Contract

	COMUNE DI MARMIROLO
	Provincia di Mantova
	* * *
	REP. N.
	CONTRATTO DI APPALTO relativo a MANUTENZIONE
	STRAORDINARIA COPERTURA ALLOGGI COMUNALI – Via Roma
	in Pozzolo
	APPALTATORE
	IMPORTO Euro IVA DI LEGGE ESCLUSA
	CIG.
	REPUBBLICA ITALIANA
	L’anno il giorno del mese di
	nella sede Municipale di Marmirolo avanti a me CAPODICI
	Dott. XXXXXXXX, Segretario del Comune di Marmirolo sono comparsi i
	Signori:
	- nata a il
	in	qualità di Responsabile dell’Area
	del Comune di Marmirolo, la quale dichiara di
	agire esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione che
	rappresenta avente codice	fiscale 80004530202 e partita Iva
	00622150209;
	- Sig. nato a il residente a
	in , in qualità di Procuratore
	Speciale della Ditta con sede in
	,	P.I. ,
	1

giusta procura atto rep. del Notaio Dott.

;

I comparenti della cui identità personale e piena capacità Io Segretario

Rogante sono personalmente certo, dichiarano di comune accordo di

rinunciare all’assistenza dei testimoni.

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n. del , esecutiva

ai sensi di legge, veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo da porre a

base di gara per i lavori di " " dell’importo di

Euro oltre IVA di legge per opere e al netto degli oneri

per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro ;

CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica 1 n. del

, sono stati aggiudicati i lavori in oggetto, alla ditta

per l’importo di Euro

al netto dell’IVA di legge;

CHE trattandosi di contratto di appalto di importo inferiore ai limiti previsti

dal D.Lgs. n.159/2011, come modificato dal D.Lgs. n.218/2012, non si è

provveduto all’acquisizione della certificazione in ordine all'applicazione

delle misure di prevenzione in materia antimafia.

CIO’ PREMESSO

Tra il Comune di Marmirolo come sopra rappresentato e il Sig.

nella predetta qualità si conviene e stipula quanto

segue:

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la

premessa narrativa come parte integrante del presente contratto;

2

Il Responsabile dell’Area DEMANDA ED

ACCOLLA alla Impresa come sopra rappresentata, CHE ACCETTA l’appalto dei

lavori di “ ”. L’appalto viene

concesso e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle

norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dalla seguente

documentazione che i sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e

confermare come parte integrante del contratto stesso:

RELAZIONI

Elenco Elaborati

Relazione tecnico illustrativa

Relazione intervento locale e predimensionamento copertura in legno

Capitolato speciale d’appalto

Schema di Contratto

Quadro economico

Elenco Prezzi Unitari e analisi dei prezzi

Computo metrico Estimativo

Piano di sicurezza e coordinamento e piano di manutenzione dell’opera

ELABORATI GRAFICI

Tavole grafiche da n.1 a n.8

Inoltre l’appaltatore dovrà scrupolosamente sottostare a tutte le altre

disposizioni normative comunque riguardanti le prestazioni appaltate, da

enti pubblici, alle modalità delle costruzioni e alle caratteristiche tecniche e

prestazionali dei materiali e dei componenti, anche se non espressamente

3

richiamate. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia

alle norme del D.Lgs. n.50/2016 aggiornato al D.Lgs. 56/2017 e alla

L.96/2017, del Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP. approvato con

D.M 19.04.2000 n. 145, al Capitolato Speciale d’Appalto, nonché alle altre

norme vigenti in materia di OO.PP ed alle altre disposizioni di legge in

vigore.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto viene stabilito in Euro

(diconsi Euro ) IVA di legge esclusa.

1. Garanzie

A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti

con il presente contratto, l’Impresa ha prestato POLIZZA FIDEJUSSORIA

stipulata con in data di

Euro pari al % dell’importo di aggiudicazione. Nel

caso di inadempienza contrattuale l’Amministrazione del Comune di

Marmirolo avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come

sopra prestata ed il contraente, Ditta , dovrà

reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune abbia

dovuto, durante l’esecuzione del rapporto, valersi in tutto od in parte di

essa. La Ditta ha presentato altresì

la polizza assicurativa n. del

stipulata con , che tiene indenne

l’amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi

causa determinati, che prevede anche una garanzia di responsabilità civile

per danni a terzi e polizza assicurativa della in data

4

, N. a copertura dei danni di esecuzione

per responsabilità civile e terzi e garanzia di manutenzione.

2. Consegna

La consegna dei lavori oggetto del presente contratto è prevista in data

.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte e in modo da

rispettare i tempi previsti dal capitolato d’appalto.

3. Obblighi

Nell’esecuzione delle prestazioni l’impresa si obbliga a rispettare tutte le

norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i

dipendenti delle imprese edili, ed affini e negli accordi locali integrativi dello

stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono la

fornitura/lavori anzidetti. L’impresa si obbliga altresì ad applicare il

contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro

sostituzione. L’impresa è responsabile anche in rapporto alla stazione

appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in

cui il contratto collettivo non disciplini le ipotesi del subappalto.

4. Inizio e termine consegna lavori

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 35

(trentacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di

consegna. È ammessa la sospensione, anche parziale, ordinata dal Direttore

Lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche di forza maggiore o di

altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a

regola d’arte dei lavori stessi. Salvo che la sospensione non sia dovuta a

5

cause attribuibili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo

fissato per l’esecuzione delle prestazioni.

5. Penale

La penale pecuniaria per il ritardo sul termine delle prestazioni è fissata nella

misura giornaliera pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale.

L’importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il 10 per

cento dell’importo netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità

delle conseguenze connesse all’eventuale ritardo.

6. Enti assicurativi

L’impresa e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno

trasmettere alla Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei lavori, e

comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli

stessi, la documentazione d’avvenuta denuncia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici. In particolare

l’impresa si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni riportate nel

Piano di Sicurezza. Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione

dei lavori.

7. Pagamenti – anticipazioni – acconto

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 aggiornato dal D.Lgs.

56/2017 e dalla L.96/2017, sull’importo di aggiudicazione dell'appalto verrà

calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei

lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

6

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al

recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori. La

predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva

attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali

iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà

gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al

progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il

beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con

decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

La quota rimanente sarà pagata alla fine dei lavori.

Il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del procedimento

entro 30 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento delle

prestazioni; il pagamento della rata dovrà essere disposto entro 30 giorni

dall’emissione del certificato di pagamento.

I pagamenti avranno luogo in base alle disposizioni del Capitolato Speciale

d’Appalto; l’importo contabilizzato dovrà risultare dall’applicazione delle

percentuali appositamente indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto; i

pagamenti saranno al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di garanzia

dello 0,5 per cento. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante

7

bonifico bancario o postale secondo le modalità indicate dall’art. 3 della

Legge n. 136/2010.

L’appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall’art.3 della

Legge n.136 del 13/08/2010 ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi

finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali. Lo stesso comunica al

Titolare, in persona del Responsabile Unico del Procedimento, gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle

liquidazioni a qualsiasi titolo di quanto forma oggetto del presente

contratto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su

di essi. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile il presente contratto deve

intendersi immediatamente ed automaticamente risolto di diritto in tutti i

casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o

della Soc. Poste Italiane S.p.A.

Tale obbligo è valido anche riguardo all’Appaltatore nei confronti dei propri

subappaltatori o subcontraenti a qualunque titolo inseriti nella filiera delle

imprese e a qualsiasi titolo interessate al servizio. Il Titolare, nella persona

del Responsabile Unico del Procedimento, verifica che nei contratti

sottoscritti tra il Gestore e i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle

imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, sia inserita a pena di nullità

assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità di cui alla norma sopraccitata.

8. Conto finale - collaudo

Il conto finale sarà emesso entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, le

operazioni di collaudo dovranno essere terminate entro 90 giorni dalla data

8

di ultimazione dei lavori, la rata di saldo e svincolo delle garanzie sarà pagata

entro novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

9. Subappalto

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del Dlgs 50/2016 aggiornato dal

D.lgs 56/2017 e dalla Legge 96/2017 e deve sempre essere autorizzato dalla

Stazione appaltante. L'eventuale subappalto non può superare il 30 per

cento dell'importo complessivo contrattuale.

10. Cessione contratto – altre norme

È vietata la cessione del presente contratto.

È fatto carico alla ditta di esporre sul cantiere i cartelli con le indicazioni

contenute nella circolare Ministero dei Lavori Pubblici n.1729/UL del

01/06/1993;

Tutte le spese inerenti e conseguenti del presente contratto vengono

assunte dalla ditta appaltatrice, con esclusione dell’IVA che viene invece

posta a carico del Comune;

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del

Dlgs 18/04/2016 n.50, aggiornato dal D.lgs 56/2017 e dalla Legge 96/2017,

del Capitolato Generale d’Appalto per le Opere Pubbliche approvato con

D.M. 19.04.2000, n.145, del Capitolato Speciale d’Appalto, del D.Lgs D.P.R.

n.207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”

per le parti ancora in vigore, nonché alle altre norme vigenti in materia di

opere pubbliche ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

11. Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.

9

205 del D.lgs. 56/2017 e successive modificazioni, sarà portata alla

cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente per territorio e per materia

o arbitrale di cui all’art. 209 del D.lgs. 56/2017 e successive modificazioni.

12. Allegati

Formano parte integrante del presente contratto il Piano operativo di

sicurezza P.O.S. redatto ai sensi del D.lgs 81/2008 coordinato dal D.lgs

106/2009 anche se materialmente non allegato.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, Ufficiale rogante, attesto che i

certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in

modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con

l’ausilio di persona di mia fiducia, mediante l’utilizzo di strumenti

informatici, su numero facciate per intero più righi della

facciata a video, che ho letto alle parti, le quali, a mia

richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza

riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai

sensi dell’art.1 – comma 1, lett. s), del D.Lgs. n.85/2005, del Codice di

Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in

premessa e degli allegati per averne già presa cognizione con imposta di

bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007,

mediante modello unico informatico per importo di euro 45,00 in forma

virtuale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

(X.xx in modalità elettronica)

LA DITTA

10

(X.xx in modalità elettronica)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx in modalità elettronica)

11