Italia-Reggio Emilia: Servizi di consulenza nella progettazione 2019/S 162-399548
Avviso nel sito web TED: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxx?xxxxXXX:XXXXXX:000000-0000:XXXX:XX:XXXX
Italia-Reggio Xxxxxx: Servizi di consulenza nella progettazione 2019/S 162-399548
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità Servizi
Legal Basis:
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A., IREN Energia S.p.A, e di altre società del Gruppo) Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00
Xxxxxx Xxxxxx 00000
Xxxxxx
Persona di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi — Ufficio Assistenza Appalti E-mail: xxxxxxx_xx@xxxxxxxxxx.xx
Codice NUTS: ITH53
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
Indirizzo del profilo di committente: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https:// xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https:// xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
I.6) Principali settori di attività
Altre attività: Multiservizi
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
T3311 — Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria — Incarichi CSP — CSE — RDLC — 5 lotti
II.1.2) Codice CPV principale
79415200
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi attinenti all’architettura/ingegneria per prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DPR 177/11) nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei lavori afferenti alle reti del teleriscaldamento (lotto A-TLR) e alle reti del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica (lotti 1 ÷ 4)
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 7 504 160.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:
Il concorrente primo in graduatoria sul lotto A-TLR, potrà aggiudicarsi anche uno dei restanti lotti (da 1 a 4) previa verifica del cumulo dei requisiti inerenti l'organico medio annuo previsti per i due lotti n questione.
Per contro, i lotti 1, 2, 3 e 4 saranno oggetto di aggiudicazione disgiunta, secondo le regole indicate nel disciplinare di gara (x.xx 7.2)
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
TLR — Accordo Quadro — incarichi CSP-CSE-RDLC afferenti a lavori nell'ambito di reti di teleriscaldamento — CIG 798460507E
Lotto n.: A
II.2.2) Codici CPV supplementari
71300000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Xxxxx afferente al comparto del teleriscaldamento: Torino, Genova, Area Emilia
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per l’affidamento di per prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DPR 177/11) nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei lavori afferenti al Teleriscaldamento (realizzazione reti di trasporto, distribuzione, allacciamenti e installazione di sottostazioni di scambio termico, ripristini stradali definitivi)
Importo triennale stimato: fino alla concorrenza di 2 700 000,00 EUR
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 600 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Entro 3 mesi antecedenti la scadenza dell’Accordo Quadro, o minor periodo in caso di consunzione anticipata, la Committente si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per ulteriori 12 mesi
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l’individuazione del nuovo Appaltatore e, comunque, per un massimo di 6 mesi (rif. art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016).
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi attinenti a prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 es.m.i. e DPR 177/11) — CIG 79846261D2
Lotto n.: 1- PIACENZA
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Lotto afferente al comparto del Servizio Idrico Integrato, gas ed energia elettrica — Area emiliana – Piacenza
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi attinenti all’architettura/ingegneria per prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DPR 177/11) nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei lavori afferenti alle reti del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica.
Importo triennale stimato: fino alla concorrenza di 1 179 810,00 EUR
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Xxxxxx, IVA esclusa: 1 573 080.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Entro 3 mesi antecedenti la scadenza dell’Accordo Quadro, o minor periodo in caso di consunzione anticipata, la Committente si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per ulteriori 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l’individuazione del nuovo Appaltatore e, comunque per un massimo di 6 mesi (rif. art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016).
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi attinenti a prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 es.m.i. e DPR 177/11) — CIG 79846494CC
Lotto n.: 2 - LA SPEZIA
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Lotto afferente al comparto del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica — Area Liguria – La Spezia
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi attinenti all’architettura/ingegneria per prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DPR 177/11) nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei lavori afferenti alle reti del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica.
Importo triennale stimato: fino alla concorrenza di 1 017 210,00 EUR
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 356 250.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Entro 3 mesi antecedenti la scadenza dell’Accordo Quadro, o minor periodo in caso di consunzione anticipata, la Committente si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per ulteriori 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l’individuazione del nuovo Appaltatore e, comunque per un massimo di 6 mesi (rif. art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016).
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi attinenti a prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 es.m.i. e DPR 177/11) — CIG 7984653818
Lotto n.: 3 - TORINO EST
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Lotto afferente al comparto del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica — Area Piemonte – Torino est
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi attinenti all’architettura/ingegneria per prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DPR 177/11) nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei lavori afferenti alle reti del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica.
Importo triennale stimato: fino alla concorrenza di 380 100,00 EUR
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 506 800.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Entro 3 mesi antecedenti la scadenza dell’Accordo Quadro, o minor periodo in caso di consunzione anticipata, la Committente si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per ulteriori 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l’individuazione del nuovo Appaltatore e, comunque per un massimo di 6 mesi
(rif. art. 106, c. 11 D.Lgs. 50/2016).
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Servizi attinenti a prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 es.m.i. e DPR 177/11) — CIG 7984661EB0
Lotto n.: 4 - TORINO OVEST
II.2.2) Codici CPV supplementari
71310000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Lotto afferente al comparto del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica — Area Piemonte — Torino ovest
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi attinenti all’architettura/ingegneria per prestazioni professionali per la gestione della sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e DPR 177/11) nell’ambito della progettazione e dell’esecuzione dei lavori afferenti alle reti del servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica.
Importo triennale stimato: fino alla concorrenza di 350 700,00 EUR
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 467 600.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì Descrizione dei rinnovi:
Entro 3 mesi antecedenti la scadenza dell’Accordo Quadro, o minor periodo in caso di consunzione anticipata, la Committente si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per ulteriori 12 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Committente si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l’individuazione del nuovo Appaltatore e, comunque per un massimo di 6 mesi (rif. art. 106 c. 11 D.Lgs. 50/2016).
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
A valere per tutti i lotti:
a) Per tutti gli operatori economici
— inesistenza delle condizioni di esclusione dagli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
b) Per tutte le tipologie di società, per i consorzi, per i GEIE
— iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, c. 3, X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.i.) per attività coerenti con quelle oggetto di gara.
c) Per i professionisti, singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, dei GEIE, consorzi di professionisti:
— Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263.
d) per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori:
— Possesso dei requisiti di cui all’all’art. 98, D.Lgs. 81/2018;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.1.6) Xxxxxxxx e garanzie richieste:
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto:
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro Accordo quadro con un unico operatore
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/09/2019 Ora locale: 16:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/09/2019 Ora locale: 10:30 Luogo:
Si procederà in seduta pubblica presso la sede Iren di Torino, corso Svizzera 95 all'apertura delle buste digitali.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
a) La presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 58, D.Lgs. 50/2016, attraversoil Portale Acquisti di IREN S.p.A. conforme all'allegato XI al D.Lgs. 50/16, raggiungibile all'URL: https:// xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx, sezione bandi e avvisi, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara,
— la documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile, per xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
— xxx medesimo sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di garache si dovessero rendere necessarie nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
— xx invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate,
— essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti,siconsidereranno, comunque, lette;
b) relativamente all'indicazione di cui al punto II.1.6) «Le offerte vanno presentate per tutti i lotti», si precisa che le offerte possono essere presentate per uno o più lotti;
c) relativamente all'indicazione di cui al punto IV.2.2) «Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione», si precisa che la data indicata va intesa come scadenza, a pena di esclusione dalla gara, per la presentazione delle offerte;
d) si precisa che, in aderenza a quanto previsto all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, le Buste digitali delle Offerte Economiche saranno esaminate prima delle Buste Amministrative;
c) Alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) e consorzi alle condizioni individuate e previste agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016;
d) qualora l'aggiudicatario non comprovasse quanto dichiarato o ciò non risultasse corrispondente al vero, la Stazione Appaltante annullerà con atto motivato l’aggiudicazione e procederà ad una eventuale nuova
aggiudicazione, a favore del concorrente che segue in graduatoria, ovvero a dichiarare deserta la gara allaluce degli elementi tecnico/economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. La Stazione appaltante procederà ad escutere la cauzione provvisoria fornita, in sede d’offerta, dall’aggiudicatario escluso.
e) L’esito e le decisioni prese riguardo alla conclusione della gara, saranno resi noti secondo le modalità di cui all’art. 29, c. 1 secondo periodo e all’art. 76, c. 5 D.Lgs. n. 50/2016.
8 / 8
f) La Stazione appaltante si riserva il potere discrezionale di:
— non procedere all’aggiudicazione, se del caso anche parziale, di uno o più Lotti, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ovvero realizzabile,
— non aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida,
— annullare la gara e non procedere all’aggiudicazione per comprovati motivi di autotutela e/o al fine di tutelare il pubblico interesse,
— di non stipulare l’accordo quadro per mutate esigenze industriali, anche ad appalto aggiudicato.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Genova Genova
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs. 50/2016, 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di esclusione ex art. 29, comma 1 ed ex art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 o per i bandi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui agli art. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Xxxxxx (per i lotti 1 TLR, lotto 1 PR, lotto 2 PC e lotto 3 RE) e il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (per il lotto 5 TO-est e il xxxxx 0 XX-xxxxx)
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21/08/2019