CAPITOLATO D’ONERI

Servizio di manutenzione del verde delle aree esterne e di pertinenza dei manufatti degli impianti del servizio idrico integrato, della rete gas-metano e degli edifici delle sedi aziendali della Valle Umbra Servizi s.p.a.”

CAPITOLATO D’ONERI

Il Dirigente GRI

Per. Ind. Xxxxxx Xxxxxxxxx

STAZIONE APPALTANTE

Valle Umbra Servizi S.p.A.

Sede Legale – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 / 40 - 06049 Spoleto (PG) Tel. 0743 – 23111 / fax 0743 - 48108 – xxx.xxxxxx.xx

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL CONTRATTO

Per.Ind. Xxxxxx Xxxxxxxxx-mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx tel. 0743 /231192, fax 0743/223665

Lotto 1 : CIG 0000000000

Lotto 2 : CIG 4833576917 Lotto 3 : CIG 4833620D65

PARTE PRIMA – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto l’affidamento, nel territorio dei Comuni gestiti dalla VUS, del SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE ESTERNE DELLE RETI IDRICHE, GAS- METANO, FOGNATURE, DELLE SEDI AZIENDALI E DEGLI IMPIANTI DI

DEPURAZIONE di qualsiasi genere ed entità.

Le prestazioni che formano oggetto del SERVIZIO possono riassumersi come appresso descritto;

1. Taglio raso eseguito a mano o con mezzi meccanici quali mototosatrici, motofalciatrici, decespugliatore o trattore con trincia, di erba, arbusti, sterpaglie, cardi, rovi, vegetazioni infestanti e simili, da praticarsi su tutte le superfici a verde ed anche su superfici scoscese e/o imbrecciate e lungo viali, piazzali, cunette, scalini, o a ridosso di manufatti o recinzioni. Per queste ultime , anche su una fascia esterna, perimetrale alla proprietà VUS, della larghezza minima di 1 (un) metro, mentre in caso di assenza della recinzione per una fascia esterna perimetrale attorno al manufatto minima di 5 (cinque) metri.

2.Sfalcio dell’erba con attrezzatura idonea;

3.Potatura e mantenimento degli alberi di ornamento e delle siepi esistenti; 4.Controllo e verifica stabilità delle piante di medio/alto fusto;

5.Mantenimento in efficienza delle strutture per la regimentazione delle acque meteoriche (fossi, canalette ecc…) dove esistenti;

6.Ripulitura con asportazione manuale della vegetazione infestante da muri perimetrali dei manufatti e/o dalle recinzioni di delimitazione delle aree di pertinenza;

7.Noli di manodopera, e mercedi per interventi particolari; 8.Manutenzione delle aree esterne delle sedi aziendali

Le attività sopra indicate non hanno carattere vincolante e pertanto la VUS potrà richiedere all’appaltatore di eseguire ulteriori attività non esplicitamente indicate, comunque connesse all’oggetto indicato nel presente Capitolato.

Si evidenzia che parte degli interventi che saranno richiesti all’appaltatore saranno di varie tipologie e potranno essere distribuiti in modo causale sul territorio, e per lo più singolarmente di modesta consistenza ed esigua entità economica.

L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire anche tutte quelle opere e prestazioni accessorie, indispensabili per la buona riuscita delle prestazioni di servizio che saranno ordinate all'occorrenza dalla VUS.

In ogni caso, anche in assenza di dettagliate istruzioni, tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, nell'osservanza di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza.

ART. 2 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nella parte seconda del presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara. La tipologia degli interventi può essere riepilogata come segue ;

MANUTENZIONE AREE ESTERNE VUS
INCIDENZA PERCENTUALE DELLE SUPERFICIE DEI MANUFATTI
CODICE ELENCO PREZZI	DESCRIZIONE SERVIZIO	SUPERFICIE IN mq	INCIDENZA IN PERCENTUALE DEI MANUFATTI
VUS.15.001	MANUTENZIONE AREE VERDI	0-50	29
VUS.15.002	MANUTENZIONE AREE VERDI	51-100	24
VUS.15.003	MANUTENZIONE AREE VERDI	101-150	18
VUS.15.004	MANUTENZIONE AREE VERDI	151-200	9
VUS.15.005	MANUTENZIONE AREE VERDI	201-250	6
VUS.15.006	MANUTENZIONE AREE VERDI	251-500	5

VUS.15.007	MANUTENZIONE AREE VERDI	501-750	3,92
VUS.15.008	MANUTENZIONE AREE VERDI	751-1000	1,8
VUS.15.009	MANUTENZIONE AREE VERDI	1001-1250	0,8
VUS.15.010	MANUTENZIONE AREE VERDI	1251-1500	0,7
VUS.15.011	MANUTENZIONE AREE VERDI	1501-2000	0,5
VUS.15.012	MANUTENZIONE AREE VERDI	2001-2500	0,4
VUS.15.013	MANUTENZIONE AREE VERDI	2501-3000	0,3
VUS.15.014	MANUTENZIONE AREE VERDI	3001-3500	0,2
VUS.15.015	MANUTENZIONE AREE VERDI	3501-4000	0,15
VUS.15.016	MANUTENZIONE AREE VERDI	4001-4500	0,13
VUS.15.017	MANUTENZIONE AREE VERDI	4501-5000	0,1

ART. 3 – IMPORTI, DURATA E LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per esigenze di programmazione il servizio è suddiviso in n. 3 Lotti.

In ciascuno di essi sono comprese tutte le categorie di opere e per ognuno verrà stipulato un relativo contratto:

• LOTTO 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE ESTERNE DEI MANUFATTI DEL DIPARTIMENTO DI FOLIGNO.

a) Servizi di manutenzione ordinaria per prestazioni di servizio da eseguirsi “a misura” ai prezzi dell’Elenco Prezzi di contratto rideterminati in forza del ribasso d’asta offerto in € sede di gara dall’appaltatore;

b) Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) contabilizzate con il sistema “in

economia”, relativamente alla sola manodopera (Vus. 01), rideterminati in forza del €

ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore, esclusivamente sulla percentuale

del 26,5% (utili d’impresa + spese generali) dei prezzi stessi;

135.000,00

15.000,00

di cui ;

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza sulle precedenti voci di spesa a) e b)

5% €

Sommano

€

7.500,00

€

7.500,00

157.500,00

Luogo di esecuzione: territorio dei Comuni di Foligno, Bevagna, Montefalco, Giano dell’Umbria, Spello, Trevi, Valtopina, Gualdo Cattaneo, Xxxxxx Umbra.

Siti di esecuzione del servizio: aree esterne delle reti idriche, gas-metano, fognature, degli impianti di depurazione, delle sedi aziendali di qualsiasi genere ed entità.

Squadre operative che devono essere garantite per il servizio: 2 (due)

• LOTTO 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE ESTERNE DEI MANUFATTI DEL DIPARTIMENTO DI SPOLETO.

b) Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) contabilizzate con il sistema “in

economia”, relativamente alla sola manodopera (Vus. 01), rideterminati in forza del €

ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore, esclusivamente sulla percentuale

del 26,5% (utili d’impresa + spese generali) dei prezzi stessi;

135.000,00

15.000,00

di cui ;

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza sulle precedenti voci di spesa a) e b)

5% €

Sommano

€

7.500,00

€

7.500,00

157.500,00

Luogo di esecuzione: territorio dei Comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Cerreto di Spoleto.

Siti di esecuzione del servizio: aree esterne delle reti idriche, gas-metano, fognature, degli impianti di depurazione, delle sedi aziendali di qualsiasi genere ed entità.

Squadre operative che devono essere garantite per il servizio: 2 (due)

• LOTTO 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE AREE ESTERNE DEI MANUFATTI DEL DISTACCAMENTO DELLA VALNERINA.

b) Servizi per prestazioni straordinarie (o ad intervento) contabilizzate con il sistema “in

economia”, relativamente alla sola manodopera (Vus. 01), rideterminati in forza del €

ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore, esclusivamente sulla percentuale

del 26,5% (utili d’impresa + spese generali) dei prezzi stessi;

67.500,00

7.500,00

di cui ;

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso oneri per la sicurezza sulle precedenti voci di spesa a) e b)

5% €

Sommano

€

3.750,00

€

3.750,00

78.750,00

Luogo di esecuzione: territorio dei Comuni Cascia, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci (distaccamento Valnerina)

Siti di esecuzione del servizio: aree esterne delle reti idriche, fognature, degli impianti di depurazione, delle sedi aziendali di qualsiasi genere ed entità

Squadre operative che devono essere garantite per il servizio: 2 (due)

Quadro riassuntivo dell’appalto:

N° LOTTO	IMPORTO DEL SERVIZIO	ONERI DELLA SICUREZZA	TOTALE A BASE D'ASTA	COSTI PER LA SICUREZZA	TOTALE IMPORTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO DEL SERVIZO PER DUE ANNI
1	€ 150.000,00	€ 7.500,00	€ 142.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 157.500,00
2	€ 150.000,00	€ 7.500,00	€ 142.500,00	€ 7.500,00	€ 15.000,00	€ 157.500,00
3	€ 75.000,00	€ 3.750,00	€ 71.250,00	€ 3.750,00	€ 7.500,00	€ 78.750,00
					TOTALE	€ 393.750,00

La durata dell’appalto è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula del contratto. L’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di cui all’Elenco Prezzi, rideterminati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara, fino alla concorrenza dell’importo del contratto determinato dall’importo a base d’asta rideterminato in forza del ribasso offerto dall’appaltatore, oneri e costi della sicurezza esclusi. I prezzi unitari contrattuali sono fissi ed invariabili, per tutta la durata dell’appalto .

Durante l’esecuzione del contratto la VUS richiede all’appaltatore mediante comunicazione scritta, l’esecuzione ripartita delle prestazioni di cui all’art. 1, secondo le proprie insindacabili necessità.

Il contratto, per ogni lotto, potrà quindi ritenersi completato qualora:

a) sia esauriti l’importo del contratto ;

b) sia decorso il termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla di stipula del contratto. Dall’affidamento del servizio non discende in favore dell’appaltatore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando facoltà della VUS di rivolgere l’affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, competa all’ appaltatore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno. La VUS non è obbligata a garantire all’appaltatore nessun tipo di continuità e nessuna quantità minima di prestazioni durante l’esecuzione temporale del contratto, il quale per tale motivo non potrà avanzare pretese di sorta.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L’appaltatore è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10

% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (di seguito semplicemente Codice). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10

%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del

risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità qualora non presentata già in sede di gara. Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – Via Xxxxxxx Xxxxxxx n. 38 – 40 – Spoleto (PG).

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto più mesi due e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, la VUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Ai sensi del comma 5 dell’art. 113 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del prestatore di servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

ART. 6 – SUBAPPALTO

Per il presente appalto non è ammesso il subappalto.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E’ vietato, da parte del fornitore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del “Codice”, pena la nullità del contratto e salvo il diritto di VUS al risarcimento del danno. La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all’art. 117 del Codice.

ART. 8 – RESPONSABILITA’

L’appaltatore è responsabile nei confronti della VUS dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, sia per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente alla VUS e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L’appaltatore assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle attrezzature e mezzi utilizzati per l’esecuzione del contratto. A fronte di quanto sopra l’appaltatore solleva, la VUS da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

ART. 9 – PERSONALE

Il fornitore si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria in riferimento allo specifico appalto svolto e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Il fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della VUS l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. In caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, il contratto si intenderà risolto di diritto.

L’appalto dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni, secondo le modalità indicate nella parte seconda del presente capitolato. Il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte del Direttore del contratto.

La VUS ha inoltre la facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti del fornitore che durante lo svolgimento dell’appalto abbiano dato motivo di lagnanza, o abbiano posto in atto comportamenti non adeguato alle mansioni da svolgere.

ART. 10 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L’appaltatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con VUS vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi

incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali). VUS e l’appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l’informativa di cui all’art. 13 del

D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/2003. VUS e l’appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 11 – PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il mancato rispetto della tempistica stabilita nell’apposito ODI, senza che la VUS abbia ricevuto comunicazioni e abbia riscontrato reali difficoltà od intralci, porterà all’applicazione delle penali indicate al Capitolo VUS.09 dell’Elenco Prezzi.

Le penalità e le maggiori spese eseguite dalla VUS in danno dell’appaltatore saranno prelevate dai crediti maturati per il contratto oggetto del presente capitolato, e, ove mancasse il credito, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva.

L’appaltatore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni da quella del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di alcun atto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati al fornitore per iscritto dal Direttore del contratto. Il fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte a giudizio della VUS ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.

La VUS si riserva il diritto di risolvere il presente contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore. In tal caso la VUS avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno del fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Le penalità non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri degli obblighi contrattuali previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- non persistono a carico dell’appaltatore le condizioni che legittimano l’applicazione dell’art. 5 della Legge 391/1991 (iscrizione al registro regionale di cui all’art.9 della Legge 381/91 sul presupposto che venga rispettato quanto previsto dall’art. 4, comma 2, della medesima Legge)

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti generali richiesti dall’art. 38 del Codice;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della VUS;

- nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: personale, obblighi di

riservatezza, assicurazione, divieto di cessione del contratto e cessione del credito. In caso di risoluzione del presente contratto la società si impegna, sin d’ora, a fornire alla VUS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.

ART. 12 – RECESSO E RISOLUZIONE

La VUS SpA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all’appaltatore le voci di cui all’art. 134 del D.Lgs. 163/2006.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

a) quando la VUS SpA e all’appaltatore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l’appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

b) per cessione del contratto da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva;

c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la VUS SpA incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;

d) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 20 per cento dell’importo contrattuale, la VUS SpA incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;

e) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

f) manifesta incapacità/inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore del servizio ; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva .

g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell’appaltatore del servizio; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva .

h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva .

i) perdita, da parte dell’appaltatore del servizio, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; la VUS SpA incamera la cauzione definitiva .

j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’appaltatore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la VUS incamera la cauzione definitiva.

k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 o dai procuratori speciali muniti di apposita procura qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o

dell’offerta; la VUS incamera la cauzione definitiva .

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’appaltatore del servizio, la VUS ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. All’appaltatore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla VUS rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’appaltatore del servizio, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la VUS è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli

ART. 13 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La VUS, ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010 da luogo all’emissione dell’Attestazione di Regolare Esecuzione emessa dal Responsabile del procedimento non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione del contratto la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente Capitolato, è determinato dalle attività effettivamente eseguite per i prezzi unitari, fissi ed invariabili, indicati nell Elenco Prezzi del presente appalto, rideterminati in forza del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore stesso in sede di offerta (oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso).

La contabilizzazione dei compensi di spettanza dell’appaltatore per l’esecuzione del presente servizio, sarà redatta mensilmente.

L’appaltatore si obbliga a trasmettere al Direttore del Contratto di VUS prima di ogni fatturazione, le copie dei documenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 30 gg. d.f.f.m..

Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla:

Valle Umbra Servizi S.p.A. (P.I. 02569060540)

Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00/00 00000 - Xxxxxxx (XX)

e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto.

L’aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS.

Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale.

E’ fatto espresso divieto al fornitore di cedere a terzi il proprio credito.

Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull’importo netto della fornitura, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquanta per cento).

Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione della fornitura e dopo l'approvazione da parte della VUS del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto.

La VUS si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla VUS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

a) all’osservanza delle norme della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. nonché degli accordi nazionali e provinciali relativi al personale impiegato – anche se soci di cooperative – e delle disposizioni comunque applicabili in materia di appalti pubblici di forniture e servizi. Si impegna inoltre ad osservare, durante lo svolgimento delle attività inerenti la presente fornitura, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81, e le disposizioni contenute nella Legge del 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i.

b) ad adottare durante l’espletamento dell’appalto ad adottare tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e di garanzia dei valori e dei beni della VUS rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei suoi dipendenti ed effettuando la pronta riparazione dei danni causati dal proprio personale e in difetto al loro risarcimento;

c) ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno provveduti a sua cura e spese;

d) la prestazione della mano d’opera, nonché l’approvvigionamento degli strumenti e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio nonché la formazione del proprio personale sull’utilizzo delle apparecchiature;

e) l’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l’incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell’appaltatore la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il proprio personale. L’appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del presente Capitolato e della normativa vigente;

f) l’impiego di personale di assoluta fiducia, di idonea capacità tecnica e di provata riservatezza in quantità adeguata al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio anche in considerazione di periodi di ferie e malattia o assenza a qualunque titolo del personale stesso; detto personale dovrà essere munito di un evidente cartellino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal DC della VUS; ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, tale cartellino deve essere corredato di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione

g) l’osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc..

h) l’adozione, nell’esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell’ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; l’appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;

i) l’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, la VUS spa accertasse l’inadempimento a tali obblighi da parte dell’appaltatore, si procederà alla risoluzione espressa del contratto;

ART. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 11

comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Qualora il l'aggiudicatario non si presentasse alla stipulazione del contratto nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante alla VUS per il conseguente ricorso ad altra ditta a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa della VUS per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento delle prestazioni contrattuali.

Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra la VUS e l’appaltatore sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d’uso a carico dell’appaltatore stesso.

ART. 17 – RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente Capitolato d’Xxxxx, del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Spoleto.

ART. 19 – RISERVE

La VUS, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. I concorrenti non potranno nulla a pretendere, qualora la VUS, a suo insindacabile giudizio, non proceda all’affidamento del presente appalto.

ART. 20 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA’

La VUS essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, 14001, e 18001 effettuerà al momento dell’esecuzione delle prestazioni inerenti il presente contratto le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure della VUS; accertamenti sulla idoneità delle prestazioni contrattuali richieste dalla VUS e di quelle effettivamente eseguite dall’appaltatore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al contratto.

L’appaltatore si impegna ad applicare le procedure comunicate da VUS, e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2000.

Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare “Non Conformità” (NC) a carico dell’appaltatore, che la VUS tratterà secondo il proprio sistema di Gestione ma che non esimeranno comunque la VUS dall’applicazione delle penali previste nel presente capitolato. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l’inadempimento dell’appaltatore rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l’applicazione delle penali ove previste.

ART. 21 – SMALTIMENTO RIFIUTI

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico del fornitore esclusi i beni forniti e i relativi imballaggi.

ART. 22 – VIGILANZA E CONTROLLI

La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente capitolato e dalla normativa vigente.

Durante l’esecuzione del servizio la VUS verificherà il concreto perseguimento delle finalità di reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati oggetto della convenzione; in particolare la VUS verificherà che l’appaltatore impieghi almeno un lavoratore svantaggiato per ogni lotto e che il servizio sia svolto nel rispetto del Progetto di reinserimento lavorativo presentato in sede di gara (offerta tecnica).

ART. 23 – ASSICURAZIONE

E’ obbligo del fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del contratto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 150.000,00.= (centocinquantamila/00) e con validità non inferiore alla durata del contratto. In alternativa alla stipulazione di tale polizza, il fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza DC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della VUS, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri , e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 150.000,00= (centocinquantamila/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 24 - SICUREZZA

L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed è obbligato a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza. In particolare:

• ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 l’appaltatore deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi alla VUS fornendo anche i nominativi del Datore di Lavoro, dell’RSPP dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze;

• il DUVRI, una volta firmato dall’appaltatore e dalla VUS è parte integrante e sostanziale del Contratto;

• l’appaltatore, ogniqualvolta si verifichi un infortunio o quasi infortunio relativo al servizio oggetto del presente Capitolato, entro il primo giorno successivo all’infortunio o quasi infortunio, deve obbligatoriamente trasmetterne notizia alla VUS;

• l’appaltatore dovrà comunicare annualmente alla VUS il numero complessivi degli infortuni o quasi infortuni accorsi ai suoi dipendenti;

• l’appaltatore dovrà comunicare i nomi dei PREPOSTI e dare evidenza alla VUS della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi corsi di aggiornamento;

• ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell’art. 26, lett. u del co. 1 dell’art. 18 come modificato dall’art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale dell’appaltatore impiegato nel servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.

L’appaltatore dovrà rendere disponibili su richiesta del DC della VUS ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

L’appaltatore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla VUS per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte dei portatori di interessi.

PARTE SECONDA – NORME TECNICHE

ART. 25 - CPV DEL CONTRATTO

Categoria n° 27 allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

• numero di riferimento CPV 77314000 servizi manutenzione terreni.

ART. 26 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL’APPALTATORE (RA) E DIRETTORE DEL CONTRATTO DI VUS (DC).

L’appaltatore prima della stipula del contratto, dovrà comunicare alla VUS:

- il nominativo e le generalità del Tecnico abilitato ad assumere l’incarico di Responsabile del Servizio (RA);

Il Direttore del contratto (DC) della VUS esegue il controllo delle prestazioni eseguite dall’appaltatore in relazione a quanto stabilito nel presente Capitolato d’Oneri.

Il RA esegue le disposizioni impartite dal DC della VUS.

ART. 27 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La VUS tramite il proprio DC, comunica, mediante fax o posta elettronica, secondo le proprie necessità al RA, le prestazioni contrattuali da eseguire.

I rapporti tra l’appaltatore e la VUS sono regolati in via specifica dai singoli ordini d’intervento (di seguito ODI) che saranno emessi dal DC di VUS, e che individuano le prestazioni da eseguire ed eventuali voci specifiche, da eseguirsi ad insindacabile giudizio del DC.

In ogni ODI sono quindi indicati:

• la data di emissione;

• la prestazione da eseguire;

• il tempo concesso per l’esecuzione della prestazione;

L’appaltatore procede all’esecuzione della prestazione richiesta entro i tempi massimi stabili nell’ODI.

Le prestazioni di cui all’art. 1, non fanno parte di un intervento unico, ma sono indipendenti fra loro, e potranno differenziarsi per caratteristiche tecniche, dimensionali, impegno esecutivo e per quantità non definibili preventivamente.

Esse formeranno l’oggetto di singole commesse affidate all’appaltatore e di volta in volta, sulla base delle esigenze della VUS, con appositi Ordini di Intervento (ODI).

La VUS per l’esecuzione di interventi particolari o con carattere di urgenza, si riserva la facoltà di poter commissionare all’appaltatore, prestazioni che richiedano lo spostamento di una o più squadre, al di fuori del territorio relativo all‘Appalto di sua competenza.

Tale spostamento avverrà sempre e comunque all’interno del territorio di competenza della VUS senza che l’appaltatore possa tuttavia, trarne motivo per chiedere ulteriori compensi, essendo interamente previsto e compensato negli importi contrattuali.

Sono a carico dell’appaltatore la fornitura di tutti i materiali utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto nonché gli oneri della gestione dei rifiuti generati dallo svolgimento delle attività oggetto del Servizio.

Tutte le attrezzature e i materiali che l’appaltatore intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, devono essere preventivamente visionati e approvati dal Responsabile del Contratto della VUS.

La VUS potrà ordinare prestazioni ritenute urgenti senza che l’appaltatore possa accampare pretese di qualsiasi sorta che non siano già specificate nell’Elenco dei Prezzi delle prestazioni oggetto di contratto.

L’appaltatore, in particolare provvede ad organizzare le prestazioni tramite il RA, il quale concorda la data e le modalità degli interventi richiesti con il DC, che, qualora ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio, né garantisce l’assistenza.

L’appaltatore è altresì obbligato a comunicare alla VUS, eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio specificato nell’ODI, tali da comportare ritardi nell’esecuzione degli interventi.

In ogni caso, anche in assenza di dettagliate istruzioni, tutte le prestazioni dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, secondo la legge 01/03/68 n. 186 e nell'osservanza di tutte le altre norme vigenti ed in particolare di quelle relative alla sicurezza.

Nel caso in cui la VUS presentasse osservazioni sull’espletamento del servizio, l’appaltatore è tenuto a rispondere entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse.

L’appaltatore, entro cinque giorni dalla fine dell’esecuzione dell’intervento eseguito a regola d’arte dovrà presentare relativo “buono di lavoro” controfirmato anche dal personale VUS delegato dall’DC a presenziare l’intervento.

L’appaltatore prenderà in carico gli eventuali materiali che le fossero forniti dalla VUS, prelevandoli dal magazzino ovunque ubicato, trasportandoli fino al luogo di impiego, e ne risponderà dal momento della consegna fino al termine dei servizi.

Tutte le operazioni, dovranno essere eseguite con la maggior cura possibile in modo da evitare rotture, e danneggiamenti in genere agli impianti e ai manufatti. Si rammenta che tutti gli eventuali danni causati sono a carico dell’Impresa, che dovrà sostenere tutte le spese per la riparazione o la sostituzione di quelli danneggiati.

Al momento della consegna del manufatto per dare luogo alle operazioni di pulizia, l’Impresa ha l’obbligo di accertarsi, con i mezzi che riterrà più opportuni, a totale sua cura e spese, della integrità degli stessi, segnalando immediatamente al DC evidenziato nell’ODI, le irregolarità e/o anomalie eventualmente riscontrate.

Rimane a carico della ditta esecutrice del SERVIZIO il controllo e la verifica delle piante di medio/alto fusto con segnalazione scritta degli interventi necessari per prevenire pericoli di caduta, nonché la responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori.

Il SERVIZIO dovrà essere svolto in base alle disposizioni e alle esigenze della VUS, precisando che il primo taglio in prossimità della stagione estiva dovrà essere effettuato su ogni manufatto i successivi tagli verranno commissionati solo ad insindacabile richiesta da parte del DC al RA.

La VUS si riserva:

- in caso di esecuzione di interventi in evidente non perfetta regola d’arte, la facoltà di richiedere alla ditta nei termini del SERVIZIO di manutenzione, ulteriori interventi atti alla eliminazione delle essenze infestanti, senza che la stessa abbia a richiedere maggiori compensi;

- la facoltà di richiedere alla ditta nei termini del SERVIZIO di manutenzione, ulteriori interventi in aggiunta al primo, e per la cui contabilizzazione si applicherà il medesimo Elenco Prezzi del SERVIZIO.

Particolare cura ed attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con mezzi e attrezzi alla base dei tronchi delle piante arboree e degli arbusti, prestando massima attenzione all’uso del decespugliatore a filo.

Eventuali lesioni ai tronchi delle alberature e agli arbusti dovranno essere segnalati al DC, per la valutazione economica del danno e per gli eventuali interventi risarcitori.

In considerazione della limitata accessibilità con mezzi di trasporto adeguati, della maggior parte dei manufatti, si evidenzia che il materiale vegetale proveniente dalle operazioni di sfalcio, decespugliamento, potatura, rimodanatura, o interventi similari, dovrà risultare minimamante sminuzzato, in modo da distribuirlo in modo uniforme su tutta l’area d’intervento, limitando al minimo le operazioni di trasporto e smaltimento in discarica.

Quest’ultime comunque dovranno essere sempre concordate con il DC.

I manufatti oggetto d’intervento di manutenzione riportati nell’elenco riepilogativo dei manufatti – Allegato “C”, ha carattere puramente indicativo, in quanto la Stazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di prestazioni su manufatti aggiuntivi nel modo che riterrà più conveniente, senza tuttavia che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 28 – SQUADRA TIPO

Per ciascuna squadra operativa da porre a disposizione della VUS nell’esecuzione del servizio, l’appaltatore dovrà garantire la seguente composizione tipo e l’attrezzatura minima di seguito indicata:

Lotto 1 – Settore GRI

Numero squadre operative : n. 2

Area di pertinenza : Dipartimenti di Foligno.

Lotto 2 – Settore GRI

Numero squadre operative : n. 2

Area di pertinenza : Dipartimenti di Spoleto.

Lotto 3 – Settore GRI

Numero squadre operative : n. 2

Area di pertinenza : Dipartimenti Valnerina.

Per ciascuna squadra operativa, l’appaltatore dovrà garantire la seguente composizione tipo e l’attrezzatura minima di seguito indicata :

• 1 operaio qualificato

• 1 manovale specializzato ( 1 persona svantaggiata)

• 2 decespugliatore

• 1 mototosatrice o motofalciatrice

• 1 automezzo trazionato All’occorenza disporre

• 1 trattore con trinciatrice da 160 a 200 cm

Sono a carico dell’appaltatore, gli oneri che esso dovrà incontrare per i trasferimenti della squadra tipo dal luogo di esecuzione del primo intervento al luogo di esecuzione degli interventi successivi.

L’inosservanza continuativa e reiterata di quanto sopra, comporterà, nel rispetto delle norme vigenti in materia, la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore.

La squadra tipo dovrà comunque essere organizzata con personale necessario e sufficiente e dotata di tutte le attrezzature per lo svolgimento della prestazione assegnata anche se non espressamente richiamata, in quanto l’elenco riportato costituisce la dotazione minimale di personale e attrezzatura da garantire per eseguire i lavori del presente Capitolato d’Oneri.

L’appaltatore dovrà essere adeguatamente fornito di ogni attrezzatura e macchina per l'esecuzione di qualsiasi opera prevista nel presente capitolato in quanto non potranno, in modo improrogabile, essere richiesti, anche temporaneamente, attrezzi o macchine alla VUS.

L’appaltatore dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla ricerca di mezzi e/o personale sostitutivi e/o integrativi qualora si verificassero necessità di impiego di personale e/o mezzi maggiori.

Per tutte le attività l’appaltatore dovrà utilizzare mezzi e personale adeguati al tipo di intervento commissionato ed alla durata indicata dalla VUS negli appositi ODI.

La VUS riserva di utilizzare giornalmente solo il numero di squadre e/o operai necessario a sopperire alle proprie esigenze, e potrà, se indicato esplicitamente al momento della redazione dell’ODI, richiedere personale e/o mezzi in quantità ed in numero minore o maggiore di quelli indicati nella composizione della squadra tipo (max 2 squadre).

Pertanto egli si impegna a fornire tutti quei dipendenti, attrezzature, e mezzi d’opera occorrenti a sopperire a tali maggiori necessità. L’istituzione di nuove squadre temporanee o fisse, dovrà avvenire entro 3 (tre) giorni dalla richiesta della VUS. Tale richiesta avverrà in forma scritta.

La VUS non si impegna a garantire né la continuità né il volume dei lavori da affidare all’appaltatore, in quanto gli ordini di intervento rispecchieranno il fabbisogno della Committenza, pertanto l’appaltatore non potrà avanzare pretese di sorta nei casi di minore o nessun impiego dei propri dipendenti, per periodi di qualsiasi durata.

ART. 29 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L’appaltatore deve comunicare, prima della stipula del contratto, il nominativo del proprio tecnico abilitato ad assumere l’incarico del Responsabile del Servizio (di seguito RA) che, rendendosi sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività oggetto di appalto, ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento dell’Appalto.

La VUS, prima della stipula del contratto, procede, a sua volta, alla nomina di un proprio Responsabile che avrà il compito di verificare il rispetto da parte dell’appaltatore di quanto previsto nel presente Capitolato. Il supervisore dell’appalto, nominato dall’appaltatore, dovrà eseguire quanto richiesto dal Responsabile del Contratto della VUS (di seguito DC). Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la VUS tramite l’RC, comunica all’appaltatore, con lettera raccomandata con A.R., la necessità di sostituzione immediata del proprio RA, senza che per questo egli abbia nulla a pretendere.

Il RA dell’appaltatore per tutta la durata del contratto, dovrà:

- garantire la presenza di squadra/e tipo in tutti i luoghi dove vengono svolte le prestazioni;

- interloquire con il DC della VUS per il coordinamento degli interventi.

Il DC della VUS, o Suo delegato, avrà accesso in ogni momento a tutti i siti ove si svolgono le prestazione per il controllo di tutte le attività in svolgimento e/o già svolte. Qualora siano forniti materiali non ritenuti idonei o siano eseguite prestazioni, che a giudizio insindacabile del DC della VUS, non risultino conformi alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, all’ appaltatore, a seconda della gravità dell’infrazione, saranno applicati i provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato (penali – recessione del contratto) .

L’appaltatore, qualora il DC della VUS lo richieda, dovrà comunque provvedere a propria cura e spese alle prestazioni necessarie per la regolarizzazione di quanto realizzato, provvedendo se necessario anche alla ripetizione delle attività contestate. Resta salvo in ogni caso il diritto della VUS al risarcimento di eventuali ulteriori danni rilevati anche successivamente.

E' facoltà del DC della VUS di richiedere l’allontanamento dai luoghi di svolgimento della prestazione, del personale che durante lo svolgimento delle attività, abbiano dato motivi di lagnanza od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro e alle norme riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro.

ART. 30 - OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’appaltatore si obbliga:

a) ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio;

b) a provvedere a propria cura e spese, a tutta l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio in appalto, ivi compresi i relativi DPI necessari allo svolgimento in sicurezza della prestazione commissionata;

c) a presentare prima dell'inizio del servizio, e comunque entro trenta giorni dalla data di inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici.

d) ad effettuare con cadenza mensile, la trasmissione delle copie dei documenti

contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. La VUS ha tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione della contabilità. Nell’ipotesi di A.T.I. o di Consorzio, detto obbligo incombe alla Ditta Mandataria o designata Capogruppo;

e) di uniformare durante lo svolgimento delle prestazioni in appalto, il comportamento del suo personale, alle norme e alle disposizioni interne delle struttura in cui andranno ad operare, in particolare a quelle che regolano e disciplinano il movimento, il controllo e l’accesso delle persone e dei mezzi d’opera, inoltre ad osservare un contegno improntato alla massima riservatezza, correttezza e irreprensibilità;

f) nei lavori eseguiti in economia, nei quali cioè la liquidazione è fatta in base alle ore impiegate dalla mano d'opera e/o mezzi d’opera, l’appaltatore è responsabile della diligenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento nelle prestazioni, della sua esatta osservanza dell’orario, nonché della loro buona esecuzione. La squadra e l'orario di svolgimento della prestazione, devono essere preventivamente concordati con l’VUS e l’appaltatore deve scrupolosamente comunicare i nominativi degli operai eseguenti la prestazione in economia e tenerne conto anch'esso nei propri documenti;

g) ad eseguire, in contraddittorio con VUS al termine di ogni singola prestazione, le misure;

h) a dare comunicazione verbale e scritta alla VUS di eventuali anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire pericolo;

i) a fornire al proprio personale impiegato nelle squadre operative, telefoni cellulari, il cui numero dovrà essere comunicato alla VUS;

l) ad estendere, per patto espresso, alle proprie procedure operative il “Sistema di Gestione per la Qualità e per l’Ambiente” della VUS, già certificato UNI EN ISO 9001 e 14001. (La VUS si riserva pertanto la facoltà di poter effettuare controlli oltre che operativi, anche sulle modalità di smaltimento e/o conferimento dei rifiuti sopra richiamati);

in caso di sostituzione del personale dovrà fornire le generalità e gli attestati necessari per l’esecuzione del servizio dei nuovi dipendenti utilizzati, previo assenso formale del DC;

m) a garantire che lo stesso personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni, è di sana e robusta costituzione fisica e quindi idoneo all’attività di servizio oggetto di appalto salvo qunato previsto per l’impiego di personale svantaggiato.

ART. 31 - CRITERI PER MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi dell’appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza dell’attività contrattuale.

Il contratto deve intendersi comprensivo di tutto quanto occorre per eseguire il medesimo a perfetta regola d'arte e quindi anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione delle attività. Il prezzi/o contrattuale sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del contratto.

La contabilità avrà per oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, ed è informata in modo da consentire alla VUS il controllo costante della spesa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.

Tutte le prestazioni in appalto, sempre che regolarmente eseguiti, saranno contabilizzati a misura applicando i prezzi unitari individuati nell’Elenco Prezzi che costituisce parte integrante del presente Capitolato.

Ad integrazione di tali prezzi saranno applicati, in ordine di precedenza, quelli indicati nel :

- Aggiornamento Elenco Regionale dei Prezzi per Lavori Edili, Impianti Tecnologici, Infrastrutture a Rete, Lavori Stradali e Impianti Sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche - Edizione 2010 pubblicato dalla Regione dell'Umbria;

- Preziario aziendale VUS ;

- Tabelle revisionali redatte dalla Regione dell’Umbria;

Detti Xxxxxxxx per patto espresso non si allegano al presente Capitolato.

A tutti i prezzi unitari desunti dai prezziari sopracitati o ai nuovi prezzi comprensivi di spese generali, utile impresa, oneri per la sicurezza, sarà applicato il ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara.

La VUS dopo aver verificato la regolare esecuzione dell'intervento, ai sensi di quanto indicato nel presente Capitolato, provvederà alla contabilizzazione della prestazione effettuata.

In particolare si precisa che la contabilizzazione delle prestazioni eseguite dall’appaltatore per gli interventi di pulizia esterna dei manufatti avverrà con la metodologia “A CORPO” considerando gli effettivi (mq) metri quadri di erba tagliati, fino alla misura di mq 5.000 (metri quadri).

• Per superfici con tagli superiori a mq 5.000, verranno richiesti preventivI di dettaglio valutati dal DC.

• Per gli oneri che l’appaltatore dovrà incontrare per gli spostamenti della squadra tipo, dal luogo di esecuzione del primo intervento al luogo di esecuzione degli interventi successivi, non verrà riconosciuto nessun compenso aggiuntivo.

La VUS si riserva tuttavia la facoltà di poter far eseguire interventi anche con proprio personale.

La scelta sulla metodologia da applicare per la contabilizzazione, sarà ad esclusiva scelta della VUS, sulla base di proprie insindacabili valutazioni o necessità tecniche-operative;

• nel caso di eventuali difformità tra la metodologia prescelta al momento dell’emissione dell’ODI e la conseguente contabilizzazione, l’appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento degli interventi effettivamente eseguiti nei limiti dell'ordinato;

• per i criteri di misurazione delle opere, si farà esclusivamente riferimento alle “Norme per la misurazione delle opere” indicate nei Capitoli dell’Elenco Prezzi Regione dell’Umbria Edizione 2010, con le precisazioni ed integrazioni inserite sia nel presente Capitolato, che nell'Analisi Prezzi, che nelle premesse dei singoli capitoli e/o nelle descrizioni estese delle singole voci dell’Elenco Prezzi, le quali tuttavia assumono carattere prevalente.

• la VUS si riserva la facoltà di poter formulare ed applicare nuovi prezzi per tutte quelle prestazioni che presentano una periodica ricorrenza negli interventi, e che risultano non presenti nell’Elenco Prezzi del presente SERVIZIO. Condizione necessaria per la loro applicabilità sarà la stesura di un Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo controfirmato dall’appaltatore e sul quale sarà applicato lo stesso ribasso percentuale di contratto.

La VUS ha piena facoltà di provvedere all'esecuzione di prestazioni in economia; pertanto, L’appaltatore è tenuto, su semplice richiesta, alla fornitura di qualsivoglia materiale, nolo,

trasporto o manodopera. Le prestazioni in economia ed i noleggi non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo formale ODI emesso dalla VUS. Per le prestazioni che la VUS crederà opportuno eseguire in economia e avrà ordinato formalmente, L’appaltatore avrà l'obbligo di fornire gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo.

Si precisa che in mancanza del succitato ODI, gli stessi non potranno essere contabilizzati. Le prestazioni in economia del solo personale del APPALTATORE saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.

Nei prezzi previsti in elenco, oltre a quanto indicato nelle descrizioni e/o nelle analisi prezzo, sono inoltre compresi gli oneri per:

- la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per l’esecuzione della prestazione;

-l'attesa necessaria per consentire al personale dell'azienda l'esecuzione delle operazioni di propria competenza ;

- la consegna alla VUS a intervento ultimato ai sensi di quanto nel presente Capitolato d’Xxxxx ;

- lo sgombero e la pulizia del manufatto, da eseguirsi contestualmente alla chiusura dei singoli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, le attrezzature, i mezzi d’opera;

Per l’esecuzione di tutte le prestazioni indicate nell’ODI ritenute, ad insindacabile giudizio della VUS, di “rilevanza economica”, l’appaltatore provvederà a propria cura e spese a redigere uno specifico "conto preventivo", recante in dettaglio la descrizione di tutte le prestazioni da eseguire, dei materiali da installare, il riferimento di tariffa, il prezzo unitario o l'importo parziale, gli eventuali prezzi aggiuntivi ed integrativi, l'importo totale, il ribasso contrattuale e l'importo netto della prestazione.

Il preventivo così strutturato, sarà sottoposto alla necessaria e obbligatoria validazione da parte della VUS.

Al termine della prestazione il conto preventivo sarà sostituito da un “conto consuntivo” redatto con la stessa metodologia del preventivo.

In caso di non effettuazione di interventi, disposti dalla VUS, nei tempi concessi, verrà applicata la penalità prevista al Capitolo VUS-09 Penali.

Laddove l’appaltatore attesti in modo fraudolento di avere eseguito interventi mai realizzati, verranno eseguite tutte quelle iniziative che la VUS intenda assumere sia sul piano civile che penale, compresa la rescissione del contratto, laddove la condotta del APPALTATORE assuma una particolare gravità e rilevanza negativa.

ART. 32 – MATERIALI UTILIZZATI

I materiali, le attrezzature e le apparecchiature che l’appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti, anche se non esplicitamente menzionate. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di lavorazione.

Tutte le attrezzature, mezzi ed apparecchiature, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della VUS affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.

L'accettazione dei materiali, delle attrezzature e dei macchinari da parte della VUS non esonera l’appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento.

In questo caso l’appaltatore provvederà ai rilievi ed alle verifiche richieste.

ART. 33 – SFALCIO DELLE ERBE, DECESPUGLIAMENTO.

Lo sfalcio dell’erba sarà eseguito raso terra con eliminazione delle erbe infestanti in tutta l’area oggetto d’intervento, con priorità iniziale ai luoghi frequentati dal personale aziendale. Detti interventi dovranno essere realizzati con asportazione totale delle erbe e vegetazione spontanea mediante decespugliazione o sistema analogo in tutti gli spazi di pertinenza se delimitati da apposita segnaletica ( anche su una fascia esterna, perimetrale alla proprietà VUS, della larghezza minima di 1 metro,); ove ciò non fosse chiaramente riscontrabile va rispettata una fascia di rispetto intorno al manufatto di ml 5.00 nel caso di sorgenti,serbatoi/partitori/stazioni di sollevamento, impianti di depurazione,ecc… .

ll SERVIZIO sarà eseguito utilizzando vari mezzi a secondo dell'ampiezza dell'appezzamento, la dotazione di eventuali aiuole o siepi, o di piantagioni arboree ed arbustive pre-esistenti, con l’accortezza che le macchine utilizzate non dovranno avere ingombri, pesi o caratteristiche tali da causare danneggiamenti alle condotte esistenti; non è ammesso l’utilizzo di autocarri di portata superiore ai 35 x.xx per il carico, e trasporto delle attrezzature di lavoro.

Nel caso in cui si adotti la tecnica del mulcing le macchine utilizzate dovranno essere di potenza e tecnologia idonea e le erbe sfalciate dovranno risultare minimamente sminuzzate; ad operazioni ultimate tale materiale sarà uniformemente distribuito su tutta la superficie d’intervento.

Non dovranno perciò trovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolta, cumuli e/o depositi di materiale vegetale, e comunque dalla zona dovranno essere sempre asportati materiali inerti, quali rifiuti , materiali a rischio igienico o similari.

E’ vietato l’uso di prodotti chimici o similari.

ART. 34 – POTATURA E RIMODANATURA.

Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d’arte, in ogni caso gli interventi di potatura saranno sempre eseguiti secondo le direttive del DC.

I tagli di potatura devono essere fatti sempre in prossimità di una ramificazione secondaria, terziaria, ecc., o di una gemma rivolta verso l'esterno senza danneggiarla. La tecnica di esecuzione dei tagli sarà tale che la superficie dei medesimi risulti liscia (cioè priva di qualsiasi segno provocato dai colpi del ferro) ed aderente al fusto senza lasciare tronconi sporgenti dallo stesso. Inoltre la corteccia intorno alla superficie del taglio, dovrà rimanere sana ed integra, senza slabbrature. Anche i tagli dei rami secondari, terziari, ecc., dovranno essere eseguiti secondo le dette norme.

L'abbattimento dei rami sarà eseguito usando particolare cura affinché i medesimi, nella caduta, non provochino danni a persone, a cose, od alla vegetazione sottostante. A tale scopo i rami da tagliare saranno precedentemente liberati dai rami secondari, accorciati ed opportunamente bilanciati.

In occasione del lavoro di potatura si provvederà anche alla rimondatura delle piante dagli eventuali rami secchi e dal seccume. I tagli dovranno essere fatti secondo le modalità sopra descritte.

Per tutto il materiale di risulta prodotto dalla potatura, nonché la ramaglia minuta, si richiede la sminuzzatura; ad operazioni ultimate tale materiale sarà uniformemente distribuito su tutta la superficie d’intervento.

Non dovranno perciò trovarsi, , al termine di ogni intervento di potatura e rimodanatura, indipendentemente dalla tipologia di lavoro svolta, cumuli e/o depositi di materiale vegetale, e comunque dalla zona dovranno essere sempre asportati materiali inerti, quali grosse alberature, rifiuti , materiali a rischio igienico o similari.

Tali periodi di intervento dovranno comunque essere compatibili con il letargo vegetativo delle piante e comunque concordati con l’RA.

ART. 35 – NORME COMUNI ALLE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

Prescrizioni di coordinamento generale

E vietato all’Impresa, di apportare modifiche agli impianti di servizio, senza la preventiva autorizzazione da parte della VUS.

Tutte le prestazioni in appalto, dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni scritte o verbali impartite dalla Committenza, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni di qualità e funzionamento stabilite da VUS. Si precisa nuovamente che l’appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, agli impianti e manufatti presso i quali opera, nonché per danni arrecati a terzi.

L'esecuzione delle prestazioni deve essere coordinata, secondo le prescrizioni impartite dalla VUS, con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Imprese operanti nella medesima area per conto della Committenza.

Salve le indicazione e le relative priorità indicate nell’ODI da VUS, la VUS ha facoltà di eseguire le prestazioni nell’ordine che riterrà più opportuno, per consegnarli ultimati a regola d'arte entro il termine indicato nell’ODI.

L’appaltatore ha facoltà di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dalle leggi in vigore.

Si ribadisce la obbligatorietà per l’appaltatore di eventuali comunicazioni tempestive a VUS circa eventuali anomalie riscontrate sulle reti e sugli impianti, anche se non direttamente interessati dallo svolgimento della prestazione, e che, a suo giudizio, possano pregiudicare l’esercizio in sicurezza, il funzionamento delle reti e impianti stessi e le relative conseguenze su persone, cose e ambiente. La VUS valuterà ed eventualmente provvederà a sua volta, a tempestive comunicazioni alla Autorità competenti (ARPA, ASL, Sindaco, Provincia, Corpo Forestale dello Stato, ecc…).

ART. 36 – MODALITA’ E PROCEDURE D’INTERVENTO

Per regola generale nell'esecuzione degli interventi, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nel presente Capitolato d’Oneri; qualora per particolari tipologie d’intervento, siano state prescritte particolari norme tecniche da rispettare, l’appaltatore dovrà attenersi agli ordini che verranno impartiti dalla VUS tramite il Dirigente GRI.

L’ appaltatore al termine di ogni singolo intervento richiesto, dovrà lasciare lo stato dei luoghi puliti e liberi da ogni residuo o rifiuto derivata dallo svolgimento della prestazione appena effettuata.

Nell’organizzare il servizio, l’ appaltatore si impegna ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti, la buona riuscita degli interventi.

L’appaltatore dovrà eseguire ogni lavorazione connessa alla realizzazione di quanto forma oggetto della presente appalto a perfetta regola d'arte.

Pertanto l’ appaltatore si obbliga ad eseguire e a fornire ogni prestazione necessaria per ciascun intervento, completamente finita, pronta, atta allo scopo, perfettamente integrata e/o integrabile con le altre parti d impianto già eseguite e/o ancora da eseguire.

L’appaltatore è, in via generale, unico responsabile a tutti gli effetti della corretta esecuzione della prestazione affidatagli.

L’appaltatore deve farsi parte diligente qualora dovessero essere rilevate nel contenuto del presente Capitolato eventuali lacune, imprecisioni, fraintendimenti, interpretazioni discordanti e quant'altro, al fine di ottenere dalla VUS le necessarie indicazioni in merito.

Durante lo svolgimento della prestazione, l’appaltatore deve eseguire scrupolosamente soltanto gli interventi indicati nell’ODI, con l'intesa che eventuali modifiche o implementazioni di qualsiasi entità delle prestazioni, anche se indispensabili, debbano essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Dirigente Settore Competente della VUS.

Al momento dell’inizio della prestazione indicata nell’ODI, l’appaltatore ha l’obbligo di accertarsi a sua completa cura e con i mezzi che riterrà più opportuni, della integrità degli impianti, segnalando immediatamente alla VUS, le irregolarità e/o anomalie eventualmente riscontrate.

Con i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi allegato a questo Capitolato si devono intendere compensati gli oneri derivanti dall'applicare, dal predisporre, fornire, installare e mantenere in esercizio sino ad ultimazione dell’intervento, idonee segnalazioni di pericolo e/o divieto necessarie ai fini dell' esecuzione delle prestazioni da eseguire ed ai sensi di quanto previsto per tali casi dal Nuovo Codice della Strada, ed in particolare nei seguenti casi:

- ogni qualvolta tali segnalazioni siano reputate necessarie dalla VUS o dai Comandi di Polizia Municipale interessati, e vengano richieste per la sicurezza del pubblico e degli operai addetti allo svolgimento della prestazione;

- nel caso di deviazione del traffico, qualora si occupi la sede stradale;

- per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Appalto.

I segnali collocati a protezione, dovranno permanere in loco fino all'ultimazione degli intervento stessi e comunque fino a quando la VUS ne ravvisi la necessità, secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Comando di Polizia Municipale competente per territorio. E' fatto obbligo all’appaltatore di disporre, anche al fine della sicurezza, affinché le proprie maestranze usino la massima diligenza, per evitare danni a utenti, personale, reti e impianti interrati. Per la preventiva localizzazione di tali impianti, oltre alle notizie che saranno eventualmente fornite dalla VUS, l’appaltatore avrà l'obbligo di richiedere agli Enti interessati la segnalazione dei servizi, ed inoltre effettuare, a sua cura e spese, le ricerche necessarie, saggi in loco compresi. In caso di danneggiamento l’appaltatore dovrà risarcire

ogni e qualsiasi danno da esso causato in conseguenza della esecuzione della prestazione, senza che ne derivi onere alcuno alla VUS.

In caso di danneggiamento l’appaltatore dovrà avvisare immediatamente VUS e l'Ente interessato.

A causa delle particolari caratteristiche dei servizi interessati dalla prestazione in appalto, nonché della necessità per la VUS di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento salvaguardando la pubblica incolumità e garantendo il servizio, viene richiesto all’appaltatore di garantire durante lo svolgimento della prestazione, per quanto possibile, la continuità di funzionamento degli impianti e sarà ritenuto responsabile circa il loro non regolare funzionamento a lui imputabile.

ART. 37 – CONCLUSIONE DEL SINGOLO INTERVENTO

Salvo quanto già detto riguardo all’obbligo per l’appaltatore di rilasciare la scheda dell’intervento, riportante la consistenza dell’impianto, nel caso in cui l’intervento manutentivo apporti delle variazioni, in accordo con la VUS, alle normali condizioni di funzionamento o di gestione ed utilizzo degli impianti, l’appaltatore dovrà fornire dettagliate informazioni al riguardo al DC, definendo le nuove eventuali procedure operative, anche in forma scritta, mediante schemi e/o manuali semplificati.

ART. 38 – MANODOPERA

La manodopera impiegata per lo svolgimento delle prestazioni individuate in appalto, nonché per quelle in economia, deve essere idonea al lavoro per il quale viene richiesta. Essa deve prestare servizio indossando indumenti idonei, decorosi, recanti segni di riconoscimento (divisa, nome sociale, ecc ) ed in ogni caso essere dotata dei dispositivi di protezione individuali previsti dai documenti emessi dall’appaltatore in ottemperanza alla normativa in materia.

La manodopera dovrà essere scelta fra quelli figuranti nell’elenco (vedasi l’Art. 9 del presente Capitolato) fornito dall’appaltatore all’atto di inizio delle attività di contratto.

L’appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti gli operai che non siano di gradimento del DC.

Nelle prestazioni di manodopera saranno eseguite tutte le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

ART. 39 – TRASPORTI

Con i prezzi dei trasporti si intende compensato l'operatore, l'ammortamento della macchina, consumo di oli, grassi e combustibili, eventuale manutenzione e pezzi di ricambio, spese generali ed utile dell’appaltatore, oneri di sicurezza.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Devono essere provvisti anche di tutta la segnaletica prevista dalla normativa vigente. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della VUS e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano.

Nel dettaglio si evidenzia che:

- i mezzi d'opera oggetto del noleggio di intendono resi disponibili sul luogo d'impiego;

- nei prezzi si intende sempre compensato anche il ritorno a vuoto:

- in materia di antinfortunistica, tutti i mezzi dovranno sempre essere accompagnati da documentazione conforme attestante i collaudi e le omologazioni opportunamente rilasciate dagli enti preposti;

- per ciascun mezzo dovrà essere presentata adeguata documentazione riguardante i rilievi fonometrici, evidenziando che la VUS potrà richiedere a sua discrezione ed in ogni momento, l'impiego di mezzi "supersilenziati" e/o altre misure atte ad abbattere il livello di rumore - in tal caso l’appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi;

- con i prezzi in elenco si intende compensato anche il tempo eventuale di trasferimento, il quale pertanto non potrà essere ulteriormente conteggiato - il tempo decorrerà dal momento di arrivo sul luogo di impiego;

- l’appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni di Xxxxx vigenti per l'autotrasporto di cose per conto terzi.

Vista la particolarità delle lavorazioni in cui potranno essere applicati i prezzi di noleggio dei mezzi, si evidenzia che tale prezzo tiene in considerazione i periodi di inattività in cui il mezzo è solo a disposizione.

ART. 40 – NOLI E MERCEDI

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Nel dettaglio si evidenzia che:

- i mezzi d'opera oggetto del noleggio di intendono resi disponibili sul luogo d'impiego;

- nei prezzi si intende sempre compensato anche il ritorno a vuoto:

- in materia di antinfortunistica, tutti i mezzi dovranno sempre essere accompagnati da documentazione conforme attestante i collaudi e le omologazioni opportunamente rilasciate dagli enti preposti;

Vista la particolarità delle lavorazioni in cui potranno essere applicati i prezzi di noleggio dei

mezzi, si evidenzia che tale prezzo tiene in considerazione i periodi di inattività in cui il mezzo è solo a disposizione.

ART. 41 – INFORMAZIONI

S’intende parte integrante del presente Capitolato tutta la Normativa tecnica nazionale ed internazionale attualmente in vigore, e le successive modificazioni ed integrazioni ad essa, redatte a cura degli Enti preposti, anche qualora non espressamente citate in questo Capitolato, nonché tutta la Normativa tecnica aziendale interna, attualmente in vigore. Nell’esecuzione delle prestazioni è fatto espresso carico all’appaltatore di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato d’Oneri, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e NT vigenti (UNI, CEI ecc.) che in ogni modo trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato, nonché le buone regole dell’arte.

L’appalto è, inoltre, soggetto all’esatta osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc…. che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività in contratto emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, e da altri Enti Locali, da Enti Pubblici, da Aziende Autonome, ecc… che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nell’esecuzione delle opere, l’appaltatore non potrà trarne alcun motivo per richiedere compensi aggiuntivi al di fuori del pagamento delle prestazioni effettivamente eseguiti nei limiti dell'ordinato.

Document Metadata

Table of Contents

CAPITOLATO D’ONERI

Document Metadata