Allegato 3 alla Lettera d’invito
Allegato 3 alla Lettera d’invito
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO TECNICO PER IL PROGETTO DENOMINATO «SVILUPPO DEL SISTEMA DRIVE BELT A SUPPORTO DELLA CATENA LOGISTICA DIGITALE»” AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016
PROGETTO FINANZIATO A VALERE SUL PON 2014-2020
INFRASTRUTTURE E RETI LINEA DI AZIONE II.2.2
CIG 7666844FCD – CUP G59J17000100006
SCHEMA DI CONTRATTO
Società istituita ai sensi del D.M. 18T/2005 Ministero Infrastrutture e Trasporti Sede Legale: Xxx Xx 00, Xxxx 00000
Tel.: 00.0000.0000 – 00.0000.0000
Fax: 00.0000.0000
e-mail: xxxx@xxxxxx.xx - xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx C.F./P. IVA 08645111009
R.E.A. C.C.I.A.A. RM n. 1108739 Capitale sociale Euro 1.142.000,00 i.v.
CONTRATTO DI APPALTO INERENTE L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO TECNICO PER IL PROGETTO DENOMINATO
«SVILUPPO DEL SISTEMA DRIVE BELT A SUPPORTO DELLA CATENA LOGISTICA DIGITALE»”
CIG 7666844FCD – CUP G59J17000100006 TRA
UIRNet S.p.A., con sede in Xxx Xx x. 00 - 00000 Xxxx - X. XXX 00000000000, rappresentata dal Prof. Ing. Xxxxxxx Xx Xxxxxxxxx, nato a Napoli il 31.10.1949, nella qualità di Presidente e Amministratore Delegato (di seguito, per brevità, anche “UIRNet” o la “Committente”),
E
[*], con sede legale in [*], - capitale sociale Euro [*], codice fiscale [*] e P.IVA [*], numero di iscrizione nel Registro delle Imprese n. [*], domiciliata ai fini del presente atto in [*], in persona del [*] (C.F. [*]), nato a [*] il [*] e residente a [*] (di seguito, per brevità, anche “Appaltatore”),
(di seguito, congiuntamente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) UIRNet S.p.A., in virtù e per effetto dell’art. 61 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, dell’art. 1, comma 211 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, degli atti convenzionali con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito, “MIT”), è il soggetto attuatore unico per la realizzazione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale (di seguito, “PLN”), come definita dal Decreto del MIT 20 giugno 2005, n. 18T;
b) ai fini della realizzazione del Progetto denominato «Sviluppo del Sistema Drive Belt a supporto della Catena Logistica Digitale, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (“PON”) Infrastrutture e Reti 2014-2020 (Asse prioritario II Linea d’Azione II.2.2), UIRNet ritiene necessario - anche in considerazione delle esigenze rappresentate dal Responsabile dell’Area Sviluppo Nuovi Servizi di UIRNet con nota del 10 luglio 2018 (Prot. 1243_2018) - procedere ad
affidare ad un operatore economico con elevate competenze tecniche specialistiche lo svolgimento di alcune attività finalizzate alla miglior realizzazione della Fase 1 “Assessment, progettazione e gestione gara” del predetto Progetto. UIRNet ha avviato una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e volta all’individuazione di un operatore economico che provveda in favore di UIRNet medesima al “Servizio di supporto alla funzione di Coordinamento Tecnico per il Progetto denominato
«Sviluppo del Sistema Drive Belt a supporto della Catena Logistica Digitale»” (di seguito, il “Servizio”), secondo le modalità, le tempistiche e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Xxxxxx;
c) in data [*] sono state inviate le Lettere di Invito a presentare Offerta a n. [*] operatori economici;
d) nel termine di presentazione delle offerte fissato nella Lettera di Xxxxxx sono pervenute
n. [*] Offerte;
e) all’esito delle valutazioni svolte dalla Commissione di gara all’uopo nominata l’ Appaltatore [*] è risultato al primo posto in graduatoria, avendo presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute;
f) l’Appaltatore, giusta Determina di affidamento del [*] (Prot. n. [*]) è risultato aggiudicatario della procedura indetta e ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il Servizio oggetto del presente Contratto (di seguito, il “Contratto”);
g) l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal Contratto, dalla Lettera di Xxxxxx, nonché dalla propria Offerta definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse nonché per la formulazione dell’Offerta;
h) è stato completato con esito positivo l’accertamento dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’Appaltatore;
i) l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 rilasciata dalla [*] ed avente n. [*] per un importo di Euro [*] (importo in lettere) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la polizza
assicurativa a garanzia della responsabilità civile (RCT e RCO) n. [*] rilasciata dalla
[*];
j) con il Contratto le Parti intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.
Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI
1.1 Le premesse e la Lettera di invito costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, la seguente documentazione:
• Allegato 1 – Capitolato tecnico con relativo “Allegato 1_Progetto Preliminare Drive Belt”;
• Allegato 2 – Offerta Tecnica;
• Allegato 3 – Offerta Economica;
• Allegato 4 – Comunicazione, fornita dall’Appaltatore, relativa al conto corrente dedicato;
• Allegato 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016.
ART. 2 - DISPOSIZIONI APPLICABILI E CRITERIO DI PREVALENZA
2.1 L’esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo e dei suoi allegati, dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalle norme del Codice Civile e di contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili, e dalle disposizioni normative concernenti l’oggetto specifico del presente Contratto.
ART. 3 - OGGETTO
3.1 Il presente Contratto ha per oggetto il “Servizio di supporto alla funzione di Coordinamento Tecnico per il Progetto denominato «Sviluppo del Sistema Drive Belt a supporto della Catena Logistica Digitale»”.
In particolare, l’Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività, come meglio specificate nel paragrafo 2 del Capitolato tecnico, suddivise per le sotto indicate fasi e relative sottofasi:
Fase 1.1 – Analisi preliminare degli interventi:
1.1.a - supporto per la definizione di migliorie all'attuale progetto preliminare nella salvaguardia di tempi ed investimenti previsti e delle indicazioni di legge riguardanti il SiNaMoLo (Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica, istituito con Legge n. 124 del 4 agosto 2017);
1.1.b - supporto alla definizione dei requisiti funzionali;
1.1.c - supporto alla definizione e qualificazione dei dati in ingresso al sistema, all'immagazzinamento e integrazione dei dati, alla modellazione e analisi dei dati;
1.1.d - supporto alla definizione degli ambiti di analisi dati, individuazione KPI, scenari di simulazione al fine di creare la conoscenza migliore per la definizione delle leve di intervento pubbliche per lo sviluppo logistico del Paese;
1.1.e - creazione scenari di simulazione al fine di creare la soluzione migliore per la definizione delle leve di intervento.
1.1.f - formazione specialistica al personale tecnico di UIRNet impiegato sul Progetto;
Fase 1.3 – Progettazione:
1..3.a - ausilio all'indirizzo dell'attività di progettazione;
1.3.b - monitoraggio e valutazione attività di progettazione;
1.3.c - partecipazione allo Steering Committee.
Fase 2.0 - Realizzazione e collaudo:
2.0.a - ausilio all'indirizzo dell'attività di realizzazione;
2.0.b - monitoraggio e valutazione attività di realizzazione;
2.0.c - partecipazione allo Steering Committee.
Fase 3.2 - Sperimentazione analisi avanzate:
3.2.a - realizzazione attività di analisi dati e simulazione scenari;
3.2.b - ausilio all'indirizzo dell'attività di sperimentazione;
3.2.c - monitoraggio e valutazione attività di sperimentazione;
3.2.d - partecipazione allo Steering Committee.
Per le modalità di svolgimento del Servizio, si rinvia al Capitolato Tecnico d’appalto, Allegato al presente Contratto.
3.2 La prestazione contrattuale di cui all’art. 3.1 sarà svolta dall’Appaltatore mediante un team professionale composto da tre soggetti, un “Coordinatore”, un “Analista Senior” e un “Analista Junior” in possesso dei requisiti di cui all’Offerta indicata nella lettera e) delle Premesse. I componenti del team non potranno essere sostituiti se non a seguito di espressa autorizzazione di UIRNet e la sostituzione sarà ammessa, a discrezione della medesima UIRNet, soltanto con soggetti muniti degli stessi requisiti dei componenti il team indicato in sede di Offerta.
ART. 4 - DURATA
4.1 Le attività oggetto del presente Contratto si articoleranno, complessivamente, in un arco temporale di 33 (trentatré) mesi non continuativi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della Fase 1.1., con un impegno complessivo di 390 giornate uomo. Le successive Fasi (1.3., 2.0 e 3.2) saranno avviate ognuna con separati verbali e negli eventuali tempi intermedi tra la chiusura di una Fase e l’avvio della Fase successiva le attività contrattuali dovranno intendersi sospese.
4.2 Di seguito, si indica la durata prevista per lo svolgimento delle attività relativamente a ciascuna fase del Servizio:
Fase 1.1: 7 mesi;
Fase 1.3: 5 mesi;
Fase 2.0: 9 mesi;
Fase 3.2: 12 mesi.
ART. 5 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE
5.1 L’ Appaltatore si impegna a:
a) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Committente;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Committente di monitorare la conformità degli adempimenti contrattuali a quanto previsto nel Contratto e nei relativi allegati.
5.2 L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a controlli e a verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; l’Appaltatore dovrà consentire, altresì, i controlli e le verifiche di legge ritenuti opportuni o richiesti da Organismi pubblici a ciò titolati da parte di soggetti autorizzati dalla Committente.
ART. 6 – SUBAPPALTO
[da inserire se l’Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
6.1 Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore non ha inteso fare ricorso al subappal- to, l’Appaltatore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto pena la risoluzione di diritto dello stesso.
[da inserire se l’Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]
6.1 L’Appaltatore ricorrerà al subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta ed all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
6.2 Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane l’unico soggetto responsabile nei confronti della Committente con riferimento a quanto subappaltato. L’Appaltatore è responsabile, altresì, dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti comunque imputabili al su- bappaltatore o al suo personale.
6.3 Qualora, durante l’esecuzione del subappalto, la Committente accerti l’esistenza di ina- dempimenti, la stessa potrà pretendere dall’Appaltatore misure per l’immediata risoluzio- ne del contratto di subappalto; la risoluzione del contratto di subappalto non dà alcun di-
ritto all’Appaltatore di pretendere dalla Committente indennizzi di sorta, né spostamento dei termini di esecuzione del Contratto.
6.4 Ai sensi dell’art 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 l’Appaltatore si impegna a deposi- tare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del- le attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante il pos- sesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti della procedura, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
6.5 I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6.6 L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6.7 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
6.8 In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ed al presente articolo concernenti l’autorizzazione al subappalto, la Committente ha facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6.9 In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Committente annullerà l'auto- rizzazione al subappalto.
6.10 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore comunica alla Committente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del sub‐contratto, l'oggetto del servizio affidato. L'Appaltatore comunica, altresì, alla- Committente, eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto. L’Appaltatore dovrà acquisire nuova autorizzazione integrativa dalla Committente qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso
sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 6.4.
6.11 Per tutto quanto non previsto dal presente Contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ CONTRATTUALI
7.1 L’Appaltatore si obbliga a svolgere le attività elencate nell’art. 3.3 e meglio specificate nel paragrafo 2 del Capitolato tecnico secondo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo Capitolato tecnico (rubricato “Piano e modalità delle consegne”), nonché nel rispetto delle tempistiche ivi indicate.
7.2 In particolare, in relazione a ciascuna attività indicata nella sottostante tabella, la Committente si obbliga a consegnare i relativi documenti di output entro le scadenze indicate:
FASE 1.1. ANALISI PRELIMINARE INTERVENTI | |||
ID | ATTIVITA’ | OUTPUT | SCADENZA |
1.1.a | Supporto per la definizione di migliorie rispet- to all’attuale progetto preliminare | Documento di dettaglio in formato non modificabile (preferibilmente PDF) e mo- dificabile (preferibilmente Word) . Documento di sintesi in formato non mo- dificabile (preferibilmente PDF) e non modificabile (preferibilmente PowerPoint) in cui sono illustrate le proposte di miglio- rie ed eventuali punti di attenzione all’attuale progetto preliminare. | Entro 30 gg da avvio lavori fase |
1.1.b | Supporto alla definizione dei requisiti funzio- nali | Documento di dettaglio in formato non modificabile (preferibilmente PDF) e mo- dificabile (preferibilmente Word). Documento di sintesi in formato non mo- dificabile (preferibilmente PDF) e modifi- cabile (preferibilmente PowerPoint) in cui vengono analizzati e valutati i requisiti funzionali proposti. | Entro 45 gg da avvio lavori fase |
1.1.c | Supporto alla definizione e qualificazione dati | Documento di dettaglio in formato non modificabile (preferibilmente PDF) e mo- dificabile (preferibilmente Word). Documento di sintesi in formato non mo- dificabile (preferibilmente PDF) e modifi- cabile (preferibilmente PowerPoint) che definisca le linee guida per la gestione dei dati ai fini dell’obiettivo di progetto. | Entro 75 gg da avvio lavori fase |
1.1.d | Supporto alla definizione degli ambiti di analisi dei dati, individuazione KPI e scenari di simula- zione | Documento di dettaglio in formato non modificabile (preferibilmente PDF) e mo- dificabile (preferibilmente Word). Documento di sintesi in formato non mo- dificabile (preferibilmente PDF) e modifi- cabile (preferibilmente PowerPoint) in cui si dia evidenza delle proposte. | Entro 150 gg da avvio lavori fase |
1.1.e | Creazione scenari di simulazione | Documento di dettaglio in formato non modificabile (preferibilmente PDF) e mo- dificabile (preferibilmente Word). Documento di sintesi in formato non mo- dificabile (preferibilmente PDF) e modifi- cabile (preferibilmente PowerPoint) con- tenente la definizione degli scenari di si- mulazione (Es.: obiettivi dello scenario, dinamiche impiegate, dati utilizzati, even- tuali effetti attesi e/o collaterali) | Entro 180 gg da avvio lavori fase |
1.1.f | Formazione specialistica al personale tecnico di UIRNet spa | Documento contenente il programma del- la formazione al personale tecnico di UIR- Net articolato in un minimo 3 giornate. Report conclusivo delle attività svolte per la formazione (in formato non modificabi- le). Consegna del materiale didattico uti- lizzato. | Entro 5 giorni da avvio lavori fase Entro 15 gg dalla chiusura della formazione |
FASE 1.3. PROGETTAZIONE | |||
ID | ATTIVITA’ | OUTPUT | SCADENZA |
1.3.a | Ausilio all’indirizzo dell’attività di progettazio- ne | Emissione di note esplicative e pareri su richiesta del DEC. Report dell’attività svolta (in formato non modificabile) a supporto delle scelte del DEC per la fase di progettazione. | Come da xxxxxx- sta del DEC Mensile |
1.3.b | Monitoraggio e valutazione attività di proget- tazione | Emissione di note esplicative e pareri su richiesta del DEC. | Come da xxxxxx- sta del DEC |
Report periodico di valutazione tecnico- scientifica (in formato non modificabile) delle attività di progettazione del Siste- ma. | Mensile |
FASE 2.0. REALIZZAZIONE E COLLAUDO | ||||
ID | ATTIVITA’ | OUTPUT | SCADENZA | |
2.0.a | Ausilio all’indirizzo dell’attività di realizzazione | Emissione di note esplicative e pareri su richiesta del DEC. Report conclusivo dell’attività svolta (in formato non modificabile) a supporto delle scelte del DEC per la fase di realizzazione. | Come da richiesta del DEC Entro 15 gg dalla fine della fase | |
2.0.b | Monitoraggio e valutazione attività di realizzazione | Emissione di note esplicative e pareri su richiesta del DEC. Report periodico di valutazione (in formato non modificabile) dell’attività tecnico-scientifica svolta a supporto del DEC per l’attività di realizzazione del Sistema. | Come da richiesta del DEC Mensile | |
2.0.c | Partecipazione allo Steering Committee | Report conclusivo delle attività svolte (in formato non modificabile) per il supporto al Management. | Entro 15 gg dalla fine della fase | |
1.3.c | Partecipazione allo Steering Committee | Report conclusivo delle attività svolte (in formato non modificabile) per il supporto al Management. | Entro 15 gg dalla fine della Fase | |
FASE 3.2. SPERIMENTAZIONE ANALISI AVANZATE | |||
ID | ATTIVITA’ | OUTPUT | SCADENZA |
3.2.a | Realizzazione attività di analisi dati e simulazione scenari | Relazione periodica (in formato non modificabile) riportante indicazioni metodologiche e di esito dell’analisi dei dati raccolti, descrizione delle simulazioni effettuate con evidenza e valutazione critica degli esiti. Emissione di presentazioni su richiesta del DEC (possibilmente in formato PowerPoint) | Mensile Come da richiesta del DEC |
3.2.b | Ausilio all'indirizzo dell'attività di sperimentazione | Emissione di note esplicative e pareri su richiesta del DEC. Report periodico (in formato non modificabile) dell’attività di supporto eseguita. | Come da richiesta del DEC Mensile |
3.2.c | Monitoraggio e valutazione attività di sperimentazione | Emissione di note esplicative e pareri su richiesta del DEC. Report periodico (in formato non modificabile) dell’attività di supporto eseguita. | Come da richiesta del DEC Mensile |
3.2.d | Partecipazione allo Steering Committee | Report conclusivo delle attività svolte per il supporto al Management. | Entro 15 gg dalla fine della fase |
7.3 Il DEC, per l’ipotesi in cui sollevi criticità in relazione ai predetti documenti di output, con appositi Ordini di servizio potrà emettere specifiche prescrizioni cui l’Appaltatore dovrà adeguare i documenti medesimi nel rispetto dei tempi di volta in volta assegnati.
7.4 Il DEC, con appositi Ordini di servizio, potrà inoltre fornire ogni prescrizione ritenuta utile allo svolgimento del Servizio indicando, altresì, i tempi all’uopo ritenuti congrui.
7.5 Il DEC potrà richiedere all’Appaltatore di partecipare a riunioni con altri soggetti, interni o esterni (consulenti) a UIRNet, al fine di adeguare i documenti prodotti dall’Appaltatore alle risultanze di altra eventuale documentazione ad essi correlata.
7.6 L’Appaltatore si obbliga, altresì, a consegnare i Report indicati nella colonna “output” della sottostante tabella (“Documentazione amministrativa”), entro e non oltre le corrispondenti tempistiche indicate nella colonna “consegna”:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | ||
ID | OUTPUT | CONSEGNA |
Fase 1.1 | Report riepilogativo delle attività svolte con riferimento alle seguenti sottofasi: 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d e 1.1.f Report delle attività svolte con riferimento alla fase: 1.1.e | Entro 10 gg dalla conclusione della sottofase 1.1.d Entro 10 gg dalla conclusione della fase 1.1 |
Fase 1.3 | Report conclusivo delle attività svolte | Entro 10 gg dalla conclusione della fase 1.3 |
Fase 2.0 | Report riepilogativo delle attività svolte | Trimestrale (a partire dall’avvio della fase 2.0) |
Fase 3.2 | Report riepilogativo delle attività svolte | Quadrimestrale (a partire dall’avvio della fase 3.2) |
7.7 I Report indicati nella suddetta tabella saranno sottoposti al riscontro del DEC, come da relativi verbali dallo stesso redatti.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER L’APPALTATORE (RC) E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER LA COMMITTENTE (DEC)
8.1 L’Appaltatore indica quale Responsabile del Contratto il Dott. [*], nato a [*] il [*], che svolgerà anche le funzioni di referente per ogni aspetto riguardante l’esecuzione del Contratto.
8.2 Il Responsabile del Contratto sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell’Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell’appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del DEC.
8.3 La Committente indica quale DEC [*] che costituirà l’interlocutore diretto tra l’Appaltatore e la Committente ed al quale sarà attribuito il compito di assicurare il buon andamento e la corretta esecuzione delle attività contrattuali.
ART. 9 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
9.1 Le attività contrattuali saranno oggetto di certificato di regolare esecuzione ad opera del RUP ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
9.2 Il certificato di cui al comma 9.1 sarà emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione delle attività e conterrà gli elementi di cui all’art. 325 del D.P.R. n. 207 del 2010.
ART. 10 - PENALI
10.1 Nello svolgimento del Servizio l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle tempistiche indicate nell’art. 7 e nei paragrafi 2 e 6 del Capitolato tecnico, in assenza del quale è prevista la contestazione di una penale nella misura pari all’1‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (per l’ipotesi di un ritardo inferiore alle 24 ore il calcolo sarà effettuato cumulativamente a partire dal raggiungimento di un monte ore pari ad un giorno), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, nonché il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto.
10.2 L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la presenza in sede del Responsabile del Contratto ogni qualvolta ne faccia richiesta il DEC, previa comunicazione formale di quest’ultimo da inoltrarsi a mezzo PEC con 3 giorni di anticipo. Ove sia violato tale obbligo contrattuale è prevista la contestazione di una penale nella misura pari all’1‰ (unopermille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di presenza presso la sede di UIRNet richiesto e non garantito, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, nonché il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto.
10.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal DEC.
10.4 L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al DEC nel termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato le penali potranno essere applicate.
10.5 Gli importi delle penalità saranno trattenuti sulle fatture di cui all’art. 12, in ragione del momento in cui si verifica il ritardo/l’inadempimento.
10.6 Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
10.7 In caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, la Committente si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto. La Committente potrà affidare il servizio ad altro operatore economico e i maggiori oneri graveranno sull’Appaltatore.
ART. 11 – GARANZIA DEFINITIVA
11.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia, mediante [•] con validità pari alla durata del presente Contratto, dell’importo di € [•] (in lettere [•]/00), resa ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 in favore della Committente.
11.2. La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del Codice Civile, e prevede espressamente l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Committente, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che vengano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa.
11.3. La Committente ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, nei casi previsti dal presente Contratto, in caso di applicazione delle penali di cui al precedente art. 9, ovvero per i danni che dovesse aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
11.4. Su richiesta della Committente, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui
la medesima Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di inadempimento a tale obbligo la Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, trattenendo l’eventuale importo residuo della cauzione.
ART. 12 - CORRISPETTIVO
12.1 Il corrispettivo onnicomprensivo per l’esecuzione dell’oggetto del presente Contratto è pari a euro [*], IVA esclusa.
15.1 Il corrispettivo di cui al precedente comma 12.1 è così ripartito:
✓ FASE 1.1 – Analisi preliminare degli interventi
a. prezzo complessivo per l’attività di “formazione specialistica al personale tecnico di UIRNet impiegato sul Progetto” pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
b. prezzo complessivo per l’attività di “supporto per la definizione di migliorie all'attua- le progetto preliminare nella salvaguardia di tempi ed investimenti previsti e delle indicazioni di legge riguardanti il SiNaMoLo (Sistema Nazionale di Monitoraggio della Logistica, istituito con Legge n. 124 del 4 agosto 2017)”, pari ad euro
(in lettere), XXX xxxxxxx;
c. prezzo complessivo per l’attività di “supporto alla definizione dei requisiti funziona- li”, pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
d. prezzo complessivo per l’attività di “supporto alla definizione e qualificazione dei dati in ingresso al sistema, all'immagazzinamento e integrazione dei dati, alla mo- dellazione e analisi dei dati”, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa;
e. prezzo complessivo per l’attività di “supporto alla definizione degli ambiti di analisi dati, individuazione KPI, scenari di simulazione al fine di creare la conoscenza mi- gliore per la definizione delle leve di intervento pubbliche per lo sviluppo logistico del Paese”, pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
f. prezzo complessivo per l’attività di “creazione scenari di simulazione al fine di crea- re la soluzione migliore per la definizione delle leve di intervento”, pari ad euro
(in lettere), XXX xxxxxxx.
✓ FASE 1.3 –Progettazione
g. prezzo complessivo per l’attività di “ausilio all'indirizzo dell'attività di progettazione”,
pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
h. prezzo complessivo per l’attività di “monitoraggio e valutazione attività di progetta- zione”;
pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
i. prezzo complessivo per l’attività di “partecipazione allo Steering Committee”, pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx.
✓ FASE 2.0 – Realizzazione e collaudo
j. prezzo complessivo per l’attività di “ausilio all'indirizzo dell'attività di realizzazione”,
pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
k. prezzo complessivo per l’attività di “monitoraggio e valutazione attività di realizza- zione” pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
l. prezzo complessivo per l’attività di “partecipazione allo Steering Committee”, pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx.
✓ FASE 3.2 – Sperimentazione analisi avanzate
m.prezzo complessivo per l’attività di “realizzazione attività di analisi dati e simulazio- ne scenari”, pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
n. prezzo complessivo per l’attività di “ausilio all'indirizzo dell'attività di sperimentazio- ne” pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx;
o. prezzo complessivo per l’attività di “monitoraggio e valutazione attività di sperimen- tazione”, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa;
p. prezzo complessivo per l’attività di “partecipazione allo Steering Committee”, pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx
12.2 Il corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
12.3 Il corrispettivo formulato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, resta invariabile ed indipendente da
qualsiasi imprevisto o eventualità; l’Appaltatore, pertanto, non potrà vantare alcun diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, rinunciando, per l’effetto, a chiedere la risoluzione del presente Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del Codice Civile ed alla revisione del corrispettivo.
12.4 Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti applicabili, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
12.5 Il possibile sforamento della durata di trentatré mesi delle attività contrattuali riveniente dai tempi concessi per l’eventuale adeguamento dei documenti richiesti a specifiche prescrizioni del DEC di cui all’art. 7.2 non legittimerà alcuna pretesa dell’Appaltatore in ordine ad un incremento del corrispettivo di cui all’art. 11.1.
ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO
13.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 11 l’Appaltatore potrà emettere una prima fattura, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa, a valle della consegna del Report riepilogativo delle attività svolte con riferimento alle seguenti sottofasi della Fase 1.1: 1.1.a, 1.1.b, 1.1.c, 1.1.d e 1.1.f., subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.2 Una seconda fattura, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa, potrà essere emessa dall’Appaltatore a valle della consegna del Report dell’attività svolta con riferimento alla sottofase 1.1.e della Fase 1.1, subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.3 Una terza fattura, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa, potrà essere emessa dall’Appaltatore a valle della consegna del Report conclusivo delle
attività svolte con riferimento alla Fase 1.3, subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.4 Una quarta fattura, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa, , potrà essere emessa dall’Appaltatore a valle della consegna del primo Report trimestrale riepilogativo delle attività svolte con riferimento alla Fase 2.0, subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.5 Una quinta fattura, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa, , potrà essere emessa dall’Appaltatore a valle della consegna del secondo Report trimestrale riepilogativo delle attività svolte con riferimento alla Fase 2.0, subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.6 Una sesta fattura, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa, , potrà essere emessa dall’Appaltatore a valle della consegna del terzo Report trimestrale riepilogativo delle attività svolte con riferimento alla Fase 2.0, subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.7Una settima fattura, pari ad euro (in lettere), XXX xxxxxxx, potrà essere emessa dall’Appaltatore a valle della consegna del primo Report quadrimestrale riepilogativo delle attività svolte con riferimento alla Fase 3.2, subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.8 Una ottava fattura, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa, potrà essere emessa dall’Appaltatore a valle della consegna del secondo Report quadrimestrale riepilogativo delle attività svolte con riferimento alla Fase 3.2,
subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.9 Una nona fattura, pari ad euro (in lettere), IVA esclusa, potrà essere emessa dall’Appaltatore a valle della consegna del terzo Report quadrimestrale riepilogativo delle attività svolte con riferimento alla Fase 3.2, subordinatamente all’emissione del relativo verbale di verifica con esito positivo da parte del DEC, all’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 9 da parte del Responsabile Unico del Procedimento e della successiva autorizzazione alla fatturazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
13.10 Le fatture su indicate, che dovranno contenere il riferimento al presente Contratto, nonché la descrizione delle attività cui si riferiscono, dovranno essere intestate ed inviate (a mezzo PEC) alla Committente che provvederà al pagamento nei 60 (sessanta) giorni successivi al ricevimento della stessa e, comunque, mediante bonifico bancario sul conto corrente di cui al successivo comma 12.8.
13.11 L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale ritardo nel pagamento della fattura non potrà, in ogni caso, determinare ad alcun titolo la richiesta di interessi od indennizzi, qualora il ritardo dipenda da esigenze di perfezionamento elle procedure di liquidazione o dalla necessità di eseguire controlli amministrativi e/o contabili cui la Committente debba attenersi in base alla Legge.
13.12 Rimane inteso che la Committente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
13.13 In applicazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità del presente Contratto, l’Appaltatore assume gli obblighi, ivi previsti, di tracciabilità dei flussi finanziari.
13.14 Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c n. [*] intestato a [*] IBAN: [*], acceso presso [*], indicato dall’Appaltatore quale conto dedicato di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, sul quale sono autorizzati ad operare [*].
13.15 L’Appaltatore dichiara, altresì, che il conto di cui al presente articolo è dedicato, anche in via non esclusiva, a commesse pubbliche.
13.16 L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
13.17 Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e in applicazione dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 si conviene che nel caso in cui i pagamenti di cui al presente Contratto non siano effettuati a mezzo di conto corrente bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il Contratto medesimo si intenderà risolto di diritto.
13.18 La risoluzione del presente Xxxxxxxxx lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
13.19 L’Appaltatore si obbliga, a valle del pagamento di ognuna delle fatture sopra indicate da parte della Committente, a rilasciare relativa quietanza liberatoria.
ART. 14 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
14.1 Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui all’art. 11, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.
14.2 Per lo svolgimento delle attività contrattuali l’Appaltatore dichiara di disporre dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
14.3 L’Appaltatore è tenuto ad adempiere perfettamente a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Contratto e dagli allegati, dagli atti e documenti ivi richiamati, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e che dovessero essere emanate in corso di esecuzione.
14.4 In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività ed i servizi oggetto del presente Contratto con le modalità e nei termini ivi stabiliti.
14.5 Resta espressamente convenuto che tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso od
eccettuato, comunque derivanti dall’osservanza di norme di legge e regolamentari, condizioni e patti applicabili alle prestazioni oggetto del presente Contratto si intendono compresi e compensati dal corrispettivo del Contratto e restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Per l’effetto, l’Appaltatore non potrà avanzare pretesa o richiesta di compensi, risarcimenti o indennizzi nei confronti della Committente, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente stessa da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle predette norme e prescrizioni.
14.6 L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare tempestiva comunicazione, e comunque non oltre le 24 ore, alla Committente medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del presente Contratto.
14.7 L’Appaltatore è tenuto a comunicare a UIRNet ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'intervenuta modifica.
ART. 15 - OBBLIGHI DI SICUREZZA E DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
15.1 L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
15.2 L’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
15.3 L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi medesimi.
15.4 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui al presente articolo, vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
15.5 L’Appaltatore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
15.6 L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all’oggetto del presente Contratto.
15.7 L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15.8
ART. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
16.1 L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto comporta la conoscenza di dati da trattare con riservatezza e segretezza. Pertanto, l’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere nel massimo riserbo e segretezza i dati e le informazioni di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, in esecuzione del presente Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto.
16.2 L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza anzidetti.
16.3 Gli obblighi di cui al presente articolo non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore sviluppa, apprende o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
16.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
16.5 L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione utile per la partecipazione a gare d’appalto e, comunque, previa autorizzazione della Committente.
16.6 Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
ART. 17 - RESPONSABILITÀ
17.1 L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, e, comunque, dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, alla Committente ed a terzi, al suo personale, ai suoi consulenti, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione.
17.2 A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Appaltatore ha stipulato polizza as- sicurativa come riportata nelle Premesse.
17.3 Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena opera- tività della copertura assicurativa, il presente Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
17.4 Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non co- perti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.
17.5 Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, UIRNet si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da par- te dell’Appaltatore, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di restituire a UIRNet la somma anticipata, comprensiva di eventuali interessi dovuti.
ART. 18 - RISOLUZIONE
18.1 Fermo restando quanto previsto nell’art. 108 del D. Lgs n. 50/2016, in caso di inadempimento dell’Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dalla Committente per porre fine all’inadempimento, la medesima Committente avrà la
facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, in tutto o in parte, nonché di procedere all’esecuzione in danno nei confronti dell’Appaltatore; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
18.2 La Committente potrà inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolvere di diritto il presente Contratto mediante unilaterale dichiarazione, che sarà comunicata all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, oltre che negli altri casi espressamente previsti dal presente Contratto, qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle Premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste ed, in particolare, per il mancato possesso e/o il venir meno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
18.3 In tutti i casi di risoluzione del Contratto resta fermo il diritto della Committente al risarcimento dell’ulteriore danno.
ART. 19 - RECESSO AD NUTUM
19.1 Salvo i casi di cui al successivo articolo 20, la Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal presente Contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R.
19.2 Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
19.3 In caso di recesso della Committente ai sensi del presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché al pagamento di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
19.4 Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal presente Contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, la Committente procederà a richiedere gli eventuali
maggiori danni riscontrati e sarà addebitata all’Appaltatore medesimo, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall’affidamento delle attività previste dal presente Contratto ad altro operatore economico.
ART. 20 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA
20.1 La Committente ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, in caso di giusta causa.
20.2 Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx;
- nel caso di nuove disposizioni normative e/o ministeriali che incidano sull'attività di UIRNet o che rendano impossibile e/o inutile l'oggetto del presente Contratto.
20.3 Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
20.4 Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
20.5 In caso di recesso della Committente disciplinato dal presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
21.1 E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere il Contratto, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del Contratto disciplinate nell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 applicabili. E’ altresì fatto divieto all’Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
21.2 In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi suddetti UIRNet S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
ART. 22 – FORO COMPETENTE
22.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione all’esecuzione e/o all’interpretazione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
ART. 23 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY
23.1 Per quanto attiene al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” e alla prestazione del relativo consenso, si rimanda all’informativa allegata al presente contratto.
ART. 24 - CODICE ETICO E OSSERVANZA D.LGS. N. 231/2001
24.1 L’Appaltatore si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dalla Committente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nonché il Codice Etico adottato dalla stessa Committente in data 23 marzo 2013.
24.2 Eventuali condotte tenute dal personale dell’Appaltatore, adottate in violazione del modello summenzionato e/o che siano idonee a dar luogo a fatti penalmente rilevanti quali previsti dal Decreto Legislativo summenzionato comportano, in aggiunta alle
ulteriori conseguenze di legge, la risoluzione del presente Contratto, con obbligo altresì, dello stesso Appaltatore, di risarcire i danni causati alla Committente.
ART. 25 - REGISTRAZIONE E ONERI CONTRATTUALI
25.1 Il presente Contratto attiene a prestazioni soggette ad IVA ed è esente da registrazione sino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse chiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell’imposta fissa giusta il disposto dell’art. 40 del citato testo normativo. Le spese di registrazione saranno a carico dell’Appaltatore.
25.2 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per Xxxxx.
ART. 26 - CLAUSOLA FINALE
26.1 Il presente Contratto e suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno preso piena conoscenza di essi, avendone negoziato il contenuto e che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente e nel loro insieme.
26.2 Nessun accordo od intesa che modifichi il presente Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al presente Contratto e sia sottoscritto dalle Parti o dai rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati. E’ fatta eccezione per le clausole sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, fermo restando che in ogni caso anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l’Appaltatore, quest’ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il presente Contratto.
26.3 Nessuna eventuale successiva condotta delle Parti potrà comportare una modifica tacita del presente Contratto.
26.4 Qualora qualsivoglia clausola del presente Contratto dovesse essere ritenuta nulla, tale vizio non importerà la invalidità delle restanti clausole del presente Contratto, che
continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
La Committente L’ Appaltatore
Il Legale Rappresentante (Firma digitale)
Il Legale Rappresentante (Firma digitale)
Il sottoscritto dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 ss. c.c., le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3) Oggetto; Art. 4) Durata; Art. 5) Condizioni di esecuzione; Art. 6) Divieto di Subappalto; Art. 7) Monitoraggio; Art. 9) Attestazione di regolare esecuzione; Art.
10) Penali; Art 11) Corrispettivo; Art. 12) Fatturazione e pagamenti; Art. 13) Obblighi e adempimenti dell’Appaltatore; Art. 14) Obblighi di sicurezza e derivanti dal rapporto di lavoro; Art. 15) Obblighi di riservatezza; Art. 16) Responsabilità; Art. 17) Risoluzione; Art.
18) Recesso ad nutum; Art. 19) Recesso per giusta causa; Art. 20) Divieto di cessione del contratto; 21) Foro competente; Art. 22) Informativa sulla Privacy; Art. 23) Xxxxxx etico e osservanza D.Lgs. n. 231/2001; Art. 24) Registrazione e oneri contrattuali; Art. 25) Clausola finale.
Roma,
L’Appaltatore
Il Legale Rappresentante (Firma digitale)