«STAZIONE APPALTANTE» «INDIRIZZO» «C.F. » - «P.I. »
DFDTmUVjfn5.doc
«STAZIONE APPALTANTE»
«INDIRIZZO»
«C.F. » - «P.I. »
LAVORI:
ESECUTORE:
CONTRATTO: n. ____ di rep. del _____.
IMPORTO NETTO DEI LAVORI: €uro ________ comprensivo di € ____________ per gli oneri di sicurezza.
CONSEGNA: _________
TEMPO UTILE CONTRATTUALE: ___ giorni
TERMINE PREVISTO DI ULTIMAZIONE CONTRATTUALE: ________
PRIMA SOSPENSIONE (PARZIALE O TOTALE): _________;
PRIMA SOSPENSIONE (PARZIALE O TOTALE): _________;
PRIMA RIPRESA (PARZIALE O TOTALE): _________;
«ELENCO DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE»
NUOVO TERMINE PREVISTO PER L’ULTIMAZIONE: ________;
RELAZIONE RISERVATA IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI MAGGIORI COMPENSI FORMULATE DALL’IMPRESA IN OCcASIONE DEL______ stato DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
SOMMARIO
1.1. NOMINA DELL’ORGANO DI COLLAUDO E DELLA COMMISSSIONE EX ART. 240 DLGS 163/2006 4
1.3. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO 5
1.4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO 5
1.6. RICHIESTA PARERI ED AUTORIZZAZIONI 7
1.7. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 7
1.9. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA 7
1.10 GARANZIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA 10
1.11. UFFICIO DIREZIONE LAVORI 10
1.12. DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA 10
1.13. PROGETTISTA DELLE OPERE 11
1.16. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE 11
1.17. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 12
1.18. PROROGA DI ________ GIORNI CONCESSA IN DATA _________________ 12
1.21. PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI 13
1.23. DANNI DI FORZA MAGGIORE 14
1.28. DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI 16
1.30. CONTROLLO DI QUALITA’ E PROVE SUI MATERIALI 17
1.32 CONTO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL __________________ 18
1.33 RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE 20
1.34 DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 20
1.35 MEMORIALE DELL’IMPRESA 21
1.36 AVVIO DELLA PROCEDURA EX ART. 31 BIS 21
2 NORMATIVA E PROCEDURE APPLICABILI 23
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TEMPESTIVITÀ 23
4.1 RISERVA N° 1 - «DESCRIZIONE SINTETICA ED IMPORTO DEL PETITUM» 24
4.1.1 OGGETTO DELLA RISERVA 24
4.1.2 TEMPESTIVITA’ DELLA RISERVA 24
4.1.3 AMMISSIBILITÀ DELLA RISERVA 25
4.2 RISERVA N° 2 - «DESCRIZIONE SINTETICA ED IMPORTO DEL PETITUM» 25
ALLEGATO 2 (ESEMPIO) VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DEL ____________ 30
1. PREMESSE
«EVENTUALI PREMESSE»
1.1. NOMINA DELL’ORGANO DI COLLAUDO E DELLA COMMISSSIONE EX ART. 240 DLGS 163/2006
La Stazione Appaltante, con nota prot. ___ del ________, ha nominato l’Organo di Collaudo così composto:
Presidente - _________________________;
Collaudatore - _________________________;
Collaudatore - _________________________.
A seguito dell’avvio della procedura finalizzata al raggiungimento dell’accordo bonario (di cui all’art. 240 del Codice dei Contratti), in data _____ il Responsabile del Procedimento ha promosso la costituzione dell’apposita Commissione, comunicando il nominativo del membro di competenza della stazione appaltante all’esecutore, invitando quest’ultimo a fare altrettanto. Con nota prot. _____ del ______, l’esecutore ha comunicato alla Stazione Appaltante il nominativo del membro di sua fiducia.
I due membri come sopra nominati (_____________, con studio professionale in ________________ per la Stazione Appaltante; ____________, con studio professionale in ________________ per l’appaltatore) di comune accordo e contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, hanno individuato il terzo membro, con funzioni di presidente, nella persona del ________________, con studio professionale in _________________________).
1.2. PROGETTO
I livelli di progettazione risultano sottoscritti dai soggetti indicati nella tabella seguente.
|
PROGETTISTA |
COORDINATORE DELLA SICUREZZA |
PARTE GEOLOGICA |
PARTE IMPIANTISTICA |
PRELIMINARE |
|
|
|
|
DEFINITIVO |
|
|
|
|
ESECUTIVO |
|
|
|
|
Il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento ____________, con la consulenza specialistica affidata ad una società esterna e qualificata nel settore (________, con sede in __________).
1.3. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO
«BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI OPERE PREVISTE. SI SUGGERISCE DÌ INSERIRE ANCHE IMMAGINI STRALCIATE DAI PRINCIPALI ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO».
1.4. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto esecutivo n. _____ del _______ è stato approvato con atto n. ______ del ________.
1.5. QUADRI ECONOMICI:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Il quadro economico del progetto esecutivo n. 41 del 16 giugno 2003, dell’importo di € 84.478.539,80, è il seguente.
|
lavori a corpo |
€ -------------- |
|
lavori a misura |
€ -------------- |
A |
Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza |
€ ------------ |
|
Oneri per la sicurezza |
€ ------------ |
|
|
|
B |
Somme a disposizione: |
|
1 |
-------------------------- |
€ -------------- |
2 |
-------------------------- |
€ -------------- |
3 |
-------------------------- |
€ -------------- |
4 |
-------------------------- |
€ -------------- |
5 |
-------------------------- |
€ -------------- |
6 |
-------------------------- |
€ -------------- |
7 |
-------------------------- |
€ -------------- |
8 |
Oneri IVA |
€ -------------- |
|
Totale Somme a disposizione: |
€ ------------ |
|
|
|
|
Importo Complessivo del progetto |
€ ------------ |
Quadro ECONOMICO dì AGGIUDICAZIONE
|
lavori a corpo |
€ -------------- |
|
lavori a misura |
€ -------------- |
A |
Importo dei lavori al lordo degli oneri della sicurezza |
€ ------------ |
|
Oneri per la sicurezza |
€ ------------ |
|
|
|
B |
Somme a disposizione: |
|
1 |
-------------------------- |
€ -------------- |
2 |
-------------------------- |
€ -------------- |
3 |
-------------------------- |
€ -------------- |
4 |
-------------------------- |
€ -------------- |
5 |
-------------------------- |
€ -------------- |
6 |
-------------------------- |
€ -------------- |
7 |
-------------------------- |
€ -------------- |
8 |
Oneri IVA |
€ -------------- |
|
Totale Somme a disposizione: |
€ ------------ |
|
|
|
|
Importo Complessivo del progetto |
€ ------------ |
1.6. RICHIESTA PARERI ED AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni ed i pareri necessari per l’esecuzione delle opere sono stati acquisiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi del _____________, durante la quale gli Enti intervenuti hanno espresso il loro parere favorevole.
I lavori sono stati approvati con provvedimento prot. _________ del ____________ emesso da ____________________.
1.7. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati aggiudicati definitivamente con provvedimento n. _______ del ___________ a «Esecutore» con un prezzo offerto di € ___________ (corrispondente ad un ribasso del ______%), cui devono aggiungersi € _______________ per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.
1.8. CONTRATTO
Il Contratto n. _____ di rep. del _________, è stato stipulato presso lo studio del Notaio __________ in ______.
1.9. PERIZIA DI VARIANTE TECNICA
In data ______________, è stata approvata da «organo decisionale della stazione appaltante» la Perizia di Variante Tecnica n. ____ del _____.
La citata perizia, riguarda essenzialmente le seguenti modifiche al progetto a base d’appalto:
«DESCRIZIONE DELLA PRIMA MODIFICA»;
«DESCRIZIONE DELLA SECONDA MODIFICA»;
«ETC….».
Le suddette modifiche possono essere inquadrate nelle seguenti fattispecie di ammissibilità di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006:
1. «INDICARE IL COMMA APPLICABILE DELL’AR. 132 DEL D.LGS. 163/2006»;
2. « INDICARE IL COMMA APPLICABILE DELL’AR. 132 DEL D.LGS. 163/2006»;
3. «ETC…».
I grafici successivi illustrano le variazioni della perizia di variante, con riferimento allo stato di progetto esecutivo.
«Descrivere le variazioni riportando gli stralci delle principali tavole di progetto e di perizia di variante ed eventualmente elaborati grafici di raffronto».
L’importo della presente perizia di variante tecnica ammonta ad € __________, di cui € __________ per oneri per la sicurezza.
Il nuovo importo contrattuale è suddiviso in € _________ per lavori a corpo ed € ________ per lavori a misura, come meglio illustrato nel quadro economico comparativo riportato nel seguito.
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO |
||||
VOCE |
PROGETTO |
PVT |
Variazione |
|
Lavori |
A corpo |
|
|
|
A misura |
|
|
|
|
Sicurezza |
|
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
Somme a disposizione |
-------------------------- |
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
-------------------------- |
|
|
|
|
IVA |
|
|
|
|
|
Totale |
|
|
|
L’esecuzione dei variati lavori avverrà agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale n. _________ di rep. del ______________, salvo la protrazione del tempo utile contrattuale di giorni _____ (_________________) e l’introduzione di n. _______ nuovi prezzi, di cui _____ desunti da regolari analisi e __________ derivanti dal prezziario della Stazione Appaltante ______________in vigore al momento della redazione del progetto; i nuovi prezzi, di seguito elencati, sono già depurati del ribasso offerto.
ELENCO DEI NUOVI PREZZI DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA
NP |
DESCRIZIONE |
IMPORTO NETTO |
1 |
|
|
2 |
|
|
ETC… |
|
|
1.10 GARANZIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
Come si legge all’articolo ____________ del contratto di appalto, a garanzia degli impegni assunti, l'appaltatore ha prodotto idonea cauzione definitiva in forma fidejussione assicurativa, con polizza assicurativa n. ____________ in data __________________ emessa dalla Società _______________ – con Sede in ____________ – Agenzia di ____________ – fino alla concorrenza di € ______________.
Nell’articolo _______ del già citato contratto di appalto, viene rappresentato che l’appaltatore, a garanzia degli ulteriori obblighi di legge, ha stipulato la polizza “all risk”, prevista dall’art. 129, comma 1, del D.Lgs 163/2006 (già articolo 30, comma 3, Legge 109/94 e s.m.i.), n. _____________ emessa dalla Società ___________ di _____________ – Agenzia ___________, in data __________09, con un massimale per la responsabilità civile verso terzi di € ______________.
1.11. UFFICIO DIREZIONE LAVORI
La direzione dei lavori è stata affidata a __________________, coadiuvato dal Direttore Operativo __________________ e dall’Ispettore di Cantiere ______________________.
Il Responsabile del Procedimento è _____________________.
1.12. DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA
Come si evince dal contratto Rep. ____ del __________, l’appaltatore è rappresentato da _____________, nato ad ________il __________.
Il Direttore Tecnico dell’appaltatore è ___________________, nato ad ________il __________.
1.13. PROGETTISTA DELLE OPERE
I soggetti che hanno curato la progettazione esecutiva a base d’appalto sono indicati al paragrafo 2. In fase d’appalto, l’Impresa si è avvalsa del ________________ per la redazione della progettazione esecutiva di dettaglio.
1.14. CONSEGNA DEI LAVORI
Con verbale ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del DPR 207/2010 e s.mi., il Responsabile del Procedimento e l’appaltatore hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentivano l’immediata esecuzione dei lavori in oggetto.
Come risulta dal relativo verbale, la consegna è avvenuta in data _____________, alla presenza (oltre che del rappresentante dell’appaltatore e del Direttore dei Lavori) del Coordinatore per la Sicurezza _____________. Il tempo utile contrattuale è pari a ____________ giorni e conseguente termine di ultimazione veniva fissato per il _________.
1.15. TEMPO UTILE
L'Art. ________ del Contratto d’Appalto prevede il tempo utile per l’ultimazione stabilito in giorni ____________, consecutivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
1.16. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE
Secondo l'Art. _____________ del Contratto d’Appalto, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione, è prevista l’applicazione di una penale pari al ____ per mille dell’importo netto contrattuale.
1.17. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Con verbale in data ____________, è stata ordinata la sospensione totale dei lavori a decorrere dalla data del verbale stesso. L’atto cita le seguenti motivazioni, rientranti tra quelle ammesse dall’art. 158 del DPR 207/2010: ______________________.
Con successivo verbale in data _______________, è stata ordinata la ripresa dei lavori; il nuovo termine di ultimazione, conseguente all’intervenuta sospensione di ____________ giorni consecutivi, è divenuto il giorno _____________. L’impresa ha sottoscritto il verbale senza apporvi eccezioni di sorta.
1.18. PROROGA DI ________ GIORNI CONCESSA IN DATA _________________
Con nota del ____________, l’appaltatore ha inoltrato istanza di proroga di ___ giorni alla stazione appaltante, motivando la richiesta con _______________________. (Eventualmente
L’appaltatore ha rinunciato, già in sede di istanza, alla richiesta di maggiori oneri correlati nel caso di concessione della proroga).
Il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, in data _____________, ha disposto la concessione di una proroga di giorni ___________.
In relazione alla sospensione ed alla proroga intercorse, il termine di ultimazione è stato quindi protratto a tutto il _____________.
1.19. ULTIMAZIONE
L’ultimazione dei lavori é avvenuta il giorno ______________ e quindi in tempo utile, come é stato accertato dal Direttore dei Lavori con certificato in data ____________.
Non si sono quindi verificate fattispecie di ritardi nell’esecuzione dei lavori e pertanto non si è resa necessaria l’applicazione della penale.
(Oppure
In ragione del ritardo di giorni __________ nell’ultimazione dei lavori, accertato in sede di certificato di ultimazione dei medesimi, è stata applicata una penale di €uro __________, corrispondenti al prodotto dei giorni di ritardo per la penale giornaliera contrattualmente stabilita).
1.20. ORDINI DI SERVIZIO
Durante l’esecuzione dei lavori, sono stati emessi i seguenti ___ Ordini di Servizio:
Ordine di Servizio n. 1 (prot. ____ del ______) in data ______, per disporre ________________;
Ordine di Servizio n. 2 (prot. ____ del ______) in data ______, per disporre ________________;
etc…
Non risulta dagli atti che gli anzidetti ordini di servizio siano stati firmati con riserva dall’appaltatore (in alternativa, indicare quali ordini di servizio sono stati firmati con riserva e le relative motivazioni).
1.21. PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI
Il programma esecutivo dei lavori del contratto principale è stato restituito all’Impresa, previa approvazione, in data _______________.
Il nuovo programma esecutivo dei lavori, predisposto a seguito approvazione della P.V.T. n. ____ del ______________ è stato restituito all’Impresa, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, in data ________.
1.22. INFORTUNI SUL LAVORO
Durante il lavoro non é avvenuto nessuno infortunio degno di rilievo.
(in alternativa:
Durante il corso dei lavori, si sono verificati ______ infortuni, nel seguito descritti:
________________;
________________;
etc…)
1.23. DANNI DI FORZA MAGGIORE
Durante l’esecuzione dei lavori non è stata inoltrata alla Direzione Lavori nessuna richiesta di risarcimento di danni di forza maggiore.
(in alternativa:
Durante il corso dei lavori, sono state inoltrate alla Direzione lavori le seguenti richieste di risarcimento di danni di forza maggiore:
________________;
________________;
etc…)
1.24. ESPROPRIAZIONI
Si riporta un esempio.
Sono state acquisite tutte le aree a titolo di occupazione definitiva, ivi comprese quelle correlate alle nuove occupazioni conseguenti all’approvazione della perizia di variante tecnica, e la Stazione Appaltante sta completando la fase relativa al calcolo e notifica dell’acconto delle indennità ai soggetti aventi diritto.
La Stazione Appaltante provvederà in seguito al completamento della procedura espropriativa, eseguendo i frazionamenti, i pagamenti delle indennità di saldo e le volture catastali.
1.25. SUBAPPALTI
Su richiesta dell’esecutore, sono stati autorizzati i seguenti subappalti di cui alla successiva tabella. Per l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore si è avvalso anche di contratti esclusi dalla disciplina dei subappalti ai sensi del comma 12 dell’art. 18 della legge 55/1990, recepito dal comma 11 dell’art. 118 del nuovo codice degli appalti.
La tabella successiva riassume i subappalti e gli ulteriori subcontratti di cui si è avvalso il soggetto esecutore fino ad oggi.
Azienda |
rapporto |
oggetto |
cat |
importo |
Estremi autorizzazione |
Data autorizzazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26. INTERFERENZE
Si riporta un esempio.
La stazione appaltante ha provveduto a far effettuare agli enti e/o aziende competenti lo spostamento degli impianti interferenti alla prima della consegna dei lavori.
1.27. SICUREZZA
Il Coordinatore della Sicurezza in sede di esecuzione designato dalla Stazione Appaltante è ____________ dello Studio ________ - Via _____ n. ____ - _______.
1.28. DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI
Ad oggi, sono state eseguite le seguenti opere:
______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________;
e risultano in corso di esecuzione le seguenti opere:
______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________
1.29. PAGAMENTI IN ACCONTO
Ad oggi, sono stati emessi ____________ certificati di acconto per un importo complessivo di € ______________, come dettagliato nel successivo prospetto.
Acconto n° |
Stato avanzamento lavori |
Giorni trascorsi dalla maturazione |
Certificato di pagamento |
Xxxxxx trascorsi dalla maturazione |
|||
A tutto il |
Importo |
Data sal |
Data |
Importo |
|||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
Etc.. |
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE ACCONTI |
|
|
|||||
1.30. CONTROLLO DI QUALITA’ E PROVE SUI MATERIALI
Il controllo di qualità e le prove sui materiali sono stati eseguiti dalla Direzione Lavori, che si è avvalsa del laboratorio _______________, con sede in ___________ - ______, aggiudicatario della relativa gara di appalto.
1.31. AVVISO AI CREDITORI
Con nota prot. ______________ del _____________, è stata richiesta ai Comuni di __________________ e __________________, interessati dai lavori, di provvedere alla pubblicazione dell’avviso ai creditori previsto dall’articolo 218 del DPR 207/2010 (ex art. 189 del DPR 554/99) e di comunicare alla Stazione Appaltante l’esito della suddetta pubblicazione.
Le risposte delle amministrazioni comunali interpellate sono state le seguenti:
con nota prot. ______del _________________ il Comune di _______ ha trasmesso l’avviso ai creditori pubblicato all’Albo Pretorio dal ____________ al __________________, rappresentando che durante il suddetto periodo non sono intervenute domande o titoli di credito da parte di nessuno (oppure: sono intervenute le seguenti domande: ________________________);
etc ….
Il responsabile del procedimento ha pertanto invitato l'esecutore a soddisfare i seguenti crediti, da quest’ultimo riconosciuti ammissibili.
N. |
SOGGETTO |
COMUNE |
TITOLO DEL CREDITO VANTATO |
IMPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sommano |
|
|||
Il Responsabile del procedimento ha quindi rimesso all’Organo di Collaudo i documenti ricevuti dalle Amministrazioni Comunali interessate, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito e le prove delle avvenute tacitazioni, elencate nella tabella seguente.
N. |
SOGGETTO |
COMUNE |
TITOLO DEL CREDITO VANTATO |
PARERE |
TACITAZIONE |
IMPORTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sommano |
|
|||||
(Oppure
Trattandosi di lavori per i quali non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti di suolo privato, gli avvisi ai creditori sono stati sostituiti da apposita dichiarazione, rilasciata dal Direttore dei Lavori).
1.32 CONTO FINALE DEI LAVORI A TUTTO IL __________________
Il Conto finale dei lavori a tutto il _________________ è stato redatto in data ____________, ed ammonta a netti € ________________, suddivisi come segue.
a) Importo dei lavori al netto del ribasso del __________ % |
€ |
|
b) Oneri per la sicurezza |
€ |
|
Totale lavori ed oneri della sicurezza |
€ |
|
Detraendo dall’anzidetta somma gli importi dei certificati di pagamento in acconto emessi nel corso dei lavori:
n°1 in data _________ ___________
n° 2 in data _________ ___________
etc… ___________
rimane il credito residuo dell’appaltatore ___________
(diconsi €uro ___________________________/_____).
Il conto finale è stato sottoscritto dall'appaltatore senza riserve (oppure: è stato sottoscritto dall’appaltatore, che ha confermato le seguenti riserve già iscritte nel registro di contabilità ______________________, per un importo totale di ________________. Oppure: l’esecutore, pur invitato dal Responsabile del procedimento a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni, non lo ha tuttavia sottoscritto e quest’ultimo è pertanto da intendersi definitivamente accettato. Oppure: l’esecutore, pur invitato dal Responsabile del procedimento a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni, lo ha sottoscritto senza confermare le riserve esposte durante l’esecuzione dei lavori nel registro di contabilità)
In relazione al conto finale dei lavori, sono state regolarmente redatte le seguenti relazioni:
relazione del Direttore dei lavori sul conto finale (ai sensi dell’art. 200, comma 2, del DPR 207/2010, già art. 173, DPR 554/1999) in data ____________;
relazione riservata del responsabile del procedimento sul conto finale xx xxx. 000 xxx XXX 000/000 (xxx art. 175, D.P.R. n. 554/1999) in data __________________.
1.33 RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE
Il raffronto tra somme autorizzate e somme spese, secondo le attuali risultanze contabili, è rappresentato nel seguente prospetto.
RAFFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SOMME SPESE |
||
somme autorizzate |
somme spese |
differenza |
€ |
€ |
€ |
1.34 DICHIARAZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In relazione al presente appalto, sono stati rilasciati i seguenti documenti:
dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla competenza territoriale delle opere, dalla quale risulta che le stesse si sono svolte nel territorio della Provincia di __________________;
(eventuale) dichiarazione del Direttore dei Lavori sostitutiva degli avvisi ai creditori del __________________________;
certificato sulla libertà dei crediti, rilasciato dal Responsabile del procedimento in data _____________.
Non si è ovviamente reso necessario il rilascio della dichiarazione della regolarità della posizione dell’appaltatore riguardo agli obblighi nei confronti dei lavoratori dipendenti, dal momento che sono stati rilasciati i DURC dagli enti previdenziali ed antinfortunistici competenti, che non hanno evidenziato posizioni debitorie dei soggetti impiegati nell’esecuzione dell’appalto (ovvero: che hanno evidenziato le seguenti posizioni debitorie ___________________).
1.35 MEMORIALE DELL’IMPRESA
La presente relazione riservata, dovendo rispettare la tempistica prevista dal Codice dei Contratti, prescinde dalla presentazione di un memoriale dell’appaltatore.
(Oppure: l’appaltatore ha fatto pervenire alla Stazione Appaltante il memoriale delle riserve con nota in data __________, assunta al protocollo numero _____ del _____).
1.36 AVVIO DELLA PROCEDURA EX ART. 31 BIS
In occasione dell’allibramento delle partite contabili relative al ___________ stato di avanzamento dei lavori, in data ____________, l’appaltatore ha firmato con riserva il registro di contabilità.
Successivamente, ______ giorni dopo, in data ___________, l’appaltatore ha esplicitato n. _____ riserve.
Il sommario dei titoli delle riserve e dei relativi importi è il seguente.
Riserva n° |
Titolo |
Importo richiesto al sal ____ (per lavori a tutto il _____, emesso il ___) |
status1 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
Etc.. |
|
|
|
Sommano |
|
|
|
Si riportano anche le controdeduzioni espresse dal sottoscritto Direttore dei Lavori alle pagine da ____ a _______ del registro di contabilità.
Riserva n° |
Titolo |
Controdeduzioni espresse dal Direttore dei Lavori |
status2 |
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
Etc.. |
|
|
|
Sommano |
|
|
|
Si riporta nel seguente prospetto la cronologia delle date di apposizione della firma con riserva, della esplicitazione delle riserve e dell’inserimento delle controdeduzioni del Direttore dei Lavori nel registro di contabilità.
SAL N° |
Data maturazione del SAL |
DATA ALLIBRAMENTO PARTITE CONTABILI |
GIORNI TRASCORSI |
DATA FIRMA CON RISERVA |
GIORNI TRASCORSI3 |
DATA ESPLICITAZIONE RISERVA |
GIORNI TRASCORSI |
DATA CONTRODEDUZIONI DL |
GIORNI TRASCORSI3 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La copia fotostatica del testo manoscritto delle riserve e delle controdeduzioni è riportato nell’allegato ____ alla presente relazione.
La trascrizione del testo manoscritto delle riserve e delle controdeduzioni è riportato nell’allegato ____ alla presente relazione.
Dal momento che l’importo delle riserve superava il 10% di quello contrattuale, ha preso avvio la procedura acceleratoria in materia di contenzioso ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(Eventualmente
Il Direttore dei Lavori ha prodotto la sua relazione riservata al responsabile del Procedimento in data __________.
L’Organo di Xxxxxxxx ha fatto pervenire la sua relazione riservata al responsabile del Procedimento in data __________.)
2 NORMATIVA E PROCEDURE APPLICABILI
In base al principio secondo il quale la data di pubblicazione del bando di gara determina la normativa applicabile al contratto,il quadro normativo di riferimento è il seguente:
______________________________________;
______________________________________;
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA TEMPESTIVITÀ
In merito alla tempestività ed all’ammissibilità delle riserve, si richiamano in questa sede i contenuti delle seguenti disposizioni di legge.
_______________________________________________________________________________
Art. 190 del DPR 207/2010. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità (già art. 165, D.P.R. n. 554/1999)
«RIPORTARE IL TESTO VIGENTE»
Art. 191 del DPR 207/2010 Forma e contenuto delle riserve (già art. 31, D.M. LL.PP. n. 145/2000)
«RIPORTARE IL TESTO VIGENTE»
_______________________________________________________________________________
4. ESAME DELLE RISERVE
4.1 RISERVA N° 1 - «DESCRIZIONE SINTETICA ED IMPORTO DEL PETITUM»
La riserva n. 1 è stata scritta per la prima volta sul registro di contabilità in data ______, dopo che, in occasione dell’allibramento delle partite contabili relative al _____ stato di avanzamento dei lavori, in data _________________, l’appaltatore aveva firmato con riserva il registro di contabilità.
E’ stata successivamente aggiornata in occasione dell’allibramento delle partite contabili relative al _____ ed _______ stato di avanzamento.
Il Direttore dei Lavori, ha sempre respinto la riserva.
4.1.1 OGGETTO DELLA RISERVA
La riserva richiede il riconoscimento di € _______ a titolo di “________________________”.
Nel seguito si riporta la trascrizione del testo manoscritto riportato sul registro di contabilità.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4.1.2 TEMPESTIVITA’ DELLA RISERVA
La presente riserva risponde ai requisiti generali delle riserve di consentire al Committente di essere tempestivamente edotto sulle problematiche che insorgono. Infatti, è stata iscritta sul registro di contabilità in occasione dell’allibramento contabile immediatamente successivo al verificarsi di fatti ritenuti economicamente pregiudizievoli e quindi risulta essere espressa tempestivamente.
(Oppure
La presente riserva non risponde ai requisiti generali delle riserve di consentire al Committente di essere tempestivamente edotto sulle problematiche che insorgono, e risuta assolutamente intempestiva in quanto _______________________).
4.1.3 AMMISSIBILITÀ DELLA RISERVA
«RIPORTARE LE CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLA RISERVA»
4.2 RISERVA N° 2 - «DESCRIZIONE SINTETICA ED IMPORTO DEL PETITUM»
4.3 RISERVA N° 3- ETC..
5. CONCLUSIONI
Si riporta un esempio.
A parere dello scrivente, qualora la Stazione Appaltante resistesse a tutte le riserve in questa sede formulate dall’appaltatore, nel corso di un eventuale giudizio civile quest’ultimo sarebbe esposto ad un’alea di soccombenza non accettabile, in relazione alle domane n. ___ e n. ___.
La tabella seguente illustra e quantifica le somme stimate dal sottoscritto a fronte delle richieste economiche dell’appaltatore, nell’ipotesi di una composizione bonaria della vicenda.
Riserva n° |
Titolo |
status |
Tempestività |
Ammissibilità |
Importo Stimato |
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sommano |
|
|
|
|
|
Gli importi valutati dal sottoscritto nella tabella precedente, a fronte delle riserve economiche ammontano complessivamente ad €uro __________.
Tale somma potrebbe costituire, qualora le Superiori Autorità concordino, una proposta di accordo xxxxxxx da proporre all’appaltatore per una bonaria soluzione della controversia insorta.
Lo scrivente rimane a disposizione delle Superiori Autorità per eventuali chiarimenti e / o integrazioni che si rendessero necessarie.
_____________, ______________________
IL ______________________
(_________________________)
6. ALLEGATI
«STAZIONE APPALTANTE»
«INDIRIZZO»
«C.F. » - «P.I. »
LAVORI:
ESECUTORE:
CONTRATTO: n. ____ di rep. del _____.
IMPORTO NETTO DEI LAVORI: €uro ________ comprensivo di € ____________ per gli oneri di sicurezza .
CONSEGNA: _________
TEMPO UTILE CONTRATTUALE: ___ giorni
TERMINE PREVISTO DI ULTIMAZIONE CONTRATTUALE: ________
PRIMA SOSPENSIONE (PARZIALE O TOTALE): _________;
PRIMA SOSPENSIONE (PARZIALE O TOTALE): _________;
PRIMA RIPRESA (PARZIALE O TOTALE): _________;
«ELENCO DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE»
NUOVO TERMINE PREVISTO PER L’ULTIMAZIONE: ________;
RELAZIONE RISERVATA IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI MAGGIORI COMPENSI FORMULATE DALL’IMPRESA IN OCcASIONE DEL______ stato DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
ALLEGATO 1 (ESEMPIO) VERBALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 3, DEL DPR 207/2010 E S.MI., IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E L’APPALTATORE HANNO CONCORDEMENTE DATO ATTO DEL PERMANERE DELLE CONDIZIONI CHE CONSENTIVANO L’IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI IN OGGETTO
«STAZIONE APPALTANTE»
«INDIRIZZO»
«C.F. » - «P.I. »
LAVORI:
ESECUTORE:
CONTRATTO: n. ____ di rep. del _____.
IMPORTO NETTO DEI LAVORI: €uro ________ comprensivo di € ____________ per gli oneri di sicurezza .
CONSEGNA: _________
TEMPO UTILE CONTRATTUALE: ___ giorni
TERMINE PREVISTO DI ULTIMAZIONE CONTRATTUALE: ________
PRIMA SOSPENSIONE (PARZIALE O TOTALE): _________;
PRIMA SOSPENSIONE (PARZIALE O TOTALE): _________;
PRIMA RIPRESA (PARZIALE O TOTALE): _________;
«ELENCO DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE»
NUOVO TERMINE PREVISTO PER L’ULTIMAZIONE: ________;
RELAZIONE RISERVATA IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI MAGGIORI COMPENSI FORMULATE DALL’IMPRESA IN OCcASIONE DEL______ stato DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
ALLEGATO 2 (ESEMPIO) VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI DEL ____________
«STAZIONE APPALTANTE»
«INDIRIZZO»
«C.F. » - «P.I. »
LAVORI:
ESECUTORE:
CONTRATTO: n. ____ di rep. del _____.
IMPORTO NETTO DEI LAVORI: €uro ________ comprensivo di € ____________ per gli oneri di sicurezza .
CONSEGNA: _________
TEMPO UTILE CONTRATTUALE: ___ giorni
TERMINE PREVISTO DI ULTIMAZIONE CONTRATTUALE: ________
PRIMA SOSPENSIONE (PARZIALE O TOTALE): _________;
PRIMA SOSPENSIONE (PARZIALE O TOTALE): _________;
PRIMA RIPRESA (PARZIALE O TOTALE): _________;
«ELENCO DELLE EVENTUALI ULTERIORI SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE»
NUOVO TERMINE PREVISTO PER L’ULTIMAZIONE: ________;
RELAZIONE RISERVATA IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI MAGGIORI COMPENSI FORMULATE DALL’IMPRESA IN OCcASIONE DEL______ stato DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
ALLEGATO 3 «ETC… »
1 Dire se la riserva è un aggiornamento di una precedente riserva (“aggiornamento”), o se si tratta di una nuova riserva (“nuova”)
3 attenzione: questo termine non può superare i quindici giorni, secondo l’articolo 190 del DPR 207/2010
______________________________________________________________________________________________
Lavori di ___________________________. Relazione riservata del _________________ in ordine alle richieste di maggiori compensi formulate dall’appaltatore
Pagina 25 di 31