ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILE
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILE
“PROGETTO REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE”
Il Responsabile del Settore Amministrativo Rende noto
Che per il giorno 29.12.2009 alle ore 11,00, presso gli uffici del Settore Amministrativo in xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n.937 del 09.12.2009, in seduta pubblica, è indetta una
PROCEDURA APERTA
Ai sensi dell’art.17, comma 4 lettera a) della L.R. n.5 del 07.08.2007
BANDO DI GARA
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO COMPRENDENTE SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO, BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI E SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE.
OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura del servizio comprendente “Seminari informativi e di orientamento, banca dati per l’Informagiovani, Software di gestione curriculum vitae del Centro Giovanile”.
CIG 0410007C77
L'IMPORTO A BASE D'ASTA è di €.10.000,00 (IVA esclusa)
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta (pubblico incanto), da esperirsi ai sensi dell’art.17, comma 4 lettera a) della L.R.
n.5 del 07.08.2007 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art.18 comma 1 lettera b) e con la verifica dell’eventuale anomalia delle offerte ai sensi dell’art.20 della L.R. n.5 del 07.08.2007.
I termini per la presentazione delle domande e delle offerte sono stabiliti ai sensi dell’art.22, punti 20 e 21 della L.R. n.5/2007.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
LUOGO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO: Comune di Decimomannu – Centro di Aggregazione Sociale Via A. Moro, 1 – 09033 Decimomannu – (Prov. CA)
DATA AVVIO SERVIZIO: entro giorni 30 decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: come da schede tecniche allegate al capitolato speciale d’appalto.
DATA DELLA GARA : 29.12.2009
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA: la fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nell’apposito capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto.
FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi comunali e contributi regionali;
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:
Saranno ammesse alla gara esclusivamente le ditte in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività di cui al presente bando.
GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: 2% del prezzo complessivo dell’appalto indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell’art.75 comma 1 del decreto legislativo n.163\2006. L’importo della garanzia provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità, conforme alle norme europee come indicato al comma 7 dell’art.75 del decreto legislativo 163\2006.
Le associazioni temporanee non ancora costituite dovranno produrre la cauzione provvisoria intestata espressamente a tutte le imprese che faranno parte del raggruppamento.
La mancanza o l’irregolarità della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara.
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA: 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art.113 comma 1 del decreto legislativo n.163\2006.
SUBAPPALTO: vietato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, (pena l’esclusione dalla gara), a questo Comune- Ufficio Protocollo, tramite raccomandata RAR o a mezzo agenzia di recapito, un plico debitamente chiuso con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore 11.00 del giorno 28.12.2009 con l’indicazione del mittente e recante la seguente scritta OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO COMPRENDENTE “SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE”.
La mancanza della ceralacca e/o di firma su tutti i lembi di chiusura e/o di indicazione del mittente e/o dell’indicazione dell’oggetto della gara saranno motivo di esclusione dalla gara.
La presentazione del plico potrà avvenire anche mediante consegna in autoprestazione all’ufficio protocollo esclusivamente il giorno 28.12.2009 entro le ore 11.00, pena l’esclusione dalla gara.
Detto plico dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione appresso indicata, redatta in lingua italiana:
A) Domanda di partecipazione alla gara, resa in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, utilizzando l’allegato 1), contenente la dichiarazione rilasciata ai sensi del
D.P.R. 445/2000, nella quale, con riferimento espresso all’oggetto del presente appalto, si attesti, pena l’esclusione dalla gara:
1. che il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta offerente è:
2. che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, numero di matricola , data di iscrizione , data di inizio attività , esatta indicazione dell’attività (o delle attività) pertinenti all’oggetto del presente bando di gara,per la quale la Ditta è iscritta
;
3. che la sede legale della Ditta è e la sede operativa è
4. che il CCNL applicato è
5. di avere la seguente dimensione aziendale
6. che il Codice attività ISTAT è
7. che la Posizione INAIL è e che la posizione INPS è
8. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (lett.a, art 38,D.Lgs 163/06)
9. che a carico della Ditta non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 / 1956 ( art. 38 lett. b D.Lgs 163/2006) o di una delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n°575, art. 10, e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia). Il divieto e l’esclusione opera se la pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati alla lett. b art. 38 D.Lgs 163/2006 (di cui si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pena l’esclusione dalla gara);
10. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari (lett. c,art. 38, D.Lgs 163/06); Il divieto e l’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati alla lett. c art. 38 D.Lgs 163/2006 ( di cui si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pena l’esclusione dalla gara);
11. che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90 (lett. D, art38, D.Lgs. 163/06);
12. che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente (lett. e, art.38, D.Lgs 163/06);
13. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede o errori gravi (lett. f, art. 38, D.Lgs 163/06);
14. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e non ha commesso violazioni rispetto a questi obblighi (lett.g, art 38, D.Lgs. 163/06)
15. che la Ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in precedenti appalti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (lett. h, art. 38, D.Lgs 163/06)
16. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (lett.i, art 38, D.Lgs. 163/06)
17. che nel caso di aggiudicazione, si impegna a presentare il DURC in corso di validità;
18. che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n°68/1999), (lett.l,art. 38, D.Lgs. 163/06);
19. che la Ditta non si trova nella condizione prevista dall’art.9, comma .2, lett.c) del D.Lgs 231/2001, in quanto a carico della stessa e dei propri titolari e rappresentanti legali e direttori tecnici non sussistono, ai sensi dell’art.32 quater del codice penale e della legge n°689/91, cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (lett. m, art.38,D.Lgs. 163/06);
20. che la Ditta non partecipa contemporaneamente quale impresa singola e quale membro di associazione temporanea o di consorzio, non é parte di più raggruppamenti e che la stessa
non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del C.C.;
21. (Nel caso di raggruppamenti di impresa) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei membri del raggruppamento;
22. che non sussistono in capo alla Ditta altre situazioni che determinano l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
23. che ha formulato l’offerta tenendo conto della disposizioni vigenti in materia di costi del lavoro e di sicurezza e protezione dei lavoratori;
24. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di considerare incluso nell’importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto e dell’allegata scheda tecnica;
25. che si impegna, in caso di aggiudicazione e a pena di decadenza della stessa, a dar luogo alla fornitura e posa in opera improrogabilmente entro 45 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
26. che la Xxxxx accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel bando di gara e nel relativo Capitolato d’Appalto;
27. Che oltre al Legale rappresentante, gli altri componenti designati a rappresentare e impegnare legalmente la Ditta stessa sono:
nato a il ruolo
nato a il ruolo
nato a il ruolo
nato a il ruolo
28. che si impegna , in caso di aggiudicazione, a produrre le certificazioni in originale necessarie alla stipula del contratto non appena l’Amministrazione ne farà richiesta;
29. di essere in possesso di certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato;
41. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente gara (art.13 D.Lgs. 196/2003).
La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante pena l’esclusione dalla gara.
Alla dichiarazione suddetta deve essere allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.
La mancanza o l’incompletezza e l’irregolarità della suddetta dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara.
La mancanza nella dichiarazione di uno qualsiasi dei punti suindicati comporterà l’esclusione dalla gara.
B) Cauzione provvisoria, in originale, a garanzia della sottoscrizione del contratto, di
€.200,00, pari al 2% dell’intero importo del contratto di €.10.000,00.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta, ed essere corredata dell’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risulti aggiudicatario. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà, altresì, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile e l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente appaltante.
La mancanza o l’irregolarità della cauzione provvisoria comporterà l’esclusione dalla gara. Il codice CIG vale ad identificare univocamente la gara alla quale le imprese partecipano,
pertanto i partecipanti, ove non riportino correttamente il CIG saranno esclusi dalla gara.
C) Offerta economica: da presentare in bollo da € 14,62, utilizzando preferibilmente l’Allegato 2 (Offerta). L’offerta economica dovrà essere contenuta in busta opaca sigillata e controfirmata (con firma leggibile e per esteso) sui lembi di chiusura compresi quelli preincollati dal fabbricante, pena l’esclusione dalla gara, e recare sul frontespizio il nominativo dell’Impresa offerente e la dicitura “OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO COMPRENDENTE SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE”.
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti pena l’esclusione dalla gara. L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana pena l’esclusione dalla gara.
L’offerta dovrà essere sottoscritta, (con firma leggibile e per esteso) pena l’esclusione dalla gara, da parte del legale rappresentante dell’Impresa in ogni pagina e riportare l’indicazione sia in cifre che in lettere, del prezzo offerto quale importo complessivo della fornitura. Qualora l’importo complessivo d’appalto, indicato in cifre differisca da quello indicato in lettere, e in ogni altro caso di divergenza fra gli importi indicati, si prenderà in considerazione quello più vantaggioso per l'Amministrazione.
La mancanza dell’identificazione della ditta, del legale rappresentante, della firma del legale rappresentante, della data di sottoscrizione, dell’oggetto della fornitura comporterà la nullità dell’offerta. In caso di ATI l’offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle ditte aderenti.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: la gara avrà luogo nella sede del palazzo comunale di Xxxxxxxxxxx in seduta pubblica, da tenersi in data 29.12.2009 alle ore 11.00, nella quale la Commissione di gara, presieduta dal Responsabile del Settore Amministrativo, procederà alla verifica della documentazione relativa all’ammissione delle ditte alla gara, all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica e all’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta che abbia presentato l’offerta più bassa.
Il Presidente della commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa e di rinviarla in presenza di cause di forza maggiore, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L'aggiudicazione avverrà sotto riserva di successivi accertamenti nel caso sorgano contestazioni in sede di gara.
Il presente appalto è regolato dalle norme previste nel capitolato speciale d'appalto e per quanto espressamente ivi non contemplato si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.
In caso di parità di offerta si procederà a sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta e offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato e si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
AVVERTENZE
Resta inteso che:
• in caso di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione provvederà ad inoltrare la denuncia ex art. 496 del codice penale;
• l’incompletezza, l’irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalle presenti modalità di gara, comporteranno l’esclusione dalla gara;
• non saranno ammesse offerte relative a parte del servizio;
• non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara le Imprese fra le quali vi siano forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. o che abbiano in comune il titolare per le Imprese individuali, uno dei soci per le Società di persone o uno degli amministratori con poteri di rappresentanza per le Società di capitali;
• L'Ente non risponderà di eventuali ritardi addebitabili ai servizi di recapito per la spedizione del plico;
• l’offerente è vincolato alla propria offerta per la fornitura appaltata;
• La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine indicato dall’Amministrazione comunale, a produrre a questo Ente la seguente documentazione:
1. i documenti sostituiti in sede di gara da autocertificazioni e autodichiarazioni, per le verifiche ex DPR 445/2000;
2. cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
3. versamento alla Tesoreria comunale della somma che gli sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione, quale deposito per spese contrattuali che verranno calcolate successivamente.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione – Sig. Xxxxx Xxxxx tel.
070/0000000.
Il bando di gara sarà pubblicato mediante affissione del bando di gara in forma integrale all’albo pretorio comunale, pubblicazione sul sito web del Comune xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx e sul sito web della Regione autonoma della Sardegna xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx e sui periodici Fabbris e Punto Appalti;
Xxxxxxxxxxx,
Il Responsabile del Settore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx
ALLEGATI:
- MODELLO DI DICHIARAZIONE (Allegato 1)
- MODELLO DI PRESENTAZIONE OFFERTA (Allegato 2)
fac-simile per intestazione plico principale contenente l’offerta
✂
Ditta:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO COMPRENDENTE “SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE”.
Spett.le
COMUNE DI DECIMOMANNU
Xxxxxx Xxxxxxxxx 0
00000 XXXXXXXXXXX - XX
fac-simile per intestazione busta contenente l’offerta economica
Ditta:
CONTIENE OFFERTA ECONOMICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO COMPRENDENTE “SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE”.
✂
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL PLICO PRINCIPALE (chiuso, sigillato e controfirmato):
1. Domanda di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione, in carta semplice, come da allegato 1 con allegata copia fotostatica di documento di identità valido del soggetto che ha espresso l'offerta e sottoscritto la dichiarazione;
2. Offerta economica, in bollo da € 14,62, in busta chiusa, sigillata e controfirmata redatta sul modello allegato 2, con prezzo complessivo e ribasso percentuale;
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILE
“PROGETTO REALIZZAZIONE CENTRO GIOVANILE”
CAPITOLATO D’ONERI
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE”.
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto la fornitura del servizio “seminari informativi e di orientamento banca dati per l’informagiovani software di gestione curriculum vitae del centro giovanile” nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro in materia di politiche giovanile per la realizzazione del “Progetto realizzazione Centro Giovanile”.
ART. 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della fornitura sono quelle indicate nella scheda tecnica allegata al presente capitolato sotto la lettera "A".
ART. 3 ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nel presente Capitolato d'oneri. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni.
ART. 4
TERMINI DELLA FORNITURA E PENALITA'
L’avvio del servizio oggetto dell’appalto dovrà avvenire previo accordo con il Responsabile del Settore Amministrativo e comunque entro 30 giorni dalla data della comunicazione dell'aggiudicazione nei luoghi e secondo le modalità indicati dall'Amministrazione.
La pena pecuniaria in caso di ritardo di consegna avvio del servizio oggetto dell’appalto per cause dipendenti dalla ditta appaltatrice è stabilita in ragione €.300,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata.
ART. 5 SUBAPPALTO
E’ vietato alla Ditta, senza il consenso scritto dall’Amministrazione, cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte della fornitura del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri. La cessione senza consenso o qualsiasi altro atto diretto a nasconderla, faranno sorgere nell’Amministrazione il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari, e ad effettuare l’esecuzione in danno.
ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI
Nel prezzo indicato in sede di offerta sono da intendersi compresi tutti gli oneri a carico della Ditta fornitrice, nessuno escluso, dettati da calcoli e valutazioni di convenienza a tutto rischio della medesima, anche in caso di aumento del costo dei materiali e di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si dovesse verificare successivamente alla presentazione dell’offerta.
ART. 7 CAUZIONE
La ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
La cauzione potrà essere costituita alternativamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della L.348/82 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di aggiudicazione con clausola di pagamento a semplice richiesta con rinuncia al beneficio della preventiva escussione.
ART.8
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il corrispettivo dovuto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo le norme in vigore, e comunque a regolare esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato d'oneri, previo visto del Responsabile del Settore Amministrativo.
ART. 9
INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI
La difformità qualitativa e/o quantitativa della fornitura oggetto dell'appalto si rileverà all'atto della consegna del servizio. Nel caso di difformità il Comune ha diritto di rifiuto di quanto ritenuto inadeguato e l'appaltatore l'obbligo di adeguare le parti del servizio difformi. Conseguentemente l'appaltatore e' tenuto all’adeguamento del servizio nei termini perentori che gli verranno indicati.
In caso di ripetute inadempienze delle prescrizioni contrattuali e in particolare di quelle riguardanti la qualità e il termine di consegna, inosservanze da contestarsi in forma scritta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con proprio atto, previa diffida ad adempiere, e provvedere come meglio crederà a diversa aggiudicazione, con incameramento della cauzione prestata.
ART.10 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere tra la ditta aggiudicataria e l'Amministrazione appaltante, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione dell'appalto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Cagliari. E' esclusa la clausola arbitrale.
ART. 11 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato d’oneri, si rinvia alle norme previste dalla legislazione vigente in materia di forniture pubbliche.
IL Responsabile del Settore Amministrativo (Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx)
Decimomannu li
Allegato A) al capitolato speciale d’appalto per L’APPALTO DEL SERVIZIO COMPRENDENTE “SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE”.
Servizi di Orientamento
Realizzazione di un servizio di orientamento integrativo dei servizi offerti dallo Sportello Informagiovani. Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti servizi:
3. Seminari Informativi e di orientamento
4. Banca Dati per l’informagiovani
5. Software di gestione Curriculum vitae
Di seguito si riportano le caratteristiche delle attività oggetto della presente trattativa.
1. Seminari Informativi e di orientamento
I seminari dovranno essere tenuti da personale con specifica esperienza nelle tematiche e saranno rivolti a:
- studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado;
- studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado;
- popolazione giovane.
Scuole Secondarie di primo grado
Realizzazione di 4 incontri di orientamento alla scelta della durata di 3 ore ciascuno rivolti agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della città. I seminari dovranno essere tenuti da personale (psicologi/orientatori) con esperienza almeno triennale nella realizzazione di seminari di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado.
I seminari dovranno avere il seguente contenuto:
L’offerta formativa; Istruzione artistica; Istruzione liceale; Istruzione magistrale; Istruzione tecnica; Istruzione professionale; Alternanza scuola lavoro; La scuola dopo la riforma; Istruzione liceale; Istruzione professionale; Alternanza scuola – lavoro; ecc.
Scuole Secondarie di secondo grado
Realizzazione di 7 incontri di orientamento alla scelta della durata di 3 ore ciascuno rivolti agli studenti delle classi quarte (3 seminari) e quinte (4 seminari) delle scuole secondarie di primo grado della città. I seminari dovranno essere tenuti da personale (psicologa/orientatore) con esperienza almeno triennale nella realizzazione di seminari di orientamento nelle scuole secondarie di secondo grado.
I seminari dovranno avere il seguente contenuto:
I percorsi di studio presenti attualmente in Italia; il mondo del lavoro; le professioni “più interessanti” per i ragazzi: come perseguire il proprio obiettivo, quali studi e quali scelte effettuare.
Popolazione Giovanile
Realizzazione di 3 incontri di orientamento della durata di 3 ore ciascuno rivolti alla popolazione giovanile. I seminari dovranno essere tenuti da personale (psicologa/orientatore) con esperienza almeno triennale nella realizzazione di seminari di orientamento rivolti alla popolazione giovanile.
I seminari dovranno avere il seguente contenuto:
La ricerca attiva di lavoro (Il curriculum vitae; Lettera di presentazione; Il colloquio di lavoro; Quotidiani, riviste, siti internet per la ricerca di lavoro); L'inserimento attivo nel mondo del lavoro (I contratti di lavoro; Il
collocamento; Centri Servizi Lavoro; CeSIL; Collocamento mirato; Assunzioni agevolate; ecc.); Creazione d’impresa; I programmi di scambio e mobilità nell’Unione Europea; Lavorare presso l’Unione Europea; L’università; ecc.
L’aggiudicatario, per la realizzazione dei seminari dovrà avere la disponibilità delle seguenti attrezzature:
‐ N. 1 notebook, incluso software e assistenza;
‐ N. 1 videoproiettore, inclusa assistenza.
L’aggiudicatario dovrà fornire i partecipanti di materiali didattici il cui contenuto dovrà essere attinente alle tematiche trattate.
L’aggiudicatario dovrà progettare e realizzare dei materiali informativi (Brochures del Centro Giovani sui nuovi servizi) in accordo con l’Amministrazione Comunale. Le caratteristiche minime della brochure dovranno essere le seguenti:
Tiratura: 4.000 copie
Formato aperto: cm 29,7 x 21
Formato chiuso: cm 10 x 21
Stampa: 4+4 colori su carta patinata opaca da 200 gr./mq.
2. Banca Dati per l’informagiovani
Noleggio per il periodo di 12 mesi di:
Software - Banca Dati Informatica, in possesso dei requisiti tecnici desunti dalle caratteristiche di banche dati attualmente presenti nel mercato italiano, che consenta l’accesso a informazioni a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale, nei seguenti ambiti di intervento:
− Lavoro
− Imprenditoria
− Università
− Formazione
− Scuola
− Tirocini
− Servizio civile e militare
− Europa e estero
− Pari opportunità
La banca dati informatica dovrà essere supportata da dossier cartacei tematici auto consultabili dagli utenti e garantire un servizio di integrazione delle informazioni e di aggiornamento di dati e di schede che presentano delle scadenze (specialmente per quanto riguarda la tematica della ricerca del lavoro).
La banca dati dovrà prevedere un aggiornamento minimo settimanale di:
‐ Opportunità di lavoro a livello locale e nazionale;
‐ Concorsi pubblici locali e nazionali;
‐ News sulle tematiche attinenti le macroaree indicate sopra.
La banca dati dovrà essere registrata alla SIAE presso il “Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore”.
3. Software di gestione Curriculum Vitae
Noleggio per il periodo di 12 mesi di:
Software di gestione delle utenze e di censimento delle aziende che contattano lo Sportello Informagiovani per una eventuale ricerca di personale. Il software (ottimizzato per l’utilizzo con i principali sistemi operativi) dovrà essere formato da due diversi database, uno che contiene i curriculum degli utenti e uno che contiene i dati delle aziende.
Database dei curricula degli utenti
La parte relativa al database “utenti” deve essere strutturato come un curriculum vitae, con diverse sezioni create secondo lo standard europeo (dati anagrafici, esperienze lavorative, percorso formativo, conoscenze linguistiche, capacità e competenze relazionali, capacità e competenze organizzative, capacità e competenze tecniche, capacità e competenze artistiche, altre capacità e competenze) collegate tra loro e con la possibilità di effettuare delle correlazioni e delle query per diverse tipologie di informazioni.
Database delle imprese locali
Il database “aziende” deve consentire l’inserimento di tutte le informazioni sulle aziende, dai dati sull’impresa alle risorse umane presenti nell’azienda, alla specifica della richiesta di lavoratori a ulteriori notizie che possono essere d’aiuto per la ricerca incrociata con i lavoratori.
Totale spesa a base d’asta €.10.000,00 più IVA al 20% per complessivi €.12.000,00
Allegato A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
E CONNESSA DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO
“SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE”.
DEL COMUNE DI DECIMOMANNU
Il sottoscritto nato il a
in qualità di (indicare titolare o rappresentante legale) della ditta con sede a in via
C.F.
CHIEDE
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA:
1. che il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta offerente è:
2. che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, numero di matricola , data di iscrizione , data di inizio attività , esatta indicazione dell’attività (o delle attività) pertinenti all’oggetto del presente bando di gara,per la quale la Ditta è iscritta
;
3. che la sede legale della Ditta è e la sede operativa è
4. che il CCNL applicato è
5. di avere la seguente dimensione aziendale
6. che il Codice attività ISTAT è
7. che la Posizione INAIL è e che la posizione INPS è
8. che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (lett.a, art 38,D.Lgs 163/06)
9. che a carico della Ditta non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 L. 1423 / 1956 ( art. 38 lett. b D.Lgs 163/2006) o di una delle cause ostative di cui alla legge 31/05/1965 n°575, art. 10, e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni antimafia). Il divieto e l’esclusione opera se la
pendenza del procedimento riguarda i soggetti indicati alla lett. b art. 38 D.Lgs 163/2006 (di cui si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pena l’esclusione dalla gara);
10. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari (lett. c,art. 38, D.Lgs 163/06); Il divieto e l’esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati alla lett. c art. 38 D.Lgs 163/2006 ( di cui si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pena l’esclusione dalla gara);
11. che la Ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90 (lett. D, art38, D.Lgs. 163/06);
12. che la Ditta non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro previsti dalla normativa vigente (lett. e, art.38, D.Lgs 163/06);
13. che nell’esercizio della propria attività professionale non ha commesso grave negligenza o malafede o errori gravi (lett. f, art. 38, D.Lgs 163/06);
14. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e non ha commesso violazioni rispetto a questi obblighi (lett.g, art 38, D.Lgs. 163/06)
15. che la Ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni in precedenti appalti nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (lett. h, art. 38, D.Lgs 163/06)
16. che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (lett.i, art 38, D.Lgs. 163/06)
17. che nel caso di aggiudicazione, si impegna a presentare il DURC in corso di validità;
18. che la Ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n°68/1999), (lett.l,art. 38, D.Lgs. 163/06);
19. che la Ditta non si trova nella condizione prevista dall’art.9, comma .2, lett.c) del D.Lgs 231/2001, in quanto a carico della stessa e dei propri titolari e rappresentanti legali e direttori tecnici non sussistono, ai sensi dell’art.32 quater del codice penale e della legge n°689/91, cause che determinano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (lett. m, art.38,D.Lgs. 163/06);
20. che la Ditta non partecipa contemporaneamente quale impresa singola e quale membro di associazione temporanea o di consorzio, non é parte di più raggruppamenti e che la stessa non si trova, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del C.C.;
21. (Nel caso di raggruppamenti di impresa) che si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei membri del raggruppamento;
22. che non sussistono in capo alla Ditta altre situazioni che determinano l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
23. che ha formulato l’offerta tenendo conto della disposizioni vigenti in materia di costi del lavoro e di sicurezza e protezione dei lavoratori;
24. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta e di considerare incluso nell’importo di aggiudicazione ogni e qualsiasi onere e spesa che sia comunque necessario per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal capitolato d’appalto e dell’allegata scheda tecnica;
25. che si impegna, in caso di aggiudicazione e a pena di decadenza della stessa, a dar luogo alla fornitura del servizio improrogabilmente entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;
26. che la Xxxxx accetta incondizionatamente tutte le prescrizioni previste nel bando di gara e nel relativo Capitolato d’Appalto;
27. Che oltre al Legale rappresentante, gli altri componenti designati a rappresentare e impegnare legalmente la Ditta stessa sono:
nato a il ruolo
nato a il ruolo
nato a il ruolo
28. che si impegna , in caso di aggiudicazione, a produrre le certificazioni in originale necessarie alla stipula del contratto non appena l’Amministrazione ne farà richiesta;
29. di essere in possesso di certificazione di sistemi di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da un organismo accreditato;
30. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della partecipazione alla presente gara (art.13 D.Lgs. 196/2003).
Data,
Firma
NB. Allegare documento di identità prodotto in copia fotostatica non autenticata pena l’esclusione dalla gara.
Marca da Bollo
€. 14,62
Allegato B)
OFFERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO “SEMINARI INFORMATIVI E DI ORIENTAMENTO BANCA DATI PER L’INFORMAGIOVANI SOFTWARE DI GESTIONE CURRICULUM VITAE DEL CENTRO GIOVANILE”.
DEL COMUNE DI DECIMOMANNU
Importo a base d’asta €.10.000,00 (escluso di IVA)
Il sottoscritto
nato a il
in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta
con sede in via
C.F. iscritta alla CCIAA di
al N.
presa visione dell’avviso d’asta, del capitolato d’oneri e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla corretta fornitura del servizio,
OFFRE
per la fornitura del servizio “Seminari informativi e di orientamento, banca dati per l’informagiovani, software di gestione curriculum vitae del Centro Giovanile”.
la somma di €. (diconsi euro esclusa di I.V.A .
pari ad un ribasso d’asta del % (diconsi ) sull’importo a base d’asta.
Data,
Timbro e firma del Rappresentante Legale della ditta