Contract

	REGIONE XXXXXX XXXXXXX
	SERVIZIO TECNICO di BACINO FIUMI ROMAGA
	(CESENA,FORLI’,RAVENNA,RIMINI)
	SEDE DI FORL I'
	Via delle Torri n. 6-Tel.: 0543/459711 –Fax: 0543/459724 e-mail: xxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx
	REPERTORIO N.
	del
	CONTRATTO D’APPALTO
	per l’esecuzione dei lavori: (cod. 2E8FO36) - Comune di Forlì - riseziona-
	mento del Fiume Montone nel tratto arginato a valle della Strada Statale n.9
	via Emilia, con esproprio delle golene da escavare per l’adeguamento alla
	portata duecentennale
	Euro
	Lavori a base d’asta €1.213.278,21
	Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €10.000,00	L'
	Totale lavori in appalto €1.223.278,21
	Importo di aggiudicazione (comprensivo degli oneri della
	sicurezza)
	Indice:
	PREMESSO
	TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI
	Articolo 1. Oggetto delcontratto.
	Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.
	Articolo 3. Ammontare del contratto.	IL
	Articolo 4. Variazioni al progetto e alcorrispettivo.

Ufficiale Rnotega

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Impresa

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

(Xxx. Xxxxx Xxxx

	TITOLOII-RAPPORTITRALEPARTI
	Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
	Articolo 6. Penale per i ritardi –Esclusione del premio di accelerazione.
	Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
	Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
	Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
	Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
	Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
	Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
	Articolo 14. Risoluzione del contratto.	Rnote
	Articolo 15. Controversie.
	TITOLO III- ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	L'
	Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
	Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.
	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratorinel cantiere.
	Articolo 19. Subappalto.
	Articolo20. Garanzia fideiussoria a titolo dicauzione definitiva.
	Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
	TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI
	Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
	Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
	Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.
	Articolo 25. Efficacia del contratto.	(Ing.
	L'anno duemiladieci il giorno             del mese di     , in Via	IL

Ufficiale

ga

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Impresa

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxx

	delle Torri n. 6, presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sededi Forlì, con la presen-
	te privata scrittura da considerarsi quale pubblico strumento, ai sensi di legge, tra i Signori:
	- Xxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Santarcangelo diRomagna (RN) il 29.03.1954 , in qualità diRespon-
	sabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, come da deliberazione di Giunta della Regione
	Xxxxxx Xxxxxxx del15.01.2010 n. 151 e quindi in nome e per conto della Regione Xxxxxx Roma-
	gna, assistito dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx in veste diUfficiale Rogante, come da determinazio-
	ne del Responsabile del Servizio n. 5476 del 05.02.1999;
	-di seguito nel presenteatto denominato semplicemente "stazione appaltante";
	-Sig. nato a () il e ivi residente in via Aprile C.F.:
	- in qualitàdi amministratore delegatoequindi di legale rappresentante dell'impresa
	S.r.l. , con sede legale a ( ) in via n. P.I.: ;
	- di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";
	- di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
	all’assistenza di testimoni.	L'
	PREMESSO
	-che con determina del Responsabile del Servizio Difesa del Suolo e Bonifica n. del è
	stata approvata l’esecuzione dei lavori in epigrafe indicati per un importo dei lavori (da appaltare) di
	€ oggetto dell'offerta mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi di cui€
	per oneri della sicurezza non soggettial ribasso;	DEL
	-che in seguito a procedura ristretta, con verbale di gara di aggiudicazione provvisoria del
	econ determina n. del del Responsabile del Servizio	(Ing.
	di aggiudicazione definitiva, i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore, per il	IL
	prezzo complessivo di€ comprensivi di € per oneri della sicurezza non
	soggettia ribasso, al netto delribasso offerto pari a %;
	-che il responsabile del procedimento ed il rappresentante legale dell’appaltatore hanno sottoscritto

Ufficiale Rnotega

RESPONSABILE

SERVIZIO

L'Impresa

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxxxx)

	to apposito verbale ai sensi dell’art.71, comma 3, del D.P.R. n.554/99 ove, concordemente, hanno
	dato atto delpermanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
	TUTTO CIO’ PREMESSO
	Le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma
	parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
	TITOLO I-DISPOSIZIONI GENERALI
	Articolo 1. Oggetto del contratto	eiata
	1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto deilavo-	Rnoteg
	ri citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
	contratto e agli attia questo allegatioda questo richiamati.	L'
	Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.
	1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
	delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale
	d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche
	se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si in-
	tendono integralmente riportati e trascritticonrinuncia a qualsiasicontraria eccezione.
	2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo
	metricoe il computo metrico estimativo allegati alprogetto.
	- 3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali
	costituiscono iprezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
	- 4. Ai sensi del comma 2, dell’art. 5, del D.Lgs.n.163/06 al presente contratto si applica inte-
	gralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, atto normativo non
	soggetto alla sindacabilità delle particonvenute in questo atto;	del S
	4. Ai sensi del comma 2, dell’art. 5, del D.Lgs.n.163/06 al presente contratto siapplica integralmente
	il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, atto normativo non soggetto
		Il

Ufficiale

a

Responsabile

ervizio

L'Impresa

Dott.ssa Xxxxx XxXxxx

Ing Xxxxxxx A Gu

	alla sindacabilità delle particonvenute in questo atto.
	Articolo 3. Ammontare del contratto.
	1. L’importo contrattuale ammonta a€ .
	2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A..
	- 3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi del comma 4 dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006, per
	cui i prezzi unitari di xxxxxx’elenco prezzi integrante il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto
	dall’appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco deiprezzi
	unitari contrattuali.
	Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
	1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
	modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando ilrispetto delle condizioni e della disciplina
	di cui all’articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stesse verranno concordate e
	successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base	L'
	a nuovi prezzi stabilitimediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 136 del regolamen-
	to approvato con D.P.R. n. 554 del 1999.
	2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45,
	comma 8, 134 e 135 del regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11
	del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 2000.
	TITOLO II- RAPPORTI TRA LE PARTI
	Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori	DEL Vann
	I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giornidalla predetta stipula del contratto.
	Iltempo utile per ultimare tuttii lavoriin appalto è fissato in giorni ( )
	naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.	IL
	Articolo 6. Penale per i ritardi–Esclusione del premio di accelerazione.
	1.Nel caso di mancato rispetto deltermine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni

RESPONSABILE

SERVIZIO

Ufficiale Rnotega

L'Impresa

L'Impresa

(Xxx. Xxxxx

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

	giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavorio per le scadenze fissate nel pro-
	grammatemporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1 per milledell’importo contrattuale.
	2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalitàpreviste dal
	capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ri-
	presa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
	fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
	complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la
	stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
	3. Non si darà luogo al premio di accelerazione ai sensi dell’art. 23 del regolamento recante il Capito-
	lato Generale d'Appalto approvato con Decreto Ministeriale LL.PP. 145/2000.
	Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
	1. È ammessa la sospensione dei lavorisu ordine deldirettore deilavori nei casi di avverse condizio-
	ni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o	L'
	la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di
	una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b) , c), e d) del
	decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
	2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
	comportato la interruzione.
	3. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la sta-
	zione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto ilresponsabile del procedimento a
	dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
	dei lavori da parte dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ri-
	presa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensio-	(Ing.
	ne.
	4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per

L'Impresa ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficiale Rnotega

Xxxxx Xxxx

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx

	l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del
	contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha dirit-
	to alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
	suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
	all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
	5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
	all’andamento deilavori e integranti le modalitàdiesecuzione degli stessi si applicano le disposizioni
	procedurali di cui al presente articolo ad eccezione delcomma 4.
	Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.	Rnotega
	1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui
	imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:	Dot
	- a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
	- b) il trasporto diqualsiasi materiale o mezzo d’opera;
	- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
	- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
	cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato
	di regolare esecuzione;
	- e) le vie di accesso al cantiere;	Vann
	- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione deila-
	vori;
	- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per	IL (
	depositiod estrazionidi materiali;
	- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere fino al collaudo provvisorio
	o all’emissione delcertificato di esecuzione;

L' Ufficiale

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Impresa

Xxx. Xxxxx

t.ssa Xxxxx Xxxxxx

	- l) esposizione del “cartello di cantiere” realizzato in conformità all’art. 55 del Capitolato
	Speciale d’Appalto;
	- m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazionie
	integrazioni.
	3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osserva-
	re e far osservare al propriopersonale le norme di legge e di regolamento.
	4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa Sig. , abilita-
	to secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
	L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega con-
	ferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da eserci-
	tare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altrisoggettioperanti nel cantiere.
	5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l ‘organizzazione, la gestione tecnica e la	Uffic
	conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di	L'
	cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacitào grave negligenza. L’appaltatore
	è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, non-
	ché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
	6. Qualora per qualsiasi motivo l’appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tem-
	pestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico
	esterno all’Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura
	generale.
	7. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratticollettivi, delle leggi e dei re-
	golamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
	8. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneridi cuiall’articolo 24.
	Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.	I
	1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizionivigenti.

LRESPONSABILE DEL SERVIZIO

iale Rnotega

L'Impresa

(Xxx. Xxxxx Xxxx

Dott.ssMaria Grazia C

	2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
	direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal
	capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità
	rilevate per i prezzi unitaridell’elenco prezzi.
	3. La contabilizzazione dei lavoria corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
	lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguitarispetto all'aliquota relativa alla stessa
	categoria, rilevata dalcapitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie cate-
	gorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori
	che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale com-
	puto metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è	Rnotega
	determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa la-
	vorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
	4. Le misurazionie i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta	Dot
	di presenziare alle misure o di firmare i librettidelle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori proce-
	de alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare librettio brogliacci suddetti.
	5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola ec-
	cezione del prezzo che è quello contrattuali prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
	dell’offerta in sede digara.
	Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
	1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma,
	del codice civile.
	2. Qualora,per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare
	i due anni dalloro inizio, al contratto siapplica il criterio del prezzo chiuso dicui all'articolo 133,
	comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
	Articolo 11. Pagamenti in accontoe pagamentia saldo.

L'Impresa

L' Ufficiale

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO

t.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

(Xxx. Xxxxx Xxxx

	1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
	2. All’appaltatore verranno corrispostiipagamenti in acconto almaturare dello stato d'avanzamen-
	to deilavori di importo netto non inferioria€ comprensivi della relativa quota degli oneri
	per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento al netto della ritenuta dello 0,50 % di
	cui all’articolo 7. comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 2000.
	3. Qualora i lavoririmangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
	dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che
	si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento,
	prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
	4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato,
	quale rata di saldo, entro 90 giornidall'emissione del certificato di Regolare Esecuzione.
	5. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo	L'
	l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all’atto del pagamento della rata di saldo, pre-	D
	via prestazione da parte dell’appaltatore di garanzia fidejussoria di pari importo aisensi dell’art. 141,
	comma9del D.Lgs. n.163/06, entro 90 giornidall'emissione del certificato di regolare esecuzione.
	6. Ilpagamento della rata disaldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensidel-
	l'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
	Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
	1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli ac-
	conti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi,	DEL S
	legali e moratori, nella misura e con le modalitàed i termini di cui all’articolo 116 del regolamen-
	to approvato con D.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto ap-
	provato con D.M. n.. 145 del 2000.	ILRES
	2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali
	non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'impor-

Ufficiale Rnotega

PONSABILE

ERVIZIO

L'Impresa

ott.ssa Xxxxx Xxxxxx

(Xxx. Xxxxx Xxxx

	to netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltàdi agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovve-
	ro, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di pro-
	muovere il giudizio per la dichiarazione dirisoluzione del contratto.
	Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
	1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei
	lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
	dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto
	formale di approvazione non sia intervenuto entro isuccessivi due mesi. Qualora il certificato di col-	ega
	laudo sia sostituito dalcertificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
	dall’ultimazione deilavori.
	2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui alpresente contratto av-	L' U
	vengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli attidicontabilità finale.
	3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve esse-
	re approvato dalla stazione appaltante; il silenzio diquest’ultima protrattosiper due mesi oltre predet-
	to termine di due anni equivale ad approvazione.
	4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità
	ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
	certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,
	assuma carattere definitivo.
	5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazionee alla gratuita manuten-	DEL S
	zione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, delcertificato di regolare
	esecuzione; resta nella facoltàdella stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
	tutte le opere ultimate.	ILRES (I
	Articolo 14. Risoluzione del contratto.
	0.Xx stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomanda-

fficiale Rnot

PONSABILE

ERVIZIO

L'Impresa

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

ng. auro Vanno

	ta con messa in mora di 15 giorni, senza necessitàdi ulterioriadempimenti, nei seguenticasi:
	a) frode nell'esecuzione dei lavori;
	b) inadempimento alle disposizionidel direttore deilavoririguardo aitempi di esecuzione;
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sullaprevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavo
	ro e le assicurazioniobbligatorie del personale;
	e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;	Creta
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
	dei lavori nei termini previsti dal contratto;
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	Uffic
	h) non rispondenza dei benifornitialle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;	L'
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
	comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
	l) mancata attivazione in tempo utile dell’appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini con-
	trattuali, di eventuali subappaltiobbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento
	alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall’impresa aggiudicataria;
	m) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei datirelativi ai sub-contrattidi cui all’art. 118,
	comma 11 del D.Lgs.n.163/06;
	n) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici;
	o) la parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista come essenziale nel capi-
	tolato costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni,
	con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l’esecuzione
	d’ufficio o la risoluzione delcontratto.	(Ing
	2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	IL
	Articolo 15. Controversie.

iale Rnotega

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx

. Xxxxx Xxxx

	1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del
	procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costi-
	tuito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula entro novanta giorni dalla apposizione dell'ul-
	tima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera
	con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
	2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da partedell'appaltatore cessa la materia del contendere.
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al man-
	cato raggiungimento dell'accordo bonario di cuial comma 1, non saranno deferite ad arbitri, ai sensi
	dell’articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ma saranno devolute al giudice
	competente.
	TITOLO III- ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	ceial
	Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
	1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazio-	Dot
	nale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località
	dove sono eseguitii lavori.
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, pre-
	videnziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla
	vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del
	D.Lgs.n.163/06 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del
	2000.
	3. Inparticolare l’appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti lecomunica-
	zioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, aisensi del-	(Ing
	l'art.118 del D.Lgs.n.163/06 l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio	IL
	dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli entiprevidenziali, assicurativi e per gli
	infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

L' Uffi

Rognate

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Impresa

L'Impresa

t.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

. Xxxxx Xxxx

	4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
	effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e
	procede, in caso di creditiinsufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
	Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.
	1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giu-
	gno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere
	gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge
	31 maggio 1965, n. 575, in base:
	alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata
	in data dalla CCIAA di Forlì-Cesenaprot. n. CEW/1890/2010/ , ai sensi	Rnote
	dell'art.. 6 del citato D.P.R..
	Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	L'
	1. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza
	per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del can-
	tiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
	coordinamento di cui al D.Lgs.81/ 08, con i contenutidi quest'ultimo.
	2. Il piano di cuial precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
	3. L'appaltatore è tenuto alrispetto degli eventuali adeguamenti del piano di cui al punto 1 senza nul-
	la pretendere per ulterioricompensi non contemplati dal contratto.
	4. Le gravi o ripetute violazionidei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costitu-	DEL Vann
	zione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
	5. L'impresa condivide ed accetta icontenuti del piano di sicurezza e di coordinamento allegato
	al progetto:" ".	IL
	Articolo 19. Subappalto.
	1. Ilcontratto non può essere ceduto, a pena dinullità.

Ufficiale

ga

RESPONSABILE

SERVIZIO

L'Impresa

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx

(Xxx. Xxxxx

	2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nelrispetto dell'articolo 18 della legge n. 55
	del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato atale scopo in sede di offerta possono essere
	subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale
	d'appalto.
	3. La stazione appaltante non provvede alpagamento diretto deisubappaltatori.
	Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
	1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli attida questo richiamati,
	l'appaltatore ha prestato appositagaranzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejus-	Creta
	xxxxx n. del rilasciata da Arca Assicurazioni S.p.a. per l'importo di
	€ pari al % dell'importo del presente contrattodiviso due.
	2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua e-	Uffic
	scussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	L'
	3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
	nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
	entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione
	della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli statidi avanzamento dei
	lavori, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale im-
	porto garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contra-
	rieoinderoga, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.n.163/06.	DEL
	4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
	regolare esecuzione.	(Ing.
	Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.	IL
	1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’appaltatore as-
	sume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di
	sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori

iale Rnotega

RESPONSALBEI

SERVIZIO

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxx

	e delle attivitàconnesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità alriguardo.
	2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un' assicurazione per danni di cui al comma 1, nell' esecu-
	zione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con garanzia fi-
	deiussoria n. del rilasciata dall' S.p.a.
	Agenzia Principale di per l'importo di € .
	3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'ese-
	cuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza per un massimale di€ .
	TITOLO IV-DISPOSIZIONI FINALI
	Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
	1.Fanno parte delpresente contratto iseguenti documenti:
	- Il capitolato generale d’xxxxxxx, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, anche se	L'
	non materialmente allegato, che espressamente sirichiama ai sensi dell’art. l, comma 2, dello stesso
	D.P.R.;
	- Capitolato speciale d’appalto, che si allega sotto la lettera A);
	- Relazione, che si allega sotto la lettera B);
	- Listadelle lavorazionieforniture per l’esecuzione dell’appalto, che si allega sotto la lettera C);
	- Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro,che si allega sotto la lettera D);
	- Relazione geologica che si allega sotto la lettera E);
	- Numero 21tavole , che si alleganosotto la lettera F);
	- Documentazione fotografica, che si allega sotto la lettera G);
	- Calcolo volumi movimento terra, che si allega sotto la lettera H);
	- Cronoprogramma, che si allegasotto la lettera I);	IL
	- Piano operativo di sicurezza.e coordinamento–Fascicolo manutenzione, che si allega sotto
	la lettera L);
	- Piano operativo di sicurezza,che si allega sotto la lettera M).

L'Impresa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ufficiale Rnotega

L'Impresa

(Xxx. Xxxxx Xxxx

Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx

	Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
	1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vi-
	genti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163e il regolamento approva-
	to con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554e il D.Lgs.81 /2008 e s.m.
	Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerentie conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale cari-
	co dell'appaltatore.
	2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese dibollo per gli attioccorrenti per la gestione	Xxxxx
	del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato del collaudo	Uffici
	provvisorio/regolare esecuzione.	L'
	3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
	aggiunto.
	4. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d’uso a norma dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986
	n. 131, ed in tale caso la registrazione dovrà essere effettuata in misura fissa ai sensi dell’art. 40
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
	5. Ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.M. n.145/00, l’appaltatore elegge domicilio presso la sede le-
	gale dell'impresa S.r.l. , con sede legale a () in via n..
	Articolo 25. Efficacia del contratto.
	1. Il presente contratto siintende perfezionato con la firma delle particontraenti e la sua stipulazione e	Maur
	diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo l’approvazione da parte dei competentiorgani regionali.	(Ing.
	Ilpresente contratto, previa lettura, viene sottoscritto dalle partitanto in fine, quanto a margine dei	ILR
	fogli noncontenenti le sottoscrizionifinali, nonchéin fine ed a margine degli allegaticitati, in segno
	di accettazione e conferma.
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	(Xxx. Xxxxx Xxxxxxx)

ESPONSABILE DEL SERVIZIO

ale Rnotega

x Xxxx

Dott.ssa

Grazia

Per l’Impresa

(Sig. )

L’Ufficiale Xxxxxxx

(Xxxx.xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx)