CONDIZIONI PARTICOLARI CONTRATTI DI APPALTO DI

b) per particolari tipologie di attività, secondo quanto previsto nella Lettera d’Ordine, può non essere prevista l’Accettazione Definitiva e pertanto, in tal caso, occorre far riferimento

solo a quanto previsto per il Verbale di Accettazione Provvisoria che è da intendere come Verbale di Accettazione unico e che sancirà l’effettiva e definitiva accettazione delle attività contrattuali;

c) nel caso in cui l’esecuzione del contratto sia frazionata in più partite ai sensi del l’art. 6 del presente documento, le attività di accettazione provvisoria previste dall’art. 9.6 delle CGCI e quelle nel seguito del presente articolo, devono intendersi riferite ad ogni singola partita.‌

1.3. Accettazione definitiva

1.3.1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9.6 delle CGCI si stabilisce che per Documento di Accettazione Definitiva deve intendersi Verbale di Accettazione Definitiva.

1.3.2. Le operazioni di accettazione definitiva delle opere debbono concludersi entro e non oltre 30 giorni dal termine del periodo di garanzia, salvo quanto diversamente previsto nella Lettera d’Ordine.

1.3.3. L'Enel può prescrivere eventuali ulteriori lavori necessari affinché le opere nel loro complesso siano rispondenti alle condizioni contrattualmente stabilite; tali lavori devono essere ultimati entro il termine stabilito dall'Enel che, in caso di inadempienza, può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore.

1.3.4. Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme e le prescrizioni relative alle opere soggette a procedure particolari di collaudo.

1.3.5. L'accettazione definitiva non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli derivino, per effetto del Contratto, dalle leggi in vigore.‌

2. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ ‌

2.1. Consegna delle aree

2.1.1. L'Enel deve comunicare all'Appaltatore, con congruo anticipo, il giorno, l'ora e il luogo fissati per la consegna delle aree e di tutto quanto necessario per dare inizio alle attività oggetto del contratto.

2.1.2. L'Appaltatore deve provvedere direttamente all’eventuale apposizione degli ulteriori capisaldi, picchetti e riferimenti occorrenti per il tracciamento delle opere e per l'esecuzione dei montaggi, essendo l'Appaltatore medesimo l'unico responsabile anche dell'esatta esecuzione geometrica di tutte le opere.

2.1.3. Della consegna viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali necessari documenti. L'eventuale completamento della consegna ha luogo durante lo svolgimento del contratto in relazione alle esigenze del programma cronologico.

2.1.4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Enel ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ..

2.1.5. Qualora l'Enel non dia luogo alla consegna di cui trattasi entro il termine previsto nella Lettera d’Ordine, all'Appaltatore spetta il compenso forfettario giornaliero all'uopo stabilito nella Lettera d’Ordine.‌‌

2.6. Assistenza alle verifiche ed ai controlli dell'Enel

2.6.1. Per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove, l’Appaltatore per tutta la durata delle attività deve provvedere, a sua cura e spese, a quanto all'uopo possa essere necessario, ivi comprese le

prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.‌

2.7. Giornale lavori

2.7.1. Se ritenuto necessario, l'Enel segue lo svolgimento delle attività mediante annotazione in apposito giornale che, con la frequenza stabilita dall'Enel e comunque ogni qualvolta l'Enel stessa ne faccia apposita richiesta, deve essere firmato dall’Appaltatore il quale ha diritto di fare le sue osservazioni in merito.

2.7.2. L'Enel consegna all’Appaltatore una copia del giornale suddetto firmata dai Rappresentanti dell'Enel.

2.7.3. Nel giornale l'Enel riporta ogni notizia di rilievo relativa alle attività, alle condizioni ambientali e meteorologiche.‌

2.8. Dovere di segnalazione dell’Appaltatore

2.8.1. L’Appaltatore informerà immediatamente l'Enel su tutti gli infortuni di qualsiasi tipo, medicazioni, near miss, incidenti e/o danni ambientale e ogni altra informazione e dati che li riguardano, secondo quanto previsto dall’allegato 2 al presente documento “dovere di segnalazione da parte delle imprese Appaltatrici” e dalle normative vigenti in materia, che coinvolgano i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo durante l'esecuzione del presente contratto.‌

2.9. Materiali ritirati dall’Appaltatore

2.9.1. Qualora contrattualmente previsto, per tutti i materiali classificati come “rottami” ed acquisiti dall’Appaltatore, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dallo stesso, verrà emessa fattura a cura di Enel non assoggettata ad IVA (Dpr 633/72 - art. 74 co. 7 e 8 e successive modifiche) in quanto materiali atti esclusivamente alla rifusione.

2.9.2. L’importo corrispondente verrà conguagliato con gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Enel.‌

3. CONTABILITÀ ‌

3.1. Contabilità delle attività a misura

3.1.1. Le quantità eseguite sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nei prezzi contrattuali ed alle norme contrattuali di misurazione.

3.1.2. I computi sono sviluppati in base alle quantità fissate nei disegni esecutivi delle opere o nella documentazione contrattuale in genere o in base a quelle stabilite per iscritto dall'Enel, anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare dimensioni superiori. Ove si riscontrino invece quantità inferiori, in caso di accettazione delle opere o delle attività, si contabilizzano le quantità effettive rilevate. Ove la qualità delle opere o

delle attività risulti inferiore a quella prescritta, in caso di accettazione delle stesse si applicano prezzi corrispondentemente ridotti rispetto a quelli contrattuali.

3.1.3. Con il procedere delle attività, dopo i rilievi in contraddittorio, l'Enel effettua la determinazione e la classificazione delle quantità di lavoro eseguite su appositi libretti di misura che devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall'Appaltatore, il quale ha la facoltà di firmare anche con riserva. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare ai rilievi o dal firmare i libretti di misura l'Enel, dopo avergli trasmesso regolare invito a mezzo lettera raccomandata, procede al rilievo stesso con il concorso di due testimoni che firmano i libretti di misura: le misurazioni ivi riportate fanno piena fede nei confronti dell'Appaltatore.

3.1.4. L'Enel si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito.‌

3.2. Contabilità delle attività a corpo

3.2.1. I prezzi a corpo sono contabilizzati, previo accertamento in contraddittorio della rispondenza delle dimensioni e della qualità delle opere a quanto contrattualmente prescritto, secondo le quote percentuali stabilite nel contratto.

3.2.2. Fatte salve in ogni caso le norme di accettazione stabilite nel par. 1.1.2, nel caso le dimensioni o la qualità delle opere si dimostrino inferiori a quelle prescritte, si applica un prezzo corrispondentemente ridotto rispetto al prezzo a corpo, mentre se la qualità o le dimensioni delle opere risultino superiori si applica il prezzo a corpo contrattuale.

3.2.3. L'Enel, ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.‌

3.3. Contabilità delle prestazioni a consuntivo

3.3.1. Le prestazioni a consuntivo devono essere state richieste dall'Enel e sono compensate in base ai prezzi contrattuali applicati al tempo di effettivo impiego della mano d'opera e degli impianti di cantiere direttamente utilizzati nel lavoro ed alle quantità di materiali effettivamente impiegati.

3.3.2. I prezzi contrattuali per tali prestazioni compensano rispettivamente i costi effettivi afferenti alla mano d'opera, agli impianti di cantiere e ai materiali impiegati, nonché le spese generali tra cui, in particolare le spese relative alla organizzazione e gestione dei cantieri, all'uso dell'attrezzatura individuale alle prestazioni degli assistenti, all'impiego degli impianti di cantiere e del personale non direttamente utilizzati nel lavoro e comprendono inoltre tutti gli altri oneri diretti e indiretti per la conduzione del lavoro e l'utile dell'Appaltatore.

3.3.3. Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in un rapportino giornaliero in cui sono indicati l’attività eseguita, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le quantità dei materiali forniti.

3.3.4. I predetti rapportini, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dall'Appaltatore il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.

3.4. Registro di contabilità ‌‌

3.4.1. Il registro di contabilità, ove previsto o qualora l’Enel ne ravveda la necessità, è aggiornato alle scadenze periodiche previste nella Lettera d’Ordine.

3.4.2. Le quantità annotate nei libretti di misura in conformità del par. 3.1 sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.

3.4.3. L'aggiornamento del registro di contabilità per i lavori a corpo ha luogo, sulla base delle indicazioni rilevate dai libretti delle misure di cui al par. 3.2, al termine del mese in cui si è verificata una delle scadenze previste in contratto.

3.4.4. Le quantità risultanti dai rapportini delle prestazioni a consuntivo sono riepilogate ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali nel registro di contabilità.

3.4.5. Inoltre nel registro di contabilità sono registrati di volta in volta anche tutti gli ulteriori eventuali importi relativi ai compensi ed ai premi di acceleramento spettanti all'Appaltatore nonché quelli relativi alle penali ricadenti a suo carico e agli altri eventuali addebiti comunque mossi dall'Enel.

3.4.6. Ogni aggiornamento del registro di contabilità, messo a disposizione dall'Enel presso i propri uffici, deve essere sottoscritto dall'Appaltatore entro quindici giorni dall'invito dell'Enel. Contestualmente l'Enel consegna all'Appaltatore copia dei documenti sottoscritti e copia della situazione di avanzamento lavori di cui all’art. 5.1.

3.4.7. Nel caso di mancata presentazione dell'Appaltatore entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dall'Enel e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano.‌

4. PREMI DI ACCELERAMENTO

4.1. L'Enel si riserva la facoltà di proporre e concordare con l'Appaltatore la corresponsione di un premio di acceleramento tendente ad abbreviare la durata di qualche termine contrattuale o partita di lavoro ovvero la durata di esecuzione di singoli lavori componenti una partita.

4.2. Il premio di acceleramento può essere forfettario ovvero giornaliero progressivo, secondo le modalità concordate.

SEZIONE II - LAVORI E SERVIZI ‌‌‌

5. DOCUMENTI CONTABILI E PAGAMENTI ‌

5.1. Situazioni provvisorie di avanzamento lavori

5.1.1. Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, l'Enel predispone ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva di avanzamento dei lavori (SAL), che viene emessa non oltre trenta giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento.‌

5.2. Pagamenti

5.2.1. All’Appaltatore verrà corrisposto il 100% dell’ammontare corrispondente a quello della situazione provvisoria predetta, salvo diversa pattuizione contrattuale.

5.2.2. I pagamenti all’Appaltatore saranno effettuati dall'Enel solo in base alle risultanze dei documenti contabili. Per nessun motivo verrà accordato all’Appaltatore il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti medesimi.‌

5.3. Situazione finale e liquidazione finale a saldo

5.3.1. Entro sessanta giorni dalla firma da parte dell’Appaltatore del verbale di accettazione definitiva, l'Enel deve redigere sul registro di contabilità il conto di liquidazione finale a saldo in base all’ultimo aggiornamento del registro di contabilità ed agli accrediti e deduzioni da introdurre in contabilità per effetto delle risultanze dell’accettazione definitiva, deve predisporre ed emettere la situazione finale a saldo con lo svincolo delle cauzioni (se previste) ed al netto di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore all'Enel.

5.3.2. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia sottoscritto con riserva l’ultimo aggiornamento del registro di contabilità, ovvero il verbale di accettazione definitiva, l'Enel provvede alle operazioni di liquidazione finale a saldo in occasione della definizione degli importi di dette riserve, procedendo, tuttavia, entro lo stesso termine di sessanta giorni, indipendentemente dalla risoluzione delle riserve medesime, allo svincolo delle suddette cauzioni (se previste) ed al pagamento degli eventuali conguagli dovuti all’Appaltatore.

5.3.3. Il pagamento della situazione finale a saldo verrà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni dalla data di emissione della stessa.‌

6. PROGRAMMA CRONOLOGICO

6.1. L’esecuzione delle attività oggetto del contratto può essere frazionata, agli effetti cronologici, in singole partite di lavoro; tale eventuale suddivisione non fa venir meno l’unicità del rapporto contrattuale.

6.2. Il programma cronologico stabilisce per ogni partita, se previste, le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione delle attività.

6.3. Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali.‌‌

7. PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI

7.1. L’unità Enel che gestisce il contratto, se ritenuto necessario anche in relazione alla complessità delle attività da eseguire, può chiedere all’Appaltatore la redazione di un piano esecutivo particolareggiato dal quale risultino chiaramente le attività previste dall'Appaltatore stesso per la realizzazione di quanto oggetto del contratto entro il termine di ultimazione prescritto, con l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di lavoro, ivi compresa la progettazione se eseguita dall'Appaltatore, nonché dei tempi di approvvigionamento dei materiali e di quelli di allestimento sia degli impianti di cantiere sia delle opere provvisionali.

7.2. La conoscenza da parte dell'Enel del piano esecutivo non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.‌

8. ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

8.1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9.6 delle CGCI, quando le attività o le singole partite vengono ultimate, l’Appaltatore deve darne comunicazione all’Enel che, dopo i necessari rilievi in contraddittorio, redige il verbale di ultimazione che deve essere sottoscritto dalle parti.

8.2. Nel verbale di ultimazione devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto.

8.3. La redazione del suddetto verbale è subordinata al favorevole riscontro dell’ultimazione delle attività o all’esito positivo dell’eventuale verifica di conformità connessa con l’evento oggetto di verbalizzazione.‌

9. PROGETTAZIONE

9.1. La progettazione di quanto forma oggetto del Contratto o di parte di esso è a carico dell'Appaltatore solo se previsto nella documentazione contrattuale.

9.2. La parte di progettazione affidata all'Appaltatore deve essere eseguita nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dall’Enel come vincolanti ed in accordo con quanto prescritto nei documenti tecnici e degli eventuali elaborati successivamente forniti dall’Enel.

9.3. L'Appaltatore deve farsi parte diligente per ottenere dall’Enel tutti i dati necessari per la progettazione stessa ed a tal fine l’Enel può consentire la permanenza, presso i propri uffici, di personale tecnico dell'Appaltatore e/o di Professionista dallo stesso incaricato.

9.4. L'Appaltatore è totalmente responsabile della parte di progettazione di sua competenza e, pertanto, espressamente si impegna a che detta progettazione sia eseguita dopo l'acquisizione della necessaria conoscenza, sotto tutti i punti di vista, della zona interessata dalle

attività in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

9.5. Tutti gli elaborati di progetto forniti dall'Appaltatore sono di proprietà dell’Enel, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta per alcun titolo o motivo.

9.6. Inoltre l'Appaltatore deve fornire tempestivamente all’Enel tutta la documentazione, debitamente firmata, per consentirgli di adempiere, presso le competenti autorità e se la tipologia dell’appalto lo richiede, a tutti gli obblighi di legge a carico del Committente.

9.7. La stesura di eventuali elaborati integrativi, ritenuti necessari dall'Appaltatore in base a sue proprie esigenze organizzative per l'esecuzione delle opere, sarà a totale carico ed onere di quest'ultimo.

9.8. Tutti gli elaborati di progetto eseguiti dall'Appaltatore devono essere sottoposti al controllo e benestare dell’Enel, con un congruo anticipo rispetto ai termini stabiliti nel programma cronologico per l'esecuzione delle opere; il controllo effettuato dall’Enel sugli elaborati di progetto rientra nell'ambito dell'art. 1662 C.C. e non implica l'assunzione di responsabilità da parte dell’Enel medesima.

9.9. Pertanto, tale controllo ed il successivo benestare non modificano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione ad esso affidata; il controllo ed il benestare, inoltre, non vincolano in alcun modo l’Enel riguardo all'introduzione di eventuali varianti.

9.10. Infine l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, entro due mesi dal verbale di ultimazione delle attività o della relativa partita di lavoro, le copie degli elaborati di progetto nella versione “come costruito”, sia in formato cartaceo che su supporto magnetico. La consegna di detta documentazione è condizione necessaria al pagamento della relativa Situazione provvisoria di Avanzamento Lavori.‌

SEZIONE III - FORNITURE IN OPERA ‌

10. PROGRAMMA CROONOLOGICO ‌

10.1. Esecuzione del lavoro in partite

10.1.1. L'esecuzione del Contratto può essere frazionata, agli effetti cronologici, in singole partite di lavoro, ciascuna delle quali avrà termini contrattuali differenziati.

10.1.2. La suddivisione in partite non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.‌

10.2. Termini contrattuali

10.2.1. Il programma cronologico stabilisce, di norma, per ogni singola partita o per il Contratto nella sua generalità, i seguenti termini contrattuali:

> IPC (Inizio Programma Cronologico)

termine di inizio del programma cronologico relativo agli stati di avanzamento delle attività previste in Contratto;

> TAO (Termine di Approntamento al Collaudo in Officina)

termine entro il quale la fornitura è pronta per il collaudo in officina;

> TC (Termine di Consegna)

termine entro il quale la fornitura, collaudata, deve pervenire a destino;

> IM (Inizio Montaggio)

è il termine entro il quale l’Appaltatore deve dare inizio all'attività di montaggio in cantiere della fornitura;

> TM (Termine Montaggio)

è il termine entro il quale l’Appaltatore deve completare le attività di montaggio in cantiere della fornitura, comprese le prove previste per le fasi di montaggio;

> TA (Termine di Approntamento)

è il termine entro il quale l’Appaltatore, verificatosi il Termine di Montaggio, deve completare i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento;

> TU (Termine Ultimazione)

è il termine entro il quale l’Appaltatore, verificatosi il Termine di Approntamento, deve completare le prove di funzionamento.

Tale termine coincide con l'approntamento al funzionamento commerciale;

nonché gli altri eventuali termini indicati nella Lettera d’Ordine o in altri documenti contrattuali.

10.2.2. Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l’Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto.

10.2.3. I termini contrattuali in precedenza descritti sono, ad eccezione dell'IPC e del TAO, accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle parti, sui quali devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto ai termini contrattualmente previsti.

10.2.4. La redazione dei verbali di IM, TM, TA e TU è subordinata al favorevole esito della verifica di conformità connessa con l’evento oggetto di verbalizzazione.

10.2.5. Nei casi di non completa conformità della fornitura, che non pregiudicano l’accettazione con riserva della stessa, verrà redatto il relativo verbale, fermo restando l’obbligo da parte dell’Appaltatore di sanare le inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati.

11. PIANI E PROGRAMMI ‌‌‌

11.1. Piani realizzativi

11.1.1. Se non diversamente stabilito dal Contratto o dall’Enel, l’Appaltatore deve predisporre i Piani e Programmi Generali di seguito elencati:

> Piano e Programma di Progettazione (PPP): è compresa la redazione e l'aggiornamento del PPP fornito dall'Enel in versione preliminare; l’Appaltatore deve inviare all'Enel, ad ogni aggiornamento e, comunque, contestualmente ad ogni invio di elaborati, le sole pagine del PPP oggetto dell'aggiornamento, accompagnate dal foglio introduttivo, con l'indicazione della nuova edizione e con evidenziati chiaramente elaborati oggetto della trasmissione.

Il PPP di Fornitura redatto dall’Appaltatore deve essere sottoposto all'approvazione dell'Enel entro trenta giorni dalla data del contratto; entro ulteriori trenta giorni dal ricevimento, l'Enel comunica all’Appaltatore la propria approvazione e/o le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare, che l’Appaltatore deve recepire.

L'approvazione dell'Enel al PPP di Fornitura ed ai suoi vari aggiornamenti, non comporta diminuzione di responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli impegni contrattuali.

> Piani e Programmi Generali di Fabbricazione: l’Appaltatore prima di dare corso alla fabbricazione in officina di quanto forma oggetto del Contratto, deve predisporre il Piano di cui al presente punto; in tale Piano devono essere elencate le principali fasi di fabbricazione e di controllo nonché le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti dall’Enel e/o da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.

Tale Piano, che deve essere opportunamente aggiornato, deve essere inviato all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività in officina, per l'individuazione, da parte dell'Enel stessa, delle parti e fasi di fabbricazione della fornitura sulle quali intende effettuare la propria sorveglianza.

> Piano e Programma di Trasporto: l’Appaltatore deve consegnare all'Enel con un congruo anticipo sulla data di spedizione che sarà conseguentemente maggiore in caso di trasporti eccezionali, il Piano di cui al presente punto ove sono indicati i termini di approntamento al trasporto delle singole parti, o di tutta la fornitura relativa alla partita, nonché i termini di spedizione.

> Piani e Programmi Generali di Montaggio: l’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori in cantiere di quanto forma oggetto del Contratto, deve predisporre il Piano di cui al presente punto; in tale Piano devono essere elencate le attività previste dall’Appaltatore stesso per la realizzazione di ciascuna delle partite di lavoro entro i termini contrattuali prescritti, con l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di lavoro, nonché dei tempi di arrivo delle parti della fornitura e di quelli di allestimento sia degli impianti di cantiere sia delle opere provvisionali.

In tale Piano devono essere altresì elencati i controlli, le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.

Tale Piano, che deve essere opportunamente aggiornato, deve essere inviato all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività in cantiere, per l'individuazione, da parte dell'Enel stessa, dei criteri con i quali intende effettuare la propria sorveglianza.

> Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento: l’Appaltatore deve predisporre i Piani di cui al presente punto, corredati delle relative istruzioni e procedure come indicato nel PPP.

Tali Piani devono essere inviati all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle prove.‌

11.2. Piani di controllo qualità

11.2.1. Se non diversamente stabilito dal Contratto o dall’Enel, l’Appaltatore deve predisporre i seguenti Piani di Controllo Qualità:

> Piani di Controllo Qualità di fabbricazione

L’Appaltatore deve predisporre i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ); in tali Piani devono essere dettagliatamente elencate in forma sequenziale, con riferimento alle singole fasi di fabbricazione, le prove, i controlli ed i collaudi necessari a verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali ed a quelle emanate dall’Appaltatore stesso e vigenti nelle proprie officine.

Tali Piani devono essere inviati all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività in officina per l'individuazione delle fasi a cui l'Enel medesima intende presenziare.

Per tali fasi l'Enel individua e comunica all’Appaltatore quelle per le quali l’Appaltatore stesso non può procedere senza esplicita autorizzazione e senza un esplicito svincolo da parte dell'Enel stessa (fasi vincolanti) e quelle per le quali è sufficiente la segnalazione da parte dell’Appaltatore (fasi da segnalare).

> Piani di Controllo Qualità di montaggio in cantiere

L’Appaltatore deve predisporre i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ).

Per tali Piani, da inviare all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività a cui si riferiscono, valgono tutte le prescrizioni riferite alle attività di montaggio.‌

12. PROGETTAZIONE ‌

12.1. Norme generali

12.1.1. L’Appaltatore deve eseguire, sulla base degli elaborati forniti dall'Enel, la progettazione (se prevista) di quanto oggetto del Contratto, nonché delle eventuali varianti richieste dall'Enel.

12.1.2. La progettazione affidata all’Appaltatore comprende lo sviluppo degli elaborati previsti nel PPP.

12.1.3. La suddetta progettazione deve essere eseguita con la perizia, la prudenza e la diligenza del tecnico dell'arte e nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dall'Enel nel Contratto.

12.1.4. L’Appaltatore, pertanto, espressamente si impegna a che il progetto sia eseguito dopo l'acquisizione, anche a mezzo di adeguate indagini, rilievi e prove, di qualsiasi natura ed entità, della necessaria conoscenza della zona e/o parti di impianto interessate dai lavori, in modo da garantire che le opere progettate abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

12.1.5. L’Appaltatore dovrà rimettere all’Enel, in tempo utile, i piani generali di costruzione della fornitura nonché i progetti di dettaglio e tutti gli schemi, i dati e le informazioni che consentano all’Enel la elaborazione dei progetti esecutivi di tutti i lavori che hanno una qualsiasi connessione con la fornitura stessa e la loro conseguente predisposizione, nonché i disegni necessari per i controlli dell’Enel in fase di montaggio.‌

12.1.6. Gli elaborati di progetto devono essere redatti in conformità a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche.

12.1.7. L’Appaltatore deve farsi parte diligente per ottenere dall'Enel tutti i dati necessari per lo sviluppo della progettazione affidatagli, a tal fine l'Enel può consentire la temporanea permanenza, presso i propri uffici e/o impianti, di personale tecnico dell’Appaltatore per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei predetti dati.

12.1.8. Non sono accettati elaborati che pervengano all'Enel non previsti nel PPP stesso.

12.1.9. Tutti gli elaborati di progetto compresi nel PPP di Fornitura sono di proprietà dell'Enel, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l’Appaltatore possa per ciò pretendere ulteriori compensi.‌

12.2. Approvazione degli elaborati

12.2.1. Gli elaborati sviluppati dall’Appaltatore devono essere inviati all'Enel firmati dall’Appaltatore stesso e dal progettista, con congruo anticipo rispetto ai termini previsti per l'emissione degli elaborati in edizione finale.

12.2.2. Per gli elaborati per i quali è richiesta l'approvazione, entro trenta giorni dal ricevimento, l'Enel comunica all’Appaltatore la propria approvazione o restituisce una copia di detti elaborati con la relativa approvazione e/o con le eventuali correzioni e/o modifiche; in caso di mancata risposta entro il suddetto termine, gli elaborati saranno ritenuti approvati.

12.2.3. L’Appaltatore deve recepire tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente su tutti gli originali degli elaborati in qualunque modo interessati alle modifiche stesse.

12.2.4. Se l'entità delle modifiche da apportare è tale da richiedere un nuovo invio, questo deve avvenire, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'approvazione o delle eventuali correzioni e/o modifiche.

12.2.5. Gli elaborati, una volta ottenuta l'approvazione, hanno valore definitivo, sono prevalenti rispetto a tutti gli altri elaborati e non possono, per alcun motivo, essere modificati se non a seguito di esplicita autorizzazione scritta dell'Enel.‌

12.3. Archiviazione elaborati

12.3.1. L’Appaltatore deve avviare e mantenere in funzione presso la sua sede stabilita e presso il cantiere un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto, documentazione certificativa, ecc.), relativa alla fabbricazione in officina della fornitura ed alla attività di cantiere, eseguita dall’Appaltatore o ricevuta dall'Enel, in modo da

permettere una facile individuazione dei documenti e la loro correlazione con le parti d'impianto o con le attività alle quali si riferiscono.

12.3.2. L'accessibilità alla documentazione deve essere consentita all'Enel in ogni momento.‌

12.4. Documentazione finale

12.4.1. Nel caso di rimessa di manuali di istruzioni preliminari, l’edizione definitiva sarà inviata all’Enel entro due mesi dalla data del termine di approntamento (TA) e comunque prima del termine di ultimazione (TU).

12.4.2. L’Appaltatore, prima del termine di ultimazione (TU) e secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche, dovrà fornire inoltre:

> la documentazione in edizione “Come Costruito”;

> le specifiche tecniche, i certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove distruttive e non distruttive;

> le specifiche relative alle prove di funzionamento, le prescrizioni per i collaudi del macchinario e le apparecchiature principali e quanto altro necessario per l’avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza.

12.4.3. L’Appaltatore dovrà rimettere due mesi prima del termine effettivo di approntamento (TA) i manuali di istruzioni dei fornitori, contenenti le norme generali e particolari di esercizio e di manutenzione della realizzazione oggetto del Contratto, corredati da disegni e schemi in modo da costituire un complesso organico e completo di informazioni inerenti le apparecchiature ed il macchinario oggetto del Contratto.‌

13. FABBRICAZIONE IN OFFICINA ‌

13.1. Norme generali

13.1.1. L’Appaltatore deve eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità la fabbricazione in officina della fornitura nonché tutte le prove in officina previste nei Piani di cui al precedente art. 11.1 o nel Contratto.

13.1.2. Nella Lettera d’Ordine è indicato a quale controllo o prova, tra quelle indicate nel successivo art. 13.2, deve essere sottoposta la fornitura.

13.1.3. Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall’Appaltatore ed approvate dall’Enel, qualora previsto; l’Appaltatore individua tali procedure e l’Enel seleziona quelle per le quali intende dare la propria approvazione, prima dell’esecuzione delle prove a cui si riferiscono.

13.1.4. Nei casi previsti dal Contratto e nei limiti ivi precisati, l’Appaltatore deve mettere in atto un idoneo sistema di identificazione delle parti di fornitura, e di correlazione delle stesse con la registrazione delle prove.

13.1.5. L’Appaltatore deve dare comunicazione all'Enel dell'avvenuto approntamento in officina di ogni singola partita o di parti di esse con le sequenze previste nel Piano e Programma

Generale di Fabbricazione di cui al precedente par. 11.1, intendendo con ciò che le singole partite, o le parti stesse, sono pronte per la spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e collaudi.

13.1.6. L’Appaltatore, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di fornitura relative ad ogni singola partita solo ad esito positivo della propria ispezione finale su dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione dell'Enel.‌

13.2. Verifiche e controlli ‌

13.2.1. Controllo di rispondenza

13.2.1.1. Il controllo sarà effettuato a cura e spese dell’Appaltatore in conformità alle prescrizioni tecniche indicate nei documenti costituenti il contratto.

13.2.1.2. Al ricevimento delle merci da parte dell'unità destinataria dell'Enel sarà effettuato un “controllo di rispondenza” dei materiali ordinati.

13.2.1.3. A tale proposito, se previsto dal Contratto, ad ogni consegna l’Appaltatore dovrà fornire una scheda tecnica del materiale fornito ed il certificato di origine del costruttore.

13.2.1.4. Nel caso venissero evidenziati difformità e/o difetti, i materiali ordinati saranno restituiti in porto assegnato con spese di trasporto a carico dell’Appaltatore.‌

13.2.2. Collaudo in officina di tipo 1

13.2.2.1. La fornitura sarà sottoposta, a cura e spese dell’Appaltatore ed alla presenza di incaricati dell'Enel, a prove di controllo e collaudo in conformità alle prescrizioni indicate nei documenti costituenti il Contratto.

13.2.2.2. Per consentire all'Enel l'intervento dei propri collaudatori, l’Appaltatore dovrà inviare a mezzo fax alle Unità indicate nella Lettera d’Ordine, con almeno 15 giorni di anticipo, l'avviso di collaudo contenente tutte le informazioni necessarie per individuare le merci approntate (tipo, quantità, estremi del contratto o specifica d'ordinazione), la fase di controllo e il programma temporale delle prove previste.

13.2.2.3. L’Unità Enel incaricata ha la facoltà di spostare la data di inizio del collaudo per un periodo massimo di 15 giorni.

13.2.2.4. A seguito di comunicazione di esito favorevole del collaudo finale da parte dell'Unità incaricata, le merci potranno essere spedite agli indirizzi precisati nel contratto, apponendo sulle bolle di consegna relative il numero del certificato di avvenuto collaudo precisato dalla suddetta Unità.

13.2.2.5. In caso di comunicazione dell'Enel di rinuncia a presenziare al collaudo, ed a seguito di collaudo interno favorevole, le merci potranno essere spedite apponendo sulle bolle di consegna e nelle fatture relative il numero del documento di rinuncia al collaudo.

13.2.2.6. In quest'ultimo caso i bollettini delle prove eseguite nel collaudo interno favorevole saranno trasmessi dall’Appaltatore all'Unità incaricata del collaudo. Nei bollettini di prova dovranno essere indicati il numero e la data dell'avviso di collaudo, i riferimenti del

documento di acquisto, le matricole di fabbricazione delle merci approntate e di quelle provate, la data di effettuazione delle prove nonché la distinta di spedizione.

13.2.2.7. Nel caso di esito sfavorevole del collaudo, le prove dovranno essere ripetute previo invio da parte dell’Appaltatore di un nuovo avviso di collaudo, che sarà valido (sostituendo il precedente) a tutti gli effetti contrattuali. In tal caso saranno addebitati all’Appaltatore i costi e le spese di tutti gli interventi aggiuntivi dei tecnici dell'Unità Enel incaricata, fatto salvo il diritto per l'Enel ad ogni altro risarcimento, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore.

13.2.2.8. L'accettazione delle merci da parte dell'Unità dell'Enel incaricata sarà in ogni caso subordinata anche al “controllo di rispondenza”, consistente nell'insieme delle azioni necessarie per verificare la rispondenza della quantità e della qualità delle “merci” a quanto previsto nel contratto.‌

13.2.3. Collaudo in officina di tipo 2

13.2.3.1. La fornitura sarà sottoposta, a cura e spese dell’Appaltatore ed alla eventuale presenza di incaricati dell'Enel, a prove di controllo e collaudo in conformità alle prescrizioni indicate nei documenti costituenti il Contratto.

13.2.3.2. Per consentire all'Enel l'intervento dei propri collaudatori, l’Appaltatore dovrà inviare a mezzo fax alle Unità indicate nella Lettera d’Ordine, con almeno 15 giorni di anticipo, l'avviso di collaudo contenente tutte le informazioni necessarie per individuare le merci approntate (tipo, quantità, estremi del contratto o specifica d'ordinazione), la fase di controllo e il programma temporale delle prove previste:

13.2.3.3. L’Unità Enel incaricata ha la facoltà di spostare la data di inizio del collaudo per un periodo massimo di 15 giorni.

13.2.3.4. I bollettini dei collaudi finali eseguiti, compresi quelli inerenti a collaudi con esito sfavorevole, saranno redatti e disposti a cura dell’Appaltatore in ordine cronologico in un archivio specifico a disposizione dell'Enel.

13.2.3.5. Nei bollettini di collaudo dovranno essere indicati il numero e la data del fax dell'avviso di collaudo, i riferimenti del documento di acquisto, le matricole di fabbricazione delle merci approntate e di quelle provate, la data di effettuazione dei collaudi nonché la distinta di spedizione.

13.2.3.6. L'Enel avrà la facoltà di intervenire presso lo stabilimento dell’Appaltatore per:

> presenziare a tutti o parte dei collaudi eseguiti nei periodi indicati nell'avviso di collaudo;

> controllare gli esiti finali dei collaudi pregressi dai bollettini di prova depositati nell'archivio specifico dell’Appaltatore e verificare altresì le date relative all'effettuazione dei collaudi con quelle comunicate nei corrispondenti avvisi di collaudo;

> prelevare campioni di merci, di cui sarà effettuata opportuna registrazione, dai lotti in spedizione per l'esecuzione, a propria cura e spese, di prove di verifica fuori linea.

13.2.3.7. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore assicurerà ai rappresentanti dell'Enel il libero accesso agli stabilimenti di produzione durante il normale orario di lavoro.

13.2.3.8. Indipendentemente dall'intervento degli incaricati dell'Enel le merci potranno essere spedite dopo il collaudo effettuato dall’Appaltatore con esito favorevole, senza che sia necessaria da parte dell'Enel l'emissione di alcun documento. Peraltro l’Appaltatore dovrà riportare sulle bolle di consegna la dicitura:

> “Collaudo di accettazione a cura dell’Appaltatore - Esito Favorevole”;

> nonché gli estremi del bollettino di prova emesso (numero e data).

13.2.3.9. L'accettazione delle merci da parte dell'Unità Destinataria dell'Enel sarà in ogni caso subordinata anche al “controllo di rispondenza”, consistente nell'insieme delle azioni necessarie per verificare la rispondenza della quantità e della qualità delle "merci" a quanto previsto in contratto.‌

13.2.4. Collaudo in officina di tipo 3

13.2.4.1. Il collaudo sarà effettuato a cura e spese dell’Appaltatore in conformità alle prescrizioni indicate nei documenti costituenti il Contratto.

13.2.4.2. La documentazione relativa ai collaudi eseguiti, compresi quelli inerenti a collaudi con esito sfavorevole, sarà redatta dall’Appaltatore e tenuta a disposizione dell'Enel, che ne potrà fare richiesta in qualunque momento per eventuali controlli.

13.2.4.3. Al ricevimento delle merci da parte dell'unità destinataria dell'Enel sarà effettuato un “controllo di rispondenza” dei materiali ordinati. Nel caso venissero evidenziati difformità e/o difetti, i materiali ordinati saranno restituiti in porto assegnato con spese di trasporto a carico dell’Appaltatore.‌

14. TRASPORTO DA E PER LE SEDI E/O CANTIERI DELL’ENEL ‌

14.1. Norme generali

14.1.1. L’Appaltatore deve effettuare, a sua cura e spese e sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dai propri magazzini e/o officine fino alle sedi e/o cantieri dell’Enel e viceversa, salvo per quanto successivamente precisato, e lo scarico di quanto fa parte della fornitura.

14.1.2. L’Appaltatore deve comunicare all'Enel la disponibilità delle singole parti della fornitura pronte per la spedizione, da effettuare entro 10 gg. dall'autorizzazione alla spedizione dell'Enel.‌

14.2. Approntamento al trasporto

14.2.1. Quanto fa parte della fornitura deve essere opportunamente imballato ed approntato per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata, con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano e nel rispetto dei principi della politica ambientale adottata dall’Enel privilegiando l’utilizzo di imballaggi/contenitori che prevedano il loro recupero/riciclaggio.

14.2.2. L’Appaltatore deve anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione.

14.2.3. All'atto della spedizione, se non diversamente stabilito dal Contratto o dall’Enel, l’Appaltatore deve inviare all'Enel le liste definitive di spedizione con l'elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l'indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo. Ogni collo deve portare le eventuali marcature che sono comunicate dall'Enel; inoltre ogni collo deve contenere, sia all'interno, sia in busta applicata esternamente, copia di dette liste, nonché copia dell'autorizzazione alla spedizione da parte dell'Enel.‌

14.2.4. Le eventuali parti di ricambio devono essere imballate separatamente dal resto della fornitura indicando, sugli imballaggi, la dicitura "parti di ricambio" e devono essere corredate della documentazione indicata al precedente comma.‌

14.3. Esecuzione dei trasporti

14.3.1. Il nominativo del trasportatore prescelto dall’Appaltatore deve essere comunicato in tempo utile all'Enel.

14.3.2. L’Appaltatore deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compresa la merce trasportata.‌

14.4. Scarico in cantiere

14.4.1. L’Appaltatore deve effettuare, all'atto del ricevimento in cantiere dei materiali, un’ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta ivi incluse le istruzioni di conservazione e la rispondenza dei materiali ricevuti alla suddetta documentazione.

14.4.2. L'Enel comunque si riserva di richiedere all’Appaltatore l'esecuzione di prove e/o controlli, atti a verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dal collaudo in officina all'arrivo in cantiere, non abbiano danneggiato la fornitura.

14.4.3. Lo scarico nel cantiere di quanto fa parte della fornitura viene eseguito a cura e spese dell’Appaltatore e sotto la sua esclusiva responsabilità; l’Appaltatore sotto la sua direzione e responsabilità può avvalersi dei mezzi di sollevamento dell'Enel, ove esistenti e previa autorizzazione dell'Enel stessa.‌

15. MONTAGGIO – PRIMO AVVIAMENTO - PROVE DI FUNZIONAMENTO

15.1. L’Appaltatore dovrà eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in opera, i controlli funzionali e le prove di funzionamento di quanto forma oggetto del Contratto secondo quanto precisato nello stesso.

15.2. Nel periodo previsto per il montaggio devono essere eseguite tutte le prove previste nei Piani di cui al precedente par. 11.2.

15.3. Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall’Appaltatore ed approvate dall'Enel, qualora previsto nel PPP di cui al precedente art. 11 del presente documento.

15.4. L’Appaltatore deve verificare in loco che le opere, sulle quali deve essere eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dall’Enel; la mancata corrispondenza ai suddetti dati ed alle relative istruzioni genera responsabilità diretta ed esclusiva in capo all’Appaltatore.‌

15.5. Dalla data di inizio montaggio e sino al termine di ultimazione, l’Appaltatore è responsabile della buona conservazione dei macchinari e delle apparecchiature, secondo eventuali procedure approvate dall’Enel.

15.6. Al termine dei montaggi, l’Appaltatore deve eseguire i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento.

15.7. Successivamente al Termine di Approntamento, alla data contrattualmente prevista l’Appaltatore deve eseguire le prove di funzionamento previste.

15.8. Durante il periodo di svolgimento delle prove di funzionamento, l’Appaltatore dovrà istruire convenientemente il personale Enel in merito al corretto funzionamento di quanto forma oggetto del contratto.

15.9. Il completamento delle prove di funzionamento e messa a punto con esito positivo, darà luogo al Termine di Ultimazione (TU); a far data dal verbale sottoscritto dalle parti, la fornitura viene presa in consegna da parte dell'Enel.‌

16. COLLAUDO IN OPERA

16.1. Al Termine di Ultimazione (TU) ed entro il termine previsto nel programma cronologico, l’Appaltatore dovrà effettuare, alla presenza di incaricati Enel, le prove di collaudo in opera delle prestazioni garantite, se contrattualmente previste, secondo le indicazioni contrattuali.‌

17. GARANZIE E PENALI SULLE PRESTAZIONI GARANTITE

17.1. L’Appaltatore garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto del Contratto siano rispondenti a quanto precisato nei documenti contrattuali, con le modifiche eventualmente concordate in sede di progettazione definitiva.

17.2. La garanzia relativa alle prestazioni termina, ove non diversamente stabilito nel Contratto, 24 mesi dopo l'effettivo Termine di Ultimazione.

17.3. Qualora il Termine di Ultimazione sia stato prorogato per cause non imputabili all’Appaltatore (magazzinaggi, sospensioni, ritardato inizio del montaggio, modifiche al programma cronologico ecc.), il periodo di garanzia decorre comunque dal termine effettivo di ultimazione.

17.4. I requisiti di cui sopra vengono verificati secondo quanto precisato nei documenti contrattuali e mediante la prova di collaudo, di cui viene redatto, congiuntamente, un apposito verbale.

17.5. Se da tale prova risultasse che non tutti i suddetti requisiti sono soddisfatti, l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire entro i termini fissati dall'Enel qualsiasi modifica necessaria atta a soddisfare le prestazioni garantite.‌

17.6. Successivamente all’intervento di modifica saranno ripetute le prove di collaudo, del quale viene redatto apposito verbale; se dovesse risultare che le prestazioni non sono state riportate ai valori di garanzia, vengono applicate all’Appaltatore le penalità previste nel Contratto

17.7. Tutti gli oneri e tutti i costi, inclusi quelli relativi alle eventuali modifiche che, per effetto di quanto sopra, fosse necessario apportare ad altre parti dell'impianto, sono a carico dell’Appaltatore.

17.8. Qualora durante il periodo di garanzia la fornitura oggetto del Contratto non dovesse mantenere le prestazioni riscontrate nella prova di collaudo, salvo i casi di non corretto esercizio e di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali del macchinario, l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tempestivamente, entro i termini fissati dall'Enel qualsiasi modifica necessaria a ripristinare le suddette caratteristiche e prestazioni.

ALLEGATO 1 ‌

Document Metadata

Table of Contents

CONDIZIONI PARTICOLARI CONTRATTI DI APPALTO DI

Document Metadata