CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA

1. ASSUNZIONE DEL CONTRATTO

Ogni ordinazione viene accettata ed ogni fornitura eseguita alle Condizioni Generali di Vendita sotto indicate; pertanto il conferimento di un ordine o l'accettazione di un'offerta, dati sotto qualsiasi forma, valgono come espressa ed integrale accettazione di tali Condizioni Generali di Vendita senza riserva di sorta, a meno che le riserve siano state confermate per iscritto da ELETTRICA 101. Per quanto non previsto dalle Condizioni Generali di Vendita sotto riportate, varranno soltanto le norme del Codice Civile Italiano. Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono valide esclusivamente per contratti diretti con ELETTRICA 101.

2. PREZZI

I prezzi sono quelli concordati per iscritto; essi non comprendono prestazioni, oneri, o tasse non menzionate. I prezzi ELETTRICA 101 s'intendono per merce resa franco proprio stabilimento.

Inoltre:

a) Con riferimento ai prezzi esposti nel documento di Offerta / Conferma, si segnala che gli stessi possono subire variazioni. In particolare, qualora i Nostri fornitori apportino uno o più aumenti di listo per una percentuale complessiva pari o superiore al 3%, questa verrà interamente addebitato alla commessa/offerta. In caso di incrementi inferiori alla predetta percentuale, la società Elettrica 101 S.r.l. si riserva la possibilità di addebitare parte o la totalità dell’incremento di listino apportato dai fornitori.

b) In fase di accettazione dell’ordine, la Società Elettrica 101 si riserva di verificare il mantenimento del prezzo indicato nella precedente offerta.

3. PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura viene effettuato nei termini e modalità concordate per iscritto, diversamente si applicano i termini legali del D. Lgs. 231/2002. Qualora sia convenuto un pagamento cambiario, sono a carico dell’Acquirente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente. Assegni, vaglia cambiari, cambiali tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti assolti soltanto al relativo buon fine. In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una scadenza comporta la decadenza del termine anche per le altre, ai sensi dell’art. 1186 CC (Codice Civile). Qualora ELETTRICA 101 fornisca congrue motivazioni e offra l’adempimento entro termini ragionevoli, eventuali ritardi nelle consegne di materiali, o nel montaggio, non conferiscono all’Acquirente il diritto di dilazionare/sospendere il pagamento oltre alle scadenze contrattuali. Il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza ELETTRICA 101 a sospendere ulteriori forniture. L'acquirente non potrà opporre alcuna eccezione, con i soli limiti disposti dall'art. 1462 CC per evitare o ritardare il pagamento, che dovrà quindi essere sempre effettuato nel termine pattuito. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza del beneficio del termine stabilito a favore dell'acquirente.

4. RITARDI NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardo nei pagamenti, si applicano le disposizioni del del D. Lgs. 231/2002. Gli interessi moratori sono dovuti per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell’effettivo pagamento.

In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato ritardo, e/o di

elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte dell’Acquirente, ELETTRICA 101si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di intraprendere le opportune azioni cautelari, e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela consentita; è ulteriormente convenuto che in tali casi ELETTRICA 101 può sospendere ogni e qualsiasi fornitura, nonché eventuali pagamenti dovuti, anche dipendenti da altri rapporti contrattuali. Eventuali piani di pagamento dilazionato concordati per iscritto o per fatti concludenti non costituiscono novazione del contratto e/o rinuncia al credito, salvo espresso accordo scritto in tal senso. In caso di mancato o ritardato pagamento del prezzo o di una o più rate, previa

diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 CC, ELETTRICA 101 può risolvere il rapporto in essere. L'acquirente non potrà opporre alcuna eccezione, con i soli limiti disposti dall'art. 1462 C.C, per evitare o ritardare il pagamento, che dovrà quindi essere sempre effettuato nel termine pattuito. Il mancato pagamento nei termini pattuiti comporterà la decadenza del beneficio del termine stabilito a favore dell'acquirente.

CONDIZIONI DI VENDITA

5. RISERVA DI PROPRIETA’

La vendita s’intende in ogni caso effettuata con riserva della proprietà, pertanto la proprietà della merce rimane in capo a ELETTRICA 101 e si trasferisce all’Acquirente solo dopo l’integrale pagamento del prezzo ai sensi dell’art. 1523 e ss del CC. In caso di risoluzione del rapporto ELETTRICA 101 ha facoltà di chiedere anche l’immediata restituzione della merce. L’Acquirente si impegna a rendere edotti i terzi, che a qualsiasi titolo entrassero in rapporto con la merce fornita, della riserva di proprietà che grava sulla medesima.

6. CONSEGNA E TRASPORTI

I termini di consegna sono opponibili a ELETTRICA 101 se concordati per iscritto, essi decorrono dalla data in cui si è effettivamente conclusa la vendita, ed in ogni caso devono intendersi come termini indicativi, salvi diversi accordi scritti. In ogni caso i termini concordati si devono intendere prorogati qualora l’Acquirente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

a) se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;

b) se l’Acquirente non fornisce in tempo utile i dati necessari all’esecuzione della fornitura e non dà l’approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove sia richiesto;

c) se l’Acquirente richiede delle varianti durante l’esecuzione dell’ordine;

d) se l’Acquirente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;

e) se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà o diligenza di ELETTRICA 101, ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;

f) se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

I termini di consegna possono essere altresì prorogati da ELETTRICA 101 qualora l’Acquirente si sia reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture.

Inoltre:

g) Gli ordini devono intendersi accettati, da ELETTRICA 101, con previsione orientativa di consegna entro le date indicate nel testo del documento di conferma. Qualora si manifestino indisponibilità, ritardi nelle consegne o negli approvvigionamenti relativi a componentistica e prodotti di cui la Società, o i suoi fornitori, devono approvvigionarsi sul mercato, le predette date potranno essere posposte senza necessario preventivo consenso del cliente. Tali ritardi, non essendo imputabili in alcun modo alla Società Elettrica 101 S.r.l. non rappresentano giusta causa di risoluzione, rescissione o recesso dal presente contratto. Nulla sarà dovuto da parte di Elettrica 101 nel caso in cui le consegne di quanto oggetto del presente contratto subiscano ritardi rispetto a quanto concordato.

La merce viene resa franco stabilimento ELETTRICA 101. Tuttavia, se per un motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali, non è avvenuta la consegna per fatto non dipendente da ELETTRICA 101, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta e tutti i rischi sui materiali si trasferiscono all’Acquirente; in tal caso, relativamente ai

materiali approntati ELETTRICA 101 può costituire un deposito a custodia addebitando all’Acquirente le spese di deposito, magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, e similari, applicando ove possibile le tariffe della CCIAA di Lecco.

ELETTRICA 101 si riserva in ogni caso la facoltà di spedire la merce in porto franco, con addebito in fattura delle spese di

trasporto, che viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente. L’Acquirente rinuncia in ogni caso, qualora consentitogli dalla Legge, ad annullare gli ordini per ritardi imputabili a ELETTRICA 101, eventuali indennizzi saranno concordati fra le parti. Nessuna penale sarà dovuta da ELETTRICA 101 se non espressamente convenuta per iscritto, ed in ogni caso sono esclusi danni e risarcimenti ulteriori. Gli imballaggi standard (film estensibile e foglio mille bolle) sono inclusi nel prezzo. Gli imballaggi speciali (casse navali, gabbie, ecc.) saranno addebitate al prezzo di costo.

I trasporti eseguiti dalla nostra sede alla sede del cliente / cantiere, eventualmente concordati in fase d’ordine, s’intendono relativi al trasporto standard. Per trasporto “standard” s’intende quello eseguito con furgone senza scarico al piano in zone senza limitazioni o difficoltà di accesso.

Eventuali richieste differenti dallo “standard” sopra richiamato e definito (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano i trasporti e consegne effettuati con furgone con sponda idraulica; con gru per lo scarico; con furgone apribile;

CONDIZIONI DI VENDITA

trasporto in zone ZTL o con limitazioni e/o difficoltà all’accesso o percorrenza) saranno oggetto di quotazione separata al momento della richiesta del trasporto fuori “standard”.

7. COLLAUDO

Nel caso sia previsto un collaudo da parte dell’Acquirente, la consegna si intende effettuata, anche agli effetti del computo di eventuali penalità, alla data della comunicazione di ELETTRICA 101 di materiali pronti per il collaudo. Ove, entro dieci giorni dalla comunicazioni di materiali pronti per il collaudo l’Acquirente non intervenga per assistere al medesimo, ELETTRICA 101 s’intende automaticamente autorizzata ad emettere regolare fattura. Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese dell’Acquirente.

8. GARANZIA

Tutti i prodotti ELETTRICA 101 sono coperti da garanzia per un periodo di un anno dalla data di consegna, purché la denuncia sia fatta, per raccomandata con ricevuta di ritorno, entro otto giorni dalla data di scoperta dei vizi di fabbricazione. Quando è applicabile la direttiva europea 1999/44/CE (recepita in Italia con il D. Lgs. 24/2002 del 02/02/2002 e con d.lgs 206 del 2005 e successive modifiche) i termini sono quelli indicati nell'art. 5 della medesima direttiva. La garanzia copre l’eliminazione e/o rimozione dei difetti di funzionamento verificatisi durante il periodo di garanzia e che sono da attribuirsi a errori di produzione o a materiali difettosi. Non sono coperti da garanzia i danni provocati da utilizzo improprio rispetto alle disposizioni di

installazione, l’uso d’interazione con altre apparecchiature, disturbi sulla linea elettrica, disturbi di compatibilità elettromagnetica causati da altre apparecchiature, inosservanza del libretto di istruzioni, installazione effettuata in impianti

elettrici non conformi alle normative vigenti, o quant’altro non dipenda da un difetto del quadro elettrico oggetto di garanzia. La garanzia decade quando sul quadro elettrico sono state eseguite modifiche, rispetto al progetto iniziale, non effettuate dal personale di ELETTRICA 101 o interventi di manutenzione impropri eseguiti da personale non competente.

La riparazione viene eseguita:

• Con la fornitura dei soli materiali difettosi;

• Senza alcun addebito per le riparazioni, eseguite nell’ambito territoriale della regione Lombardia, imputabili ad errori di produzione del quadro elettrico (errore umano) e/o materiali difettosi;

• Con addebito delle sole spese di trasferta per le riparazioni, eseguite al di fuori dell’ambito territoriale della regione Lombardia, imputabili ad errori di produzione del quadro elettrico (errore umano) e/o materiali difettosi.

Per i difetti causati da materiali difettosi sono sostituiti solo questi ultimi senza addebito.

La riparazione non determina né un allungamento né un reinizio del periodo di garanzia. I componenti sostituiti in garanzia diventano di proprietà di ELETTRICA 101 e saranno ritirati dal personale addetto. La riparazione è eseguita alle condizioni di garanzia solo con il reso del materiale difettoso.

Esclusioni:

• prodotti di consumo come ad esempio fusibili e lampadine;

• i materiali e le parti soggette a continuo logoramento e gli scarichi di sovratensione. Non è ammessa la restituzione della merce senza autorizzazione scritta da ELETTRICA 101, mancando la quale la merce sarà respinta al mittente. ELETTRICA 101 non si assume responsabilità alcuna per prodotti commercializzati e/o installati in Paesi in cui vi siano norme che non ne consentano l'impiego.

9. RESPONSABILITA’

Le responsabilità di ELETTRICA 101, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, sono limitate agli obblighi definiti nella singola fornitura e nelle presenti Condizioni Generali; in nessun caso ELETTRICA 101 potrà:

• essere ritenuto responsabile per danni indiretti o immateriali;

• essere tenuto a risarcire un danno superiore all’importo complessivo della singola fornitura.

La parte che invoca una qualche responsabilità dell’altra, nell’ambito dei propri obblighi, è tenuta ad agire con la diligenza necessaria al fine di ridurre i danni, e/o di impedire il verificarsi di ulteriori danni. L’Acquirente si impegna ad informare

CONDIZIONI DI VENDITA

tempestivamente ELETTRICA 101 nel caso si verifichino situazioni tali da far ritenere che a carico del medesimo possano conseguire danni di qualsiasi natura.

10. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello di Lecco, senza possibilità di nessuna modificazione. I contratti, anche se stipulati con clienti stranieri e per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla legislazione Italiana.

Merate 22 Dicembre 2021