CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. FINALIZZATA ALLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN FUNZIONE OPERATIVA DI N°1 (UNO) NUOVO TRITURATORE INDUSTRIALE PER RIDUZIONE VOLUMETRICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DA ATTIVITA’ CIMITERIALI (BARE IN LEGNO, CASSE IN ZINCO, ETC)” - CIG 7819005F08

1. Oggetto dell’appalto

L’appalto ha ad oggetto la “Fornitura, compresa l’installazione e messa in funzione operativa (di seguito denominata “F.P.O.”) di N°1 (uno) Trituratore Industriale presso le strutture cimiteriali di Borgo Panigale (BO)”.

Tale macchinario sarà utilizzato per la riduzione volumetrica (triturazione) dei materiali provenienti da attività cimiteriali (bare in legno, casse in zinco, etc).

Nella fornitura è compresa la posa in opera, collaudo e messa in esercizio.

Le attività di intervento previste nella garanzia (24 MESI) dovranno essere garantite entro 12 ore dalla richiesta.

1.1 Tempi di consegna della fornitura

Le attività in oggetto dovranno essere completate e rese fruibili entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto/conferma d’ordine.

1.2 Importo presunto a base gara

L’importo presunto dell’appalto è pari a € 80.000,00 (ottantamila/00), iva esclusa, di cui:

• € 79.500,00 per fornitura e posa in opera – SOGGETTO A RIBASSO;

• € 500,00 per oneri della sicurezza da interferenza – NON SOGGETTO A RIBASSO.

Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri accessori, collaudo, messa in esercizio, trasporto, consegna, ecc…, senza esclusione alcuna di spesa per la F.P.O., al netto della sola IVA.

Non sono ammesse offerte in aumento.

1.3 Luogo di esecuzione

La posa in opera del nuovo trituratore industriale sarà effettuata presso le strutture cimiteriali del Cimitero della Certosa: Xxx xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx XX - sul sedime indicato dalla Committente.

2. Aggiudicazione

L’appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei seguenti elementi:

• Verrà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 100 (cento) punti, di cui 70 (settanta) per gli elementi qualitativi – offerta tecnica - e 30 (trenta) per gli elementi quantitativi – offerta economica;

• La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è demandata ad apposita commissione giudicatrice nominata con le modalità di cui all’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà conseguito il punteggio più elevato;

• In caso di parità di punteggio la fornitura sarà aggiudicata all’operatore economico che avrà conseguito il punteggio più elevato nella valutazione tecnica;

• I criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi sono illustrati nel Disciplinare di gara.

3. Durata dell’appalto / contratto

Con l’impresa aggiudicataria verrà stipulato un contratto di durata pari a 26 (ventisei) mesi (24 mesi garanzia + 60 gg fornitura) decorrenti dalla data di emissione del contratto/conferma d’ordine.

4. Caratteristiche tecniche della F.P.O.

La fornitura sarà costituita da un nuovo “trituratore industriale” avente le seguenti caratteristiche:

A. MOTORIZZAZIONE / POTENZA

• TIPO: ELETTRICA

• POTENZA: MAX 30 KW

• AZIONAMENTO: ELETTRICO

B. CAMERA DA TAGLIO (INCLUSA TRAMOGGIA E STRUTTURA DI SUPPORTO)

• LUNGHEZZA: MAX 2.000 mm (misura esterna)

• LARGHEZZA: MAX 2.000 mm (misura esterna)

• ALTEZZA DI CARICO TRAMOGGIA: MAX 2.500 (A titolo esemplificativo, vedasi stralcio grafico di seguito riportato)

• PESO: MAX 5,0 t

• N° ALBERI: MIN 2

• DIMENSIONE FRANTUMATO IN USCITA: QUALSIASI

C. NASTRO TRASPORTATORE

• TIPO MOTORIZZAZIONE: ELETTRICA O IDRAULICA PURCHE’ MUNITO DI REGOLATORE DI VELOCITA’

• POTENZA: MAX 5,0 KW

• DOTAZIONI: SPONDE DI CONTENIMENTO, STRUTTURA DI SOSTEGNO, RULLI ANTISBANDAMENTO

• TAPPETO: IN GOMMA, PVC O MATERIALE SIMILARE

• LUNGHEZZA TRATTO INCLINATO: MIN 8.000,00 mm – MAX 12.000,00 mm

• LARGHEZZA TRATTO INCLINATO: MIN 600,00 mm – MAX 1.200,00 mm

• STRUTTURA DI SOSTEGNO: DI MATERIALE E SPESSORE IDONEO; POSSIBILMENTE COMPONIBILE IN MODULI E GAMBE DI SOSTEGNO REGOLABILI

D. Q.E. COMANDO E CONTROLLO (DOTAZIONI MIN)

• INTERRUTTORE GENERALE BLOCCO SISTEMA

• PULSANTI AVVIAMENTO, ARRESTO, ARRESTO EMERGENZA, SPIE SEGNALAZIONE GUASTI/ANOMALIE

• PLC DI CONTROLLO

• GRADO PROTEZIONE: IP55

• TELECOMANDO IN DOTAZIONE PER EFFETTUARE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DA REMOTO

A titolo esemplificativo (le misure - di massima – sono indicative) si riporta di seguito stralcio grafico del trituratore industriale.

5. Rispondenza a norme

La macchina e le eventuali attrezzature accessorie fornite dovranno essere conformi alla cd. Nuova direttiva Macchine (2006/42/CE del 17 maggio 2006) e rispondere a tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

6. Formazione operatori

Al momento della messa in funzione del macchinario, il Fornitore dovrà effettuare una formazione al personale di Bologna Servizi Cimiteriali srl, articolato come segue:

• Istruzione sulle modalità operative della macchina, comprese le norme da seguire per la sicurezza dei lavoratori;

• Istruzione sulle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

7. Documentazione tecnica di fornitura

L' Affidatario, all'atto della fornitura, dovrà consegnare anche la documentazione tecnica in lingua italiana di seguito specificata. La presentazione di quanto richiesto sarà pregiudiziale per lo svincolo del pagamento previsto dal contratto. Ciascun documento dovrà essere presentato in 2 copie, più copia in formato elettronico riproducibile.

• Documentazione prevista dalle normative vigenti con particolare riferimento alla Direttiva

• Macchine ed agli adempimenti del D.lgs. 81/2008;

• Elaborati grafici complessivi dell'attrezzatura completa di accessori;

• Catalogo delle parti di ricambio di tutti i componenti, riportanti le indicazioni del costruttore e del nº di codice del costruttore;

• Manuali d'uso per il personale di gestione;

• Manuali d'uso e manutenzione per il personale di officina;

• Schema degli impianti idraulici (qualora previsti)

• Schema degli impianti elettrici (qualora previsti)

I suddetti documenti devono essere controllati dal Committente prima della consegna per verificarne l'idoneità e la completezza. Gli oneri derivanti da tutti i documenti richiesti si intendono compresi nel prezzo offerto.

8. Penali

Saranno imputate all'Affidatario 150,00 € per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardato completamento della fornitura, come stabilito all' Art. 1.1 relativamente ai tempi di consegna, sino ad un massimo di 30 giorni naturali e consecutivi.

Per maggiori ritardi, oltre i 30 giorni naturali e consecutivi si procederà ai sensi dell' Art. 19 “Clausola risolutiva espressa".

Per quanto riguarda le penali relative al collaudo tecnico di accettazione si rimanda al successivo Art. 11.

Si conviene che unica formalità per il Committente sia la contestazione delle inadempienze, che verrà fatta a mezzo di comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo di lettera raccomandata o PEC.

Le penalità saranno notificate all'Affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora o procedimento giudiziale.

Il Committente provvederà ad emettere apposita fattura corrispondente all'importo della penale. Qualora l'Affidatario non provveda al pagamento entro i termini previsti della suddetta fattura, l'importo della stessa sarà trattenuto in sede di liquidazione della fattura emessa dall'Affidatario dopo il collaudo tecnico d'accettazione e/o sul deposito cauzionale.

La decisione del Committente di non avvalersi di una delle penali di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

9. Pagamenti

Il pagamento della fornitura sarà articolato nelle successive 4 fasi:

1. prima rata, pari al 20% dell'importo contrattuale, al momento della fornitura avvenuta in impianto;

2. seconda rata, pari al 60% dell'importo contrattuale, a seguito del Collaudo Tecnico di Accettazione (di cui al successivo Art. 11);

3. terza rata, pari al 10% dell'importo contrattuale, a seguito di Verbale di Corretto Funzionamento che sarà redatto da personale tecnico del Committente dopo trenta giorni naturali e consecutivi di funzionamento del macchinario, senza che si siano rilevati inconvenienti tecnici tali da non permettere l'utilizzo pieno e/o parziale del macchinario;

4. quarta rata, pari al 10% dell'importo contrattuale, sarà liquidata successivamente all'emissione del Certificato di Verifica di Conformità (di cui al successivo Art. 12).

Gli accrediti dei mandati di pagamento avranno luogo entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione della fattura mediante la emissione di bonifico bancario, su C.C. comunicato dalla ditta appaltatrice.

Il pagamento è subordinato all’ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC. La ditta aggiudicataria è tenuta a notificare tempestivamente alla Committente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento (Es. IBAN), in difetto di tale notificazione la Committente è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Eventuali penalità, di cui all’ Art. 8 del presente capitolato, verranno riscosse liquidando l’importo della fattura detratto degli importi delle penali.

10. Modalità di fatturazione

Ogni fattura emessa dovrà indicare:

1. la “descrizione dettagliata dell’attività fatturata” (Es. prima rata, pari al 20% dell'importo contrattuale - Avvenuta in impianto);

2. il CIG di gara;

3. eventuale documento di trasporto di riferimento (qualora previsto);

4. l’importo per le attività di cui al precedente x.xx 1 e l’aliquota IVA nella misura di legge;

5. essere inviate al CODICE DESTINATARIO di seguito indicato:

Si richiede di recepire, in fase di fatturazione, la normativa fiscale DPR 633/72 relativa al meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (annotando in fattura: “split payment ai sensi dell’articolo 17-ter, DPR 633/72”).

11. Collaudo tecnico d’accettazione

Al momento della consegna del macchinario, e dopo eventuali le prove di messa a punto effettuate dallo stesso Xxxxxxxxxxx, verrà effettuato il Collaudo Tecnico d'Accettazione da parte del personale tecnico della Bologna Servizi Cimiteriali srl che consisterà in:

• verifica della rispondenza alle misure e alle descrizioni risultanti dalla documentazione di gara;

• verifica del corretto funzionamento generale della macchina;

• verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza in particolare riguardante: protezioni meccaniche, stop d'emergenza, cartellonistica di sicurezza, ecc.

Al termine del Collaudo Tecnico d'Accettazione verrà stilato un verbale che riassumerà l'esito dello stesso e da questo momento l'attrezzatura sarà presa in carico dal Committente.

In caso di esito negativo, l'Affidatario avrà 5 giorni di tempo per apportare al macchinario le opportune modifiche chiedendo la ripetizione del Collaudo Tecnico d'Accettazione.

Quindi, in caso di esito positivo di questa seconda prova, Bologna Servizi Cimiteriali srl prenderà in carico il macchinario ed all'Affidatario verrà applicata una penale secca pari ad € 5.000,00. Nel caso invece di esito ancora negativo, la fornitura verrà respinta procedendo ai sensi dell' Art.19 delle “Clausola risolutiva espressa".

12. Verifica di conformità

A distanza di 30 giorni naturali e consecutivi di funzionamento del macchinario sarà redatto dal personale tecnico della Bologna Servizi Cimiteriali srl il Verbale di Corretto Funzionamento.

Il collaudo finale dell'attrezzatura fornita sarà eseguito a cura di tecnici della Bologna Servizi Cimiteriali srl e in contraddittorio con l'Affidatario.

Qualora l'affidatario non si presenti, a seguito di convocazione con preavviso di 72 ore, le verifiche di collaudo verranno eseguite in sua assenza.

Qualora l'Affidatario non sia stato presente, il Committente provvederà a comunicargli notizia degli esiti del collaudo con Xxxxxxxxxxxx A/R. L'Affidatario potrà, entro 20 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell'avviso, prendere visione degli atti di collaudo e potrà sottoscriverli apponendo eventuali proprie riserve.

In caso di mancata sottoscrizione del certificato entro i 20 giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell'avviso e in caso di sottoscrizione senza riserve, il certificato di collaudo e le sue risultanze s'intenderanno definitivamente accettate dall'Affidatario.

Sulle risultanze del collaudo nonché sulle riserve apposte dall'Affidatario deciderà in via amministrativa il Committente.

Tale decisione s'intenderà definitivamente accettata dall'Affidatario trascorsi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica dell'atto di cui sopra senza che questi abbia presentato ricorso all'Autorità Giudiziaria.

13. Garanzie

Tutte le attrezzature dovranno essere garantite, in tutte le loro parti, per almeno 24 mesi decorrenti dalla data del collaudo tecnico di accettazione.

La garanzia dovrà includere tutte le parti costituenti l'insieme dell'attrezzatura fornita comprese anche quelle di costruzione non propria, nonché la fornitura della manodopera necessaria alle operazioni di messa in ripristino.

Nel periodo di garanzia il fornitore s'intenderà impegnato a sostituire tutte quelle parti che con l'uso presentassero vizi occulti, o difetti, o rotture dovute ad errato montaggio, o errata progettazione, o a difetto di qualità del materiale.

L'intervento in garanzia dovrà iniziare entro i 3 giorni lavorativi successivi alla segnalazione dell'inconveniente, previo accordo con i responsabili dell'impianto.

14. Modalità di fatturazione

Ogni consegna dei buoni pasto cartacei ordinati sarà accompagnata da documento di trasporto riportante l’ordinativo e il numero totale dei buoni consegnati.

La fattura emessa dovrà:

1) indicare il CIG di gara;

2) indicare il documento di trasporto di riferimento;

3) indicare l’importo complessivo della fornitura, lo sconto applicato e l’aliquota IVA nella misura di legge.

4) essere inviata alla casella di posta elettronica certificata dedicata e di seguito indicata: xxxxxxxxxXXX@xxxxxxxxx.xx

Si richiede di recepire, in fase di fatturazione, la normativa fiscale DPR 633/72 relativa al meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA (annotando in fattura: “split payment ai sensi dell’articolo 17-ter, DPR 633/72”).

15. Divieto di cessione dell’appalto

E’ vietato alla ditta aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte la F.P.O. oggetto del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione del contratto con perdita della cauzione e con diritto alla

ripetizione dei danni arrecati, mediante blocco dell’eventuale credito corrispondente, fino a definizione della controversia.

16. Responsabilità/obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

La ditta aggiudicataria è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone o alle cose, tanto al committente che a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

La ditta aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

La ditta aggiudicataria si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Qualora la Committente riscontrasse direttamente o per segnalazione dell’Ispettorato del Lavoro, violazione alle disposizioni in materia di obblighi contrattuali verso i propri dipendenti impiegati nel servizio, comunicherà alla Ditta e se del caso anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione fino al 20% dell’importo contrattuale sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti se la fornitura è stata ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti e l’impresa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

17. Obblighi, oneri e responsabilità dell’aggiudicatario

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose, conseguenti all’espletamento della F.P.O. per il fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori anche esterni, sollevando la Committente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

Tutte le opere ed i materiali che si rendessero comunque occorrenti per la riparazione dei danni in questione saranno a carico dell’Appaltatore, e così pure il risarcimento degli eventuali danni consequenziali alla loro esecuzione.

18. Stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato mediante “scrittura privata” ai sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

La stipulazione del contratto è subordinata, altresì, all’accertamento della mancanza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, come previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L’aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto entro il termine che gli verrà fissato dalla Committente, consegnando tutti i documenti richiesti.

Resta inteso che, mentre l’aggiudicatario è vincolato sin dal momento dell’aggiudicazione agli obblighi assunti attraverso e per il fatto della presentazione dell’offerta, il contratto sarà invece impegnativo per la Committente solo quando il provvedimento di aggiudicazione sarà dichiarato esecutivo.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

19. Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

1. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto venga meno, in capo all'Affidatario anche uno soltanto dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, di idoneità professionale descritti negli atti della procedura;

2. qualora le penali applicate all'Affidatario, per proprie inadempienze, superino un importo pari al 10% dell'importo contrattuale;

3. gravi violazioni delle norme di cui all’ Artt. 11-16.

20. Obblighi di riservatezza e segretezza

La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo e di ottemperare, in ogni caso agli obblighi di cui al NUOVO REGOLAMENTO UE GDPR 16/679.

21. Cauzioni

Alla Ditta partecipante alla gara è richiesta, in fase di presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria nella misura del 2% del prezzo indicato come base d’asta. Tale cauzione deve essere costituita secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.

Per le modalità di prestazione della cauzione provvisoria si rimanda al Disciplinare di gara.

Al momento della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire garanzia fidejussoria definitiva con le modalità previste dal Decreto citato. La cauzione definitiva sarà svincolata solo al termine della durata contrattuale.

Per le modalità di prestazione della cauzione definitiva si rimanda al Disciplinare di gara.

22. I.v.a.

Si dà atto che le prestazioni del presente capitolato sono soggette ad I.V.A., in base alle disposizioni di legge.

23. Controversie

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso la sede della società Bologna Servizi Cimiteriali srl.

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al foro di Bologna.

24. Disposizione finale

Per quanto non contemplato dal presente capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

Bologna, lì 29/03/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Xxxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx