscontooffertadall’Appaltatoreinsededigara.Inognicaso,l’importodelelavorazionie forniture previste per l’esecuzione dele opere è comprensivo, oltre che di tuti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto enegli altri documenticostituentiilcontrato,deleseguentiprestazioni:

a. Perimateriali.Ognispesa,nessunaesclusa,perforniture,confezioni,trasporti,cali,perdite,sprechi,imposteetasse,ecc.eogniprestazione occorrenteperdarliprontial’impiego,apièd’operaoinqualsiasipuntodellavoro;

b. Pergli operai ed imezzi d’opera. Ogni spesaperprestazioni diutensili ed attrezzi, speseaccessoriediogni specie, trasporti, baraccheper alloggi,ecc.,nonchélaspesaperl’illuminazionedeicantierinelcasodilavoronotturnoelequoteperassicurazionisociali;

c. Perinoli.Ognispesaperdaremacchinariemezzidilavoriapièd’opera,prontiall’usocongliaccessoriequantooccorreallororegolare funzionamento ed ala loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera degli operatori e conducenti necessariallorofunzionamento,compresiancheglioneriditrasporto,siainandatacheinritorno,daldepositodel’Appaltatorealluogodi impiego;

d. Perilavori.Tuttelespeseperimezzid’operaeperassicurazionidiognigenere;tuttelefornitureoccorrenti;lalavorazionedeimaterialie loroimpiegosecondolespecificazionicontenutenelCapitolatoSpecialed’Appalto;lespesegenerali;lespesepereventualioccupazione disuolopubblicooprivato,ecc.

Isuddettiprezzisonoinvariabiliedindipendentidaognieventualità.Devonoinoltreintendersisemprecompresitutiglioneriperl’esecuzionedei lavoriinpresenzaditrafficoelaconseguenteadozionedituttelemisuredisicurezzaprescritte,lasegnaletica,leoperediprotezioneedingenere tuttelespeseperopereprovvisionali,nessunaesclusa;carichi,trasporti,scarichiequantooccorreperdareilavoricompiutiaperfettaregolad’arte. Tutti gli oneri egli obblighi specificati nel presente articolo enegli altri del Capitolato Speciale di Appalto, nonché nei documenti facenti parte integrantedelcontrato,siintendonoaccetatidall’Appaltatoreinbaseaisuoicalcolidiconvenienza.

L’Appaltatoresiimpegnaatenerefissiecostantiiprezziunitaripertuttaladuratadelpresentecontrato,rinunciandoespressamentesind’oraalla possibilitàdiapportareaglistessieventualimodificheomaggiorazioni.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati sulla base dei prezzi di cui al’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presentearticolo.

ART.23.EVENTUALILAVORIINECONOMIA

L’Amministrazione Commitente hafacoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalalegislazione edala normativa vigente con le modalitàprevistedall’art.179delRegolamentoDPRn.207/2010,mediantesingoliordinidiservizio,lafornituradimanodoperaineconomiao l’acquistodimaterialidaliquidaresufatura,comesegue:

a. perquantiriguardaimateriali,applicandoilribassocontrattualeaiprezziunitarideterminatiaisensidelsuccessivoarticolodiriferimento;

b. perquantoriguardaitrasporti,inolieilcostodelpersonaleodellamanodopera,secondoiprezzivigentialmomentodelaloroesecuzione, incrementati dele percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contratuale esclusivamentesuquestedueultimecomponenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento dela loro esecuzione incrementati dele percentuali per spesegenerali eutilinellemisuredi cui al xxxxx0.Xx finidi cui al comma1,letterab) ecomma2,lepercentualidi incidenza delespesegeneraliedegliutili,sonodeterminatenellamisuraprevistadaleanalisideiprezziintegrantiilprogetoabasedigarao,inassenzadi queste,nellemisureminimeprevistedal’articolo32,comma2,letereb)ec),delD.P.R.n.207del2010.

ART.24.CONTABILITÀEMISURAZIONEDEILAVORI-VALUTAZIONEDEIMANUFATTIEDEIMATERIALIAPIÈD’OPERA

Lacontabilitàdeilavoriverràtenutasecondolenormeprevistedal’articolo180eseguentidelDPRn.207/2010.

L’Appaltatoredovràpredisporregli elaboratigraficinecessari alaredazionedelacontabilitàed allapredisposizionedelle misure, atalescopo è tenuto a fornire il personale tecnico richiesto dala Direzione Lavori. Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente o non conformi al contratto, nonché queli eseguiti in contraddizione agli ordini di servizio dela Direzione Lavori, che tuttavia si riserva la facoltà di contabilizzare anche l’importo dei materiali apièd’opera, in misura non superiore alla sua metà, ai sensi del’art. 180, comma 5, del DPR n. 207/2010. Nelcaso di compilazione di stato d’avanzamento lavori, la ratadi acconto va commisurata al’importo del lavoro regolarmente ed effetivamente eseguito, misurato eregistrato,in concorso ein contraddittorio con il tecnicoincaricatodal’Appaltatore, acui vanno aggiunti gli oneridisicurezzaedetratteleritenutedilegge.Leunitàdimisuraperlamanodoperaqualificata/specializzataalfinedelacontabilizzazionesaranno leseguenti:aoradilavoroeffetivo;Glioperaidovrannoessereidoneiallavoroperilqualesonorichiestiedovrannoessereprovvistideinecessari attrezzi.

L’Appaltatoreèobbligato,senzacompensoalcuno,asostituiretutiqueglioperaichenonsianodigradimentoalaDirezionedeilavori. Leunitàdi misuraper lacontabilizzazionedeinoleggidi macchinari saranno aoredilavoro effetivo. Gli autocarri,lemacchine, ecc.debbono essere in perfeto stato di servibilità e provvisti di tuti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo del’Appaltatore lamanutenzione degli autocarri, delemacchine, ecc. Il prezzo di noleggio delemacchine, attrezzi, ecc. comprende gli oneri relativiallamanod’opera,alcombustibile,ailubrificanti,aimaterialidiconsumo,allespeseperiltrasportoapièd’opera,all’eventualemontaggio, smontaggioed alontanamentodidetemacchine, attrezzi, ecc..Pergli autocarri ilprezzoverràcorrispostosoltantoperleoredi effetivolavoro, rimanendoesclusoognicompensoperqualsiasialtracausaoperditempo.Neiprezzidelnoleggiodegliautocarriècompresaanchelaspesaperi materialidiconsumo,lamanod’operadelconducente,eognialtraspesaoccorrente.Tuttiimezziperilavoriineconomiadebbonoessereforniti inpienostatodiefficienzaecorrisponderealeprescrittecaratteristiche.

Art.25.ANTICIPAZIONE

Aisensidell’articolo35, comma18del D.Lgs.50/2016, èprevistalacorresponsione,in favoredell’appaltatore,diun’anticipazionedelprezzo, pari al 20%(venti per cento) del’importo contratuale, daerogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dal’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata ala prestazione, da parte dell’appaltatore, di appositagaranziafideiussoriaoassicurativa,aleseguenticondizioni:

a. importogarantitoalmenoparial’anticipazione,maggioratodell’I.V.A.all’aliquotadilegge,maggioratoaltresìdeltassolegalediinteresse applicato al periodo necessario al recupero del’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogrammadeilavori;

b. l’importo dellagaranziavienegradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione ale quotedi anticipazione recuperateinoccasionediogniparzialecompensazione,finoal’integralecompensazione;

c. lagaranziaèprestatamediantepresentazionediatodifideiussionerilasciatodaunabancaodaunintermediariofinanziarioautorizzato,ai sensidelD.Lgs.385/1993,opolizzafideiussoriarilasciatadaimpresadiassicurazione,conformeallaschedatecnica1.3,alegataaldecreto ministeriale12marzo2004,n.123,inosservanzadelleclausoledicuialloschematipo1.3alegatoalpredettodecreto;

d. perquantononprevistotrovaapplicazionel’articolo3deldecretodelMinistrodeltesoro10gennaio1989.

L’anticipazioneècompensatamediantetrattenutasull’importodiogni certificatodipagamento,diunimportopercentualepari allapercentuale del’anticipazione a titolo di graduale recupero delamedesima; in ogni caso al’ultimazionedei lavori l’importo del’anticipazione deve essere compensatointegralmente.

L’appaltatoredecadedall’anticipazione,conl’obbligodirestituzione,sel’esecuzionedeilavorinonprocedesecondoitempicontratuali,perritardi aluiimputabili.Intalecaso,sulesommerestituite,spettanoalaStazioneappaltanteanchegliinteressicorrispetivialtassolegalecondecorrenza dala data di erogazione della anticipazione. La Stazione appaltante procede al’escussione dela fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficientecompensazioneaisensidelcomma3oincasodidecadenzadel’anticipazionedicuialcomma4,salvochel’appaltatoreprovveda diretamenteconrisorseproprieprimadellapredetaescussione.

ART.26.PAGAMENTIINACCONTO

Ogniqualvoltal’ammontaredellacontabilitàcomplessiva,alnettodelribassoofferto,raggiungelacifradi€40.000,00(quarantamila/00)finoal limite complessivo del 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale destinato alla copertura dei lavori, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2, si procederà all’emissione di stato d’avanzamentodeilavoridiimportopariallacontabilitàdeilavoristessi,fattasalval’applicazionedelleeventualipenali.

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori èoperatauna ritenutadello 0,50% (zero virgola cinquantaper cento), daliquidarsi, nula ostando,insededicontofinale.

Glistatid’avanzamentodevonoesserecorrelatidaunadescrizionedettagliatasull’adempimentodellecondizioniimpostedalrispetodelprincipio DNSH.

Entro30(trenta)giornidalverificarsidelecondizionidicuialcomma1:

a. ildirettoredeilavoriredigelacontabilitàedemettelostatodiavanzamentodeilavori,aisensidell’articolo194deld.P.R.n.207del2010, chedeverecareladicitura:«lavoriatuttoil »conl’indicazionedelladatadichiusura;

b. il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamenteilriferimentoalrelativostatodiavanzamentodeilavoridicuiallaletteraa),conl’indicazionedelladatadiemissione;

c. l’appaltatoredovràpresentarsinelgiornostabilitoperlafirmadellacontabilità;eventualiritardimodificherannoiterminiindicatinelpresente articolo.

L’amministrazionecommittenteprovvedealpagamento,afavoredell’appaltatore,delpredettocertificatoentroisuccessivi60(sessanta)giorni, medianteemissionedell’apposito mandato eallasuccessivaerogazioneafavoredell’appaltatore,previapresentazionedi regolari fatturefiscali, corredatedagliestremidelContratto(numeroedata)edelloStatodiAvanzamentoLavoricuisiriferiscono,aisensidell’articolo185deldecreto legislativo18agosto2000,n.267es.m.i.

Seilavoririmangono sospesiperunperiodosuperiorea45(quarantacinque)giorni,per causenondipendentidall’appaltatore, siprovvedealla redazionedellostatodiavanzamentoeall’emissionedelcertificatodipagamento,prescindendodall’importominimodicuialcomma1,soloed esclusivamenteneiseguenticasi:

a. Sospensionedeilavorialfinedellaredazioneedapprovazionediunaperiziadivarianteodivarianteinaumento,diduratasuperiorea45 (quarantacinque)giorni;

b. Sospensionedei lavori, acausadell’abbassamento delletemperaturenellastagionetardo autunnalee invernale, di durata superiore a45

(quarantacinque)giornichedeterminal’impossibilitàdieseguireglistessiaregolad’arte;

c. Sospensionedeilavoriperunperiododi45(quarantacinque)giorniperaltrecausenondipendentidall’Appaltatore; L’emissionediognicertificatodipagamentoèsubordinata:

a. all’acquisizionedelDURCdell’appaltatore, anormadell’articolo53, comma1del Capitolato. Ai sensidell’articolo31, comma7,dela leggen.98del2013,iltitolodipagamentodeveesserecorredatodalDURC,ancheinformatoeletronico;

b. agliadempimentidicuiall’articolo47delCapitolatoinfavoredeisubcontraenti,sesonostatistipulatisubcontrattidicuialostessoarticolo;

c. all’ottemperanzainmateriaditracciabilitàdeipagamenti;

d. all’accertamento,dapartedell’amministrazionecommittente,aisensidell’articolo48-bisdeld.P.R.n.602del1973,introdottodall’articolo 2,comma9,dellaleggen.286del2006,dieventualeinadempienzaall’obbligodiversamentoderivantedallanotificadiunaopiùcartelle dipagamento,perunammontarecomplessivoparialmenoall’importodacorrispondere,conlemodalitàdicuialD.M.18.01.2008,n.40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all’agente dela riscossione competente per territorio.

Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore,di cui all’art.105,comma18,ultimoperiododelD. Lgs.50/2016,impiegatonel cantiere,ilR.U.P.invitaper iscrittoil soggeto inadempiente, edinognicasol’appaltatore,aprovvedereentro15(quindici)giorni.Decorsoinfruttuosamenteilsuddettoterminesenzachesia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione commitente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, tratenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo52,comma2delCapitolato.

Art.27.PAGAMENTIASALDO

IlcontofinaledeilavorièredatodalDirettoredeilavorientro30(trenta)giornidalladatadelaloroultimazione,accertataconappositoverbale,e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato eproposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitivaederogazioneèsubordinataall’emissionedelcertificatodiregolareesecuzioneeallecondizionidicuialsuccessivocomma4.Ilconto finaledeilavorideveesseresottoscrittodall’appaltatore,surichiestadelR.U.P.,entroiltermineperentoriodi30(trenta)giorni;sel’appaltatorenon firmailcontofinaleneltermineindicato,oselofirmasenzaconfermareledomandegiàformulatenelregistrodicontabilità,il contofinalesiha comedaluidefinitivamenteaccettato.

IlR.U.Predigeunapropriarelazionesulcontofinale.

Ilcertificatodiregolareesecuzioneèemessoentroduemesidall’ultimazionedeilavori.Entrounterminenonsuperiorea30(trenta)giornidalo stesso,ilRUPrilasciailcertificatodipagamentoaifinidell’emissionedellafatturadapartedell’appaltatoredeilavori.

Laratadisaldo,èpagataentro30(trenta)giornidopol’avvenutaemissionedelcertificatodiregolareesecuzionepreviapresentazionediregolare fatturafiscale,aisensidell’articolo185deldecretolegislativo18agosto2000,n.267.Ilpagamentodellaratadisaldononcostituiscepresunzione diaccettazionedell’opera,aisensidell’articolo1666,secondocomma,delcodicecivile.

Ilpagamentodellaratadisaldo,incasodiassenzadelcertificatodiregolareesecuzioneocollaudo,èdispostosoloacondizionechel’appaltatore presentiappositagaranziafideiussoriaaisensidell’articolo103,comma6,delD.Lgs.50/2016,emessaneiterminiealecondizionicheseguono:

a. un importo garantito almenopari all’importo dellaratadi saldo, maggioratodell’I.V.A. all’aliquotadi legge, maggiorato altresì deltasso legalediinteresseapplicatoalperiododidueanni;

b. efficaciadalladatadierogazionedellaratadisaldoconestinzionedueannidopol’emissionedelcertificatodiregolareesecuzione;

c. prestataconatodifideiussionerilasciatodaunabancaodaunintermediariofinanziarioautorizzatooconpolizzafideiussoriarilasciatada impresa di assicurazione, conforme ala scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza dele clausoledicuialloschematipo1.4alegatoalpredettodecreto.

Salvoquantodispostodall’articolo1669delcodicecivile,l’appaltatorerispondeperladifformitàedivizidell’opera,ancorchériconoscibili,purché denunciati all’accertamento, daparte dell’amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamentoabuonafede,alfinedievidenziaretempestivamenteivizieidifetiriscontabilinonchélemisuredaadottareperillororimedio. Alpagamentodelarataasaldosiapplicanolecondizionidicuialprecedentearticolo25,commi6e7.

L’emissionediognicertificatodipagamentoèsubordinata:

b. agliadempimentidicuiall’articolo47delCapitolatoinfavoredeisubcontraenti,sesonostatistipulatisubcontrattidicuialostessoarticolo;

c. all’ottemperanzainmateriaditracciabilitàdeipagamenti;

d. all’accertamento,dapartedell’amministrazionecommittente,aisensidell’articolo48-bisdeld.P.R.n.602del1973,introdottodall’articolo 2,comma9,dellaleggen.286del2006,dieventualeinadempienzaall’obbligodiversamentoderivantedallanotificadiunaopiùcartelle dipagamento,perunammontarecomplessivoparialmenoall’importodacorrispondere,conlemodalitàdicuialD.M.18.01.2008,n.40. Incasodiinadempimentoaccertato,ilpagamentoèsospesoelacircostanzaèsegnalataall’agentedellariscossionecompetenteperterritorio

stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l’amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, tratenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo52,comma2delCapitolato.

Art.28.FORMALITA’EADEMPIMENTIACUISONOSUBORDINATIIPAGAMENTI

Per qualsiasi pagamento occorre presentare alla Stazione appaltante la pertinente fatura fiscale in formato eletronico (XML), atraverso il cosiddettoSistemadiInterscambio(SDI)amministratodal’AgenziadeleEntratecontenenteiriferimentialcorrispetivooggetodelpagamento aisensidel’art. 1, commida209 a213,delalegge24dicembre2007,n.244 edeldecretodelMinistro dell’economiaedellefinanze3aprile 2013,n.55.IlCodiceUnicod’Ufficio(C.U.U.)è:FN65JK Lafatturadovràcontenereiriferimentiall’atoamministrativocheimpegnalaspesa,ilCUPeilCIG.Eventualiulterioririchiestediinformazioni dainserirenellefaturebasatesullanecessitàdirendicontarelaspesarelativaalprogetoindicatonell’art.1,cherispondeadunBandoconnessoal PNRRdovrannoessereeseguitedal’aggiudicatariosenzaulteriorispeseedadeguandosiallerichiestedelCommittente.

Ognipagamentoè,inoltre,subordinato:

• all’acquisizionedelDURCdel’appaltatoreedeglieventualisubappaltatori,aisensidel’articoloArt.50,comma2;aisensidel’articolo31, comma7,dellaleggen.98del2013,iltitolodipagamentodeveesserecorredatodagliestremidelDURC;

• agliadempimentiinfavoredeisubappaltatoriesubcontraenti,sesonostatistipulaticontratidisubappaltoosubcontrati;

• all’ottemperanzaalleprescrizionidicuiall’articoloArt.62inmateriaditracciabilitàdeipagamenti;

• ai sensi del’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, all’accertamento, daparte dela Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempienteal’obbligo di versamento derivantedalanotificadi unaopiù cartelledipagamentoper un ammontarecomplessivopari almenoall’importodacorrispondereconlemodalitàdicuialD.M.18gennaio2008,n.40.Incasodiinadempimentoaccertato,laStazione appaltantesospendeilpagamentoesegnalalacircostanzaal’agentedellariscossionecompetenteperterritorio.

Nel caso in cui il personale dipendente del’appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, subiscaritardinelpagamentodelleretribuzioni,ilresponsabiledelprocedimentoinvitaperiscrittoilsoggettoindifetto,einognicasol’appaltatore, ad adempiere entro 15 (quindici) giorni. Decorso tale termine senza esito e senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezzadelarichiesta,laStazioneappaltanteprovvedeallaliquidazionedelcertificatodipagamentotrattenendounasommacorrispondente aicreditivantatidalpersonaledipendente,aifinidicuial’articoloArt.49,comma2.

Art.29.RITARDINELPAGAMENTODELLERATEDIACCONTO

Nonessendoprevisteratediaccontononpossonoesserciritardinelpagamentodelestesse. Art.30.RITARDINELPAGAMENTODELLARATADISALDO

Per il pagamento dela rata di saldo in ritardo rispeto al termine stabilito al precedente articolo 26, comma 4, per causa imputabile all’amministrazionecommittente,sulesommedovutedecorronogliinteressidimora,nelamisuradicuiall’articolo27,comma2.

Art.31.REVISIONEPREZZIEADEGUAMENTODELCORRISPETTIVO

PerilavoridicuialCapitolato,èesclusaqualsiasirevisionedeiprezzienontrovaapplicazionel’articolo1664,primocomma,delcodicecivile. Aisensidiquantoprevistodall’art.106,comma1,lett.a),delD.Lgs.50/2016,seilprezzodisingolimaterialidautilizzare,pereffetodicircostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispeto al prezzo rilevato dal Ministero dele infrastrutureedeitrasportinel’annodipresentazionedell’offertaconappositodecreto,sifaluogoacompensazioni,inaumentooindiminuzione, perlametàdelapercentualeeccedenteil10(diecipercento),alleseguenticondizioni:

• lecompensazioniinaumentosonoammesseconillimitediimportocostituitoda:sommeappositamenteaccantonateperimprevisti,nel

economico del’intervento, in misura non inferiore all’1% (uno per cento) dell’importo dei lavori, al neto di quanto giàeventualmente impegnatocontratualmenteperaltriscopioconaltrisoggetti;eventualialtresommeadisposizionedel’amministrazionecommitenteper lostessointerventoneilimitidellarelativaautorizzazionedispesa;sommederivantidalribassod’asta,senonneèstataprevistaunadiversa destinazione;sommedisponibilirelativeadaltriinterventiultimatidicompetenzadell’amministrazionecommittenteneilimitidellaresidua spesaautorizzataedisponibile;

• all’infuori diquanto previsto dallaleteraa),nonpossono essereassuntio utilizzatiimpegnidi spesacomportantinuovi omaggiorioneri

perl’amministrazionecommitente;

• lacompensazioneèdeterminataapplicandolametàdellapercentualedivariazionecheeccedeil10%(diecipercento)alprezzodeisingoli materialidacostruzioneimpiegatinelelavorazionicontabilizzatenel’annosolareprecedentealdecretoministeriale,nellequantitàaccertate dalDirettoredeilavori;

• le compensazioni sono liquidate senzanecessità di iscrizionedi riserve maasemplice richiesta di una delleparti che ne abbia interesse, accreditandooaddebitandoilrelativoimporto,asecondadelcaso,ognivoltachesianomaturatelecondizionidicuialpresentecomma, entroisuccessivi60(sessanta)giorni,acuradelladirezionelavorisenonèancorastatoemessoilcertificatodiregolareesecuzione,acura

delR.U.P.inognialtrocaso.

Fermorestandoquantoprevistoalcomma2,se,percausenonimputabilial’appaltatore,laduratadeilavorisiprotraefinoasuperareidueanni dal loro inizio, al contrato si applica il prezzo chiuso, consistentenel prezzo dei lavori al netto delribasso d’asta, aumentato di unapercentuale, determinatacondecretoministeriale,daapplicarsi,nel casoincuiladifferenzatrailtassodiinflazionerealeeiltassodiinflazioneprogrammato nel’annoprecedentesiasuperioreal2%(duepercento),all’importodeilavoriancoradaeseguireperogniannointeroprevistoperl’ultimazione deilavoristessi.Lacompensazionedeiprezzidicuialcomma2ol’applicazionedel’aumentosulprezzochiusodicuialcomma3,deveessere richiestadal’appaltatore,conappositaistanza,entro60(sessanta)giornidalapubblicazioneinGazzettadeirelatividecretiministeriali.Trascorso ilpredettoterminedecadeognidiritoalacompensazionedeiprezzidicuialcomma2eall’applicazionedel’aumentosulprezzochiusodicuial comma3.

Art.32.ANTICIPAZIONEDELPAGAMENTODITALUNIMATERIALI

Nonèprevistal’anticipazionedelpagamentosuimaterialiosupartediessi. Art.33.CESSIONEDELCONTRATTOECESSIONEDEICREDITI

Évietatalacessionedel contrato sottoqualsiasiforma;ogni attocontrarioènulodidiritto.Lacessionecomporteràl’immediatarisoluzionedel contrato,l’incameramentodellacauzionedefinitiva,fermorestandoildirittodellastazioneappaltantealrisarcimentodeidanniconseguentiedelle maggiorispesesostenute.

Lacessionedicredito,perquantononprevistodalpresentearticolo,èdisciplinatadall’art106,comma13delD.Lgs.50/2016. Art.34.CAUZIONEPROVVISORIA

Aisensidell’articolo93comma1delD.Lgs.50/2016,agliofferentinonèstatarichiestalacauzioneprovvisoria. Art.35.GARANZIADEFINITIVA

Aisensidel’articolo103comma1delD.Lgs.50/2016,l’appaltatoreperlasotoscrizionedelcontratodevecostituireunagaranzia,denominata "garanziadefinitiva"asuasceltasottoformadi cauzioneofideiussionecon lemodalitàdicui al’articolo93, commi2 e3del D. Lgs.50/2016, parial10%(diecipercento)dell’importocontrattuale.Incasodiaggiudicazioneconribassisuperiorialdiecipercentolagaranziadacostituireè aumentata di tanti punti percentuali quanti sono queli eccedenti il 10% (dieci percento). Oveil ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l’aumento èdi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Lagaranzia fideiussoriadi cui alcomma 1 ascelta del’appaltatorepuòessererilasciatadaisoggetidicuial’articolo93,comma3delD.Lgs.50/2016.

Lagaranziadeveprevedereespressamentelarinunciaalbeneficiodelapreventivaescussionedeldebitoreprincipale,larinunciaall’eccezionedi cuial’articolo1957,secondocomma,delcodicecivile,nonchél’operativitàdellagaranziamedesimaentroquindicigiorni,asemplicerichiesta scrittadelastazioneappaltante.

Aisensidel’articolo103comma5delD.Lgs.50/2016lagaranziadicuialcomma1èprogressivamentesvincolataamisuradell’avanzamento del’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) del’iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestaredelcommittente, conlasolacondizionedelapreventivaconsegnaall’istitutogarante,dapartedell’appaltatoreodel cessionario,degli statidiavanzamentodeilavoriodianalogodocumento,inoriginaleoincopiaautentica,attestantil’avvenutaesecuzione.Sononullelepatuizioni contrarieoinderoga.Ilmancatosvincoloneiquindicigiornidallaconsegnadeglistatidiavanzamentoodelladocumentazioneanalogacostituisce inadempimentodelgaranteneiconfrontidel’impresaperlaqualelagaranziaèprestata.

Lagaranzia,perilrimanenteammontareresiduodel20%(ventipercento),cessadiavereeffettoedèsvincolataautomaticamenteall’emissione delcertificatodiregolareesecuzioneocomunquefinoa12(dodici)mesidalladatadiultimazionedeilavoririsultantedalrelativocertificato.Lo svincoloel’estinzioneavvengonodidirito,senzanecessitàdiulterioriattiformali,richieste,autorizzazioni,dichiarazioniliberatorieorestituzioni. Aisensi dell’art. 103 comma2 del D.Lgs. 50/2016 lastazione appaltanteha il diritto di valersi delacauzione, nei limiti del’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il Completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del’esecutoreehaildiritodivalersidelacauzioneperprovvederealpagamentodiquantodovutodall’esecutoreperleinadempienzederivanti dalainosservanzadi norme eprescrizioni dei contrati colletivi, delleleggi edeiregolamenti sulatutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezzafisicadeilavoratoricomunquepresentiincantiereoneiluoghidovevieneprestatoilservizioneicasidiappaltidiservizi.

Lastazioneappaltantepuòincamerarelagaranziaperprovvederealpagamentodiquantodovutodalsoggettoaggiudicatarioperleinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contrati coletivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenzaesicurezzafisicadeilavoratoriaddetial’esecuzionedel’appalto.

Aisensidell’art.103comma1delD.Lgs.50/2016lacauzioneèprestataagaranziadell’adempimentoditutteleobbligazionidelcontrattoedel risarcimentodeidanniderivantidal’eventualeinadempimentodeleobbligazionistesse,nonchéagaranziadelrimborsodelesommepagatein piùal’esecutorerispettoalerisultanzedelaliquidazionefinale,salvacomunquelarisarcibilitàdelmaggiordannoversol’appaltatore.

Lagaranziacessadiavereeffetosoloaladatadiemissionedelcertificatodiregolareesecuzione.Lastazioneappaltantepuòrichiederealsoggeto aggiudicatariolareintegrazionedellagaranziaovequestasiavenutamenointuttooinparte;incasodiinotemperanza,lareintegrazionesieffettua

avaleresuirateidiprezzodacorrispondereal’esecutore.Aisensidell’articolo103comma3delD.Lgs.50/2016lamancatacostituzionedela garanziadicuialcomma1determinaladecadenzadel’affidamentoel’acquisizionedelacauzioneprovvisoriapresentatainsedediofferta,da partedellastazioneappaltante,cheaggiudical’appaltoalconcorrentecheseguenellagraduatoria.

Art.36.RIDUZIONEDELLEGARANZIE

Aisensi del’articolo 93 comma7del D. Lgs. 50/2016 l’importo dellagaranzia, edel suo eventuale rinnovo, èridoto del50% (cinquanta per cento)perglioperatorieconomiciaiqualivengarilasciata,daorganismiaccreditati,aisensidellenormeeuropeedellaserieUNICEIEN45000 edelaserieUNICEIENISO/IEC17000,lacertificazionedelsistemadiqualitàconformeallenormeeuropeedellaserieUNICEIISO9000. In ogni caso si applica la riduzione del 50% (cinquantaper cento), non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, nei confronti delle microimprese,piccolee medieimpreseedei raggruppamenti economici costituiti esclusivamenteda microimprese,piccole emedieimprese. L’importo delagaranzia edel suo eventuale rinnovo èridotto del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo,perglioperatorieconomiciinpossessodiregistrazionealsistemacomunitariodiecogestioneeaudit(EMAS),aisensidelregolamento (CE)n.1221/2009delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del25novembre2009,odel20percentoperglioperatoriinpossessodicertificazione ambientaleaisensidelanormaUNIENISO14001.L’importodellagaranziaedelsuoeventualerinnovoèridotodel15%(quindicipercento) perglioperatorieconomicichesviluppanouninventariodigasadeffettoserraaisensidelanormaUNIENISO14064-1oun’improntaclimatica (carbonfootprint)diprodotoaisensidelanormaUNIISO/TS14067.Perfruiredelleriduzionidicuialpresentecomma,l’operatoreeconomico segnala,insedediofferta,ilpossessodeirelativirequisitielodocumentaneimodiprescritidallenormevigenti.

Incasodiavvalimentodelsistemadiqualità,aisensidell’articolo89comma1delD.Lgs.50/2016,perbeneficiaredellariduzionedicuialcomma 1,ilrequisitodeveessereespressamenteoggetodelcontratodiavvalimento.L’impresaausiliariadeveesserecomunqueinpossessodelpredeto requisito in relazione al’obbligo di cui al’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce all’atestazioneSOA ai sensi dell’articolo 63, comma3, del D.P.R. n. 207 del 2010. In deroga aquanto previstodalprecedentecomma5,ilpossessodelrequisitodicuialcomma1puòesserecomprovatodallacertificazionerilasciatadall’organismo accreditatoqualoral’impresa,inrelazionealospecificoappalto,nonsiatenutaalpossessodell’attestazioneSOAinquantoassuntricedilavoriper iquali,inragionedel’importo,siasufficientelaclassificaI.

Art.37.OBBLIGHIASSICURATIVIACARICODELL’APPALTATORE

Aisensidell’articolo103comma7delCodicedeiContratti,l’appaltatoreèobbligato,contestualmenteallasotoscrizionedelcontrattoeinogni

casoalmeno 10 (dieci)giorni primadeladataprevistaper laconsegnadei lavori ai sensidel’articolo13 del Capitolato, aprodurreunapolizza assicurativachetengaindennel’amministrazionecommittentedatutti irischidiesecuzioneecheprevedaancheunagaranziadi responsabilità civile per danni causati a terzi (compreso il Commitente) nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazioneautorizzataallacoperturadeirischiaiqualisiriferiscel’obbligodiassicurazione.

Lacoperturadellepredettegaranzieassicurativedecorredaladatadiconsegnadeilavoriecessaaleore24delgiornodiemissionedelcertificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissionedel certificatodi regolareesecuzioneperpartideterminatedell’opera, lagaranziacessaperqueleparti erestaefficaceperleparti non ancora collaudate; atalfinel’utilizzo dapartedel’amministrazionecommitente secondo ladestinazione equivale, ai soli effetti dela copertura assicurativa,ademissionedelcertificatodiregolareesecuzione.Ilpremioèstabilitoinmisuraunicaeindivisibileperlecoperturedicuiaicommi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del’esecutorefinoaisuccessividuemesiedevonoessereprestateinconformitàalloschema-tipo2.3alegatoalD.M.n.123del2004.

La garanzia assicurativa contro tuti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tuti i danni subiti dal’amministrazione committenteacausadeldanneggiamentoodelladistruzionetotaleoparzialediimpiantieopere,anchepreesistenti,salvoquelliderivantidaerrori diprogetazione, insufficienteprogettazione, azioni di terzi ocausedi forzamaggiore.Lagaranzia assicurativadi responsabilitàcivileperdanni causatiaterzi(R.C.T.)deveesserestipulataperunasommaassicurata(massimale/sinistro)pariadeuro500.000,00(cinquecentomila/00).

Seilcontrattodiassicurazioneprevedeimportiopercentualidiscopertoodifranchigia,questecondizioni:

a. in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazionecommittente;

b. inrelazioneall’assicurazionediresponsabilitàciviledi cui alcomma4,talifranchigieoscopertinonsonoopponibilial’amministrazione committente.

Legaranziedicuiaicommi3e4,prestatedall’appaltatorecopronosenzaalcunariservaancheidannicausatidaleimpresesubfornitrici. L’appaltatore,consideratocheèprevistounperiododigaranziadi2(due)annidalladatadiemissionedelcertificatodiregolareesecuzione,deve sostituirela polizza assicurativa con unapolizza che tenga indenni la stazione appaltanteda tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanziaoagliinterventiperlaloroeventualesostituzioneorifacimento.L’omessooilritardatopagamentodelesommedovuteatitolodipremio odicommissionedapartedell’esecutorenoncomportal’inefficaciadelagaranzianeiconfrontidellastazioneappaltante.

Art.38.VARIAZIONEDEILAVORI

Aisensidell’articolo106delcodicedegliappalti,icontrattipossonoesseremodificatisecondolemodalitàprevisteneidocumentidigarainiziali ecomunquesecondolecondizionidicuialcomma1ecomma2delmedesimoarticolo.

Lemodificheincontrastoconledisposizionidicuialcomma1delpresentearticolosarannopossibilimediantenuovaproceduradiappalto.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione del’importo contrattuale, comunicandole preventivamentealRUP,aisensidell’articolo8comma7delD.M.n.49del07/03/2018.

L’esecutorepuò proporre medianteperiziatecnica, corredatadegli elementi di valutazioneeconomica, variazioni migliorativedi sua esclusiva ideazioneechecomportanodiminuzionedell’importooriginariodeilavori.Inaccordoaquantostabilitodall’articolo8comma8delD.M.n.49 del07/03/2018,ilDirettoredeiLavori,entro10(dieci)giornidalaproposta,trasmettelastessaalRUPunitamentealproprioparere.

Noncostituisconovariantialprogetoesecutivo,prestazioniefornitureextracontrattualidiqualsiasigenere,eseguitesenzapreventivoordinescrito deladirezionelavori,recanteanche,oveprescrittodallaleggeodalregolamento,gliestremidell’approvazionedapartedelaStazioneappaltante. L’appaltatoredevepresentareognireclamooriservaperiscritoaldirettoredeilavoriprimadell’esecuzionedel’operaoggetodelacontestazione. Nonsonopreseinconsiderazione,infati,domandedimaggioricompensisuquantostabilitoincontrato,perqualsiasinaturaoragione,qualora nonvisiaaccordopreventivoscrittoprimadel’iniziodel’operaoggetoditalirichieste.

Levariantiincorsod’operasonocomunicatedalRUPal’Osservatoriodicuiall’articolo213delcodicedeicontrati,tramitelesezioniregionali, entrotrentagiornidall’approvazionedapartedellastazioneappaltanteperlevalutazionieglieventualiprovvedimentidicompetenza.

Lavariante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo39,conirelativicostinonassoggettatiaribasso,econiconseguentiadempimentidicuiall’articolo40,nonchél’adeguamentodeiPOS. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dal’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito ala segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui al’articolo 37 dela legge n. 114 del 2014, si applicanoledisposizionidicuiagliarticoliArt.15eArt.16.

Art.39.VARIANTIPERERRORIODOMISSIONIPROGETTUALI

Icontrattipossonoparimentiesseremodificatiancheacausadierroriodiomissionidelprogettoesecutivochepregiudicano,intuttooinparte,la realizzazionedel’operao la suautilizzazione, senzanecessitàdi unanuovaprocedura, se il valoredela modifica è contemporaneamenteal di sotodellesogliedirilevanzacomunitariadefiniteal’art.35delcodicedegliappaltieal15%(quindicipercento)delvaloreinizialedelcontratto.

Ai sensi dell’articolo 106, comma8, del codice dei contratti, lastazione appaltante comunica al’ANAC le modificazioni al contratto dicuial comma1,leterab)ealcomma2,entrotrentagiornidalloroperfezionamento.Incasodimancataotardivacomunicazionel’Autoritàirrogauna sanzioneamministrativaallastazioneappaltantediimportocompresotra50e200europergiornodiritardo.Larisoluzionedelcontrato,soggeta alledisposizionidicui all’articoloArt.51,comportailpagamentodeilavorieseguiti,deimaterialiutiliedel10%(diecipercento)deilavorinon eseguiti,finoaquattroquintidell’importodelcontratooriginario.LaresponsabilitàdeidannisubitidalaStazioneappaltanteèacaricodeititolari del’incarico di progetazione; si considerano errore od omissione di progetazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erroneaidentificazionedelanormativatecnicavincolanteperlaprogettazione,ilmancatorispettodeirequisitifunzionaliedeconomiciprestabiliti erisultantidaprovascrita,laviolazionedelenormedidiligenzanellapredisposizionedeglielaboratiprogetuali.

Art.40.PREZZIAPPLICABILIAINUOVILAVORIENUOVIPREZZI

Leeventualivariazionisonovalutatemediantel’applicazionedeiprezzidicuiall’elencoprezzicontratualecomedeterminatiaisensidel’Art.2. Setraiprezzidicuial’elencoprezzicontrattualedicuialcomma1,nonsonoprevistiprezziperilavoriinvariante,siprocedeallaformazionedi nuoviprezzi,medianteappositoverbalediconcordamento.

Inuoviprezzidelelavorazioniomaterialisonovalutati:

• desumendolidalprezzariodelastazioneappaltanteodalprezziariodicuiall’art.23,comma16,delCodice,oveesistenti;

• ragguagliandoliaquelidilavorazioniconsimilicompresinelcontratto;

• quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente oparzialmente da nuove analisi effetuate avendo ariferimento i prezzi elementaridimanod’opera,materiali,nolietrasportialladatadiformulazionedel’offerta,atraversouncontraddittoriotrailDiretoredei Lavoriel’impresaaffidataria,eapprovatidalRUP.

Ovedatalicalcolirisultinomaggiorispeserispettoallesommeprevistenelquadroeconomico,iprezziprimadiessereammessinellacontabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Sel’impresa affidataria non acceta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione dele lavorazioni o la somministrazione dei materiali sula base di deti prezzi, comunqueammessinelacontabilità;ovel’impresaaffidatarianoniscrivariservanegliatticontabili,iprezzisiintendonodefinitivamenteaccettati. Art.41.ADEMPIMENTIPRELIMINARIINMATERIADISICUREZZA

Entro30 (trenta)giornidal’aggiudicazionedefinitivaecomunqueprimadellastipulazionedel contrattoo,primadellaredazionedelverbaledi consegnadei lavori sequesti sono iniziatinele moredela stipuladel contrato, l’appaltatoredevetrasmettere al coordinatoreperl’esecuzioneil

nominativo eirecapitidelproprio Responsabiledelservizio prevenzioneeprotezioneedelproprio Medico competentedi cuirispetivamente all’articolo31eall’articolo38delD.Lgs.81/2008,nonché:unadichiarazionediaccetazionedelPSCdicuiall’articolo39,conleeventualirichieste diadeguamentodicuiall’articolo40;ilPOSdiciascunaimpresaoperanteincantiere,fattosalvol’eventualedifferimentoaisensidell’articolo41. Art.42.NORMEDISICUREZZAGENERALIESICUREZZADICANTIERE

L’appaltatore,ancheaisensidell’articolo97,comma1,delD.Lgs.81/2008,deve:

a. osservarelemisuregeneralidituteladicuiagliarticoli15,17,18e19delDecreton.81del2008eall’alegatoXIIIalostessodecretononché lealtredisposizionidelmedesimodecretoapplicabilialelavorazioniprevistenelcantiere;

b. rispetare ecurare il pieno rispeto di tute le normevigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizionedipermanentesicurezzaeigiene,nell’osservanzadeledisposizionidegliarticolida108a155delDecreton.81del2008edegli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVeXLI,allostessodecreto;

c. verificarecostantementelapresenzaditutelecondizionidisicurezzadeilavoriaffidati;

d. osservarescrupolosamenteledisposizionidelvigenteRegolamentoLocalediIgiene,perquantoatienelagestionedelcantiere.

L’appaltatorepredispone,pertempoesecondoquantoprevistodallevigentidisposizioni,gliappositipianiperlariduzionedelrumore,inrelazione alpersonaleealeatrezzatureutilizzate.

L’appaltatoregarantiscechelelavorazioni,compresequeleaffidateaisubappaltatori,sianoeseguitesecondoilcriterio«incidentandinjuryfree». L’appaltatorenonpuòiniziareocontinuareilavoriseèindifettorispettoaquantostabilitoal’art.41,commi1,2o4,oppureagliartt.43,44,45,46. Art.43.PIANODISICUREZZADICOORDINAMENTO(PSC)

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni quanto previsto nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezzaemessoadisposizionedallaStazioneappaltante,aisensiddelD.Lgs.81/2008,corredatodalcomputometricoestimativodeicostiper lasicurezza,determinatiall’articoloArt.2,comma1,delCapitolatoSpeciale.

L’obbligosancitoalcomma1èaltresìesteso:

a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanzialivariazionialecondizionidisicurezzasopravvenuteallaprecedenteversionedelPSC;

b. alleeventualimodificheeintegrazioniapprovateoaccetatedalcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzioneaisensidel’articolo40.

Ilperiodo temporalenecessario per adempiere al comma2, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazionedei lavori. Inoltre,nellemoredeglistessiadempimenti,seilavorinonpossonoiniziarenondecorreiltermineperl’iniziodeilavoridicuiall’articolo12esei lavorinonpossonoutilmenteproseguiresiprovvedeallasospensioneeallasuccessivaripresadeilavoriaisensidegliarticoli15e16.

Art.44.MODIFICHEEINTEGRAZIONIALPIANODISICUREZZAEDICOORDINAMENTO

L’appaltatorepuòproporrealcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzioneunaopiùmodificazioniointegrazionialPSC,neiseguenticasi:

a. peradeguarneicontenutialeproprietecnologieoppurequandoritengadipoter megliogarantirelasicurezzanelcantieresulabasedella propriaesperienza,ancheinseguitoallaconsultazioneobbligatoriaepreventivadeirappresentantiperlasicurezzadeiproprilavoratorioa rilievidapartedegliorganidivigilanza;

b. pergarantireilrispettodelenormeperlaprevenzionedegliinfortunielatuteladelasalutedeilavoratorieventualmentedisattesenelPSC, ancheinseguitoarilievioprescrizionidegliorganidivigilanza.

L’appaltatorehaildiritocheilcoordinatoreperlasicurezzainfasediesecuzionesipronuncitempestivamentesul’accoglimentooilrigetodele propostedi cui al comma 1, con atto motivato da annotare sula documentazione dicantiere; ledecisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. Qualora il coordinatore non sipronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalapresentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte, nei casi di cui al comma 1, lettera a), si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento oadeguamenti in aumentodeiprezzipatuiti,némaggiorazionidialcungeneredelcorrispetivo.Qualorailcoordinatorenonsipronuncientroilterminedi3(tre) giornilavoratividallapresentazionedellepropostedell’appaltatore,prorogabileunasolavoltadialtri3(tre)giornilavorativi,leproposte,neicasidi cui al comma 1, lettera b), si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi patuiti, né maggiorazionidialcungeneredelcorrispettivo,altrimentisiintendonorigetate.

Neicasidi cui al comma1, leterab), nel solo casodiaccoglimento esplicito, sele modificazioni eintegrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamenteprovati edocumentati, esela Stazione appaltante riconoscetalemaggioreonerosità, trova applicazione ladisciplina delevarianti.

Art.45.PIANOOPERATIVODISICUREZZA

Entro30(trenta)giornidal’aggiudicazioneecomunqueprimadel’iniziodeilavori,l’appaltatore,devepredisporreeconsegnarealdiretoredei lavorio,senominato, alcoordinatoreperlasicurezzanelafasediesecuzione,unPOSperquantoatienealepropriescelteautonomeerelative

responsabilitànel’organizzazionedelcantiereenel’esecuzionedeilavori.IlPOS,redatoaisensidell’articolo89,comma1,letterah),delD.Lgs. 81/2008edelpunto3.2del’allegatoXValpredetodecreto,siriferiscealospecificocantiereedeveessereaggiornatoincorsod’operaadogni eventualemutamentodellelavorazioni rispeto aleprevisioni.CiascunaimpresaesecutriceredigeilproprioPOS e,primadiiniziareilavori,lo trasmette ala Stazione appaltante, per il tramite del’appaltatore. L’appaltatore è tenuto a coordinare tute le imprese subappaltatrici operanti in cantiereeadacquisirneiPOSredattialfinedirenderlicompatibilitraloroecoerenticonilproprioPOS. IlPOS,aisensidell’articolo96,comma1-bis,delD.Lgs.81/2008,nonènecessarioperglioperatoricheeffettuanolamerafornituradimateriali oatrezzature;intalicasitrovanocomunqueapplicazioneledisposizionidicuiall’articolo26delcitatoDecreton.00xxx0000.Ilpianooperativo disicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’alegato I al Pagina 23 di 51 decreto interministeriale 9 setembre 2014 (pubblicatosulaG.U.n.212del12setembre2014)ecostituiscepianocomplementaredidettagliodelPSCdicuiall’articoloArt.39.

Art.46.OSSERVANZAEATTUAZIONEDEIPIANIDISICUREZZA

L’appaltatoreèobbligatoadosservarelemisuregeneralidituteladicuial’articolo15delD.Lgs.81/2008,conparticolareriguardoallecircostanze eagliadempimentidescritiagliarticolida88a104eaglialegatidaXVIaXXVdelostessodecreto.

Ipianidisicurezzadevonoessereconformiall’allegatoXValD.Lgs.81/2008,nonchéalamiglioreleteraturatecnicainmateria. L’appaltatoreèobbligatoacomunicaretempestivamenteprimadell’iniziodeilavoriequindiperiodicamente,arichiestadellaStazioneappaltante o del coordinatore, l’iscrizione ala camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contrati collettivi applicati ai lavoratoridipendentieladichiarazionecircal’assolvimentodegliobblighiassicurativieprevidenziali.

Ilpianodisicurezzaecoordinamentoedilpianooperativodisicurezzasonoparteintegrantedelcontrattodiappalto.Legravioripetuteviolazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora del’interessato, costituiscono causa di risoluzionedelcontrato.L’appaltatoreèsolidalmenteresponsabileconisubappaltatoriperiloroadempimentiinmateriadisicurezza.

Art.47.SUBAPPALTO(Art.49delDecretoSemplificazioniD.L.31.05.2021,n.77,convertitoconmodificazionidalaL.29.07.2021,n.108)

L’appaltatoredichiarainfasediaggiudicazionedinonsubappaltareaterzil’esecuzionedituttoopartedelleprestazioniolavorazionioggettodel contrattod’appalto.

Art.48.RESPONSABILITÀINMATERIADISUBAPPALTO

Aisensi dell’articolo 105, comma8, del codice dei contratti il contraenteprincipale eilsubappaltatore sono responsabili in solido nei confronti delastazioneappaltanteinrelazionealleprestazionioggetodelcontratodisubappalto.

L’aggiudicatarioèresponsabileinsolidoconilsubappaltatoreinrelazioneagliobblighiretributiviecontributivi,aisensidell’articolo29deldecreto legislativo10settembre2003,n.276.

L’affidatarioèresponsabileinsolidodell’osservanzadeltrattamentoeconomicoenormativostabilitodaicontratticollettivinazionaleeterritoriale in vigore per il settore e per la zona nela quale si eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioniresenel’ambitodelsubappalto.Incasodiritardonelpagamentodeleretribuzionidovutealpersonaledipendentedel’esecutoreodel subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cotimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui al’articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti. L’affidatario è solidalmente responsabileconilsubappaltatoredegliadempimenti,dapartediquestoultimo,degliobblighidisicurezzaprevistidallanormativavigente.

Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi del’art. 1456 del c.c., inadempimento contratualmente grave ed essenziale con la conseguentepossibilità,perlaStazioneappaltante,di risolvereilcontrattoindannodell’appaltatore.Lesanzionipenali sonodisciplinatedall’art. 21dellalegge13settembre1982,n.646ess.mm.i.(sanzionepecuniariafinoaunterzodell’importodel’appalto,arrestodaseimesiadunanno). Art.49.PAGAMENTIDEISUBAPPALTATORI

Non sono previsti pagamenti ai subappaltatori in quanto l’appaltatore ha dichiarato in fase di aggiudicazione di non subappaltare a terzi

l’esecuzionedituttoopartedelleprestazioniolavorazionioggettodelcontrattod’appalto.

Art.50.CONTESTAZIONIERISERVE

Inaccordo all’articolo9delDMn.49del07/03/2018,leriservecontabili sonodisciplinatenel seguentemodo:Ilregistrodi contabilitàèfirmato dal’esecutore con o senza riserve. Se l’esecutore firma con riserva e l’esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento dela formulazione dela stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondentidomandediindennitàeindicandoconprecisionelecifredi compenso cui credeaverdirito,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Xx diretoredeilavori,neisuccessiviquindicigiorni,esponenelregistrolesuemotivatededuzioni.Seildirettoredeilavoriometedimotivareinmodo esauriente le proprie deduzioni e non consente ala stazione appaltante la percezione dele ragioni ostative al riconoscimento dele pretese del’esecutore,incorreinresponsabilitàperlesommeche,pertalenegligenza,lastazioneappaltantedovesseesseretenutaasborsare. L’esecutore, èsempretenutoaduniformarsialledisposizionideldirettoredeilavori,senzapotersospendereoritardareilregolaresviluppodeilavori,qualeche sialacontestazioneolariservacheegliiscrivanegliaticontabili.Leriservedevonoessereformulateinmodospecificoedindicareconprecisione leragionisullequaliessesifondano.Inparticolare,leriservedevonocontenere,apenadiinammissibilità,laprecisaquantificazionedellesomme

xxxx’esecutoreritieneglisianodovute.All’atodelafirmadelcontofinaledicuial’articolo27,l’esecutorenonpuòiscriveredomandeperoggeto operimportodiversedaquelleformulatenelregistrodicontabilitàdurantelosvolgimentodeilavoriedeveconfermareleriservegiàiscritenegli atticontabili,perlequalinonsianointervenutilatransazioneol’accordobonariodicuiall’articoloArt.51.Sel’esecutorenonfirmailcontofinale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende definitivamenteaccettato.

Art.51.ACCORDOBONARIOETRANSAZIONE

Aisensidell’articolo205del codicedei contratti, ledisposizionidelpresentearticolorelativeall’accordobonariosi applicanoqualorain seguito all’iscrizionedi riservesuidocumenti contabili, l’importo economico dell’operavari trail 5% (cinqueper cento) ed il 15% (quindici percento) del’importocontrattuale.Ilprocedimentodel’accordobonarioriguardatutteleriserveiscritefinoalmomentodel’avviodelprocedimentostesso epuòesserereiteratoquandoleriserveiscrite,ulterioriediverserispetoaquelegiàesaminate,raggiunganonuovamentel’importodicuialprimo periodo,nell’ambitocomunquediunlimitemassimocomplessivodel15%(quindicipercento)dell’importodelcontratto.Ildirettoredeilavori oildiretoredell’esecuzionedelcontrattodàimmediatacomunicazionealresponsabileunicodelprocedimentodelleriservedicuialcomma1, trasmettendonelpiùbrevetempopossibileunapropriarelazioneriservata.Ilresponsabileunicodelprocedimentovalutal’ammissibilitàelanon manifestainfondatezzadelleriserve ai fini del’effettivo raggiungimento del limitedi valoredi cui al comma1 eatival’accordo bonarioper la risoluzione delle riserve iscrite prima del’approvazione del certificato di collaudo. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 (quindici) giornidalacomunicazionedicuialcomma2,acquisitalarelazioneriservatadeldiretoredeilavorie,ovecostituito,dell’organodicollaudo,può richiedereallaCameraarbitralel’indicazionediunalistadicinqueespertiaventicompetenzaspecificainrelazioneal’oggetodelcontrato.

Ilresponsabileunicodelprocedimentoeilsoggetochehaformulatoleriservescelgonod’intesa,nel’ambitodellalista,l’espertoincaricatodela formulazionedellapropostamotivatadiaccordobonario.Incasodimancataintesatrailresponsabileunicodelprocedimentoeilsoggetocheha formulato le riserve, entro 15 (quindici) giorni dala trasmissione della lista l’esperto è nominato dala Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso secondolemodalitàdefiniteall’articolo209, comma16,del codicedeicontratti.Lapropostaèformulatadal’esperto entronovanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dala comunicazionedicuialcomma2.

L’esperto,qualoranominato,ovveroilRUP,verificanoleriserveincontradditorioconilsoggettochelehaformulate,effettuanoeventualiulteriori audizioni,istruisconolaquestioneancheconlaraccoltadidatieinformazionieconl’acquisizionedieventualialtripareri,eformulano,accertatae

verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo xxxxxxx, che viene trasmessa al dirigente competente dela stazioneappaltanteealsoggettochehaformulatoleriserve.Selapropostaèaccettatadalleparti,entroquarantacinquegiornidalsuoricevimento, l’accordobonarioèconclusoevieneredattoverbalesottoscrittodalleparti.

L’accordohanaturaditransazione.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale adecorrere dal sessantesimo giorno successivo all’accetazionedell’accordobonariodapartedelastazioneappaltante.Incasodireiezionedellapropostadapartedelsoggetochehaformulato leriserveovverodiinutiledecorsodelterminedicuialsecondoperiodopossonoessereaditigliarbitrioilgiudiceordinario.

Lecontroversierelativeadiritisoggettividerivantidall’esecuzionepossonoessererisoltemediantetransazionenelrispettodelcodicecivile,solo edesclusivamentenel’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azionegiurisdizionale. Oveilvaloredell’importo sia superiorea200.000 euro, èacquisito ilparereinvialegaledel’Avvocaturadelo Stato,qualorasitrattidiamministrazionicentrali,ovverodiun legaleinternoallastruttura,oveesistente,secondoilrispetivoordinamento,qualorasitrattidiamministrazionisubcentrali.

Laproposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che daldirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accetazione, può instaurareuncontenziosogiudiziarioentroisuccessivisessantagiorni,apenadidecadenza.

Art.52.CONTROVERSIEEARBITRATO

Nell’ipotesi di controversie sui diriti soggettivi, xxx comprese quele conseguenti al mancato raggiungimento del’accordo bonario di cui all’articoloArt.51,nonoperalaclausolaarbitraledicuiall’art.209delcodicedeicontrati.

Art.53.CONTRATTICOLLETTIVIEDISPOSIZIONISULLAMANODOPERA

L’appaltatore si obbliga ad applicare ai propri addeti i contenuti economici-normativi dellacontratazione nazionale del setore edegli accordi integrativivigentistipulatidaorganizzazionisindacalideilavoriedeidatoridilavorocomparativamentepiùrappresentativisulpianonazionale. L’appaltatoreètenutoarispettaretutteleleggi,regolamentienormevigentiinmateria,nonchéeventualmenteentrateinvigorenelcorsodeilavori. I suddetiobblighivincolanol’appaltatoreanchesenon èaderentealleassociazioni stipulantiorecedadaesseeindipendentementedallanatura industrialeoartigiana,dalastrutturaodalledimensionidell’impresastessaedaognialtrasuaqualificazionegiuridica.

L’appaltatoreèobbligatoalregolareassolvimentodegliobblighicontributiviinmateriaprevidenziale,assistenziale,antinfortunisticaeinognialtro ambito tutelato dalle leggi speciali ed è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli

eventuali subappaltatori nei confrontidei rispettivi dipendenti, anchenei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;il fattocheilsubappaltononsiastatoautorizzatononesimel’appaltatoredallaresponsabilità.

Inaccordo al’articolo 30, comma 5, del codice dei contrati, in caso di inadempienza contributiva risultantedal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggeti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel’esecuzione del contrato, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente al’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo neto progressivo dele prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazionefinale,dopol’approvazionedapartedellastazioneappaltantedelcertificatodicollaudoodiverificadiconformità,previorilasciodel documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento dele retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabileunicodelprocedimentoinvitaper iscritoilsoggettoinadempiente,edinognicasol’affidatario,aprovvedervientroisuccessivi15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza dela richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazioneappaltantepagaancheincorsod’operadirettamenteailavoratorileretribuzioniarretratedetraendoilrelativoimportodalesommedovute all’affidatariodelcontrato.Inognimomentoildirettoredeilavorie,persuotramite,ilRUPpossonorichiedereall’appaltatoreeaisubappaltatori copiadellibrounicodellavorodicuiall’art.39delalegge9agosto2008,n.133,ealpersonalepresenteincantiereidocumentidiriconoscimento perverificarnelaeffettivaiscrizionenelpredettolibrounico.Aisensidegliarticoli18,comma1,leterau),20,xxxxx0x00,comma8,delDecreto n.00xxx0000,nonchédel’articolo5,comma1,primoperiodo,dellaleggen.136del2010,l’appaltatoreèobbligatoafornireaciascunsoggeto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalitàdellavoratore,l’indicazionedeldatoredilavoroeladatadiassunzionedellavoratore.

L’appaltatorerispondedelostessoobbligoancheperilpersonaledeisubappaltatoriautorizzati;latesseradeipredettilavoratorideveriportaregli estremidel’autorizzazionealsubappalto.Tuttiilavoratorisonotenutiadesporretaletesseradiriconoscimento.Sonosoggettiaglistessiobblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che esercitano diretamente la propria atività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di dite individuali senza dipendenti,professionisti,fornitoriesterni,colaboratorifamiliariesimili);intalicasi,latesseradiriconoscimentodeveriportareidatiidentificativi delcommitenteaisensidell’articolo5,comma1,secondoperiodo,delaleggen.136del2010.Incasodiviolazionedeicommi4e5,ildatoredi lavoro èsanzionato amministrativamentecon il pagamentodiunasommadaeuro100 adeuro500per ciascunlavoratore. Si applica, invece,

unasanzioneamministrativadaeuro50aeuro300allavoratoremunitodellatesseradiriconoscimentodicuialcomma3chenonprovvedead esporla.Pertalisanzioninonèammessalaproceduradidiffidadicuial’articolo13deldecretolegislativo23aprile2004,n.124.

Art.54.DOCUMENTOUNICODIREGOLARITÀCONTRIBUTIVA(DURC)

Lastipuladelcontratto,l’erogazionediqualunquepagamentoafavoredel’appaltatore,lastipuladieventualiattidisotomissioneodiappendici contratuali,ilrilasciodeleautorizzazionialsubappalto,ilcertificatodicollaudo,sonosubordinatial’acquisizionedelDURC. IlDURCèacquisitod’ufficiodalaStazioneappaltanteehavalidità120(centoventi)giorniaisensidell’articolo31,comma5,delalegge98del 2013.Pertanto,dopolastipuladelcontrato,essoèrichiestoogni120giornioinoccasionedelprimopagamentoseanterioreataletermineenel periododivaliditàpuòessereadoperatosoloperilpagamentodelleratediaccontoeperilcertificatodicollaudo.Aisensidell’articolo31,comma 3,dellaleggen.98del2013,incasodiottenimentodelDURCchesegnaliun’inadempienzacontributivarelativoaunoopiùsoggettiimpiegati nel’esecuzionedelcontrato,inassenzadiregolarizzazionetempestiva,laStazioneappaltante:chiedetempestivamenteaipredettiistitutiecasse la quantificazione, se non risulta dal DURC, dell’ammontare dele somme che hanno determinato l’irregolarità; tratiene un importo, corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata disaldo di cui agli articoli Art. 26 e Art. 27 del CapitolatoSpeciale; corrispondedirettamenteaglientiprevidenzialieassicurativi,compresa,laCassaedile,quantodovutopergliinadempimenti accertatimedianteilDURC,inluogodell’appaltatoreedeisubappaltatori;provvedeallaliquidazionedeleratediaccontoedellaratadisaldodi cuiagliarticoliArt.26eArt.27delCapitolatoSpeciale,limitatamenteallaeventualedisponibilitàresidua.QualorailDURCsianegativoperdue volte consecutiveil DURC relativo al subappaltatore, laStazione appaltantecontestagli addebiti al subappaltatoreassegnando un terminenon inferiorea15(quindici)giorniperlapresentazionedelecontrodeduzioni;incasodiassenzaoinidoneitàdiquestelaStazioneappaltantepronuncia ladecadenzadell’autorizzazionealsubappalto.

Art.55.RISOLUZIONEDELCONTRATTOERECESSO

Aisensi dell’articolo 108, comma1, del codice dei contrati, le stazioni appaltanti possono risolvereun contratto pubblico durante il periodo di validitàdellostesso,seunaopiùdeleseguenticondizionisonosoddisfatte:

a. ilcontratohasubitounamodificasostanzialecheavrebberichiestounanuovaproceduradiappaltoaisensidel’articolo106delcodicedei contrati;

b. conriferimentoalemodificazionidicuial’articolo106,comma1,lettereb)ec)delcodicedeicontratisonostatesuperatelesogliedicui al comma7 del predeto articolo; con riferimento alemodificazionidi cui all’articolo106, comma1, lettera e) delpredeto codice, sono

statesuperateeventualisogliestabilitedalleamministrazioniaggiudicatriciodaglientiaggiudicatori;conriferimentoallemodificazionidi cuial’articolo106,comma3,sonostatesuperatelesogliedicuialmedesimocomma3,leterea)eb);

c. l’aggiudicatariooilconcessionariosiètrovato,almomentodel’aggiudicazionedel’appaltoodelaconcessione,inunadelesituazionidi cui all’articolo 80, comma 1, delcodicedei contrati per quanto riguardai setori ordinari eavrebbedovuto pertanto essereescluso dala proceduradiappalto,ovveroancoraperquantoriguardaisettorispecialiavrebbedovutoessereesclusoanormadell’articolo136,comma 1,delcodicedeicontratti;

d. l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciutodalaCortedigiustiziadell’Unioneeuropeainunprocedimentoaisensidel’articolo258TFUE,odiunasentenzapassatain giudicatoperviolazionedelenormecontenutenelpresentecodice.

Lestazioniappaltantirisolvonoilcontratopubblicoduranteilperiododiefficaciadelostessoqualora:

a. qualora nei confronti del’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodoto falsa documentazioneodichiarazionimendaci;

b. neiconfrontidel’appaltatoresiaintervenutounprovvedimentodefinitivochedisponel’applicazionediunaopiùmisurediprevenzione dicuialcodicedeleleggiantimafiaedelerelativemisurediprevenzione,ovverosiaintervenutasentenzadicondannapassataingiudicato perireatidicuial’articolo80delcodicedeicontrati.

Quando il diretore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento ale obbligazioni contratuali da parte del’appaltatore, tale da comprometerne la buona riuscita dele prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindicigiorniperlapresentazionedelepropriecontrodeduzionialresponsabiledelprocedimento.Acquisiteevalutatenegativamentelepredette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimentodichiararisoltoilcontratto.

Ilcontrattoèaltresìrisoltoqualorasiverifichinolecondizionidicuiall’articolo20,comma1,delCapitolatoeincasoviolazionedeleprescrizioni inmateriaditracciabilitàdeipagamenti,inapplicazionedell’articoloArt.64,comma5,delCapitolatoonulitàassolutadelcontrattoperchéassenti ledisposizioniinmateriaditracciabilitàdeipagamenti,aisensidell’articolo3,comma8,dellalegge136/2010.

Sonocausadirisoluzione:

• ilmancatorispetodelanormativasullasicurezzaelasalutedeilavoratoridicuialDecreton.81del2008oaipianidisicurezzadicuiagli articoli Art. 43 eArt. 45del Capitolato, integranti il contratto, edelleingiunzioni fattegli alriguardodaldiretoredei lavori, dal RUP odal coordinatoreperlasicurezza;

• leazionioomissionifinalizzateadimpedirel’accessoalcantierealpersonaleispetivodelMinisterodellavoroedellaprevidenzasocialeo del’A.S.L.,oppuredelpersonaleispettivodegliorganismiparitetici,dicuial’articolo51delDecreton.00xxx0000.

Nelcasodirisoluzionedelcontratol’appaltatorehadiritosoltantoalpagamentodelleprestazionirelativeailavori,serviziofornitureregolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contrato. Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all’appaltatoreladeterminazionedirisoluzionedelcontratto,dispone,conpreavvisodiventigiorni,cheildiretoredeilavoricurilaredazionedelo stato di consistenza dei lavori giàeseguiti, l’inventario di materiali, macchine emezzid’opera elarelativa presa in consegna. Qualora sia stato nominatol’organodicollaudo,lostessoprocedearedigere,acquisitolostatodiconsistenza,unverbalediaccertamentotecnicoecontabileconle modalitàdicuialpresentecodice.Conilverbaleèaccertatalacorrispondenzatraquantoeseguitofinoalarisoluzionedelcontrattoeammessoin contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali periziedi variante; è altresì accertata lapresenzadi eventuali opere, riportatenellostatodiconsistenza,manonprevistenelprogettoapprovatononchénelleeventualiperiziedivariante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita al’appalto risolto, l’onere da porre a carico del’appaltatoreèdeterminatoancheinrelazionealamaggiorespesasostenutaperaffidareadaltraimpresailavoriovelastazioneappaltantenon sisiaavvalsadelafacoltàdiinterpellareisoggettichehannopartecipatoal’originariaproceduradigara,previstadal’articolo110,comma1,del codice dei contratti. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dala stazione appaltante l’appaltatore deve provvedere al ripiegamentodeicantierigiàallestitiealosgomberodeleareedilavoroerelativepertinenzeneltermineatalefineassegnatodalastessastazione appaltante;incasodimancatorispetodeltermineassegnato,lastazioneappaltanteprovveded’ufficioaddebitandoal’appaltatoreirelativioneri espese.Lastazioneappaltante,inalternativaall’esecuzionedieventualiprovvedimentigiurisdizionalicautelari,possessoriod’urgenzacomunque denominaticheinibiscanooritardinoilripiegamentodeicantieriolosgomberodeleareedilavoroerelativepertinenze,puòdepositarecauzione incontovincolatoafavoredel’appaltatoreoprestarefideiussionebancariaopolizzaassicurativaconlemodalitàdicuiall’articolo93delcodice deicontrati,parial’unopercentodelvaloredelcontrato.Restafermoildirittodell’appaltatorediagireperilrisarcimentodeidanni.

Aisensidell’articolo109delcodicedeicontrati,lastazioneappaltantepuòrecederedalcontrattoinqualunquetempoprevioilpagamentodei

lavorieseguitinonchédelvaloredeimaterialiutiliesistentiincantiere,oltrealdecimodell’importodelleoperenoneseguite.Ildecimodell’importo deleoperenon eseguiteècalcolato suladifferenzatral’importo dei quattroquintidelprezzo posto abasedi gara,depuratodel ribassod’astae l’ammontarenettodeilavorieseguiti.L’eserciziodeldiritodirecessodicuialcomma11èprecedutodaformalecomunicazioneal’appaltatore dadarsi con un preavviso non inferiore aventi giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.Imateriali,ilcuivaloreèriconosciutodalastazioneappaltanteanormadelcomma11,sonosoltantoquelligiàaccettatidaldirettoredei lavori o del diretore del’esecuzione del contratto, se nominato, odel RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso dicui al comma 12. Lastazione appaltantepuò tratenere le opereprovvisionali egli impianti chenon siano in tuto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere edegli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso dadeterminare nellaminor somma fra il costo di costruzione eil valore delleopere edegli impianti al momento dello scioglimentodelcontrato.L’appaltatoredeverimuoveredaimagazziniedaicantieriimaterialinonaccetatidaldiretoredeilavoriedevemetere ipredettimagazziniecantieriadisposizionedellastazioneappaltantenelterminestabilito;incasocontrariolosgomberoèeffettuatod’ufficioea suespese.SiprecisacheèinattolaproceduradiaccorpamentoconleCamerediCommerciodiMantovaePavia,conseguentementelaCamera diCommerciodiCremonasiriservalafacoltàdirecederedalcontratto,adecorreredaladatadicostituzionedelanuovaCameradiCommercio, senzachel’appaltatoreabbiaapretenderealcunrisarcimento,conunpreavvisodi30(trenta)giorni.

Art.56.GESTIONEDEISINISTRI

Nelcasoincuinelcorsodell’esecuzionesiverifichinosinistriallepersoneodannialeproprietà,ilDirettoredeiLavoricompilaunarelazionenela qualedescriveilfatto,lepresumibilicauseeadotagliopportuniprovvedimentiperridurreleconseguenzedannose.

TalerelazioneètrasmessaalRUP.Aisensidell’articolo11delDMn.49del07/03/2018,restanoacaricodell’esecutore:

a. tuttelemisure,compreseleopereprovvisionali,etutigliadempimentiperevitareilverificarsididannialeopere,all’ambiente,alepersone ealecosenel’esecuzionedel’appalto;

b. l’onereperilripristinodiopereoilrisarcimentodidanniailuoghi,acoseoaterzideterminatidamancata,tardivaoinadeguataassunzione deinecessariprovvedimenti.

L’esecutorenonpuòpretendereindennizziperdannialeopereoaleprovvistesenonincasodifortuitoodiforzamaggioreeneilimiticonsentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5 (cinque) giorni da quelo del’evento,apenaladecadenzadaldirittodiindennizzo.Alfinedideterminarel’eventualeindennizzodicuialcomma4,ilDirettoredeiLavori

redige il processo verbale ala presenza di quest’ultimo. Nessun indennizzo èdovuto quando adeterminare il danno abbia concorso la colpa del’esecutoreodelepersonedellequaliessoètenutoarispondere.

Art.57.ULTIMAZIONEDEILAVORIEGRATUITAMANUTENZIONE

L’ultimazionedei lavori, appena avvenuta, ècomunicata dall’esecutore per iscritto al direttoredei lavori, il qualeprocede subito alenecessarie constatazioniincontradditorio,comestabilitodal’articolo107,comma5,delcodicedeicontratti.

Ilperiododigratuitamanutenzionedi24(ventiquatro)mesidecorredalladatadiemissionedelCertificatodiRegolareEsecuzione. Art.58.TERMINIPERL’ACCERTAMENTODELLAREGOLAREESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione èemesso entro 3 (tre) mesi dal’ultimazione dei lavori ed ha caratere provvisorio. Esso assume carattere definitivotrascorsi2(due)annidaladatadell’emissione.Decorsotaletermine,ilcertificatodiregolareesecuzionesiintendetacitamenteapprovato anchesel’attoformalediapprovazionenonsiaintervenuto.Siapplical’articolo237delD.P.R.207/2010.

La Stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può effettuare operazioni di verifica o di colaudo parziale, volte ad accertare la piena rispondenzadellecarateristichedeilavoriincorsodirealizzazioneaglielaboratiprogetuali,nelCapitolatoSpecialeonelContrato.Secondol’art. 234,comma2,delD.P.R.207/2010,lastazioneappaltante,presoinesamel’operatoelededuzionideldiretoredeilavorierichiesto,quandone siailcaso,ipareriritenutinecessarial’esame,effettualarevisionecontabiledegliattiesideterminaconappositoprovvedimento,entro60(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di regolare esecuzione, sull’ammissibilità del certificato di regolare esecuzione, sulle domande del’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Finché non è intervenuta l’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltantehafacoltàdiprocedereadunanuovaverificadiregolareesecuzione,aisensidell’articolo234,comma3,delD.P.R.207/2010.

Art.59-PRESAINCONSEGNADEILAVORIULTIMATI

LaStazioneappaltantesiriservadiprendereinconsegnaparzialmenteototalmenteleopereappaltateanchesubitodopol’ultimazionedeilavori allecondizionieconlemodalitàprevistedal’articolo230delD.P.R.207/2010.QualoralaStazioneappaltantesiavvalgaditalefacoltà,cheviene comunicataall’appaltatoreperiscrito,l’appaltatorenonpuòopporsiperalcunmotivo,népuòreclamarecompensi.L’appaltatorepuòchiedere chesiaredattoappositoverbalecircalostatodelleopere,ondeesseregarantitodaipossibilidannichepotrebberoesserearrecatialleoperestesse. LapresadipossessodapartedellaStazioneappaltanteavvieneneltermineperentoriofissatodalastessapermezzodeldirettoredeilavoriodel responsabiledelprocedimento,inpresenzadell’appaltatoreodiduetestimoniincasodisuaassenza.SelaStazioneappaltantenonsitrovanela condizionediprendereinconsegnaleoperedopol’ultimazionedeilavori,l’appaltatorenonpuòreclamarelaconsegnaedèaltresìtenutoala

gratuitamanutenzioneneitempiprevistidal’articolo57. Art.60.ONERIEOBBLIGHIACARICODELL’APPALTATORE

Oltreaglioneridi cui al capitolatogeneraled’appalto ealCapitolatoSpeciale,nonchéaquantoprevistodatuttiipianiperlemisuredisicurezza fisicadeilavoratori,sonoacaricodell’appaltatoreglioneriegliobblighicheseguonochepossonorendersinecessari:

a. la fedele esecuzione del progetto edegli ordini impartiti per quanto di competenza, dal diretore dei lavori, in conformità allepatuizioni contratuali,inmodocheleopereeseguiterisultinoatuttiglieffeticolaudabili,esatamenteconformialprogetoeaperfettaregolad’arte, richiedendo ala DLtempestive disposizioni scrite per i particolari che eventualmente non risultassero dadisegni, dal capitolato odala descrizionedeleopere.Inognicasol’appaltatorenondevedarecorsoall’esecuzionediaggiunteovariantinonordinateperiscrittoaisensi del’articolo1659delcodicecivile;

b. ognionererelativoalaformazionedelcantiereatrezzato,inrelazionealaentitàdell’opera,contutiipiùmodernieperfezionatiimpianti per assicurare una perfetta erapida esecuzione di tute le opere prestabilite, ponteggi epalizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietàpubblicheoprivate,larecinzioneconsolidosteccato,nonchélapulizia,lamanutenzionedelcantierestesso;

c. l’assunzioneinproprio,tenendoneindennelaStazioneappaltante,diogniresponsabilitàrisarcitoriaedeleobbligazionirelativecomunque connesseal’esecuzionedeleprestazionidell’appaltatoreaterminidicontratto;

d. l’esecuzione, in sitoo presso gli Istituti autorizzati, di tute leprove cheverranno ordinatedal diretoredei lavori, sui materiali emanufatti impiegatiodaimpiegarsinelacostruzione,compresalaconfezionedeicampioniel’esecuzionediprovedicaricochesianoordinatedala stessaDLsututteleopereincalcestruzzosempliceoarmatoequalsiasialtrastruturaportante,nonchéproveditenutaperletubazioni;in particolareèfatoobbligodieffettuarealmenounprelievodicalcestruzzoperognigiornodigetto,datatoeconservato;

e. leresponsabilitàsulanonrispondenzadeglielementieseguitirispettoaquelliprogetatioprevistidalcapitolato;

f. ilmantenimento,finoall’emissionedelcertificatodicolaudoprovvisorio,dellacontinuitàdegliscolideleacqueedeltransitosuglispazi, pubblicieprivati,adiacentileoperedaeseguire;

g. ilricevimento,loscaricoeiltrasportoneiluoghididepositooneipuntidiimpiegosecondoledisposizionidellaDL,comunqueal’interno delcantiere,deimaterialiedeimanufattiesclusidalappaltoeapprovvigionatioeseguitidaaltredittepercontodellaStazioneappaltantee periqualicompetonoaterminidicontratoall’appaltatoreleassistenzeallaposainopera;idannichepercausedipendentidal’appaltatore fosseroapportatiaimaterialiemanufattisuddettidevonoessereripristinatiacaricodellostessoappaltatore;

h. la concessione, su richiesta del diretore dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto,l’usoparzialeototaledeiponteggidiservizio,delleimpalcature,dellecostruzioniprovvisorieedegliapparecchidisollevamento per tutto il temponecessario all’esecuzionedei lavori chelaStazione appaltanteintenderà eseguirediretamenteoppure amezzo di altre dittedalequali,comedalaStazioneappaltante,l’appaltatorenonpotràpretenderecompensidisorta,trannecheperl’impiegodipersonale addetoadimpiantidisolevamento;iltutocompatibilmenteconleesigenzeelemisuredisicurezza;

i. lapuliziadelcantiereedellevieditransitoediaccessoalostesso,compresolosgomberodeimaterialidirifiutolasciatidaaltreditte;

j. lespese,icontributi,idiriti,ilavori,lefornitureeleprestazionioccorrentiperglialacciamentiprovvisoridiacqua,energiaelettrica,chedovrà provenireal100%(centopercento)dafontirinnovabili, gasefognatura,necessariperilfunzionamentodelcantiereeperl’esecuzionedei lavori, nonchélespeseperleutenzeei consumi dipendentidaipredetti servizi; l’appaltatoresi obbligaaconcedere, con il solo rimborso dele spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetodelleesigenzeedellemisuredisicurezza;

k. l’esecuzionediun’operacampionedellesingolecategoriedilavoroognivoltachequestosiaprevistospecificatamentedalcapitolatoosia richiestodalaDL,perottenereilrelativonulaostaallarealizzazionedelleoperesimili,nonchélafornituraallaDL,primadellaposainopera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costrutivi edele schedetecnicherelativialaposainopera;

l. lafornituraemanutenzionedeicartellidiavviso,difanali,disegnalazioniregolamentaridiurneenotturneneipuntiprescrittiecomunque previstedaledisposizionivigenti;

m. lamessaadisposizionedelpersonaleelapredisposizionedeglistrumentinecessaripertracciamenti,rilievi,misurazioni,proveecontroli relativi alleoperazioni di consegna, verifica, contabilità e colaudo dei lavori tenendo adisposizione della DLi disegni eletavoleper gli opportuniraffrontiecontroli,condivietodidarnevisioneaterzieconformaleimpegnodiastenersidalriprodurreocontraffareidisegnie imodeliavutiinconsegna;

n. laconsegna,primadellasmobilitazionedelcantiere,diuncertoquantitativodimaterialeusato,perlefinalitàdieventualisuccessiviricambi omogenei,previstodalcapitolatooprecisatodapartedellaDLconordinediservizioechevieneliquidatoinbasealsolocostodelmateriale;

o. l’idoneaprotezionedeimaterialiimpiegatiemessiinoperaaprevenzionedidannidiqualsiasinaturaecausa,nonchélarimozionedidette protezioni a richiesta dela DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare

deterioramentidiqualsiasigenereeperqualsiasicausaaleopereeseguite,restandoacaricodell’appaltatorel’obbligodirisarcimentodegli eventualidanniconseguentialmancatooinsufficienterispetodelapresentenorma;

p. l’adozione,nelcompimentoditutiilavori,deiprocedimentiedellecautelenecessarieagarantirel’incolumitàdeglioperai,dellepersone addeteailavoristessiedeiterzi,nonchéadevitaredanniaibenipubblicieprivati,osservandoledisposizionicontenutenelevigentinorme inmateriadiprevenzioneinfortuni;conognipiùampiaresponsabilitàin casodiinfortuniacaricodell’appaltatore,restandonesollevatila stazioneappaltante,nonchéilpersonaleprepostoaladirezioneesorveglianzadeilavori;

q. ilcompletosgomberodelcantiereentro15(quindici)giornidalpositivocolaudoprovvisoriodeleopere;

r. larichiestatempestivadeipermessi,sostenendoirelativioneri,perlachiusuraaltransitoveicolareepedonale(conl’esclusionedeiresidenti) delestradeurbaneinteressatedaleopereoggettodell’appalto,nonchél’instalazioneeilmantenimentoinfunzionepertutalanecessaria duratadeilavorilacartelonistaanormadelcodicedelastradaataadinformareilpubblicoinordineallavariazionedellaviabilitàcittadina connessaconl’esecuzionedelleopereappaltate.Alfinedirenderefacilmenteindividuabilelaproprietàdegliautomezziadibitialtrasporto deimaterialiperl’ativitàdeicantieri,laboladiconsegnadelmaterialeindicailnumeroditargaeilnominativodelproprietariononché,se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggeto che ne abbia comunque la stabile disponibilità, in accordo all’articolo4dellaleggen.136del2010.L’appaltatoreètenutoarichiedere,primadellarealizzazionedeilavori,pressotuttiisoggetidiversi dala Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazioneailavoriinesecuzione)interessatidirettamenteoindirettamenteailavori,tuttiipermessinecessarieaseguiretuteledisposizioni emanatedaisuddettiperquantodicompetenza,inrelazioneall’esecuzionedelleopereealaconduzionedelcantiere, con esclusionedei permessiedeglialtriattidiassensoaventinaturadefinitivaeafferentiillavoropubblicoinquantotale.

L’appaltatoreèancheobbligato:

a. adintervenirealemisure,lequalipossonocomunqueessereeseguitealapresenzadiduetestimoniseegli,invitatononsipresenta;

b. afirmareilibrettidellemisure,ibrogliaccieglieventualidisegniintegrativi,sottopostoglidalaDL,subitodopolafirmadiquesti;

c. aconsegnarealdirettoredeilavori,contempestività,lefatturerelativealelavorazioniesomministrazioniprevistedalCapitolatoSpecialee ordinatedaldirettoredeilavoricheperlaloronaturasigiustificanomediantefatura;

d. aconsegnarealdiretoredeilavorilenoterelativealegiornatedioperai,dinoliedimezzid’opera,nonchélealtreprovvistesomministrate, perglieventualilavoriprevistieordinatiineconomianonchéafirmarelerelativelistesetimanalisottoposteglidaladirezionelavori.

e. predisporreilcartellodicantiere L’appaltatoredevecustodireegarantirelatuteladelcantiere,ditutiimanufattiedeimaterialiinessoesistenti,anchesediproprietàdellaStazione appaltante;taledisposizionevigeancheduranteperiodidisospensionedeilavoriefinoalapresainconsegnadel’operadapartedelCommittente. Art.61.UTILIZZODEIMATERIALIRECUPERATIORICICLATI

Ilprogetononprevedecategoriediprodottiotenibiliconmaterialericiclato,traqueleelencatenell’appositodecretoministerialeemanatoaisensi del’articolo2,comma1,letterad),deldecretodelministerodell’ambiente8maggio2003,n.203.

Art.62.TERREEROCCEDASCAVO

Ilprogettononprevedelavorazionidiscavoosbancamentoditerreninéscaviorimozionidirocce. Art.63.EVENTUALESOPRAVVENUTAINEFFICACIADELCONTRATTO

Seilcontratoèdichiaratoinefficaceinseguitoadannulamentodell’aggiudicazionedefinitivapergraviviolazioni,siapplical’art.121dell’alegato 1alD.Lgs.104/2010(Codicedelprocessoamministrativo).Seilcontratoèdichiaratoinefficaceinseguitoadannulamentodell’aggiudicazione definitivapermotividiversidalegraviviolazionidicuialcomma1,trovaapplicazionel’art.122dell’allegato1aldecretoD.Lgs.104/2010.

Inognicasosiapplicano,ovecompatibilieinseguitoaprovvedimentogiurisdizionale,gliartt.123e124dell’alegato1alD.Lgs.104/2010. Art.64.TRACCIABILITÀDEIPAGAMENTIEDISCIPLINAANTIMAFIA

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari del’appalto, nonché i subappaltatori, devonocomunicareallaStazioneappaltantegliestremiidentificativideiconticorrenti,accesipressobancheopressoPosteitalianeS.p.A.,dedicati, anche se non in xxx xxxxxxxxx, xxxxx 0 (xxxx) giorni dala stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predeti conti. L’obbligo di comunicazione èesteso anche alle modificazioni dele indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predete comunicazioni la Stazione appaltantesospendeipagamentienondecorronoiterminilegaliperl’applicazionedegliinteressilegali,degliinteressidimoraeperlarichiestadi risoluzionedicuial’articolo27,comma4,delCapitolato.Tuttiiflussifinanziarirelativiall’interventoper:

a. ipagamentiafavoredell’appaltatore,deisubappaltatori,deisub-contraenti,deisub-fornitoriocomunquedisoggetticheeseguonolavori, fornisconobenioprestanoserviziinrelazioneall’intervento,devono avveniremediantebonificobancarioopostale,ovvero altromezzo chesiaammessodall’ordinamentogiuridicoinquantoidoneoaifinidellatracciabilità;

b. ipagamentidicuiallaprecedenteletteraa)devonoavvenireinognicasoutilizzandoiconticorrentidedicatidicuialcomma1;

c. ipagamentidestinatiadipendenti,consulentiefornitoridibenieservizirientrantitralespesegeneralinonchéquelidestinatiall’acquistodi immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibileinviaesclusivaallarealizzazionedel’intervento.

Ipagamentiinfavoredientiprevidenziali,assicurativieistituzionali,nonchéqueliinfavoredigestoriefornitoridipubbliciservizi,ovveroqueli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, letera a), fermo restando l’obbligo di documentazionedellaspesa.Perlespesegiornaliere,diimportoinferioreougualea1.500europossonoessereutilizzatisistemidiversidaqueli ammessidal comma2, lettera a), fermi restando il divietodi impiego del contante el’obbligo di documentazionedellaspesa, secondoquanto disciplinatodall’articolo3,comma3,dellaleggen.136del2010.

Ognipagamentodicuialcomma2,letteraa),deveriportare,inrelazioneaciascunatransazione,ilCIGeilCUPdicuial’articolo1. Fatesalvelesanzioniamministrativepecuniariedicuiall’articolo6delalegge136/2010:

a. laviolazionedeleprescrizionidicuialcomma2,letteraa),costituiscecausadirisoluzionedelcontrattoaisensidell’articolo3,comma9- bis,dellacitataleggen.136del2010;

b. la violazione deleprescrizioni di cui al comma 2, lettere b) ec), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzionedelcontrato.

I soggeti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento dela propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficioterritorialedelGovernoterritorialmentecompetente,aisensidell’articolo3,comma8,dellaleggen.136del2010.

Leclausoledicuialpresentearticolodevonoessereobbligatoriamenteriportateneicontrattisotoscriticonisubappaltatorieisubcontraentidela filieradelleimpreseaqualsiasititolointeressateall’interventoaisensidelcomma2,leteraa);inassenzaditaliclausoleipredetticontrattisononuli senza necessità di declaratoria. Per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti al’assunzione del rapporto contratuale previsti dagli articoli6e67delD.Lgs.159/2011,inmateriaantimafia;atalefinedevonoessereassoltigliadempimentidicuialcommasuccessivo.Primadela stipuladelcontrattol’appaltatoredeverilasciareunadichiarazionediinsussistenzadelecondizioniostativedicuialcommaprecedente.

Art.65.PATTOD’INTEGRITÀ

L’appaltatore,conlapartecipazioneallagara,hadichiaratodi conoscereesièimpegnatoadaccetareearispetareilpattodiintegritàapprovato condeliberazionedelconsigliocameralen.14del31luglio2017.

Art.66.INCOMPATIBILITÀDIINCARICO

L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di colaborazione a qualsiasi titolo, a rispetareilseguentedivietoimpostodall’articolo53,comma16-ter,delD.Lgs.165/2001:idipendentiche,negliultimitreannidiservizio,hanno esercitatopoteriautoritativionegozialipercontodellepubblicheamministrazioninonpossonosvolgere,neitreannisuccessiviallacessazionedel rapporto dipubblico impiego, atività lavorativa o professionale presso i soggeti privati destinatari del’atività dela pubblica amministrazione svoltaatraversoimedesimipoteri.Alcuneprecisazioniinmeritoalladefinizione“dipendentidelepubblicheamministrazioni”,perl’applicazione delprecedentedivieto,sonoforniteall’articolo21delD.Lgs.39/2013.L’appaltatoresièimpegnato,infine,arispetareeafarrispettare,perquanto dipropriacompetenza,ilcodicedicomportamentodeidipendentipubblici,aisensidell’articolo2,comma3,delD.P.R.62/2013.

Art.67.SPESECONTRATTUALI,IMPOSTEETASSE

Sonoacaricodel’appaltatoresenzadiritodirivalsa:

a. lespesecontrattuali;

b. letasseeglialtrioneriperl’otenimentodituttelelicenzetecnicheoccorrentiperl’esecuzionedeilavorielamessainfunzionedegliimpianti;

c. letasseegli altrioneridovuti ad entiterritoriali(occupazionetemporaneadi suolopubblico,passi carrabili,permessidi scarico, canonidi conferimentoadiscaricaecc.)diretamenteoindiretamenteconnessialagestionedelcantiereeall’esecuzionedeilavori;

d. lespese,leimposte,idiritidisegreteriaeletasserelativialperfezionamentoealaregistrazionedelcontratto;

e. il rimborso, entro il terminedi60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, alaStazioneappaltantedelleeventuali speseper lepubblicazioni sulaGazzettaUfficialedellaRepubblicaItalianadegliavvisiobandi,aisensidel’articolo73,comma5,delcodicedeicontrati.

Sonoaltresìacaricodel’appaltatoretutelespesedibollopergliatioccorrentiperlagestionedellavoro,dallaconsegnaaladatadiemissionedel certificatodi xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Xx,peratiaggiuntiviorisultanzecontabilifinali sononecessari aggiornamentio conguaglidellesommeper spesecontratuali,imposteetassedicuiaicommi1e2,lemaggiorisommesonocomunqueacaricodel’appaltatoreetrovaapplicazionel’articolo 7delcapitolatogeneraled’appalto.Acaricodell’appaltatorerestanoinoltreleimposteeglialtrioneri,che,direttamenteoindiretamentegravino sui lavori e sule forniture oggeto dell’appalto. Ilpresente contrato èsoggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. èregolatadala legge;tutigliimporticitatinelCapitolatoSpecialesiintendonoI.V.A.esclusa.

Art.68.TRIBUNALECOMPETENTE

Pertutelecontroversiechedovesserosorgereperl’esecuzionedelpresenteContratoècompetenteilForodiCremona.

Art.69.RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO

AisensidellaLeggen.241del7.8.1990ecomeprevistodall’art.31delD.Lgs.n.50/2016ilResponsabiledelprocedimentoperlapresentegara èilgeom.IvanoNicoleti(tel.0372/490339e-mail:xxxxxxx.xxxxxxx@xx.xxxxxx.xx)

Art.70.RISERVATEZZADELLEINFORMAZIONI

Aisensidel Decreto Legislativodel30giugno 2003,n. 196 ess.mm.ii., siinformacheidati personali acquisiti inoccasionedelaproceduradi garadisciplinatadalCapitolatoSpecialed’Appaltosarannotratatiesclusivamenteperlefinalitàinerentialrelativoprocedimentoamministrativo. ART.71–CLAUSOLEVESSATORIE

Anormadegliartt.1341e1342delcodicecivileleparti,dicomuneaccordo,previaletturadichiaranodicomprendereeapprovarelenorme contenutenelpresentecontratto.

Cremona,datadellafirmadigitale

Firmedigitaliaisensidell’art.24deld.lgs.7marzo2005,n.82 “Codicedell’amministrazionedigitale”es.m.i.

L’APPALTATORE ILCOMMITTENTE

Document Metadata

Table of Contents

CONTRATTOD’APPALTO

Document Metadata