Contract

Ai Termini di legge Ristruttura Semplice si riserva tutti i diritti sul presente modello con divieto di riproduzione senza autorizzazione

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Tra le seguenti parti:

Nato a

Indirizzo Posta Elettronica

Recapiti Telefonici

CAP

Numero

Via

Residenza:

Codice Fiscale

Prov.

Nome

Cognome

Nato a

Indirizzo Posta Elettronica

Recapiti Telefonici

CAP

Numero

Via

Residenza:

Codice Fiscale

Prov.

Nome

Cognome

di seguito: “COMMITTENTE”

Nato a

Numero

Via

Prov.

Residenza:

CAP

Codice Fiscale

Prov.

Nome

Cognome

Dichiara di essere legale rappresentante della DITTA:

Ragione Sociale	Con sede in	Prov.	CAP
Indirizzo	Codice Fiscale	Partita IVA
Cassa Edile	INPS	INAIL

di seguito: “APPALTATORE”)

si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO E GARANZIE

1. Il Committente affida all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori di :

come meglio descritti nella documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Committente dichiara, in quanto (proprietario o altro titolo idoneo), di avere la piena disponibilità (giuridica e di fatto) del seguente (area/immobile) sito in

distinto all’Agenzia del Territorio di comune di

Foglio particella sub di avere (chiesto/ottenuto) tutte le autorizzazioni, istanze, pareri nulla osta, titoli abilitativi comunque denominati necessari, secondo le vigenti disposizioni di legge, per eseguire i lavori di cui al presente contratto.

3. L’Appaltatore entro il (o comunque prima dell’inizio dei lavori) dovrà

avere la disponibilità dell’area/immobile oggetto dell’intervento edilizio di cui al presente contratto liberi da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa impedire o pregiudicare la regolare esecuzione dei lavori.

4. Il Committente dichiara che il progetto è stato redatto in conformità alla normativa urbanistico-edilizia e tecnica. L’Appaltatore, anche nel corso dell’esecuzione dei lavori,comunica per iscritto al Committente (e/o al Direttore lavori) qualsiasi problema o criticità derivanti dall’attuazione degli elaborati progettuali allegati al presente contratto.

5. L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere a conoscenza dello stato attuale dell’area/immobile oggetto del presente contratto, di aver esaminato la documentazione tecnico-amministrativa allegata, di avere tutte le capacità tecnico–organizzative ed economico–finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa.

6. L’Appaltatore garantisce che tutte le opere descritte nei documenti allegati al presente contratto saranno compiutamente eseguite a regola d’arte, conformemente alle previsioni progettuali, con l’impiego di materiali con caratteristiche prestazionali corrispondenti alle specifiche di progetto.

7. L’Appaltatore dichiara:

a) di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

• INPS

• INAIL

• CASSA EDILE

b) di applicare integralmente il Contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia;

c) di affidare l'incarico di coordinamento lavori ed intermediazione alla:

Xxx Xxxx. Xxxxxxx 00 - 00000 -Villafranca in X. Xxxxx Xxxxxxx (XX) Xxx. - Xxx 0000 – 493390 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

email: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

ARTICOLO 2

SUBAPPALTO

1. Il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:

2. Ulteriori subappalti di lavori dovranno essere specificatamente autorizzati per iscritto dal Committente.

3. L’Appaltatore resta responsabile verso il Committente della regolarità di quanto oggetto di subappalto. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere subappaltate.

4. Le parti dichiarano che per i seguenti componenti intendono ricorrere al contratto di fornitura e posa in opera:

5. Gli impianti di:

saranno realizzati da una ditta terza, impiantista, con la quale il Committente ha stipulato apposito contratto

di appalto o di fornitura. In tal caso l’impresa appaltatrice fornirà soltanto l’assistenza muraria (con liquidazione separata dal resto dell’appalto). L’impresa appaltatrice non presta alcuna garanzia per i detti impianti, essendo la garanzia dovuta da:

ARTICOLO 3

COLLABORATORI DELLE PARTI

1. Il Committente dichiara di affidare i seguenti incarichi professionali: a)

Nato a

Professionista collaboratore Ristruttura Semplice Libero Professionista

Recapiti Telefonici

Indirizzo Posta Elettronica

Prov.

N° Iscrizione

Provincia di

Iscritto albo dei/degli

Numero

Via

Prov.

Con Studio in:

CAP

Codice Fiscale

Prov.

Nome

Cognome

Nato a

Libero Professionista

Recapiti Telefonici

Indirizzo Posta Elettronica

Prov.

N° Iscrizione

Provincia di

Iscritto albo dei/degli

Numero

Via

Prov.

Con Studio in:

CAP

Codice Fiscale

Prov.

Nome

Cognome

Professionista collaboratore Ristruttura Semplice

Nato a

Numero

Via

Prov.

Con Studio in:

CAP

Codice Fiscale

Prov.

Nome

Cognome

Iscritto albo dei/degli	Provincia di	N° Iscrizione	Prov.	Indirizzo Posta Elettronica
Recapiti Telefonici		Professionista collaboratore Ristruttura Semplice Libero Professionista

2. Il Committente riconosce e accetta l’operato del Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto e per quant’altro previsto nel presente contratto.

3. Il Committente riconosce altresì, nei limiti delle rispettive competenze, l’operato delle altre figure indicate al comma 1 del presente articolo.

4. Le eventuali modificazioni agli incarichi evidenziati ai commi 1, che dovessero intervenire dopo la stipula del presente contratto, avranno efficacia nei confronti dell’Appaltatore solo se comunicate tempestivamente a quest’ultimo in forma scritta tramite lettera raccomandata A.R. o in altra formula scritta.

Capitolo II

OBBLIGHI ED ONERI DELLE PARTI

ARTICOLO 4

OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE

1. Sono a carico del Committente, salvo diversa ed espressa pattuizione, oltre agli obblighi previsti in altre disposizioni del presente contratto:

a) l’integrazione, ove necessario, degli allegati progettuali, al fine di consentire all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori di cui al presente contratto;

b) l’Imposta sul Valore Aggiunto sui corrispettivi d’appalto, con l’aliquota di legge stabilita a seconda della tipologia di intervento;

c) tutti gli adempimenti di carattere tecnico, amministrativo e i relativi oneri/costi ai fini dell’ottenimento di permessi e autorizzazioni, necessari per la realizzazione dei lavori. Resta fermo che l’Appaltatore dovrà avere cura di indicare tempestivamente al Committente la necessità di ottenere ulteriori/particolari autorizzazioni al fine di poter iniziare e/o proseguire i lavori.

d) gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., tra cui la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell’ Allegato XVII.

e)Allacciamenti idrici ed elettrici

ARTICOLO 5

INTERVENTI DI TERZI

1. Nell’ipotesi che operino in cantiere soggetti diversi dall’Appaltatore, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare la propria attività con l’Appaltatore per non creare ostacolo o situazioni di pericolo o danno all’attività dell’Appaltatore stesso. In ogni caso, tali soggetti non potranno utilizzare attrezzature e servizi di cantiere dell’Appaltatore se non previa espressa autorizzazione, e previa determinazione delle modalità di utilizzo, da parte dell’Appaltatore.

2. L’Appaltatore è esonerato, salvo diversa previsione, dall’onere di custodia del materiale e degli attrezzi di

proprietà dei terzi, depositati nell’area di cantiere, anche se utili o necessari al compimento delle opere e delle finiture scorporate.

3. Le installazioni di cantiere (ivi compresi i ponteggi) possono essere utilizzati da terzi, che non possono modificarle senza il consenso scritto dell’appaltatore e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza.

4. Per diverse e contestuali opere affidate ad altri appaltatori il Committente (e/o Direttore dei lavori) chiede all'Appaltatore la disponibilità di utilizzo delle seguenti attrezzature e/o opere provvisionali:

alle seguenti condizioni:

5. Accettando le condizioni di cui sopra, l’Appaltatore, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza, consente l’intervento in cantiere di altre ditte o lavoratori autonomi incaricate/i dal Committente che si impegna ad apportare le eventuali e necessarie modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative comunicazioni alle parti.

ARTICOLO 6

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

1. In relazione alla realizzazione delle opere di cui al presente contratto sono a carico dell’Appaltatore i seguenti adempimenti e oneri:

a) astenersi dall’accendere fuochi, seppellire o depositare i materiali di scarto e di risulta del cantiere; provvedere, esclusivamente in relazione ai propri lavori o a quelli affidati ai propri subappaltatori, all’accurata pulizia delle zone d’intervento, inclusi l’asporto, il trasporto e il conferimento di ogni materiale di risulta di cantiere presso gli impianti autorizzati al trattamento o smaltimento dei rifiuti assumendosi ogni onere e obbligo di legge; rispettare gli obblighi in materia ambientale derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; sono inclusi nel corrispettivo d’appalto tutti gli oneri economici incluse le spese di trasporto, smaltimento dei rifiuti nonché dei materiali di risulta di cui il Committente dichiara di cedere espressamente la proprietà all’Appaltatore;

b) Ove previsti l’elevazione e il mantenimento dei ponteggi per tutta la durata dei lavori previsti dal contratto, il loro smontaggio e asporto;

c) rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;

d) provvedere ad ogni onere e assistenza per i collaudi e le prove sia in corso d’opera che conclusivi;

e) consegnare al Committente/Direttore dei lavori, anche ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali, i componenti usati e gli impianti installati nella costruzione;

f) provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.

2. L’Appaltatore dichiara di aver consegnato al Committente, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, tutta la documentazione necessaria per la verifica della propria idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008, tra cui il Durc. Nel caso di opere la cui esecuzione sia affidata in subappalto l’Appaltatore si impegna ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 del/dei subappaltatore/i.26.

Capitolo III

CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ARTICOLO 7

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo dell’appalto è determinato a

Corpo

Misura

come meglio specificato nella

documentazione tecnico-amministrativa allegata al presente contratto.

2. L’importo complessivo (forfettario o presunto) dell’appalto ammonta ad

€ (euro ) IVA esclusa di cui

€ costituiscono oneri per la sicurezza. Sono escluse le seguenti spese:

ARTICOLO 8

ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. I prezzi unitari e/o a corpo, concordati tra l’Appaltatore e il Committente, contenuti nell’offerta, sono da considerarsi fissi e invariabili fatta salva la disposizione dell’art. 1664 del codice civile.

3. Nel caso in cui si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause non previste dalle parti, l’Appaltatore è tenuto a darne pronta comunicazione scritta al Committente.

ARTICOLO 9

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà nelle seguenti modalità:

a). Acconto pari a

% pari ad €

(euro ).

alla sottoscrizione del presente contratto,

b) SAL ciascuno di avanzamento lavori pari ad € (euro )

c) €

(euro

) dopo la verifica finale

2. I pagamenti verranno effettuati dal Committente mediante Bonifico bancario riportato in fattura

4. Qualora il pagamento, anche parziale, dei lavori eseguiti non sia effettuato entro i termini stabiliti spettano all’Appaltatore, a decorrere da gli interessi di mora, concordati tra le Parti, nella misura pari al tasso del %. Qualora il ritardo nel pagamento superi i giorni, è data facoltà all’Appaltatore di sospendere i lavori, previa diffida da comunicare al Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.

Capitolo IV

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 10

DURATA DEI LAVORI

1. I lavori avranno inizio il e saranno ultimati entro il

2. La consegna del cantiere, l’inizio e l’ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall’Appaltatore e dal Committente (o Direttore dei Lavori).

3. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al primo comma, l’Appaltatore, sempreché il ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari a €

(euro ).

4. Resta ferma la facoltà per il Committente, nel caso di ritardi superiori a , imputabili all’Appaltatore, di richiedere la risoluzione del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R.

5. Se il termine di cui al primo comma non viene rispettato per fatto riconducibile al Committente, l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo pari al ritardo, ovvero pari al diverso termine concordato tra le parti. Laddove sussistano ragioni eccezionali e documentate per ritardi non imputabili alle parti sarà ridefinito un nuovo termine per l’ultimazione.

6. Qualsiasi variazione aggiuntiva ai lavori del presente contratto comporterà sempre la concessione di un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti o proporzionalmente all’entità dei lavori aggiunti e al termine inizialmente stabilito per l’esecuzione dei lavori commissionati

ARTICOLO 11

SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono essere sospesi, con dichiarazione scritta in apposito verbale, per cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore o al Committente che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa.

2. Se la durata della sospensione o delle sospensioni, se più d’una, superi complessivamente il % del

tempo contrattuale o complessivamente i mesi, entrambe le parti potranno

chiedere lo scioglimento del contratto. L’Appaltatore in tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite, escluso ogni risarcimento del danno.

3. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei termini di ultimazione, trascorso il % del tempo contrattuale o complessivamente mesi avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito della sospensione.

4. Qualora la sospensione dei lavori per cause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per ilavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori.

Capitolo V

ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 12

RIMOZIONE E PROTEZIONE DI COSE DEL COMMITTENTE O DI TERZI

1. Il Committente deve provvedere, a propria cura e spese e prima della data di inizio dei lavori, a far rimuovere, ovvero a dotare di adeguata protezione, le cose, proprie o di terzi, poste nei luoghi interessati dai lavori, che possano intralciare l’esecuzione dei lavori stessi o che possano esserne danneggiate.

2. Nel caso in cui il Committente non provveda a quanto previsto nel comma precedente, l’Appaltatore con apposita comunicazione scritta fissa un termine non inferiore a giorni, decorso inutilmente il quale può provvedere direttamente agli adempimenti di cui sopra addebitando le relative spese al Committente.

3. In ogni caso l’Appaltatore non risponde dei danni causati a cose del Committente o di terzi dall’inadempimento del Committente stesso agli obblighi di cui al primo comma.

ARTICOLO 13

VARIAZIONI

1. Il Committente (ovvero il Direttore dei Lavori se previsto) ha il diritto di apportare variazioni ai lavori in progetto. Le variazioni degli importi dei vari lavori in aumento o in diminuzione devono essere ordinate esclusivamente per iscritto e con congruo anticipo all’Appaltatore e, ove necessario, dovranno essere integrate da un accordo sui nuovi prezzi.

2. L'Appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il Committente non le ha autorizzate per iscritto.

3. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni avverrà con le seguenti modalità e termini:

4. Le parti concorderanno per iscritto se, per l’esecuzione delle variazioni, è necessario un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori.

Capitolo VI

VERIFICA DEI LAVORI

ARTICOLO 14

ACCERTAMENTI IN XXXXX X'XXXXX

0. In corso d’opera potranno essere effettuati sopralluoghi ed eseguiti collaudi parziali, su giustificata

richiesta di una delle parti che se ne accollerà le spese.

2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale sottoscritto dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto, il Committente/Direttore dei Lavori mediante comunicazione scritta può fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni.

ARTICOLO 15

VERIFICA FINALE

1. Le operazioni di verifica finale di cui all’art. 1665 c.c. dovranno essere completate entro giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

2. Entro giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo

verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione dei lavori senza riserve con contestuale consegna del bene.

3. Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere lavorazioni e/o adempimenti per rispettare le prescrizioni contrattuali e progettuali, il verbale di cui al precedente comma 2 indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere eseguiti, nonché le modalità per la loro verifica.

4. Nell’ipotesi di accettazione dei lavori eseguiti con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure di dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi, il verbale di cui al comma 2 dovrà indicare gli interventi necessari per porre rimedio agli eventuali vizi e/o difetti riscontrati, entro un congruo termine.

5. Qualora il Direttore dei Lavori e/o il Committente, senza giustificati motivi, tralasci di procedere alle predette verifiche, ovvero non le porti a termine entro i termini stabiliti, l’opera si considererà accettata.

6. Ove l’Appaltatore non provveda agli interventi convenuti ai precedenti commi 3 e 4 entro i termini concordati, è in facoltà del Direttore dei Lavori e/o del Committente assegnare un ulteriore termine a mezzo di raccomandata A.R., decorso il quale potrà far eseguire direttamente detti interventi, addebitandone i costi all’Appaltatore.

Capitolo VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di grave inadempimento dell’Appaltatore ovvero nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto o da disposizioni di legge, il Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto, dandone comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. con specificazione dei motivi allegando, altresì, apposita relazione tecnica nei casi di inadempimento dovuti a negligenza nell’esecuzione dei lavori.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, all’Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori già eseguiti e dei materiali a pie’ d’opera presenti, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 17

PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg.n. 196/2003, e s.m.i.) il Committente procederà al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal su indicato Codice e per finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto. Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla su citata normativa.

ARTICOLO 18

RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.

Firma del Committente Firma dell’Appaltatore

Firma del (per presa visione)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano le seguenti clausole; Firma del Committente Firma dell’Appaltatore

Luogo data

Document Metadata

Table of Contents

Contract

Document Metadata