Contract
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO MULTIFORNITORE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ ATER LANCIANO DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA’ DELLO SCONTO IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020.
ALLEGATO 5 - MODELLO VERBALE DI COLLAUDO
Provincia di Chieti Comune di Lanciano
Amministrazione appaltante ATER Lanciano Impresa: ..........................
Contratto in data ............................... n. di rep. ...... registrato a .................... il ........... al. n. .......
Importo contrattuale: ..........................
Codice unico progetto: ..........................
Codice identificativo gara: ..........................
VALIDAZIONE DELL’OPERA
Progetto principale: il progetto è stato redatto dal ................................................, ed è stato approvato con
delibera C.d.A. A.T.E.R. n. .................. del ..................................., per un importo complessivo di €
................................ così ripartito:
a) Lavori a base d’appalto € ................
b) Somme a disposizione dell’amministrazione:
1. per spese esecutive e generali € ...............
2. per imprevisti € ................
3. per area ed urbanizzazioni € ................
4. I.V.A. € ................
Sommano € ................
importo totale € ...................
Perizie suppletive e di variante: Oltre al progetto principale fu redatta la perizia suppletiva e di variante n. ...
data ............................ dell’importo complessivo di ............. Essa venne approvata con Xxxxx. C.d.A.
A.T.E.R. n. ................ in data ..................................
Somme impegnate: in totale pertanto l’importo dei lavori risulta di € ..............................................
Descrizione dei lavori: i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono
............................................................................................
Assuntore dei lavori: I lavori sono stati aggiudicati all’Impresa .............................................................
Accordo Quadro: il contratto è stato stipulato in data ...............................................
Importo contrattuale: l’importo contrattuale in base all’applicazione del complessivo ribasso d’asta del
........% sulla somma di € ................... è risultato di nette € ......................
Atti suppletivi: In seguito fu rilasciato dall’Impresa l’atto di sottomissione n. ... in data rep. uff.
rogante n. ........... registrato a ………… il ..................... al n. ....... A.P. serie .... dell’importo di nette €
.............................. Con tale atto furono convenuti anche n nuovi prezzi.
Somma autorizzata: in definitiva la somma complessiva netta autorizzata per lavori di cui alla presente relazione risulta dal seguente prospetto:
a) per il contratto principale € .................
b) per l’atto di sottomissione in data ......... € .................
Totale € ....................
Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale (ev.. redatto sotto le riserve di legge) in ........................................
Tempo stabilito per l’esecuzione: per l’esecuzione dei lavori erano stabiliti n. giorni consecutivi a
partire dalla data del verbale di consegna. Il termine utile doveva quindi scadere il ...................................
Proroghe concesse: durante l’esecuzione dei lavori fu concessa la proroga di gg per i lavori
relativi alla perizia suppletiva e di variante n. ......
Scadenza definitiva del tempo utile: in causa delle proroga il tempo utile è stato quindi protratto complessivamente di gg. ................. a tutto il ........................................
Ultimazione dei lavori: l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno ....................................... come fu
accertato con certificato in data e quindi in tempo utile.
Danni in forza maggiore: durante l’esecuzione dei lavori non avvennero danni in forza maggiore. Lavori in economia: in corso di esecuzione non furono eseguiti lavori in economia.
Somme anticipate dall’appaltatore: in corso di esecuzione non furono effettuate dall’Imprenditore della anticipazioni in denaro.
Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori.
Variazioni apportate: le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Quelle minori, contenute entro i limiti in facoltà della direzione dei lavori, vista la disponibilità di fondi presente nel quadro economico, riguardano ……………………………………………………..
Certificati di acconto: Durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. ..... certificati di acconto per l’importo totale di € ........................................
Stato Finale: il conto finale è stato redatto in data ed importa complessivamente netti €
........................ così distinti:
a) per lavori di contratto € ..............
b) per lavori di migliorie ordinati dalla D.L.
in sede di collaudo € ..............
totale generale netto € ..................
da cui sono dedotti:
c) per certificati di acconto già emessi € ..................
secondo il detto stato finale resta quindi
il credito netto dell’Impresa in € ..................
Riserve dell’Impresa: L’impresa ha firmato lo stato finale senza riserve. Infortuni in corso di lavoro: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio.
Assicurazione degli operai: l’Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con posizione assicurativa n. con decorrenza continuativa.
Assicurazioni sociali: con nota in data ......................................... sono state chieste agli enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie.
Avvisi ad opponendum: in sostituzione degli avvisi prescritti dall’art. 189 del D.P.R. 554/99 il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che non furono prodotti danni diretto o indiretti a proprietà di terzi.
Cessione di credito da parte dell’Impresa: per i lavori in questione l’Impresa assuntrice non ha effettuato la cessione dei suoi crediti.
Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal .....................................
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita tenutasi il giorno ............................ sono intervenuti i Sigg. ................................................
................................................
Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si costatò che essi erano stati fatti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.
Vennero verificate molte misure delle dimensioni di varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.
Ciò premesso il sottoscritto direttore dei lavori considerato:
• che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà direzionale dei lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
• che per quanto è stato possibile accertare dai numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunto nello stato finale;
• che i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
• che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perchè essi hanno stretta attinenza con i lavori principali, perchè la loro esecuzione era indispensabile e perchè infine la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
• che ugualmente ammissibili e giustificate sono da ritenersi le anticipazioni in denaro;
• che i lavori vennero ultimati in tempo utile;
• che durante il corso dei lavori l’Impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;
• che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
• che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi;
• l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve
CERTIFICA
Che i lavori sopra descritti eseguiti dall’Impresa in base al contratto stipulato in data
................. sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue: ammontare del conto finale € .................
a dedursi per certificati di pagamento emessi € .................
resta il credito liquido dell’Impresa in € ............
(diconsi euro )
dei quali si propone il pagamento all’Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salva la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.
.................... lì ......
L’Esecutore Il Direttore dei Lavori.
VISTO
il Responsabile del procedimento