COD.50_10 Fornitura di una camera bianca
COD.50_10 Fornitura di una camera bianca
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
INDICE
1. OGGETTO. CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE. PAGAMENTO TASSA PARTECIPAZIONE
2. DOCUMENTI DELL’APPALTO. RICHIESTA ULTERIORI INFORMAZIONI 5
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 6
4. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE. VERIFICA POSSESSO REQUISITI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO. VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE 8
10. VERIFICA E COLLAUDO DELL’APPALTO 12
11. PAGAMENTI.........................................................................................
12. PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO .................................
13. CONTROVERSIE ....................................................................................
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ..................................................................
15. PRIVACY ............................................................................................
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
Il presente appalto ha come oggetto la fornitura “chiavi in mano” di una camera bianca nel pieno rispetto delle specifiche del capitolato tecnico allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale.
Termine di esecuzione dell’appalto e luogo di consegna: entro e non oltre il 15 giugno 2011 presso
l’edificio 3 del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, sede di Pula (CA). Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, né varianti.
Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida.
Importo complessivo a base d’asta: € 325.000,00, IVA esclusa, di cui € 10.000,00, IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
Criterio di aggiudicazione.
L’appalto viene aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, vale a dire a seguito di una valutazione tecnica oltre che economica.
Per ciascuna offerta pervenuta nei tempi e nei modi previsti dal presente documento viene attribuito un punteggio fino a 100 punti complessivi così distribuiti:
A)Valutazione tecnica e funzionale (punti da 0 a 50) per le caratteristiche tecniche e funzionali della proposta desunte dal progetto e dalle schede tecniche
Saranno ammessi alle fasi successive di valutazione i soli candidati che otterranno in questa fase un punteggio minimo di 27 punti)
B) Garanzia e assistenza tecnica (punti da 0 a 10) di cui:
- mesi aggiuntivi di copertura di garanzia rispetto al termine minimo di 2 anni richiesto da Sardegna Ricerche) sulla base della seguente formula matematica (fino a 10 punti):
Tempo ulteriore di garanzia dell’ offerta in esame
Punteggio offerta in esame =
Tempo ulteriore di garanzia più lungo
× 10
C) Qualità del servizio di assistenza e tempestività di intervento (fino a 5 punti)
D) Formazione del personale (fino a 5 punti)
D) Offerta economica: (attribuzione punteggio fino ad un massimo di 30 punti) sulla base della seguente formula matematica:
importo offerta più basso Punteggio offerta in esame = × 30
importo offerto in esame
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
L’aggiudicazione dell’appalto viene effettuata a favore del concorrente che totalizza il punteggio complessivo più alto. Ai fini dell'aggiudicazione, Sardegna Ricerche istituisce una commissione tecnico-amministrativa che esamina le diverse offerte e attribuisce i punteggi secondo i termini e nei limiti massimi sopra riportati.
Le offerte eccedenti l’importo a base d’asta saranno escluse dall’appalto.
Si procede con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici indicati all’articolo 34 e ss. del D.lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti tecnico economici:
- essere iscritti alla Camera di Commercio per attività analoghe a quella in oggetto(si specifica che come previsto dall’articolo 39 del D.lgs. 163/2006, se si tratta di un concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B dello stesso d.lgs. 163/2006 per gli appalti pubblici di forniture, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
- aver conseguito negli ultimi tre esercizi una cifra d’affari relativa a forniture nel settore oggetto della gara pari almeno al doppio dell’importo complessivo dell’appalto;.
- aver eseguito una fornitura analoga nell’ultimo triennio, a far data dalla presentazione dell’offerta.
E’ ammessa la partecipazione alla gara di imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006. E’ ammessa la partecipazione alla gara di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art.47 del D.Lgs. 163/2006.
ATI (Associazione Temporanea d’Impresa)
Possono partecipare all’appalto anche imprese riunite in associazione orizzontale.
In tale ipotesi ciascuna impresa riunita deve essere iscritta alla Camera di Commercio. Non sono individuabili opere scorporabili in quanto la particolare tipologia della prestazione comprende anche quelle connesse.
Per le associazioni la cifra d’affari deve essere posseduta dalla capogruppo (mandataria)per una cifra pari al 60% e la rimanente quota pari al 40% dalla mandante (nel caso di associazioni con una sola mandante) o cumulativamente da tutte le mandanti, ciascuna delle quali deve possedere un importo minimo pari al 10% di quanto richiesto cumulativamente;
Per la partecipazione all'appalto delle associazioni temporanee di imprese non ancora costituite, si devono osservare le seguenti condizioni obbligatorie, pena l’esclusione:
• presentare una dichiarazione in bollo (€ 14,62), redatta in lingua italiana, firmata da tutti i soggetti facenti parte dell’ATI da cui risulti:
- la volontà dei soggetti firmatari di costituire il raggruppamento;
- l’impegno dei singoli soggetti facenti parte del gruppo a costituire l’associazione, in caso di aggiudicazione in loro favore, con un unico atto pubblico notarile, fornendo
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
• l’offerta deve essere firmata da tutti i componenti del raggruppamento;
• l’impresa capogruppo e le imprese mandanti devono rendere, ciascuna per proprio conto, la dichiarazione di cui all’Allegato A, fornito da Sardegna Ricerche e facente parte del presente documento;
• il deposito cauzionale avente titolo provvisorio deve riportare la firma dei rappresentanti legali dei soggetti che compongono l’associazione, ovvero la firma del rappresentante legale del solo soggetto mandatario a patto che nella stessa cauzione venga richiamata la natura collettiva della partecipazione alla procedura d’appalto di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare all’appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
2. DOCUMENTI DELL’APPALTO. RICHIESTA ULTERIORI INFORMAZIONI
I documenti dell’appalto in oggetto, interamente e gratuitamente scaricabili dal sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Gare e appalti”, cod. 50_10, sono i seguenti:
• Bando di gara;
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• Documenti tecnici e della sicurezza;
• Tavole grafiche
• Allegato A - Dichiarazione
• Allegato B - Offerta economica
• Allegato C – Offerta garanzia e assistenza tecnica “Mesi aggiuntivi di copertura di garanzia”
• Allegato D – Etichette;
• Allegato E – Customer satisfaction
• Allegato F – Avvalimento
• Tav.1 Corografia
• Tav.2 Piante e sezioni e layout camera bianca
• FAQ pubblicate da Sardegna Ricerche sul proprio sito, xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il Responsabile del Procedimento è Xxxxxxxx Xxxxx.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx allo 070/92431.
E’ stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, tale documento potrà essere aggiornato da Sardegna Ricerche, anche su proposta dell’esecutore del contratto. In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione di Sardegna Ricerche.
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare all’appalto ogni concorrente deve far pervenire a Sardegna Ricerche, Xxxxxxxx 0, Xxx. Xxxxxxxxxxxx, 00000 Xxxx (XX), entro e non oltre le ore 12:00 del 13 dicembre 2010 pena l’esclusione, esclusivamente per posta raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito autorizzato, OVVERO a mano, un plico controsiglato e sigillato su tutti i lembi di chiusura, fatta eccezione per quelli preincollati dal fabbricante, a pena di nullità dell'offerta.
Nel caso di recapito a mano, l’Ufficio Protocollo di Sardegna Ricerche rilascia apposita attestazione riportante data e ora di consegna dell’offerta.
Il suddetto plico deve riportare:
• le generalità del mittente ossia ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, Codice Fiscale, Partita Iva del concorrente in modo completo e leggibile (nel caso di R.T.I. detti elementi dovranno essere indicati per tutte le imprese riunite);
• la dicitura: “Cod. 50_10. Fornitura di una camera bianca” NON APRIRE.
e contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana:
A. Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, da presentare nel pieno rispetto, pena l’esclusione, del contenuto dell’Allegato A fornito da Sardegna Ricerche e facente parte integrante e sostanziale dei documenti dell’appalto. Tale dichiarazione deve essere accompagnata ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000, pena l’esclusione, da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
B. Cauzione provvisoria pari al due per cento (2%) dell’importo dell’appalto. Tale cauzione deve essere presentata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
La garanzia deve prevedere espressamente a pena di esclusione:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Sardegna Ricerche;
• deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
• deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
In caso di ATI la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la certificazione di qualità.
C. Documentazione attestante il versamento della contributo all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti pubblici di lavori, servizi. Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente secondo le sottoindicate modalità di riscossione, contenute nella Deliberazione della Autorità del 15.02.2010 e nelle istruzioni di cui all'avviso del 31.03.2010 in vigore dal 01.05.2010 reperibili sul sito Web dell'Autorità xxx.xxxx.xx, sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”):
a) on-line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American Express, seguendo le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento l'utente otterrà la ricevuta da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta.
Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - IBAN IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – (BIC: XXXXXXXXXXX)
intestato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. Nella causale i concorrenti devono indicare esclusivamente:
- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante;
- il codice CIG che identifica la procedura.
Il termine per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell’offerta.
D. Busta Offerta tecnica. Essa contiene, a pena di esclusione, il progetto e le schede tecniche e una relazione tecnica articolata secondo i punti riportati nel “Capitolato tecnico”, accompagnata eventualmente da depliants. Si specifica che tale relazione non deve riportare i dati relativi ai tempi di garanzia e assistenza tecnica e alla formazione che devono invece essere riportati all’interno delle buste indicate ai seguenti punti E, F e G per motivi legati alla valutazione dell’offerta stabilita dal presente capitolato.
Si specifica che tali documenti devono essere sottoscritti dal rappresentante legale dell’offerente. Resta inteso che le specifiche tecniche presentate in sede d’appalto vincolano l’offerente, in caso di aggiudicazione in suo favore, al rispetto delle stesse in fase di esecuzione contrattuale. Resta fermo il vincolo per l’offerente di rispettare le richieste minime stabilite da Sardegna Ricerche nel capitolato tecnico e nelle eventuali integrazioni e rettifiche dello stesso, pena l’esclusione.
X. Xxxxx Garanzia e assistenza tecnica “mesi aggiuntivi di copertura di garanzia” rispetto al termine minimo di 2 anni richiesto da Sardegna Ricerche.
F. Busta Garanzia e assistenza tecnica “qualità del servizio di assistenza e tempestività di intervento”.
G. Busta Formazione. Essa contiene una relazione descrittiva delle modalità di organizzazione ed erogazione della formazione in questione.
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
H. Busta Offerta Economica. L’Offerta Economica deve pervenire in busta opaca sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante, recante sul frontespizio il nominativo della Ditta offerente e la dicitura “Offerta economica”. L’offerta, presentata nel pieno rispetto dei contenuti indicati nell’Allegato B, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta (con firma leggibile e per esteso) da parte del legale rappresentante della Ditta in ogni pagina e riportare l’indicazione sia in cifre che in lettere, del ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta. Si conferma che tali indicazioni rimangono fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto. In caso di discordanza tra i valori dichiarati (cifre e lettere) viene preso in considerazione quello più vantaggioso per Sardegna Ricerche.
Resta inteso che:
• il recapito del plico, nel quale deve essere specificato in modo completo e leggibile il nome e l’indirizzo dell’Impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione utile.
• L’offerta si intende valida per 180 giorni a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l’Impresa offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
• L’offerta non deve contenere, a pena di esclusione, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
• Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
• Le offerte sono ammissibili se:
- pervenute entro il termine ultimo per la ricezione delle stesse
- complete delle documentazioni richieste.
• La documentazione deve essere presentata in lingua italiana.
• In caso di parità di punteggio finale si procede mediante sorteggio.
• Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 163/2006 i mezzi di comunicazione fissati da Sardegna Ricerche sono posta e fax o una combinazione di tali mezzi. Le comunicazioni di Sardegna Ricerche ai concorrenti od offerenti si intendono, in tutti i casi previsti dal presente Capitolato, validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati a tal fine dagli stessi soggetti nella documentazione di gara.
• Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
L’appalto in questione viene esperito in seduta aperta a partire dalle ore 10:00 del giorno 14 dicembre 2010, fatta salva diversa comunicazione resa pubblica sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Gare e appalti”, cod. 50_10. Tale seduta si tiene presso l’edificio 2 del parco tecnologico della Sardegna, sito in xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxx (XX). A tal fine si riunisce apposita Commissione d’appalto nominata per l’effettuazione delle operazioni di valutazione delle offerte regolarmente pervenute.
In tale seduta, la Commissione procede con l’individuazione, tramite sorteggio, di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, al quale richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti all’articolo 1 del presente capitolato mediante la seguente documentazione
1) Certificato della Camera di Commercio indicante:
a) Le generalità e l’indicazione degli amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanza, nonché di tutti i componenti il Consiglio d’Amministrazione e tutti i Direttori;
b) Che l’impresa non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata o concordato preventivo e che tali procedure non sono in corso e che non si sono mai verificate nell’ultimo quinquennio o dalla data di costituzione della medesima
2) Copia di documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato e dichiarati in sede di partecipazione all’appalto relativi alla cifra d'affari per forniture nel settore oggetto della gara;
3) Certificati di esecuzione di una fornitura analoga a quelle dell’appalto aggiudicato.
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, Sardegna Ricerche procede all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del D.lgs 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.
La suddetta Commissione valuta la congruità delle offerte e stabilisce se si sia in presenza di offerte anomale ai sensi delle disposizioni stabilite dal D.lgs. 163/2006, artt. 87 e ss.
Resta inteso che:
• non sono ammesse offerte in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato;
• Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono componenti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da Sardegna Ricerche;
• tutta la documentazione relativa all’appalto in questione deve essere presentata in lingua italiana;
• mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, Sardegna Ricerche non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto;
• Sardegna Ricerche si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere ad eventuali estensioni dell’appalto agli stessi patti e condizioni del contratto entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia;
• preventivamente alla stipula del contratto, l’Appaltatore è tenuto a presentare dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 del legale rappresentante dell’Impresa, circa la composizione societaria, l’eventuale sussistenza di diritti reali di godimento e/o di garanzia, gli eventuali soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ed infine, a seguito di verifica, l'eventuale sussistenza di partecipazione al capitale della società detenuta in via fiduciaria.
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
La Ditta aggiudicataria deve costituire entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Tale cauzione deve essere integrata da un’attestazione notarile per autentica dell’identità e dei poteri di chi lo sottoscrive.
Il costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo della cauzione definitiva avrà luogo solo a perfetta esecuzione del contratto d’appalto accertata da parte di Sardegna Ricerche per il tramite di apposito collaudo finale eseguito nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche effettuato entro 60 giorni dal termine del periodo contrattuale. La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria di tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse.
Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.
Per potersi avvalere dell’istituto del subappalto, le imprese che intendono partecipare alla procedura in questione, in sede di compilazione della dichiarazione da redigersi nel pieno rispetto dell’Allegato A, devono indicare le parti dell’offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario. Si ricorda che l’istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall’articolo 118 del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture).
E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al proprio subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell’appalto e negli ulteriori allegati. In fase di offerta non sono ammesse richieste di deroga, clausole o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni.
Nel caso in cui l’Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d’appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente Sardegna Ricerche perché questi si pronunci sull’esatta interpretazione. L’interpretazione di Sardegna Ricerche ha valore definitivo. L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione del servizio in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
In sede di stipula contrattuale l’Appaltatore indica il nominativo del Direttore Tecnico dell'Impresa, Responsabile per l’appalto in oggetto.
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunica all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non viene effettuato sin quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione a Sardegna Ricerche, né ha titolo a risarcimento di danni.
TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI
Ai fini del pagamento della fornitura in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla richiesta di Sardegna Ricerchee, a seguito di aggiudicazione definitiva:
gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i;
L’Appaltatore si impegna a comunicare a Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010.
L’Appaltatore accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.
L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.
Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, quanto pervenuto oltre il termine ultimo per l’esecuzione fissato dal presente capitolato.
L’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione dell’appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con Sardegna Ricerche. L’eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando,
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l’addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d’appalto di cui si tratta.
Nell’importo contrattuale stabilito dall’Appaltatore in sede d’offerta si intendono compresi:
• tutti i lavori, servizi e prestazioni in genere occorrenti all’esecuzione dell’oggetto dell’appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto, nonché dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore;
• tutti gli oneri di trasporto, consegna, installazione, montaggio, messa a servizio, assistenza, verifica e collaudo, collegamento alla rete e quant’alto necessario a garantire la dovuta funzionalità nel rispetto delle normative vigenti e dell’offerta tecnica presentata in sede d’appalto;
• tutti gli oneri connessi con lo smaltimento dei rifiuti e sfridi derivanti dall’esecuzione dell’appalto;
• tutti gli oneri diretti e indiretti connessi con i corsi di formazione e con il servizio di assistenza e manutenzione;
• tutti gli oneri accessori;
• tutti gli oneri connessi con lo smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti in fase di consegna, installazione e messa in servizio di quanto oggetto dell’appalto in questione;
• le spese per la stipula del contratto e dell’accensione della cauzione definitiva. L’appalto di cui all’oggetto è remunerato in base all’importo di aggiudicazione.
Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell’utile dell’Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l’esecuzione dell’appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l’obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. I prezzi sono considerati fissi ed invariabili senza alcuna possibilità di revisione.
10. VERIFICA DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
Sardegna Ricerche procede, entro 30/45 giorni dal completamento dell’appalto e prima del pagamento dello stesso, alla verifica dell’esecuzione della commessa di cui all’oggetto; tali operazioni vengono demandate ad apposito incaricato individuato da Sardegna Ricerche.
La verifica deve accertare che l’appalto, per quanto riguarda il numero e la tipologia dei componenti, tecniche e metodologie impiegate, l’esecuzione e le funzionalità, quindi la perfetta esecuzione del contratto siano in tutto corrispondenti a quanto previsto dai documenti della procedura in questione e agli adeguamenti resi indispensabili per il corretto utilizzo degli impianti. Durante il corso dell’esecuzione contrattuale possono essere eseguite verifiche e prove preliminari, in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d’appalto.
Sardegna Ricerche si riserva di rifiutare quanto eseguito, anche se già in parte o completamente messo in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:
• dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
• l’esecuzione dell’appalto risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
• la competenza della Ditta non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti.
Resta inteso che il collaudo non comporta in nessun caso, alcun onere per Sardegna Ricerche.
11. PAGAMENTI
Il pagamento viene disposto in 3 tranches:
1° tranche pari al 50% alla fornitura e messa in opera della camera bianca (esclusi arredi e strumentazioni);
2° tranche pari al 30% alla fornitura e messa in opera degli arredi e strumentazioni; 3° tranche pari al 20% ad avvenute operazioni di collaudo e validazione.
Si precisa che il pagamento è subordinato alla verifica da parte di Sardegna Ricerche del DURC dell’Appaltatore avente esito positivo, e sempre che l’appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito, verificato e/o collaudato con esito positivo. Si precisa che Sardegna Ricerche si riserva sin d’ora la facoltà di procedere con l’effettuazione delle verifiche in corso d’opera, ai sensi del precedente articolo 10. In tal caso ogni pagamento è rapportato al valore indicato nel singolo verbale di verifica.
Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a Sardegna Ricerche.
Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 smi, i pagamenti sono vincolati all’accertamento dell’inesistenza di carichi pendenti con l’esattoria.
12. RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
In caso di mancato rispetto dei termini di consegna e messa in servizio, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni relative alla manutenzione programmata, Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di Sardegna Ricerche e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell’Appaltatore. Sardegna Ricerche si riserva di agire per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nell’esecuzione del contratto entro il termine sopra indicato
13. CONTROVERSIE
Le controversie inerenti l’esecuzione dell’appalto che dovessero sorgere tra l’Appaltatore ed il Sardegna Ricerche, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l’interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, sono demandate al giudice ordinario del Foro di Cagliari rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, lo stesso può essere risolto dal Committente ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
• quando l’Appaltatore viene sottoposto ad una procedura concorsuale;
• nel caso di ripetute o gravi inadempienze dell’Appaltatore;
Unione Europea Regione Autonoma della Sardegna
Repubblica Italiana
• in caso di mancato rispetto del termine per l’esecuzione del contratto d’appalto
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto viene risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione di Sardegna Ricerche, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L’Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione del servizio. Sardegna Ricerche si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto, nonché delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d’appalto o per la perdita dell’importo contrattuale in seguito alla restituzione dello stesso all’Unione Europea a causa del mancato rispetto del sopra citato termine ultimo di esecuzione.
15. PRIVACY
Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, le informazioni comunicate a Sardegna Ricerche dai partecipanti alla gara d’appalto in oggetto, possono essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale o informatizzato, al fine di gestire la procedura di aggiudicazione, di ottenere informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare all’appalto in questione.