SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2

AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE ESTERNE “STRALCIO 2V” A SERVIZIO DEL TECNOPOLO DI BOLOGNA PRESSO L’AREA DELL’EX MANIFATTURA TABACCHI

TRA

Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con xxxx xxxxxx xx 00000 Xxxxxxx, Xxx Xxxx Xxxx, 00,

X.X. x X. XXX 00000000000, in persona del Responsabile del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni a quanto appresso autorizzato da delibera della Giunta Regionale n. del Seduta n. , domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “Regione” o “Committente”)

E

, con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx.

, (di seguito, per brevità, anche “Appaltatore”);

OPPURE

, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA

, domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n.

(di seguito, per brevità, anche “Appaltatore”).

PREMESSO

a) che la Regione ha la necessità di realizzare le Opere Esterne – stralcio 2V – a servizio del Tecnopolo di Bologna presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi;

b) che, per le finalità di cui alla precedente lettere a), previo conferimento di apposito incarico ad ART-ER Soc. Cons. p.a. (di seguito, per brevità, anche “ART-ER”), con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. del e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. del è stata indetta la “Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in due lotti, per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione delle “Opere Lotto 5” del Tecnopolo di Bologna (Edificio F2 sede di attività di ricerca), la realizzazione delle attività necessarie al completamento della facciata del Capannone Botti B4, nonché la realizzazione delle Opere Esterne “Stralcio 2V” a servizio del Tecnopolo di Bologna, il tutto presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi” (di seguito, per brevità, anche “Procedura” o “Gara”);

c) che la Gara è stata indetta sulla base del progetto esecutivo approvato ai sensi di legge dalla Giunta Regionale della Regione Xxxxxx-Romagna, con Deliberazione n. 732 del 17/05/2021, avente ad oggetto “TECNOPOLO DI BOLOGNA - PRESA D'ATTO PROGETTO DEFINITIVO LOTTO 5 (EDIFICIO F2) E PROGETTO ESECUTIVO OPERE ESTERNE FASE 2 E DOCUMENTAZIONE DI GARA”;

d) che alla Gara e, quindi, all’esecuzione del presente Contratto sono applicabili l’art. 48 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, e l’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

e) che l’art. 48, comma 5, del D.L. n. 34/2020, prevede che “Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 15 milioni

per l'anno 2022. Per le finalità di cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione Xxxxxx-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del citato D.L. 32/2019 ss.mm.ii., detti poteri sono esercitati e “… operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto”;

f) che con DGR n. 1096 del 07/09/2020 la RER ha deliberato di avvalersi, nell’esercizio di detti poteri, anche di ART-ER in quanto società in house della stessa soggetta a controllo analogo;

g) che l’Appaltatore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l’effetto, il medesimo Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente Contratto, nella Documentazione progettuale Lotto 2 (Progetto esecutivo e relativi allegati ed elaborati, afferenti al Lotto 2), nel Capitolato Speciale di Appalto Lotto 2 e relativi allegati (come meglio precisato al successivo articolo 2, la Documentazione progettuale Lotto 2 ed il Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 e relativi allegati costituiscono l’Allegato “A” al presente Contratto), nell’Offerta tecnica (Allegato “B” al presente Contratto), ove migliorativa, nonché nell’Offerta economica (Allegato “C” al presente Contratto);

h) che la Regione provvederà, tramite propri incaricati, allo svolgimento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché all’espletamento delle operazioni di Collaudo;

i) che l’Appaltatore dichiara espressamente che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati (di seguito, per brevità, anche “Contratto”), nonché

dall’ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

j) che, in particolare, l’Appaltatore dichiara espressamente di aver potuto prendere atto e verificare le – e comunque di essere a perfetta conoscenza delle – seguenti circostanze e di accettarle impegnandosi in tal senso fin da ora:

- l’adeguatezza ed esattezza di tutte le informazioni acquisite e fornitegli ai fini della partecipazione alla Procedura e dell’esecuzione del Contratto attraverso i singoli documenti, nessuno escluso, posti a base di gara e/o comunque costituenti la lex specialis della Gara – ivi inclusi il progetto esecutivo e i relativi allegati ed elaborati (di seguito, per brevità, anche “Progetto Esecutivo”) – ed il sopralluogo svolto e che l’affidamento su tali informazioni da parte dell’Appaltatore non lo solleverà da alcuna sua responsabilità;

- lo stato dei luoghi nei quali devono essere eseguiti i lavori e le attività oggetto del presente Contratto e relativi Allegati, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la loro ubicazione, i mezzi di accesso, e tutte le condizioni generali e locali e quant’altro possa influire sulla realizzazione dei detti lavori ed attività;

- che non esistono elementi ostativi alla realizzazione dei lavori e delle attività oggetto del presente Contratto e relativi Allegati anche con riferimento ai tempi ed ai modi contrattualmente previsti e prescritti, fatte salve unicamente le ipotesi di forza maggiore e varianti eventualmente rese necessarie in corso d’opera;

k) che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro [●] = ([●]) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative, tutte stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

l) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione nei confronti dell’Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli Allegati - Norme e documenti che regolano il Contratto

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, l’Allegato “A” (Documentazione progettuale Lotto 2 – ossia il Progetto Esecutivo e relativi allegati ed elaborati, afferente al Lotto 2 – e Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 e relativi allegati); l’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica) e l’Allegato “D” (Cronoprogramma).

3. L’esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente Xxxxxxxxx, ivi incluso quanto stabilito nei suoi Allegati e negli atti e documenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché da quanto previsto dalla lex specialis della Gara, incluse le dichiarazioni rilasciate dall’Appaltatore;

b) dalle norme applicabili, nessuna esclusa, in materia di contratti pubblici e dalle disposizioni – ivi incluse quelle in materia di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e, più in generale, in quanto compatibili, quelle espressamente richiamate nel presente Contratto –, anche di natura regolamentare, in vigore per ART-ER e/o per la Regione. In particolare, tra le altre norme, trovano applicazione al presente Contratto il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito, per brevità, anche “Codice”), il D.P.R. n. 207/2010, per le parti dello stesso ancora vigenti, il D.M. n. 49/2018, il X.Xxx. 159/2011, il D.Lgs. n. 81/2008. Tutte norme e disposizioni queste di cui l’Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene

non siano materialmente allegate, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall’Appaltatore ai fini della partecipazione e dell’affidamento della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall’Appaltatore ed accettate da ART-ER e/o dalla Regione.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

Articolo 2 Definizioni

1. Fatte salve le ulteriori definizioni contenute in altre parti del presente Contratto,

nell’ambito di quest’ultimo si intende per:

a) Appaltatore: il concorrente risultato aggiudicatario del Lotto 2 della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto previsto nello stesso e nei relativi Allegati;

b) Atto formale di approvazione del Collaudo: l’atto di approvazione del collaudo rilasciato dalla Regione ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del Codice;

c) Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2: il Capitolato contenente prescrizioni tecnico-prestazionali da applicare al presente Contratto ed i relativi allegati (Allegato “A” al presente Contratto);

d) Certificato di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Collaudo Finale: Certificato

rilasciato dalla Regione a seguito delle verifiche della Commissione di collaudo nominata dalla stessa nominata, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del Codice e dell’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010;

e) Certificato di Ultimazione Lavori: rilasciato dalla Direzione Lavori ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.M. n. 49/2018, a seguito della trasmissione, da parte dell’Appaltatore, della Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori;

f) Collaudo: insieme delle operazioni previste dall’articolo 102 del Codice, dal Titolo X del DPR 207/2010 (artt. 215 e ss.) e dal D.M. 49/2018 riferite ai contratti di lavori, eseguite al termine dell’esecuzione contrattuale ovvero in corso d’opera;

g) Commissione di Collaudo: il soggetto o i soggetti nominati dal Committente ai sensi degli artt. 102 e 216, comma 16, del Codice, ai fini dell’espletamento del Collaudo;

h) Committente o Regione: la Regione Xxxxxx Xxxxxxx;

i) Contratto: il presente atto nonché tutti gli ulteriori documenti, ivi inclusi gli Allegati del presente atto, i documenti della Gara di cui alle Premesse e, più in generale, tutta la documentazione di cui al precedente articolo 1, che concorrono a individuare, definire e specificare le prestazioni affidate all’Appaltatore nonché le regole, i termini, le condizioni e le specifiche tecniche che ne disciplinano l’esecuzione;

j) Cronoprogramma: il Cronoprogramma sub allegato “D” al presente Contratto, predisposto da ART-ER/Regione eventualmente adeguato, ove migliorativa sul punto, all’Offerta presentata in Gara dall’Appaltatore;

k) Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori: dichiarazione resa dall’Appaltatore al momento della ultimazione dei Lavori e dal medesimo trasmessa al Committente ed al Direttore dei Lavori ai sensi del presente Contratto;

l) Direttore dei Lavori: il soggetto al quale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 101 del Codice e del D.M. n. 49/2018, compete la responsabilità del coordinamento e della supervisione del rispettivo ufficio

di Direzione Lavori e dell’attività facente capo al medesimo, nonché l’espletamento di tutti i compiti per esso previsti ai sensi di legge e dal presente Contratto;

m) Documentazione progettuale Lotto 2: il Progetto Esecutivo e relativi allegati ed elaborati, afferente al Lotto 2 (Allegato “A” al presente Contratto);

n) Forza Maggiore: circostanze imprevedibili, riconosciute tali dal Committente, che non possono essere evitate o limitate negli effetti dall’Appaltatore e che impediscono l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto da parte dell’Appaltatore medesimo, come regolate all’articolo 15 del presente Contratto;

o) Lavori: i lavori per la realizzazione delle Opere Esterne – stralcio 2V – a servizio del Tecnopolo di Bologna presso l’area dell’ex Manifattura Tabacchi e tutte le attività e prestazioni a ciò propedeutiche, presupposte, connesse e necessarie, da eseguirsi nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente Contratto e relativi Allegati e, quindi, anche di quanto previsto dalla Documentazione progettuale Lotto 2 e dal Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 (Allegato “A”), dall’Offerta tecnica (Allegato “B”), ove migliorativa, nonché alla lex specialis della Gara e dalle dichiarazioni rese dall’Appaltatore, da intendersi quali obbligazioni essenziali assunte da quest’ultimo ai fini della corretta esecuzione del Contratto stesso;

p) Milestones: scadenze contrattuali , di cui al successivo articolo 8, comma 2, lettera c), al cui raggiungimento avverrà l’emissione di un corrispondente SAL ed il conseguente pagamento, all’Appaltatore, ai sensi del presente Contratto, delle attività contrattuali sino a quel momento espletate;

q) Offerta tecnica: il documento di cui all’Allegato “B” unitamente ai relativi allegati;

r) Offerta economica: il documento di cui all’Allegato “C”;

s) Parte: il Committente o l’Appaltatore (congiuntamente definiti anche

“Parti”);

t) Programma di esecuzione dei Lavori o Programma esecutivo: il documento di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f) del D.M. n. 49/2018 e di cui all’articolo 43, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010, predisposto dall’Appaltatore in coerenza con il Cronoprogramma del Progetto Esecutivo e con le Milestones indicate dal Committente nel presente contratto, nonchè con l'Offerta Tecnica presentata in sede di Gara e con le obbligazioni contrattuali, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei Lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento;

u) Termine di Ultimazione – Termine Finale: il termine previsto al successivo articolo 4, comma 1, lettera d) per l’esecuzione ed il completamento dei Lavori che dovrà essere mantenuto necessariamente invariato dall’Appaltatore sia nel cronoprogramma, sia nel Programma di esecuzione dei Lavori;

v) Ultimazione Lavori: ultimazione di tutti i Lavori e le Attività oggetto del presente Contratto e relativi Allegati.

Articolo 3 Oggetto del Contratto

1. La Regione affida all’Appaltatore, che accetta, l’esecuzione dei seguenti Lavori,

Attività e prestazioni, da effettuarsi nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati ivi inclusa, ove migliorativa, l’Offerta tecnica:

a) l'esecuzione con qualsiasi mezzo dei Lavori, comprensivi di tutte le indagini preliminari e connesse a ciò necessarie e/o utili (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le eventuali indagini geotecniche integrative, le eventuali indagini archeologiche integrative, test, sperimentazioni, prove di laboratorio, rilievi etc.) e, comunque, di ogni altra attività comunque prodromica, collegata, connessa, strumentale ed accessoria alla realizzazione dei Lavori e delle opere oggetto del presente Contratto e relativi Allegati.

2. L’esecuzione dei Lavori affidati all’Appaltatore in esecuzione del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, alla Documentazione progettuale Lotto 2 ed al Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 (Allegato “A”), all’Offerta tecnica (Allegato “B”), ove migliorativa, nonché alla lex specialis della Gara ed alle dichiarazioni rese dall’Appaltatore, da intendersi quali obbligazioni essenziali assunte da quest’ultimo ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche, la Regione potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

L’Appaltatore è tenuto inoltre ad eseguire i Lavori e tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie e di natura regolamentare, e comunitarie vigenti ed applicabili, anche in materia ambientale, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

3. Resta fermo che il Contratto comprende, in ogni caso, l’esecuzione di tutte le prestazioni di qualunque genere comunque necessarie all’esecuzione a perfetta regola d’arte dei Lavori, in conformità ai progetti approvati ed alle eventuali raccomandazioni e/o prescrizioni comunque denominate dettate in sede di approvazione degli stessi, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel Contratto.

4. Fatto salvo quanto diversamente previsto in altre parti del presente Contratto, sono ad esclusivo carico ed onere dell’Appaltatore e sono compresi e compensati nel corrispettivo di cui al successivo articolo 7 i Lavori e tutte le attività oggetto del presente Contratto, così come ogni obbligo e onere, nessuno escluso, derivante dall’esecuzione del Contratto medesimo a perfetta regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente in materia e di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, alla Documentazione progettuale Lotto 2 ed al Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 (Allegato “A”), all’Offerta tecnica (Allegato “B”), ove migliorativa, nonché alla lex specialis della Gara ed alle dichiarazioni rese dall’Appaltatore.

5. La Regione si riserva di esercitare:

− nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all’Appaltatore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto stesso fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del Codice, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;

− limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di proroga del Contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli;

− nel corso della durata del Contratto, la facoltà di affidare nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli oggetto del medesimo Contratto, conformi al progetto a base di gara, per un importo massimo pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) e per una durata massima pari a ulteriori 140 (centoquaranta) giorni, alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 4

Termini di esecuzione delle prestazioni e consegna dei Lavori

1. I Lavori oggetto del presente Contratto devono essere eseguiti e completati a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutto quanto previsto nel Contratto medesimo, nei relativi Allegati, nei documenti comunque posti a base della Procedura e del Contratto stesso nonché della normativa vigente in materia, in particolare:

a) entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà elaborare e consegnare alla Committente il Programma di esecuzione dei Lavori di cui all’articolo 1, comma 1, lett. f) del D.M. 49/2018 e di cui all’articolo 43, comma 10, D.P.R. n. 207/2010 (nel seguito, anche solo, “Programma esecutivo”);

b) il termine massimo per l’esecuzione dei Lavori è stabilito in 280 (duecentottanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei Lavori.

2. La consegna dei Lavori avverrà ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 49/2018, con la precisazione che il termine per la consegna dei Lavori è stabilito entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.

3. Il Programma esecutivo di cui al precedente comma 1, lettera a):

a) deve essere predisposto dall’Appaltatore in coerenza con il Cronoprogramma predisposto da Regione/ART-ER di cui all’Allegato “D” al presente Contratto e, conseguentemente, con le Milestones ivi indicate, al cui raggiungimento corrisponderà l’emissione di un corrispondente SAL, così come meglio precisato al successivo articolo 8;

b) deve rappresentare graficamente, per ogni lavorazione:

(i) le previsioni circa il periodo di esecuzione;

(ii) l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei Lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

4. La Committente, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla consegna del Programma esecutivo, comunicherà all’Appaltatore l’approvazione del Programma stesso o eventuali osservazioni e/o richieste di modifiche che l’Appaltatore sarà tenuto ad apportare senza riconoscimento di alcun compenso o indennizzo aggiuntivo e senza possibilità di ottenere differimenti del termine di esecuzione. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore ogni modifica del Programma esecutivo ritenuta necessaria ai fini della sua approvazione. Le modifiche verranno richieste a mezzo PEC e il Programma esecutivo conseguentemente modificato dovrà essere trasmesso dall’Appaltatore entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni solari consecutivi dalla richiesta della Committente. Il Programma esecutivo modificato sarà approvato dalla Committente entro il termine di 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla sua trasmissione.

5. Il Programma esecutivo approvato dalla Committente, costituirà il riferimento per la verifica, da parte della Committente, dell’avanzamento delle attività esecutive da parte dell’Appaltatore, anche ai fini della verifica del corretto

adempimento da parte dell’Appaltatore medesimo delle obbligazioni di cui al presente Contratto, fatti salvi eventuali adeguamenti disposti dalla Committente ai sensi del presente Contratto e della normativa vigente in materia.

6. L’Appaltatore dovrà completare i Lavori entro il Termine di Ultimazione, come previsto dal Cronoprogramma.

7. Nella determinazione dei termini suddetti, ivi inclusi quelli previsti nel Cronoprogramma di cui all’Allegato “D”, si è tenuto conto di ogni e qualsivoglia attività, prestazione ed incombente necessario alla tempestiva, corretta e compiuta esecuzione dei Lavori e di tutte le attività previste dal presente Contratto, nonché dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, dell’esodo estivo (dall'ultimo fine settimana di luglio al primo fine settimana di settembre di ogni anno) e dell'esodo invernale (dall'ultimo fine settimana antecedente il Natale di ogni anno fino a Capodanno), come meglio specificati (detti Lavori) nella Documentazione progettuale Lotto 2 e nel Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 (Allegato “A”). L’Appaltatore, pertanto, non potrà chiedere maggiori oneri e/o proroghe per recuperare gli eventuali rallentamenti e soste determinatesi a causa di quanto sopra.

Articolo 5

Obblighi ed oneri dell’Appaltatore

1. Fermo restando che il Contratto comprende, in ogni caso, la – e che conseguentemente l’Appaltatore è tenuto, in ogni caso, alla – esecuzione di tutte le prestazioni di qualunque genere comunque necessarie all’esecuzione a perfetta regola d’arte dei Lavori e a consegnare le opere compiute e funzionali, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Appaltatore, a sua cura e spesa, si impegna espressamente a:

a) predisporre e consegnare alla Committente, secondo termini e modalità di cui al presente Contratto e relativi Allegati, il Programma esecutivo;

b) fare applicazione, in fase di esecuzione, dei Criteri Ambientali Minimi di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e della relativa regolamentazione attuativa;

c) eseguire tutti gli interventi che si rendessero necessari per la protezione

ambientale della zona interessata dai Lavori, nel rispetto della Documentazione progettuale Lotto 2 e delle prescrizioni derivanti dai pareri degli Enti espressi in sede di Conferenza dei Servizi allegati al Progetto Esecutivo, e quant’altro a tal fine necessario;

d) provvedere a rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere, anche su motivata richiesta del Committente nonché alle attività e relative spese per le vie di accesso al cantiere;

e) provvedere a tutte le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorra alla realizzazione dei Lavori secondo le più elevate regole dell’arte inclusa la progettazione da parte di tecnico abilitato di tutte le attrezzature, impianti e strutture provvisionali (sbadacchiature, recinzioni, impianti di cantiere, eventuali ponteggi, ecc);

f) assicurare la fornitura e il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera occorrente per l’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto;

g) assicurare, anche in corso d’opera, tutta l’assistenza necessaria al Direttore dei Lavori e alla/e Commissione/i di Collaudo ed ai collaudatori statici ed effettuare e/o far effettuare tutte le prove e verifiche richieste dal Committente e/o dalla Commissione di Collaudo e/o dai collaudatori statici, fornendo le relative risultanze nonché rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Direttore dei Lavori;

h) fornire alla Committente, per tutta la durata dei Lavori, i dati relativi alla sussistenza in capo al medesimo Appaltatore ed agli eventuali Subappaltatori impiegati nell’esecuzione dei Lavori dei requisiti occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni loro affidate;

i) provvedere a propria cura e spese al trasporto, smaltimento e/o recupero dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della ulteriore normativa, anche di natura regolamentare, vigenti;

j) fornire ogni informazione eventualmente richiesta dalle autorità competenti o dalla Committente in ordine all’avanzamento delle attività e

dei Lavori oggetto del presente Contratto.

k) impiegare tutte le strutture, le attrezzature, il materiale ed il personale necessario per l’esecuzione dei Lavori oggetto di Contratto nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e relativi Allegati;

l) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente e, in particolare, al Direttore dei Lavori, di monitorare la conformità delle prestazioni a presente Contratto;

m) dare immediata comunicazione alla Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto;

n) garantire la fornitura delle utenze (acqua, gas, elettricità, linee telefoniche e internet etc.) necessarie per l’esecuzione dei Lavori fino alla data di Ultimazione Lavori e, comunque, fino alla completa esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto, sostenendo le spese per gli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, ed i relativi consumi (anche in fase di collaudo dell’opera e fino alla presa in Consegna Anticipata o al Collaudo Provvisorio) nonché alla formazione dei relativi impianti e reti di distribuzione secondo necessità;

o) provvedere all'impianto, alla manutenzione ed all'illuminazione diurna e notturna dei cantieri, anche nei periodi di sospensione dei Lavori ove richiesto dalla Committente, ivi compresi gli occorrenti allacciamenti (energia elettrica, acque, canalizzazione acque luride, etc.) e relativi oneri di erogazione, nonché provvedere a porre in essere tutti gli adempimenti occorrenti per la sicurezza dei cantieri stessi, ivi compresi gli adeguamenti del cantiere in osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, fino all’Ultimazione dei Lavori e, comunque, alla completa esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di Contratto;

p) provvedere all'inghiaiamento, sistemazione e manutenzione delle strade, sia di accesso che di movimentazione all’interno del cantiere, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione veicolare e pedonale,

provvedere altresì, sempre a propria cura e spese, alla sistemazione generale dell'area di cantiere rendendola sempre accessibile mediante sgombero di detriti, manufatti esistenti, arbusti, piante od altro, nonché alla formazione e manutenzione degli accessi;

q) pianificare i Lavori in modo da consentire l’ottimizzazione delle tecniche di intervento e la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente connessi all’interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio con il tessuto sociale e le proprietà vicine nonché con altri cantieri all’interno dell’area dell’ex Manifattura Tabacchi, all’interno della quale si svolgono le attività per l’esecuzione degli altri lotti funzionali in cui è suddivisa la realizzazione del Tecnopolo di Bologna, come indicato nella documentazione contrattuale ed in particolare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e ciò espressamente tenendo indenne e manlevando la Regione ed ART-ER dalle conseguenze di ogni molestia o danno che terzi avessero a lamentare in relazione all’esecuzione dei Lavori e delle prestazioni oggetto di Contratto;

r) porre in essere le attività necessarie ad ottemperare alle prescrizioni derivanti dagli accordi stipulati o da stipularsi da parte della Committente con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità;

s) fornire e mantenere in cantiere uffici temporanei debitamente attrezzati, ivi compresi i servizi di supporto per la Committente, anche ai fini dell’espletamento delle attività del Direttore dei Lavori e delle attività del RUP, del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, della Commissione di Collaudo, del personale operativo e di manutenzione;

t) fornire le parti di ricambio di non facile reperimento sul mercato;

u) fornire al Committente o alle strutture da questo designate le informazioni e i documenti richiesti in relazione ai Lavori e/o alle altre attività di competenza dell’Appaltatore;

v) consentire alla Regione ed ai diversi soggetti dalla medesima autorizzati,

l’accesso ai cantieri ed alle aree comunque interessate dalla esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compreso l’accesso, con modalità da concordare tra le Parti al fine di non recare intralcio all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; resta inteso che l’accesso al cantiere da parte di soggetti estranei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Regione;

w) fornire informazioni ed istruzioni necessarie per il collaudo e la corretta manutenzione delle opere eseguite attraverso i Lavori (tra cui manuali di manutenzione e funzionamento, disegni “as built”). Tali documenti dovranno essere conformi agli standard di settore ed accettabili dalla Committente;

x) assicurare la custodia e la buona conservazione delle opere realizzate attraverso i Lavori fino alla emissione dell’Atto formale di approvazione del Collaudo ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del Codice, fermo restando, in ogni caso, il disposto dell’articolo 102, comma 5, del Codice;

y) provvedere, al termine dei Lavori, alla rimessa in pristino delle aree interessate dai cantieri e dai Lavori, dai depositi temporanei, dalle strade di cantiere e di servizio e di qualsiasi altra area che sia stata oggetto di occupazione temporanea, secondo quanto meglio stabilito ai sensi del Contratto.

2. L’Appaltatore si obbliga ad osservare nell’esecuzione dei Lavori e delle attività contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne la Regione ed ART-ER da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre e l’Appaltatore

non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente, assumendosene ogni relativa alea.

4. L’Appaltatore prende atto, dichiara e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e, comunque, a tutta la normativa che sarà di tempo in tempo vigente in materia nel corso della durata del Contratto.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione, prendendo atto ed accettando che obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al presente comma vincolano l’Appaltatore medesimo anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. Durante il corso dei Lavori, il Direttore dei Lavori e/o il RUP hanno piena facoltà di effettuare controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. L’Appaltatore provvederà all’esecuzione unitaria di tutte le attività oggetto del presente Contratto e dovrà manlevare e tenere indenne la Committente dalle pretese avanzate da terzi.

7. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 6

Obblighi ed oneri a carico della Committente

1. La Regione si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto e dalle disposizioni normative applicabili.

2. In particolare, fermo restando quanto stabilito da eventuali ulteriori clausole del presente Contratto, la Regione deve:

a) nominare il Direttore dei Lavori ed i collaudatori, espletare le attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 ed alle ulteriori disposizioni applicabili in materia, assicurando un costante monitoraggio dei Lavori;

c) collaudare i Lavori, ai sensi dell’articolo 102 del Codice, al Titolo X del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 215 e ss.) ed al D.M. n. 49/2018;

d) fornire ragionevole cooperazione all’Appaltatore, per quanto di propria competenza, per l’ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni necessari all’Appaltatore medesimo per la realizzazione dei Lavori oggetto del presente Contratto.

Articolo 7 Corrispettivo del Contratto

1. Il corrispettivo complessivo omnicomprensivo dovuto dalla Committente

all’Appaltatore per l’esecuzione dei Lavori e di tutte le attività e prestazioni oggetto del Contratto, quale risultante sulla base dell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore nella Gara, è pari ad € , (Euro ), oltre IVA ed è determinato in parte a corpo e in parte a misura, in conformità a quanto specificato al riguardo nella Documentazione progettuale Lotto 2 e nel Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2.

2. Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 è composto come segue:

a) con riferimento ai Lavori ed alle attività da eseguirsi a corpo, da un importo complessivo pari a € , (Euro ), oltre IVA, di cui:

(i) € , (Euro ), per i Lavori;

(ii) € , (Euro ), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sia per lavori a corpo che per lavori a misura;

b) con riferimento ai Lavori da eseguirsi a misura, da un importo complessivo presunto pari a € , (Euro ), oltre IVA, di cui:

(i) € , (Euro ), per i Lavori;

3. Il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 2, lettera a) e le singole voci che lo compongono sono da considerarsi onnicomprensivi, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

4. Il corrispettivo complessivo di cui al precedente comma 2, lettera b) e le singole voci che lo compongono sono da considerarsi omnicomprensivi e stimati in via presuntiva e verranno esattamente determinati sulla base delle quantità effettivamente eseguite in attuazione del Contratto.

5. Con la sottoscrizione del Contratto l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi – e, conseguentemente, le singole voci che lo compongono sia per la parte a corpo, sia per la parte a misura – comprende e compensa ogni e qualsivoglia attività, spesa e/o onere occorrente per la realizzazione dei Lavori e di tutte le attività e prestazioni, nessuna esclusa, necessaria, opportuna e/o utile alla realizzazione dei singoli Lavori ed attività di Contratto secondo le più elevate regole dell'arte, nel rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, alla Documentazione progettuale Lotto 2 ed al Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 (Allegato “A”), all’Offerta tecnica (Allegato “B”), ove migliorativa, nonché alla lex specialis della Gara, alle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ed alla normativa, anche di natura regolamentare vigente in materia, tutti da intendersi quali obbligazioni essenziali assunte da quest’ultimo ai fini della corretta esecuzione del Contratto. In particolare, l’Appaltatore riconosce che il corrispettivo di cui ai precedenti commi e le singole voci che lo compongono sono comprensivi di tutti i costi necessari all’esecuzione a regola d’arte del Contratto e delle obbligazioni dallo stesso scaturenti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per l'attuazione dei piani di sicurezza e di tutti gli oneri per la sicurezza, le spese generali, le spese dei collaudi statici ed impiantistici ed ogni ulteriore spesa, l'utile d'impresa ed ogni onere, compresi gli oneri fiscali e gli oneri assicurativi, per l'adempimento da

parte dell’Appaltatore delle obbligazioni di cui al presente Contratto.

6. Il corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi, così come le voci che lo compongono, si intende accettato dall’Appaltatore in base ai calcoli e alle stime di sua convenienza ed a suo esclusivo rischio e quindi, al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate nel presente Contratto, deve considerarsi invariabile e immodificabile qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto.

7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono ricompresi nel corrispettivo complessivo di cui ai precedenti commi.

Articolo 8

Pagamenti e Contabilità delle prestazioni

1. Il corrispettivo di Contratto di cui al precedente articolo 7 verrà corrisposto all’Appaltatore nel rispetto delle modalità di fatturazione e pagamento di cui ai successivi commi 7 e 8 e – sia per i Lavori a corpo, sia per i Lavori a misura – con le seguenti tempistiche:

a) attraverso pagamenti in corso d’opera, per Stati di Avanzamento Lavori (di seguito anche solo “SAL”) con le modalità di cui al successivo commi del presente articolo;

b) per quanto concerne la rata di saldo, a seguito dell’ultimazione e del collaudo di tutti i Lavori e le attività oggetto del presente Contratto e, quindi, con le modalità e secondo le tempistiche di cui al successivo articolo 18.

2. Con riferimento ai pagamenti di cui al precedente comma 1, lettera a), l’Appaltatore avrà diritto a ricevere pagamenti in acconto, sulla base dei SAL emessi:

a) attraverso la contabilità effettuata ai sensi della normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia, ivi incluso il D.M. n. 49/2018;

b) secondo le tempistiche specificate nel Programma esecutivo;

c) ogni qual volta si addivenga alla regolare esecuzione, ai sensi di

Contratto, di Lavori per un di importo pari ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00), oltre IVA, corrispondente ad una “Milestone”.

3. Resta inteso tra le Parti che, con riferimento a ciascun SAL, il pagamento degli oneri della sicurezza, così come quello di ciascuna delle voci di prezzo di cui al precedente articolo 7, comma 2, lettere a), punto (iii) e lettera b), punto (iii), avverrà in misura proporzionale all’importo dei Lavori effettivamente e correttamente eseguiti.

4. Con riferimento a ciascun SAL, l’Appaltatore consegna alla Committente, per le verifiche da effettuarsi sul SAL stesso ai fini del pagamento dei relativi importi, il

D.U.R.C. aggiornato alla data, ovvero, laddove il D.U.R.C. consegnato alla Committente in occasione di precedente SAL sia ancora valido, dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

5. Ciascun SAL emesso dal Direttore dei Lavori è verificato dalla Committente, tramite il RUP, entro il termine di 7 (sette) giorni solari consecutivi decorrente dalla data della sua emissione. Entro il medesimo termine la Committente emette altresì il relativo certificato di pagamento. Nel caso in cui, a seguito delle proprie verifiche, la Committente ritenga necessaria una rettifica dell’importo del SAL emesso dal Direttore dei Lavori, ne dà comunicazione a quest’ultimo entro il medesimo termine di 7 giorni sopra indicato. In tale ultimo caso, l’Appaltatore sarà autorizzato ad emettere fattura per il solo ammontare riconosciuto dalla Committente e indicato nel certificato di pagamento emesso, fermo il suo diritto di formulare riserva ai sensi del presente Contratto.

6. La verifica del SAL e l’emissione del relativo certificato di pagamento da parte della Committente non costituiscono accettazione dei Lavori ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile, ma avranno il solo scopo di consentire il pagamento del relativo prezzo. In espressa deroga agli artt. 1665 e 1666 Codice Civile, l’approvazione del SAL e l’emissione dei certificati di pagamento da parte della Committente:

a) non costituiscono verifica/collaudo dei Lavori eseguiti;

b) non liberano l’Appaltatore dalla piena responsabilità per la eventuale difformità dei Lavori stessi alle specifiche contrattuali, con il conseguente obbligo per l’Appaltatore di procedere alla eliminazione, a proprie cura e spese, delle difformità e dei vizi, fatte salve le ulteriori conseguenze contrattualmente previste al riguardo.

7. Su ogni pagamento in acconto sarà effettuata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute complessivamente effettuate dalla Committente possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo di tutti i Lavori, e previo rilascio del D.U.R.C..

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è convenzionalmente riconosciuta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale di cui al precedente articolo 7, comma 1.

9. L'erogazione dell'anticipazione del prezzo avverrà entro il termine di 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio dei Lavori ed è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata nel rispetto del medesimo articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016. Detta garanzia deve essere di importo pari all'anticipazione del prezzo effettivamente erogata maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario alla restituzione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

10. La restituzione dell’anticipazione del prezzo avviene tramite singole trattenute pari al 20% (venti per cento) dell’importo di ciascun SAL che vengono, comunque, applicate fino a concorrenza e, quindi, all’effettivo recupero dell’intero importo dell’anticipazione. L’Appaltatore decade dall’anticipazione in caso di cessazione del Contratto, a qualsiasi titolo avvenuta e a qualsiasi delle parti eventualmente imputabile, nonché nel caso in cui l’esecuzione dei Lavori non proceda secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili al medesimo Appaltatore. In tali casi, l’Appaltatore è tenuto all’immediata restituzione alla Committente dell’intero importo dell’anticipazione, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla data della sua erogazione e fino alla data della sua integrale restituzione. Sempre nei citati casi, la restituzione dell’anticipazione del prezzo

avviene anche attraverso la compensazione con i corrispettivi e, comunque, gli importi a qualsiasi titolo maturati dall’Appaltatore, indipendentemente dall’avvenuta emissione di un SAL.

11. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato al rispetto, da parte dell’Appaltatore, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 136/2010. In particolare, al riguardo, l’Appaltatore si impegna a:

a) comunicare alla Committente, entro sette giorni dalla relativa accensione o dalla prima utilizzazione, gli estremi identificativi dei conti correnti, rispettivamente dedicati allo svolgimento delle attività di progettazione, ai fini del pagamento diretto delle stesse ai progettisti, e all’esecuzione dei Lavori, ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore;

b) comunicare, nello stesso termine di cui sopra, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti correnti;

c) comunicare ogni modifica intervenuta con riferimento ai detti dati trasmessi;

d) inserire, a pena di nullità, in tutti i subcontratti derivanti, una clausola sull’assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle imprese degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. nonché a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;

e) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente Contratto ed alla sua esecuzione con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato all’appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG 8765565511 e il CUP E34B18000000005 dell’affidamento.

L’Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura competente dell’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui abbia avuto notizia, nonché ad esigere analogo adempimento da parte delle proprie controparti in caso di ulteriori sub affidamenti che fossero stati da questi effettuati.

L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente comma 8 costituirà ipotesi di risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile

In caso di cessione del credito derivante dal Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’Appaltatore nel presente comma.

12. Ai fini di ciascun pagamento l’Appaltatore dovrà emettere apposita fattura riportante, tra le altre cose:

- l’intestazione alla Committente;

- il riferimento al SAL corrispondente nonché ai Codici CIG e CUP afferenti al presente Contratto;

- l’importo, che dovrà essere pari all’ammontare indicato nel Certificato di pagamento emesso dalla Committente;

- gli estremi bancari ai fini del pagamento.

13. Le fatture dovranno essere trasmesse alla Committente a mezzo PEC e verranno pagate entro 30 giorni dalla data della loro emissione, che dovrà essere comunque successiva alla emissione del predetto Certificato di pagamento.

14. I crediti dell’Appaltatore potranno essere portati in compensazione con qualsiasi ammontare risultasse dovuto dall’Appaltatore stesso alla Committente ai sensi del presente Contratto, ovvero ridotti in misura uguale a quanto la Committente fosse in diritto di ritenere ai sensi del Contratto.

15. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del Codice.

16. La contabilità dei Lavori e l’emissione dei correlati documenti avverranno in conformità al disposto degli artt. 14 e 15 del D.M. n. 49/2018.

Articolo 9

Responsabile Unico del Procedimento e Direzione Lavori

1. È designato quale Responsabile del Procedimento , ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle pertinenti previsioni di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

2. Ferme restando quanto previsto al riguardo in altre parti del presente Contratto, le attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo sull’esecuzione del

Contratto stesso vengono espletate dal Direttore dei Lavori, individuato nella persona di , ai sensi e per gli effetti dell’articolo 111 del Codice e delle pertinenti disposizioni del D.M. n. 49/2018.

3. Le attività di controllo, verifica e monitoraggio dei Lavori e delle attività oggetto del presente Contratto svolte dal Direttore dei Lavori dovranno essere eseguite in contraddittorio con l’Appaltatore.

Articolo 10 Subappalto

1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente in materia, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Regione la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, ivi incluse quelle subappaltate.

3. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse – anche con riferimento ai requisiti di esecuzione previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 e, più in generale, nella Documentazione

progettuale Lotto 2 (Allegato “A”) – nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.

5. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

6. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni della normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.

8. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 11 Varianti

1. La Committente, per i motivi di cui all’articolo 106, comma 1, lett. c), del Codice,

ha facoltà di ordinare per iscritto varianti, che l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire anche in deroga agli articoli 1660, comma 2 e 3, e 1661, comma 1, Codice Civile. Restano a carico della Committente le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi, o comunque richieste dalla medesima Committente e non imputabili a errori o, comunque, a responsabilità dell’Appaltatore.

2. Alla variazione del prezzo di Contratto per effetto di una variante di cui al precedente comma 1, si perverrà a seguito della valorizzazione della variante medesima sulla base di apposita perizia, da redigersi con le modalità previste dalla vigente normativa, e facendosi riferimento all’elenco prezzi utilizzato per la

redazione del computo metrico estimativo, in ogni caso entro i limiti e nel rispetto delle modalità di cui all’articolo 106 del Codice. I nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal Contratto vengono determinati nel contraddittorio con il Direttore dei Lavori, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, del D.M. n. 49/2018.

3. In caso di mancato accordo tra la Committente e l’Appaltatore in ordine alla valorizzazione della variante, provvederà il Direttore dei Lavori al fine di consentire la prosecuzione dei Lavori e l’Appaltatore avrà diritto di formulare riserva.

4. Non comportano aumento del corrispettivo contrattuale le varianti rese necessarie dall'inadempimento dell’Appaltatore o suoi subappaltatori/subaffidatari. Tali varianti verranno eseguite dall’Appaltatore, previa predisposizione e approvazione di una perizia di variante da parte della Committente; resteranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi conseguenti alla progettazione ed esecuzione delle dette varianti, oltre alle eventuali penali per gli inadempimenti posti in essere e per l’eventuale mancato rispetto dei termini previsti nel Cronoprogramma, nonché gli ulteriori eventuali danni subiti dalla Committente o da ART-ER. Le predette varianti non daranno pertanto luogo ad alcuna modificazione del Cronoprogramma e dei corrispettivi del presente Contratto.

5. L’Appaltatore può proporre alla Committente le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione dei Lavori; la Committente può rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze della Committente stessa, specificate nel progetto posto a base della Gara, o comunque determinino il peggioramento della funzionalità, durabilità, manutenibilità e sicurezza dei Lavori, ovvero comportino maggiore spesa a carico della Committente o un ritardo del Termine di Ultimazione.

6. Nessuna variante può essere eseguita senza la preventiva approvazione della Committente. Il mancato rispetto di tale previsione non dà titolo al pagamento dei Lavori non autorizzati e, salvo diversa valutazione della Committente e le

ulteriori conseguenze di cui al presente Contratto e relativi Allegati, comporta la riduzione in pristino stato dei Lavori e delle opere, a totale carico dell’Appaltatore, secondo le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

7. Le varianti di cui al presente articolo non solleveranno in alcun caso l’Appaltatore dalla propria responsabilità per la realizzazione dei Lavori oggetto del Contratto.

Articolo 12 Sospensione e ripresa Lavori

1. L’Appaltatore non potrà, per qualsivoglia motivo, interrompere l’esecuzione delle

prestazioni oggetto del presente Contratto. Al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate all’articolo 107 del Codice, l’eventuale interruzione totale o parziale delle attività che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, si protragga per oltre 30 giorni, costituirà grave inadempimento contrattuale che darà facoltà alla Committente di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.

2. Fatti salvi i poteri di cui all’art. 48, comma 5, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, e all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,

n. 55, alla sospensione delle prestazioni contrattuali trovano applicazione, oltre quanto stabilito nel presente articolo, l’articolo 107 del Codice e l’articolo 10 del D.M. n. 49/2018.

3. La sospensione delle attività contrattuali, così come la loro ripresa, verranno formalizzate tramite appositi verbali, di sospensione e di ripresa, redatti dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dall’Appaltatore e dalla Committente, e avranno efficacia dal momento di tale ultima sottoscrizione.

4. Qualora il regolare svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto sia impedito solo parzialmente, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione della Committente, disporrà la sospensione parziale delle attività non realizzabili in conseguenza degli impedimenti verificatisi, dandone atto in apposito verbale. La ripresa parziale delle attività verrà formalizzata tramite ulteriore verbale redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Appaltatore e dalla

Committente ed avrà efficacia dal momento di tale ultima sottoscrizione. L’Appaltatore è, comunque, tenuto a proseguire tutte le attività che risultano eseguibili.

5. Cessate le cause che hanno determinato la sospensione parziale delle attività, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione della Committente, ordinerà la ripresa delle attività. La ripresa delle attività verrà formalizzata, tramite apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Committente, e avrà efficacia dal momento di tale ultima sottoscrizione. Alla ripresa delle attività contrattuali la Committente, nella persona del RUP, indica il nuovo Termine di Ultimazione, differito di un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei Lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei Lavori previsto nello stesso periodo secondo il Cronoprogramma.

6. L’Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione totale e/o parziale delle attività, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere ai Lavori ed alle opere già eseguiti.

Articolo 13

Proroghe e differimento dei termini di esecuzione

1. L’Appaltatore dovrà coordinare tutti Lavori, le attività e le prestazioni oggetto del presente Contratto, assumendosi ogni responsabilità per eventuali slittamenti dei tempi contrattuali, fatta eccezione per i casi in cui tali slittamenti dei termini contrattuali derivino da fatti e circostanze di cui l’Appaltatore non sia chiamato a rispondere a termini del presente Contratto.

2. Il Termine di Ultimazione, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 107 del Codice, potrà essere differito in presenza di varianti ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c) del Codice, come da precedente articolo 11, e comunque al ricorrere dei seguenti eventi:

a) disposizioni normative sopravvenute rispetto alla data di sottoscrizione del Contratto che comportino effetti diretti sui tempi di esecuzione dei Lavori;

b) sospensione dei Lavori ordinata dalla Committente non riconducibile ad inadempimento dell’Appaltatore;

c) cause di Forza Maggiore.

3. L’Appaltatore ha l’onere di denunciare alla Committente a mezzo PEC, allegando i necessari documenti giustificativi, la sussistenza degli eventi che determinano l’impossibilità di rispettare il Termine di Ultimazione per causa allo stesso non imputabile, entro 15 giorni dalla conoscenza di detti eventi e, comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del Termine di Ultimazione, chiedendo contestualmente l’eventuale differimento del Termine di Ultimazione.

4. La Committente, qualora ritenga giustificata la richiesta di proroga del termine formulata dall’Appaltatore ai sensi del precedente comma 3, deciderà sulla stessa ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del Codice.

Articolo 14 Penali

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore definiti ai sensi del presente Contratto, in caso

di ritardo dell’Appaltatore rispetto al Termine di Ultimazione verrà applicata all’Appaltatore medesimo, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo complessivo omnicomprensivo di cui al precedente articolo 7, comma 1 del presente Contratto.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla Committente all’Appaltatore; a fronte delle menzionate contestazioni, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accogliibili a giudizio insindacabile della Committente, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate.

3. La Committente potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui alle premesse ed al successivo articolo 20, senza bisogno di

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

5. La Committente potrà applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo omnicomprensivo di cui al precedente articolo 7, comma 1. Qualora venisse raggiunto tale limite, la Committente potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

6. L’Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 22.

Articolo 15 Forza Maggiore

1. Per Forza Maggiore si intendono quelle circostanze imprevedibili, non derivanti

in alcun modo da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell’Appaltatore, che non possono essere evitate o limitate negli effetti dall’Appaltatore e che impediscono l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto da parte dell’Appaltatore stesso. In ogni caso, possono costituire causa di Forza maggiore solo le circostanze riconosciute tali dalla Committente.

2. Costituiscono cause di Forza maggiore ai sensi del presente Contratto:

a) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di terrorismo o sabotaggio;

b) scioperi a carattere nazionale o locale, diversi da scioperi aziendali dell’Appaltatore o occupazioni di siti in relazione a manifestazioni di protesta di categoria a carattere nazionale o locale;

c) provvedimenti di Autorità aventi un impatto diretto sui Lavori e non derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo

dell’Appaltatore;

d) esplosioni, incendi, atti vandalici, furti e/o rapine, sempre che non siano riconducibili a responsabilità dell’Appaltatore, esondazioni, alluvioni, terremoti o simili eventi;

e) radiazioni e contaminazioni chimiche sempre che non siano riconducibili e/o derivanti da colpa e/o da comportamento doloso, negligente o omissivo dell’Appaltatore;

f) epidemie, pandemie e contagi;

3. Qualora successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause fortuite o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del Codice, è tenuto a proseguire le parti dei Lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito a tale sospensione dei Lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei Lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei Lavori; qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

4. Qualora a causa di un evento riconducibile a caso fortuito o forza maggiore venga disposta la sospensione dei Lavori, si fa applicazione, oltre che delle disposizioni del presente articolo, dell’articolo 12 del presente Contratto e dell’articolo 107 del Codice.

5. Nel caso di danni causati da caso fortuito o da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo, all’uopo fornendo una dettagliata relazione in cui sia specificato il tipo di evento venutosi a creare e l’impatto che il medesimo avrà sull’adempimento, in tutto o in parte, delle obbligazioni dell’Appaltatore e le forme di mitigazione che intende porre in essere. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 11 del D.M. n. 49/2018, spetta al Direttore dei Lavori redigere

processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del Progetto da parte dell’Appaltatore;

d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore e/o dei suoi eventuali subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti e persone delle quali esso è tenuto a rispondere l’Appaltatore stesso, ovvero qualora quest’ultimo abbia omesso di comunicare il verificarsi dell’evento di forza maggiore ai sensi e nelle forme di cui al presente articolo.

7. L’Appaltatore sarà comunque tenuto a porre in essere tutte le precauzioni necessarie al fine di mitigare gli effetti dell’evento ed a fare quanto possibile per rispettare il Cronoprogramma ed il Programma esecutivo.

8. L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che per qualsiasi causa si verificassero durante l’esecuzione dei Lavori, salvo che per i danni prodotti da cause di Forza Maggiore alle opere realizzate. I Lavori necessari per riparare gli eventuali danni alle opere, compresi quelli necessari per le demolizioni e gli abbattimenti conseguenziali, sono considerati Lavori contrattuali a tutti gli effetti e, pertanto, sono valutati e remunerati ai prezzi ed alle condizioni previsti nel presente Contratto e nei suoi Allegati. Si ribadisce che in tutti i casi in cui i danni non siano prodotti da cause di Forza Maggiore nessuna somma ulteriore rispetto ai corrispettivi di cui al precedente articolo 7 sarà dovuta all’Appaltatore.

9. L’Appaltatore comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni nonché a provvedere, a propria cura e spese, alla loro riparazione.

10. L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei Lavori, tranne

in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore, dei suoi subappaltatori e/o degli ulteriori soggetti per i quali l’Appaltatore è tenuto a rispondere.

Articolo 16

Ultimazione dei Lavori e Conto finale

1. L’Appaltatore comunica alla Committente e al Direttore dei Lavori, a mezzo PEC, la data di ultimazione dei Lavori.

2. L’Appaltatore trasmette alla Committente e alla Direzione dei Lavori, a mezzo PEC, la Dichiarazione di Ultimazione dei Lavori, affinché il Direttore dei Lavori possa procedere, in contraddittorio con l’Appaltatore medesimo, alla verifica dell’Ultimazione Lavori. Le attività di verifica dell’Ultimazione dei Lavori formano oggetto di apposita verbalizzazione. All’esito positivo di detta verifica il Direttore dei Lavori rilascia il Certificato di Ultimazione dei Lavori e procede all’espletamento delle ulteriori attività di cui all’articolo 12 del D.M. n. 49/2018, anche ai fini e per gli effetti dell’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei Lavori.

3. In esito all’ultimazione dei Lavori verificata e certificata come previsto nei precedenti commi del presente articolo, il Direttore dei Lavori, entro il termine di

90 (novanta) giorni dall’emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, redige il conto finale dei Lavori di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M.

n. 49/2018 e lo trasmette al RUP, unitamente alla documentazione indicata dal citato articolo 14, comma 1, lettera e) per le verifiche di competenza ed i successivi adempimenti, tra i quali la trasmissione del conto finale verificato all’Appaltatore ai fini della sua sottoscrizione e della eventuale conferma delle riserve nei termini e per gli effetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e) del D.M. n. 49/2018.

Articolo 17 Collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i Lavori siano stati eseguiti

secondo i termini ed i documenti contrattuali e, in particolare, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di Contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell’Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

2. Nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo statico e in corso d'opera con le modalità prescritte.

3. Il collaudo dei Lavori e delle opere realizzate è affidato a una commissione nominata da [●] entro [●].

4. Il Certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’Ultimazione Lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

5. Durante l’esecuzione dei Lavori la Committente può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei Lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente Contratto, nella Documentazione progettuale Lotto 2 e nel Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2 (Allegato “A”).

6. L’Appaltatore è tenuto a dare tutto il supporto e la collaborazione occorrenti ai fini del migliore e tempestivo espletamento delle operazioni di collaudo.

7. Al collaudo dei Lavori si applicano gli articoli 102 del Codice e 215 - 238 del

D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 18

Pagamento della rata di saldo - Restituzione delle ritenute e liberazione delle garanzie

1. Entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di collaudo e previo

rilascio della garanzia di cui al successivo articolo 20, comma 6, la Committente pagherà all’Appaltatore la rata di saldo di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera b).

2. Al pagamento della rata di saldo sarà consentita la liberazione delle corrispondenti garanzie.

Articolo 19 Proprietà delle opere

1. La Committente sarà proprietaria di tutte le aree e degli immobili sui quali

insistono i Lavori.

2. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, sono di proprietà della Committente gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei Lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei Lavori stessi. L’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate dalla Committente al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Committente e l’Appaltatore non può demolire, distruggere o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Committente stessa.

Articolo 20

Garanzia definitiva, garanzia rata di saldo e responsabilità per difetti e manutenzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore del Committente per un importo di Euro

( /00), mediante la stipula di una fideiussione

bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di gara ed al Disciplinare di gara.

2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le modalità e prescrizioni di cui all’articolo 93, commi 2, 3 e 4 del Codice.

3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. La garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del Codice – previa deduzione di eventuali crediti del Committente verso l’Appaltatore– a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

5. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Committente.

6. L’Appaltatore, ai fini del pagamento della rata di saldo, dovrà altresì costituire la garanzia fideiussoria, o cauzione del costruttore, di cui all’articolo 103, comma 6, del Codice, di importo pari a quello della rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. Durante la realizzazione dei Lavori e sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il Collaudo definitivo, e comunque per un periodo non inferiore a 32 (trentadue) mesi decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione, fanno capo al Fornitore gli obblighi di cui ai successivi commi 9, 10 e 11.

8. Durante il periodo indicato al precedente comma 7 l’Appaltatore provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione delle opere realizzate e di ogni loro parte ed impianto, tempestivamente e con ogni cautela, procedendo di volta in volta alle riparazioni e/o alle sostituzioni delle parti, componenti o attrezzature, che si rendano necessarie in conseguenza di vizi, difformità, guasti o difetti di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12 e seguenti, senza che occorrano particolari inviti da parte della Committente ed eventualmente, a richiesta di quest’ultima, mediante lavoro notturno.

9. La garanzia per i danni causati da vizi, difformità, guasti o difetti dei prodotti incorporati nelle opere o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per il periodo indicato al precedente comma 7 e comprenderà, in ogni caso, a carico dell’Appaltatore, tutto quanto necessario al completo ripristino della funzionalità delle opere secondo le specifiche del Contratto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. È fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni.

10. Sarà inoltre cura dell’Appaltatore assicurare l’adeguata disponibilità delle parti di ricambio necessarie a fronteggiare gli interventi prescritti a suo carico durante il periodo indicato al precedente comma 7 in modo tempestivo e senza interferenze con l’eventuale esercizio.

11. Xxx l’Appaltatore non intervenga per l’adempimento degli obblighi di cui al precedente comma 8 tempestivamente e, comunque, entro 24 ore dal ricevimento della eventuale richiesta scritta formulata dalla Committente, anche a mezzo PEC, ovvero nell’eventuale maggior termine ivi indicato dalla Committente in relazione alle caratteristiche dell’intervento, la medesima Committente provvederà direttamente, dandone comunicazione scritta al Fornitore; le relative spese andranno a debito dell’Appaltatore stesso. Il

pagamento di quanto dovuto, dovrà essere effettuato dall’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni solari e consecutivi dalla richiesta della Committente. In caso di inadempimento la Committente avrà facoltà di rivalersi sulle somme dalla stessa ritenute a qualsiasi titolo ovvero di avvalersi delle garanzie prestate dall’Appaltatore.

12. Per gli oneri che dovessero derivare dall’adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso.

13. Resta inteso che gli obblighi facenti capo al Fornitore ai sensi dei precedenti commi non si estendono alle ipotesi di deterioramento o consumo risultanti dall’uso anormale delle opere, dei singoli componenti e/o delle attrezzature e/o dalla non corretta manutenzione da parte della Committente ove la medesima non spetti, a termini del presente articolo, al Fornitore.

14. Qualora, durante il periodo indicato al precedente comma 7, si verificassero danneggiamenti o ammaloramenti delle opere in conseguenza di circostanze non rientranti negli obblighi gravanti sul Fornitore ai sensi del presente articolo o comunque derivanti da fatti estranei alla esecuzione da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto secondo le più elevate regole dell’arte, l’Appaltatore medesimo ha l'obbligo di comunicare detti danneggiamenti e/o ammaloramenti alla Committente entro 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dal loro verificarsi, affinché lo stesso possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

15. L’Appaltatore è tenuto, su richiesta della Committente, ad effettuare tempestivamente le riparazioni e/o sostituzioni occorrenti in conseguenza di detti danneggiamenti e/o ammaloramenti; i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi risultanti dagli elenchi prezzi allegati al Contratto con applicazione dei ribassi offerti dall’Appaltatore; in casi di particolare urgenza la Committente si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati anche di notte.

16. Restano comunque fermi ed impregiudicati gli obblighi di garanzia e le responsabilità gravanti sul Fornitore ai sensi degli articoli 1667, 1668, 1669 c.c..

17. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 21 Responsabilità e Coperture assicurative

1. Nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale

d’Appalto Lotto 2 e nella Documentazione progettuale Lotto 2, l’Appaltatore assume la responsabilità verso la Committente per la corretta e completa realizzazione, a regola d’arte, di tutti i Lavori oggetto del presente Contratto e relativi Allegati ed ai termini di legge.

2. L’Appaltatore è responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni previste nel presente Contratto e nei relativi Allegati. Inoltre, l’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità circa le soluzioni tecnico- progettuali adottate, garantisce l’idonea eseguibilità dei Lavori progettati ed assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla loro esecuzione secondo le più elevate regole dell’arte nei modi e nei tempi stabiliti nel presente Contratto. Resta altresì inteso che l’Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni comunque necessarie per assicurare il puntuale, integrale e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, e che in ogni caso dovrà demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerti eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

3. L’Appaltatore assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente Contratto e relativi Allegati, ivi inclusa la Documentazione progettuale Lotto 2 ed il Capitolato Speciale d’Appalto Lotto 2, e sarà l'unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente che indirettamente e di qualsiasi attività posta in essere in esecuzione del presente Contratto. La presenza sul luogo del personale della Committente o dei soggetti dalla medesima incaricati e/o autorizzati non limita

né riduce la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.

4. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione del presente Contratto, al cui verificarsi il Direttore dei Lavori provvederà alla stesura di apposita relazione esplicativa, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lett. e), del D.M. n. 49/2018, facendosi altresì applicazione, per la gestione di detti sinistri, di quanto disposto dall’articolo 11 del D.M. n. 49/2018.

5. L’Appaltatore è pertanto responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati ai Lavori ed alle opere con questi realizzate nonché di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa derivare a persone, cose e/o animali durante la esecuzione dei Lavori e in conseguenza degli Lavori; l’Appaltatore terrà, quindi, indenne la Committente - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza o, comunque, in connessione con i danni di cui sopra, ivi incluse spese legali e di giudizio. Ciò sia in dipendenza di attività eseguite dall’Appaltatore direttamente, quanto nel caso di attività prestate da subappaltatori o, comunque, soggetti subaffidatari dell’Appaltatore.

6. L’Appaltatore assume pertanto in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, ivi inclusi i danni da inquinamento, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso o di suoi subappaltatori e/o subaffidatari in genere, quanto della Committente e/o di qualsiasi soggetto terzo, a causa dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da subappaltatori o subaffidatari, in genere, dell’Appaltatore.

7. L’Appaltatore, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e a risarcire il danno. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dalla Committente in danno dell’Appaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute dalla Committente a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei

confronti dell’Appaltatore nonché mediante escussione delle garanzie di cui al precedente articolo 20, dal medesimo prestate, con conseguente obbligo di immediata reintegrazione delle stesse da parte dell’Appaltatore.

8. Gli oneri per il ripristino di opere e/o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a persone determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o comunque determinati dai Lavori e dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, o comunque poste in essere dall’Appaltatore, sono a totale carico dell’Appaltatore stesso, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

9. Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti dell’Appaltatore, ovvero della Committente e/o di ART-ER, per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore è obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e comunque per mantenere indenne la Committente e/o ART-ER. Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei Lavori e delle prestazioni oggetto del presente Contratto dovessero convenire in giudizio la Committente e/o ART-ER, l’Appaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta della Committente e/o di ART-ER, dietro invito rivoltogli mediante lettera raccomandata, oppure a mezzo PEC, ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’articolo 269 c.p.c., per assumere su di sé la lite e mantenere indenne la Committente e/o ART-ER dalle pretese dei terzi.

10. Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, l’Appaltatore dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno della Committente e/o di ART-ER. L’Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, benché invitato, si impegna ad accettare come senz’altro valide nei sui confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne della Committente e/o ART-ER da ogni e qualsiasi somma queste ultime dovessero essere condannate a pagare,

xxx comprese le spese di lite.

11. Anche a tal fine, ma non limitando le predette responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, l’Appaltatore, prima della sottoscrizione del presente Contratto, ha stipulato, a propria cura e spese, le seguenti polizze, le cui eventuali franchigie, non coperte dalle medesime polizze, graveranno sull’Appaltatore stesso:

a) polizza di assicurazione di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice, avente quale beneficiario la Committente, a copertura dei danni diretti e indiretti subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori, per un massimale pari all’importo del presente Contratto;

b) polizza di assicurazione di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi e con un massimale pari ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), avente come beneficiario la Committente.

12. L’Appaltatore dovrà altresì stipulare e mantenere operanti per tutto il periodo di validità del presente Contratto, le polizze assicurative di seguito elencate:

a) infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc. per tutto il personale impiegato nell’esecuzione dei Lavori (INAIL ed altre assicurazioni sociali);

b) responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli in conformità alle leggi vigenti (D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.), per un massimale minimo di Euro 10.000.000,00;

c) responsabilità civile verso i prestatori d’opera (R.C.O.), a copertura dell’eventuale rivalsa INAIL nonché dell’eventuale azione esercitata dai prestatori di lavoro o da loro aventi causa, con un massimale minimo di Euro 5.000.000,00, e limite non inferiore a Euro 2.500.000,00 per ogni lavoratore infortunato;

d) polizza in forma “All Risks” delle attrezzature di cantiere di proprietà e/o in uso che saranno utilizzate nel corso dei Lavori.

13. Le suddette assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità che

gravano sull’Appaltatore (anche in relazione alla progettazione) per legge o in forza del presente Contratto. Di conseguenza, l’Appaltatore risponderà direttamente qualora l’ammontare dei danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti nelle polizze o fosse inferiore all’importo delle franchigie ivi previste.

14. L’Appaltatore fornirà alla Committente e alla compagnia di assicurazione tutta l’assistenza e le informazioni che possano essere ragionevolmente richiesti al fine di consentire alla Committente di stipulare e mantenere in vigore tutte le coperture assicurative da essa ritenute opportune.

15. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 22 Risoluzione del Contratto

1. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche a uno solo degli

obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Committente per porre fine all’inadempimento, la Committente ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente articolo 20, comma 1, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.

2. In ogni caso, si conviene che la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore tramite PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 3, 5, 8, 10, 12 e 21.

3. In caso di eventuali ritardi dell’Appaltatore rispetto al Termine di Ultimazione di cui al precedente articolo 4 superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi

può essere dichiarata la risoluzione del Contratto, a discrezione della Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione, anche ai sensi dell’articolo 108 del Codice, per grave inadempimento dell’Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

4. Trovano altresì applicazione al presente Contratto le ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del Codice, nei termini ivi specificati.

5. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, la Committente procederà nel rispetto di termini e modalità di cui all’articolo 108 del Codice ed ha diritto di escutere la garanzia di cui al precedente articolo 20, comma 1 per l’intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà della Committente di procedere all’esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall’Appaltatore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

6. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto trova applicazione quant’altro previsto dall’articolo 108 del Codice, nonché l’articolo 110 del Codice.

Articolo 23 Recesso

1. La Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in

tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore con PEC, nei casi di:

a) giusta causa,

b) mutamenti di carattere organizzativo della Committente, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;

c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Appaltatore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure

concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Committente dei Lavori effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, la Committente ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente

Contratto, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.

Articolo 24 Disciplina delle riserve

1. L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei

Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte dall’Appaltatore, a pena di decadenza, sul primo atto dell’esecuzione idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico, esplicando e quantificando la riserva stessa, dunque scrivendo e firmando le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione, a pena di inammissibilità, le cifre di compenso pretese e le ragioni di ciascuna domanda. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva senza possibilità di successive integrazioni ed incrementi rispetto all’importo iscritto. Qualora le riserve non vengano iscritte al momento della sottoscrizione con riserva del registro di contabilità, l’Appaltatore deve provvedere in tal senso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni successivi. Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

4. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia firmato il registro con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nei termini di cui sopra, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti di misura dei lavori e delle provviste, e di conseguenza

sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

6. Ai fini dell’iscrizione delle riserve in corso di esecuzione delle attività contrattuali trovano altresì applicazione le pertinenti disposizioni del D.M. n. 49/2018.

Articolo 25 Proprietà intellettuale

1. È espressamente convenuto che la Committente acquisterà la proprietà ed il

diritto esclusivo di utilizzazione e riproduzione, a tutti gli effetti di legge, dei disegni, dei progetti, e di ogni documento, nonché dei relativi supporti informatici e di altri elaborati analoghi, prodotti dall’Appaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di altri eventuali specialisti e consulenti incaricati dell’esecuzione di prestazioni contrattuali, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto.

2. E’ fatto divieto all’Appaltatore mettere a disposizione di terzi, a qualsiasi titolo, quanto indicato al precedente comma 1 per finalità che non siano direttamente connesse all’esecuzione del presente Contratto.

3. L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente, anche con riferimento ai propri subappaltatori e/o subaffidatari, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell’espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

4. La Committente resta estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari o concessionari dei brevetti, marchi, licenze, ed alle eventuali controversie che dovessero insorgere con tali soggetti; il medesimo Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di detti diritti dovessero avviare nei suoi confronti.

5. L’Appaltatore dovrà fornire una licenza espressa alla Committente in relazione ai diritti di proprietà intellettuale al fine di completare, operare, mantenere,

adeguare e riparare, sostituire e rinnovare le opere realizzate in esecuzione del presente Xxxxxxxxx.

6. Nel caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore anche ad uno solo degli impegni ed obblighi previsti nel presente articolo, la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 26 Riservatezza

1. Salva preventiva autorizzazione scritta della Committente, è fatto divieto

all’Appaltatore di esporre, diffondere, pubblicare o far esporre, diffondere o pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni fotografiche dei Lavori e delle opere realizzate in esecuzione del presente Contratto o parti di essi, nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati ed informazioni, riguardanti il presente Contratto, di cui sia comunque venuto a conoscenza nell’espletamento delle attività allo stesso affidate.

2. L’obbligo di riservatezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata del presente Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico per motivo diverso dall’inadempimento dell’Appaltatore.

3. È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sui Lavori e/o sulle opere oggetto del presente Contratto o parti di essi.

4. Xxxxx preventiva autorizzazione scritta della Committente, è fatto altresì assoluto divieto all’Appaltatore di tenere qualsivoglia rapporto diretto con la stampa, con la televisione sia pubblica che privata, con la radio sia pubblica che privata e con qualsiasi altro mezzo anche informatico (internet) di diffusione di notizie in ordine alle prestazioni oggetto del presente Contratto. Anche qualsiasi comunicazione o diffusione di informazioni che sia imposta da leggi o da regolamenti applicabili all’Appaltatore o ad alcuno dei soggetti facenti parte del

medesimo dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto dalla Committente.

5. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Committente per l’esatta osservanza da parte dei suoi subappaltatori, subaffidatari, dei soggetti terzi dal medesimo Appaltatore comunque coinvolti o impiegati nell’esecuzione dei Lavori, dei suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

Articolo 27

Sistema di Gestione per la Qualità, Sistema di Gestione Ambientale e Criteri Ambientali Minimi

1. L’Appaltatore deve eseguire le attività contrattuali nel rispetto delle pertinenti prescrizioni dettate dai Criteri Ambientali Minimi di cui all’articolo 34 del D.Lgs.

n. 50/2016 e della relativa regolamentazione attuativa.

2. L’Appaltatore altresì, per i Lavori, la fornitura dei materiali ed ogni altra prestazione prevista dal presente Contratto, deve implementare ed attuare un Sistema di Gestione per la Qualità (in seguito definito SGQ) conforme alla norma UNI EN ISO 9001.

3. Prima dell’inizio dei Lavori l’Appaltatore dovrà altresì predisporre un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri conforme alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (Regolamento CE 1221/2009).

4. Il Direttore dei Lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dei Lavori e delle opere.

Articolo 28 Condizione risolutiva

1. Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti

eventi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l‘aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

c) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

e) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e la Committente avrà diritto di incamerare la garanzia di cui al precedente articolo 20, comma 1, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 29

Codici di Comportamento e Protocolli di legalità

1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento e del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui è dotata la Committente e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l’Appaltatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice di Comportamento ed al Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.

2. L’Appaltatore dichiara, altresì, di aver preso visione del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Committente e di uniformarsi ai principi, alle regole e quant’altro nel medesimo Protocollo previsto.

3. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 30 Controversie e Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al

presente Contratto, xxx comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 31 Elezione di domicilio

1. Ai fini del presente Contratto, l’Appaltatore elegge domicilio ai seguenti indirizzi

e recapiti:

- Società [●]

- Via [●] n. [●], [●]

- Tel. [●]; Fax [●]; PEC [●] Responsabile del Contratto: [●] c/o

- Società [●]

- Via [●] n. [●], [●]

- Tel. [●]; Fax [●]; PEC [●]

Articolo 32

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad

eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

2. L’Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d’uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R.

n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Appaltatore.

Articolo 33 Clausola finale

1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla Procedura di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile.

3. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte della Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima Committente si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

5. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Allegati

Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti: [●]

Xxxxx, approvato e sottoscritto in

, lì

Regione Xxxxxx Xxxxxxx

L’Appaltatore

Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante dell’Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; l’Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, l’Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni elencate nei seguenti articoli:

[●]

Xxxxx, approvato e sottoscritto in

, lì L’Appaltatore

Document Metadata

Table of Contents

SCHEMA DI CONTRATTO LOTTO 2

Document Metadata