Contract

Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 5 Lotti, per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa del Servizio per la manutenzione integrata della rete stradale regionale, nell’ambito del Piano Triennale dei Servizi di manutenzione delle strade regionali di cui alla DGR 304/2018.

Lotto 1: CIG 7558162896

Lotto 2: CIG 7558171006 Lotto 3: CIG 7558185B90 Lotto 4: CIG 75581964A6 Lotto 5: CIG 7558210035

SCHEMA DI CONTRATTO

Versione	Descrizione	Data	Approvato
0	Emissione	02 luglio 2018	Xxxxxx Xxxxx

Assistenza Tecnica Dr.ssa Xxxxxxx XXXXXXX Xxx. Xxxx XXXXXXXX

Gruppo di lavoro ACaMIR

Dr. Massimo BISOGNO

Dr.ssa Xxxxxx Xxxxx XXXXXXX Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX

Avv. Xxxxxxx XXXXXXXX

Il R.U.P.

Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX

Rep. n.

[Schema di] Contratto di appalto pubblico per il servizio di manutenzione integrata delle rete stradale regionali – CUP: CIG:

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CAMPANIA

1) La Città Metropolitana/Provincia di    C.F.    , di seguito denominata Committente, nella persona del Dirigente      , nato a     il     , domiciliato per la carica presso la sede della Città Metropolitana/Provincia di         , delegato alla stipula del presente contratto ai sensi di quanto disposto da        . Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013 prot. n.           .

2) La Società     , C.F. e P. XXX      , in persona del procuratore speciale Signor     , nato a

   il      , domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in      alla Via

    , giusta procura conferitagli mediante atto pubblico, rep. n.      racc. n.    , a rogito

    in    , iscritto nel ruolo dei Distretti notarili Riuniti di     conferita dal    , nato/a       il       , in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società.

In conformità a quanto previsto dall’art. 22 del D.lgs. 82/2005, la suddetta procura è conservata in originale cartaceo agli atti dell’Ufficio       e viene allegata al presente contratto.

Verificata dall’Ufficio di       la regolarità della visura camerale del      , tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di        , nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese di        , codice fiscale e P. IVA n.     e R.E.A.        ;

Verificato altresì che la Società ha presentato       richiesta di rilascio dell’Informazione Antimafia all’Ufficio di      con nota prot.      ai sensi dell’art.92 del d.lgs. 159/2011 e sono trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta.

Il presente contratto perderà efficacia qualora successivamente alla stipula venga emessa a carico della Società una comunicazione o informazione antimafia.

Verificata la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva per la Società, rilasciato dall’INPS, prot. n.      , con scadenza        , da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Verificato che per il presente contratto è stato redatto il DUVRI di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/08 e che pertanto i costi della sicurezza sono pari a Euro      esclusa IVA, non soggetti a ribasso, così come evidenziato nel decreto di approvazione della gara di     n.    del    

Premesso

⎯ che con D.G.R. n. 59 del 15/02/2016, è stata approvata la proposta di Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;

⎯ che Il CIPE, nella seduta straordinaria del 01/05/2016 ha approvato, con proprie deliberazioni n. 11 e n. 12, la proposta del POC presentata dalla Regione Campania attribuendo alla stessa le risorse finanziarie per la realizzazione del predetto Programma;

⎯ che con D.G.R. n. 251 del 27.04.2018, nel prendere atto che parte degli interventi inseriti nell’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani - XI Atto integrativo –

Intesa Istituzionale Anno 2000” e finanziati a valere sul FSC risultavano già programmati sul POC 2014/2020, è stato, fra l’altro, disposto il finanziamento del Piano Triennale di servizi di manutenzione delle strade regionali;

⎯ che con successiva D.G.R. n. 304 del 15.05.2018 si è preso atto del “Disciplinare dei servizi del Piano triennale di manutenzione delle strade regionali” e se ne è disposta la programmazione di

€ 60.000.000,00 di cui:

a. € 40.000.000,00 a valere sul POC 2014/2020 (Asse 1 “Trasporti e Mobilità” Linea di Azione

1.3 - Asse 2 “Ambiente e Territorio” Linee di Azione 2.1 e 2.4 –)

b. € 20.000.000,00 a valere sul bilancio pluriennale 2014/2020 approvato con L.R. n. 39 del 29/12/2017;

- che con la medesima delibera n. 304/2018 è stato approvato, tra l’altro, lo schema di Accordo di collaborazione ex. Art. 15 della Legge n. 241 del 07.08.1990 da sottoscriversi fra la Regione Campania/Province/Città metropolitana quali soggetti beneficiari del Piano di Manutenzione triennale delle strade regionali ed ACaMIR in qualità di Soggetto Attuatore per conto dei predetti Enti, per le attività di pianificazione, progettazione e gestione delle procedure di gara;

- che in data 26.06.2018 è stato sottoscritto tra la Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania, ACaMIR, e, rispettivamente, le Province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno e la Città Metropolitana di Napoli l’Accordo ex Art. 15 L. 07.08.1990 n. 241 per la realizzazione del “Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali”, mentre sono in corso di stipula le Convenzioni fra la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e i suddetti soggetti beneficiari, volte a disciplinare le modalità attuative e l’utilizzo dei fondi previsti dalla sopra citata D.G.R. n. 304/2018;

- che il suddetto Accordo di collaborazione ex. Art. 15 L. 07.08.1990 n. 241 per la realizzazione del “Piano triennale dei servizi per la manutenzione delle strade regionali” sottoscritto in data 26.06.06.2018, prevede in particolare:

a) all’art. 3 (Modalità operative), al punto 3.3, che ACaMIR svolga le attività di pianificazione, progettazione e gestione delle procedure di gara per ciascuno degli interventi finalizzati all’attuazione del Piano dei servizi di manutenzione delle strade;

b) all’art 4 (Impegni dei soggetti):

- al punto 4.3 che ACaMIR si impegni a pianificare le attività, a predisporre la progettazione necessaria all’attuazione del Piano nonché tutti gli atti necessari all’espletamento delle gare volte ad individuare il/i fornitore/i ed alla gestione delle procedure di evidenza pubblica relative all’attuazione del Piano in oggetto;

- al punto 4.1 che la Regione Campania si impegni a svolgere funzioni di coordinamento, raccordo e controllo del Piano; nonché a mettere in atto le procedure necessarie al funzionamento del Comitato di Coordinamento e a rendere disponibili le risorse finanziarie;

- al punto 4.2 che La Città Metropolitana di Napoli e le Province di Caserta, Avellino, Salerno e Benevento relativamente ai lotti di propria competenza, individuati in fase di progettazione, si sono impegnate a:

a. sottoscrivere i contratti con il fornitore e/o l’appaltatore (in caso di lotti ricadenti sul territorio di più province si procederà all’individuazione dell’ente preposto alla gestione del contratto attraverso un’intesa tra le amministrazioni coinvolte);

b. trasmettere, trimestralmente, la rendicontazione delle spese sostenute nonché tutti i dati fisici e procedurali alle attività svolte;

c. garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata la Regione Campania, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che interessino gli interventi finanziati;

d. fornire alla Regione Campania le informazioni sui risultati raggiunti e sugli effetti prodotti ed ogni informazione sulle attività di cui agli Accordi, compresi i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le scadenze previste;

e. inviare alla Regione Campania le previsioni di spesa elaborate dall’Amministrazione al fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa;

f. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all’art. 9 del regolamento (CE) n. 1828/2006; assolvere ad ogni altro onere ed adempimento previsto dalla normativa comunitaria in vigore per tutta la durata dell’Accordo di collaborazione;

- che con nota PEC R.U. n. 104212 del 26.06.2018, la Città Metropolitana di Napoli ha formulato alcune richieste alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e ad ACaMIR, riscontrate dalla stessa Direzione con comunicazione prot. 415011 del 27.06.2018 e per l’effetto, in data 28.06.2018 è stato sottoscritto l’Atto integrativo al predetto Accordo sottoscritto fra la Regione Campania, ACaMIR e la Città Metropolitana di Napoli di recepimento delle stesse;

Premesso altresì

- che, giusto Protocollo d’intesa sottoscritto in data 22/06/2017 tra la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è convenuto di cofinanziare il “Programma Campania più” di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 244 del 28 Aprile 2017 destinando a tal fine l’importo complessivo di 10 milioni di euro del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione. In particolare, si è previsto di destinare dette risorse a bonus assunzionali e/o ad assegni di collocazione a favore di almeno mille tra i disoccupati di lunga durata di cui alla platea precisata con la nota regionale

n. 213184 del 22 marzo 2017 ss.mm.ii., da coinvolgere nell’attuazione del “Programma”;

- che, inoltre, con il medesimo Protocollo, la Regione e la Citta Metropolitana di Napoli si sono impegnate a realizzare le azioni del citato “Programma” mediante l’attivazione di procedure di evidenza pubblica che, per effetto di apposite clausole sociali, prevedano l’assunzione dei disoccupati di lunga durata, di cui alla platea specificata nella suindicata nota regionale n. 213184 del 22 marzo 2017 e ss.mm.ii, da parte degli aggiudicatari dei bandi. Il Piano di manutenzione integrato delle strade di interesse regionale di cui al presente Disciplinare di gara costituisce l’evoluzione del citato “Programma” e beneficia della medesima modalità collaborativa tra il Ministero, la Regione e gli Enti metropolitani e provinciali;

- che, secondo quanto convenuto, nel citato Accordo e nell’Atto aggiuntivo al medesimo, la procedura di gara sarà espletata dall’ACAMIR con sede al Centro Direzionale di Napoli Is. C/3

– cap: 80143, Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica; mentre, i contratti di appalto saranno sottoscritti e gestiti dalla Città metropolitana di Napoli e dalle singole Province, ciascuna per il lotto di propria competenza.

- che Con Decreto Dirigenziale n. 51 del05.07.2018 la D.G. Mobilità della Regione Campania ha disposto la prenotazione di impegno contabile della somma di €60.000.000,00 per l’operazione di cui alla predetta D.G.R. n. 304/2018;

- Con Determina del Commissario n. 149 del 29.06.2019 l’ACaMIR, come integrata in parte de qua dalla Determina del Commissario n. 162 del 04.07.2018, è stato nominato l’xxx. Xxxxxxxx

Xxxxxxx, dipendente in servizio presso l’ACaMIR, Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’Art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità “Codice”) per la progettazione ed espletamento delle procedure di gara pubblica relative al servizio di manutenzione integrato in argomento;

- Con Determina del Commissario n. 165 del 05.07.2018 XXxXXX ha approvato il Progetto, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., comprensivo, fra l’altro, del Progetto ai sensi dell’Art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo di elaborato unico comprendente la Relazione tecnico-illustrativa, la stima dei costi, i quadri economici, il cronoprogramma procedurale, in coerenza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 304 del 15/05/2018 e dell’ Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 Agosto 1990, n. 241 firmato digitalmente in data 28.06.2018 tra la Regione Campania, l’ACaMIR, la città Metropolitana di Napoli, e le Province di Caserta, Avellino, Salerno e Benevento ed all’Atto Aggiuntivo del 29.06.2018 fra ACaMIR, la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania e la Città Metropolitana di Napoli;

- con la medesima Determinazione del Commissario n. 165 del 05.07.2018 sono stati approvati, altresì, gli atti di gara ed è stata indetta, in esecuzione della D.G.R. n. 304 del 15/05/2018, dell’ Accordo di collaborazione ex art. 15 legge 7 Agosto 1990, n. 241 del 28.06.2018 e dell’Atto Aggiuntivo del 29.06.2018, per garantire una maggiore concorrenza, una procedura di gara aperta, sovra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 (di seguito Codice), suddivisa in 5 lotti, per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, del servizio per la Manutenzione integrata della rete stradale regionale nell’ambito del “Piano triennale dei servizi di manutenzione delle strade regionali” di cui alla D.G.R. 304/2018;

- che a seguito dell’esperimento della suddetta procedura di gara, ACaMIR, con Determinazione del Commissario n. ---- del , ha disposto l’aggiudicazione definitiva a

favore della Società/RTI------------ per il presente lotto, per un importo post-gara di Euro --------

oltre IVA (22%), dandone notifica all’Ente Committente ed alla Direzione Generale per la Mobilità con comunicazione prot.------- del ;

- che, per l’effetto, in data -------- con Rep. ------ la Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania ha sottoscritto la Convezione con l’Ente Committente volto a disciplinare le modalità di utilizzo del finanziamento che assiste l’operazione di cui al presente lotto secondo quanto disciplinato al Cap. 4 del predetto Accordo ex. Art. 15 della L. 241/1990 del 28.06.2018 e ss.mm.ii.;

- che con D.D. n. ---- del della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania

è stato, pertanto, disposto l’impegno contabile pluriennale 2018/2019/2020 a favore dell’Ente Committente della somma di Euro oltre IVA (22%);

Premesso infine

− che la Città Metropolitana/Provincia di       , intende garantire un maggior controllo della rete stradale di interesse regionale, al fine di prevenire, oppure di contrastare sul nascere, comportamenti illeciti che si verifichino sulle strade extraurbane di interesse regionale e/o sulle loro pertinenze, incluso il fenomeno dell’abbandono di rifiuti di qualunque natura, assicura una maggiore sicurezza e comfort della circolazione, attraverso un’adeguata manutenzione della segnaletica nonché attraverso l’eliminazione delle buche della pavimentazione e un maggior decoro della proprietà pubblica, mediante la pulizia della carreggiata, delle aree pertinenziali e

delle opere d’arte presenti;

− inserire atti del procedimento (Decreti, Note, Delibere, etc.);

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, si stipula e si conviene quanto segue.

Art. 1 – Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione di seguito elencata: a) bando di gara; b) disciplinare di gara; c) Capitolato Tecnico e Prestazionale; d) progetto ai sensi dell’Art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016; e) offerta tecnica; f) offerta economica; g) Piano esecutivo delle attività concertato tra le parti e relativo cronoprogramma; h) Programma delle attività propedeutiche di cui alla lettera g. del Capitolato Tecnico e Prestazionale Par. 3 relative all’addestramento operativo della manodopera; i) Verbale di ultimazione delle attività propedeutiche all’avvio del servizio di cui alle lettere a., b., c., d., e., f. del Capitolato Tecnico e Prestazionale Par. 3. Tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione dello stesso. La documentazione elencata, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti è conservata agli atti

dell’Ufficio di         .

La documentazione sopracitata non è allegata al presente contratto per espressa richiesta delle parti contraenti, ad eccezione della procura (allegato 1), del Capitolato Tecnico e Prestazionale (allegato 2) e dell’elenco delle strade oggetto degli interventi (allegato 3).

Art. 2 – Norme regolatrici dell'appalto ed interpretazione del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Città Metropolitana/Provincia di     e la Società;

- dal Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara e relativi allegato tecnici approvati da      nonché dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, comprensiva del modello organizzativo del servizio e del numero di addetti previsti per l’espletamento dello stesso, dall’offerta economica presentata in sede di gara, dal Piano esecutivo delle attività definito di concerto tra le Parti, col relativo cronoprogramma, del Programma delle attività propedeutiche di cui alla lettera g. del Capitolato Tecnico e Prestazionale Paragrafo 3 relative all’addestramento operativo della manodopera, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;

- dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");

- dalle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;

- dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;

- dal D.lgs. n. 31 del 2 febbraio 2001 e ss.mm.ii.;

- dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3202 del 05/10/2007;

- dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;

- dal D.L. n. 187 det 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza" convertito in legge 217 del 17/12/2010;

- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.136" e ss.mm.ii.;

- dalle vigenti disposizioni in tema di utiizzo del Fondi POC 2014/2020 che cofinanziano le attività di servizio oggetto del presente appalto.

L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 – Consenso ed oggetto

La Città Metropolitana/Provincia di      affida alla Società , che accetta, l’esecuzione

delle attività oggetto dell’appalto bandito con determina dirigenziale dell’ACaMIR n. 165 del 05.07.2018, relative a monitoraggio e trasmissione dei relativi esiti ai committenti e di manutenzione delle strade e delle pertinenze, della pavimentazione, della segnaletica stradale, del confine di proprietà.

La Società si obbliga, in particolare, a svolgere, nei termini, modalità e quantità definiti nel Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara come recepiti ed esplicitati nell’Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara e come pianificati di concerto con l’Ente Committente, le seguenti attività:

1) Monitoraggio quotidiano, con esclusione dei giorni festivi, delle condizioni della strada;

2) Pulizia della carreggiata stradale e delle aree scoperte di pertinenza dalla vegetazione infestante od eccessivamente rigogliosa;

3) Manutenzione della segnaletica orizzontale esistente (eccetto per la Provincia di Caserta);

4) Manutenzione della segnaletica verticale e complementare esistente;

5) Manutenzione del confine di proprietà della strada;

6) Manutenzione della pavimentazione stradale;

7) Ogni altra attività prevista nel Disciplinare di gara e/o nel Capitolato Tecnico Prestazionale di cui all’art.1 del presente contratto.

La Società si obbliga all’esecuzione delle prestazioni con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel citato Capitolato tecnico e prestazionale.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dei servizi e dei lavori

La Società si obbliga all’esecuzione dei servizi e dei lavori secondo regola d’arte e con la massima

diligenza. La responsabilità della gestione operativa del contratto è affidata gestisce tutte le attività.

, che coordina e

I singoli interventi da eseguire saranno disposti dalla Società, mediante il suo personale direttivo, sulla base del piano di lavorazioni interno esecutivo, come definito tra le Parti, concertato con l’Ente Committente attraverso il D.E.C. ed il D.L.. Per una migliore descrizione delle modalità di esecuzione dei servizi e dei lavori, si rinvia al Capitolato Tecnico - Prestazionale.

Art. 5 - Durata del contratto

La durata dell’appalto è di 18 mesi ininterrotti e continuativi, decorrenti, per ogni singolo lotto, dalla data di inizio delle attività propedeutiche di cui alla lettera g. del punto 3 del Capitolato Tecnico Prestazionale, relative all’addestramento operativo del personale occorrente (manodopera), secondo il programma

riportato al medesimo par. 3 del Capitolato.

La durata delle attività propedeutiche, di cui alle lettere a., b., c., d., e., f. del Paragrafo 3 del Capitolato Tecnico – Prestazionale, come definite nei documenti di gara e specificate nell’Offerta Tecnica presentata, è fissata in     giorni dalla data di aggiudicazione, conformemente a quanto offerto dal Concorrente in sede di partecipazione alla gara nella propria Offerta Tecnica.

Ai fini del completamento del Piano dei servizi di manutenzione delle strade regionali per il periodo come programmato dalla D.G.R. n. 304/2018, la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di rinnovare il contratto sottoscritto per i singoli lotti di gara, alle medesime condizioni, per una durata massima di 18 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. Nel caso di mancato esercizio della facoltà in parola, l’appaltatore non potrà far valere qualsivoglia pretesa indennitaria e/o risarcitoria nei confronti della Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx x /x xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx e/o degli Enti committenti.

L’Ente Committente esercita tale facoltà comunicandola all’operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. Nel caso di mancato esercizio della facoltà in parola, l’Appaltatore non potrà far valere qualsivoglia pretesa indennitaria e/o risarcitoria nei confronti dell’ACaMIR e /o della Regione Campania e/o dell’Ente Committente.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, la durata del contratto, stipulato per i singoli lotti, potrà essere in ogni caso prorogata, in corso di esecuzione, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli per l’Ente Committente.

Art. 6 - Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività

La Città Metropolitana/Provincia di        per il tramite dell’Ufficio di         , si riserva la facoltà di disporre, in ogni tempo e a sua discrezione, ispezioni e controlli al fine di verificare l'esatto adempimento delle prestazioni dedotte in appalto.

Art. 7 – Corrispettivo

Il corrispettivo contrattuale è pari a € xxxxxxxxx oltre IVA (22%) come da atto di aggiudicazione definitiva

n. xxx del xxxxx dell’ACaMIR e D.D. n. ---- del ------- della Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania.

Tale importo si intende fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto.

Art. 8 – Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere, in alcun modo, né parzialmente, né totalmente, ceduto ad altri.

Art. 9 - Modalità di fatturazione del corrispettivo e tracciabilità finanziaria

I pagamenti avvengono attraverso la presentazione di fattura con l’indicazione degli ordini di intervento eseguiti, debitamente vistati dal DL, dal DEC e dal Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Committente.

L’Ente Committente liquida i servizi e lavori eseguiti con le modalità stabilite dall’art. 11 del Capitolato tecnico e prestazione. Le fatture devono essere emesse in formato elettronico, ai sensi della Direttiva 2014/55/UE del 16.04.2014 ed in base alle vigenti disposizioni nazionali, ed intestate ed inviate a:

       Pec:            Cod. Ufficio:      .

Ciascuna fattura elettronica deve essere espressa in lingua italiana e deve necessariamente contenere i seguenti elementi: 1) data; 2) importo contrattuale espresso in euro; tutti i dati relativi al pagamento (deve essere indicata una sola banca, numero conto corrente– Codice CAB- ABI – IBAN); 4) tipologia, luogo, periodo ed indicazione dei servizi e lavori per le prestazioni ordinate ed eseguite, come risultanti da stati di avanzamento (per i lavori) e relazioni attività (per i servizi); 5) CUP e CIG; 6) ogni altra indicazione utile.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento viene sospeso dalla data di contestazione.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la tempestiva e corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione.

L’Ente Committente, provvede al pagamento del corrispettivo dovuto alla Società esclusivamente previa verifica:

- della avvenuta regolare esecuzione delle attività propedeutiche all’avvio del servizio di cui alla lettera g. Par. 3 del Capitolato Tecnico – Prestazionale di gara (addestramento operativo della manodopera);

- della avvenuta regolare esecuzione dei servizi e lavori effettuati come certificata dal Responsabile Unico del Procedimento;

- della documentazione ufficiale attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.U.R.C.), in favore del proprio personale, compresi i soci – lavoratori, qualora trattasi di cooperativa.

E’ fatto obbligo alla Società, ai subappaltatori e subcontraenti di rispettare le norme sulla tracciabilità degli appalti ex art. 3 legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati. La Società ha comunicato con nota del     gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva ai pagamenti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni del presente contratto e le persone delegate a operare su di esso.

La Società si obbliga a informare tempestivamente l’Ente Committente in caso di modifiche al conto corrente o di modifiche dei nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

Il contratto si intende risolto nel caso che anche una sola transazione sia stata eseguita senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. La risoluzione si verifica di diritto ed è comunicata dalla parte non inadempiente alla controparte.

Art. 10 - Termini di pagamento

Il termine per disporre il pagamento (emissione del mandato di pagamento da parte dell’Ufficio di

     ) è strettamente connesso alla disponibilità presso l’Ufficio di     di fattura regolare, prodotta a termini di legge e degli altri documenti necessari al pagamento, quali:

- per le attività propedeutiche di addestramento operativo della manodopera: programma autorizzato dall’Ente Committente, certificazione di regolare esecuzione sottoscritta nei termini di legge.

- per i lavori. Xxxxxxx consegna lavori. Stati avanzamento lavori, certificati di pagamento sottoscritti nei termini di legge. Verbale di ultimazione lavori;

- per i servizi. Relazione avanzamento attività, a firma del Responsabile Unico del procedimento,

previa acquisizione delle necessarie certificazioni a firma del D.E.C.;

- ogni altra documentazione tecnico/amministrativa attestante la regolare esecuzione delle attività in rispondenza al Piano esecutivo approvato dalla Città Metropolitana di Napoli/Provincia nonchè del Programma di Addestramento operativo per la manodopera approvato dalla Città Metropolitana di Napoli/Provincia.

L’emissione della fattura dovrà avvenire secondo le tempistiche previste dal Par. 7 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di appalto.

L'istruttoria e l'emissione dei provvedimenti conclusivi avviene nel rispetto della normativa vigente. Condizione necessaria per la liquidazione della fattura è il visto di regolarità del Responsabile Unico del Procedimento, del DL e del DEC e la completezza di tutta la documentazione presentata.

Il provvedimento di liquidazione prevede il pagamento nelle modalità indicate in fattura dalla Società. In caso di applicazione delle penali di cui al presente contratto ed al Capitolato tecnico prestazionale, è facoltà dell’Ente Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

Art. 11 – Garanzia definitiva

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Società ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria rilasciata dalla Società     , agenzia      di

    , polizza n.      in data        , per l’importo garantito di Euro      (indicare in lettere) a favore di             .

La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del beneficiario.

La garanzia definitiva è prestata per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

Il beneficiario ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per l’eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Società.

Il beneficiario ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Società per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del beneficiario qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte della Società.

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell’Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.

L’ammontare residuo pari al 25% (venticinque percento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Le spese derivanti dallo svincolo della cauzione sono a carico della Società.

Articolo 12 – Clausola di manleva e copertura assicurativa

La Società si assume in esclusiva ogni responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa eventualmente arreca a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103, commi 7 e 8 la Società ha stipulato un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con la Società      , agenzia di      di

     , polizza n       in data       , con scadenza      La polizza prevede i seguenti massimali:

- per danni di esecuzione per un massimale di euro        ;

- per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ………….. (in lettere… ).

Art. 13 - Consegna e inizio delle attività

Successivamente alla approvazione del Piano Esecutivo delle attività (come previsto dal Par. 7 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara) da parte della Città Metropolitana di Napoli/Provincia ed alla regolare conclusione delle attività propedeutiche (come definite alle lettere a., b., c., d., e., f, del Par. 7 del Capitolato Tecnico-Prestazionale) come certificata dall’Ente Committente, si procede alla sottoscrizione del Contratto. In sede di avvio delle attività propedeutiche di cui alla lettera g. Par. 3 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, sarà redatto apposito verbale fra le parti; con la regolare conclusione delle stesse attività, ovvero entro 15 gg. naturali e consecutivi dall’avvenuto avvio, sarà redatto certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal D.E.C., D.L. e dall’impresa. Per l’avvio delle attività di servizio, sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal D.E.C., D.L. e dall’impresa. Nel caso in cui il D.E.C. oppure DL accertino la mancata esecuzione di una lavorazione o di un servizio ovvero l’avvenuta esecuzione non conforme rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico – Prestazionale di gara, nel Disciplinare di gara, nell’Offerta Tecnica presentata per la partecipazione alla gara o nel Contratto, ne daranno comunicazione alla Società mediante constatazione scritta trasmessa a mezzo PEC. La Società avrà 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi per trasmettere, con le stesse modalità, le proprie controdeduzioni. Trascorso infruttuosamente questo termine senza che la Società sia stata in grado di dimostrare l’esistenza, a monte, di una o più cause di forza maggiore, che gli abbia impedito e/o gli impedisca tutt’ora di eseguire la lavorazione di cui all’accertamento, l’Ente Committente invierà alla Società un ordine di servizio perentorio con l’indicazione di un tempo limite entro il quale eseguire le attività omesse.

Art. 14 - Obblighi ed oneri a carico della Società

La Società si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la completa sicurezza durante l’esecuzione dell’attività e l’incolumità delle persone addette al trasloco e trasporto per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose. In particolar modo è fatto obbligo alla Società di rispettare tutte le prescrizioni in materia indicate nel Capitolato tecnico e prestazionale e nel Disciplinare di gara, oltre che nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, comprensiva del modello organizzativo del servizio e del numero di addetti previsti per l’espletamento dello stesso, che qui si intendono puntualmente riportate.

Art. 15 - Penali e recesso del contratto

A seguito del riscontro da parte del D.E.C. oppure del D.L. di non conformità nell’esecuzione contrattuale, la Società sarà tenuta al pagamento di penali secondo le disposizioni indicate nel Capitolato tecnico e prestazionale Par. 13 di gara.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

L’ammontare complessivo delle penali comminate non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto al netto dell’IVA, pena la risoluzione di diritto del Contratto con le conseguenze di legge in relazione all’escussione della fidejussione definitiva ed al ristoro del maggior danno subito dall’Ente Committente.

Si considerano non conformità: la mancata esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento; l’imperfetta esecuzione delle medesime, in difformità dalle regole dell’arte e/o dalle prescrizioni contenute nel complesso della documentazione di gara, dell’Offerta Tecnica presentata dalla Società e del Contratto.

Art. 16 - Risoluzione del contratto per grave inadempienza e clausola risolutiva espressa

Costituiscono causa di risoluzione automatica del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni di cui all'art. 19 del Capitolato Tecnico e Prestazionale, nonché, l’inadempimento delle obbligazioni di dell’Offerta Tecnica presentata dalla Società in sede di gara, comprensiva del modello organizzativo del servizio e del numero di addetti previsti per l’espletamento dello stesso. Il contratto è del pari risolto quando viene accertata, a carico della Società, una grave inadempienza, tale da compromettere la buona riuscita delle attività. Il Committente si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 6%, nell’arco temporale di sei mesi. Il D.E.C. ed il D.L., su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, provvedono, per le verifiche di propria competenza, a formulare la contestazione degli addebiti, assegnando un termine di almeno 15 gg per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, il Committente comunica la risoluzione del presente contratto. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione del Committente, sono posti a carico della Società i seguenti oneri economici:

- l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle attività e l’importo netto delle stesse risultanti dall’aggiudicazione effettuata in origine alla Società inadempiente;

- l’eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- l’eventuale maggiore onere per la Società per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata e tempestiva realizzazione dei servizi e lavori alla data prevista dal contratto originario;

Le parti convengono espressamente che il Contratto si risolva nel caso in cui l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento si reiteri per più di tre volte. La risoluzione opera di diritto quando l’Ente Committente comunica, mediante PEC, o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 17 - Cessione dei crediti

Per i casi di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si richiamano espressamente le disposizioni in materia e di cui al D. Lgs. 50/2016.

Art. 18 - Subappalto

E’ ammesso il subappalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel limite del 30% come da dichiarazione resa in sede di offerta e da contratto di subappalto depositato

Art. 19 - Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Regione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (Controllare prescrizioni G.D.P.R.).

Art. 20 - Obblighi derivanti dal “protocollo di legalità” e codice del comportamento ex D.P.R. 62/2013.

In riferimento al Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3202 del 05/10/2007, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società si obbliga al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti.

L’inosservanza degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità e posti a cari-co della Società comporterà, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., la risoluzione del contratto e darà luogo alle sanzioni previste, ferma restando la facoltà del Committente ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

La Società si obbliga, altresì, nell’esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell’Ente Committente o al servizio dello stesso, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte del Committente, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 21 – Referente della Società

Il Referente della Società per l’esecuzione del presente contratto è il Sig.     , nato a       il

     e ivi residente, alla via      n.    –– c.f.        .

Art. 22 - Foro competente

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria ove l’Ente Committente ha sede legale. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 - Spese contrattuali ed oneri diversi

Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore

Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico dell’Ente Committente.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione degli allegati per i quali l’imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l’apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica. Detti allegati sono conservati agli atti dell’Ufficio di        .

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2, Codice Civile, espressamente approvano e sottoscrivono gli articoli nn. 5, 7, 8, 11, 15, 23 del presente Contratto.

Per la Città Metropolitana di Napoli/Provincia Per la Società