CAPITOLATO TECNICO
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA DI STRUMENTI TECNICI ED INFORMATICI DI SUPPORTO ALL’APPLICAZIONE DELLA LR. N. 12 DEL 31.10.2007
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxx - tel x00 000 000 0000 fax x00 000 000 0000 - xxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELLA FORNITURA 3
ART. 2 MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 3
ART. 3 MATERIALE DELLA FORNITURA 3
ART. 4 SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 7
ART. 5 – CAPACITA’ TECNICHE DEI CONCORRENTI 7
ART. 6 MODALITA’ DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE 8
ART. 7 VARIAZIONI NELL’ENTITA' DELLA FORNITURA 9
ART. 8 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO 9
ART. 9 CONDIZIONI DELL’APPALTO 10
ART. 10 COLLAUDO 11
ART. 11 GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE 11
ART. 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 11
ART. 13 PENALITÀ 12
ART. 14 RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITUA 12
xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxx - tel x00 000 000 0000 fax x00 000 000 0000 - xxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
ART. 1 OGGETTO E AMMONTARE DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la fornitura di strumentazione tecnica ed informatica per le attività inerenti la LR n. 12 del 31.10.2007, per un importo complessivo a base d’asta di € 116.666,66 (centosedicimilaseicentosessantasei/50 euro), I.V.A. esclusa.
Importo a base d’asta | € 116.666,66 |
Iva | € 23.333,33 |
Totale | € 140.000,00 |
Poiché non ci sono | rischi da interferenze, non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. |
(Documento Unico di Valutazione del Rischio) e, pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
I prodotti sono dettagliatamente elencati nell’Art 3: “Materiale della fornitura” .
ART. 2 MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
La presente fornitura viene finanziata con fondi del bilancio regionale UPB: S01.05.002, CAP: SC01.0945 “Spese per l’acquisto di strumenti informatici ed attrezzature per l’istituzione e funzionamento del catasto degli sbarramenti”.
ART. 3 MATERIALE DELLA FORNITURA
Nella tabella che segue si riportano le quantità e le caratteristiche minime delle attrezzature richieste:
N. | Voce | Quantità | Specifica tecnica |
1 | GPS | 1 | A. Deve poter essere utilizzato in modalità ROVER (su palina) agganciandosi a reti di stazioni GPS fisse con l’ausilio di GSM esterni (compreso nella fornitura) a mezzo di tecnologia BLUETOOTH; B. Deve poter essere utilizzato in modalità ROVER (su palina) con l’ausilio di Radio Modem integrati con il controller; C. Deve poter essere utilizzato in modalità Master (su treppiede) qualora non essendoci copertura di segnale GSM e non essendo praticabile la modalità al punto A, possa essere utilizzato in combinata come al punto B, quindi la stessa unità deve essere configurabile sia in modalità Master che ROVER; D. deve essere dotato della possibilità di tracciare i segnali inviati |
xxxxx Xxxxxx 00 00000 Xxxxxxxx - tel x00 000 000 0000 fax x00 000 000 0000 - xxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
N. | Voce | Quantità | Specifica tecnica |
dalla costellazione GPS e da quella GLONASS; E. poter generare direttamente sull’unità di controllo i file di misura sia in formato ASCII diretto che in formato grafico DXF completo di linee, aree con rispettivi colori e tipi di linee; F. essere dotato di un controllo integrato completo di Tastiera tipo QWERTY e di tasti funzione programmabili dall’utente per le attività più ripetitive, nonché di Display grafico touchscreen; G. avere batterie e scheda di memoria estraibili; H. Deve essere particolarmente adatto ad un uso in campagna, deve essere inoltre resistente a cadute dall’asta; I. Il sistema deve essere dotato di una tecnologia che garantisce i migliori rapporti segnale-rumore, resistenza ai disturbi ed attenuazioni; X. Xxxx essere compatibile con Reti Stazioni di Riferimento; K. Tipo del ricevitore Doppia frequenza, ricevitore geodetico; L. Precisioni di misura - Statico (fase), Orizzontale: 3mm + 0.5ppm Verticale: 6mm + 0.5ppm - Statico e statico rapido (fase) Orizzontale: 5mm + 0.5ppm - Verticale: 10mm + 0.5ppm – Cinematico (fase), in modalità movimento dopo inizializzazione - Orizzontale: 10mm + 1ppm - Verticale: 20mm + 1ppm - Accuratezza (rms) con real-time/RTK Orizzontale: 10mm + 1ppm - Verticale: 20mm + 1ppm M. IP67 Protezione contro la pioggia battente Impermeabile per temporanea immersione in acqua (massima profondità 1m, Resistenza alla polvere, protezione contro la polvere soffiata; N. abbonamento triennale a servizio di correzione dati a carattere regionale e nazionale O. Download di manuali e informazioni tecniche | |||
2 | Palina | 6 | Palina telescopica con estensione sino a 5 metri. Compatibile con il GPS di cui al punto 1. |
3 | Treppiede | 5 | Treppiede compatibile con il GPS di cui al punto 1. |
4 | Distanziometro con clinometro | 2 | A. Precisione di misura tip. ±1.0 mm [risoluzione 0.1mm], B. Portata da 0.05 a 100 m; C. Funzioni di misura continua, Addizione / Sottrazione, tracciamento multiplo, Misura di superfici e volumi, Calcolo dell'ingombro, Misura indiretta Pitagora, Misura indiretta mediante sensore inclinazione, autoscatto; |
5 | Microsoft Office 2010 | 31 | Licenza di Microsoft Office 2010 Professional Plus (64 bit). Lingua Italiano. Supporto di distribuzione (CD ROM/DVD). Piattaforma |
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
N. | Voce | Quantità | Specifica tecnica |
Professional Plus Multilicenza | Windows. Manuali in italiano. E' possibile la fornitura anche sottoforma di multilicenza stand alone. | ||
6 | Autodesk - Autocad LT 2011 | 8 | Licenza di Autocad 2011 Light (64 bit) per 5 postazioni. Lingua Italiano. Supporto di distribuzione (CD ROM/DVD). Piattaforma Windows. Manuali in italiano E' possibile la fornitura anche sottoforma di multilicenza stand alone. |
7 | Autodesk - Autocad 2011 | 1 | licenza di Autocad 2011 Full (64 bit). Lingua Italiano. Supporto di distribuzione (CD ROM/DVD). Piattaforma Windows. Manuali in italiano. |
8 | Software OCR | 17 | Software OCR tipo "OmniPage Standard 17 Italiano" o equipollente |
9 | Stazione grafica | 1 | Workstation 64 bit tipo HP z800 o equipollente con processore tipo Intel Xeon Six Core X5660 (2.80Mhz, 12MB cache, 1333Mhz) o equipollente, 4x2GB DDR3 1333Mhz ECC,HD 1TB SATA 7.2k, lettore 16X SATA DVD-ROM JB, Masterizzatore Blu-Ray10X SATA Lightscribe, controller RAID 0/1, 22-In-1 Media Card Reader, Win7 Professional 64bit con licenza originale (fornito in CD o DVD), scheda video tipo NVIDIA Quadro FX 4800 PCI Express X16 con 1,5 Gb di GDDR3 dedicata o equipollente, scheda di rete LAN 10,100,1000, scroll mouse ottico, Tastiera QWERTY ergonomica con altezza regolabile, poggia polsi, multifunzione con almeno 6 tasti programmabili e funzionalità multimediali, software di masterizzazione con licenza, 3 anni on site next business day. Ogni componente hardware deve essere a 64 bit, salvo incompatibilità dimostrata. |
10 | PC Desktop | 13 | PC 64 bit tipo "HP Compaq 8100 Elite" o equipollente dotato di processore Intel Core i7-860 o equipollente, 2.8GHz, 4GB PC3- 10600 Memory (2x2GB in dual channel), HDD,500GB 7200 rpm SATA II, PCA, masterizzatore blu-ray 10x SATA, Scheda video tipo Radeon HD4550 512MB DH PCIe-16 o equipollente, 22-In-1 Media Card Reader, Mouse USB laser,Tastiera PS/2, Windows 7 - 64 bit professional con licenza originale (fornito in CD o DVD), , 10 porte USB 2,0, Garanzia 3 anni on site. Ogni componente hardware deve essere a 64 bit, salvo incompatibilità dimostrata. |
11 | Monitor LCD 23'' | 1 | Monitor Tipo Samsung SMXL2370 o equipollente, 23", 16:9, Full HD, dot pitch 0,26, contrasto dinamico 5M:1, tecnologia LED, segnale video digitale, porta VGA. Porta HDMI, porta, DVI, porta, DVI-D, compresi tutti i cavi per tutte le porte (digitali e analogiche), i cavi di alimentazione e la base d'appoggio. |
12 | Monitor LCD 19'' | 13 | Monitor tipo Samsung 943SN o equipollente, 19" LCD, Touchscreen, segnale video digitale, OSD, porte: D-Sub, DVI, HDMI, USB, VGA, compresi tutti i cavi di collegamento per ogni porta e di alimentazione, base d'appoggio. |
13 | Borse portatile | 9 | Borsa per contenimento e trasporto pc portatile con schermo da 16,4", imbottita internamente, con maniglia e tracolla, colore scuro, materiale resistente all'usura ed impermeabile. |
14 | Memoria Ram per stazione grafica | 8 | Compatibile con HP XW9300 tipo industry-standard, registered, PC- 3200 DIMMs - banchi da 1 GB (compresa installazione) |
15 | HD interno per stazione grafica | 2 | Compatibile con HP XW9300 tipo HD SATA 1 Tb, rpm ≥ 7.200 (compresa installazione) |
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
N. | Voce | Quantità | Specifica tecnica |
16 | Pennine usb 2,0 - 32 Gb | 18 | Pen drive 32 Gb, USB 2.0 tipo Xxxxxxxxx XX000X0 o equipollente con connettore a scomparsa, autobloccante (senza cappuccio). Velocità lettura e scrittura non inferiore a 10 Mb/sec |
17 | Software di compressione e Backup dati | 20 | tipo WD Anywhere Backup o equipollente, con licenza. |
18 | Hd rete Western Digital | 1 | Tipo Western Digital My Book World Edit - Ethernet 2Tb |
19 | CD-R vergini | 200 | LightScribe - 80 min - 700 Mb - 52x |
20 | DVD vergini | 200 | LightScribe - DVD+R - 4,7 Gb - 16x |
21 | Dischi Blu Ray vergini | 200 | BD-R 25GB 1-4x printable |
22 | Masterizzatore Blue Ray | 2 | Compatibile con HP XW9300 tipo 10X SATA Lightscribe BD Rewriter |
23 | Multiprese (Ciabatte) | 23 | Multipresa filtrata 220V/10A con interrutore, interrutore automatico per la protezione da sovracorrenti e sovratensioni, spina tipo italia, 5 uscite tipo Shuko/bipasso per spina tipo italia. Cavo lungo almeno mt 1,50 |
24 | Gruppo di continuità | 1 | UPS Tipo Riello TOWER 1500VA/1050W DVT 150 o equipollente |
25 | Palmare HD7 | 9 | dispositivo palmare tipo HTC HD7 con display Touch screen con funzione pinch-to-zoom da 4.3", risoluzione WVGA 480x800, processore 1 GHz, memoria interna 8 Gb, RAM 576 Mb, fotocamera colori 5 Mpx, videocamera 720p HD, Bluetooth 2.1 con Enhanced Data Rate, Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 3G, GPRS, EDGE, antenna GPS interna, batteria 1230 mAh, piattaforma Windows Phone OS 7. |
26 | Palmare Desire HD | 3 | dispositivo palmare tipo HTC Desire HD con display Touch screen con funzione pinch-to-zoom da 4.3", risoluzione WVGA 480x800, processore 1 GHz, memoria interna 1,5 Gb, RAM 768 Mb, fotocamera colori 8 Mpx, videocamera 720p HD, Bluetooth 2.1 con Enhanced Data Rate, Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, 3G, GPRS, EDGE, antenna GPS interna, batteria 1230 mAh, piattaforma Android 2.2 (Froyo) con HTC Sense comprensivo di scheda micro SDHC da 16 Gb - classe 6. |
27 | Netbook touchscreen, con xxxxxxxx, alimentatore e batteria supplementare. | 17 | Netbook tipo Sony serie P mod. VPCP11Z9E/B o equipollente, colore nero, win 7 professional, Processore Intel Atom Z560 o superiore, 2 Gb Sdram DDR2, HD SATA 128 gb o capacità superiore, schermo 8" risoluz. 1600x768, uscita VGA, lettore schede SD, porta ethernet RJ-45, LAN wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth, GPS, touchscreen, fotocamera integrata, corredato di alimentatore di rete elettrica, custodia colore nero con cinghietta di trasporto, batteria supplementare lunga durata da 5.000mAh. |
28 | memorie sdhc | 4 | Memorie tipo Kingston SDHC 8GB o equipollenti, class-4 |
29 | Memory stick 32Gb | 8 | Memory stick tipo Sony Pro HG DUO HX 32 Gb, mod. MSHX32A, con adattatore USB, velocità minima di 15 Mb/sec e velocità massima 30 Mb/sec. |
30 | Stampante portatile | 2 | Stampante portatile A4 alimentata anche a batteria, tipo HP H470Wbt o equipollente con incluso cavetto usb, batteria e 9 riserve supplementari di cartucce nero e 9 di colore, tutte originali. Caratteristiche stampante:stampa termica a getto d'inchiostro nero (1200x1200dpi) + 3 colori (4200dpi), 32 mb memoria, stampa fino all'A4, alloggio schede di memoria, bluetooth, porta ethernet, 2 porte |
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
N. | Voce | Quantità | Specifica tecnica |
USB, pictbridge, WLan, alimentazione di rete e/o batteria. | |||
31 | toner nero stampante di rete Epson | 10 | cartuccia originale toner per stampante laser a colori Epson modello "Aculaser C9100" colore NERO, capacità standard 15.000 pagine (codice Epson C13S050198) |
32 | toner nero stampante di rete Epson | 5 | cartuccia originale toner per stampante laser a colori Epson modello "Aculaser C9100" colore CIANO, capacità standard 12.000 pagine (codice Epson C13S050197) |
33 | toner nero stampante di rete Epson | 5 | cartuccia originale toner per stampante laser a colori Epson modello "Aculaser C9100" colore MAGENTA, capacità standard 12.000 pagine (codice Epson C13S050196) |
34 | toner nero stampante di rete Epson | 5 | cartuccia originale toner per stampante laser a colori Epson modello "Aculaser C9100" colore GIALLO, capacità standard 12.000 pagine (codice Epson C13S05019) |
35 | sim abbonamento internet per GPS | 6 | sim telefonica GSM precaricata con € 250,00, con pagamento in un'unica soluzione, al fine di poter collegare il GPS di cui al punto sopra, con le reti di stazioni di riferimento attraverso internet utilizzando uno dei seguenti APN: xxxx.xxx.xx, xxx.xxxxxxx.xx, xxxxxxxx.xxxx. La scelta del piano tariffario dovrà essere concordata con il committente. |
36 | videoproiettore lcd | 1 | Videoproiettore lcd tipo Nec MT1075 o equipollente, risoluzione XGA (1024x768), luminosità 4200 lumens ANSI, autofocus, lan (cablata e wireless), formato imagine 25-500" diagonale, telecomando in dotazione, ingresso per memorie usb. |
37 | IPad | 5 | dispositivo tipo "Apple Ipad 64 Gb" con connessione su reti Wi-fi e 3G, con custodia originale per ipad con coppia dattatori tipo "Camera Connection Kit", con Adattatore da connettore dock a VGA, alimentatore USB da 10W, Keyboard Dock. |
38 | Pc portatili | 6 | Computer portatile tipo Sony Vaio serie F nero (VPCF12S1E/B.IT1) o superiore, processore tipo Intel core I7, FSB 1.333 MHz, 6 Gb RAM DDR3 SO-DIMM (PC3-8500), monitor 16,4" Full HD(1920x1080), HDD SATA 7.200 rps da 500 Gb, chip video GeForce GT330M con 1 Gb ram dedicata, webcam integrata, S.O Win7 home premium 64bit, lettore di memorie smart card, masterizzatore blu-ray 6x, Bluetooth Versione 2,1, porta HDMI, porta RJ45 per LAN, Wireless (standard) 802.11n, tastierino numerico esteso. |
ART. 4 SISTEMA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, mediante massimo ribasso espresso in percentuale sull’importo a base d’asta.
Non verranno prese in considerazione offerte basate su elementi diversi dal prezzo, né sono ammesse offerte in aumento.
ART. 5 – CAPACITA’ TECNICHE DEI CONCORRENTI
Il concorrente dovrà aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando:
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
- forniture, analoghe o assimilabili a quella oggetto dell’appalto, per un importo complessivo pari ad almeno 233.333,33 €;
ART. 6 MODALITA’ DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE
1. Termine dell’attività
La ditta aggiudicataria dovrà concludere l’attività di consegna ed installazione dei prodotti entro e non oltre 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
2. Responsabile della fornitura (direttore tecnico della fornitura)
L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un Responsabile della fornitura dedicato a tale attività. Il Responsabile dovrà essere nominato dalla ditta aggiudicataria e comunicato al committente entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del contratto.
Il Responsabile sarà l’interfaccia della ditta aggiudicataria verso gli uffici dell’Amministrazione, e dovrà essere dedicato a tale attività per tutto il periodo delle consegne delle attrezzature e, comunque, a disposizione fino alla conclusione positiva delle operazioni di consegna, installazione e collaudo.
Il Responsabile si farà carico del calendario di consegna e di installazione, che gli verrà comunicato periodicamente dal committente.
Sarà compito del Responsabile:
• collezionare e compilare tutti i documenti inerenti la fornitura (documenti di trasporto, verbali di installazione, schede di rilevamento dati, licenze software, documenti di garanzia e relative estensioni sia su carta che come registrazione web)
• Inviare (con spese a carico della ditta aggiudicataria) ogni documento di garanzia relativo agli oggetti di fornitura.
Qualsiasi comunicazione fatta al Responsabile si considererà fatta direttamente all’aggiudicatario.
3. Consegna della fornitura
La strumentazione dovrà essere consegnata al Committente in imballo originale intendendo, con tale espressione, che essi dovranno pervenire con lo stesso imballo predisposto nello stabilimento di fabbricazione e senza alcuna apertura da parte della ditta aggiudicataria.
I prodotti software dovranno essere forniti nella confezione originale sigillata.
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
Sono da intendersi a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative alla consegna.
Il Committente comunicherà alla ditta aggiudicataria il calendario di consegna della strumentazione suddiviso in lotti di quantità variabile.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire tutti i driver e software necessari per il completo funzionamento della strumentazione.
Tutte le apparecchiature e dispositivi dovranno essere forniti completi di cavi, adattatori e di ogni altro accessorio hardware e/o software necessario al loro regolare funzionamento.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare, senza ulteriore corrispettivo, i manuali, i programmi di base ed ogni altra documentazione tecnica ed operativa idonea ad assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature e del software fornito.
Tutti i prodotti hardware e software e le relative documentazioni , dovranno essere forniti in lingua italiana.
La ditta aggiudicataria assumerà ogni responsabilità ed ogni eventuale onere conseguente, nel caso di fornitura di apparecchiature o programmi che usino dispositivi o adottino soluzioni tecniche o di altra natura, che violino brevetti o diritti d'autore.
La ditta aggiudicataria, in conseguenza, assumerà a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché le spese ed i danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.
4. Installazione della fornitura
La consegna avverrà negli uffici del Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche dell’Assessorato regionale dei lavori Pubblici, sede in Cagliari.
Successivamente alla consegna l’aggiudicatario provvederà all’installazione della strumentazione hardware indicata nella tabella di cui all’art. 3.
ART. 7 VARIAZIONI NELL’ENTITA' DELLA FORNITURA
Il fornitore non potrà, per nessun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni, addizioni o soppressioni alle forniture oggetto di gara, pena la sostituzione e la nuova corretta fornitura, a sue totali spese, secondo l’insindacabile decisione del Committente.
ART. 8 - INVARIABILITÀ DEL PREZZO
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile ed è comprensivo di tutti gli oneri, I.V.A. esclusa, anche se non specificatamente contemplati dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiuta a regola d’arte la fornitura.
Il prezzo offerto in base al quale sarà pagata la fornitura, risulta dalla offerta rimessa ed allegata al contratto e comprende, oltre a quanto prescritto nel presente capitolato:
1. Le spese, gli oneri, le retribuzioni, i contributi, le tasse e/o imposte, ammortamenti, assicurazioni, consumi, usura, incidenti, danni di qualsiasi genere, anche dovuti a cause di forza maggiore, attrezzature personali ed attrezzature generali, impianti di qualsiasi genere e tipologia, utensili ecc., idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica, igiene del lavoro e sul lavoro in genere, per eseguire le forniture secondo le prescrizioni del seguente atto;
2. Tutto quanto necessario all'installazione delle attrezzature. La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costo dei materiali, della manodopera, dazi, perdite, eventuali aumenti delle quote dei contributi assicurativi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione, salvo i casi previsti dalle disposizioni legislative vigenti in materia.
ART. 9 CONDIZIONI DELL’APPALTO
Nell’accettare la fornitura oggetto del contratto ed indicata dal presente capitolato, il fornitore dichiara:
1. di aver preso visione delle condizioni di viabilità e di accesso agli immobili nonché delle caratteristiche degli immobili nel quale le attrezzature saranno installate;
2. di aver valutato nell’offerta tutte le circostanze ed elementi che hanno determinato il prezzo offerto per la fornitura (noli, trasporti, montaggi, assemblaggi, ecc.);
3. di essere perfettamente consapevole e consenziente che i prezzi offerti, sono comprensivi oltre che del corpo di descrizione di voce, anche di tutto quanto descritto nel presente capitolato, per cui si ritengono compensate anche gli eventuali oneri, spese, costi, noli, trasporti, montaggi, assemblaggi e quanto derivante dall’applicazione delle normative che dovranno obbligatoriamente applicarsi nel corso della fornitura in modo da rendere la stessa finita a perfetta regola d’arte;
4. di essere a conoscenza e di accettare senza eccezione alcuna tutte le precisazioni e condizioni presenti nel capitolato e nei documenti che ne fanno parte, nonché degli oneri che le stesse
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
comportano. Con l’accettazione delle forniture l’appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere alla esecuzione della stessa nel modo migliore.
ART. 10 COLLAUDO
Il Committente effettuerà il collaudo di tutte le apparecchiature e dei software forniti e la verifica della corretta effettuazione dei servizi richiesti. L'operazione e' intesa a verificare per ciascun prodotto la conformità al tipo e ai modelli descritti nell’art. 3 del presente Capitolato;
L’operazione sarà effettuata da personale del Committente in contraddittorio con la ditta aggiudicataria entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ultimazione della consegna e installazione di tutti i prodotti.
Qualora apparecchiature e programmi non superino, in tutto o in parte, le prove di collaudo il Committente avrà la facoltà di:
a) richiedere alla ditta aggiudicataria la riparazione o la sostituzione dei prodotti non idonei, da effettuarsi entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del mancato superamento del collaudo;
b) richiedere alla ditta aggiudicataria che metta a disposizione, a sue spese ed entro 15 (quindici) giorni, apparecchiature e programmi aggiuntivi o sostitutivi idonei a porre i prodotti in condizione di superare le prove di collaudo e di raggiungere la piena funzionalità, salvo completamento della fornitura;
c) risolvere il contratto per intero o per la parte di fornitura e/o servizi non accettata al collaudo, e porre a disposizione della ditta aggiudicataria i prodotti respinti per effettuarne il ritiro, a propria cura e spese, entro 30 (trenta) giorni, con corrispondente diminuzione del compenso dovuto, salvo risarcimento di ulteriori eventuali danni.
ART. 11 GARANZIA, ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Le apparecchiature ed i programmi forniti dovranno essere privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, a vizi di materiali impiegati, e dovranno possedere tutti i requisiti indicati nel capitolato tecnico indicato come dall’Art.3. La ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di fornire prodotti nuovi di fabbrica.
ART. 12 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
Direzione generale
Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche
Le fatturazioni dovranno tassativamente essere effettuate con le seguenti modalità:
• 100% dell’importo a partire dalla data del verbale di collaudo positivo.
ART. 13 PENALITÀ
Il Committente si riserva di applicare le penalità per ritardata consegna in misura percentuale dello 0,1% dell'ammontare della fornitura non consegnata nei termini, per ogni giorno di ritardo maturata rispetto al termine contrattuale.
In caso di superamento di 60 (sessanta) giorni della scadenza contrattuale, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto in tutto o in parte per le apparecchiature non consegnate e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori e maggiori danni.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le contro deduzioni, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Le penalità verranno applicate mediante detrazione sui pagamenti.
Al persistere del disservizio il committente, dopo due contestazioni scritte, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre la rescissione totale o parziale del contratto, trattenendosi gli importi non ancora pagati.
ART. 14 RESPONSABILE TECNICO DELLA FORNITURA
Ai sensi dell’art. 55 della L.R. 5/2007, la Stazione Appaltante individua un responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione dell’oggetto del contratto, al quale assegna l’incarico di Responsabile tecnico della fornitura, previa verifica dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico medesimo.