Schema di Contratto

Schema di Contratto

per l’affidamento dei “Servizi informatici in outsourcing inerenti l’Istituto di Pagamento InfoCamere”

tra

Istituto di Pagamento InfoCamere S.c.p.a.

e

………………………………….

SCHEMA DI CONTRATTO

tra

Istituto di Pagamento InfoCamere S.c.p.A., con sede legale in Roma, Xxx X.X. Xxxxxxxx, x. 00, X.X. x Xxxxxxx XXX 00000000000, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del ………………, in qualità di

……………… della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “IdP InfoCamere”).

e

……………, con sede legale in ,

Via ……………, C.F. …………… e partita IVA , iscritta al Registro delle

Imprese presso la CCIAA di …………… al n. ……., in persona del , in

qualità di …………… della Società munito dei relativi poteri (in seguito più brevemente “Appaltatore”);

Premesso che

a) InfoCamere ScpA (di seguito più brevemente “InfoCamere”) è la società consortile delle Camere di Commercio (di seguito “Camere” o “CCIAA”) ed ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia, o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;

b) ai servizi tradizionalmente offerti da InfoCamere se ne sono affiancati altri che vedono il Sistema Camerale ed InfoCamere ricoprire il ruolo di snodo per l'erogazione di servizi da e verso la Pubblica Amministrazione e per la gestione di flussi di pagamento correlati ai servizi erogati;

c) in questo contesto, InfoCamere, ha costituito al proprio interno un Istituto di Pagamento sotto forma di patrimonio destinato, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, che mette a disposizione dei propri clienti un unico sistema di Pagamento online verso tanti servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione;

d) ai fini dell’operabilità del costituito Istituto di Pagamento, InfoCamere, nel 2013, ha affidato ad un operatore esterno la soluzione informatica dedicata, complessa ed

integrata con il circuito degli operatori finanziari, che comprende nello specifico:

- la gestione dei conti dei clienti e le connesse funzionalità di disposizione, la gestione del back office e reporting verso le autorità di controllo;

- l’integrazione con i servizi offerti dai cosiddetti “centri applicativi” che garantiscano il processing delle operazioni verso la banca tramite;

- il collegamento alla Rete Nazionale Interbancaria che consente l’attestazione fisica sul circuito interbancario;

- evoluzioni dei servizi sopra citati nonché l’integrazione con nuovi servizi;

e) il contratto in essere con l’attuale operatore, per l’erogazione dei servizi di cui sopra, è di prossima scadenza, InfoCamere pertanto, con determina a contrarre prot. n. 34352/15 DG/APP del 27/08/2015, ha indetto, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. (di seguito denominato Codice), una gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi informatici in outsourcing inerenti l’Istituto di Pagamento InfoCamere ” da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice;

f) il bando di gara è stato spedito alla G.U.U.E. in data [●], pubblicato in G.U.R.I. n [●] del [●] nonché pubblicato sui siti internet e giornali previsti dal Codice;

g) all’esito della procedura, l’appalto dei servizi di cui trattasi è stato aggiudicato alla Società , quale soggetto che ha presentato la migliore offerta;

h) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 79, co. 5 lett. a) del Codice;

i) l’aggiudicatario dell’appalto è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 48, co. 2 e 11, co. 8 del Codice;

j) è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 79 del Codice;

k) l’Appaltatore ha manifestato la volontà di sottoscrivere il presente Contratto e quindi di impegnarsi a eseguire le obbligazioni ivi contenute;

l) le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’appalto in oggetto.

Tutto ciò premesso, le Parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Valore delle Premesse, degli Allegati e disciplina applicabile

1. Le Premesse di cui sopra e gli allegati di seguito indicati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- Capitolato Tecnico e relativi allegati;

- Offerta Tecnica;

- Offerta Economica;

- Nomina Appaltatore a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati e tra queste ed il contenuto del presente Contratto, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole per InfoCamere.

3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente atto e relativi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra IdP InfoCamere e l’Appaltatore;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;

c) dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Art. 2

Oggetto del Contratto

1. Oggetto del presente Contratto, che l’Appaltatore con la sottoscrizione del medesimo si obbliga ad adempiere con le modalità ivi stabilite, è la messa a disposizione di IdP InfoCamere di una soluzione tecnologica completa e modulare per l’espletamento delle attività dell’Istituto di Pagamento e in particolare:

- la gestione dei conti dei clienti e le connesse funzionalità di disposizione, la gestione del back office e reporting verso le autorità di controllo;

- l’integrazione con i servizi offerti dai cosiddetti “centri applicativi” che garantiscano il processing delle operazioni verso la banca tramite;

- il collegamento alla Rete Nazionale Interbancaria che consente l’attestazione fisica sul circuito interbancario;

- eventuali evoluzioni dei servizi sopra citati nonché l’integrazione con nuovi servizi,

il tutto come meglio definito, descritto e dettagliato nel presente Contratto e nei relativi allegati ed, in particolare, nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, nell’Offerta Tecnica e nell’ulteriore documentazione allegata.

2. In particolare l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione di IdP - InfoCamere i seguenti moduli base di servizi:

- Segnalazioni verso organismi di controllo

- Gestione anagrafe cliente e rapporti collegati

- Conti di pagamento

- Conto di regolamento

- Conto di deposito

- Gestione Cash pooling

- Riconciliazione conto banche

- Trasferimento fondi incassi e pagamenti

- Accesso alle reti interbancarie

- Servizi di tramitazione

- Portale Web banking

- Integrazione interoperabilità servizi del committente

- Servizio back office segnalazione e F24

- Portale operatore

- Cruscotto modifica/reset credenziali clientela e gestione messaggi

- Servizio Help Desk

Sono altresì oggetto della presente procedura la prestazione di servizi professionali per la progettazione e lo sviluppo di ulteriori funzionalità collegate all’espletamento delle nuove attività dell’Istituto di Pagamento nonché la loro integrazione con la soluzione tecnologica offerta.

3. L’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le prestazioni indicate nel presente Contratto e suoi allegati, operando nel rispetto delle specifiche contenute nel Contratto stesso, nel Capitolato Tecnico e suoi allegati, nell’Offerta Tecnica ed Economica e nell’ulteriore documentazione allegata nonché in conformità alla normativa di settore vigente.

4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che, con riferimento alle attività di evoluzione dei servizi e/o integrazione di nuovi servizi, il presente contratto non dà diritto ad alcun corrispettivo minimo garantito in suo favore, essendo la remunerazione commisurata esclusivamente ai servizi specificamente richiesti da InfoCamere all’Appaltatore e da quest’ultimo effettivamente erogati.

Art. 3

Durata del Contratto e Recesso

1. Il Contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina dopo 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di collaudo dell’avviamento del servizio.

IdP InfoCamere potrà recedere, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere, dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso. In tal caso InfoCamere sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi, di cui al successivo art. 10 “Corrispettivi e modalità di pagamento”, maturati alla data di efficacia del recesso.

2. Le Parti convengono, inoltre, che IdP InfoCamere avrà facoltà di recedere, senza alcun preavviso e senza alcun onere, dal presente Contratto in uno dei seguenti casi:

- apertura di procedure concorsuali a carico dell’Appaltatore;

- venir meno delle condizioni previste dalla legge per l’espletamento delle prestazioni contrattuali;

- impossibilità di proseguire le prestazioni contrattuali in conseguenza di provvedimenti e/o limitazioni di natura legislativa o regolamentare ovvero disposti da Pubbliche Autorità;

- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidono sui servizi oggetto del Contratto;

- sopravvenuta emanazione di normative, legislative o regolamentari, che incidano sul ruolo oppure sull’organizzazione del sistema camerale, ivi compresi il numero e la dislocazione a livello territoriale.

Anche in tali casi IdP InfoCamere sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i corrispettivi, di cui al successivo art. 10 “Corrispettivi e modalità di pagamento”, maturati alla data di efficacia del recesso.

3. Alla scadenza del Contratto o comunque alla sua cessazione anticipata per qualsivoglia motivo determinata, l’Appaltatore sarà tenuto, dietro richiesta di IdP InfoCamere, a:

a. garantire la prosecuzione delle prestazioni, alle stesse condizioni previste nel Contratto, nelle more della procedura d’individuazione del nuovo Appaltatore;

b. fornire tutta la documentazione aggiornata sullo stato dei servizi e sulle eventuali implementazioni;

c. porre in essere tutto quanto necessario per facilitare il subentro del nuovo Appaltatore.

Art. 4

Avviamento del Servizio e collaudo

1. L’Appaltatore, entro una (1) settimana, dalla data di stipula del presente Xxxxxxxxx dovrà presentare il piano di Start-up che dovrà prevedere, come indicato al paragrafo

4.1.1.1 del Capitolato Tecnico, le seguenti fasi:

- gap analysis ed individuazione degli interventi da effettuare;

- realizzazione degli interventi;

- test di integrazione;

- esercizio definitivo.

IdP InfoCamere entro due (2) giorni dalla ricezione del piano di Start-up e in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, comunicherà all’Appaltatore l’accettazione del piano presentato.

In caso di esito negativo, concederà all’Appaltatore un ulteriore termine massimo di cinque (5) giorni per sanare le irregolarità e/o carenze riscontrate. Decorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto alle irregolarità e/o carenze riscontrate, IdP InfoCamere potrà risolvere il presente Contatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di applicare le relative penali e di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.

2. Entro una (1) settimana dall’approvazione del piano di start-up da parte di IdP InfoCamere, l’Appaltatore dovrà presentare il documento “gap analysis” conformemente a quanto indicato al paragrafo 4.1.1.2 del Capitolato Tecnico.

IdP InfoCamere entro due (2) giorni dalla consegna del “gap analysis” da parte dell’Appaltatore e in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, comunicherà all’Appaltatore l’accettazione dello stesso. In caso di esito negativo, concederà all’Appaltatore un ulteriore termine massimo di cinque (5) giorni per sanare le irregolarità e/o carenze riscontrate. Decorso detto termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto alle irregolarità e/o carenze riscontrate, IdP InfoCamere potrà risolvere il presente Contatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo comunque il diritto di applicare le relative penali e di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.

3. L’Appaltatore dovrà completare la realizzazione degli interventi necessari individuati nel “gap analysis” entro tredici (13) settimane dall’approvazione dello stesso da parte di IdP InfoCamere. Entro tale termine l’Appaltatore dovrà inoltre consegnare a IdP InfoCamere:

• la documentazione relativa ai requisiti e alle specifiche degli interventi realizzati;

• la documentazione relativa alle modalità dell’interfaccia previste per la sue applicazioni;

• il manuale operativo relativo all’utilizzo dei servizi, comprensivo degli sviluppi effettuati per adeguare il servizio alla situazione specifica.

4. Al termine della realizzazione degli interventi di cui al comma precedente verranno effettuati i test di integrazione tra i servizi offerti e le applicazioni che li utilizzano nonché le relative attività di collaudo da effettuarsi congiuntamente tra Appaltatore e IdP InfoCamere. Tali attività dovranno essere svolte entro quattro (4) settimane dal termine della realizzazione degli interventi adeguativi effettuati dall’Appaltatore.

5. In caso di:

- esito positivo dei test di integrazione e del collaudo, l’Appaltatore provvederà a redigere, in contraddittorio con IdP InfoCamere, apposito “verbale di collaudo” contenente la descrizione delle attività svolte e le risultanze delle relative verifiche;

- esito negativo della predetta verifica, IdP InfoCamere provvederà a redigere apposito “verbale di collaudo” e a darne comunicazione all’Appaltatore – mediante posta elettronica certificata all’indirizzo da quest’ultimo indicato - concedendogli un termine massimo di due (2) settimane per eventuali correzioni e ricicli. Decorso detto termine senza che l’Appaltatore abbia adempiuto alle irregolarità e/o carenze riscontrate, IdP InfoCamere potrà risolvere il presente Contatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo comunque il diritto di applicare le relative penali e di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.

6. L’avviamento in esercizio del servizio dovrà avvenire entro sei (6) mesi dalla data di stipula del presente Contratto. In caso di mancato rispetto dei tempi di avviamento in esercizio del servizio, IdP InfoCamere potrà risolvere il presente Contatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo comunque il diritto di applicare le relative penali e di richiedere il risarcimento del maggior danno perciò subito.

Art. 5

Modalità di svolgimento dei servizi

1. L’Appaltatore dovrà eseguire le attività di gestione ed esecuzione del servizio in conformità alle specifiche modalità previste nel Capitolato Tecnico, con particolare riferimento alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 3 e relativi sotto-paragrafi.

Art. 6

Processo di Change Management e gestione malfunzioni

1. Per tutta la durata dell’appalto dovrà essere garantita la gestione delle modifiche dei servizi a seguito di interventi di “Manutenzione Ordinaria o Correttiva”, “Manutenzione Adattativa” e “Manutenzione Evolutiva”, secondo le modalità previste ai paragrafi 4.2.1 e 4.2.2 del Capitolato Tecnico.

2. In particolare le Parti si danno atto che:

- per manutenzione ordinaria o correttiva si intendono tutti gli interventi volti ad identificare e correggere malfunzionamenti nella logica e/o nel funzionamento degli applicativi utilizzati;

- per manutenzione adattativa si intendono tutte le attività necessarie a garantire la compatibilità dei servizi a fronte di evoluzioni normative obbligatorie;

- per manutenzione evolutiva si intendono le modifiche a fronte di specifica richiesta da parte di InfoCamere in merito allo sviluppo di nuove funzionalità e/o alla modifica dei Livelli di Servizio e/o alla modifica delle interfacce con i sistemi del Cliente e/o ad ogni altra modifica che non sia inclusa nelle attività di “Manutenzione Adattativa e/o Manutenzione Ordinaria o Correttiva.

3. La prestazione degli interventi di manutenzione “ordinaria o correttiva” ed “adattativa” non darà diritto al riconoscimento, in favore dell’Appaltatore, di nessun corrispettivo aggiuntivo, ma sarà ricompreso nei canoni di utilizzo dei servizi di base.

4. La prestazione degli interventi di manutenzione “evolutiva” saranno remunerati con le modalità indicate al successivo art. 10 “Corrispettivi e modalità di Pagamento”.

Art. 7 Livelli di servizio

1. L’Appaltatore è tenuto a svolgere le prestazioni contrattuali con la massima diligenza professionale secondo le migliori regole dell’arte e della tecnologia, in conformità alla disposizioni normative e regolamentari applicabili, ai provvedimenti dell’Autorità di Vigilanza e di Controllo degli organi interbancari, istituzionali e dei circuiti nazionali ed internazionali.

2. I singoli livelli di servizio che l’Appaltatore si impegna a garantire, unitamente ai livelli di severity, sono dettagliatamente descritti ai paragafi 4.3 e 4.4 e relativi sotto- paragrafi del Capitolato Tecnico ai quali si rimanda.

3. In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio, IdP InfoCamere si riserva il diritto di applicare le penali previste al successivo art. 13 “Penali”.

Art. 8

Adempimenti al termine del Contratto

1. Sei (6) mesi prima della scadenza del Contratto l’Appaltatore è tenuto a fornire a IdP InfoCamere tutta la documentazione aggiornata sullo stato dei servizi e sulle eventuali implementazioni.

2. L’Appaltatore, entro tre (3) settimane dalla data di fine Contratto, dovrà consegnare copia degli archivi storici relativi alle informazioni in suo possesso in formato

concordato con InfoCamere.

3. Entro quattro (4) settimane dalla data di riconsegna degli archivi dei dati, delle informazioni e quant’altro di proprietà di IdP InfoCamere, l’Appaltatore dovrà procedere alla distruzione dei dati e delle informazioni in suo possesso.

Art. 9

Ulteriori obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore prende atto che le attività di cui al presente Contratto sono soggette all’applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale e ne garantisce il pieno rispetto nell’esecuzione di tutte la prestazioni contrattuali.

2. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare tutte le condizioni previste nel presente Contratto, nonché nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.

3. L’Appaltatore, in particolare, nell'esecuzione delle attività contrattuali si impegna a:

a) impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato in tale atto, negli allegati, nell'Allegato Tecnico e, comunque, secondo quanto necessario a garantire l'esecuzione delle prestazioni a perfetta regola d'arte;

b) garantire, senza oneri aggiuntivi, il costante adeguamento del Servizio rispetto all'evoluzione normativa comunitaria e nazionale, eseguendo tutte le attività tecnologiche e organizzative necessarie a garantire tale adeguamento;

c) sorvegliare adeguatamente l'esecuzione del Servizio e gestire in modo appropriato i rischi connessi, con le modalità meglio definite nel Capitolato Tecnico e suoi allegati;

d) consentire a IdP InfoCamere di effettuare, nei corso di esecuzione del Contratto, le attività di audit sui sistemi tecnologici e sui processi utilizzati per lo svolgimento del Servizio alle modalità definite al successivo art. 12 “Verifica di regolarità in corso di esecuzione e controlli”;

e) informare IdP InfoCamere di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla capacità di eseguire le prestazioni contrattuali in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti;

f) collaborare con le Autorità di Xxxxxxxxx per quanto riguarda le attività svolte in esecuzione del Contratto ai sensi del successivo art. 12 “Verifica di regolarità in corso di esecuzione e controlli”;

g) consentire a IdP InfoCamere ed alle Autorità di Vigilanza l'effettivo accesso ai dati relativi alle attività contrattuali nonché ai locali di svolgimento del Servizio, ai sensi del successivo art. 12 “Verifica di regolarità in corso di esecuzione e controlli”;

h) adottare, applicare e mantenere un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro (Disaster Recovery) e la verifica periodica dei dispositivi di back-up;

i) assumere e garantire, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il rispetto delle specifiche disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dei provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. In particolare, garantire la protezione delle informazioni riservate relative all'Istituto di Pagamento e ai suoi clienti, nonché la conformità degli archivi informatici inerenti i dati sensibili della clientela dell'Istituto di Pagamento e i flussi operativi alle previsioni della Banca d'Italia in relazione alla tenuta dell'Archivio Unico Informatico;

Art. 10

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. Per l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sarà riconosciuto all’Appaltatore un importo massimo contrattuale di Euro

….…………….. (lettere …………/..) XXX xxxxxxx, di cui € 0 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta, suddiviso come di seguito indicato:

a) Euro ………..….. (lettere …….…./..), XXX xxxxxxx, quale importo massimo per il canone di utilizzo dei servizi di base per 36 mesi (comprensivo dei servizi di manutenzione ordinaria o correttiva e di manutenzione adattativa);

b) Euro ………..….. (lettere …….…./..), XXX xxxxxxx, quale importo massimo per l’eventuale sviluppo e/o evoluzione di servizi eventualmente richiesti da InfoCamere (manutenzione evolutiva).

L’importo di cui alla precedente lettera a) sarà suddiviso e corrisposto all’Appaltatore in canoni trimestrali posticipati pari a Euro……... (lettere… / ..).

L’importo di cui alla precedente lettera b) sarà determinato sulla base del prezzo offerto dall’Appaltatore in fase di gara per singola giornata/uomo, in relazione all’effettivo impegno erogato. E’, quindi, esclusa qualsiasi forma di corrispettivo minimo garantito in favore del Contraente.

2. Le Parti convengono espressamente che gli importi sopra indicati sono da intendersi remunerativi di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto e nei relativi allegati, nonché di tutte le attività propedeutiche e/o conseguenti alla completa e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e verranno corrisposti da InfoCamere, previa emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore, al netto della ritenuta dello 0,50% ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 3, del Regolamento.

3. Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, fermo restando che lo stesso sarà subordinato alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 307 del Regolamento.

4. Il pagamento del corrispettivo è, altresì, condizionato alla regolarità dei versamenti dell’Appaltatore sotto il profilo contributivo, retributivo e previdenziale secondo quanto attestato dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

5. In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 40/2008, per ogni pagamento d’importo superiore ad Euro 10.000,00 InfoCamere procederà a verificare se l’Appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico dell’Appaltatore, InfoCamere potrà sospendere il pagamento del corrispettivo fino a concorrenza dell’ammontare del debito. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non saranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito

6. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 23 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., alla quale le Parti con la sottoscrizione del presente Contratto si sottopongono, il pagamento dei suddetti corrispettivi verrà effettuato da InfoCamere all’Appaltatore sul seguente conto corrente dedicato:………………………..

7. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono:

……………………………………………………………………………………..;

…………………………………………………………………………………….;

8. Tutti gli importi indicati nel Contratto si intendono, se non diversamente dichiarato, al netto di I.V.A.

Art. 11 Revisione dei prezzi

1. Le condizioni economiche indicate nell’offerta dall’Appaltatore restano ferme ed invariabili per tutta la durata del Contratto, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni del presente articolo.

2. In conformità al disposto dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., si provvederà alla revisione periodica, su base annuale, dei prezzi indicati al precedente art. 10 “Corrispettivi e modalità di pagamento”. La revisione sarà operata all’esito di un’istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del medesimo articolo del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie d’impiegati ed operai.

Art. 12

Verifica di regolarità in corso di esecuzione e controlli

1. In relazione a quanto previsto nell'allegato B del capitolo VI delle "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" di Banca d'Italia si precisa che IdP InfoCamere potrà effettuare ispezioni e verifiche presso le sedi dell’Appaltatore deputate allo svolgimento dei Servizi, per accertare e controllare il rispetto degli standard qualitativi e quantitativi di cui al presente Contratto, a mezzo di propri dipendenti o terzi soggetti delegati.

2. A tal fine IdP InfoCamere, con un preavviso di 30 giorni, invierà una formale richiesta contenente l'evidenza dello “ scope"- che dovrà necessariamente essere inerente a quanto previsto al comma che precede - e le modalità di svolgimento.

3. Resta in ogni caso inteso che:

• IdP InfoCamere si obbliga a rispettare e a far rispettare anche a tali soggetti terzi le procedure operative e di sicurezza predisposte a tal fine dall’Appaltatore;

• i terzi soggetti delegati saranno sempre accompagnati dagli auditor di IdP InfoCamere durante le fasi dell'audit che si svolgono presso le sedi dell’Appaltatore e/o coinvolgono personale del medesimo;

• al termine della verifica IdP InfoCamere si impegna a consegnare un esaustivo rapporto di audit all’Appaltatore.

4. Rimangono salve le previsioni normative in essere in materia di vigilanza bancaria per le attività ispettive effettuate da Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza su I d P InfoCamere, che comportino verifiche presso l’Appaltatore. In tal caso IdP InfoCamere, in deroga ai termini di preavviso di 30 gg. sopra riportati, si impegna a darne adeguata e tempestiva informativa all’Appaltatore, laddove ne sia a conoscenza.

Art. 13 Penali

1. InfoCamere si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

▪ in caso di ritardo nella consegna del piano di stat-up e del “gap analysis”, rispetto a quanto previsto ai paragrafi 4.1.1.1 e 4.1.1.2 del Capitolato Tecnico, Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo;

▪ in caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di adeguamento dei servizi

standard dell’Appaltatore con la situazione specifica di InfoCamere, rispetto a quanto indicato al paragrafo 4.1.1.3 del Capitolato Tecnico, Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo;

▪ in caso di ritardo nel completamento dei test d’integrazione e delle attività di collaudo, rispetto a quanto indicato al paragrafo 4.1.1.4 del Capitolato Tecnico, Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo;

▪ In caso di mancato rispetto dei livelli di servizio come definiti ai paragrafi 4.3 e

4.4 e relativi sotto-paragrafi del Capitolato Tecnico;

o Euro 100,00 (cento/00) fino a 4 ore di indisponibilità oltre la indisponibilità massima contrattuale;

o Euro 500,00 (cinquecento/00) dalla 4° alla 10° ora di indisponibilità oltre la indisponibilità massima contrattuale;

o Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) dalla 10° ora di indisponibilità in avanti oltre la indisponibilità massima contrattuale.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora l’ammontare complessivo delle penali assegnate all’Appaltatore raggiunga il 10% del canone annuale contrattuale, IdP InfoCamere potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, richiedendo il risarcimento del maggior danno subito.

3. Nel caso in cui l’Offerta Tecnica contenga elementi o termini migliorativi e/o aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e/o negli altri documenti allegati al presente contratto, le relative penali applicabili saranno rapportate al rispetto di tali parametri migliorativi e/o aggiuntivi e saranno applicate nelle corrispondenti misure ed importi di cui al presente articolo.

4. Le parti si danno atto che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di IdP InfoCamere al risarcimento del maggior danno subito.

5. L’Appaltatore autorizza sin d’ora IdP InfoCamere a trattenere, dalle somme ad esso dovute a titolo di corrispettivo ai sensi del precedente art. 10 “Corrispettivi e modalità di pagamento”, gli importi spettanti a titolo di penale, ferma restando la facoltà di InfoCamere di rivalersi sulla cauzione rilasciata a garanzia degli obblighi contrattuali. In tale ultimo caso, l’Appaltatore è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nell’importo originario, entro 10 giorni dall’escussione della stessa a pena di risoluzione del contratto.

6. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 14

Responsabilità e Garanzia fideiussoria

1. L’Appaltatore, salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte da IdP InfoCamere o da terzi da essa incaricati, assume la

responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti da IdP InfoCamere o da terzi che trovino causa od occasione nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore, pertanto, s’impegna a tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa ad essa rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni dall’Appaltatore stesso causati in conseguenza della mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle prestazioni contrattuali.

2. A copertura della corretta esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente Contratto e suoi allegati, l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato ad InfoCamere una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. dell’importo di Euro [●], rilasciata da [●] in data [●], ed avente scadenza al [●]. InfoCamere, in presenza d’inadempimento dell’Appaltatore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo limitatamente all’importo dei danni sofferti.

3. Tale garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 15

Variazioni in corso di esecuzione

1. L’Appaltatore non potrà variare in alcun modo le prestazioni appaltate senza la preventiva autorizzazione di IdP InfoCamere. La violazione del suddetto divieto costituisce causa di risoluzione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 22 “Risoluzione del Contratto”.

2. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le varianti in aumento o in diminuzione richieste da IdP InfoCamere nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, legislativa e regolamentare, vigente.

Art. 16

Xxxxxxxx e diritti d’autore

1. IdP InfoCamere non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione del Servizio oggetto del Contratto, dispositivi o soluzioni tecniche e/o informatiche di terzi.

2. L’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne IdP InfoCamere e/o terzi da ogni e qualsiasi pretesa che fosse loro rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.

In particolare, l’Appaltatore sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per

violazione in Italia o all'estero di brevetti (per invenzione, modelli industriali e marchi) o di diritti d'autore promossa nei confronti di InfoCamere in relazione agli strumenti di cui al presente Contratto o in relazione al loro uso.

Art. 17

Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, Personale incaricato.

Responsabilità e manleva

1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.

2. Sempre che l’Appaltatore si sia riservato la facoltà di subappaltare l’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto, il medesimo Appaltatore potrà avvalersi di terzi nel rispetto delle condizioni stabilite dalle normative vigenti (art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione di InfoCamere ai sensi dei commi che seguono.

3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che, all’atto dell’offerta, l’Appaltatore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti di forniture e/o di servizi che intende subappaltare;

b) che l’Appaltatore provveda al deposito del Contratto di subappalto presso InfoCamere almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;

c) che, al momento del deposito del contatto di subappalto presso InfoCamere, l’Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto. Il contenuto di tali dichiarazioni ed il possesso dei requisiti di carattere generale e di carattere economico – finanziario e tecnico-organizzativo dovrà essere documentalmente comprovato dal subappaltatore dietro richiesta di InfoCamere;

d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni.

4. L’Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare, alla copia autentica del Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

5. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori,

sarà obbligo dell’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da InfoCamere a favore dello stesso, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore medesimo al subappaltatore. Qualora l’Appaltatore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, InfoCamere potrà provvedere alla sospensione dei successivi pagamenti verso il medesimo.

6. Per le prestazioni affidate in subappalto, l’Appaltatore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’Appaltatore dovrà corrispondere gli eventuali oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. L’Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. In particolare, l’Appaltatore dichiara e garantisce ad InfoCamere, l’osservanza di tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed infortuni sul lavoro applicabili nei confronti dei suoi dipendenti e, comunque, di tutto il personale a qualsiasi titolo - ivi compreso il subappalto - impiegato per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (di seguito complessivamente denominato “personale impiegato”).

8. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere sollevata ed indenne InfoCamere da ogni controversia o vertenza dovesse insorgere con il personale impiegato di cui al comma precedente e da eventuali sanzioni irrogate ad InfoCamere ai sensi dell’art. 36 della legge n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con il personale medesimo.

9. Nel caso in cui il personale di cui al precedente comma 8, anche ai sensi dell’art. 1676 del codice civile, agisca direttamente nei confronti di InfoCamere, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori in garanzia di InfoCamere, ed a richiederne l’estromissione ai sensi degli artt. 108 e 109 del codice di procedura civile, provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. Nei casi d’inadempienze contributive o retributive dell’appaltatore e/o del subappaltatore, InfoCamere procederà secondo quanto previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

00.Xx tutte le ipotesi sopra previste saranno a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate da InfoCamere, comprensive di diritti, spese ed onorari oltre I.V.A. e C.P.A.

11.InfoCamere, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui

sopra, accertata da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di sospendere ogni pagamento fino a che l'Ispettorato del Lavoro abbia dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per tale ritardato pagamento.

12.L’Appaltatore si obbliga altresì, ai sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, legge n. 136/2010 e

s.m.i. ad inserire - in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti - una apposita clausola che imponga il rispetto degli obblighi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Più in particolare, l’Appaltatore procederà, in tutti i casi in cui abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione ad InfoCamere ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

00.Xx sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione del Contratto di subappalto.

Art. 18

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della l. 136/2010, l’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine l’Appaltatore ha comunicato gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.

Art. 19

Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva

1. L’Appaltatore garantisce di osservare tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del personale dipendente a qualsiasi titolo impiegato nell’esecuzione dell’Appalto, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma che precede, l’Appaltatore non sarà soggetto ad alcun vincolo di segretezza per le informazioni che:

• debbano essere diffuse per espressa disposizione di legge ovvero siano richieste

dalle Autorità di Xxxxxxxxx e Controllo;

• sono o saranno eventualmente contenute in una pubblicazione stampata e resa

disponibile al pubblico con il consenso della Stazione Appaltante;

• divengano di dominio pubblico per atto non direttamente o indirettamente commesso dall’Appaltatore o ad esso imputabile a titolo di dolo o colpa grave.

3. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

4. L’Appaltatore dichiara che i costi propri relativi alla sicurezza sostenuti per l’esecuzione delle attività contrattuali ed inclusi nei corrispettivi previsti nell’Offerta economica allegata, sono pari ad Euro [●] (Euro [●]/[●]).

5. InfoCamere dichiara che i costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso d’asta sono pari ad € 0 (Euro zero); ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. InfoCamere, peraltro, ha elaborato un apposito documento allegato al presente Contratto, in cui sono fornite, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. b), del citato D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale incaricato potrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alle attività da svolgere.

6. L’Appaltatore ribadisce espressamente l’impegno a manlevare e tenere indenne InfoCamere, ai sensi dell’articolo 15 “Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, personale incaricato, responsabilità e manleva”, commi 8 e seguenti, da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai dipendenti propri o dei subappaltatori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.

Art. 20

Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy

1. L’Appaltatore garantisce che il personale proprio e del subappaltatore tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l'esecuzione del Contratto. E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la riproduzione, la sottrazione di documentazione di IdP InfoCamere, anche qualora contenesse notizie divenute già di pubblico dominio.

2. L’Appaltatore si obbliga a rispettare ed a far rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente Contratto le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., impegnandosi in particolare, nel trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

3. Con particolare riferimento alle misure di sicurezza previste dal medesimo D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e relativi allegati l’Appaltatore, limitatamente ai compiti affidatigli con il presente Contratto, provvederà a porre in essere tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’attività. Qualora nell'esecuzione del presente Contratto sia necessario il rilascio al personale impiegato dall’Appaltatore di codice identificativi e/o parole chiavi che consentono l'accesso all'interno della rete di InfoCamere, il rilascio avverrà solamente dopo autorizzazione scritta da parte di InfoCamere limitata all'accesso ai dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle attività. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga a vigilare affinché il personale incaricato utilizzi i codici identificativi e le parole chiavi unicamente per gli scopi inerenti allo svolgimento del Servizio e nei limiti delle autorizzazioni concesse.

4. L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne e manlevare IdP InfoCamere da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni derivante da inadempimenti da parte sua o del personale impiegato (dipendente e non) alle previsioni del presente articolo, rinunciando a sollevare eccezioni all'accertamento effettuato da InfoCamere circa la violazione delle suddette previsioni.

5. In tali casi, l’Appaltatore si obbliga, altresì, a rendere noto ai terzi, con mezzi di comunicazione correlati alla gravità della violazione e su richiesta di IdP InfoCamere, che la violazione delle norme di cui al predetto articolo e/o della normativa relativa alla tutela del trattamento dei dati personali è dipesa unicamente da condotte poste in essere da essa e/o dal proprio personale (dipendente e non).

6. L’Appaltatore si impegna a tenere sollevato ed indenne IdP InfoCamere da ogni e qualsiasi pretesa che le fosse rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ad asserite violazioni dei diritti di privativa industriale, di brevetti per invenzioni o per modelli industriali o diritti d’autore.

7. Al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 193/2006 e

s.m.i. l’Appaltatore viene nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del predetto decreto.

8. L’Appaltatore s’impegna, inoltre, al completo rispetto di quanto previsto al paragrafo

4.5 e relativi sotto-paragrafi “Requisiti di Sicurezza” del Capitolato Tecnico.

Art. 21

Responsabile del contratto e comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata, da ciascuna delle parti, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Responsabile del contratto nominato ai sensi del presente articolo.

2. Le predette comunicazioni avranno effetto dalla data risultante dalla ricevuta di trasmissione della comunicazione medesima.

3. Le parti nominano quale Responsabile del presente Contratto:

- per l’Istituto di Pagamento InfoCamere: Sig.        , PEC          ;

- per l’Appaltatore : Sig.            PEC                  .

4. Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione del Contratto una delle parti intenda sostituire il proprio Responsabile del Contratto, dovrà darne tempestivamente informazione all’altra parte comunicandogli, entro 10 giorni, il nuovo indirizzo di Posta Elettronica Certificata a cui inviare le eventuali comunicazioni.

Art. 22 Risoluzione del Contratto

1. L’Appaltatore dichiara di essere edotto che le pattuizioni di cui agli articoli, 4 (Avviamento del Servizio e collaudo), 6 (Processo di Change Management e gestione malfunzioni), 14 (Responsabilità e Garanzia fideiussoria), 15 (Variazioni in xxxxx xx xxxxxxxxxx), 00 (Xxxxxxx di cessione del Contratto, Subappalto, Personale incaricato. Responsabilità e manleva), 19 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva) e 20 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy), nonché le premesse, la sussistenza dei requisiti previsti nella documentazione di gara, il rispetto delle specifiche tecniche e dei livelli di servizio stabiliti nell'allegato Capitolato Tecnico, assurgono a presupposti essenziali per InfoCamere e che il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai predetti articoli costituisce grave inadempimento contrattuale.

2. Pertanto, ferma restando la facoltà di IdP InfoCamere di applicare le penali di cui all’art. 13 (Penali), qualora l’Appaltatore si renda inadempiente per qualsivoglia motivo anche ad una sola delle obbligazioni di cui sopra, IdP InfoCamere avrà facoltà di inviare apposita diffida concedendo all’Appaltatore un termine di 15 giorni per adempiere alle violazioni riscontrate. Qualora l’Appaltatore non ottemperi entro il termine concesso agli adempimenti richiesti, sarà facoltà di IdP InfoCamere risolvere il presente Contratto, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata

A.R. ovvero posta elettronica certificata all’indirizzo indicato, ai sensi e agli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. E' fatto salvo in ogni caso il diritto per IdP InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento.

3. Resta inteso, inoltre, che IdP InfoCamere potrà procedere immediatamente alla risoluzione del contratto, senza ricorrere ad alcuna diffida preventiva, in caso di gravi inadempimenti alle disposizioni contrattuali, nonché nei casi espressamente previsti dai successivi art. 23 (Normativa in tema di contratti pubblici) e 24 (Documentazione antimafia) ed altresì in caso di violazione da parte dell’Appaltatore di obblighi derivanti da norme di legge richiamate nel presente Contratto ivi compresa la violazione delle previsioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Anche in tal caso, è comunque fatto salvo il diritto per InfoCamere di richiedere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti derivanti dall’inadempimento perpetrato.

4. In caso di risoluzione del presente Contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore ovvero per fallimento, IdP InfoCamere si riserva di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del Servizio ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 23

Normativa in tema di contratti pubblici

1. L’Appaltatore prende atto che l’efficacia del presente Contratto è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, l’Appaltatore garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente atto.

2. L’Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente ad IdP InfoCamere ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.

3. L’Appaltatore prende atto che IdP InfoCamere si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 24 Documentazione Antimafia

1. L’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare a IdP InfoCamere le variazioni sostanziali intervenute nel proprio assetto societario, presentando a tal fine ad InfoCamere nuova documentazione per il conseguente aggiornamento dei dati.

2. Nel caso in cui le comunicazioni/informazioni prefettizie, pervenute successivamente alla stipula e nel corso della vigenza del Contratto, attestassero la sussistenza di cause ostative ai sensi della normativa vigente, il Contratto s’intenderà risolto ipso iure a mezzo di apposita comunicazione, da inviarsi con raccomandata

A.R. ovvero tramite posta elettronica certificata e salva la facoltà di InfoCamere di richiedere il risarcimento dei danni.

Art. 25

Obblighi relativi al Codice Etico

1. L’Appaltatore prende atto che InfoCamere ha adottato un Codice Etico contenente i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca per InfoCamere nei rapporti con gli interlocutori di InfoCamere stessa.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver preso visione di detto codice etico, scaricabile dal sito InfoCamere al link xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx, e di condividerne il contenuto, obbligandosi al rispetto di quanto xxx indicato nei suoi rapporti con InfoCamere.

3. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque dei comportamenti previsti dalle disposizioni del Codice Etico, InfoCamere potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne ad InfoCamere.

Art. 26

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 27 Spese

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico a IdP InfoCamere per legge.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi di quanto previsto all’art. 34, comma 35, del D. L. n.179/2012 (c.d. “Crescita - bis”), convertito in L. n. 221/2012, l’Appaltatore sarà tenuto a rimborsare a IdP InfoCamere le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.

3. Le spese di cui al precedente comma, dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, mediante bonifico avente come beneficiario InfoCamere, da appoggiare a: Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. CODICE IBAN: XX00X000000000000000000000X, con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara GE1507”.

Art. 28 Clausola finale

1. Le Parti si danno atto e convengono espressamente che l’eventuale invalidità od inefficacia di una o più clausole non comporterà l’invalidità, l’inefficacia, o comunque lo scioglimento dell’intero Contratto, che sarà in tal caso interpretato ed eseguito come se gli articoli nulli non fossero stati apposti.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si fa rinvio alla documentazione allegata al presente Contratto ed alle leggi vigenti in materia.

X.xx digitalmente X.xx digitalmente

L’Appaltatore IdP InfoCamere

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di conoscere e accettare espressamente i seguenti articoli del presente Contratto:

Art. 2 (Oggetto del Contratto. Assenza di minimo garantito), Art. 3 (Durata del Contratto e Recesso. Recesso con preavviso e senza preavviso), Art. 13 (Penali), Art. 14 (Responsabilità e Garanzia fideiussoria), Art. 16 (Xxxxxxxx e diritti d’autore), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto, Subappalto, Personale incaricato. Responsabilità e manleva), Art. 19 (Lavoro e sicurezza. Responsabilità e manleva), Art. 20 (Riservatezza delle informazioni e normativa sulla Privacy), Art. 22 (Risoluzione del Contratto), Art. 26 (Foro competente).

X.xx digitalmente L’Appaltatore