CONTRATTO N. 581072 del 29.06.2022
CONTRATTO N. 581072 del 29.06.2022
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B, N. 2 E N. 3 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DUE SEQUENZIATORI, NEXTSEQ2000 SEQUENCING SYSTEM CON DRAGEN SOFTWARE LICENSE PER 48 MESI E NOVASEQ6000 SEQUENCING SYSTEM, ENTRAMBI COMPRENSIVI DI TRAINING E MANUTENZIONE TRIENNALE DI SILVER SUPPORT PLAN PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SCIENTIFICI INTERDIPARTIMENTALI DEL CENTRO DI RICERCA GENOMICA, DEL CENTRO DI RICERCA DI COMPUTATIONAL BIOLOGY E DEL CENTRO DI RICERCA DI NEUROGENOMICA DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE.
CIG 9172831B98
Tra
Fondazione Human Technopole (in seguito per brevità indicata anche “HT”), codice fiscale n 97821360159, con sede
legale in Milano, Viale Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx 1, CAP 20157, in persona del Direttore, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx, nato a St Xxxxxxx (UK), il 05/10/1952, che dichiara di agire esclusivamente nell’interesse di HT
e
ILLUMINA ITALY s.r.l. (in seguito per brevità indicato anche “Fornitore”), partita IVA 06814140965, con sede legale in
Milano, Viale Certosa n. 218 Quartiere Garegnano, CAP 20156, in persona di Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Xxxxxxxx (UK) il 20/12/1975 nella sua qualità di Amministratore e Legale Rappresentante
nel seguito congiuntamente “Parti”,
Premesso che:
− Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
− Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx;
− il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), relativo a tale procedura di gara, è il seguente: 9172831B98
− Determina N 5377954 del 21.06.2022 il RUP ha disposto l’aggiudicazione di della fornitura di due sequenziatori, NextSeq2000 sequencing system con Dragen Software License per 48 mesi e NovaSeq6000 sequencing system, con tecnologia di sequenziamento “sequencing by synthesis” (SBS), entrambi comprensivi di training e
manutenzione Triennale di Silver Support Plan per il Centro di Ricerca di Population and Medical Genomics della Fondazione HT alla società ILLUMINA ITALY s.r.l. per l’importo di € 1.499.876,43 (unmilionequattrocentonovantanovemilaottocentosettantasei/43) oltre IVA;
− gli atti e documenti costituenti la lex specialis di gara nonché l’offerta presentata da Fornitore e gli ulteriori documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue
1. PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti allegati, richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: Capitolato tecnico, Offerta Economica e Offerta Tecnica
2. NORME REGOLATRICI
L’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto sono regolate:
- dalle clausole del presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
- dal Codice Etico di Human Technopole;
-
3. OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE
HT affida all’Appaltatore, che accetta, quanto in premessa, consistente nella fornitura di due strumentazioni tra loro complementari:
- il NextSeq2000 sequencing system con Dragen Software License per 48 mesi e NovaSeq6000 sequencing system, con tecnologia di sequenziamento “sequencing by synthesis” (SBS)
- training e manutenzione Triennale di Silver Support Plan.
Tutto come da dettaglio esplicitato nell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, incluse le caratteristiche tecniche e funzionali.
L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nella documentazione relativa alla procedura. La fornitura s'intende nuova di fabbrica, esente da vizi e perfettamente funzionante.
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE
L’Appaltatore si impegna ad eseguire la forniture secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicate e/o successivamente concordate con HT, ovvero secondo le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti.
HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, le forniture resi dall’Appaltatore in esecuzione del contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste.
HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità della fornitura. In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, fatta salva la facoltà di HT di risolvere il presente contratto secondo i termini previsti.
L’Appaltatore procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale delle forniture oggetto del contratto; tale verifica, ove previsto, dovrà consistere in test volti a verificare che quanto eseguito sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli interventi eseguiti risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.
L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea.
L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale della fornitura resa, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità della fornitura e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel contratto e suoi allegati.
L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del
presente contratto anche ai propri collaboratori.
L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del presente contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in questione.
La Fornitura sarà consegnata presso Human Technopole, Xxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxxxxxx, 0,00000 Xxxxxx, o in altro luogo indicato da HT secondo le modalità dettagliate in apposito documento definito in accordo tra le parti nella fase di esecuzione del contratto.
Nei locali che verranno indicati dalla Fondazione avverrà la successiva installazione messa in funzione e collaudo, a cura dell’Appaltatore.
I locali ove la Fornitura sarà installata, così come le vie di accesso, sono a conoscenza dell’Appaltatore grazie all’analisi della documentazione messa a disposizione dalla Fondazione e l’Appaltatore ne ha verificato la piena idoneità all’installazione.
L’Appaltatore si impegna comunque, in accordo con HT, ad effettuare il sopralluogo appena i locali in cui la Fornitura verrà installata saranno accessibili. La data di tale sopralluogo verrà comunicata da HT almeno 7 giorni prima rispetto alla data stabilita.
Non sono previsti oneri per la sicurezza a carico dell’Appaltatore in quanto gli adempimenti connessi alle fasi di consegna e installazione non comportano “interferenza” tra il personale di HT e quello dell’Appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Eventuali differenti situazioni che si dovessero presentare al momento dell’installazione daranno luogo a opportuna valutazione dei rischi d’interferenza.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, per la durata di anni 4 a far data dal collaudo per ciascun strumento, a prestare il servizio di supporto tecnico scientifico e manutenzione senza costi aggiuntivi con le modalità e le tempistiche di cui all’offerta tecnica di gara integralmente richiamate.
5. GARANZIA
L’Appaltatore garantisce che la fornitura è esente da qualsiasi difetto per quanto riguarda la progettazione, il materiale utilizzato, l’esecuzione, la lavorazione ed il processo, perfettamente funzionante, nonchè idonea allo scopo a cui viene destinata da HT e, per 12 mesi a decorrere dall’emissione del Certificato di conformità per il singolo strumento.
In caso di riparazione o sostituzione della fornitura, il periodo di Garanzia riprenderà a decorrere dalla verifica di conformità della fornitura riparata o sostituita.
Nel caso in cui si dovessero manifestare vizi, difetti e/o mancanza di qualità di qualsiasi natura si applicherà quanto previsto sub art. 2. “Condizioni generali di acquisto per fornitura di beni e servizi”, da considerarsi parte integrante del presente
contratto.
6. DURATA – TERMINI DI CONSEGNA – PENALI
Dalla data di sottoscrizione, il contratto avrà la durata di 48 mesi per ogni singolo strumento così suddivisi:
• 1 anno di garanzia a partire dall’emissione del Certificato di conformità di ciascun strumento.
• 3 anni di manutenzione Silver Plan alla scadenza del primo anno di garanzia di ciascun strumento.
È espressamente escluso il rinnovo tacito.
L’ Appaltatore si obbliga per ogni sequenziatore, previa ultimazione dei locali, a completare la consegna, l’installazione e la verifica di conformità:
• per il NextSeq2000 sequencing system entro 5 settimane dalla sottoscrizione del contratto.
• per il NovaSeq6000 sequencing system entro 31.12.2022 con possibilità di anticipare la consegna su richiesta di HT.
L’ Appaltatore si obbliga ad effettuare la consegna della fornitura secondo le tempistiche sopra indicate, tenuto conto della programmazione dei lavori di completamento dei locali in cui la fornitura sarà installata, senza che il relativo differimento possa comportare maggiorazioni, indennizzi, risarcimenti o comunque incrementi di prezzo ad alcun titolo e di alcun tipo.
Eventuali ulteriori proroghe al termine concordato, su richiesta di HT, saranno comunicate all’appaltatore per iscritto che dovrà accettarle, senza possibilità di avanzare richieste di modifica del prezzo e/o alcuna domanda, azione, ragione, pretesa, richiesta risarcitoria di alcun tipo.
L’’Appaltatore si obbliga altresì a svolgere le attività di installazione, garanzia, assistenza e manutenzione, e supporto tecnico specializzato, secondo le modalità e termini previsti all’art. 4 del presente contratto, nonché nell’ulteriore documentazione allo stesso allegata.
Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti i termini concordati con HT, anche qualora dalla stessa eventualmente prorogati ai sensi del secondo paragrafo del presente articolo, HT ha diritto a comminare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’uno per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva massima di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale.
Al superamento di tale limite HT ha diritto di risolvere il presente contratto.
Non costituiscono motivo di applicazioni di penali dei termini fissati per l’esecuzione eventuali problematiche derivanti dalle condizioni del mercato imputabilo dello shortage di materie prime mondiale ove documentate e dettagliatamente motivate e comunque sempre ad insindacabile giudizio di HT.
7. VARIAZIONI DELLA FORNITURA
HT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente contratto, una variazione della consistenza della Fornitura, entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall’Offerta o concordati tra le parti.
8. OBBLIGHI DEL’APPALTATORE
L’Appaltatore si obbliga a realizzare la Fornitura oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte. L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da HT. L’Appaltatore si obbliga altresì a dare immediata comunicazione a HT di ogni circostanza che comporti variazioni della esecuzione delle attività oggetto del contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni.
9. VERIFICA DI CONFORMITÀ
Contestualmente al termine delle attività di installazione e collaudo secondo le tempistiche specifiche delle singole strumentazioni, presso HT saranno eseguite le operazioni di verifica di conformità in contradditorio con l’Appaltatore con l’emissione del relativo Certificato di conformità nei successivi 15 giorni.
Per verifica di conformità s'intende la verifica di funzionamento della Fornitura e la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionalità indicate nella documentazione relativa alla procedura e nell’Offerta allegate e verificate durante il collaudo in fabbrica. La verifica di conformità riguarderà la totalità dei prodotti consegnati, dei montaggi effettuati e degli allacciamenti realizzati. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da HT, ovvero da persona preventivamente individuata e segnalata all’Appaltatore, e controfirmato dall’Appaltatore se presente. Laddove non presente alle operazioni di verifica di conformità, HT procederà alla presenza di testimoni ed invierà il verbale all’Appaltatore a mezzo PEC e l’Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad HT entro i successivi quindici giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico dell’Appaltatore. In caso di esito negativo della verifica di conformità l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati, ovvero alla sostituzione dei prodotti, dopodiché si procederà a una nuova verifica di conformità, che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai paragrafi precedenti; tutti gli oneri che HT dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Appaltatore. In caso di ulteriore esito negativo della verifica di conformità, HT potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno dell’Appaltatore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
10. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
Resta convenuto tra le parti che, solo in caso di esito positivo della verifica di conformità dei due strumenti, e non prima della data di emissione del secondo Certificato di conformità, solo la data del suddetto Certificato sarà considerata quale “Data di
Accettazione” dell’intera Fornitura. Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non
prima, la data del relativo Certificato sarà considerata quale “Data di Accettazione” dell’intera FornituraL’accettazione della Fornitura non esonera, comunque, l’Appaltatore dalla garanzia sui beni oggetto di fornitura nonché da sua eventuale responsabilità in caso di eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche-prestazionali previste nell’Offerta, che non siano emersi al momento della verifica di conformità ma vengano in seguito accertati.
11. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEI BENI
HT acquisisce la proprietà della Fornitura alla data della consegna. Tuttavia, per il periodo compreso tra la consegna e la data di accettazione della Fornitura il rischio relativo al corretto funzionamento della Fornitura e più in generale qualsiasi rischio connesso allo stato della Fornitura resta a carico dell’appaltatore.
Il passaggio del rischio in capo ad HT avviene solo con l’Accettazione della Fornitura.
12. RESPONSABILITÀ – POLIZZA RCT
L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto; in particolare è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad HT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o immobili, e a terzi. L’Appaltatore è pertanto obbligato a presentare idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
13. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguenza pregiudizievole che a questa dovesse derivare dalla violazione, da parte dell’Appaltatore, dei predetti obblighi. L’Appaltatore dichiara di trovarsi nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di appalto lecito e rispondente alle esigenze di HT. Sono applicabili le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto di competenza. L’Appaltatore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. Esso garantisce quindi il pieno rispetto da parte sua, e dei propri eventuali subappaltatori, del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) e delle disposizioni aziendali del Committente. La direzione, l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostituto) cui l’Appaltatore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei confronti di HT. L’Appaltatore farà osservare al proprio personale e ai propri subappaltatori il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quello in cui devono essere eseguite le prestazioni, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita. L’Appaltatore dovrà dotare il proprio personale e imporre l’uso, oltre che dei D.P.I. necessari per l'esecuzione del
presente contratto, anche di quelli risultanti dalla verifica dei rischi specifici evidenziati durante l’eventuale sopralluogo.
14. XXXXXXXX, ATTREZZATURE MATERIALI.
Le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o i preparati che l’Appaltatore intenderà usare nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza o conservazione.
L’Appaltatore dovrà predisporre un elenco relativo alle attrezzature, macchine, mezzi d’opera, sostanze e/o preparati, ecc. che intende usare durante le attività necessarie per l’esecuzione della Fornitura. Ove richiesto da HT, l’Appaltatore dovrà fornire una certificazione rilasciata da un Ente competente in materia o, ove ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso dell’appalto; inoltre dovrà fornire le schede di sicurezza delle sostanze e/o preparati utilizzati. In ogni caso tutte le macchine, le attrezzature, i mezzi d’opera, le sostanze e/o preparati utilizzati presso HT saranno custodite a cura dell’Appaltatore.
Gli eventuali interventi di manutenzione da effettuarsi su tali mezzi presso le sedi di HT dovranno essere preventivamente da questi autorizzati per iscritto. È fatto divieto all’Appaltatore di usare attrezzature, macchine, altri strumenti, sostanze e/o preparati di HT senza la preventiva autorizzazione scritta di questi; anche nel caso in cui l’autorizzazione venga concessa l’Appaltatore sarà comunque tenuto a verificare che tali beni siano idonei all’uso cui intende adibirli, e dovrà provvedere affinché i suoi dipendenti e/o subappaltatori ricevano un’idonea formazione e addestramento per l’utilizzo dei medesimi. I beni si considereranno concessi in comodato d’uso, dovranno essere utilizzati dai soli dipendenti autorizzati, resteranno di proprietà di HT e dovranno essere immediatamente riconsegnati a semplice richiesta di questi.
15. CORRISPETTIVO
In seguito all’aggiudicazione della procedura è stata formalizzata offerta migliorativa rispetto a quella di gara di cui si riportano in seguito e in dettaglio le singole voci. Il corrispettivo per la completa e corretta esecuzione del presente contratto è di € 1.496.953(unmlionequattrocentonovantaseimilanovecentocinquantatrè/00), IVA esclusa di cui:
NextSeq2000 sequencing system:
• € 279.000,00 strumento NextSeq2000 Illumina comprensivo di costi di trasporto ed installazione;
• € 35.400,00 NextSeq2000 service plan first year.
• € 35.400,00 NextSeq2000 service plan second year.
• € 35.400,00 NextSeq2000 service plan third year.
NovaSeq6000 sequencing system
• € 811.888,00 strumento NovaSeq 6000 Sequencing System Illumina comprensivo di costi di trasporto ed installazione, IVA esclusa.
• € 99.955,00 XxxxXxx 0000 SilverSupportPlan first year.
• € 99.955,00 XxxxXxx 0000 SilverSupportPlan second year.
• € 99.955,00 NovaSeq 6000 SilverSupportPlan third year.
Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni attività prevista dal presente contratto, nel Capitolato tecnico e si riferisce all’esecuzione della fornitura a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli oneri e rischi riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelli relativi: all’imballaggio, al trasporto, allo stoccaggio, al montaggio, all'installazione, nonché alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’installazione ed alla verifica di conformità, oltre allo sgombero e asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento di rifiuti
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.
Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e sono, pertanto, invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si farà eventualmente carico l’Appaltatore.
16. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
La fattura dovrà pervenire a HT a mezzo e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
Il pagamento del corrispettivo relativo alla Fornitura, dedotte le eventuali penali comminate sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario secondo con la seguente scansione temporale e così dettagliato:
• 100% del valore complessivo della singola strumentazione (al netto dei costi di manutenzione) dopo l’emissione del relativo Certificato di conformità così come richiamato nell’Art.9 del presente contratto.
Per il servizio di manutenzione sempre sul singolo strumento i pagamenti saranno cadenzati annualmente per tre anni a partire dal giorno successivo alla fine del primo anno di garanzia.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore comunica che l’IBAN dedicato sul quale ricevere i pagamenti è il seguente XX00X0000000000000000000000, relativo al conto corrente n. 13948018 aperto presso la banca Bank of America Xxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 Xxxxxx e che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono:
- Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx CF. RBNMKJ75T20Z114W
L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei confronti dell’appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della Legge 136/2010.
17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso d’inadempimento dell’Appaltatore, HT ha la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere secondo le norme del Codice Civile, con diritto al risarcimento integrale dei danni e all’incameramento della cauzione a garanzia del Contratto. Il Contratto si intenderà inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dell’Fornitore, nei seguenti casi:
- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;
- accertamento del difetto o dell’insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in fase di presentazione dell’offerta;
- comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della Prefettura competente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 159/2011;
- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati;
- esito negativo del collaudo / verifica di conformità;
- qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull’oggetto delle prestazioni dedotte nel presente contratto;
- cessione del contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza;
- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto;
- raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell’importo netto contrattuale Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
18. CAUZIONE.
A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, con la stipula del presente contratto, l’Appaltatore medesimo ha presentato la garanzia fideiussoria n.GT002560/22 prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari ad un
importo di € 149.987,64 (centoquarantanovemilanovecentottantasette/64), rilasciata da BANK OF AMERICA il 19.07.2022.
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di HT a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto sino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorchè sarà automaticamente svincolata, senza corresponsione di alcun interesse, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità della fornitura e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da HT.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, HT ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente
Contratto.
19. RECESSO
HT ha facoltà, per cause non imputabili a propria volontà, ma determinate da forza maggiore, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 20 (venti), da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a HT. In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
20. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, HT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto l’Appaltatore delle suddette azioni giudiziarie.
Nell’ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., recuperando il
corrispettivo versato.
21. SUBAPPALTO
Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di non intendere ricorrere al subappalto, non sarà possibile subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.
22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, HT, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c..
23. RISERVATEZZA
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di HT di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. L’obbligo sussiste altresì relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è anche responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, HT ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare ad HT dalle predette violazioni.
L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente:
24. TRASPARENZA
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto. Non si considerano terzi i soggetti che agiscono per effetto di un contratto di agenzia o di promozione commerciale;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del contratto si sono svolte e si
svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d’interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse finanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una minaccia alla sua stessa imparzialità e indipendenza nell’ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del’Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
25. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Appaltatore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’IVA, secondo il regolamento della Comunità Europea. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di forniture soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, lettera “b” della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
26. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), HT dichiara che il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è la Fondazione Human Technopole. Ai sensi degli articoli 12 e 13 del predetto GDPR, HT informa il’Appaltatore che i dati personali forniti saranno raccolti presso la Fondazione Human Technopole e che il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire per le sole finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale e per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
27. COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DEL’APPALTATORE
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto della Committente è la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx.
Salvo diverse disposizioni, HT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con il RUP e/o con i competenti uffici della HT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e
comunque conformi a nome e consuetudini di HT.
L’Appaltatore designa, quale proprio Referente, il Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, reperibile ai seguenti recapiti: mail xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 00 (000) 0000000 PEC per le comunicazioni: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx al quale HT potrà rivolgersi
per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo PEC.
28. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È escluso il ricorso all’arbitrato. La legge applicabile è quella della Repubblica italiana.
Allegati:
• Documentazione della procedura di gara e relativi allegati.
• Offerta tecnica ed offerta economica del Fornitore.
• Capitolato forniture e servizi Human Technopole.
• Garanzia fidejussoria GT002560/22.
• Polizza N 3590551.
Firmato da Iain
L’Appaltatore Il DirettoWrielliam Xxxxxx
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx 30.08.2022
16:18:50
GMT+01:00
Xxxx XxXxxxxxxx: 12/08/2022
Documento informatico f1ir0m:a0t7o:0di7giCtaElmSeTnte
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
Firmato da Nando
Dott. NandoMMininnenllaella
Documento informaticoDfiarmtaa:to12d/ig0it8a/lm20e2nt2e
ai sensi del testo unico D.P.R.1208:3d7ic:e4m1 bCreES2T000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate