PROCEDURA DI GARA
PROCEDURA DI GARA
Allegato 4.1 Bando di gara sopra soglia comunitaria (universale)
Allegato 4.2 Bando di gara sopra soglia comunitaria con indicazione modalità di compilazione
Allegato 4.3 Bando integrale di procedura aperta sotto soglia comunitaria
Allegato 4.4 Bando integrale di procedura ristretta sotto soglia comunitaria
Allegato 4.5 Disciplinare di gara Allegato 4.6 Lettera d’invito
Allegato 4.7 Dichiarazione sostitutiva Allegato 4.8 Scheda subappalto Allegato 5. Schema contratto
Allegato 6. Procedimento di verifica delle offerte anomale sopra e sotto soglia comunitaria
Allegato 7. Nomina commissione gara
Allegato 4.1
Descrizione: L’allegato riporta il modello di bando di gara universale che deve essere com- xxxxxx ed inoltrato alla GUCE ed alla GURI per gli appalti pubblici di lavori di importo supe- riore alla soglia comunitaria. Gli allegati I) e seguenti del D.P.R. 554/1999, infatti, non sono più utilizzabili per effetto della entrata in vigore del D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 67. I modelli attualmente in vigore sono reperibili sul sito internet: xxxx://xxxxx.xx.xxx.
Lavori _
Forniture _
Servizi _
UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 0, xxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Telefax (x000) 00 00 00 000, (x000) 00 00 00 000, (x000) 00 00 00 000
E-mail: xx-xxx@xxxxx.xxx.xx.xxx Indirizzo Internet: xxxx://xxxxx.xx.xxx
Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell’avviso
N. di identificazione
BANDO DI GARA D’APPALTO
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?
NO _ SI _
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione | Servizio responsabile |
Indirizzo | C.A.P. |
Località/Città | Stato |
Telefono | Telefax |
Posta elettronica (e-mail) | Indirizzo Internet (URL) |
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Come al punto I.1 _ Se diverso, cfr. allegato A
I.3)
Come al punto I.1 _ Se diverso, cfr. allegato A
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione
Come al punto I.1 _ Se diverso, cfr. allegato A
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice *
Livello centrale | _ | Istituzioni europee | _ | |
Livello regionale/locale | _ | Organismo di diritto pubblico | _ | Altro _ |
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)
Esecuzione _ Progettazione ed esecuzione _ Esecuzione, con qualsiasi
mezzo, di _ un’opera conforme ai
requisiti specificati dal- l’amministrazione aggiudicatrice
II.1.2) Tipo di appalto di forniture (nel caso di appalto di forniture)
Acquisto _ Locazione _ Leasing _ Acquisto a riscatto _ Misto _
II.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio 🞏🞏
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO _ SÌ _
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice *
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Codice NUTS *
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se pertinente) | |||
Oggetto principale | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
Oggetti complemen- tari | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
NO _ SÌ _
Le offerte possono essere presentate per un lotto _ più lotti _ tutti i lotti _
II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)
NO _ SÌ _
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate (se possibile)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
O: Periodo in mese/i 🞏🞏 e/o giorni 🞏🞏🞏 dalla data di aggiudicazione dell’appalto O: Inizio aa) 🞏🞏/🞏🞏/🞏🞏🞏🞏 e/o fine 🞏🞏/🞏🞏/🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMI- CO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste (se del caso)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se del caso)
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto (se pertinente)
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del forni- tore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per
la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste
III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO _ SÌ _ In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le quali- fiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?
NO _ SÌ _
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
Aperta | _ | Ristretta accelerata | _ |
Ristretta Negoziata | _ _ | Negoziata accelerata | _ |
IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate)
NO _ SÌ _
In caso di risposta affermativa, utilizzare la sezione VI (altre informazioni) per apportare ulteriori precisazioni
IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente)
IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente)
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
🞏🞏🞏🞏 /S 🞏🞏🞏 - 🞏🞏🞏🞏🞏🞏🞏 del 🞏🞏/🞏🞏/🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
🞏🞏🞏🞏 /S 🞏🞏🞏 - 🞏🞏🞏🞏🞏🞏🞏 del 🞏🞏/🞏🞏/🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente)
Numero 🞏🞏 oppure Minimo 🞏🞏 / Massimo 🞏🞏
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso _ oppure
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di _
B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità) _
1 4 | 7 |
|
2 5 | 8 |
|
3 6 In ordine decrescente di priorità | 9 NO _ SÌ _ |
|
oppure |
B2) criteri enunciati nel capitolato d’oneri _
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice *
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
Costo Valuta
Condizioni e modalità di pagamento
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipa- zione (a seconda del tipo di procedura, aperta oppure ristretta o negoziata)
🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏(gg/mm/aaaa) o giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)
Ora (se pertinente)
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti
(nel caso delle procedure ristrette o negoziate)
Data prevista 🞏🞏/🞏🞏/ 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre – paese terzo
🞏 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏 🞏
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
(nel caso delle procedure aperte)
Fino al 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa) o 🞏🞏 mesi e/o 🞏🞏giorni
(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa) ora luogo
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?
NO _ SÌ _
VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodi- co e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi
VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?*
NO _ SÌ _
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili
VI.4) Informazioni complementari (se del caso)
VI.5) Data di spedizione del presente bando 🞏🞏/ 🞏🞏/ 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
ALLEGATO A
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione | Servizio responsabile |
Indirizzo | C.A.P. |
Località/Città | Stato |
Telefono | Telefax |
Posta elettronica (e-mail) | Indirizzo Internet (URL) |
1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
Denominazione | Servizio responsabile |
Indirizzo | C.A.P. |
Località/Città | Stato |
Telefono | Telefax |
Posta elettronica (e-mail) | Indirizzo Internet (URL) |
1.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione
Denominazione | Servizio responsabile |
Indirizzo | C.A.P. |
Località/Città | Stato |
Telefono | Telefax |
Posta elettronica (e-mail) | Indirizzo Internet (URL) |
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n. 🞏🞏
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se pertinente) | |||
Oggetto principale | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
Oggetti complemen- tari | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
2) Breve descrizione
3) Quantitativo o entità
4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 e/ consegna 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
LOTTO n. 🞏🞏
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se pertinente) | |||
Oggetto principale | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
Oggetti complemen- tari | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
2) Breve descrizione
3) Quantitativo o entità
4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 e/ consegna 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
....................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) .............................
Allegato 4.2
Descrizione: L’allegato riporta il modello di bando di gara universale previsto al precedente allegato 4.1 per gli appalti pubblici di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria.
UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 0, xxx Xxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx
Telefax (x000) 00 00 00 000, (x000) 00 00 00 000, (x000) 00 00 00 000
E-mail: xx-xxx@xxxxx.xxx.xx.xxx Indirizzo Internet: xxxx://xxxxx.xx.xxx
BANDO DI GARA D’APPALTO
Riservato all’Ufficio delle pubblicazioni
Data di ricevimento dell’avviso
N. di identificazione
Lavori X
Forniture _
Servizi _
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?
NO _ SÌ _
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione | Servizio responsabile |
Indirizzo | C.A.P. |
Località/Città | Stato |
Telefono | Telefax |
Posta elettronica (e-mail) | Indirizzo Internet (URL) |
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Come al punto I.1 _ Se diverso, cfr. allegato A
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
Come al punto I.1 _ Se diverso, cfr. allegato A
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione
Come al punto I.1 _ Se diverso, cfr. allegato A
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Livello centrale _ Istituzioni europee _
Livello regionale/locale _ Organismo di diritto pubblico _ Altro _
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo di appalto di lavori
Esecuzione _ Progettazione ed esecuzione _
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
(informazione non indispensabile alla pubblicazione)
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………
……………………………………………….………..…………………………………;
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………
……………………………………………….………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………...…………………………………………………
………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………….;
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………
……………………………………………….………………………………………….;
Codice NUTS ;(informazione non indispensabile alla pubblicazione)
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) (informazione non indispensabile alla pubblicazione)
Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se pertinente) | |||
Oggetto principale | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
Oggetti complemen- tari | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC) ;
II.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) NO _ SI _
Le offerte possono essere presentate per un lotto _ più lotti _ tutti i lotti _
II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente) NO _ SI _
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
euro (in cifre e lettere)................di cui a corpo euro (in cifre e lettere)……….
e a misura euro (in cifre e ovvero ;
euro (in cifre e lettere). ;
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere)… ;
c) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza: euro (in cifre e lettere) ;
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
lavorazione | categoria D.P.R.. 34/2000 | qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile | Subap- paltabile (si/no) | |||||
Ovvero, nel caso di appalto integrato:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva):
euro (in cifre e lettere). di cui a corpo euro (in cifre e lettere)
………. e a misura euro (in cifre e lettere ;
ovvero
euro (in cifre e lettere). ;
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere)… ;
c) spese per la progettazione esecutiva non soggetta a ribasso: euro (in cifre e lettere) ;
d) importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva: euro (in cifre e lettere) ;
e) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
lavorazione | categoria D.P.R.. 34/2000 | qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile | Subap- paltabile (si/no) | |||||
f) classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione esecutiva individua te sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (legge 143/1949 e s. m.):
classe | Categoria | Lavoro | importo (euro) | corrispondente catego- ria del D.P.R. 34/2000 |
II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui pos- sono venire esercitate (se possibile)
……………………………………………………………………………………………;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mese/i 🞏🞏 e/o giorni 🞏🞏🞏 data di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, delle legge n. 109/94 e s. m. ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di pre- sentazione dell’offerta;
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e s. m., e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 30 comma 3, della legge n. 109/1994 e s. m. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguen- ti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad
………………………… e con una estensione di garanzia di
………………………. a copertura dei danni ad opere ed impianti limitro- fi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad ;
(nel caso di appalti di importo superiore a 10 milioni di D.S.P.)
c) polizza indennitaria decennale di cui all’art. 30, comma 4, della legge n. 109/1994 e s. m. e all’art. 104 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., con un massi- male di …………………, per i rischi di rovina totale o parziale dell’opera e gravi difetti costruttivi e con un massimale di
……………………………. per responsabilità civile verso terzi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o rife- rimenti alle disposizioni applicabili in materia
(appalto con corrispettivo a corpo e a misura)
Corrispettivo corrisposto a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109/94 e s. m.;
(appalto con corrispettivo a corpo)
Corrispettivo corrisposto a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera b), della legge n. 109/94 e s. m.;
(appalto con corrispettivo a misura)
Corrispettivo corrisposto a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109/94 e s. m.;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di impren- ditori aggiudicatario dell’appalto (se pertinente)
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a), b) e c), dell’art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. oppure da
imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d), e) ed e-bis), dell’art.10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., oppure da imprese che intendano riunirsi o con- sorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m. Xx predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e s. m. nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante:
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
b) la mancanza di provvedimenti di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri con- fronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
c) la mancanza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) la mancanza di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive, oppure del divie- to di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
e) l’ottemperanza alla legge n. 68/1999, ovvero la propria condizione di non assoggetta- bilità agli obblighi di assunzione ivi previsti;
f) non siano attualmente in corso piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
g) l’assenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concor- renti partecipanti alla gara;
h) di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la progettazione preli- minare, né di trovarsi in situazione di controllo o collegamento con l’affidatario del- l’incarico della progettazione.
I consorzi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c) Xx. 000/0000, xxxxxxxx produrre dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre.
E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma individuale nel caso in cui par- tecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio.
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concor-
rente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consor- ziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello che potrà essere richiesto alla stazione appaltante.
III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste
III. 2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazio- ne dello stato di appartenenza, attestante:
a) il possesso della attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il posses- so della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere,
(nel caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276)
b) una cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblica- zione del bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto.
(nel caso che siano presenti lavorazioni appartenenti alle categorie XX0, XX0, OS28 e OS30) I concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nelle categorie
…………………. (indicare quelle delle categorie XX0, XX0, OS28 e OS30 presenti nel bando), possono partecipare alla gara se sono in possesso della qualificazione nella cate- goria OG11 per classifica adeguata alla somma delle lavorazione delle suddette categorie.
(nel caso di spese appalto integrato)
c) il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualifica- zione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere oppure, in assenza della qualifica- zione per progettazione, devono, ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter della legge 109/94 e s. m., indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un progettista qualificato.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di con- corrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o con- sorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il con- sorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello che potrà essere richiesto alla stazione appaltante.
Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati i requisiti i requisiti economico finanziari e tecnici relativi alla realizzazione dei lavori dovranno essere posseduti nella misura prevista dal- l’art. 95 del D.P.R. 554/1999.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
Aperta Ristretta | _ _ | Ristretta accelerata Negoziata accelerata | _ _ |
Negoziata | _ |
IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata (se pertinente)
……………………………………………………………………………………………
……………………...…………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………;
IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente)
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
🞏🞏🞏🞏 /S 🞏🞏🞏 - 🞏🞏🞏🞏🞏🞏🞏 del 🞏🞏/🞏🞏/🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti
Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
🞏🞏🞏🞏 /S 🞏🞏🞏 - 🞏🞏🞏🞏🞏🞏🞏 del 🞏🞏/🞏🞏/🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso _
oppure
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di _
(i criteri da impiegare, ai sensi dell’art. 21, comma 1-ter, della legge 109/94 e
s. m. sono, di norma, i seguenti: prezzo (o ribasso); valore tecnico ed estetico delle opere progettate (inteso come valore tecnico ed estetico delle varianti migliorative proposte rispetto al progetto posto a base di gara); tempo di ese- cuzione dei lavori; costo di utilizzazione e di manutenzione; ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare; la somma dei pesi deve essere pari a cento)
B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità) _
1) ……………: | peso…….; | 6)……………: | peso…….; |
2) ……………: | peso…….; | 6)……………: | peso…….; |
3) ……………: | peso…….; | 6)……………: | peso…….; |
4) ……………: | peso…….; | 6)……………: | peso…….; |
5) ……………: | peso…….; | 6)……………: | peso…….; |
In ordine decrescente di priorità NO _ SI _
(nel caso sia prevista la suddivisione dei criteri di natura qualitativa in sub-criteri)
a) criterio n. ….: peso ………
1) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
2) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
3) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
.................................................................................................................................
b) criterio n. ….: peso ………
1) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
2) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
3) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
.................................................................................................................................
c) criterio n. ….: peso ………
1) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
2) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
3) sub-criterio …………………………………….......: sub-peso ………………
.................................................................................................................................
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (informazione non indispensabile alla pubblicazione)
…………………………………………………………………………………………;
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli
Disponibili fino al 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa) Costo……………………………………; Valuta ;
Condizioni e modalità di pagamento
(nel caso di procedura aperta)
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione del- l’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudi-
cazione dell’appalto nonché gli elaborati necessari e per formulare l’offerta, sono visi- bili presso……………. nei giorni………… e nelle ore…….; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, pres- so………. sito in via……….... nei giorni feriali dalle ore….. alle ore ……; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla amministrazione aggiudicatrice al numero di cui al punto I.2) del presente bando; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet ;
(nel caso di procedura ristretta)
Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da pre- sentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto saranno indicate nella lettera di invito la quale conterrà inoltre l’indicazione del luogo, dei gior- ni e delle ore in cui saranno visibili gli elaborati necessari per formulare l’offerta; la let- tera di invito indicherà, luogo, giorni ed ore in cui sarà possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte;
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di par- tecipazione (a seconda del tipo di procedura, aperta oppure ristretta o negoziata)
(nel caso di procedura aperta)
🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
Ora (se pertinente) ;
oppure
🞏🞏 giorni (dalla data di pubblicazione del presente bando) Ora (se pertinente) ;
(nel caso di procedura ristretta)
🞏🞏 giorni (dalla data di pubblicazione del presente bando)
La domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del ser- vizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto I.4. del presente bando e pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro le ore……. del giorno… ; è altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle
ore……alle ore……..…dei giorni compresi dal al suddetto termine
perentorio, all’ufficio……….…della amministrazione aggiudicatrice sito in via
………………….…. che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta di invito alla licitazione privata per ”. La domanda deve essere sottoscrit-
ta, a pena di esclusione dalla gara, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA del concor- rente o dei concorrenti, il numero del telefono e del fax. In caso di associazione tempo- ranea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappre- sentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. Alla domanda vanno accluse, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni sosti- tutive, di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s. m., o più dichiarazioni ai sensi di quanto previ- sto in prosieguo, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, indicate ai punti III.2.1.1), III.2.1.2) e II.2.1.3) del presente bando. L’invito a presentare l’offerta è spe- dito, ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge 109/94 e s. m., a tutti i concorrenti che hanno presentato le domande di partecipazione corredate dalle prescritte dichiarazio- ni sostitutive sempre che, a seguito di una verifica svolta dall’amministrazione aggiudi- catrice, domanda e dichiarazioni risultino corrette sul piano formale e sostanziale. Il mancato invito va motivatamente comunicato al concorrente. La/e domanda/e e la/e dichiarazione/i devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli che potranno essere richiesti all’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette o negoziate)
Data prevista 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione
ES | DA | DE | EL | EN | FR | IT | NL | PT | FI | SV | altre-paese terzo |
🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 | 🞏 |
|
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte)
Fino al 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa) oppure 🞏🞏 mesi e/o 🞏🞏🞏 giorni
(dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
(nel caso di procedura aperta)
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
( nel caso di procedura ristretta)
Secondo quanto previsto nella lettera di invito;
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se pertinente)
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
( nel caso di procedura aperta)
Prima seduta pubblica data 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa) ora… ;
luogo ;
Seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore… del giorno che
sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta;
(nel caso di procedura ristretta)
Secondo quanto previsto nella lettera di invito;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio?
NO _ SI _
VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodi- co e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi
……………………………………………………………………………………………………
……………….….........................................................................................................………....;
VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?*
NO _ SI _
In caso di risposta affermativa, indicare il progetto / programma ed eventuali riferimenti utili ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
VI.4) Informazioni complementari
……………………..(indicare per esempio categorie di cui si compone l’opera)
……………………..(indicare per esempio il responsabile del procedimento)
VI.5) Data di spedizione del presente bando 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
Il dirigente (… )
ALLEGATO A
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione | Servizio responsabile |
Indirizzo | C.A.P. |
Località/Città | Stato |
Telefono | Telefax |
Posta elettronica (e-mail) | Indirizzo Internet (URL) |
1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
Denominazione | Servizio responsabile |
Indirizzo | C.A.P. |
Località/Città | Stato |
Telefono | Telefax |
Posta elettronica (e-mail) | Indirizzo Internet (URL) |
1.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione
Denominazione | Servizio responsabile |
Indirizzo | C.A.P. |
Località/Città | Stato |
Telefono | Telefax |
Posta elettronica (e-mail) | Indirizzo Internet (URL) |
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n.🞏🞏
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se pertinente) | |||
Oggetto principale | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
Oggetti complemen- tari | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
…………………………………………………………………………………………...;
2) Breve descrizione
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………;
3) Quantitativo o entità
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………;
4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 e/o consegna 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
LOTTO n. 🞏🞏
Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se pertinente) | |||
Oggetto principale | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
Oggetti complemen- tari | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
…………………………………………………………………………………....;
2) Breve descrizione
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……….……………
……………………………………………………………………………………………;
3) Quantitativo o entità
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……….……………
……………………………………………………………………………………………;
4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 e/o consegna 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
LOTTO n. 🞏🞏
1) Nomenclatura
1.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
Vocabolario principale | Vocabolario supplementare (se pertinente) | |||
Oggetto principale | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
Oggetti complemen- tari | 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏.🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 | 🞏🞏🞏🞏_🞏 |
1.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
……………………………………………………………………………………………;
2) Breve descrizione
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……….……………
……………………………………………………………………………………………;
3) Quantitativo o entità
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……….……………
……………………………………………………………………………………………;
4) Indicazioni in merito ad una diversa data di avvio/di consegna (se pertinente)
Inizio 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 e/o consegna 🞏🞏 / 🞏🞏 / 🞏🞏🞏🞏 (gg/mm/aaaa)
........................(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario) .…....................
Allegato 4.3
Descrizione: L’allegato riporta il modello di bando integrale di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di appalti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comuni- taria.
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
(importo inferiore alla soglia comunitaria)
1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo, indi- xxxxx telegrafico, numero di telefono, telex e telefax)
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSI- VO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1. luogo di esecuzione:
3.2. descrizione: (indicare le lavorazioni di cui si compone l’opera)
3.3. natura: (da indicare ai soli fini descrittivi)
3.4 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro (in cifre e lettere)................di cui a corpo euro (in cifre e lettere)
………. e a misura euro (in cifre e lettere)… ;
(oppure)
euro (in cifre e lettere). ;
3.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere)… ;
3.6. importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: euro (in cifre e lettere) …….……..
(nel caso di appalto integrato)
3.7. spese per la progettazione esecutiva non soggette a ribasso: euro
(in cifre e lettere) ………………………..
3.8. importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva: euro (in cifre e lettere) ;
3.9. modalità di determinazione del corrispettivo (indicare se a corpo o a misura)
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni …… (… )
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara e tutta la documenta-
zione sono visibili presso……………. nei giorni………… e nelle ore…….; è possibile acquistarne una copia, fino a dieci giorni antece- denti il termine di presentazione delle offerte, presso………. sito in via……….... nei giorni feriali dalle ore….. alle ore ……, sabato esclu- so, previo versamento di lire ; a tal fine gli interessati ne
dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero di cui al punto 1.; il disciplinare di gara è, altresì disponibile sul sito Internet
……………;
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 Le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione entro le ore 12 del giorno ;
6.2 Le offerte devono essere inviate in plico chiuso e sigillato con timbro e firma sui lembi di chiusura a: (inserire
denominazione e indirizzo dell’ufficio deputato alla ricezione delle offerte). I plichi dovranno recare all’esterno la dicitura: “Procedura aperta per l’affi- damento dell’appalto di lavori relativo… ”. Le offerte
dovranno essere redatte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Le offerte e la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
6.3 L’apertura delle buste avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno
…………. alle ore……. presso… ;
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sono
ammessi a presenziare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di spe- cifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvi- xxxxx, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto costituita alter- nativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un inter- mediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
FINANZIAMENTO (eventuale)
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
Alle offerte dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documenta- zione:
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante:
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
b) la mancanza di provvedimenti di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
c) la mancanza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludo- no la partecipazione alle gare di appalto;
d) la mancanza di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive, oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
e) l’ottemperanza alla legge n. 68/1999, ovvero la propria condizione di non assog- gettabilità agli obblighi di assunzione ivi previsti;
f) che non siano attualmente in corso piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
g) l’assenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri con- correnti partecipanti alla gara;
h) di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la progettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o collegamento con l’affidata- rio dell’incarico della progettazione.
(per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro )
i) di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’artico- lo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando;
(per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro)
h) di possedere l’attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natu- ra dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in quest’ultimo caso in luogo della dichiarazione il concorrente ha facoltà di presentate l’originale della certificazione SOA).
I consorzi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c) Xx. 000/0000, xxxxxxxx produrre dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre.
E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma indivi- duale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
(a titolo esemplificativo)
xxxxxxx xxxxxxx percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità previste dal disciplinare di gara;
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
15. ALTRE INFORMAZIONI:
responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico dipendente della stazione appaltante via ………..; tel. )
(Indicazione di eventuali ulteriori previsioni quali: sopralluogo obbligatorio;avvertenza che la Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e con- veniente; le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata).
……..… li ………….
Il dirigente (… )
Allegato 4.4
Descrizione: L’allegato riporta il modello di bando integrale di gara mediante procedura ristret- ta per l’affidamento di appalti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.
BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA
(appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria)
1. STAZIONE APPALTANTE: (indicare denominazione, indirizzo, indirizzo telegrafico, numero di telefono, telex e telefax)
2. PROCEDURA DI GARA: licitazione privata ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni;
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 luogo di esecuzione:
3.2 descrizione: (indicare le lavorazioni di cui si compone l’opera)
3.3 natura: (da indicare ai soli fini descrittivi)
3.4 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicu- rezza): euro (in cifre e lettere)................di cui a corpo euro (in cifre e lettere) ………. e a misura euro (in cifre e lette- re)… ;
(oppure)
euro (in cifre e lettere). ;
3.5 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro (in cifre e lettere)… ;
3.6 importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: euro (in cifre e lettere) …….……..
(nel caso di appalto integrato)
3.7 spese per la progettazione esecutiva non soggette a ribasso: euro
(in cifre e lettere) ………………………..
3.8 importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e delle spese per la progettazione esecutiva: euro (in cifre e let- tere) ;
3.9 modalità di determinazione del corrispettivo (indicare se a corpo o a misura)
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni …… (… ) natu-
rali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consor- ziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modifica- zioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n 34/2000;
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: la domanda di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore……. del giorno………; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore ……….. alle ore…………... dei giorni com- presi dal …………. al suddetto termine perentorio, all’ufficio
…….…… della stazione appaltante sito in via …………….. che ne rila- scerà apposita ricevuta. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Richiesta di invito alla licitazione privata per ………………………….”. La domanda deve esse- re sottoscritta, a pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e del fax.
In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto costi- tutivo del consorzio; in mancanza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi.
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante:
1. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e s.
m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
2. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un pro- prio convivente;
3. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
4. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applica-
zione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
5. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interditti- ve ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001;
6. i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
7. l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili, ovvero la non assoggettabilità agli obblighi ivi previsti;
8. l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s. m.
9. l’assenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
10. di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la pro- gettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o colle- gamento con l’affidatario dell’incarico della progettazione.
(per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro )
11. di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando;
(per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro)
12. di possedere l’attestazione, relativa ad almeno una categoria attinen- te alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attesta- zione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in quest’ultimo caso in luogo della dichiarazione il concorrente ha facoltà di presentate l’originale della certificazione SOA).
La dichiarazione sostitutiva sopra indicata deve essere sottoscritta dal legale rappre- sentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
I consorzi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c) Xx. 000/0000, xxxxxxxx produrre dichia- razione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre. E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, non- ché di partecipare in forma individuale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio
I concorrenti devono inoltre indicare in calce alla dichiarazione il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni.
7. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: l’invito a presentare offerta contenente altresì le norme per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto è inviato ai concorrenti prequalificati entro giorni… dalla data del presente bando.
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’im- porto dei lavori e forniture costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso ;
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazio- ne dell’offerta.
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: (a titolo esemplificativo) xxxxxxx xxxxxxx percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara secondo le modalità specificate nella lettera d’invito;
10. VARIANTI: non sono ammesse offerte in varianti;
11. ALTRE INFORMAZIONI:
responsabile del procedimento: (deve essere un tecnico dipendente della stazione appaltante via ………..; tel. )
(Indicazione di eventuali ulteriori previsioni quali: sopralluogo obbli- gatorio;avvertenza che la Stazione appaltante procederà all’aggiudica- zione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia rite- nuta congrua e conveniente; le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata).
……..… li ………….
Il dirigente
( ……………………………..)
Allegato 4.5
Descrizione: L’allegato riporta il modello di disciplinare di gara per le procedure aperte da intendersi parte integrante del bando di gara pubblicato.
DISCIPLINARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
…………………………………………………..(Stazione appaltante), con provvedi- mento n. , ha indetto una gara europea per la realizzazione di
……………………(descrizione sommaria dei lavori oggetto dell’appalto).
Le imprese interessate dovranno presentare le rispettive offerte in base alle condizioni ed alle modalità riportate nelle presenti prescrizioni per la partecipazione alla gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, pubblico incanto, da esperirsi ai sensi della legge 109/1994 e dei relativi regolamenti di attuazione.
Modalità e termini per il ritiro della documentazione di gara
La documentazione comprende:
_ Bando di gara
_ Disciplinare di gara e relativi allegati
_ Capitolato Speciale e relativi allegati progettuali
_ Bozza di contratto
La documentazione di gara è a disposizione presso ……………………
……………………………………………..tel………………-fax… … - dalle ore
……………… alle ore ………….dei giorni… , previo preavviso telefoni-
co di almeno giorni e verrà rilasciata dietro pagamento, all’atto della conse-
gna, della somma di Euro. La medesima documentazione sarà disponibile
sul sito internet………………………………
Il termine ultimo per la richiesta della documentazione di gara è il ………………
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
lavorazione | categoria D.P.R.. 34/2000 | qualifica- zione ob- bligatoria (si/no) | importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
prevalente o scorporabile | Subap- paltabile (si/no) | |||||
Soggetti ammessi alla gara
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorzia- te, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
Coperture assicurative
L’appaltatore dovrà prestare le cauzioni e le coperture assicurative previste dall’artico- lo 30 della legge n. 109/1994 e dagli articoli 100 e seguenti del DPR 554/1999. In par- ticolare, la polizza di assicurazione per i danni di esecuzione prevista dagli articoli 30, comma 3, della L. n. 109/1994 e 103, comma 1, del D.P.R. 554/1999, dovrà essere pre- disposta a copertura di una somma pari a Euro ……………. (… ).
Sopralluogo obbligatorio (se previsto)
E’ previsto un sopralluogo obbligatorio presso………………… per il ……………
alle ore Le imprese interessate dovranno presentare richiesta di parteci-
pazione al sopralluogo via fax (al n. …………….) entro il , indicando il
nominativo dei partecipanti (di cui uno dovrà essere il legale rappresentante o altro soggetto munito di idonea delega scritta).
Al momento del sopralluogo verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal responsabile del procedimento, che dovrà essere inserito nella Busta n.1 al momento della presentazione dell’offerta.
Modalità di presentazione dell’offerta
Ciascuna impresa partecipante alla gara dovrà presentare, nei termini di seguito speci- ficati, un plico sigillato che dovrà riportare esternamente la denominazione del mitten- te e la dicitura: “Gara per ”,oltre all’indirizzo della
Stazione appaltante …………………………………………………...
Il plico dovrà contenere tre buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che dovranno riportare all’esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
_ Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
_ Busta n. 2 - OFFERTA ECONOMICA
Nella Busta n.1 “Documentazione Amministrativa” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione i seguenti documenti:
l. presente disciplinare per la partecipazione alla gara, debitamente fir- mato in ogni pagina per accettazione da parte del legale rappresentante dell’impresa;
2. Capitolato speciale d’appalto, debitamente firmato in ogni pagina per accettazione da parte del legale rappresentante dell’impresa;
3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazio- ne idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appar- tenenza, attestante:
a) l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, let- tere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
b) la mancanza di provvedimenti di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei con- fronti di un convivente;
c) la mancanza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) la mancanza di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive, oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazio- ne di cui al d.lgs. n. 231/2001;
e) l’ottemperanza alla legge n. 68/1999, ovvero la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione ivi previsti;
f) che non siano attualmente in corso piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
g) l’assenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara;
h) di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la pro- gettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o colle- gamento con l’affidatario dell’incarico della progettazione.
4. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazio- ne idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appar- tenenza, attestante:
i) (per appalti di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro )
di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misu- ra non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando;
j) (per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro)
di possedere l’attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in quest’ultimo caso in luogo della dichiarazione il concorren- te ha facoltà di presentate l’originale della certificazione SOA).
k) (nel caso di appalto di importo complessivo superiore a euro 20.658.276)
una cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto.
l) (nel caso di appalto integrato)
il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzio- ne in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere oppure, in assenza della qualifi- cazione per progettazione, devono, ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter della legge 109/94 e s. m., indicare o associare per la redazione del pro- getto esecutivo un progettista qualificato.
(nel caso che siano presenti lavorazioni appartenenti alle categorie XX0, XX0, OS28 e OS30)
I concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nelle cate- gorie …………………. (indicare quelle delle categorie XX0, XX0, OS28 e OS30 presenti nel bando), possono partecipare alla gara se dimostrano il possesso della qualificazione nella categoria OG11 per classifica adeguata alla somma delle lavorazione delle suddette categorie.
5. quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione provvisoria per un importo di Euro…………………….. (2% dei lavori) valida per almeno centot- tanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dalla aggiudicazione defi- nitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contrat- to; le fideiussioni bancarie e assicurative devono contenere espressa- mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante. La firma in calce alla cauzione dovrà essere apposta da persona autorizzata a rappresentare il fidejusso-
re e di essa dovranno essere indicate le complete generalità e l’incarico rivestito. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accredita- ti, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certi- ficazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono della ridu- zione della cauzione provvisoria al 50%. A tal fine le Imprese interessa- te dovranno trasmettere copia semplice della predetta certificazione.
6. (se previsto sopralluogo)
L’attestazione di partecipazione al sopralluogo obbligatorio.
Le dichiarazioni sostitutive, redatte in conformità al modello allegato al presente disciplinare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, le medesime dichiarazioni devono essere pro- dotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associa- zione o il consorzio o il GEIE.
Nel caso di concorrenti raggruppati o consorziati i requisiti economico finanziari e tecnici e i requisiti relativi alla realizzazione dei lavori dovranno essere posseduti nella misura prevista dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999.
I consorzi ex art. 10, comma 1, lettere b) e c) Xx. 000/0000, xxxxxxxx produrre dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rap- presentante, con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre.
E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un rag- gruppamento o consorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma individuale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio.
Nella Busta n. 2 “Offerta economica” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione i seguenti documenti:
1.- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
2.- l’offerta economica, contenente il prezzo globale offerta, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere.
3.- Scheda subappalto.
La documentazione sub 1, 2 e 3 deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal lega- le rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare corre- zioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione del- l’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la medesima documentazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese riunite.
Chiarimenti
I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti, per iscritto anche tramite fax al n……………………., al responsabile del procedimento, Sig. ,
presso………
Le risposte saranno inviate a tutti i partecipanti alla gara (ovvero saranno pubblicate sul sito internet…………………), entro il ………………
I chiarimenti forniti saranno vincolanti per tutti i partecipanti.
Termine di presentazione
Il plico sopra descritto, contenente le buste 1, 2 deve pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno ……………. Presso…………………..
Ai fini della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’Ufficio Protocollo.
Esclusioni
Non verrà tenuto conto delle offerte incomplete, condizionate o comunque non pro- dotte secondo le modalità sopra esposte. A tal fine si sottolinea la tassatività del termi- ne di presentazione, decorso il quale non verrà accettata alcuna offerta, neppure se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Le offerte potranno essere recapitate a mano, tramite posta o corriere.
Si ribadisce che il recapito dell’offerta, in tempo utile, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Apertura dei plichi
I plichi pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti in seduta pubblica il giorno pres-
so… , alla presenza della Commissione designata e
dei legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara ovvero di persone munite di apposita delega scritta, ai fini della verifica della regolarità formale delle offerte.
Nel giorno sopra indicato, la Commissione sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a verificare la correttezza formale della documentazione e delle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del c.c. ed in caso positivo ad esclu- derli entrambi dalla gara;
c verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
d escludere i soggetti che si trovano anche solo in una delle condizioni previste del- l’art. 75, DPR n. 554/99;
e sorteggiare, tra i concorrenti ammessi la cui documentazione risulta completa, ai sensi dell’art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94, un campione del 10% ai quali verrà richiesta la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati nella Domanda di partecipazione.
I concorrenti estratti a sorte avranno a disposizione 10 giorni perentori per consegnare la documentazione dimostrativa dei requisiti.
La seconda seduta per lo svolgimento della gara è fissata per il giorno ……………….
In tale sede:
a si dichiarerà l’ammissibilità dei concorrenti estratti a sorte nella precedente sedu- ta. Per i concorrenti che non abbiano prodotto la documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti di qualificazione nel termine perentorio di 10 giorni si provvederà alla loro esclusione, all’escussione della cauzione provvisoria, alla seg- nalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nonché all’even- tuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
b si procederà alla apertura delle buste con le offerte economiche e al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis della legge n. 109/94.
L’impresa che avrà presentato il prezzo più basso verrà provvisoriamente designata quale aggiudicataria.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Criteri di aggiudicazione
Si procederà all’aggiudicazione a favore dell’impresa che avrà offerto il prezzo più basso.
Subappalto
Il subappalto è regolato dall’art. 18 L.19/3/1990, n.55, così come modificato dall’art. 34 L.11/2/1994, n.109 e successive modificazioni, nonché dall’art. 141 del DPR n. 554/99. L’autorizzazione al subappalto verrà concessa solo se l’impresa affidataria del subappalto è in possesso di adeguata qualificazione ai sensi del D.P.R. n. 34/2000.
Documenti richiesti alla ditta aggiudicataria e stipulazione del contratto
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comu- nicazione dell’avvenuta aggiudicazione, i seguenti documenti:
• documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare - Busta n.1 Documentazione per i quali l’impresa ha prodotto dichiara- zione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
• originale della fidejussione bancaria o assicurativa richiesta ai sensi dell’art. 30 della legge 109/1994 pari al 10% dell’importo netto dell’appalto a titolo di cauzione definitiva.
Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate dovranno produrre copia autentica dell’atto di conferimento del mandato per la costituzione del raggruppamen- to temporaneo di imprese.
Entro 30 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione si procederà alla sti- pulazione del contratto. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula delle coperture assicurative previste dall’art. 30, comma 3, della legge 109/1994 e degli articoli 102 e seguenti del DPR 554/1999. In particolare, la polizza di assicurazione per i danni di esecuzione prevista dagli articoli 30, comma 3, della L. n. 109/1994 e 103, comma 1, del D.P.R. 554/1999, dovrà essere predisposta a copertura di una somma pari a Euro ……………. (… /00).
La validità del contratto sarà comunque subordinata all’acquisizione delle informazio- ni prefettizie previste dall’art.10 del DPR 252/98.
L’aggiudicazione potrà essere dichiarata decaduta se la ditta aggiudicataria non prov- vederà, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di deliberare l’aggiudicazione, previa revoca della pre- cedente, in favore della ditta risultata seconda in graduatoria.
Data ………….
…………………………firma
Allegati:
a) Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
b) Scheda subappalto
Allegato 4.6
Descrizione: L’allegato riporta il modello di lettera di invito per le procedure ristrette.
All’impresa
…….
…….
LETTERA D’INVITO
Oggetto: procedura ristretta, ai sensi dell’art. 20, della L. n. 109/1994 e dell’art. 84 del D.P.R. N. 554/1999, per l’affidamento di… ,
avente ad oggetto la costruzione……………………………………….
Il bando relativo alla presente procedura è stato pubblicato sulla GURI …………..
in data..................... e trasmesso alla GUCE in data …………..
***
Codesta impresa, essendo stata prequalificata, è invitata a presentare offerta nell’ambi- to della presente procedura ristretta, nei termini e secondo le modalità di seguito specificate.
***
1. Informazioni preliminari.
a. Stazione appaltante.
………………………, via ………………. telefono n………….; telefax n.
……………………..
b. Responsabile del procedimento.
E’ nominato responsabile del procedimento il Dott. che sarà dispo-
nibile presso ………….. Tel. ………… fax ………...
c. Luogo di esecuzione.
…………………………….
d. Valore stimato dei lavori
L’importo complessivo stimato per i lavori relativi alla realizzazione di “ ”,
compresi gli oneri relativi alla sicurezza, è di Euro (in cifre e lettere) di cui a
corpo Euro (in cifre e lettere) e a misura Euro (in cifre e in lettere)
(Ovvero)… ;
euro (in cifre e lettere)...................................................................…
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano a euro (in cifre e lettere)……………………………………….……
L’importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza è stimato in Euro
(in cifre e lettere) ;
e. Categorie relative alle lavorazioni.
L’opera si compone delle seguenti categorie di lavorazioni:
Categoria prevalente:
OG/OS ……..classifica……….per Euro…………….
Opere scorporabili non subappaltabili:
……………………………..
……………………
Opere scorporabili e subappaltabili:
……………………………
f. Coperture assicurative
L’appaltatore dovrà prestare le cauzioni e le coperture assicurative previste dall’artico- lo 30 della legge n. 109/1994 e dagli articoli 100 e seguenti del DPR 554/1999. In par- ticolare, la polizza di assicurazione per i danni di esecuzione prevista dagli articoli 30, comma 3, della L. n. 109/1994 e 103, comma 1, del D.P.R. 554/1999, dovrà essere pre- disposta a copertura di una somma pari a Euro ……………. (… ).
2. Documentazione di gara
La documentazione di gara, oltre alla presente lettera di invito, è costituita dai seguen- ti documenti:
……………………..
……………..
I documenti sopra indicati costituiscono parte integrante della presente lettera di invi- to.
3. Modalità e termini per il ritiro della documentazione di gara.
Le imprese invitate, anche a mezzo di soggetti debitamente delegati, potranno prende- re visione della documentazione di gara presso gli uffici nei giorni
…………, dalle ore …… alle ore …….. fissando preventivo appuntamento con il Responsabile del Procedimento. Il rilascio di copia della documentazione è subordina- to al pagamento alla copisteria secondo i prezzi unitari allegati.
Ovvero
La documentazione di gara è disponibile ed è scaricabile dal sito inter- net…………………..
4. Sopralluogo
Sono stabiliti sopralluoghi obbligatori presso le aree e gli edifici interessati dalle Opere. I Concorrenti sono tenuti a fare richiesta scritta per lo svolgimento dei sopral- luoghi, anche tramite fax al Responsabile di Procedimento ,
entro gg. dal ricevimento dell’invito indicando nome e cognome con i relativi
dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo. Il Responsabile del Procedimento darà conferma, entro…… giorni, al numero di fax indicato da ciascun Concorrente, delle date dei sopralluoghi, riservandosi di concordare eventuali sposta- menti delle date richieste in relazione ad eventuali esigenze connesse all’organizzazio- ne dei sopralluoghi medesimi. Ai sopralluoghi potranno partecipare le imprese concor-
renti a mezzo dei rappresentanti indicati nel fax di cui sopra o di sostituti muniti di opportuna delega. I rappresentanti della Stazione Appaltante che accompagneranno i Concorrenti non saranno autorizzati a fornire chiarimento alcuno ad eventuali quesiti posti e, ove forniti, non saranno in alcun modo espressione della volontà della Stazione Appaltante né per la medesima vincolanti. Al termine del sopralluogo verrà rilasciato attestato dell’avvenuto sopralluogo dal Responsabile del Procedimento o suo delegato. Tale attestato dovrà essere allegato alla documentazione contenuta nella “Busta n. 1 Documentazione”.
5. Chiarimenti.
I concorrenti potranno chiedere eventuali chiarimenti per iscritto al Responsabile del Procedimento entro ……..(15) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti, se richieste in tempo utile, saranno comunicate a tutti i concorrenti almeno (7) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la
ricezione delle offerte al numero di fax indicato nella domanda di partecipazione e saranno vincolanti per tutti i concorrenti.
(Ovvero)
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet… e saranno vin-
colanti per tutti i concorrenti.
6. Modalità di presentazione delle offerte
I soggetti invitati dovranno presentare, a pena di esclusione, nei termini di seguito specificati, un plico debitamente sigillato (con ceralacca e/o timbro) e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, che dovrà riportare esternamente i dati identificativi dell’offerente e dovrà essere contrassegnato dalla seguente dicitura “(inserire dicitura identificativa dall’appalto… ”.
Il plico dovrà contenere due buste, numerate con i nn. 1 e 2 tutte sigillate (con cera- lacca e/o timbro) e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti ciascuna i dati iden- tificativi dell’offerente e contrassegnate con le seguenti diciture:
- Busta n. 1 “Documentazione”;
- Busta n. 2 “Offerta Economica”.
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovranno pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna a mani da incaricato dell’offerente, entro il termine perentorio del …………….. alle ore presso
……………, Ufficio Protocollo sito al piano …………..
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La documentazione dell’offerta dovrà essere interamente redatta in lingua Italiana, essere priva di correzioni e dovrà essere siglata in ogni pagina e firmata sull’ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente, o dal legale rappresentante del rag- gruppamento in caso di concorrenti costituiti in raggruppamento o dai legali rappre- sentanti di tutti i soggetti che intendono raggrupparsi successivamente. Non saranno accettate offerte incomplete, condizionate o, comunque, non prodotte secondo le
modalità richieste dalla presente lettera d’invito.
Busta n. 1 “Documentazione”
Nella Busta n. 1 “Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclu- sione, i seguenti documenti:
1) (se non ancora prodotta dal concorrente)
attestazione rilasciata da organismi di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000, per le categorie e classifiche di cui si compone l’opera, secondo quan- to previsto nel bando di gara;
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la persistenza delle condizioni di partecipazione previste al punto ………. del bando di gara;
3) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 in favore della Azienda, per una somma pari al 2% dell’im- porto stimato dei lavori, a titolo di cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta. La fideiussione o la polizza in parola dovrà preve- dere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante, valida per almeno 180 gior- ni dalla data di presentazione dell’offerta e sarà restituita ai Concorrenti non aggiudicatari entro 30 giorni dalla aggiudicazione provvisoria e al Concorrente aggiudicatario alla stipula del contratto. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria al 50%. A tal fine le Imprese interessate dovranno trasmet- tere copia semplice della predetta certificazione;
4) attestazione di partecipazione al sopralluogo sottoscritta dal Responsabile del Procedimento o suo delegato.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) della Ln. 109/1994 e succes- sive modificazioni il consorzio deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre. E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o con- sorzio, anche tramite società controllate, nonché di partecipare in forma individuale nel caso in cui partecipino alla gara in forma raggruppata o in consorzio. I requisiti eco- nomico-finanziari e tecnici relativi ai lavori dovranno essere posseduti dalle imprese singole, raggruppate o consorziate nella misura prevista dall’articolo 95 del DPR 554/1999. Qualora il concorrente intenda associare altre imprese ai sensi dell’art. 95, comma 4, del DPR 554/1999 il medesimo dovrà indicare esplicitamente le imprese che intende associare, le categorie di Opere che queste ultime eseguiranno e i relativi importi.
Busta n. 2 “Offerta Economica”
Nella Busta n. 2 “Offerta Economica”, devono essere contenuti, a pena di esclusione:
1.- la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavo- ri, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale:
2.- l’offerta economica, contenente il prezzo globale offerto, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere:
3.- scheda subappalto.
La documentazione sub 1, 2 e 3 deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rap- presentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. Per i raggruppamenti di impresa l’offerta economica dovrà essere unica e presentata con- giuntamente e per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti dovrà essere sot- toscritta dai rappresentanti delle singole imprese partecipanti con l’impegno di confor- marsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dall’articolo 13 della L. n. 109/1994 e s.m.i..
7. Criterio di aggiudicazione e svolgimento delle operazioni di gara
Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto si seguirà il criterio del prezzo più basso.
I plichi pervenuti regolarmente e in tempo utile saranno aperti in seduta pubblica il giorno …………… presso , alla presenza della Commissione designata.
Xxxxx facoltà di partecipare alla seduta pubblica i legali rappresentanti delle imprese partecipanti ovvero i soggetti che siano muniti di apposita delega scritta. In tale sede la Commissione giudicatrice procederà alla verifica della regolarità formale delle offerte (verifica dello stato e della regolarità del plico contenente le tre buste e della integrità di ciascuna delle tre buste), alla apertura della Busta n. 1 “Documentazione” al fine di verificare che la documentazione ivi contenuta sia completa e conforme alle richieste previste nel bando di gara e nella presente lettera di invito.
La Commissione, espletate le preliminari verifiche, richiederà ad un numero di offe- renti non inferiore al 10% delle offerte presentate, secondo le modalità e con gli effet- ti previsti dall’art. 10, comma 1-quater della Ln. 109/1994 – tramite fax inviato al numero indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione – di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione atte- stante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.
La Commissione giudicatrice nel giorno fissato e comunicato alle ditte concorrenti a mezzo fax per la seconda seduta pubblica procederà:
- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti contenuti nella Busta n. 1 “Documentazione”;
- all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso in tempo utile la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate.
Nella stessa seduta, dopo aver proceduto alle eventuali esclusioni, la Commissione pro- cederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta n. 3 “Offerta economica”), fino a quel momento conservate presso gli uffici competenti, perfetta- mente sigillate ed integre. Alla seduta pubblica saranno ammessi i legali rappresentan- ti degli offerenti ovvero loro delegati muniti di delega scritta. In tale sede la Commissione procederà alla apertura delle buste con le offerte economiche e al calco- lo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis della legge n. 109/94. L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenu- ta, ma la Stazione appaltante potrà, in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, non pro- cedere alla aggiudicazione qualora non ritenesse confacente alcuna delle offerte perve- nute o qualora le offerte presentate, per qualsiasi altro motivo, non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’Azienda.
8. Aggiudicazione e presentazione dei documenti richiesti dalla società aggiudicataria ed altri adempimenti
La Commissione giudicatrice procede, quindi, a stilare la graduatoria provvisoria dei concorrenti in gara. Il processo verbale delle operazioni menzionate sarà inoltrato alla Stazione appaltante affinché ne approvi l’esito con esplicito provvedimento, pronun- ciando l’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudi- care la gara anche in caso di una sola offerta valida.
Entro 10 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, il concorrente risultato aggiudicatario dovrà presentare tutta la documentazione atta a provare il pos- sesso dei requisiti richiesti dalla presente lettera di invito – Busta n. 1 “Documentazione”- per i quali sia stata prodotta dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, nonché l’originale della fidejussione bancaria o assicurativa richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 2, della legge 109/1994, a titolo di cauzione definitiva. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’affidamento si procederà alla stipulazione del contratto che resta, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia ed alla produzione da parte dell’affidatario di tutta la documentazione richiesta. La stipulazione del contratto sarà inoltre subordinata al rila- scio, da parte della Prefettura, della certificazione di cui all’art. 2, ultimo comma della legge n. 936/1982. L’aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà prestare le coperture assicurative previste dall’art. 30, comma 3, della legge n. 109/1994 e dagli artt. 101 e ss. del DPR 554/1999, nonché, in caso di raggruppamento la copia autenti- ca dell’atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa e dell’atto di conferimento del mandato di rappresentanza alla mandataria.
Data ……………… Il Responsabile del Procedimento
……………………….................
Allegati:
a) Modello dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
b) Scheda subappalto.
Allegato 4.7
Descrizione: L’allegato riporta il modello di dichiarazione sostitutiva da compilare o ripro- durre da parte dei concorrenti ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Artt. 46 e 47 DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Il sottoscritto
(cognome) (nome) (codice fiscale)
nato a
(luogo) (prov.) (data)
residente a
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di legale rappresentante e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, in nome e per conto della Società ______________________________________________ con sede in
Via Cod.Fisc./Partita Iva n. iscritta al Registro delle Imprese di al n. , al fine di essere ammes- so alla gara per l’affidamento dei lavori di
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modi- ficato ed integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
DICHIARA
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministra- tiva, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) che, nei confronti del titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individua- le) o del socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice) o nei confronti degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (se si tratta di altri tipi di società) non è pen- dente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423.
c) che, nei confronti del titolare o direttore tecnico (se si tratta di impresa individua-
le) o del socio o del direttore tecnico (se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice) o nei confronti degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (se si tratta di altri tipi di società o consorzio) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazio- ne della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.c. per reati che incidano sulla affidabilità morale e professionale (la presente dichiarazione deve essere resa anche per i soggetti cessati dalla carica nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di com- pleta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata).
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori pub- blici;
h) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legisla- zione italiana o del paese di residenza;
i) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
j) la mancanza di provvedimenti di estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
k) la mancanza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
l) la mancanza di misure cautelari interdittive o di sanzioni interdittive, oppure del divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;
m) che, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999, l’impresa risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di avere ottemperato agli obblighi previsti dalla medesima legge;
n) che l’impresa non ha attualmente in corso la procedura di emersione prevista dalla legge 383/2001.
o) l’assenza di forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri con- correnti partecipanti alla gara;
p) di non aver eseguito, ex art. 17, comma 9 della Ln. 109/1994, la progettazione preliminare, né di trovarsi in situazione di controllo o collegamento con l’affida- tario dell’incarico della progettazione.
DICHIARA, inoltre:
q) (per appalti di importi inferiori a 150.000,00 Euro)
di possedere i requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferio- re a quanto previsto dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando;
r) (per appalti di importo superiore a 150.000,00 Euro)
di possedere l’attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità (in quest’ultimo caso in luogo della dichiarazione il concorrente ha facoltà di presentate l’originale della certificazione SOA);
s) (nel caso di appalto di importo complessivo superiore a 20.658.276,00 Euro)
una cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubbli- cazione del bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto;
t) (nel caso di appalto integrato)
il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la quali- ficazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, devono, ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter della legge 109/94 e s. m., indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un progettista qualificato.
Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informati- ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo e data)
Il Dichiarante
Ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’inte- ressato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.
Allegato 4.8
Descrizione: L’allegato riporta il modello della scheda di subappalto che dovrà essere com- pilata dai concorrenti e allegata alla documentazione della busta contenente la “Offerta Economica”.
Il sottoscritto
(cognome) (nome) (codice fiscale)
nato a
(luogo) (prov.) (data)
residente a
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di legale rappresentante e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000, in nome e per conto della Società ______________________________________________ con sede in
Via Cod.Fisc./Partita Iva n. iscritta al Registro delle Imprese di al n. , al fine di essere ammes- so alla gara per l’affidamento dei lavori di
DICHIARA
1) che intende affidare la seguente parte dei lavori
descrizione lavori | categoria di lavoro |
in subappalto
2) che intende affidare la seguente parte dei lavori
descrizione lavori | categoria di lavoro |
in subappalto
3) che intende affidare la seguente parte dei lavori
descrizione lavori | categoria di lavoro |
in subappalto
4) che intende affidare la seguente parte dei lavori
descrizione lavori | categoria di lavoro |
in subappalto
5) che intende affidare la seguente parte dei lavori
descrizione lavori | categoria di lavoro |
subappalto
6) che intende affidare la seguente parte dei lavori
descrizione lavori | categoria di lavoro |
in subappalto
7) che intende affidare la seguente parte dei lavori
descrizione lavori | categoria di lavoro |
in subappalto
(firma del legale rappresentante)
Allegato 5
Descrizione: L’allegato riporta lo schema di contratto nella forma pubblica amministrativa.
REPUBBLICA ITALIANA SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
L’anno ………., il giorno………………….del mese di…………….., in ,
nella sede della Stazione appaltante, senza l’assistenza di testimoni per espressa rinun- cia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono presenti i signori:
- …………………….., nato a …………….il …………., residente in…via..n… , in
qualità di ……………..della Stazione appaltante, con sede in….via…n. codice fiscale
……………,autorizzato alla stipula
e
- …………………… nato a …………….il …………., residente in via
…………………n. ……….., in qualità di della
dell’Impresa……………………………. con sede in…………….., via… n.
…………… cod. fiscale o P.IVA… , iscritta nel registro delle
imprese di……………………… al numero ………………………
Premesso che
- come da verbale di aggiudicazione in data , è stata esperita la gara per l’af-
fidamento dell’appalto dei lavori in epigrafe indicati, è risultato aggiudicata- rio............................ con il ribasso percentuale del ……% (…… percento) per l’importo netto di Euro…………….. comprensivo degli oneri per la sicurezza; ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490, e del
D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, si è preso atto che in relazione al soggetto appalta- tore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data …………….. al numero …………….. dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ai sensi dell’art.
6 del citato D.P.R.;
- l’Impresa ha costituito la cauzione definitiva, nella misura di Euro… ,
a garanzia di tutti gli obblighi assunti col presente atto tramite polizza fidejusso- ria/fidejussione bancaria n. …………….. della Società/Istituto rila-
sciata in data ……………... Detta polizza resterà depositata presso la stazione appaltante fino al pagamento della rata di saldo;
- il responsabile unico del procedimento ai sensi della legge n. 109/94 ed il rappre- sentante legale dell’appaltatore hanno sottoscritto apposito verbale ai sensi dell’art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 ove, concordemente, hanno dato atto del per- manere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
- l’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la manca- ta conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore;
- la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del pro- getto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
- è stata compiuta la post informazione mediante pubblicazione su
…………………………………………
Tutto ciò premesso
le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto del contratto
La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida in appalto, all’Impresa………. …………………., che accetta, l’esecuzione dei lavori di…..
……………………………………., come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 Documenti contrattuali
1. L’appalto viene affidato ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabi- le e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale e dai seguenti documenti che fanno parte inte- grante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso material- mente allegati:
a) capitolato speciale d’appalto;
b) elenco prezzi unitari;
c) elaborati grafici progettuali di seguito specificati:
……………………………………………………………
(per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 494 del 1996)
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislati-
vo n. 494 del 1996 e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettera a), legge n. 109 del 1994;
(in alternativa, per xxxxxxxx non obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decre- to lgs. n. 494 del 1996)
d) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettera b), legge n. 109 del 1994.
(in ogni caso)
e) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109 del 1994;
f) offerta della ditta aggiudicataria (con le riserve di cui al punto 3 per le prime due alternative).
g) cronoprogramma di cui all’art. 42 del DPR 554/1999;
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento nego- ziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
(una sola delle tre alternative che seguono)
a) (solo per gli appalti interamente “a corpo” aggiudicati con il criterio dell’offerta a prezzi unitari)
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4, punto 3, del presente contratto.
b) (solo per gli appalti “a corpo e misura” aggiudicati con il criterio dell’offerta a prezzi unitari)
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro “a corpo”, se non limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4, punto 3, del presente contratto. Fanno invece parte del contratto i prez- zi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara i quali, limitatamente alla parte di lavo- ro “a misura”, costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi uni- tari.
c) (solo per gli appalti interamente “a misura” aggiudicati con il criterio dell’offer- ta a prezzi unitari)
3. Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari. (Eventuali specificazioni in caso di correzioni in sede di verifica ex art. 90, c. 7, DPR 554/1999)
Art. 3 Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro… di cui:
a)- Euro …………….……….. (Euro ) per lavori veri e propri;
b)- Euro …………………….. (Euro …………………) per oneri di attuazione dei
piani di sicurezza;
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. (una sola delle tre alternative che seguono)
a) (solo per gli appalti interamente “a corpo”)
3. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”, per cui l’importo contrat- tuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.
b) (solo per gli appalti “a corpo e misura”)
3. Il contratto è stipulato “a corpo e misura” ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”; per la parte di lavori “a corpo”, prevista in Euro
………………………, l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invaria- bile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica- zione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori “a misura”, previsti in Euro ………….… (Euro ) i
prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrat- tuali.
c)(solo per gli appalti interamente “a misura”)
3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 326, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “F”, per cui i prezzi unitari offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi uni- tari contrattuali.
Art. 4
Variazioni al progetto ed al corrispettivo
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richieda e ordini modifiche o varianti in corso d’opera, esse saranno attuate nel rispetto delle con- dizioni e della disciplina di cui all’art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, agli artt. 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99, agli artt. 10 e 11 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
2. In caso di varianti sarà redatta ed approvata, ove prevista dalle norme citate, una nuova perizia contenente tutti i patti e condizioni relativi anche ad eventuali nuovi prezzi non previsti nell’elenco prezzi unitari.
3. L’esecuzione dei lavori di variante deve essere preceduta dalla approvazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previo aggiornamento del piano operativo e, ove necessario, del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso delle varianti migliorative di cui all’art. 11 del D.M. n. 145/2000.
5. Qualora, relativamente ai lavori in variante o ai lavori in economia che si rendesse- ro necessari in corso d’opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi, la direzio- ne dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del D.P.R. n. 554/99.
Art. 5 Domicilio dell’appaltatore
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di ………….......…….., all’indirizzo ,
presso ().
Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante.
Art. 6
Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
1. La consegna dei lavori verrà effettuata secondo le norme di cui agli artt. 129, 130 e 131 del regolamento attuativo della legge 109/1994, D.P.R. n. 554/1999.
2. I lavori verranno consegnati entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell’appalto è fissato in …… (………………….) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; è tuttavia richiesto che i lavori indicati nel computo metrico come “…………………………………” siano compiuti entro e non oltre …… (………………….) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tali tempi, ai sensi dell’articolo 42, comma 3, D.P.R. n. 554/99, sono comprensivi dei giorni di prevedibile andamento stagionale sfavorevole.
4. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 172 del Regolamento, su richiesta dell’impresa appaltatrice.
5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori; in tal caso ne dà comu- nicazione all’appaltatore per iscritto e questi non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito ver- bale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
Articolo 7
Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
1. Nel rispetto dell’articolo 22 del Capitolato Generale e dell’art. 117 del D.P.R. n. 554/1999, la penale per il ritardo nel terminare i lavori risulta stabilita nella somma di Euro , per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giu-
stificato, oltre ai maggiori danni documentati.
2. L’ammontare delle penali verrà contabilizzato nel SAL successivo a debito dell’Impresa.
3. Non hanno alcuna rilevanza le cause che hanno determinato ritardi nell’andamento dei lavori che hanno comportato l’applicazione delle penali, salvo i ritardi per forza maggiore o per ordine dell’Autorità.
4. Non è/ E’ previsto un premio di accelerazione.
Articolo 8
Sospensioni o riprese dei lavori – Proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze specia- li previste dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b), b/bis) e c), della legge 109/94, impe- discano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzio- ne dei lavori, ai sensi dell’art. 24 del capitolato generale, d’ufficio, o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale e nel rispetto degli arti- coli 133 del Regolamento e 24 del Capitolato Generale.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. Qualora l’appaltatore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riser- va all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva previ- sta per l’esecuzione dei lavori, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del con- tratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appalta- tore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Non sono considerate sospensioni le soste lavorative legate ai prevedibili andamen- ti stagionali sfavorevoli all’esecuzione dei lavori in quanto già previste nel cronopro- gramma.
6. Durante i periodi di sospensione sono a carico dell’appaltatore gli oneri di guardia- nia e manutenzione delle opere e delle apparecchiature installate o magazzinate in can- tiere.
7. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D.M.LL.PP. n. 145/2000, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chie- dere alla stazione appaltante con congruo anticipo e comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei lavori. Il direttore dei lavori concederà tale proroga, qualora la ritenga giustificata.
8. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempesti- vamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
9. Fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, il responsabile del proce- dimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal DM 145/00.
Art. 9 Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del DPR 554/99 applicate al relativo prezzo offerto.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base dei prezzi unitari con- trattuali.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all’articolo 26, comma 4, legge n. 109/94.
Articolo 11
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro …………………, al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale approvato con D.M. n. 145/00. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l’approvazione del contratto.
3. Il certificato di pagamento dovrà essere emesso dal responsabile del procedimento non oltre 45 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal direttore dei lavo- ri; il pagamento dovrà avvenire, con l’emissione del mandato, entro 30 giorni dalla data del certificato di pagamento.
5. Quando, per motivi indipendenti dall’Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta del- l’impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l’ammontare, al netto delle ritenute di legge.
6. In corrispondenza di ogni SAL, verrà corrisposta all’impresa la quota parte di oneri della sicurezza proporzionale all’importo dello stesso SAL.
7. I pagamenti a favore dell’Impresa saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente da indicarsi sulla fattura.
8. Il conto finale dei lavori dovrà essere compilato entro 45 giorni dalla data del certi- ficato di ultimazione dei lavori.
9. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, verrà effettuato dopo la redazione del conto finale. Il pagamento di detta rata deve comunque avveni- re entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
10. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione, da parte dell’appal- tatore, di una garanzia fideiussoria (art. 205, comma 2, DPR n. 554/99) pari all’impor-
to della rata stessa, maggiorata degli interessi legali calcolati per il periodo intercor- rente tra il pagamento della rata ed il collaudo definitivo (art. 102, comma 3, DPR n. 554/99). In mancanza della garanzia fideiussoria il pagamento della rata di saldo resterà sospeso e non saranno dovuti interessi per il ritardo.
11. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’ope- ra, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Art. 12 Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nell’articolo prece- dente, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e nei termi- ni di cui all’articolo 116 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 e agli artico- li 29 e 30 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/00.
Art. 13
Pagamenti per lavori non previsti – Nuovi prezzi
1. Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prez- zi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell’art. 136 del Regolamento attuativo della legge quadro sui LL.PP, di cui al DPR n. 554/99.
Art. 14 Collaudo
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dalla data di ultima- zione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi due mesi da quest’ultimo termine, il col- laudo si intende tacitamente approvato anche in assenza di atto formale di approvazione.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla sta- zione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emis- sione, assuma carattere definitivo.
3. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gra- tuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’emissione degli atti di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiede- re la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15 Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure dell’art. 119 del DPR n. 554/99, tra l’altro, nei seguenti casi:
a) frode dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori;
b) ammontare complessivo delle penali superiore al 10% dell’importo netto contrat- tuale;
c) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore;
d) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale accertata a carico dell’appaltatore;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo e tale da compromettere il rispetto dei tempi contrattuali;
f) rallentamento dei lavori da parte dell’appaltatore, senza giustificato motivo, in misu- ra tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del con- tratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 494/96 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 528/99;
l) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fal- limento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più cate- gorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’impresa aggiudicataria;
n) per ogni altra fattispecie prevista dalle vigenti norme sui lavori pubblici.
2. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. In qualsiasi caso di risoluzione anticipata del contratto l’appaltatore, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della amministrazione stessa, dovrà provvedere a sgom- berare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere la stazione appaltante. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scio- glimento del contratto e dell’esecuzione d’ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall’appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo a immettere la sta- zione appaltante nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova.
Art. 16 Forza maggiore
1. Qualora per caso fortuito o forza maggiore si verifichi un evento che impedisca ad una delle Parti di eseguire in tutto o in parte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, la Parte colpita da tale causa dovrà darne tempestiva comunicazione all’al- tra Parte.
2. Ai fini del presente Contratto costituisce caso fortuito o causa di forza maggiore ogni evento imprevisto e imprevedibile ovvero prevedibile che renda impossibile in tutto o in parte, ad una o ad entrambe le Parti, l’adempimento del presente Contatto in via tem- poranea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossi- bilità sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva.
A titolo meramente esemplificativo, costituiscono caso fortuito e/o causa di forza mag- giore eventi quali:
- calamità naturali;
- guerre;
- atti di terrorismo;
- provvedimenti di autorità che abbiano effetto sulla costruzione e/o sulla gestione dell’Opera, che non siano originati da fatto imputabile alla Stazione Appaltante;
- scioperi a carattere nazionale e/o regionale;
- eventi sismici.
Art. 17 Controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, sarà espletato il procedimento previsto dall’art. 31 - bis della legge 109/94, previa valutazione dell’ammisibilità e non manifesta infondatezza delle riserve, ai sensi del’art. 149 del DPR 554/99.
2. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Nel caso non si raggiungesse l’accordo bonario tra le parti, l’eventuale contenzioso sarà risolto da un Collegio Arbitrale ai sensi dell’art. 32 della legge 109/94.
Art.18
Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L’Impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori in appalto, e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retri- butive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le con- dizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successiva- mente stipulato.
3. L’Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. Detti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L’Impresa è inoltre responsabile in rapporto alla Amministrazione appaltante dell’osservanza delle norme di cui al presente punto da parte degli eventuali subappal- tatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto col- lettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
4. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà pariteti- ca, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quan-
to previsto dall’articolo 18, comma 7, della legge n. 55/90 e dall’articolo 7 del capito- lato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/00.
5. In particolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti all’art. 8 del presente schema di contratto riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi della legge n. 55/90 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante:
- prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previ- denziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori;
- al maturare di ogni stato di avanzamento lavori, copia dei versamenti contributivi pre- videnziali ed assicurativi anche per conto degli eventuali subappaltatori. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emis- sione dei certificati di pagamento.
Art. 19
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore s’impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza dei luoghi nonché:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 del D. Lgs. n. 626/94 che l’appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante;
b) il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante e le eventuali proposte integrative dello stesso del quale assume ogni onere e obbligo e che si allega al presente contratto sotto la lettera E perché ne faccia parte integrante e sostanziale;
c) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e rela- tive responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera
b) che si allega al presente contratto sotto la lettera F perché ne faccia parte integrante e sostanziale.
2. L’appaltatore non può eseguire le proprie lavorazioni prima che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione abbia espresso parere favorevole sul relativo Piano Operativo di Sicurezza.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 20
Cessione del contratto e subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 18 della legge n. 55/90, i lavori previsti nel capitolato speciale d’appalto che l’appaltatore ha
indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55/1990 è fatto obbligo oltre a quanto previsto, alla impresa appaltatrice di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quie- tanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.
Articolo 21
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da que- sto richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione defi- nitiva) mediante ………………………………………………..….…….. () numero
………………… in data …..…………. rilasciata dalla società/dall’istituto
……………………………………………….. agenzia/filiale di ()
per l’importo di Lire ………………….. (Euro …………………) pari al () per
cento dell’importo del presente contratto. Nel corso dell’esecuzione del contratto tale cauzione sarà svincolata secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, della legge 109/94.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proce- duto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l’appaltatore l’Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
3. La cauzione verrà definitivamente svincolata su richiesta dell’appaltatore entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
4. E’ sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno.
Art. 22
Assicurazioni a carico dell’Impresa
1. Come dettagliatamente previsto nel Capitolato Speciale l’appaltatore è obbligato a produrre almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assi- curativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizza- ta alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determi- nati deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve preve- dere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A. pari a Euro ……………….
3. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro e deve:
(In alternativa per lavori urgenti, iniziati nelle more della stipulazione)
1. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazione per danni di cui al comma 1,
nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo/rego- lare esecuzione, con polizza numero …………………… in data ………………….
rilasciata dalla società/dall’istituto agenzia/filiale di
………………………………………….….... per un massimale di Euro …………….
2. L’appaltatore ha stipulato inoltre un’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell’esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero
…………………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall’istituto
……………….………………………….. agenzia/filiale di per un
massimale di Euro ……………
(per lavori per cui è richiesta in capitolato la polizza di garanzia o quella decenna- le, fare riferimento all’art. 103 comma 3 e 104 del Regolamento indicando i limiti di indennizzo e i massimali)
Art. 23
Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, registrazione, tasse, diritti di segreteria, postali e telegrafiche per comunicazioni d’ufficio, di notifi- ca, per copie, fotografie di lavori ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’im- posta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi del- l’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86.
4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appal- tante.
Art. 24 Efficacia del contratto
1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo la presa d’atto dell’ap- provazione.
Il presente atto, regolarmente bollato, è stato dalle parti stesse letto e dichiarato confor- me alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.
La Stazione appaltante (… )
L’appaltatore (… )
I Completare con le parole «offerti dall’appaltatore» in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all’ articolo 90 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, ovvero con le parole «di cui all’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazio- ne del ribasso offerto dall’appaltatore» in caso di appalto effettuato con il criterio del- l’offerta percentuale.
II Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un pro- fessionista o la sede di una società.
III Completare con le parole «polizza assicurativa» ovvero «fideiussione bancaria» a seconda del caso.
IV Indicare la società o l’istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede. V La garanzia deve essere pari al 10% dell’importo del contratto; qualora il ribasso offer- to dall’appaltatore sia superiore al 20%, la garanzia deve essere aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli del ribasso che superano il 20%; qualora l’appal- tatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.
Allegato 6
Descrizione: L’allegato riporta il verbale di verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 21, comma 1bis della legge n. 109/1994.
Risultato dell’operazione
Operazione da svolgere
Moltiplicare il numero delle offerte ammesse
xxxx xxxx (N) per 0.1 ————————————————————— (A)
Arrotondare (A) all’unità superiore ——————————————— (B)
Individuare le offerte con i minori ribassi (B1) ———————————- (B1) e le offerte con i maggiori ribassi (B2) ———————————- (B2)
Eliminare dalle (N) offerte le (B1) e le (B2) —————————————-
(Taglio delle ali)
Fare la media aritmetica delle offerte rimanenti ————————— (M) Individuare le offerte che superano la media —————————— (P)
Calcolare gli scarti dalla media aritmetica (M)
delle offerte (P) ——————————————————————(s)
Fare la media aritmetica degli scarti —————————————— (Ms) Individuare la soglia di anomalia (M + Ms) ——————————— (AN)
Individuare tutte le offerte che superano la
soglia di anomalia ————————————————————- (O1)
———————————————————— (O2)
.....
.....
————————————————————- (On)
NB:
Nell’ambito degli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria l’esclusione delle offerte anomale risulta automatica. Non si procede ad esclusione automatica qualora il numero delle offerte risulti inferiore a cinque.
Nell’ambito degli appalto superiori alla soglia comunitaria, l’esclusione delle offerte anomale deve essere subordinata alla verifica della congruità delle offerte in contraddittorio con il con- corrente (art. 21, comma 1-bis come modificato dalla legge 166/2002).
Allegato 7
Descrizione: L’allegato riporta il verbale di nomina della commissione di gara da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
LAVORI DI
………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso
- che con determinazione n. ……., assunta in data ............................, si è disposto di ricorrere, per l’affidamento dei lavori in oggetto, al sistema
……………….(licitazione privata; appalto concorso);
- che con la stessa determinazione sopra menzionata è stato approvato il bando di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato in data.
Ritenuto
necessario provvedere alla nomina della Commissione di gara, secondo quanto previ- sto dall’art. 21, commi 4, 5 e 6 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed inte- grazioni, e dall’art. 92 del D.P.R. 554/1999;
(se del caso)
- visto quanto dispone l’art. 107 della legge n. 267/00 in materia di presidenza di Commissioni di gara;
Determina
di nominare quali componenti della Commissione di gara di cui in premessa, nella composizione appresso riportata:
Il Sig./Dott. (nome, cognome, professione) in qualità di Presidente;
Il Sig./Dott. (nome, cognome, professione)… in qualità di Componente;
Il Sig./Dott. (nome, cognome, professione)… in qualità di Componente.
Al Sig./Xxxx. (nome, cognome)… è attribuita la funzione di segretario.
Il compenso per l’espletamento della prestazione dei membri della commissione è stabilito in Euro… Il termine per l’espletamento dell’incarico dei membri della commissione è fis-
xxxx per il giorno ………………………
Assisteranno alle operazioni di verifica due testimoni indicati dal presidente al momen- to della gara.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
………………………………….
data...........................