CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Generali

1.1 Queste condizioni generali sono applicabili a qualsiasi contratto di fornitura di beni e/o servizi da parte di Semar all’Acquirente, in assenza di differenti accordi scritti tra Xxxxx e l’Acquirente.

1.2 La cessione di beni e/o servizi da parte di Semar a favore dell’Acquirente è governata dalla legge italiana, ad esclusione della Convenzione di Xxxxxx 0000.

2. Caratteristiche del prodotto – Modifiche – Permessi di importazione

2.1 Ogni informazione o dato relativi alle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenuti in listini, cataloghi o documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui ciò è sia stato espressamente concordato per iscritto.

2.2 Semar può effettuare ogni modifica ai prodotti, che, senza alterare le loro caratteristiche essenziali, risulti essere necessaria o adatta al fine di garantire una migliore qualità dei prodotti medesimi o del loro utilizzo.

2.3 Qualora i prodotti siano realizzati sulla base di informazioni fornite dall'Acquirente, Semar non assume alcuna responsabilità per eventuali errori che possano derivare da dati inesatti o incompleti forniti dall’Acquirente medesimo.

2.4 L'Acquirente garantisce che i prodotti possono essere liberamente importati nel paese di destinazione e si impegna formalmente al pagamento integrale degli stessi, anche qualora l'importazione in tale paese sia soggetta a limitazioni e divieti.

3. Consegna

3.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei prodotti xxxx xxxxxx fabbrica (EXW) in accordo agli ICC Incoterms ultima versione.

3.2 Semar si impegna a consegnare i prodotti entro i tempi stabiliti nell’ordine e/o nel contratto. Questo termine non è essenziale per Xxxxx, che pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nei confronti dell'Acquirente, tranne che per colpa grave o dolo.

3.3 La data di consegna sarà automaticamente prorogata in caso di mancato assolvimento dei propri obblighi da parte dell’Acquirente, come di seguito indicati:

a) L'esecuzione dei pagamenti secondo i termini concordati.

b) Xxxx stesso modo, quando l'Acquirente o altra persona dal medesimo incaricata ritardi nel comunicare a Semar specifiche di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per la fornitura dei prodotti, la consegna degli stessi sarà automaticamente prorogata per un periodo ragionevolmente necessario alla regolare esecuzione della fornitura. In caso di modifiche ai prodotti, concordate tra le parti dopo la data di conclusione del contratto, il tempo di consegna sarà automaticamente prorogato per il periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.

3.4 Se richiesto dall'Acquirente, Semar notificherà all'Acquirente medesimo per iscritto con 15 (quindici) giorni di preavviso la data in cui i prodotti saranno pronti per la presa in consegna, così che l’Acquirente potrà espletare direttamente, o tramite terze parti incaricate, le attività di controllo della conformità dei prodotti al contratto. Il mancato espletamento da parte dell’Acquirente, o di individui da questi incaricati, delle suddette attività non darà in alcun modo il diritto all'Acquirente di reclamare la sussistenza di vizi apparenti dei prodotti.

3.5 L'Acquirente è responsabile del costo di magazzinaggio sostenuto da Semar a causa del ritardo dell'Acquirente nella presa in consegna dei prodotti, dopo l'avviso che i prodotti sono pronti per la consegna, così come per qualsiasi altro costo e danno risultante ad Semar in conseguenza di ciò.

4. Trasferimento di proprietà e rischi – Reclami

4.1 La proprietà dei prodotti passerà all'Acquirente al momento del pagamento integrale del prezzo convenuto.

4.2 Nonostante il termine di consegna e l'applicazione degli Incoterms concordati, i rischi sui prodotti passeranno all'Acquirente all'atto della notifica di prodotti pronti per la presa in consegna. Semar non è responsabile in alcun caso di perdita o danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il trasferimento dei rischi. L'Acquirente non potrà in nessun caso essere liberato dall'obbligo di pagare il prezzo convenuto qualora la perdita o il danneggiamento dei prodotti avvenga dopo il trasferimento dei rischi.

4.3 Resta inteso che eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'Acquirente il diritto di sospendere o ritardare il pagamento dei prodotti e/ o dei servizi forniti da Semar.

5. Prezzi, Termini di pagamento

5.1 Il prezzo è da considerarsi al netto di tasse, per prodotti confezionati secondo gli usi del commercio in relazione ai mezzi di trasporto ed ai termini di consegna concordati. E' convenuto che qualsiasi altro costo o tassa deve essere posto a carico dell'Acquirente.

5.2 I pagamenti devono essere effettuati tempestivamente secondo i termini concordati. Ogni ritardo dell'Acquirente nei

pagamenti dà diritto a Semar di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni e comporta un'estensione equivalente del termine di consegna.

5.3 I termini di pagamento concordati e stabiliti nella fattura non saranno modificati senza autorizzazione scritta di Xxxxx.

6. Garanzia

6.1 Semar garantisce l'assenza di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti dalla medesima forniti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla loro data di fabbricazione, indicata sui prodotti medesimi.

La garanzia fornita da Semar non include:

i) uso e / o manutenzione impropri dei Prodotti (cioè non secondo le istruzioni fornite da Semar nei manuali tecnici/di funzionamento o qualsiasi altra documentazione prodotta da Semar), ivi inclusa la apertura e la modifica dei prodotti, nonché il contatto dei prodotti medesimi con liquidi e/ o la loro esposizione a fonti di calore (caloriferi, forni, corpi illuminanti etc.);

ii) danni ai prodotti causati da trasporto, movimentazione e sollevamento, così come la normale usura;

iii) impropria installazione, collaudo, messa in funzione, prove di esercizio e funzionamento, effettuati dall'Acquirente o terzi incaricati dall'Acquirente.

6.2 Xxxxx xxxx tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti, unicamente: (i) alla riparazione od (ii) alla fornitura di prodotti (o parti o componenti) in sostituzione di quelli difettosi, od (iii) al rimborso del prezzo pagato dall’Acquirente, a sua scelta. La suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare, sostituire i prodotti (o parti o componenti), o rimborsare il prezzo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed esclude ogni altra responsabilità di Xxxxx (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai prodotti forniti.

6.3 L’Acquirente terrà Semar indenne da qualsiasi richiesta di terzi in relazione a violazioni di diritti di privativa intellettuale derivanti o connessi all’assemblaggio dei prodotti da parte dell’Acquirente e/o di terzi, con altri sistemi e/o componenti.

7. Diritti di privativa intellettuale

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi tutti i brevetti, i diritti sulle invenzioni, i modelli di utilità, diritti d'autore e diritti connessi, marchi, nomi di dominio, diritti sui disegni, diritti sul software, diritto alla banca dati, know-how, segreti commerciali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, in ogni caso siano essi registrati o non registrati ivi incluse tutte le richieste, rinnovi o estensioni di tali diritti, e tutti i diritti o le forme di protezione simili o equivalenti in qualsiasi parte del mondo) e tutti gli altri diritti relativi alla documentazione, all'assistenza tecnica e alle soluzioni tecniche generali di ingegneria relative ai Prodotti sono di proprietà e rimangono di proprietà esclusiva di Semar e nessun titolo o proprietà o licenza in relazione a tali diritti di proprietà intellettuale saranno attribuiti all'Acquirente.

8. Giurisdizione

Qualsiasi disputa o controversia derivante dal contratto, che non possa essere risolta in via amichevole tra le parti, dovrà essere risolta esclusivamente dal tribunale di Ancona. Tuttavia, nonostante le disposizioni di cui sopra, Xxxxx ha il diritto di investire della controversia il giudice competente presso la sede dell'Acquirente.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, si approvano espressamente i seguenti articoli: 3 (Tempi di consegna), 4 (Trasferimento di proprietà e rischi – Reclami), 6 (Garanzia) e 8 (Giurisdizione)