Contract

C O M U N E DI L U S C I A N O

Provincia di Caserta

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA DENOMINATO PROLUNGAMENTO DI VIA DELLE MARGHERITE

CIG:     

CUP :      

CPV :      

IMPORTO CONTRATTUALE €        di cui:

€        per lavori al netto del ribasso del       %

€       per oneri sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso;

€       per oneri sicurezza estrinseci non soggetti a ribasso.

L’anno      il giorno        del mese di       , nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, ufficiale rogante, segretario generale del Comune di Lusciano (CE), autorizzato a rogare gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Caserta il 18.01.1951, residente per la carica presso la sede municipale, in seguito denominato Committente, con C.F. MNZNTN51A18B963I, del settore “Lavori Pubblici”, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Via Xxxxxxxx, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Lusciano, in esecuzione del decreto sindacale n. 35/2016, nonché degli artt. 107 e 110 del D.lgs. n. 267/2000, C.F. del Comune 81000770610, di seguito denominato anche “Stazione Appaltante”

- sig.         nato a          il        C.F.         , quale legale rappresentante della ditta       , con sede legale in

      , via        ,P.I.        , fornito dei necessari poteri a sottoscrivere il contratto, giusta certificato della Camera di Commercio di

        n.       in atti, X.Xxx      , di seguito denominato anche “Appaltatore”;

Comparenti della cui identità personale io ufficiale rogante sono personalmente certa. Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO CHE

- Con Delibera G.M. n    del      veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’importo di €390.911,28 di cui € 300.759,40 per lavori ed € 90.151,88 per somme a disposizione;

- con Determina a Contrarre n.    del         veniva stabilito il sistema di gara per l’appalto dei “lavori di realizzazione di tratto di strada denominato prolungamento di via delle margherite” per un importo complessivo di €         (di cui €         per l’importo a base di gara, €       per oneri sicurezza estrinseci, €        per oneri sicurezza intrinseci, €     per incidenza mano d’opera      %);

- al progetto è stato attribuito il codice CUP    

dell’opera è costituito da CPV –      ;

ed il codice

- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara CIG-

       ;

- con lo stesso atto veniva stabilito il sistema di gara per l’appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 36 (procedura negoziata) comma 2 lett. c) del D.

Lgs 50/2016, col criterio di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 (con offerta a minor

- prezzo) e col metodo di cui all’art. 97 comma 2 e 8 dello stesso Dlgs n. 50/2016 per il calcolo della soglia di anomalia;

- l’inivito di gara è stato trasmesso in data      prot.n.   

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per i lavori di cui sopra l’impresa      è risultata vincitrice e di conseguenza con Determina n.

  del      le è stato aggiudicato definitivamente l’appalto per i lavori di che trattasi, per l’importo complessivo di €       comprensivi degli oneri della sicurezza, IVA esclusa;

- con Decreto Provveditoriale n. _  

del    

la SUA di Caserta

aggiudicava i lavori in via definitiva ma senza efficacia alla ditta     _, in attesa delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- in data      prot. n.     _ la SUA di Caserta trasmetteva tutti gli atti di gara compreso il Decreto Provveditoriale di aggiudicazione definitiva con efficacia;

- l’impresa      , ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n. 50/2016, ha costituito

la cauzione definitiva per un importo di €        , a mezzo garanzia fideiussoria emessa in data       dalla Società      n°      ;

- è stata acquisita la documentazione antimafia in data     n.     da parte della Prefettura di      ai sensi della Legge 159/2011;

- Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei “lavori di realizzazione di tratto di strada denominato

prolungamento di via delle margherite” in base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto avvenuta in data      . L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori. Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d’appalto;

- Decreto Provveditoriale n.      del      della SUA di Caserta

- offerta economica;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento

1. Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in €        oltre IVA nella misura di legge. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto.

2. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto all’art. ….., .

Le fatture ELETTRONICHE saranno pagate a trenta giorni data di emissione,

secondo i termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 salva la possibilità di convenire con la Ditta Aggiudicatrice, dopo l’aggiudicazione, un termine diverso, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali – termini per il collaudo – sospensione dell’esecuzione del contratto

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale sul contratto. I termini per l’ultimazione dei lavori sono stabiliti in ………giorni (………………..) naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori come stabilito dall’art del

Capitolato Speciale d’Appalto.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art…….

del Capitolato Speciale d’Appalto per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo ……… per mille (diconsi ………………………….] dell’importo contrattuale;

3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

4. Il Certificato di Xxxxxxxx può essere sostituito col certificato di regolare esecuzione dato il limitato importo dei lavori.

5. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 comma 1), lettere a), b) c) ed e), e comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016, la sospensione dei lavori si protrarrà sino alla cessazione della causa che l’ha determinata; come stabilito all’art…… del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 5 – Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal regolamento generale, dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, dal capitolato generale. In particolare saranno a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’ art del capitolato speciale d’appalto;

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese di cui all’art. ……. del capitolato speciale d’appalto.

Articolo 6 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti

C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016. Articolo 8 – Subappalto

L’impresa rinuncia di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto, ovvero di avvalersi del subappalto (ovvero si è avvalsa del subappalto per la cat…………….) per le prestazioni ed i servizi che ne sono oggetto. E' inoltre vietata la cessione anche parziale, dei crediti derivanti dalle prestazioni e servizi medesimi, se non previa comunicazione e presa d'atto da parte dell'Amministrazione.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltore, l'Ente procederà alla risoluzione del contratto, incamerando la cauzione definitiva e riservandosi di chiedere il risarcimento dì ogni conseguente danno

Articolo 9 – Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell’articolo 1664 del Codice Civile.

Articolo 10 – Responsabilità verso terzi

L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei

danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Articolo 11 – Domicilio dell’affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso il Comune di Lusciano in via Xxxxxxxx, obbligandosi di informare l’Ente, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente committente.

Articolo 12 – Ulteriori obblighi dell’affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L’affidatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 13 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel D.lgs. n. 50/2016 nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 esposta per esteso presso l’ufficio tecnico del Comune di Lusciano.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L.N.

136/2010.

Con la sottoscrizione del presente contratto l’affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si

dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

IBAN:          , Banca di           ;

Intestatario:           , amministratore unico della          ;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP ed inoltrata in

forma elettronica.

Articolo 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

Articolo 17 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all’affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. Il contratto potrà essere risolto con l’applicazione dell’articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto.

Articolo 18 - Recesso dal contratto

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almen venti giorni prima del

recesso.

Articolo 19 – Controversie e foro competente

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo xxxxxxx previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Napoli Nord in Aversa (Ce). È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 – Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l’ente committente:

• capitolato speciale d’appalto;

• disciplinare di gara;

• Decreto Provveditoriale di aggiudicazione definitiva con efficacia;

• Polizza fideiussoria per cauzione definitiva emessa in data    

dalla Società        n°        ;

• Polizza assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi, emessa in data        dalla       n°        ;

Letto, confermato e sottoscritto

Per l’affidatario: Per l’ente committente: