CAPITOLATO FORNITURA MEMBRANE
GESTIONE ACQUA S.p.A.
Regione Scrivia 15063 Cassano Spinola (AL)
POTABILIZZATORE DI VARIANO (AL)
CAPITOLATO FORNITURA MEMBRANE
(Allegato 1)
00 | Capitolato fornitura | 01/2017 | PN | PN | P. Negro |
Rev. n. | Emissione | Data | Redaz. | Verifica | Approvaz. |
FILE: GA_03 CA_01_00 | Data 01/2017 | ||||
INDICE
3.0 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA 6
4.0 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 7
4.1 PROGETTO PRELIMINARE A BASE DI GARA 7
5.0 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO 8
6.1 GARANZIE SULLA FORNITURA 9
6.1.2 GARANZIE ALTRE COMPONENTI 10
6.3 FIDEIUSSIONI DI GARANZIA 10
8.2 PREVENZIONE DI INQUINAMENTO 11
8.3 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E S.M.I. 12
9.0 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI 13
12.0 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 14
13.0 PENALITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - RECESSO 14
13.2 APPLICAZIONE DELLE PENALI 15
00.0 XXXXXX PER RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 16
14.2 PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE ACCESSORIE 17
14.3 PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEI MODULI DEL COMPARTO ULTRAFILTRAZIONE 17
14.4 PENALI PER MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA E DELLA FREQUENZA DELLE VISITE PER
L’ASSISTENZA ALLA CONDUZIONE 17
14.5 PENALI PER RITARDO DI INTERVENTO IN CASO DI DISSERVIZIO DEL COMPARTO 17
14.6.1 PRODUZIONE E RENDIMENTO 17
15.0 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE 18
16.0 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 18
PREMESSA
Gestione Acqua S.p.A., in un più ampio contesto di ammodernamento ed adeguamento dei propri impianti di potabilizzazione delle acque, ha individuato nel trattamento mediante membrane cave immerse la migliore tecnologia da utilizzarsi nei casi che riguardano captazioni da subalveo di importanti corsi d’acqua. In particolare, a seguito dei primi preliminari, si è deciso di applicare tale soluzione negli interventi di revamping riguardanti gli impianti di Variano (Vignole Borbera) e Bettole (Novi Ligure). Attualmente, per questioni di urgenza e disponibilità finanziaria, è stato deciso di dare priorità all’intervento di Xxxxxxx, rinviando ad una seconda fase gli interventi sul sito di Bettole, considerando di replicare la tipologia di impianto sulla base dei risultati e dell’esperienza maturata con la prima installazione.
1.0 DEFINIZIONI
1.1 DEFINIZIONI DELLE PARTI Per parti si intendono:
Committente: Gestione Acqua S.p.A.
Stazione Appaltante: Gestione Acqua S.p.A.
Appaltatore: L’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il Consorzio con il quale viene stipulato il Contratto d’Appalto.
Responsabile della fornitura (del Committente): persona a cui è affidata, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, la responsabilità della gestione delle attività cui fanno capo le forniture oggetto d’appalto. Il nominativo del responsabile della fornitura verrà comunicato all’Appaltatore prima dell’inizio dell’esecuzione dell’Appalto.
Referente tecnico (dell’Appaltatore): persona designata dall’Appaltatore a sovrintendere la fornitura oggetto d’Appalto. Il nominativo del Referente tecnico dovrà essere comunicato dall’Appaltatore al Committente. Solo ad esso il Committente effettuerà tutte le comunicazioni inerenti l’appalto.
2.0 OGGETTO DELL’APPALTO
Forma oggetto dell’appalto la fornitura di materiali e servizi annessi all’installazione ed al successivo funzionamento dei medesimi, di una sezione di trattamento acqua mediante ultrafiltrazione, da installare per il potenziamento dell’impianto di potabilizzazione di Variano, sito nel comune di Vignole Borbera (AL).
Il concorrente, in caso di aggiudicazione, corredati da tutte le informazioni tecniche di pertinenza, dovrà fornire:
• moduli a membrana cava supportata di ultrafiltrazione per trattamento acque primarie in conformità a quanto verificato dallo stesso Concorrente ed offerto nel rispetto di quanto specificato nella documentazione di progetto allegata, nel disciplinare descrittivo e prestazionale, nel presente capitolato speciale d’appalto.
• attrezzature di complemento per la realizzazione della sezione di Ultrafiltrazione
− pompe permeato;
− pompe svuotamento e drenaggi;
− pompe ricircolo per lavaggio;
− soffianti per agitazione membrane;
− strumentazione in campo;
− quadro elettrico di automazione;
− software di controllo.
• Progettazione Definitiva di processo ed impiantistica per la sezione di Ultrafiltrazione comprendente tutte le utenze e strumenti oggetto di fornitura.
Prima della consegna dei materiali il fornitore dovrà produrre idonea documentazione che certifichi la rispondenza generale delle forniture alla specifica applicazione ai sensi del Decreto 6 Aprile 2004 n° 174, relativamente alle parti a contatto con l’acqua trattata, a partire dalle membrane di ultrafiltrazione, lungo la filiera del permeato.
Il concorrente, in caso di aggiudicazione, tramite propria struttura tecnica, dovrà mettere a disposizione:
• un processista di madre lingua italiana per l’assistenza al completamento della progettazione esecutiva e che validerà il progetto costruttivo;
• un processista di madre lingua italiana per l’assistenza all’Impresa che effettuerà l’installazione delle membrane e delle relative opere complementari;
• un processista di madre lingua italiana per l’assistenza al Gestore per il periodo di affiancamento previsto dal bando di gara per l’avviamento dell’impianto e il training al personale addetto alla gestione.
Dovrà inoltre fornire i seguenti servizi in fase di costruzione:
• certificazione della congruità funzionale della sezione contenuta nel progetto esecutivo redatto dai Progettisti incaricati;
• assistenza alla Committente in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della sezione;
• assistenza alla Committente con presenza di proprio personale specializzato per la effettuazione delle prove in bianco sul comparto e collaudi preliminari della durata necessaria al completamento delle prove;
• assistenza alla Committente con la presenza di proprio personale specializzato in cantiere, comprensiva di vitto e alloggio ed oneri di trasferta, per l’avviamento dell’impianto della durata di 10 giorni minimo di 8 ore effettive/giorno.
E dovrà garantire per l’intera durata del periodo di 8 anni:
• assistenza alla Committente con la presenza di proprio personale specializzato in cantiere, comprensiva di vitto e alloggio ed oneri di trasferta, per la conduzione secondo le modalità sotto riportate:
− una visita al mese della durata di 4 ore effettive/giorno nell’arco del periodo a partire dall’avviamento;
− una visita ogni tre mesi, in sovrapposizione alla precedente visita, della durata di 8 ore effettive/giorno nell’arco del periodo offerto in fase di gara a partire dall’avviamento.
I giorni di visita dovranno preventivamente essere concordati con il gestore potabilizzazione;
• assistenza, mediante la presenza di proprio personale specializzato in impianto, comprensiva di vitto e alloggio ed oneri di trasferta, in caso di disservizio del comparto membrane secondo le modalità sotto riportate:
− intervento nell’arco delle 36 h dalla segnalazione del disservizio;
− rapidità di individuazione e risoluzione del problema;
− stesura di una relazione, della lunghezza massima di due fogli A4, completa di descrizione dell’intervento e corredata di eventuali schemi grafici esplicativi.
• manutenzione ordinaria per gli elementi forniti;
• garanzia integrale sulle componenti e sulle prestazioni del sistema di ultrafiltrazione nel suo complesso.
3.0 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
La fornitura di beni e servizi presenterà un particolare sviluppo cronologico, che è riassunto nello schema seguente:
Fig. – Sequenza delle fasi procedurali e realizzative
Le scadenze temporali previste per le fasi successive, e di interesse ai fini dello sviluppo contrattuale, sono riassunte nella tabella seguente:
FASE | DURATA (d) | PROGRESSIVO (d) |
Gara Fornitura | 30 | 30 |
Assegnazione gara | 45 | 75 |
Fornitura progetto definitivo UF | 45 | 120 |
Progetto definitivo esecutivo generale | 30 | 150 |
Pareri e approvazioni | 00-000 | 000-000 |
Gara Appalto opere | 00 | 000-000 |
Assegnazione lavori | 00 | 000-000 |
Esecuzione Lavori edili preliminari | 000 | 000-000 |
Consegna opere accessorie (pompe, quadri) | 00 | 000-000 |
Completamento lavori | 00 | 000-000 |
Consegna membrane | 00 | 000-000 |
Messa in servizio | 00 | 000-000 |
Collaudo funzionale | 00 | 000-000 |
INIZIO GARANZIA 8 ANNI | ||
Collaudo prestazionale | 000 | 000-000 |
Il Fornitore dovrà garantire la messa a disposizione della componentistica negli intervalli indicati. Un ulteriore margine di ± 60 gg rispetto agli intervalli indicati è da considerarsi legittimo, con specifica richiesta della Committente.
4.0 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel Disciplinare di Xxxx ed il criterio di aggiudicazione è il seguente: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri riportati nel Disciplinare di Gara.
4.1 PROGETTO PRELIMINARE A BASE DI GARA
Il Progetto preliminare posto a base di gara illustra in linea generale la soluzione tecnica ipotizzata per la realizzazione dell’intero impianto.
Le indicazioni di tipo progettuale contenute nel documento allegato non determinano vincoli specifici di tipo contrattuale, se non specificatamente ripresi nel Capitolato di Gara nei suoi Allegati.
5.0 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante del Contratto i seguenti elaborati costituenti la documentazione a base di Gara:
Documento | Revisione | Data | Titolo elaborato |
GA_03 CA_01 | 00 | 01/2017 | Capitolato di fornitura |
GA_03 SCB_01 | 00 | 01/2017 | Schema a blocchi di progetto |
GA_03 ST_01 | 00 | 01/2017 | Specifica membrane UF |
GA_03 ST_02 | 00 | 01/2017 | Specifica macchinari ed opere complementari |
GA_03 ST_03 | 00 | 01/2017 | Specifica progettazione definitiva |
GA_03 ST_04 | 00 | 01/2017 | Specifica impianto elettrico |
⮚ Offerta tecnica negli aspetti migliorativi offerti in fase di gara rispetto alle disposizioni del CSA;
⮚ Piano di sicurezza e coordinamento.
Il Fornitore dovrà limitarsi al deposito in cantiere dei materiali di fornitura, deposito che verrà effettuato mediante autocarro dotato di gru per lo scarico dei manufatti, scarico che verrà effettuato da trasportatore autorizzato e sotto il controllo del Fornitore stesso, senza la presenza di altro personale operativo ed interferente con quello addetto alla consegna. Per quanto attiene all’effettuazione delle prove in bianco, all’avviamento dell’impianto e all’assistenza temporanea alla conduzione il personale del Fornitore dovrà operare in associazione con quello dell’Impresa installatrice e con quello del Committente, con personale addestrato e dotato di tutti i dispositivi di sicurezza personali e collettivi;
⮚ Modulo di sopralluogo del sito e di presa visione degli elaborati di progetto e validazione della documentazione di progetto.
Per quanto non in contrasto o interferente con il presente Capitolato si farà riferimento in fase di gara anche agli elaborati costituenti il Progetto Preliminare, che si intende richiamato, redatto nel Settembre 2016 da parte di Gestione Acqua.
6.0 GARANZIA – CAUZIONI
L’Appaltatore garantisce la qualità della fornitura fino al termine del periodo di garanzia. In deroga da quanto previsto dall’art. 1485 c.c. il Committente si riserva la facoltà di denunciare i vizi rilevati in fase di collaudo della fornitura, entro 60 gg. dallo stesso e di denunciare eventuali vizi occulti, non rilevabili a collaudo, entro 60 gg. dalla scoperta.
L’appaltatore garantisce che la fornitura deve essere conforme alle prescrizioni previste nella documentazione contrattuale ed a quanto previsto nel progetto esecutivo validato dall’Appaltatore stesso. Nel caso in cui le prescrizioni non fossero rispettate e/o le prestazioni non fossero raggiunte in tutto o in parte, l’Appaltatore dovrà correggere tempestivamente e senza ritardi qualsiasi difetto o malfunzionamento relativo alla fornitura oggetto del presente appalto che dovesse condizionare tutta o in parte il funzionamento dell’impianto.
In caso di non conformità, fatta salva l’applicazione delle penali, gli interventi e le attività da effettuare saranno proposte dall’Appaltatore alla Committente la quale dopo opportuna verifica potrà renderle o meno esecutive.
Nel caso il Committente non ritenesse oggettivamente risolutive le proposte formulate dall’Appaltatore, a sue onere e spese, deve provvedere a proporne ulteriori fino alla risoluzione della criticità.
L’Appaltatore sosterrà tutti i costi per l’esecuzione degli interventi, compresi quelli necessari nel periodo di garanzia, inclusi i costi ed oneri di trasporto per lo stabilimento e il sito dell’impianto, tutti i costi di smontaggio e rimontaggio della parte di fornitura oggetto dell’intervento e i costi associati ai malfunzionamenti che il Committente dovesse sostenere a causa della non conformità delle forniture.
Le parti sostituite possono riguardare anche l’apparecchiatura completa. Qualora non fosse richiesta la presenza dell’Appaltatore sull’impianto, questi invierà il personale con le specifiche competenze e l’esperienza necessarie a completare l’intervento richiesto nei tempi convenuti. Le modalità e gli scopi dell’intervento saranno definiti congiuntamente con il Committente.
Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore garantisce qualsiasi difetto di progettazione, di materiali, di costruzione o di funzionamento della fornitura dovuti a fatti di responsabilità all’Appaltatore, come pure, la normale usura di parti e apparecchiature, ammesso che le stesse siano state usate secondo i Manuali di installazione, uso e manutenzione (O&M).
La garanzia tutelerà il Committente da:
− difetti strutturali dei materiali con cui sono costituiti i dispositivi di filtrazione del comparto;
− dal mancato rispetto delle prestazioni idrauliche;
− dal mancato rispetto dei parametri garantiti richiamati nel Disciplinare (compresi i parametri microbiologici);
Nel caso in cui si verifichino riduzioni delle caratteristiche del prodotto imputabili a difetti puntuali, l’Appaltatore per tutto il periodo di garanzia è tenuto alla verifica dell’origine di tale riduzione ed a porvi rimedio tramite riparazione o la sostituzione parziale od integrale delle membrane senza alcun onere per l’ente appaltante.
La garanzia per la fornitura delle membrane di ultrafiltrazione è definita come “integrale” o comunemente “full replacement”. Il fornitore dovrà intervenire a proprio onere e spese per l’integrazione di superficie o la sostituzione di moduli deteriorati di superficie o non prestazionali, nel caso in cui non vengano rispettate le garanzie funzionali o prestazionali.
È prevista una tolleranza rispetto ai parametri oggetto di garanzia, come da tabella seguente:
PARAMETRO GARANTITO | TOLLERANZA |
Portate | 3% valore richiesto |
Consumi | 5% |
Rese recupero | 2% (1% in condizioni normali con NTU < 25 e T > 8°C |
Microbiologico | Come da Standard Integrity Test |
La garanzia comprende le operazioni di movimentazione delle cassette realizzate con l’utilizzo dei mezzi di sollevamento fissi (carroponte) installato e messo a disposizione a cura e onere della Committente.
6.1.2 Garanzie Altre componenti
La garanzia è estesa alle altre componenti di fornitura.
Pompe e soffianti
Sono incluse tutte le parti costituenti i macchinari incluse le parti soggette ad usura in condizioni di esercizio normali.
Sono escluse le operazioni di messa fuori linea dell’utenza (sia meccanicamente sia elettricamente) e la pulizia delle parti oggetto di intervento.
Strumenti, valvole e quadristica elettrica
E’ compresa la sostituzione delle componenti usurate o deteriorate nell’uso in condizioni normali. Per queste componenti è escluso l’onere di smontaggio e rimontaggio sulla linea o nell’impianto.
Il periodo di garanzia delle membrane e del sistema che garantirà loro funzionalità è fissato in 8 (otto) anni decorrenti dal collaudo funzionale del comparto membrane sulla base del Contratto stipulato.
6.3.A Cauzione provvisoria: A garanzia degli adempimenti precontrattuali, ivi compresa la mancata sottoscrizione del contratto, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo posto a base di gara, da costituirsi con le modalità meglio specificate nel Disciplinare di gara.
6.3.B Cauzione definitiva: Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una polizza fideiussoria con il quale il Committente viene garantito dell’adempimento da parte dell’Appaltatore delle obbligazioni assunte con il contratto.
L’importo della fideiussione è pari al 10% dell’importo della fornitura risultante dall’aggiudicazione. La mancata costituzione di detta garanzia rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del Contratto e determinerà l’acquisizione della Cauzione Provvisoria, costituita in sede di offerta, da parte della Committente che potrà affidare l’Appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Pertanto la sottoscrizione del Contratto è subordinata alla costituzione ed alla produzione alla Committente della sopra citata garanzia fideiussoria.
La fideiussione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, di cui all’art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 del
C.C. e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.
La fideiussione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del pagamento delle penali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
La Committente potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della fideiussione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sulle quote da corrispondere all’Appaltatore. Tale fideiussione dovrà essere attiva per tutta la durata del periodo di garanzia.
La polizza sopra indicata sarà svincolata al termine del periodo di garanzia.
7.0 PAGAMENTI
Per quanto concerne la sezione forniture, si informa che l’Appaltante intende avvalersi di un leasing strumentale finanziario, che verrà stipulato direttamente tra l’Appaltante stessa e l’Istituto bancario prescelto.
Per quanto riguarda invece la sezione servizi, le fatture dovranno essere emesse semestralmente ed il pagamento delle stesse avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.
Le fatture relative all’ingegneria e assistenza verranno anch’essere pagate a 60 giorni data fattura fine mese.
Non verranno concesse anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni di credito.
8.0 ONERI DELL’APPALTATORE
Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni attinenti l’Appalto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate durante l’esecuzione dello stesso, ed in particolare:
− le leggi e disposizioni in materia di appalti e forniture;
− le leggi e disposizioni circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori per la prevenzione degli infortuni;
− le leggi e disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di tutela della sicurezza;
− le leggi sulle assunzioni obbligatorie;
− le leggi e i patti sindacali;
− le leggi e le disposizioni sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
− le disposizioni in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
− le disposizioni e le circolari governative, prefettizie, regionali, provinciali o comunali;
− le norme relative all’omologazione, alla revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza dei mezzi e delle attrezzature;
− le disposizioni relative al trattamento economico e normativo stabilito dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono gli interventi.
L’elencazione delle norme soprariportate è da ritenersi esemplificativa e non esaustiva, l’Appaltatore è tenuto in ogni caso all’osservanza di eventuali normative e regolamenti che dovessero entrare in vigore nel corso dell’Appalto o che dovessero variare le leggi attualmente in vigore.
8.2 PREVENZIONE DI INQUINAMENTO
Con la stipula del contratto di appalto l’Appaltatore si impegna a porre in atto azioni di prevenzione dell’inquinamento e di rispetto delle condizioni ambientali, in particolare:
− Minimizzando il rischio di dispersioni accidentali nell’ambiente di sostanze pericolose allo stato solido, liquido o gassoso;
− Rispettando le leggi e le norme vigenti in materia ambientale e di rifiuti;
− Minimizzando l’emissione dei rumori;
− Minimizzando la quantità di rifiuti prodotti e, ove possibile, effettuando una separazione degli stessi per facilitarne la raccolta differenziata ed il recupero;
− Separando i rifiuti classificati come pericolosi da quelli non pericolosi, per un corretto avvio allo smaltimento;
− Utilizzando materiali, prodotti, tecnologie, mezzi, macchinari e attrezzature aventi il minore impatto ambientale;
− Avendo cura che l’impatto visivo delle attività oggetto d’appalto sia il minore possibile.
8.3 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136 E S.M.I.
L’Appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 comma 87 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.
Il contratto d’appalto sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall’art. 3 comma 9 bis della Legge, nel caso in cui l’Appaltatore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d’appalto (pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’Appaltatore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ed il Codice Identificativo Gara (CIG). In difetto il Committente si riserva il diritto di procedere, ai sensi ed effetti di quanto previsto dall’art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.
La consegna dei materiali dovrà avvenire presso il sito dell’impianto di potabilizzazione sito in Via Carso - Strada Nuova per Variano, località Variano di Vignole Borbera (AL) (coord. 44° 71’ 93’’ N
– 8° 92’ 51’’E). Diversa destinazione del materiale potrà essere definita in accordo con la Committente.
Con l’offerta il fornitore certifica di conoscere la logistica del sito e le conseguenti modalità di trasporto fino al punto di consegna finale mediante utilizzo di mezzi leggeri.
Come previsto dall’art. 4 della Legge 2010 n. 136 e s.m.i., le bolle di consegna dei materiali per l’attività dei cantieri dovranno indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali stessi. Per ogni infrazione al suddetto obbligo, verrà applicata una penale pari a € 500,00, da addebitare, a discrezione del Direttore dei Lavori, o sul pagamento del SAL immediatamente successivo all’inadempimento o sul conto finale.
Tutto il personale operante, a qualsiasi titolo, nelle attività in appalto dovrà essere munito di tesserino di identificazione personale completo di fotografia, generalità, data di assunzione unitamente al nominativo dell’Impresa datrice di lavoro. Nel caso di dipendente del subappaltatore dovrà essere indicata anche la data di autorizzazione al subappalto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l’indicazione del committente.
Il tesserino di identificazione dovrà essere leggibile e ben visibile sull’indumento di lavoro. I lavoratori sprovvisti del tesserino riportante le diciture prescritte potranno essere immediatamente allontanati dai cantieri e il Committente applicherà una penale pari a € 500,00 per ogni infrazione riscontrata da addebitare, a discrezione del Direttore dei Lavori, o sul pagamento del SAL immediatamente successivo all’inadempimento o sul conto finale.
L’Appaltatore dovrà rispettare il Codice Etico del Committente, allegato ai documenti di gara (Allegato 8).
9.0 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI
L’Appaltatore si impegna a sostenere una politica per la Qualità sui luoghi di lavoro con i seguenti principi di base:
− Soddisfazione dei clienti: l’Appaltatore è consapevole che il conseguimento di certi risultati è condizionato prima di tutto alla capacità di soddisfare le esigenze dei clienti/committenti, si impegna quindi ad ottenere il più alto gradimento da parte dei clienti stessi, assicurando che i processi per determinare i bisogni e le aspettative della clientela, convertirli in requisiti e soddisfarli, siano realmente operativi ed efficaci.
− Rispetto dei requisiti di direttive, norme, regolamenti e leggi applicabili: per la corretta gestione aziendale risulta indispensabile che tutti coloro che operano nell’azienda considerino come elemento fondamentale dell’operato di ognuno, il totale e completo rispetto di tutte le disposizioni legislative che regolano e disciplinano l’attività dell’impresa;
− Coinvolgimento e la soddisfazione di tutto il personale: uno dei principi fondamentali prevede il coinvolgimento, la partecipazione e la soddisfazione di tutto il personale aziendale.
L’Appaltatore si impegna a porre attenzione e sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali e a condurre un’approfondita Analisi Ambientale degli impatti ambientali che possono derivare dallo svolgimento delle proprie attività.
L’Appaltatore a tal proposito si impiega a:
− adempiere alle prescrizioni legislative e/o regolamenti sottoscritti dall’organizzazione in materia ambientale;
− sviluppare e utilizzare opportune procedure per l’individuazione e la minimizzazione degli impatti ambientali negativi derivanti dalle proprie attività, ivi compreso il disagio arrecato alla popolazione residente nelle aree adiacenti alla fornitura svolta;
− effettuare una corretta analisi dei siti prima dell’inizio della fornitura;
− prevenire la possibilità di inquinamento, riducendo i rischi di provocare danni ambientali;
− effettuare una corretta gestione dei rifiuti e, dove possibile, ridurre la produzione degli stessi impegnandosi al recupero ed al riciclo;
− controllare il consumo di materie prime e prodotti, evitando ogni forma di spreco;
− controllare il consumo di risorse idriche e di risorse energetiche;
− adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali dovuti a situazioni di emergenza;
− incoraggiare la responsabilità dei dipendenti e collaboratori verso la protezione dell’ambiente e realizzare programmi di informazione e formazione del personale;
− individuare ed adottare opportuni strumenti per esercitare un’influenza sui comportamenti e sulle prestazioni ambientali di eventuali fornitori e sub-fornitori;
− individuare ed adottare opportuni strumenti per esercitare (nei limiti del possibile) un’influenza sulle scelte di committenti e progettisti.
10.0 SUBAPPALTO
E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutto o parte del contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016.
11.0 DANNI
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto, l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi o a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura.
Qualora si verifichino danni causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.
Il compenso per danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
12.0 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Le gravi o ripetute violazioni al piano operativo di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’Appaltatore esonera il Committente da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Per l’esecuzione delle prestazioni l’Appaltatore deve utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008. I veicoli dovranno essere dotati di tutti i dispositivi di sicurezza e apparecchiature accessorie, atte a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni come previsto dalle specifiche normative vigenti. Si precisa inoltre che tali dispositivi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza con verifiche e revisioni periodiche. I mezzi stessi dovranno inoltre essere dotati di estintori di idonea categoria, posizionati in punti di facile e rapido utilizzo.
13.0 PENALITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - RECESSO
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura secondo le specifiche tecniche impartite dal Committente, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, relativi allegati e nell’offerta formulata, senza alcuna interruzione o ritardo, salvo casi di forza maggiore.
Al riguardo si definisce che non sono considerate cause di forza maggiore le sopravvenute, anche temporanee, carenze di personale od il periodo deputato normalmente alle ferie estive (ad esempio il mese di agosto) e che quindi non saranno accettate sospensioni per questi motivi.
L’Appaltatore deve garantire che la fornitura sia effettuata nei modi e tempi previsti dal Committente.
Qualora le prestazioni non siano eseguite nei modi e tempi previsti dal presente capitolato, il Committente si riserva la facoltà di provvedere altrimenti al loro espletamento, addebitandone all’Appaltatore i costi conseguenti.
È fatto salvo il diritto del Committente di far eseguire d’ufficio ad altre Imprese la fornitura non effettuata. In caso il Committente invierà all’Appaltatore lettera Raccomandata A.R. individuando e quantificando la fornitura effettuata da altre imprese, e procederà all’addebito delle relative spese.
13.2 APPLICAZIONE DELLE PENALI
Il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali fissate nel capitolo 14.
Le penali saranno applicate mediante emissione di nota di debito, in detrazione sulle somme dovute dal Committente all’Appaltatore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia qualora i primi siano incapienti.
Le eventuali forniture contestate non verranno liquidate fino a definizione della controversia.
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza nel caso in cui l’Appaltatore:
• avesse accumulato penali per un importo pari o superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto;
• avesse mancato per più di 3 volte le visite programmate per l’affiancamento alla conduzione;
• avesse ritardato per più di 3 giorni l’intervento in caso di avaria del comparto.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile i Committente si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
• qualora a carico dell’Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra soluzione equivalente;
• cessione di credito non autorizzata, cessione del contratto totale o parziale a terzi o subappalto senza preventiva autorizzazione scritta del Committente;
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
• in caso di gravi ritardi nell’esecuzione del contratto;
• in qualunque momento per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
In tutte le sopra indicate ipotesi il Committente, qualora intendesse procedere alla risoluzione del contratto, comunicherà all’appaltatore, mediante lettera raccomandata, la sua intenzione, indicando
l’ammontare dei danni subiti. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione il contratto si intenderà risolto.
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture eseguite regolarmente e sarà passibile del danno che pervenisse al Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto e/o dall’esecuzione d’ufficio.
Nei casi suddetti, fino a regolarizzazione di ogni pendenza, il Committente tratterà in garanzia quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell’Impresa e provvederà comunque d’ufficio ad incamerare la fideiussione a garanzia.
La violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico della società Gestione Acque
S.p.A è considerato inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto e determina la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1456 de codice civile, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.
Il contratto potrà comunque venire risolto ex art. 1456 del codice civile in caso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs 231/2001 e s.m.i. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle e art. ex art. 444 c.p.c. nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.
In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell’appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata al Committente, che avrà la facoltà di risolvere per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 del codice civile.
14.0 PENALI
In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Appaltatore dei termini di consegna di cui sopra e qualora il Committente non abbia inteso avvalersi della facoltà di risolvere il contratto il Committente avrà diritto all’applicazione di penali a carico dell’Appaltatore, secondo i termini e gli importi indicati nei successivi articoli.
L’applicazione della penale non esime l’Appaltatore dagli obblighi derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilità verso terzi.
Qualora il Committente decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare l’eventuale penalità maturata, o di non effettuare immediatamente la relativa trattenuta, ciò non potrà in nessun caso essere inteso come una rinuncia da parte della Committente ad applicare la penale prevista e/o a effettuare la trattenuta relativa.
In ogni caso, l’applicazione delle penali previste non esonera l’Appaltatore dal risarcimento degli ulteriori danni diretti o indiretti degli oneri subiti dal Committente in conseguenza degli inadempimenti dell’Appaltatore medesimo.
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni e di applicazione di penali, il Committente non ha l’obbligo di provare all’Appaltatore di aver sopportato costi o danni in conseguenza del ritardo.
14.1 PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA
La penale per il ritardo nella consegna della documentazione progettuale è fissato in Euro 500 per ogni giorno di ritardo sul termine contrattuale stabilito.
14.2 PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE ACCESSORIE
La penale per il ritardo nella consegna delle apparecchiature accessorie (pompe, soffianti, valvole, strumenti e quadro) è fissata nella misura dello 0,5 per mille dell’importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine contrattuale stabilito.
14.3 PENALI PER RITARDO NELLA CONSEGNA DEI MODULI DEL COMPARTO ULTRAFILTRAZIONE
La penale per il ritardo nella consegna dei moduli del comparto membrane è stabilita nella misura dello 1 (uno) per mille dell’importo complessivo contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito.
Il mancato rispetto di quanto previsto dal contratto per l’assistenza all’avviamento comporterà l’applicazione di una penale secondo la seguente modalità:
⮚ € 300 per il mancato rispetto della visita nel giorno convenuto;
⮚ € 200 per ogni giorno successivo a quello concordato con il gestore dell’impianto.
14.5 PENALI PER RITARDO DI INTERVENTO IN CASO DI DISSERVIZIO DEL COMPARTO
Il mancato rispetto di quanto previsto dal contratto per l’assistenza in caso di disservizio del comparto comporterà l’applicazione di una penale secondo la seguente modalità:
⮚ € 500 per il mancato intervento nelle successive 36 ore dalla segnalazione;
⮚ € 300 per ogni 24 ore successive a quelle stabilite per l’intervento.
Nel caso non fossero raggiunti i valori prestazionali richiesti dal Disciplinare, nonostante gli interventi dell’Appaltatore, saranno applicate le seguenti penali:
14.6.1 Produzione e rendimento
⮚ Penale pari a Euro 20.000 per ogni punto percentuale di riduzione della portata di permeato nel giorno di riferimento.
⮚ Penale pari a Euro 10.000 per ogni punto percentuale di riduzione del rendimento di produzione nel giorno di riferimento.
⮚ Penale pari a Euro 10.000 per ogni decimo di NTU in uscita fino al valore massimo ammesso di 1 NTU.
Non sono ammessi altri scostamenti qualitativi rispetto alle condizioni di contratto.
⮚ Penale pari a Euro 1.000 per ogni kWh/d consumato oltre al valore eccedente il consumo dichiarato in fase di Offerta per il giorno di riferimento.
⮚ Penale pari al costo commerciale dei prodotti chimici da fornire per consumi superiori al valore dichiarato in fase di Offerta.
15.0 RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente, 10 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto, il nominativo del Referente Tecnico che assume la rappresentanza dell’Appaltatore.
Contestualmente alla sua nomina, l’Appaltatore dovrà indicare il nominativo del sostituto, per le ipotesi di impedimento o di assenza.
Il Referente Tecnico dovrà avere completa conoscenza delle norme che disciplinano il contratto, dovrà essere soggetto professionalmente idoneo e dovrà essere sempre reperibile telefonicamente.
L’Appaltatore dovrà indicare inoltre i referenti per la sicurezza verso il Committente, il personale incaricato per la gestione delle emergenze, i supervisori, o sovrintendenti per operazioni particolari. Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto al Committente.
Il Referente tecnico o il suo sostituto avrà l’obbligo di presenza nel luogo ove si svolgono le forniture appaltate, su specifica richiesta del Committente.
Ad essi, e solo ad essi, il Committente comunicherà ogni disposizione, anche verbale, attinente lo svolgimento delle attività in appalto.
16.0 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, così durante l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, competente è il foro di ALESSANDRIA.
17.0 SPESE CONTRATTUALI
Eventuali spese per tasse di registro e di bollo, spese di pubblicazioni del bando, come ogni altro onere o diritto inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore.
18.0 CLAUSOLE FINALI
L’Appaltatore dichiara di aver preso piena visione di tutti i documenti che regolano il presente contratto, di ritenerli adeguati e di accettarli espressamente in modo integrale ed incondizionato.
L’Appaltatore dichiara di avere particolarmente considerato quanto indicato nei seguenti articoli, per i quali esprime il suo consenso ai sensi dell’art. 1341 c.c.:
• art. 13 Penalità – Esecuzione d’ufficio – Clausola Risolutiva Espressa e Risoluzione del contratto per inadempimento – Recesso;
• art. 16 (scelta del foro).
19.0 TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Cassano Spinola, 24/02/2017