CONTRATTO DI APPALTO
CONTRATTO DI APPALTO
OPERE DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SOTTO IL MONTE XXXXXXXX XXIII (BG)
Appalto fra LINEA SERVIZI SRL e l’Impresa XXX
Affidamento per l’esecuzione delle opere di adeguamento, messa a norma e riqualificazione della rete di illuminazione pubblica del comune di Sotto il Monte Xxxxxxxx XXIII (BG)
CUP F93C18000130005 – CIG 7827848086
L’anno 0000, il giorno 00 del mese di xxx, alle ore 00.00 nella sede legale di Linea Servizi S.r.l. in 24039 Sotto il Monte Xxxxxxxx XXIII, Via Privata Berna- sconi, 13
sono comparsi
PER UNA PARTE - Linea Servizi srl, con sede in 24039 Sotto il Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX (XX), Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00, Codice Fiscale/Partita Iva 02561600160, rappresentato dal Morotti Rag. Xxxxx, nato a Bergamo il giorno 11 dicembre 1957, domiciliato presso la sede del legale, nella qualità di Amministratore Unico, di seguito indicata anche come “stazione appaltan- te” o “committente”
E PER L’ALTRA PARTE - l’Impresa XXX di seguito per brevità denominata
Impresa, con sede in xxx xxx x. 00, 00000 XXX (XX), codice fiscale/Partita Iva 00000000000, rappresentata dal Sig. XXX, nato a XXX (XX), il 00/00/0000 e domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di Legale Rappresentante;
PREMETTONO
- che con Procedura indetta con decisione dell’Amministratore Unico in data 04/01/2019, in seguito a deliberazione del X.X. xxx Xxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx XXXXX (XX) n. 51 del 27/12/2018, progetto posto a base di gara vali- dato dal R.U.P. con verbale in data 07/03/2019, Linea Servizi S.r.l. ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura negoziata, al conferimento in appalto dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione di opere di ade- guamento, messa a norma e riqualificazione della rete di illuminazione pubblica del comune di Sotto il Monte Xxxxxxxx XXIII (BG), per un importo complessivo di Euro 249.851,91 (Duecentoquarantanovemilaottocento- cinquantuno/91), comprensivo di Euro 5.093,21 (Cinquemilanovanta- tre/21) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza già predeterminati e non soggetti a ribasso;
- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto posto a base di gara è pari a giorni 100 (giorni) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- che Linea Servizi S.r.l. ha stabilito di procedere alla relativa aggiudicazio- ne, selezionando la migliore offerta al prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- che sulla base delle risultanze di gara, riportate in apposito verbale, redat- to in data 00/00/0000, è risultato prima l'Impresa XXX, avendo offerto il ri- basso percentuale pari al 00% (XX/00 per cento), per avere questa offerto il prezzo complessivo di Euro 0000 (XXX/00), oltre a Euro 5.093,21 (Cinque- milanovantatre/21) per oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A..
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. Linea Servizi S.r.l. affida in appalto all’Impresa XXX, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori in oggetto.
Articolo 2. Capitolato d’appalto.
1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal bando e re- lativi allegati progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qual- siasi contraria
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a Euro 00000 (XXX/00), di cui Euro 0000 (XXX/00) per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. e altri oneri di legge ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a misura”.
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. L’esecuzione delle opere è quantificata a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Rimangono fissi ed invariabili i prezzi per l’unità di misura.
2. Nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto esecutivo, le varia- zioni da apportare al progetto sono valutate con apposito verbale ed am- messe nei casi e secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. L’appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti ammesse, il quale dovrà essere calcolato, come il resto del contratto, “a misura”.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
La consegna dei lavori avverrà in conformità alle procedure previste dall’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018, m. 49; i lavori devono essere consegnati con ap- posita procedura e dovranno avere inizio entro 15 giorni dalla data di con- segna del cantiere.
Linea Servizi S.r.l. ha costituito, l’Ufficio di Direzione lavori, preposto alla di- rezione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secon- do le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare, tale Ufficio dovrà garantire, attraverso specifiche figure professionali, un costan- te controllo, soprattutto in relazione alle norme di conduzione e gestione tecnica dell’appalto, con riferimento particolare al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre, il Direttore dei lavori incaricato potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell’appaltatore, di professionista munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecnico del Coor- dinatore della Sicurezza in fase operativa. L’esito dell’accertamento verrà ri- ferito al Direttore dei Lavori. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà la presenza in cantiere del personale autorizzato il cui elenco dovrà essere comunicato dall’Impresa all’atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazio- ni. In particolare, l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l’Impresa appaltatrice e le eventuali impre- se subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di ri- conoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare
le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di ap- partenenza e relativo contratto applicato.
In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all’INPS, all’INAIL, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al D.M. 7 marzo 2018, m. 49.
2. Le Parti si danno atto che l’Impresa XXX adotterà quanto richiesto in bando, quale termine di esecuzione lavori, espresso in giorni naturali, suc- cessivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, pari a 100 (cento)) giorni, come da cronoprogramma lavori allegato.
Articolo 6. Penale per i ritardi nell’esecuzione delle opere e ultimazione la- vori
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere di cui all’art.5 comma 2 del presente contratto, per ogni giorno natura- le consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 5 per mille (cinque per mille) dell’importo contrattuale di cui all’art. 3 del presente atto relativo ai lavori.
2. La misura complessiva della penale di cui ai commi del presente articolo 6 non può superare il 10 %, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di ri- solvere il contratto in danno dell’appaltatore.
La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi previsti dall’art. 107 del Codice dei contratti pubblici secondo le proce- dure ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
3. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del Co- dice Civile e secondo criteri individuati nel D.M. 7 marzo 2018, m. 49.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’Impresa XXX tutti gli oneri imposti per legge, per rego- lamento o in forza del capitolato generale. In particolare, l’Impresa deve ga- rantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l’appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Linea Servizi srl, con la massi- ma tempestività ed i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessa- rie comunicazioni in merito anche nei confronti dell’Impresa presso la sua sede.
2. L’Impresa XXX è responsabile della disciplina e del buon ordine del can- tiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la ge- stione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im- pegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere
il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi re- sponsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti sog- getti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. L’Impresa XXX deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collet- tivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazio- ne e assistenza dei lavoratori.
5. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’articolo 25 del presen- te contratto.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata dal direttore dei lavori in con- formità alle disposizioni del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il quale è responsabi- le della predisposizione e regolare tenuta dei documenti contabili ivi indicati.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capi- tolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie cate- gorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autono- me del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un ri- scontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha al- cuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota con- trattuale della relativa lavorazione.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tutta- via se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti del- le misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale pre- stabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
5. La contabilità, redatta dal Direttore dei lavori, comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo con- tratto. Il Direttore dei lavori potrà eventualmente farsi assistere, per le for- malità tecnico-amministrative, dal personale aziendale dell’Ufficio Direzione Lavori.
Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Il pagamento della prima rata di acconto relativa al pagamento del 50% è effettuato entro 30 giorni dal completamento dello stato di avanzamento la- vori pari al 50%.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei con- fronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Do- cumento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere inte- ressato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli or- ganismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La man- cata presentazione, come pure l’irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comporta la so- spensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo.
In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge
n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell’affidatario, la stazione appaltante so- spende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al mede- simo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, pre- scindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.
Entro 30 giorni dal termine dei lavori, sempre previo accertamento della re- golarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto.
Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fidejussoria come previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca: XXX – Agenzia di XXX (XX) - Codice IBAN IT000000000000000000.
L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, a Linea Servizi S.r.l. eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espres- samente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivan- ti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i. .
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto, dovranno tran- sitare solo ed esclusivamente per mezzo del predetto conto e che il presen- te contatto d’appalto può essere risolto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 e s.m.i. e/o in attuazione dell’art. 1456 x.x., xxxxxxx xx xxx- xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa allor
quando le transazioni oggetto del contratto vengono effettuate diversamente da quanto indicato.
In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 l’aggiudicatario dichiara inoltre che ogni eventuale contratto di subappalto o sub contratto, inerente il presente rapporto negoziale, conterrà, a pena nullità, un’espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge medesima.
Articolo 11. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spetta- no all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini stabiliti dalla legislazione vigente.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltato- re ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del con- tratto.
Articolo 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescri- zioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l’emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall’ultimazione lavori.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio
di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri- sponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, tra- scorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fi- no all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di leg- ge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anti- cipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 13. Risoluzione del contratto.
1. Il committente potrà considerare risolto il presente contratto nei casi pre- visti d, con particolare riferimento all’art. 108 del Codice dei contratti pubbli- ci.
Articolo 14. Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, al fine dell’eventuale raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le dispo- sizioni di cui all’art. 205 del Codice dei contratti pubblici.
Articolo 15. Accordo bonario.
Qualunque controversia insorgesse tra le parti in ordine all’applicazione, esecuzione, interpretazione efficacia delle clausole e condizioni contenute nel presente capitolato, saranno devolute all’Autorità Giudiziaria ordinaria – Foro esclusivo di Bergamo.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e as- sistenza.
1. L'Impresa XXX è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme con- tenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i la- vori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzi- dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a tra- smettere al Linea Servizi S.r.l., prima dell’inizio dei lavori, la documentazio- ne di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortuni- stici.
2 L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retribu- tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di so- lidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016.
3. L'impresa XXX è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie pro- fessionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappalta- tore fino all’esibizione da parte di questi della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere com- plessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al su- bappaltatore.
Linea Servizi S.r.l. provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'ap- paltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento da parte dello stesso delle obbligazioni di cui sopra.
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo,
accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, Linea Ser-
vizi S.r.l. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appal- tatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti al- lo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Impresa XXX, prima dell’inizio dei lavori, depositerà presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifica- zioni, che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del proget- to esecutivo, con l’intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifi- che o adeguamento dei prezzi contrattuali.
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).
2. Il piano di sicurezza nel suo complesso forma parte integrante del pre- sente contratto d’appalto, mentre le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente re- cepiti con apposito atto aggiuntivo.
3. L'Impresa XXX dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per la sicu- rezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garanti-
scono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di con- trollare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di imparti- re le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzio- ne del contratto in suo danno, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Articolo 18. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Il subappalto è consentito nei limiti e secondo le prescrizioni di legge non- ché delle disposizioni di cui agli atti di gara.
L’eventuale inosservanza di tali norme e disposizioni costituirà causa di ri- soluzione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
Articolo 19. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa XXX ha prestato apposita garanzia fideius- xxxxx (cauzione definitiva) avente validità come previsto dall’art. 2 schema tipo 1.2 di cui al D.M. del 19/01/2018., con importo ridotto ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016.
Articolo 20. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’Impresa XXX assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e
delle attività connesse, sollevando Linea Servizi S.r.l. da ogni responsabilità al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne Linea Servizi S.r.l. dai ri- schi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata corrispondente all'importo di Euro 500.000,00 (cin- quecentomila/00) a copertura dei danni per danneggiamento o distruzione totale dell'opera, e Euro 1.000.000,00 (un milione/00) per responsabilità ci- vile verso terzi. Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo
2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto an- che di una sola delle condizioni di cui all’articolo 2 lettere c) ed e) e articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema tipo 2.3, la garanzia della polizza as- sicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà di- rettamente responsabile nei confronti da Linea Servizi S.r.l. per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
In caso di mancato risarcimento del danno subito da Linea Servizi S.r.l., a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 21. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, an- corché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti Linea Servizi S.r.l., i seguenti documenti:
- il progetto esecutivo redatto ed approvato da Linea Servizi S.r.l. corredato da tutti i documenti richiesti.
Articolo 22 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre di- sposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo n. 50 del 2016, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ultrattive nel periodo transito- rio e il D.M. n. 145/2000 per quanto ancora vigente e non espressamente previste dal presente contratto.
Articolo 23. Elezione del domicilio
Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l’Impresa XXX elegge domicilio in: via XXX n. 00, 00000 XXX (XX).
Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte, indistintamente, le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccet- tuata, sono esclusivamente a carico dell’aggiudicatario, ivi comprese le spese di registrazione.
2. A tale ultimo fine e dell’applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l’appalto oggetto del presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell’I.V.A. nella misura di legge, essendoci perciò applicabile l’imposta in misura fissa a mente del DPR 26/04/1966, n. 131, Art. 40.
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente i seguen- ti articoli:
Articolo 4. Variazione al progetto ed al corrispettivo;
Articolo 6. Penale per i ritardi nell’esecuzione delle opere ed ultimazione di lavori;
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore;
Articolo 10. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Tracciabilità. Articolo 11. Ritardo nei pagamenti;
Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo; Articolo 15. Controversie;
Articolo 18. Cessione del contratto e Subappalto;
Articolo 20, Responsabilità verso terzi e assicurazione;
Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Linea Servizi S.r.l. XXX