AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

Pagina 1 di 7

PROCEDURA APERTA Artt. 3 e 55 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

LOTTO 1 - CIG 5875717B0C e LOTTO 2 – CIG 5875728422

AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

SCHEMA DI CONTRATTO

Il giorno ………, la società ConSer V.C.O. S.p.A., con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031 nella persona del Direttore Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Premosello Chiovenda, il 13/10/1967, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, giusta poteri allo stesso conferiti sulla base della procura speciale di cui all’atto Notaio Xxxxxx Xxxxxxxxx in Verbania, rep. 2946 del 10 aprile 2013;

Premesso che

E’ affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.

Con provvedimento n. 46 del 28/07/2014 è stato approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento della fornitura di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti, nominando responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, e direttore dell’esecuzione il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 272 e segg. del D.P.R. 207/2010.

E’ stato redatto progetto per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010. Vista la procedura effettuata:

AFFIDA

Alla società          , con xxxx xxxxxx xx           ( ), xxx         x.   ,

xxxxxxxx alla C.C.I.A.A. di   n.       , R.E.A.       , P. IVA

         , nella persona del Sig.               , nato a          ( ) il

         , residente in via     

           , legale rappresentante.

a   ( ), C.F.

FORNITURA VEICOLI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA RIFIUTI

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.

Art. 2 Oggetto e condizioni di effettuazione del contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti, aventi le caratteristiche minime e le specifiche tecniche già individuate nel capitolato di gara e di seguito riassunte:

Lotto 1 - N° 11 vasche da 2 mc. con AVC

Lotto 2 - N° 2 vasche da 5 mc.

La ditta dovrà provvedere al ritiro/permuta dei seguenti veicoli:

Lotto 1 - N° 8 vasche da 2 mc. - su autotelaio Piaggio S85LP (Xxxxxx)

Art. 3 – Termini di fornitura

La consegna dei veicoli allestiti dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data del presente contratto, gli stessi dovranno essere consegnati franco deposito di ConSer V.C.O. S.p.A., o altro luogo indicato (comunque ubicato nel territorio della provincia del V.C.O.), completi di tutto quanto richiesto nel presente capitolato, pronti all'uso, già collaudati e immatricolati presso il competente Ufficio Provinciale MCTC, idoneo al trasporto merci in CONTO TERZI; chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuovo di fabbrica e perfettamente funzionante, completi in ogni loro parte, targati e con tutti i documenti necessari alla circolazione su strada; forniti delle autorizzazioni e/o omologazioni rilasciate dagli organi competenti (es. ISPESL, ASL ecc.) ove necessarie.

Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo dei veicoli presso il competente ispettorato provinciale della M.C.T.C. ed immatricolazione sono a carico della ditta fornitrice, e quindi già compresi nell'importo totale d'offerta; l'immatricolazione dovrà essere effettuata presso un'agenzia individuata da ConSer V.C.O. S.p.A. e, pertanto, unitamente alla consegna del mezzo, dovranno essere rimessi tutti i documenti necessari per la medesima. Entro i termini prescritti deve essere effettuata anche l’iscrizione al PRA.

Ogni mezzo, all’atto della consegna, dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:

• 2 copie del certificato di approvazione del veicolo allestito, rilasciato dall’ispettorato alla motorizzazione;

• attestazione di conformità del mezzo in merito alle prescrizioni normative vigenti in tema di emissioni acustiche;

• perizia tecnica dalla quale risulti la conformità, anche ai fini igienico sanitari, del veicolo ai fini e per lo svolgimento del servizio raccolta e trasporto rifiuti, finalizzata all’iscrizione del medesimo all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;

• libro uso e manutenzione;

• catalogo ricambi.

Il fornitore dovrà comunque dare a XxxXxx V.C.O. S.p.A. un preavviso di 5 giorni rispetto alla data prevista per la consegna, che dovrà risultare da apposito documento di trasporto firmato dall'incaricato di XxxXxx V.C.O. S.p.A. che li riceve, ed eseguita esclusivamente in giorni feriali e negli orari concordati. Tutte le spese ed i rischi relativi a trasporto e consegna saranno a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Le caratteristiche della fornitura dovranno tassativamente risultare uguali a quelle oggetto di offerta, potranno operarsi modifiche dei prodotti solo in caso di intervenute disposizioni normative o regolamentari che impongano la modifica della fornitura, che dovrà comunque essere formalmente accettata dalla società.

Qualunque causa di ritardo nell’ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata a ConSer V.C.O. S.p.A., mediante lettera raccomandata; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né varrà come giustificazione del ritardo se non in caso di forza maggiore costituito da scioperi documentati con dichiarazione della C.C.I.A.A. territorialmente competente e/o eventi meteorologici che rendano inutilizzabile la viabilità principale di collegamento.

Gli eventuali giorni solari di ritardo derivanti da cause di forza maggiore o da eventuali ritardi imputabili alla ConSer V.C.O. S.p.A., costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di ultimazione della fornitura e della eventuale applicazione di penalità.

Sono in ogni caso vincolanti, per l’appaltatore, anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18, le eventuali minori tempistiche di consegna indicate in sede di offerta.

Art. 4 - Corrispettivo del contratto

Per le forniture oggetto del presente Contratto, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà alla ditta aggiudicataria la somma, derivante dall’offerta di gara, corrispondente a:

Lotto 1

⮚ N° 11 vasche da 2 mc. con AVC €./cad.      

Lotto 2

⮚ N° 2 vasche da 5 mc. €./cad.      

Per il ritiro/permuta dei veicoli usati la ditta aggiudicataria riconoscerà a ConSer V.C.O. S.p.A. la somma, derivante dall’offerta di gara, corrispondente a:

Lotto 1

⮚ N° 8 vasche da 2 mc. - su autotelaio Piaggio S85LP (Porter) €./cad.     

Il suddetti importi dovranno intendersi onnicomprensivi di tutte le operazioni descritte nel presente Contratto, nonché dei noli attrezzature, automezzi, materiali di consumo e di ricambio, carburanti e quant'altro necessario ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto.

Art. 5 – Adeguamento dei prezzi

Dato atto che trattasi di contratto inferiore all’annualità non è previsto adeguamento dei prezzi, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs. 163/2006.

Art. 6 – Variazioni al contratto

Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 7 – Esecuzione del contratto

Ai sensi dell’art. 299 del D.P.R. 207/2010, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’appaltatore è svolta dal direttore dell’esecuzione del contratto,

Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer

V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.

Art. 8 – Contabilità e pagamenti Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato da ConSer V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario a seguito di presentazione di regolare fattura, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà effettuato a 60 gg. fine mese data fattura.

L’emissione di fattura a saldo, per le forniture, sarà autorizzata previa effettuazione delle operazioni di collaudo di cui all’art. 4 del capitolato con positivo esito verbalizzato.

E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx

V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

Art. 9 – Anticipazioni

Si applica l’art. 140, commi da 1 a 3.

Art. 10 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 – Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva L’appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del codice in occasione di:

- Pagamento degli stati di avanzamento lavori o prestazioni relative a servizi e forniture;

- Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale;

A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà, ai sensi dell’art, 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010, alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), relativa allo specifico appalto. In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, XxxXxx V.C.O. S.p.A. tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, si avvierà la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010.

Art. 12 – Domicilio dell’appaltatore

L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo:

…………………

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

Art. 13 – Garanzie e coperture assicurative La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del Codice, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, la stessa potrà essere svincolata sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del D.P.R. 207/2010.

Si dà atto che l’impresa ha presentato               stipulata con           n.

      del         per l’importo di         (_   )

In caso di sinistri alle persone e danni o danni cagionati da forza maggiore, si applicano i disposti degli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/2010.

Art. 14 – Cessione del contratto E' fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 116 del codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per l’effettuazione della fornitura.

Art. 15 – Subappalto

Si applica il disposto dell’art. 298, comma 4. D.P.R. 207/2010.

Il pagamento di lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti sarà eseguito direttamente dall'appaltatore, con l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore medesimo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, unitamente alla documentazione attestante il rispetto della

L. 136/2010 e s.m.i.; in caso di subappalto il pagamento dei S.A.L. è comunque subordinato alla verifica della regolarità del DURC del subappaltatore. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti di XxxXxx V.C.O. S.p.A. per l’esecuzione dei servizi oggetto di subappalto.

Art. 16 – Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Il committente e l’appaltatore danno atto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di mera fornitura di materiali, non è dovuta la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e del relativo documento. Si impegnano, in ogni caso, a curare e valutare, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, eventuali situazioni di rischio possano evidenziarsi ed adottare di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge.

Art. 17 – Oneri ed obblighi a carico della ditta appaltatrice

Sono a carico della ditta gli oneri e obblighi seguenti:

• Eseguire l'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle forniture.

• Adottare, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme in vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro, e quanto altro previsto per legge, necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei terzi e del suo personale comunque addetto al servizio. A tal fine sarà a carico dell'Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche e antitifiche) volte a tutelare il personale dell'Impresa;

Non saranno accettate richieste di compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento dei servizi nel rispetto della normativa vigente.

Art. 18 – Penali In caso di ritardo nell’effettuazione della consegna, rispetto a termini e modalità fissate dal capitolato di gara, e dichiarati nell’offerta, salvi casi di comprovata forza maggiore, per ogni giorno solare consecutivo oltre il termine fissato sarà applicata una penale contrattuale pari all’1‰ dell’importo di contratto e quindi pari ad €/giorno         .

Saranno considerate cause di forza maggiore, purché debitamente e tempestivamente comunicate, scioperi documentati con dichiarazione C.C.I.A.A. o altra autorità equipollente o eventi meteorologici che rendano impraticabili le principali vie di transito.

Qualora il ritardo dovesse superare i 30 giorni dal termine indicato in sede di offerta e comunque la consegna non avvenga nei 90 giorni di cui all’art. 3, ConSer V.C.O. S.p.A. si riserva il pieno diritto, e senza formalità di sorta, di esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti, al recupero dei danni subiti nonché a risolvere l’affidamento della fornitura.

Gli importi delle penali eventualmente da applicarsi nei modi sopra descritti, saranno trattenuti dall’ammontare della fattura ammessa a pagamento della fornitura e comunque regolati prima del pagamento a saldo.

Le penali saranno applicate con le modalità previste dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Le infrazioni anzidette saranno accertate da XxxXxx V.C.O. S.p.A. o da suoi incaricati, che ne daranno comunicazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, XxxXxx V.C.O. S.p.A., esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.

L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche su supporto informatico, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O. S.p.A. sulla prima fattura disponibile.

Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. In ogni caso l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta non potrà superare il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo.

Art. 19 – Risoluzione del contratto

Si applicano, al presente contratto, le norme di cui agli artt. 135-140 del codice.

Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dall’art. 1456 del C.C.:

1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;

2. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;

3. quando l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo;

4. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;

5. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;

6. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, ConSer V.C.O. S.p.A. avrà facoltà di provvedere, direttamente, ovvero mediante altra ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla ditta appaltatrice delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, oltre ad essere tenuta al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione della fornitura ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.

Art. 20 – Spese contrattuali Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.

Art. 21 – Privacy ed accesso agli atti

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :

a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx;

b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;

c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;

d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;

e. il conferimento dei dati è obbligatorio;

f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.

Art. 22 – Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania.

Art. 23 – Riferimento alla legge Le forniture previste nel presente contratto devono essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell’appalto, alle normative di sicurezza sul lavoro, al codice della strada.

Per quanto non previsto nel presente Contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le ordinanze sindacali aventi rapporto con le forniture oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.

La ditta, nell’esecuzione delle forniture, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.

ALLEGATI

Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:

1. Visura o certificato CCIAA attestante i poteri di chi sottoscrive

2. Offerta

3. Copia della garanzia definitiva

4. Capitolato speciale d’appalto Letto, confermato e sottoscritto

La ditta appaltatrice ConSer V.C.O. S.p.A.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 3 termini di fornitura

Art. 4 corrispettivo del contratto Art. 5 adeguamento dei prezzi Art. 6 variazioni al contratto Art. 8 contabilità e pagamenti

Art. 10 obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 11 adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva Art. 13 garanzie e coperture assicurative

Art. 18 penali

Art. 19 risoluzione del contratto Art. 22 foro competente

Letto, confermato e sottoscritto

La ditta appaltatrice