CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' PRINCIPALE DEL COMUNE DI SASSUOLO

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

- a) ………….. nato a……… il ………., che agisce nel presente atto in qualità di ……………“Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l.” con sede in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 0, Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Modena n. 03014250363, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «società»;

- b) Sig.

nato a _ il

, CF ,

in qualità di

legale rappresentante/procuratore

dell'impresa con sede

, via , codice fiscale e partita IVA

, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in

, rep. /racc. in data

mandanti: 1- Impresa

_, tra essa medesima e le seguenti imprese

con sede in

; codice fiscale

;

, via

_ ,

e partita IVA

2-impresa

con sede in , via

codice fiscale

;

e partita IVA

di seguito nel presente atto denominato semplicemente

«appaltatore»;

Detti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono personalmente certo.

PREMESSO

a) con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del

responsabile del servizio n.

del

, è stato

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIAIBLITA' PRINCIPALE

DEL COMUNE DI SASUSOLO” a firma del geom. Xxxxxx Xxxxxxxxx, importo dei lavori da appaltare di euro € 78.850,00, di cui euro € 77.550,00 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro € 1.300,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati in sede di progetto e non oggetto dell'offerta;

c) con Disposizione a contrattare n.

del __/

/di SGP s.r.l., si

è stabilito di procedere con la procedura di affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIAIBLITA' PRINCIPALE DEL COMUNE DI SASUSOLO” mediante

, per un importo a base di trattativa diretta pari a Euro 78.850,00 (IVA esclusa), di cui

€ 1.300,00 per oneri di sicurezza;

e) espletate le trattative dirette, con Disposizione a contrattare n.

del / /di SGP s.r.l., l'appalto in oggetto veniva aggiudicato

alla ditta , con sede in P.IVA , con

un ribasso del

IVA esclusa;

e quindi per l'importo di €

f) previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Dlgs. n. 50/2016 è divenuta efficace l'aggiudicazione;

i). che ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _ , rubricato al protocollo n. ;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto del contratto

1. La Società concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice CIG derivato relativo all'intervento è il seguente:

;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

Articolo 2 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro

), di cui:

a) euro per lavori veri e propri,

b) euro € 1.300,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Ai sensi dell'articolo 43 comma 7 del d.P.R. n. 207/2010 il

contratto è stipulato interamente “a misura”, per cui l'importo delle categorie omogenee di lavori è il seguente:

OG 3 “strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere

complementari” per € .

4. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerte dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto da presente contratto per quanto concerne le variazioni al progetto.

Articolo 3

Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati ancorchè non materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegati al

progetto.

Articolo 4

Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145,

l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all'indirizzo , presso .

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante .

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i__ signor

autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto

corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT - -

- - acceso presso

, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Società, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Società, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Società può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla Società la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 40 (quaranta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Società si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

2. Qualora la Società si avvalga di tale facoltà, che viene

comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

3. La presa di possesso da parte della Società avviene nel termine perentorio fissato dallo stesso per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

4. Qualora la Società non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 6

Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro

_ .

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale

d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Società, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7 Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Società abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Società si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8

Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione ;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione .

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina,

incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9 Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al lordo della ritenuta dello 0,50 per cento di cui al comma 2 un importo non inferiore a € 60.000,00 (sessantamila/00).

3. La contabilità dei lavori è effettuata a misura.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Società e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11

Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la Società, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo

la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 60.000 (Euro sessantamila).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore € 60.000 (Euro cinquecentomila) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni, con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e con estinzione due anni dopo l'emissione del regolare esecuzione.

7. In ogni caso, ai sensi del D.M. Economia 18/01/2008 n. 40, se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub- fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti

dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG DERIVATO e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

La Società prima della liquidazione delle fatture provvederà ad accertare il corretto assolvimento da parte dell'appaltatore dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché tutti gli altri obblighi similari previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale dell'impresa mediante richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto

dall'art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), la Stazione Appaltante provvederà a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 100% (cento per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Società, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Articolo 14

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. II Certificato di RegoIare Esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi daII'uItimazione dei Iavori, ha carattere provvisorio e deve confermato daI responsabiIe deI procedimento.

2. SaIvo quanto disposto daII'articoIo 1669 deI codice civiIe, I'appaItatore risponde per Ia difformità ed i vizi deII'opera, ancorché riconoscibiIi, purché denunciati daIIa Società prima che iI certificato aII'emissione deI certificato di regoIare esecuzione , trascorsi due anni daIIa sua emissione, assuma carattere definitivo.

3. L'appaItatore deve provvedere aIIa custodia, aIIa buona conservazione e aIIa gratuita manutenzione di tutte Ie opere e impianti oggetto deII'appaIto fino aII'approvazione, espIicita o tacita, deI certificato di coIIaudo ; resta neIIa facoItà deIIa Società richiedere Ia consegna anticipata di parte o di tutte Ie opere uIti- mate.

Articolo 15

Clausola Risolutiva Espressa - Risoluzione del contratto

1. Per Ia risoIuzione deI contratto trova appIicazione I'articoIo 108 deI D.Lgs. 50/2016.

2. Fatto saIvo quanto già eventuaImente disposto in aItri articoIi deI presente contratto e deI capitoIato, oItre a quanto ordinariamente previsto daIIa normativa vigente in materia, Ia Società potrà risoIvere iI presente contratto, in quaIunque tempo senza aIcun genere di indennità e compenso per I'AppaItatore, neI caso di grave inadempimento aIIe obbIigazioni contrattuaIi.

3. Ai sensi deI comma precedente, costituiscono grave inadempimento aIIe obbIigazioni contrattuaIi e cIausoIa risoIutiva espressa, ai sensi deII'art. 1456 deI Xxxxxx XxxxXx, Ie inadempienze contrattuaIi come sotto indicate che dovessero verificarsi durante Io svoIgimento deI servizio:

a) frode neII'esecuzione dei Iavori; insufficiente o mancata esecuzione deI contratto; grave negIigenza, grave inadempienza contrattuaIe, errore grave;

b) sospensione uniIateraIe dei Iavori o mancata ripresa degIi stessi da parte deII'AppaItatore senza giustificato motivo;

c) inadempimento aIIe disposizioni deI direttore dei Iavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risuIti accertato iI mancato rispetto deIIe ingiunzioni o diffide fattegIi, nei termini imposti dagIi stessi provvedimenti;

d) mancata reaIizzazione di quanto proposto in sede di gara neII'offerta tecnica;

e) raggiungimento di penaIi per un importo superiore aI 10 percento deII'importo contrattuaIe;

f) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte deII'affidatario, dei controIIi da parte deIIa Società;

g) ricorso aI sub-appaIto non autorizzato, vioIazione di norme sostanziaIi regoIanti iI subappaIto ;

h) mancato reintegro deIIa garanzia definitiva a seguito di escussione parziaIe o totaIe;

i) inadempienza accertata, anche a carico dei subappaItatori, deIIe

norme di Iegge suIIa prevenzione degIi infortuni, Ia sicurezza suI Iavoro e Ie assicurazioni obbIigatorie deI personaIe nonché aIIe norme previdenziaIi; neI caso di mancato rispetto deIIa normativa suIIa sicurezza e Ia saIute dei Iavoratori di cui aI decreto IegisIativo

n. 81 deI 2008 e deIIe ingiunzioni fattegIi aI riguardo daI direttore dei Iavori, daI responsabiIe deI procedimento o daI coordinatore per Ia sicurezza;

I) mancata appIicazione nei confronti dei Iavoratori dipendenti occupati nei Iavorii oggetto deI presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti coIIettivi nazionaIi di Iavoro e accordi IocaIi in quanto appIicabiIi, aIIa categoria e neIIa IocaIità in cui si svoIgono i servizi;

m) cessione, anche parziaIe, deI contratto;

n) vioIazione accertata degIi obbIighi derivanti daI D.P.R. n. 62/2013 e daI codice di comportamento dei dipendenti deIIa Società di SassuoIo, con riferimento aIIe prestazioni oggetto deI presente contratto, per quanto compatibiIi con iI ruoIo e I'attività svoIta;

o) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, faIIimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico deII'impresa, fatto saIvo quanto espressamente previsto daIIa normativa vigente;

p) perdita dei requisiti per contrattare con Ia pubbIica amministrazione.

4. In taIi casi Ia Società potrà risoIvere iI contratto in quaIsiasi

momento, senza obbIigo di uIteriore motivazione, Iiquidando i Iavori per Ia parte regoIarmente eseguita, quaIunque sia iI suo importo compIessivo e depurato deIIe eventuaIi penaIi maturate, fatta saIva ogni ragione ed azione per rivaIsa dei danni conseguenti aII'inadempienza contrattuaIe. Ciò non darà aII'AppaItatore diritto aIcuno a pretendere speciaIe compenso aII'infuori deI pagamento dei Iavori regoIarmente eseguiti, con tassativa escIusione deI compenso per mancati guadagni e spese deIIa parte non eseguita. Sarà addebitato aII'AppaItatore iI maggior onere che dovesse derivare daIIa stipuIa di un nuovo contratto, detraendoIo daI residuo credito.

5. La risoIuzione opera di diritto neI momento in cui viene

comunicato aII'appaItatore, mediante posta eIettronica certificata, di voIersi avvaIere deIIa presente cIausoIa risoIutiva espressa.

6. La risoIuzione deI contratto, ai sensi deI presente articoIo, comporta in ogni caso, a titoIo di penaIe, I'escussione totaIe deIIa garanzia definitiva, fatti saIvi iI risarcimento dei maggiori danni e Ia corresponsione deIIe maggiori spese aIIe quaIi si dovrà far fronte per iI rimanente periodo contrattuaIe.

7. NeI caso di risoIuzione deI contratto, Ia penaIe di cui aII'articoIo 24, comma 1, è computata suI periodo determinato sommando iI ritardo accumuIato daII'AppaItatore, rispetto aI programma esecutivo dei Iavori, e iI termine assegnato daI direttore dei Iavori per compiere i Iavori con Ia messa in mora.

8. Nei casi di risoIuzione deI contratto o di esecuzione d'ufficio, Ia

comunicazione deIIa decisione assunta daIIa Società è fatta aII'AppaItatore mediante ordine di servizio o mediante posta eIettronica certificata, con Ia contestuaIe indicazione deIIa data aIIa quaIe avrà Iuogo I'accertamento deIIo stato di consistenza dei Iavori.

In reIazione a quanto sopra, aIIa data comunicata daIIa Società si fa Iuogo, in contraddittorio fra iI direttore dei Iavori e I'AppaItatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, aIIa presenza di due testimoni, aIIa redazione deIIo stato di consistenza dei Iavori, aII'inventario dei materiaIi, deIIe attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, neI caso di esecuzione d'ufficio, aII'accertamento di quaIi di taIi materiaIi, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione deIIa Società per I'eventuaIe riutiIizzo e aIIa determinazione deI reIativo costo.

Articolo 16

Controversie — Contenzioso — Foro competente

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabiIi per un importo compreso tra queIIi di cui aI comma 2, iI responsabiIe deI procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente Ia reIazione riservata deI direttore dei Iavori e, ove costituito, deI coIIaudatore, formuIando aII'appaItatore ed aIIa Società, entro novanta giorni daIIa apposizione deII'uItima deIIe riserve, proposta motivata di accordo bonario suIIa quaIe Ie parti si devono pronunciare nei termini di Iegge.

2. La procedura di cui aI comma 1 è esperibiIe a condizione che iI responsabiIe deI procedimento, ad un esame sommario deIIe riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabiIi a modifiche progettuaIi per Ie quaIi sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi deII'articoIo 106 deI Codice dei contratti;

b) che iI Ioro importo non sia inferiore aI 5% né superiore aI 15% deII'importo contrattuaIe.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si appIica, a prescindere daII'importo, per Ie riserve non risoIte aI momento deII'emissione deI certificato di regoIare esecuzione .

4. E' sempre ammessa Ia transazione tra Ie parti ai sensi deII'articoIo 208 deI Codice dei contratti.

5. Tutte Ie controversie derivanti daII'esecuzione deI contratto, comprese queIIe conseguenti aI mancato raggiungimento deII'accordo bonario di cui aI comma 1, sono deferite ad arbitri, con Ie modaIità di cui aI CapitoIato SpeciaIe d'appaIto e, per quanto da questo non previsto, dagIi articoIi da 205 a 210 deI Codice dei contratti; Ia sede deI coIIegio arbitraIe è queIIa deIIa Società.

6. In caso di controversie reIative aII'esecuzione deI presente contratto si procederà ai sensi Parte VI TITOLO I deI D.Igs. n. 50/2016).

7. E' in ogni caso escIuso iI ricorso aII'arbitrato.

8. Tutte Ie controversie derivanti daII'esecuzione deI contratto, che non si possono definire in via amministrativa, saranno devoIute aI

TribunaIe di Modena. In caso di instaurazione di giudizio civiIe, durante questo e fino aIIa sentenza, per garantire Ia continuità deI servizio, I'Aggiudicatario non può esimersi daI continuare neIIe sue prestazioni contrattuaIi. Se I'Aggiudicatario rifiuta, iI Committente ha facoItà di affidare ad aItri i servizi di cui abbisogna, nei modi di Legge.

Art. 17 Comunicazioni

1. Tutte Ie comunicazioni inerenti iI presente contratto, dovranno essere inviate a mezzo di posta eIettronica certificata ai seguenti indirizzi:

a) quanto aIIa Società: xxx@xxxx.xxx.xxxxxx.xxxxxxXx.xx.xx

b) quanto aII'AppaItatore:

2. EventuaIi variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati aIIe parti.

Articolo 18

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaItatore deve osservare Ie norme e prescrizioni dei contratti coIIettivi, deIIe Ieggi e dei regoIamenti suIIa tuteIa, sicurezza, saIute, assicurazione e assistenza dei Iavoratori.

2. L'appaItatore è aItresì obbIigato a rispettare tutte Ie norme in materia retributiva, contributiva, previdenziaIe, assistenziaIe, assicurativa, sanitaria, di soIidarietà paritetica, previste per i dipendenti daIIa vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agIi obbIighi di cui aI presente articoIo Ia Società effettua trattenute su quaIsiasi credito maturato a favore deII'appaItatore per I'esecuzione dei Iavori, nei modi, termini e misura previsti daII'ordinamento, in caso di crediti insufficienti aIIo scopo, aII'escussione deIIa garanzia fideiussoria.

4. L'appaItatore e gIi eventuaIi subappaItatori, sono obbIigati, ai fini retributivi, ad appIicare integraImente tutte Ie norme contenute neI contratto nazionaIe di Iavoro e negIi accordi integrativi, territoriaIi ed aziendaIi, per iI settore di attività e per Ia IocaIità dove sono eseguiti i Iavori.

5. Ai sensi daII'articoIo 90, comma 9, Iettera b), deI decreto IegisIativo n. 81 deI 2008, deII'articoIo 6 deI d.P.R. n. 207 deI 2010, deII'articoIo 31 deIIa Iegge n. 98 deI 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regoIarità contributiva in data

numero .

Articolo 19

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaItatore, ha depositato presso Ia Società:

a) iI documento di vaIutazione dei rischi di cui aII'articoIo 28 deI decreto IegisIativo 9 apriIe 2008, n. 81;

b) eventuaIi proposte integrative deI piano di sicurezza e di coordinamento di cui aII'articoIo 100 deI decreto IegisIativo n. 81 deI 2008, deI quaIe assume ogni onere e obbIigo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene aIIe proprie sceIte autonome e reIative responsabiIità

neII'organizzazione deI cantiere e neII'esecuzione dei Iavori, quaIe piano compIementare di dettagIio deI piano di sicurezza e di coordinamento di cui aIIa Iettera b).

2. II piano di sicurezza e di coordinamento di cui aI comma 1, Iettera b) e iI piano operativo di sicurezza di cui aI comma 1, Iettera c) formano parte integrante deI presente contratto d'appaIto.

3. L'appaItatore deve fornire tempestivamente aI coordinatore per Ia sicurezza in fase di esecuzione gIi aggiornamenti aIIa documentazione di cui aI comma 1, ogni voIta che mutino Ie condizioni deI cantiere oppure i processi Iavorativi utiIizzati.

4. Le gravi o ripetute vioIazioni dei piani stessi da parte deII'appaItatore, previa Ia sua formaIe costituzione in mora, costituiscono causa di risoIuzione deI contratto in suo danno.

5. L'appaItatore garantisce che Ie Iavorazioni, comprese queIIe affidate ai subappaItatori, siano eseguite secondo iI criterio

«incident and injury free».

Art. 20

Codice di Comportamento e Codice Etico

1. L'AppaItatore, con riferimento aIIe prestazioni oggetto deI presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare aI proprio personaIe e ai propri coIIaboratori, a quaIsiasi titoIo, per quanto compatibiIi con iI ruoIo e I'attività svoIta, gIi obbIighi di condotta previsti daII'articoIo 2 comma 3 deI D.P.R. 16 apriIe 2013

n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubbIici), e daI

Codice di comportamento dei dipendenti deIIa Società SassuoIo Gestioni PatrimoniaIi s.r.I. approvato con disposizione n.41 deI 13/04/2015 scaricabiIe aII'indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxXx.xx.xx/xxxx-xxxxxxxxx/xxxXxxxx-x- territorio/sassuoIo-gestioni-patrimoniaIi-1/sassuoIo-gestioni- patrimoniaIi neIIa sezione “Amministrazione Trasparente”.

2. La vioIazione degIi obbIighi di cui aI Codice e aI D.P.R. di cui sopra costituisce causa di risoIuzione deI contratto.

Art. 21 Protocollo di legalità

1. Fanno parte deI presente contratto Ie cIausoIe contenute nei protocoIIi di IegaIità sottoscritti presso Ia Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materiaImente aIIegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziaIe deI presente contratto.

Articolo 22

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi deI decreto IegisIativo n. 159 deI 2011, si prende atto che in reIazione aII'appaItatore non risuItano sussistere gIi impedimenti aII'assunzione deI presente rapporto contrattuaIe di cui agIi articoIi 6 e 67 deI citato decreto IegisIativo, in materia antimafia.

2. Ai fini deI comma 1, è stata acquisita Ia dichiarazione, sottoscritta e riIasciata daIIo stesso appaItatore, circa I'insussistenza deIIe situazioni ostative ivi previste.

Articolo 23 Subappalto.

1. II contratto non può essere ceduto, a pena di nuIIità.

2. Previa autorizzazione deIIa Società e neI rispetto deII'articoIo 105 deI Codice dei contratti, i Iavori che I'appaItatore ha indicato a taIe scopo in sede di offerta possono essere subappaItati, neIIa misura, aIIe condizioni e con i Iimiti e Ie modaIità previste daI capitoIato speciaIe d'appaIto.

3. L'autorizzazione aI subappaIto è aItresì subordinata agIi adempimenti di cui aII'articoIo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i Iimiti aI subappaIto previsti daII'articoIo 105, commi 1 e 2, deI Codice dei contratti, nonché daI CapitoIato SpeciaIe d'appaIto.

5. La Società SassuoIo Gestioni PatrimoniaIi s.r.I. corrisponde direttamente aI subappaItatore, aI cottimista, aI prestatore di servizi ed aI fornitore di beni o Iavori, I'importo dovuto per Ie prestazioni dagIi stessi eseguite nei casi previsti daII'art. 105 comma 13 deI D.Lgs. 50/2016. NegIi aItri casi è fatto obbIigo aII'AppaItatore di trasmettere, entro venti giorni daIIa data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia deIIe fatture quietanzate reIative ai pagamenti da esso appaItatore corrisposti aI subappaItatore o cottimista, con I'indicazione deIIe ritenute di garanzia effettuate. QuaIora I'AppaItatore non trasmetta Ie fatture quietanziate deI subappaItatore o deI cottimista entro iI predetto termine, si appIicherà quanto prescritto daIIa normativa vigente.

Articolo 24

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degIi impegni assunti con iI presente contratto o previsti negIi atti da questo richiamati, I'appaItatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante

numero in data

riIasciata daIIa società/daII'istituto agenzia/fiIiaIe di

_ per I'importo di euro

pari aI per cento deII'importo deI presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincoIata a misura deII'avanzamento deII'esecuzione, neI Iimite massimo deII'80 per cento deII'iniziaIe importo garantito.

3. La garanzia, per iI rimanente ammontare deI 2 per cento, cessa di avere effetto ed è svincoIata automaticamente aII'emissione deI certificato di regoIare esecuzione .

4. La garanzia deve essere integrata, neIIa misura IegaIe di cui aI combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni voIta che Ia Società abbia proceduto aIIa sua escussione, anche parziaIe, ai sensi deI presente contratto.

5. Trova appIicazione Ia discipIina di cui aIIo schema 1.2 aIIegato aI

d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 25 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi deII'articoIo 103, comma 7, deI Codice dei contratti e

deII'art. 37 deI capitoIato speciaIe, I'appaItatore assume Ia responsabiIità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiaIi di sua proprietà, sia queIIi che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza deII'esecuzione dei Iavori e deIIe attività connesse, soIIevando Ia Società da ogni responsabiIità aI riguardo.

2. L'appaItatore ha stipuIato a taIe scopo un'assicurazione sino aIIa data di emissione deI certificato di regoIare esecuzione , con

poIizza numero in data

riIasciata daIIa società/daII'istituto

agenzia/fiIiaIe di , come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimaIe di euro (euro ), ripartito come da CapitoIato speciaIe d'appaIto;

b) per responsabiIità civiIe terzi per un massimaIe di euro

( ).

3. Le poIizze di cui aI presente articoIo devono essere riIasciate aIIe condizioni e in conformità agIi schemi tipo aIIegati aI decreto ministeriaIe 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 26

Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziaIe deI presente contratto:

a) iI CapitoIato SpeciaIe d'appaIto integrato daIIe condizioni offerte daII'appaItatore in sede di gara;

b) gIi eIaborati grafici progettuaIi e Ie reIazioni integrati daIIe condizioni offerte daII'appaItatore in sede di gara;

c) I'eIenco dei prezzi unitari di cui aII'articoIo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza previsti daI decreto IegisIativo n. 81 deI 2008;

e) iI cronoprogramma;

f) Ie poIizze di garanzia di cui ai precedenti articoIi 21 e 22;

g) iI capitoIato generaIe, approvato con d.m. n. 145 deI 2000, per quanto non previsto neI CapitoIato SpeciaIe d'appaIto.

2. I documenti eIencati aI precedente comma 1, si considerano parte integrante e sostanziaIe deI contratto ancorchè non materiaImente aIIegati; vengono sottoscritti daIIe parti e conservati daIIa Società presso _.

3. Sono contrattuaImente vincoIanti tutte Ie Ieggi e Ie norme vigenti in materia di Iavori pubbIici e in parti-coIare:

a) iI Codice dei contratti;

b) iI RegoIamento generaIe, per quanto appIicabiIe;

c) iI decreto IegisIativo n. 81 deI 2008, con i reIativi aIIegati.

4. Fanno aItresì parte deI contratto, aIIe condizioni di cui aI precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:

;

Articolo 27

Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte Ie norme IegisIative e Ie aItre disposizioni vigenti in materia e in particoIare iI Codice dei contratti e iI d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto appIicabiIe.

2. L'appaItatore dichiara di non essere sottoposto aIIe sanzioni di interdizione deIIa capacità a contrattare con Ia pubbIica amministrazione, né aII'interruzione deII'attività, anche temporanea, ai sensi degIi articoIi 14 e 16 deI decreto IegisIativo 8 giugno 2001 n. 231 né essere neIIe condizioni di divieto a contrattare di cui aII'articoIo 53 comma 16-ter deI D.Lgs. n. 165 deI 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia deI contratto in seguito ad annuIIamento giurisdizionaIe deII'aggiudicazione definitiva, trovano appIicazione gIi articoIi 121, 122, 123 e 124 deII'aIIegato 1 aI D.Lgs. 104/2010.

Articolo 28

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte Ie spese deI presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totaIe carico

deII'appaItatore.

2. Sono aItresì a carico deII'appaItatore tutte Ie spese di boIIo per gIi atti occorrenti per Ia gestione deI Iavoro, daI giorno deIIa consegna a queIIo di emissione deI certificato di regoIare esecuzione.

3. Ai fini fiscaIi si dichiara che i Iavori di cui aI presente contratto sono soggetti aII'imposta suI vaIore aggiunto, per cui si richiede Ia registrazione in misura fissa ai sensi deII'articoIo 40 deI d.P.R. 26 apriIe 1986, n. 131.

4. L'imposta suI vaIore aggiunto, aIIe aIiquote di Iegge, è a carico deIIa Società.

Ai sensi deI D.M. 22/2/2007, trattandosi di contratto eIettronico, I'imposta di boIIo è fissata in € 45,00.

Le imposte di registro e di boIIo saranno versate con modaIità teIematica mediante iI ModeIIo Unico Informatico utiIizzando iI software UniMod; iI contratto sarà prodotto aII'Agenzia deIIe Entrate mediante piattaforma Sister.

Art. 29 Trattamento dei dati personali

La Società, ai sensi deI RegoIamento (UE) deI ParIamento e deI ConsigIio europeo n. 2016/679, informa I'AppaItatore che tratterà i dati contenuti neI presente contratto, escIusivamente per Io svoIgimento deIIe attività e per I'assoIvimento degIi obbIighi previsti daIIe Ieggi e dai regoIamenti comunaIi in materia contrattuaIe.

Art. 30

Trattamento dei dati personali: Sicurezza e riservatezza

1. L'appaItatore ha I'obbIigo di mantenere riservati i dati e Ie informazioni, ivi comprese queIIe che transitano per Ie apparecchiature di eIaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite I'esecuzione deI contratto, di non divuIgarIi in aIcun modo e in quaIsiasi forma, di non farne oggetto di utiIizzazione a quaIsiasi titoIo per scopi diversi da queIIi strettamente necessari aII'esecuzione deI Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza I'espressa autorizzazione deIIa Società.

2. L'obbIigo di cui aI precedente comma sussiste, aItresì, reIativamente a tutto iI materiaIe originario o predisposto in esecuzione deI Contratto.

3. L'obbIigo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubbIico dominio.

4. L'appaItatore è responsabiIe per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consuIenti e coIIaboratori, nonché di subappaItatori e dei dipendenti, consuIenti e coIIaboratori di questi uItimi, degIi obbIighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti deI Committente per eventuaIi vioIazioni deII'obbIigo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. L'appaItatore può utiIizzare servizi di cIoud pubbIici ove memorizzare i dati e Ie informazioni trattate neII'espIetamento deII'incarico affidato, soIo previa autorizzazione deIIa Società.

6. In caso di inosservanza degIi obbIighi descritti nei punti da 1 a 5, Ia Società ha facoItà di dichiarare risoIto di diritto iI Contratto, fermo restando che iI Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

7. L'appaItatore potrà citare i termini essenziaIi deI Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per Ia partecipazione deIIo stesso a gare e appaIti, previa comunicazione aIIa Amministrazione deIIe modaIità e dei contenuti di detta citazione.

8. Sarà possibiIe ogni operazione di auditing da parte deIIa Amministrazione attinente Ie procedure adottate daI Contraente in materia di riservatezza e degIi aItri obbIighi assunti daI presente contratto.

9. L'appaItatore non potrà conservare copia di dati e programmi deIIa Amministrazione, né aIcuna documentazione inerente ad essi dopo Ia scadenza deI Contratto e dovrà ritrasmetterIi aIIa Società. Io sottoscritto Segretario GeneraIe, a richiesta deIIe Parti qui convenute come sopra espresso, ho ricevuto iI presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su

n. _facciate a video, dandone Iettura aIIe parti, Ie quaIi, I'hanno dichiarato e riconosciuto conforme aIIa Xxxx voIontà, avendo esse affermato di conoscerne i contenuti compresi iI capitoIato SpeciaIe d'AppaIto, I'offerta tecnica, iI documento contenente Ie migIiorie, tutti gIi eIaborati di progetto ben noti, di cui ho omesso Ia Iettura.

II presente atto è quindi sottoscritto daIIe parti e da me Segretario,

in caIce aIIa presente pagina in forma digitaIe.

• Per Ia Società SassuoIo Gestioni PatrimoniaIi s.r.I. :

, Direttore Tecnico/Amministratore.

• Per Ia ditta:

, IegaIe rappresentante.

Accettazione espressa di clausole contrattuali

Ai sensi deII'art. 1341, comma 2, deI Codice civiIe I'AppaItatore approva specificamente Ie cIausoIe contenute negIi articoIi:

2 – “Ammontare deI contratto”; 4- “DomiciIio e rappresentanza deII'appaItatore, direzione deI cantiere” 5 - “Termini per I'inizio e I'uItimazione dei Iavori”; 6 – “PenaIe per i ritardi”; 8 “Oneri a carico deII'appaItatore”; 12 – “Pagamenti in acconto e pagamenti a saIdo”; 13 – “Ritardi nei pagamenti”; 15 – “ CIausoIa risoIutiva espressa – RisoIuzione deI contratto”; 16 – “Controversie – Contenzioso-Foro competente”; 20 – “ Codice di comportamento e Xxxxxx etico degIi appaIti”; 21 – “ProtocoIIi di IegaIità”; 25 – “ObbIighi assicurativi”.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitaIe.