SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
CAPITOLATO DI GARA PER L’ L’ACQUISTO DI DUE SCUOLABUS, CON PERMUTA DI USATO, DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI ARZACHENA.
art. | 1 | Oggetto dell’appalto | pag. | 2 |
art. | 2 | Importo | pag. | 2 |
art. | 3 | Condizioni di partecipazione | pag. | 2 |
art. | 4 | Presentazione delle offerte | pag. | 4 |
art. | 5 | Modalità di gara | pag. | 4 |
art. | 6 | Trattamento dei dati | pag. | 5 |
art. | 7 | Validità della graduatoria | pag. | 5 |
art. | 8 | Emissione ordine in pendenza di stipulazione del contratto | pag. | 5 |
art. | 9 | Tempi di fornitura e penalità per ritardi | pag. | 5 |
art. | 10 | Pagamenti | pag. | 6 |
art. | 11 | Sospensione dei pagamenti | pag. | 6 |
art. | 12 | Divieto di subappalto | pag. | 6 |
art. | 13 | Responsabilità verso l’ente appaltante e verso terzi | pag. | 6 |
art. | 14 | Spese contrattuali | pag. | 7 |
art. | 15 | Risoluzione del contratto | pag. | 7 |
art. | 16 | Foro competente | pag. | 7 |
art. | 17 | Domicilio legale dell’aggiudicataria | pag. | 7 |
art. | 18 | Norme finali | pag. | 7 |
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO.
Costituisce oggetto del capitolato speciale, l’acquisto di due (2) scuolabus, con permuta di usato immatricolati per il trasporto degli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado, con 32 posti oltre n. 1 accompagnatore e n. 1 autista, secondo le indicazioni di cui all’allegata scheda tecnica.
Art. 2 - IMPORTO.
L’importo presunto complessivo a base d’asta per l’acquisto degli scuolabus nuovi è di
€ 165.289,25 IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento. Oneri della sicurezza pari a 0 (zero) in quanto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza.
Permuta dell’usato: il corrispettivo previsto per la permuta dell’usato dovrà essere detratto dal prezzo dello scuolabus nuovo. I prezzi offerti per la permuta del veicolo usato sono da ritenersi non soggetti all’IVA.
Art. 3 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire secondo le modalità sotto indicate il plico recante esternamente la dicitura “Offerta per l’acquisto di due scuolabus, con permuta di usato, da destinare al trasporto alunni scuole dell’infanzia e primarie e secondarie di I grado del Comune di Arzachena” e contenente, a pena di esclusione, due distinte buste contrassegnate rispettivamente con le lettere A e B:
Busta A. documentazione di ammissione.
1) Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante della ditta, corredata da copia di documento di identità valido del sottoscrittore, attestante:
• Di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul prezzo della fornitura;
• Di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni tutte contenute nel capitolato d’oneri e nel bando di gara;
• L’inesistenza nei confronti della ditta della cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Leg.vo 163/2006 con l’elencazione specifica;
• Di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
• Che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai sensi degli art. 9, comma 2 lettera c) del dec. Leg.vo 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
• Di non essersi avvalso di piani di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ovvero di essersi avvalso di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è concluso;
• Di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS di ................................ n ;
INAIL di.....................................n ; e di essere in regola con i relativi versamenti.
• iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per la tipologia del servizio in appalto o copia della certificazione stessa con l’indicazione delle cariche sociali e del direttore tecnico, ovvero per le imprese straniere dichiarazione o idonea documentazione comprendente l’iscrizione nel Registro Commerciale istituito nel Paese di appartenenza o autocertificazione resa dal legale rappresentante che la ditta iscritta all’albo regionale delle Cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1 lett. D) della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni, con relativo numero d’iscrizione.
• Di essere in regola con le norme della L. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; ovvero per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti che la ditta non è soggetta alle norme di cui alla L. 68/91;
• Di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.03.1990 n. 55 e ss.mm.ii.
2) Dichiarazione, sottoscritta con firma semplice, non autenticata e corredata di copia fotostatica di un proprio e valido documento di identità, resa dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, attestante:
• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno allo Stato o delle
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale ovvero non è stata
pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
• che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto.
• Nel caso di raggruppamento temporaneo di Impresa l’istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta da tutti soggetti costituenti il raggruppamento stesso, con l’indicazione di quali imprese lo costituiscono e chi assumerà la funzione di capogruppo e dovrà contenere la dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, le Imprese costituenti il raggruppamento conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella indicata come capogruppo. Le dichiarazioni dovranno essere presentate da ciascuna impresa costituente il raggruppamento.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
Busta B contenente l’offerta economica.
L’offerta deve essere redatta in carta legale, dovrà essere firmata per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante della ditta. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in assenza di mandato collettivo, l’offerta dovrà essere firmata da tutti i rappresentati di imprese del raggruppamento e dovranno inoltre essere specificate le parti del servizio che ciascuna impresa del raggruppamento espleterà. Per i consorzi dovrà essere indicata la ditta Consorziata per la quale il Consorzio concorre.
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. Le offerte condizionate saranno considerate nulle.
Art. 4 – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
L’offerta deve essere presentata tramite il servizio postale, corriere autorizzato ovvero in autopresentazione, in piego chiuso e sigillato con ceralacca al Protocollo del Comune di Arzachena entro le ore 12,00 del giorno 16 ( sedici ) del mese di luglio 2012.L’offerta, redatta in lingua italiana dovrà essere costituita da due plichi contraddistinti con la lettera A (contenente la documentazione di ammissione) e B (contenente l’offerta economica) chiusi ermeticamente e controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta. I due plichi dovranno essere a loro volta racchiusi in un’unica busta anch’essa chiusa ermeticamente e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all’esterno, oltre l’indicazione del destinatario, la seguente indicazione: “Offerta per l’acquisto di due scuolabus, con permuta di usato, da destinare al trasporto alunni scuole dell’infanzia e primarie e secondarie di I grado del Comune di Arzachena”. La Commissione si riserva di chiedere eventuali integrazioni, precisazioni ed atti aggiuntivi. È causa di esclusione dalla gara:
• L’arrivo, anche se determinato da forza maggiore, oltre il termine prestabilito;
• l’inserimento in buste difformi da quanto richiesto dal bando;
• mancata sottoscrizione dell’offerta economica;
• la presentazione di offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara;
• la mancata presentazione, assieme alle dichiarazioni rese ex DPR 445/2000, della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
• cancellazioni o abrasioni nella documentazione o nell’offerta non debitamente convalidata;
• mancanza o imperfezione della documentazione richiesta.
Alle ore 09,00 del giorno 17 ( diciassette ) del mese di luglio 2012 presso l’Ufficio del Dirigente in seduta pubblica la commissione aggiudicatrice procederà all’apertura dei plichi per verificare la regolarità della documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara e quindi verrà comunicato ai presenti l’elenco delle ditte ammesse. La Commissione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dall’aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni.
Successivamente la Commissione procederà, all’esame delle offerte economiche e a pronunciare l’aggiudicazione del servizio alla ditta che risulti aver presentato l’offerta migliore.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 5 MODALITA’ DI GARA.
L’affidamento della fornitura avverrà mediante procedura aperta.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base d’asta ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
L'aggiudicazione avverrà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta complessiva più economica per il Comune (differenza fra l’importo per il veicolo nuovo, meno l’importo da decurtare del veicolo dato in permuta). Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di parità di offerte, in presenza delle ditte interessate si inviteranno le stesse ad un ulteriore ribasso con la modalità del dialogo competitivo.
Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal Comune di Arzachena esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Arzachena .
Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su persone fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle strutture, di cui è venuto a conoscenza durante l'espletamento della fornitura e posa in opera.
Art. 7 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca o decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
Art. 8 EMISSIONE ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L’Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposita lettera di affidamento anche in pendenza di stipulazione del contratto.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 9 TEMPI DI FORNITURA E PENALITA’ PER RITARDI
Il tempo utile per la consegna del mezzo sarà quello indicato in sede di offerta dalla ditta risultata aggiudicataria della fornitura, che comunque non dovrà essere superiore a 30 giorni da quella di sottoscrizione del contratto di affidamento. In caso di ritardo nella fornitura verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Art. 10 PAGAMENTI
Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura da parte dell’impresa aggiudicataria in unica soluzione al momento della consegna e a seguito di verifica della fornitura e della corrispondenza del mezzo a quello offerto.
Nessun altra somma al di fuori dell’IVA potrà essere richiesta dall’ente appaltante, neppure a titolo di rimborso spese di qualsiasi natura.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell’impresa.
Art. 11 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
L’Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l’applicazione di eventuali penalità, il pagamento all’affidataria se gli verranno contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione di procedure o nelle prestazioni fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Art. 12 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
È assolutamente vietato alla ditta aggiudicataria cedere il contratto o subappaltare, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese riscontrate.
Art. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO L’ENTE APPALTANTE E VERSO TERZI
La Ditta aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti ed alle attrezzature che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico dell’Amministrazione.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
L’impresa sarà anche sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura risultino essere arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione dei lavori nel modo e con mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, l’impresa dovrà, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, degli usi,le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette ai lavori, dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati.
Essa è perciò tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.
Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI
Ad avvenuta assegnazione dell’appalto l’impresa aggiudicataria sarà invitata a stipulare regolare contratto nella forma di legge. L’Impresa aggiudicataria è obbligata alla stipula del contratto. Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente, sono a totale carico dell’impresa appaltatrice.
Qualora, senza giustificato motivo, l’impresa aggiudicataria non adempia agli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione comunale può dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione e procedere all’aggiudicazione dell’appalto in favore del secondo soggetto classificato.
Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto e provvedere all’espletamento dei servizi direttamente o ricorrendo ad altra impresa, nei seguenti casi di inadempimento:
• Fallimento della ditta o attivazione di altre procedure concorsuali;
• Subappalto della fornitura;
• Cessione della ditta o cessazione dell’attività da parte della stessa;
• Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara e oggetto specifico di valutazione per l’attribuzione del punteggio qualitativo;
La maggiore spesa eventualmente derivante sarà addebitata all’Affidataria a titolo di risarcimento danno e da eventuali crediti dell’Affidataria.
Art. 16 - FORO COMPETENTE
Le controversie relative all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (Foro esclusivo competente è quello del Tribunale di Tempio Pausania).
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
Art. 17 - DOMICILIO LEGALE DELL’AGGIUDICATARIA
A tutti gli effetti del contratto l’aggiudicataria eleggerà domicilio legale in Arzachena presso la sede municipale.
Art. 18 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alla disposizioni legislative vigenti in materia.
L’appaltatore si intende, inoltre, obbligato all’osservanza:
• Delle leggi e dei regolamenti relativi all’assicurazione degli operai presso l’INPS e INAIL e di tutte le disposizioni regolanti le assunzioni;
• Di tutte le leggi e le norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
• Della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e degli adempimenti conseguenti.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
Allegato al capitolato
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI DUE SCUOLABUS, CON PERMUTA DI USATO, DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI ARZ ACHENA.
MEZZI NUOVI DA ACQUISTARE:
Fornitura di due (n° 2 ) scuolabus nuovi di fabbrica chiavi in mano posti 32 ( o n° posti superiore ) oltre un (1) accompagnatore e un (1) autista per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.
CARATTERISTICHE TECNICHE SCUOLABUS ( aventi caratteristiche similari o superiori)
posti 32( o n° posti superiore ) + 1 + 1 per gli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie di I grado.
Motore diesel 4 cilindri turbo intercooler, sistema Common Rail, cilindrata 3.000 CC, cavalli 170 CV.
Normativa antinquinamento EEV. Cambio 6 rapporti + rm
Struttura metallica e telaio ad alta resistenza con longheroni in acciaio con traverse tubolari.
Sospensione anteriore a ruote indipendenti e posteriore paraboliche con ammortizzatori telescopici a doppio effetto e barra stabilizzatrice.
Trazione posteriore, ruote posteriori gemellate, pneumatici 195/75 R16 Impianto frenante a disco anteriore e posteriore.
Impianto ABS
Impianto EBD (sistema ripartitore di frenata). Impianto ASR (sistema antipattinamento).
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
Impianto ESP (sistema antiribaltamento).
Impianto XXXX HOLDER (impianto antiarretramento in salita) Pavimento in multistrato marino con rivestimento plastico ignifugo. Coibentazione termo acustica.
Porta di servizio rototraslante in avanti a comando elettrico con bordo sensibile antischiacciamento e ingresso con gradini a norma.
Porta posteriore 2 ante con vetri atermici con riscaldamento antiappannamento. Cristalli laterali atermici con parte superiore apribile.
Padiglione interno rivestito in tessuto e fiancate rivestite in laminato plastico.
Selleria poltroncina monoscocca laminato ignifugo montati su guide scorrevoli con maniglione / poggiatesta di sicurezza.
Specchio di sicurezza interno.
Sedile autista molleggiato con ghiera di regolazione del peso e supporto lombare pneumatico, sistema di riscaldamento interno.
Sedile accompagnatore rivestito in tessuto ignifugo a seduta ribaltabile. Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e riscaldati.
Parabrezza riscaldato con fascia parasole autista. Plafoniere interne luce bianca complete di luce notturne. Cronotachigrafo digitale.
Fari fendinebbia.
Interruttore di emergenza con tutti gli accorgimenti atti a garantire le dovute condizioni di sicurezza in conformità delle normative vigenti in materia.
Illuminazione automatica vano d’ingresso.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
Maniglioni alle porte per salita/discesa. Segnalatore acustico retromarcia.
Verniciatura di colore giallo a norma e protezione anticorrosione, con scritta su entrambe le facciate a caratteri neri: “Scuolabus” e “Comune di Arzachena” con Stemma Comunale.
Cinture di sicurezza a norma di Xxxxx.
Immatricolazione compresa, Attrezzi d’uso, estintore, cassetta emergenza, martelletti rompi vetro.
Omologazione specifica antiribaltamento rispondente normativa R66. Documentazione di rito.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
MEZZO USATO DA RITIRARE IN PERMUTA:
N. 1 (UNO) Scuolabus Fiat Iveco, 45/10, immatricolato nel 1992.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il/La Sottoscritto/a , in qualità di della Ditta nato/a in il / / , residente in via , consapevole delle responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
• che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
• che nei propri confronti, nei confronti dei direttori tecnici e dei soggetti dotati di poteri per impegnare la società, né nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche nell’ultimo triennio, non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31.05.1965 n. 575;
• che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno allo stato o delle Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale ovvero non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio a carico dei soggetti (titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società) sotto elencati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara eventualmente:
• che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata tenuta dai soggetti sotto elencati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della lettera d’invito
• di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
• l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
• di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni riguardanti i requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica e altre condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara;
• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
• di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;
• che non è stata emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interdittiva ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta io divieto di contrarre con al pubblica amministrazione;
• di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;
oppure
• di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
• ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999: di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
oppure
di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15;
oppure
• di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000;
• di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: INPS di
………………………… n. ………………………; INAIL di ………….………………………
n e di essere in regola con i relativi versamenti.
• che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio I.A.A. di al
n. dal , per l’attività ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….;
• Di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul prezzo del servizio;
• Di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni tutte contenute nel capitolato d’appalto e nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
• Che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio;
• Di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio e a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.03.1990 n. 55 e ss.mm.ii.
, lì
FIRMA
ALLEGATA: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
1. La presente dichiarazione non deve essere nè autenticata, nè di conseguenza bollata.
2. le parti non di interesse devono essere cancellate.
3. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi di legge.
4. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
5. L’errata compilazione della presente dichiarazione non può essere imputata all’Amministrazione.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
resa da persona diversa dal legale rappresentante munita del potere di firma Il/La Sottoscritto/a , in qualità di della Ditta nato/a in il / / , residente in
via n. _, consapevole delle
responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARA
a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno allo stato o delle Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale ovvero non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;
b) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto.
, lì
FIRMA
ALLEGATA: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
1. La presente dichiarazione non deve essere né autenticata, né di conseguenza bollata.
2. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi di legge.
3. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
4. L’errata compilazione della presente dichiarazione non può essere imputata all’Amministrazione.
SETTORE AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA
(Via Crispi n°1 – tel. 0789/849480 - fax 0789/849 426)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE- TRASPORTO SCOLASTICO
ALLEGATO “B”: (modulo offerta prezzi)
Bollo € 14,62
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI DUE SCUOLABUS, CON PERMUTA DI USATO, DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1°GRADO DEL COMUNE DI ARZACHENA.
OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta : €
Il/ la Sottoscritto/ a nato/a a il residente a in qualità di della ditta/società/ente avente sede in (Prov. ) via/piazza n. CAP C.F. P.I.
Tel. n. Fax n. E-mail
O F F R E
• Un ribasso del ________% (leggasi per cento
sull’importo a base d’asta sopra indicato per un prezzo di € più I.V.A.
al 21%);
• Offre per la permuta dello scuolabus la somma di € (leggasi
euro );
• L’IMPORTO TOTALE DELL’OFFERTA NETTA E’ DI €_____________________________
(il prezzo dei mezzi da acquistare decurtato del valore della permuta)
Luogo data
Firma leggibile e timbro