SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
N. 3613 del Registro delle Deliberazioni
Area Gestione Tecnica
num. Prop._3179-09
OGGETTO Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx..
Il giorno 09/12/09
presso la sede dell’Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Xxx Xxxxxx x.0;
Sull’argomento in oggetto, il Dirigente Area Gestione Tecnica Dr. Ing. Xxxxxxxx XXXXX, a seguito dell'istruttoria effettuata dal funzionario istruttore Geom. Xxxxx Xxxxxxx che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:
Premesso che
A seguito dell’ultimazione dei lavori (effettuati con l’ex art. 20) del nuovo Pronto Soccorso il Direttore dell’U.O.C. in argomento per una migliore organizzazione del servizio ha chiesto ulteriori interventi:
- realizzazione di un bagno per il personale infermieristico donne
- realizzazione di un vuotatoio per la pulizia dei presidi sanitari del 118
- realizzazione di un bagno per il personale tecnico di radiologia con annessa sala di attesa pazienti
- realizzazione di un ambulatorio cardiologico,
- ristrutturazione del locale apparecchiature sviluppatrici per tutte le diagnostiche del Pronto soccorso compreso la nuova TAC;
Visto che l’Ufficio tecnico competente per territorio per ottemperare a quanto richiesto dal Direttore dell’U.O.C di Pronto soccorso ha verificato la fattibilità dei lavori da eseguire ed ha predisposto il progetto dei lavori e il relativo computo metrico allegato al presente atto il cui importo complessivo ascende a €. 67.000,00 oltre iva così come si evince dal seguente quadro economico:
per opere edili a | €. 44.000,00; | |
per opere impiantistiche | €. 10.000,00 | (elettriche idriche e termiche) |
per le opere impiantistiche sulla rete aziendale | €. 5.000,00 | (punti telefonici, e punti Lan) |
per le opera strutturali | €. 5.000,00 | ( infissi, vetri e fabbro) |
Oneri per la sicurezza | €. 3.000,00 | |
TOTALE lavori | €. 67.000,00 | |
Somme a disposizione dell’amministrazione: | ||
IVA 20% su €. 67.000,00 | €. 13.400,00 | |
Legge 133/08, art. 61 | 335,00 | |
Totale | €. 80.735,00 |
Vista la necessità di dover eseguire nel più breve tempo possibile quanto richiesto dal Direttore del U.O.C. di Pronto soccorso data la delicatezza del problema da risolvere
Rilevato che,
- non essendo in vigore alcun contratto per l’effettuazione di tali lavori edili, occorre procedere all’indizione di gara negoziata (ai sensi del D.Lgs 163/08) con il sistema del maggior ribasso per l’aggiudicazione dei lavori innanzi elencati fissando l’importo base di €. 44.000,00 oltre iva;
- sono vigenti contratti di manutenzione con apposite ditte per l’effettuazione di lavori di impiantistica, elettrici, idraulici, termici (Ditta Manutencoop), infissi (RTI – Xxxx Xxxxx e Brin Levante) e per la modifica sulla rete aziendale (TNT di Xxxxxxxx Xxxxxx) per cui occorre affidare a tali ditte i lavori di propria pertinenza innanzi indicati;
Ritenuto, pertanto, di dover indire apposita procedura negoziata (ai sensi del D.Lgs 163/06) nei termini innanzi indicati ed di invitare a tal fine le seguenti ditte tratte dall’albo aziendale dei fornitori:
1° Xxxxxxx Xxxxxxxxxx in Mesagne (Br);
2° Xxxxxx Xxxxxx in Torre Santa Susanna (Br); 3° ARIES s.r.l. in Brindisi;
4° Sirena in Brindisi;
5° Xxxxxxxx Xxxxxxxx in Torre Santa Susanna (Br); 6° MAGERE s.r.l. in Torre Santa Susanna (Br)
Tanto premesso , si propone l’adozione dell’Atto deliberativo di cui ,ognuno nell’ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale .
- Il Funzionario Istruttore – (Geom. Xxxxx Xxxxxxx) ……x.xx………………….……………..
- Responsabile U.O. Immobili ed Impianti (Geom. Xxxxxxxx De Xxxxx) ……x.xx…………….
- Il Dirigente Area Gestione Tecnica - (Ing. Xxxxxxxx Xxxxx) ……x.xx…………………..…
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxx, nominato Direttore Generale con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.723 del 9 Maggio 2008, assistito dal Direttore Amministrativo Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx e dal Direttore Sanitario Dr. Xxxxxxxx XXXXX
ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore Area Gestione Tecnica Dr. Ing. Xxxxxxxx XXXXX
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;
DELIBERA
1. -Per tutto quanto esposto in premessa,di approvare il quadro economico per l’effettuazione dei lavori di che trattasi:
2. di indire procedura negoziata (ai sensi del D.Lgs 163/06) per i lavori dettagliatamente elencati nel computo metrico che viene approvato unitamente agli allegati Capitolato speciale e lettera d’invito per l’importo a base d’asta di €. 44.000,00 più iva (€. 52.800,00 iva compresa) con il sistema del maggior ribasso e attribuire la spesa di 52.800,00 iva compresa per le opere edili sul contro 715.100.00005 (manutenzione ordinaria sugli immobili) centro di costo 11101991 Presidio Ospedaliero X. Xxxxxxx di Brindisi – Bilancio 2010;
3. di invitare alla gara le ditte indicate nella narrativa del presente provvedimento;
4. di affidare alla ditta Manutencoop i lavori relativi alle modifiche degli impianti elettrici, idraulici e termici e attribuire la spesa di 12.000,00 iva compresa sul contro 715.100.00010
(manutenzione ordinaria sugli impianti) centro di costo 11101991 Presidio Ospedaliero X. Xxxxxxx di Brindisi – Bilancio 2010;
5. di affidare alla ditta RTI (EdilVetro e Brinlevante) i lavori relativi alle realizzazioni e revisioni di strutture in aticorodal e attribuire la spesa di 6.000,00 iva compresa sul contro 715.100.00005 (manutenzione ordinaria sugli immobili) centro di costo 11101991 Presidio Ospedaliero X. Xxxxxxx di Brindisi – Bilancio 2010;
6. di affidare alla ditta TNT di Xxxxxxxx Xxxxxx i lavori relativi alle modifiche degli impianti telefonici e rete aziendale e attribuire la spesa di 6.000,00 iva compresa sul contro 715.100.00010 (manutenzione ordinaria sugli impianti) centro di costo 11101991 Presidio Ospedaliero A. Xxxxxxx di Brindisi – Bilancio 2010;
7. –Di autorizzare il pagamento del fondo incentivante riveniente dal quadro economico (Legge 133/08, art. 61 relativo alla progettazione, al lordo degli oneri fiscali cosi ripartito:
€. 167,50 Geom. Xxxxx Xxxxxxx Progettista e Direttore Lavori;
€. 167,50 Sig. Xxxxxxx Xxxxxx collaboratore atti amministrativi;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.L. n. 267 del 18.08.00..
Il Direttore Amministrativo (Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx ) x.xx
Il Direttore Sanitario (Dr. Xxxxxxxx Xxxxx ) x.xx
Il Direttore Generale (Dr.Xxxxxxx Xxxxx ) x.xx
Gara lavori pronto soccorso bilancio 2010
Registrazione dell’annotazione di costo Esercizio economico anno
Codice conto | Importo presente deliberazione | Totale annotazioni di conto |
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE
PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO | CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE | |
AFFISSA E PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO | ||
Brindisi | DI QUESTA AZIENDA SL | |
Il Responsabile | Dal 09/12/09 al senza opposizioni | |
INVIO AL COLLEGIO SINDACALE | Data | |
Protocollo n. del |
| Il Responsabile |
Atto soggetto a: Controllo Regionale | Conferenza dei Sindaci | |
Da Trasmettere a cura dell’Ufficio proponente: Uffici di staff □ Ufficio Affari Generali □ Struttura Burocratica-Legale □ Unità Controllo di Gestione □ Ufficio Sviluppo Organizzativo □ URP e Marketing Aziendale □ Servizio prevenzione e Prot.Aziendale □ Unità per i Servizi Socio-Sanitari □ U.O.Statistica ed Epidemiologia □ Ufficio Addetto Stampa □ Nucleo di valutazione Aree □ Area Gestione Personale □ Area Gestione Patrimonio □ Area Gestione Risorse Econ.Finan. □ Area Gestione Tecnica □ Area Gestione Servizio Farmaceutico | Presidi e Stabilimenti Ospedalieri □ Direzione Amministrativa P.O.Di Summa □ Direzione Amministrativa P.O.Francavilla Font. □ Direzione Amministrativa P.O. Ostuni □ Direzione Sanitaria P.O. Di Summa- Xxxxxxx □ Direzione Sanitaria P.O.Francavilla Fontana □ Direzione Sanitaria P.O.Ostuni □ Direzione Sanitaria S.O.Mesagne □ Direzione Sanitaria S.O.S.Xxxxxx Xxxxxxxxx □ Direzione Sanitaria S.O.Ceglie Messapica □ Direzione Sanitaria S.O.Fasano/Cisternino Distretti Socio Sanitari □ Distretto Socio Sanitario di Brindisi □ Distretto Socio Sanitario di Mesagne □ Distretto Socio Sanitario di Fasano □ Distretto Socio Sanitario di Francavilla Fontana Strutture Diverse: □ Azienda Agricola Melli □ Corsi di Laurea | Dipartimenti Aziendali: □ Prevenzione □ Salute Mentale Strutture Sovradistrettuali: □ Riabilitazione □ Dipendenze Patologica □ Servizio 118 Dipartimenti Ospedalieri: □ Diagnostica Patologica □ Diagnostica per Immagini □ Chirurgia Generale e Spec. □ Medicina Generale e Spec. □ Neuroscienze □ Anestesiologico □ Nefro-Urologico □ Emergenza-Urgenza □ Materno-Infantile □ Onco-Ematologico □ Igenico-Organizzativo □ Farmacologico □ Cardiologico |
□ Sito Web Aziendale art.3 L.R. 40/07 □ Portale Regione art. 16 L.R. 25/06 | ||
□ Altri: |
Oggetto: lavori per la realizzazione di servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx.
COMPUTO METRICO
1. Stuccatura totale o parziale di superfici interne, con stucco sintetico a due riprese, onde eliminare eventuali scalfiture, cavillature o piccole imperfezioni, inclusa la carteggia tura finale delle parti stuccate. Compreso l’onere dei ponteggi di servizio fino ad una altezza di mt.3.60 ed il loro disarmo, la fornitura di ,materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito, in opera, a perfetta regola d’arte.
Preparazione di superfici con stucco sintetico
Stuccatura parziale circa il 20% della superficie di mq. 800,00
Mq. 160,00 x €. 3.60= €. 576,00
2. Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso già preparate, comprendente le seguenti lavorazioni: Carteggiatura finale – tinteggiatura a finire di pittura acrilica lucida (smalto sintetico o all’acqua) – due strati successivi dati a pennello fino a coprire in modo uniforme l’intera superficie, a colori correnti chiari.
Il tutto dato in opera a qualsiasi altezza compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Compreso la pulizia finale.
Circa mp 800 x €. 10.15= €. 8.120,00
3. Compenso per una mano in più di attinta tura :
circa mq. 800 x €. 2.60= €. 2.080,00
4. Realizzazione di n.2 (due) bagni di servizio e un vuotatoio con fornitura in opera di sanitari ed impianto idrico fognario con relativa posa in opera di nuova pavimentazione e rivestimento in piastrelle.
A Corpo €. 15.000,00
5. Demolizione di pavimento e rivestimento, apertura nuovo vano porta, compreso il trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta;
6. Realizzazione di tramezzo in gasbeton da Cm.10. e relativo intonaco sulle due facciate;
A Corpo €. 2.700,00
A Corpo €. 4.500,00
7. Realizzazione e revisione di porte e finestre in anticorodal;
A Corpo €. 5.000,00
8. Fornitura in opera di pavimentazione in linoleum e relativo battiscopa in PVC compresa la rimozione di quella esistente la rasatura di livellamento e la sigillatura a caldo dei giunti;
9. Modifiche sull’impianto elettrico a norma di Legge;
A Corpo €. 7.800,00
A Corpo €.10.000,00
10. Modifiche sull’impianto telefonico e di rete aziendale;
A Corpo €.5.000,00
10. Oneri per la sicurezza
11. Lavori di non facile individuazione più arrotondamento.
A Corpo €.3.000,00
A Corpo €.3.224,00
IMPORTO LAVORI €. 67.000,00
Oggetto: lavori per la realizzazione di servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE
Art.1
OGGETTO DELL’APPALTO
I lavori e le somministrazioni sono quelle indicate nel computo metrico predisposto per la realizzazione di quanto in oggetto.
Art. 2
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano l’oggetto dell’appalto possono riassumersi in lavori di realizzazione servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx.
Art. 3 AMMONTARE DELL’APALTO
L’importo complessivo dei lavori, a misura, posto a base d’asta è di €. 47.000,00= oltre IVA come per Xxxxx.
Art. 4
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
La cauzione di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fissata nelle misura del 10% dell’importo contrattuale.
A norma dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto ed il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
L’Amministratore ha diritto di valersi sulla cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per il pagamento in quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contatti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Art. 5 TEMPISTICA
Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in gg. 30 naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.
L’Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data di approvazione della aggiudicazione definitiva.
L’area sarà consegnata all’impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell’inizio dei lavori e risulterà da apposito verbale.
Art. 6
VARIAZIONE AL PROGETTO APPALTATO
1. Ai sensi dell’art. 134 del regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore.
La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi indennizzi per i lavori medesimi.
2. La stazione appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalt, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi prezzi e condizioni, e non ha diritto in nessuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Art. 7
PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
A NORMA DELL’ART. 117 DEL d.p.r. N.554/1999 E S.M. E DELL’ART. 22 DEL Capitolato
generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall’importo dei lavori come da conto finale, senza formalità alcuna, una penale d’importo di €. 50,00 (EURO cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. A lavori ultimati è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell’impresa, entro un termine perentorio di giorni 10 (dieci).
Qualora l’impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.
Art. 8 PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato in rata unica e su presentazione di regolare fattura. Detto pagamento avverrà per il tramite del tesoriere dell’ASL BR, secondo le modalità che l’impresa appaltatrice indicherà in fattura, entro 90(novanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell’ASL BR di detta fattura, in espressa deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.L. 09.10.2002 n.231. Xxxxx termine verrà applicato nelle ipotesi della regolarità dei lavori, in caso contrario detto termine decorrerà dall’accertamento della regolare esecuzione.
Art.9
CONTO FIDUCIALE E COLLAUDO
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di giorni 45 (quarantacinque) dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei lavori.
il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, è sarà redatto, a norma dell’art. 26 della L.R. 20/1993 e s.m., entro quarantacinque giorni dall’ultimazione dei lavori, unitamente al conto finale.
10.1 Generalità
Art. 10
OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.L. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato speciale di cui l’appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell’esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’appaltatore per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 494/1996 e s.m. oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come previsto dall’art.3.
10.2 Obblighi in materia di tutela dei lavoratori.
1. L’appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale o territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Brindisi durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell’art. 7 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 45/2000, l’Appalto deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all’appaltatore, procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l’integrale assolvimento degli obblighi descritti.
3. L’ appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 191/1996 e s.m. dal D.P.R. 03 luglio 2003 n. 222, dal D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547, dal D.P.R.
del 07 gennaio 1956 n.164 e dal D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626. L’appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quinti sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell’art. 3, comma8, del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m., l’appaltatore è tenuto a presentare alla stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già in possesso della S.A.), il Documento unico di Regolarità Contributiva di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210 (convertito con L.22.11.2002 n.
266) (se non già presentato o acquisito d’ufficio) ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, le certificazioni attestanti la regolarità dell’impresa nei confronti INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx (se non già presentate o acquisite d’ufficio) attestanti la regolarità dell’impresa con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva ed assicurativa, ivi compresi i versamenti alla Cassa Edile, secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti o secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nonché una dichiarazione attestante l’organico medio annuo dell’Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
4. A norma dell’ art. 131 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m. l’appaltatore è tenuto a consegnare, entro sette giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori , il piano si sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato X.Xxx n. 494/1996 e
s.m. il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni del D.P.R. n. 222/2003.
5. A norma dell’art. 36 bis della Legge 04.08.206 n. 248 nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo sopra descritto mediante annotazione , su apposito registro di cantiere da tenersi sul luogo di lavoro.
6. Oneri e obblighi a carattere generale
Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:
1) Sostituire il proprio rappresentante o direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Datore di lavoro o dell’Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicati dagli artt. 4 e6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato co D.M. n. 145 /2000.
2) Di provvedere alle spese per la guardiamo del cantiere fino all’approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna
delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.
3) Mettere a disposizione durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
4) Secondo quanto già indicati nell’art. 8.4 del presente capitolato, l’appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell’impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell’Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l’esecuzione di tutte le opere.
5) L’adozione nell’esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’appaltatore, restandone sollevata l’Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
6) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
7) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 189 del D.P.R.
n. 554/1999 e s.m. e dell’art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
8) Il concedere l’uso anticipato dell’edificio con i relativi impianti o di parte di esso, che venisse richiesto dalla D.L., senza che l’appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi, prima di occupare i locali dovrà essere constatato lo stato delle opere compilando e firmando apposito verbale in contraddittorio fra le parti a norma delle vigenti disposizioni con particolare riguardo al D.P.R. n. 554/1999 e s.m..
9) La manutenzione delle opere eseguite fino al collaudo delle stesse, qualora l’amministrazione intenda iniziare l’uso delle strutture interessate ai lavori nel periodo che decorre dall’ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L’obbligo della manutenzione va’inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall’uso o da negligenza del personale addetto all’uso stesso.
Azienda Sanitaria Locale BR 72100 BRINDISI
Lettera d’Invito
RACCOMANTATA A/R
Prot. del
OGGETTO: Procedura Negoziata, da espletarsi ai sensi dell’Art. 125 comma 1 lettera b) e comma 8 del D. Lgs. 163/2006, relativa ai lavori di realizzazione servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx.
Spett.le
In attuazione di quanto previsto dal comma 1 lettera b, e comma 8 dell’Art. 125 del D.Lgs 163/2006 si invita codesta ditta a formulare e presentare offerta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto e, per i quali, è necessario prendere visione di quanto c’è da eseguire nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e nel rispetto di quanto contenuto nella Documentazione di Gara.
Importo complessivo dei lavori: Euro 47.000,00= oltre iva
Importo posto a base della Gara, soggetto a ribasso, €. 44.000,00= come da Computo a corpo allegato;
Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, €. 3.000,00= I.V.A., nella percentuale di Xxxxx, a carico dell’A.S.L. BR
MODALITA’ PER L’INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
La ditta concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del , un plico che dovrà recare, in opportuna evidenza, la ragione o denominazione sociale della ditta, il domicilio legale e la seguente dicitura “Offerta per l’affidamento dei lavori di realizzazione servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx”da indirizzare alla Sede di questa “Azienda Sanitaria Locale BR”, Via Napoli 8 – Ufficio Protocollo – 72100 Brindisi.
Il plico su citato, a pena di inammissibilità, dovrà essere chiuso in maniera tale da garantire l’assoluta integrità, controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta e dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo idoneo, all’Ufficio Protocollo di questa Azienda Sanitaria Locale nel termine sopra indicato.
Resta inteso che il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa e/o motivo, lo stesso non giungesse al citato Ufficio Protocollo entro il termine fissato.
Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto di seguito riportato:
copia della presente Lettera d’Invito, firmata, e sigillata con ceralacca, per accettazione e siglata in ogni sua pagina dal titolare o dal legale rappresentante della ditta;
copia del “Capitolato Speciale”, inviato in allegato alla presente, firmato dal titolare o dal legale rappresentante della ditta;
copia della spesa a corpo computata;
Azienda Sanitaria Locale BR 72100 BRINDISI
Lettera d’Invito
DICHIARAZIONE del legale rappresentante della ditta o da persona all’uopo abilitata, con la quale il concorrente attesti di aver presa visione dei lavori a farsi e dei siti nei quali dovrà essere trasportato il materiale oggetto di trasferimento.
In caso di discordanza tra le quotazioni, le quotazioni espresse in cifre e quelle in lettere, varrà l’indicazione più favorevole all’Amministrazione.
APERTURA OFFERTE
L’apertura delle offerte pervenute regolarmente ed in tempo utile sarà effettuata in Seduta Pubblica presso gli Uffici dell’Area Gestione Tecnica siti nel P.O. “A. Di Summa” (ex Ospedale) alle ore 09,30 del .
PRECISAZIONI E INFORMAZIONI VARIE
NON saranno prese in considerazione, e pertanto dichiarate nulle, offerte in aumento o condizionate;
In presenza di una situazione di parità tra i prezzi proposti da due o più ditte, si procederà – seduta stante – ai sensi dell’Art. 77 del R.D. 23.05.1924 n° 827.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli nei modi e nelle sedi opportune, per quanto concerne la veridicità delle dichiarazioni manifestate dalla ditta concorrente.
In caso di riscontro negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, l’Amministrazione provvederà ad escludere dalla gara la ditta inadempiente e/o ad annullare l’eventuale aggiudicazione già effettuata in suo favore, fornendo inoltre tempestiva comunicazione alle Autorità competenti.
L’aggiudicazione non verrà in presenza di una sola offerta pervenuta.
Questa Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, senza diritto per i concorrenti ad indennizzo o altro, qualora le offerte presentate non soddisfino le esigenze dell’Amministrazione.
II pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato in rata unica e su presentazione di regolare fattura. Detto pagamento avverrà per il tramite del tesoriere dell'ASL BR, secondo le modalità che l'Impresa appaltatrice indicherà in fattura, entro 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'ASL BR di detta fattura. Detto termine verrà applicato nelle ipotesi della regolarità dei lavori; in caso contrario detto termine decorrerà dall'accertamento della regolare esecuzione.
L’I.V.A., nella percentuale di legge, resta a carico dell’A.S.L. BR.
Firma, per accettazione, del titolare o del legale rappresentante della ditta:
IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE TECNICA
(Ing. Vincenzo XXXXX)
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx XX 00000 XXXXXXXX
Lettera d’Invito
Prot. del
Spett.le Ditta
OGGETTO: Procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in osservanza del “Regolamento Aziendale delle attività negoziali”, approvato con Deliberazioni n 1845 del 24.06.2008, secondo le modalità di cui all’art. 82, c. 2 lett.
b) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, (prezzo più basso) per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx
Importo posto a base della Gara, soggetto a ribasso, €. 44.000,00= come da Computo a corpo allegato;
Oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, €. 3.000,00= I.V.A., nella percentuale di Xxxxx, a carico dell’A.S.L. BR
Il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura è N……………………
LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA
In applicazione dell’art. 125 del D.Lgs n.163, del 12.04.2006 e s.m.i. ed in osservanza delle norme contenute nel “Regolamento Aziendale delle attività negoziali”, approvato con deliberazione
n. 1845 del 24.06.2008., si invita codesta Ditta a presentare offerta per il servizio di manutenzione in oggetto indicato
MODALITA’ PER L’INOLTRO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
All’uopo la ditta concorrente dovrà far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del
………………….., un plico, che dovrà recare, in opportuna evidenza, a pena di esclusione, la ragione o denominazione sociale della ditta, il domicilio legale e la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI, AMBULATORI E SALE D’ATTESA PRESSO L’U.O.C DI PRONTO SOCCORSO DEL P.O. A. XXXXXXX”
(copiare il numero di protocollo e la data della presente lettera)”
indirizzandola presso la Gestione Tecnica di questa ASL/BR presso il P.O. “X. Xxxxxxx” X.X.
0 xxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxxx.
Detto plico, a pena di inammissibilità, dovrà essere chiuso con ceralacca in maniera tale da garantire l’assoluta integrità, e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della Società, e dovrà pervenire – con qualsiasi mezzo idoneo – al suddetto Ufficio di questa ASL, nel termine sopra indicato, pena l’esclusione dalla gara.
Resta inteso che il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsivoglia causa o per qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse al citato Ufficio entro il predetto termine.
A pena di esclusione il plico dovrà contenere due distinti plichi o involucri chiusi e firmati come sopra specificato sui quali devono essere apposte le seguenti scritte:
a) Contiene la documentazione amministrativa della ditta
b) Contiene l’offerta economica della ditta………………………
CONTENUTO DEI PLICHI
Nel plico contrassegnato dalla lettera a) “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inclusa a corredo dell’offerta la seguente documentazione:
1) A pena di esclusione Istanza di partecipazione alla gara, in lingua italiana, in carta resa legale mediante apposizione di marca da bollo predisposta anche mediante l’utilizzo del modulo allegato (allegato B); alla domanda in alternativa alla autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
2) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss..mm.ii. del legale rappresentante della Ditta o da persona all’uopo abilitato, con la quale il concorrente attesti:
▪ A pena di esclusione che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.lgs. 163/06;
▪ A pena di esclusione di avere esatta conoscenza della manutenzione da eseguire e di accettare tutte le clausole e condizioni contenute nel presente invito e nell’allegato capitolato speciale;
▪ A pena di esclusione di escludere clausole revisionali e di aggiornamento prezzi salvo quanto prescritto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/06
▪ A pena di esclusione di assumersi piena ed incondizionata responsabilità del perfetto funzionamento dei sistemi proposti sino al termine del periodo di aggiudicazione, per qualunque inconveniente dovesse verificarsi in qualsiasi componente;
▪ A pena di esclusione che l’offerta economica avrà validità non inferiore a 180 giorni dall’apertura della stessa offerta economica
3) A pena di esclusione copia della Lettera d’invito e del Capitolato Speciale tutti debitamente sottoscritti, in ogni pagina, dal Legale Rappresentante per accettazione
Nel plico contrassegnato con la lettera b) dovrà essere inclusa l’offerta economica (redatta secondo lo schema di cui all’allegato a), debitamente sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale della ditta stessa, che dovrà contenere, a pena di esclusione, dalla gara stessa:
a) Denominazione, ragione sociale, sede della ditta, numero di partita I.V.A., e sede dell’ufficio delle imposte dirette territorialmente competente;
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante,riportante il canone annuo e le modalità di espletamento del Servizio di assistenza e manutenzione.
Non saranno ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
L’affidamento del servizio sarà effettuato in favore dell’offerta del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 82, 2° c. del D. L.g.s. 163/06 e s.m.i.;
Eventuali condizioni aleatorie apposte in offerta non verranno accettate e renderanno nulla l'offerta stessa.
Nell’ipotesi che emergesse situazione di parità tra i prezzi proposti da due o più ditte, si procederà, seduta stante, ai sensi dell’art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
I plichi, pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti in seduta pubblica il giorno ,alle ore 10.00, presso gli uffici dell’Area Gestione Tecnica della ASL BR., sita in Brindisi, presso l’Ex Ospedale “A. Di Summa”, dal Seggio di gara composto da tre funzionari individuati dal Dirigente Responsabile della Struttura delegata ( di cui uno fungerà da segretario verbalizzante).
Nella circostanza, dichiarati aperti i lavori, si procederà ad accertare, in primo luogo, se i soggetti presenti siano legittimati o meno a presenziare ed eventualmente a formulare osservazioni sulla regolarità delle operazioni di apertura.
A tal fine si inviteranno i presenti ad esibire copia autenticata del documento che faculta ogni singolo intervenuto a presenziare ed a parlare in nome e per conto della ditta offerente.
In particolare, quando non sia presente il rappresentante dell’impresa, si richiederà l’esibizione di idonea procura, con firma autenticata, dalla quale risultino i poteri del soggetto.
Le persone che non saranno in grado di dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per conto della ditta non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni e, se ritenuto opportuno, potranno essere allontanati dai locali dove si svolge la seduta.
Successivamente sarà accertata l’integrità dei plichi e delle firme sugli involucri esterni; si procederà all’apertura del plico principale ed all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, per verificare se la ditta abbia inserito la documentazione richiesta a pena d’esclusione dalla gara.
Si precisa che, se una ditta aderente all’associazione di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 o ad un consorzio, partecipa alla gara, sia a titolo individuale sia quale associata in uno o più raggruppamenti o consorzi, si procederà all’esclusione di tutte le offerte presentate dalla ditta medesima sia da sola che in associazione o in consorzio con altre.
L’irregolarità formale di uno o più documenti dovrà essere sanata, a pena di esclusione, entro il termine di 5 giorni, oppure entro il termine maggiore che il Seggio di gara riterrà di assegnare ai sensi dell’art.46 del X.X.xx. n. 163/06
Da quanto sopra deriva che, qualora mancasse anche una sola di tali dichiarazioni e certificazioni, od anche una sola di esse risultasse difforme dalle prescrizioni richieste, e tale difformità non sia sanabile, la ditta verrà esclusa dalla gara.
Il seggio di gara procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione provvisoria, a favore della ditta che avrà formulato, il prezzo più basso per il servizio all’oggetto indicato, iva esclusa, come riportato nel capitolato speciale
Non si procederà all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta.
Questa Azienda si riserva, comunque, la facoltà di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
A seguito della avvenuta aggiudicazione si darà comunicazione alla Ditta aggiudicataria.
Per quanto non previsto nel presente invito varranno le norme e condizioni contenute nel Capitolato Speciale allegato al presente invito, nelle norme contenute nel Dlgs. n.163/06 e s.m.i, nonché tutte le disposizioni contemplate nelle altre normative vigenti in materia di pubbliche forniture.
Per informazioni inerenti la presente gara può essere contattato il Geom. Xxxxx Xxxxxxx Responsabile del procedimento (dalle ore 8.30. Alle ore13.30 dal lunedì al venerdì; xxx 0000000000; fax 0000000000)
Distinti saluti
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE TECNICA
(Ing. Xxxxxxxx XXXXX)
Allegato = Capitolato Speciale
Allegato B Allegato A
Azienda Sanitaria Locale Br.
Via Napoli 8 – 00000 XXXXXXXX (Casale) – Tel 0831.536.1
ALLEGATO “A”
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx.
Il sottoscritto , titolare/legale rappresentante della Ditta , dopo aver esaminato la Vs. richiesta di offerta per la gara in oggetto, dichiaro di poter eseguire i lavori di che trattasi alle seguenti condizioni economiche:
€. / (in lettere)
• Codice fiscale
• Partita IVA
PER ACCETTAZIONE LA DITTE
Firma e Timbro
Azienda Sanitaria Locale Br.
Via Napoli 8 – 00000 XXXXXXXX (Casale) – Tel 0831.536.1
ALLEGATO “B”
Art. 48 D.P.R. 445/2000: Modulo per
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA
(procedura negoziata)
All’A.S.L BR
Xxx Xxxxxx 0
00000 Xxxxxxxx.
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di servizi igienici, ambulatori e sale d’attesa presso l’U.O.C di Pronto soccorso del P.O. A. Xxxxxxx.
Il sottoscritto Nato il a ( ) In qualità di Dell’impresa Con sede in Con codice fiscale n. Con partita IVA n. Dati non obbligatori:
Ufficio dell’entrate competente: ;fax: E mail: ;
Concessionario Riscossione Tributi competente ; fax:
E mail: ;
Centro di Servizio competente: E mail: ;
; fax:
Provincia competente: ; fax: E mail: ;
Cancelleria fallimentare competente ; fax: E mail ;
INPS competente ; fax: E mail ;
INAIL competente ; fax: E mail ;
CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come
□ impresa singola
ovvero
□ capogruppo di un associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
ovvero
□ mandante di un associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
Consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n.445, per le ipotisi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
a): REQUISITI IN ORDINE GENERALE (art. 38 D.Lgs. 163/2006)
1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e che tali procedimenti non sono pendenti nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i ovvero di altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza:
Carica | Nome e Cognome | Data e luogo di nascita –Luogo di residenza (via e citta) |
3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttive CE 2004/18; e che tali condanne non sono state pronunciate nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i ovvero di altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza e che i procedimenti non sono pendenti nei confronti dei direttore/i tecnico/i ovvero di altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza:
Carica | Nome e Cognome | Data e luogo di nascita –Luogo di residenza (via e citta) |
4. (barrare la casella corrisoindente)
□ che la condanna di cui ai numeri 2. e 3. del punto a) della presente xxxxxxxxxxxxxxxxx state pronunciate nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
oppure
□ che le condanne di cui ai numeri 2 e 3 del punto a) della presente dichiarazione sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando e che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazio allegata):
Carica e data di cessazione | Nome e Cognome | Data e luogo di nascita –Luogo di residenza (via e citta) |
5. di aver riportato le seguenti condanne beneficiando della non menzione:
;
;
;
6. non aver violato il divieto di intenzione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in maniera di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
8. di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
9. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
12. di (barrare la casella corrispondente)
□ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
oppure
che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 (barrare la casella corrispondente alla fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla legge medesima)
□ la Ditta occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici);
□ la Ditta occupa un numero di dipendenti supperiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 Gennaio 2000;
13. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, letera c), del D.lgs. dell’8 Giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblixa amministrazione.
b): REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE (ex art. 39 del D.lgs. 163/2006)
che l’Impresa è iscritta del registro delle imprese della camera di Commercio di
……………………………………………….. per le seguenti attività ……………………….
……………………………… ed attesta i seguenti dati (per le Ditte con sede in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione ………………………
• data di iscrizione ………………………….
• Durata della Ditta/data termine ……………
• Forma giuridica ……………………………
• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ) ;
c): EMERSIONE LAVORO NERO (art. 1 della L. 266/03)
(barrare la casella corrispondente)
□ che la Ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01
oppure
□ che la Ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 ma che il periodo di emersione si è concluso
d): RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI (art. 37 D.Lgs. 163/2006)
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ………………………………………………………………………. nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia;
e): CONSORZI
di concorrere, partecipando come consorzio per le seguenti Ditte consorziate:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
f): SUBAPPALTO (art. 118 X.X.xx 163/2006)
che si intende subappaltare o affidare in cottimo le seguenti parti della fornitura:
………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
g): di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera d’invito, nonché nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e nel capitolato generale,
Il Dichiarante
,
Si allega fotocopia del documento del dichiarante (in mancanza si procederà all’esclusione). Esente di autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e da rendere in bollo in relazione alla domanda di partecipazione
AVVERTENZE IMPORTANTI
▪ La Ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste;
▪ La Ditta ha facoltà di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.)
INFORMATIVA AI SENSI DEL X.X.xx, 196/03
Si informa che:
− I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria delle istanze formulate e per le finalità strettamente connesse;
− Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartecei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici;
− I dati possono essere comunicati a:
1. personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;
2. concorenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07.08.1990 n.241;
4. ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle pubblicità previste dalla Legge in materia di appalti;
− Il conferimento dei dati ha naura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;
− La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: NON AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO O DECADENZA DELL’AGGIUDICAZIONE;
− Il Responsabile del trattamento è , mentresoggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice;
− Può essere in ogni momento esercitato il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dalla vigente normativa rivolgendosi all’indirizzo specificato;
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 il sottoscritto
AUTORIZZA
l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressti apredetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, n.2) lettera c) del provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10.05.1999, pubblicata sulla G.U. n.111 del 14.05.1999.
(firma del dichiarante)
………………………………..
Azienda Sanitaria Locale Br.
Via Napoli 8 – 00000 XXXXXXXX (Casale) – Tel 0831.536.1
AREA GESTIONE TECNICA
Oggetto: Lavori per l’ultimazione dell’U.O.C. di Pronto Soccorso del P.O. “X. Xxxxxxx di Brindisi.
Spett.le Ditta:
In esecuzione del provvedimento n. del questa Amministrazione deve procedere all’affidamento del servizio di manutenzione di cui all’oggetto previo espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 comma 1 – lettera b e comma 8 del D.L. 12.04.06 n.163.
Codesta ditta è invitata a formulare per iscritto offerta di ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta di €. 54.000,00 oltre IVA.
E’ obbligo della ditta prendere visione dei lavori a farsi considerato che i lavori da eseguirsi saranno effettuati all’interno del Presidio Ospedaliero e consisteranno principalmente, nella pitturazione di degenze e locali in uso alla Unità Operativa di Neurologia.
Per parteciparvi la ditta in indirizzo dovrà far pervenire la propria offerta redatta nel modo seguente:
offerta debitamente datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della ditta offerente. L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, al protocollo generale della ASL BR di Xxx Xxxxxx x.0 – 00000 Xxxxxxxx a mezzo di servizio postale di Stato, o agenzia autorizzata o a mano entro e non oltre le ore 12 del giorno
Unitamente all’offerta la ditta dovrà restituire il foglio Capitolato speciale che si invia in allegato alla presente, anch’esso sottoscritto per accettazione.
Sul plico deve essere riportato, pena la esclusione della gara, l’oggetto della gara medesima. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica
Le modalità di partecipazione alla gara e le condizioni di svolgimento del servizio sono fissate nell’allegato capitolato speciale.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno presso l’ufficio di gestione tecnica sito presso il P.O. A. Xxxxxxx S.S. 7 per Mesagne Brindisi.
Eventuali informazioni sulla procedura negoziata potranno essere chiesti al Geom. Xxxxx Xxxxxxx Tel 0000000000 – fax 0000000000).
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla eventuale aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta.
La ditta aggiudicataria è obbligata, senza pretesa economica alcuna, di eseguire servizio fotografico, se richiesto, dello stato di fatto dei locali oggetto dei lavori.
Si precisa a maggiore conoscenza che i lavori saranno contabilizzati come previsto dalle normative di Legge in vigore.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE AREA GESTIONE TECNICA
(Ing. Xxxxxxxx XXXXX)