COMUNE DI PAVULLO N/F
COMUNE DI PAVULLO N/F
(Prov. di Modena) SCHEMA CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di lavori di “Ristrutturazione di alcune parti delle coperture del plesso scolastico X. Xxxxxxx".
L'anno duemiladodici, il giorno.......…….............del mese di...............…........ ( ...........2012) in Pavullo n/F (MO), nella sede municipale,
PREMESSO:
- che con determinazione n. ………………. del è stato disposto , tra l’altro,
di procedere all’esecuzione dei lavori in oggetto, mediante
…………………………………………………..;
- che con determinazione n (Allegato A), i lavori di “Ristrutturazione di alcune parti
delle coperture del plesso scolastico X. Xxxxxxx" sono stati aggiudicati a mezzo
………………. all’Impresa …………………… con sede in per l’importo di €.
……………… per lavori oltre ad €. 4.715,00 per attuazione piano di sicurezza e così in complesso € (più I.V.A.);
- che ai sensi degli artt. 1 e 6 , del decreto del Presidente della Repubblica 3 Giugno 1998 , n. 252, non è stato acquisito il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad € 154.937,07.
Volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'esecuzione dei lavori,
T R A
- il Sig. ………………….., direttore ………………., nato a …………………. il ,
domiciliato per la sua carica presso la sede Municipale, il quale interviene in questo Atto, giusto
……………….., agente esclusivamente per conto e nell’interesse del Comune medesimo, ai sensi dell’art. ………………… del vigente Statuto Comunale, (n.c.f. del Comune di ……………..:
…………………), di seguito denominato “Stazione appaltante”
E
- dall’altra parte il Sig. ………………… nato a …………………….. il e
residente in ………………… il quale dichiara di agire e stipulare esclusivamente in nome dell'impresa …………….. con sede in …………………, n. p. IVA ……………., per la sua qualità' di legale rappresentante dell’impresa stessa, giusta quanto risulta dal certificato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ……………., (depositato agli atti) di seguito denominato “Appaltatore”,
VIENE CONVENUTO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1. Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
ARTICOLO 2. Oggetto del contratto
La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori “Ristrutturazione di alcune parti delle coperture del plesso scolastico X. Xxxxxxx", codice CUP ……………….., codice CIG ……………………...
L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D.Lgs.12.04.2006, n. 163 e del D.P.R.05.10.2010, n. 207.
ARTICOLO 3. Ammontare del contratto
L’importo contrattuale ammonta ad €.
(diconsi euro ) di cui:
a) euro per lavori ;
b) €. 4.715,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
Il contratto è stipulato a misura, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e artt. 82 e 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dal capitolato speciale allegato al contratto.
ARTICOLO 4. Condizioni generali del contratto.
L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo del progetto, seppur posto in visione dei partecipanti all’affidamento.
Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco prezzi sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 13 del presente contratto.
ARTICOLO 5. Documenti che fanno parte del contratto.
Fanno parte integrante del presente contratto il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari che vengono allegati sotto le lettere B) e C).
Fanno, inoltre, parte integrante del presente contratto, i seguenti documenti che sono depositati agli atti del Servizio Contratti e Appalti, e già sottoscritti dalla Parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:
a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
b) i piani di sicurezza previsti dall’articolo 131 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) il cronoprogramma;
d) le polizze di garanzia.
ARTICOLO 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
A tutti gli effetti del presente contratto l’Impresa elegge domicilio presso in Via .
I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Servizio Finanziario della Stazione Appaltante alla sede legale dell’Appaltatore
Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
ARTICOLO 5. Dichiarazione legge 136/2010
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l’appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.
Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della società Poste italiane s.p.a. e che il presente contratto di appalto può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 x.x. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste italiane s.p.a.
L’appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
ARTICOLO 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro giorni dalla data di stipula del presente contratto, salvo il caso di consegna anticipata, con le modalità di cui all’art. 153 e seguenti del
D.P.R. 207/2010.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
ARTICOLO 7. Penale per i ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al per mille dell’importo contrattuale.
La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
ARTICOLO 8 Sospensioni, ripresa e proroga dei lavori
Le sospensioni, ripresa e proroga dei lavori, sono ammesse con le modalità e nei casi stabiliti dalla normativa vigente.
ARTICOLO 9 Oneri a carico dell’appaltatore.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 22.
ARTICOLO 10. Contabilità dei lavori.
La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
ARTICOLO 11. Invariabilità del corrispettivo
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. n. 163/2006.
Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.
ARTICOLO 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del D.P.R n. 207 del 2010.
In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.
ARTICOLO 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
Non è dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 60.000,00 (sessantamila/00).
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato in giorni ( ), decorrenti dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni ( ), decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
ARTICOLO 14 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 13, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
ARTICOLO 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
ARTICOLO 16 (Risoluzione e recesso)
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, e successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 17 (Definizione Controversie)
E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell’articolo 34 del decreto dei Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
ARTICOLO 18 Cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante
numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto riconosciuta valida e regolare giusta disposizione del Responsabile del Servizio Contratti Appalti/Acquisti in data …………….. Prot. n. ………...
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la stazione appaltante avrà
diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 19 Divieto di cessione contratto e subappalto.
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità (qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare).
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal citato art. 118, dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010 e comunque nel rispetto della normativa vigente.
La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
ARTICOLO 20. Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
L'Impresa ha dichiarato di essere/non essere soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, avendo ……….
ARTICOLO 21. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lg. n. 163 del 12.04.2006, il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.
ARTICOLO 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'esecuzione dei lavori inerenti questa scrittura è assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. ARTICOLO 23. Obblighi dell’Impresa esecutrice nei confronti dei propri lavoratori L’appaltatore dichiara, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori da comparto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’Impresa è altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 24. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera b/ c) del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, ha consegnato il piano sostitutivo/operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
ARTICOLO 25 Trattamento dei dati personali
La stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Il presente atto, scritto a macchina, occupa n. otto pagine intere e parte della nona fin qui. Letto, confermato e sottoscritto.
IL DIRETTORE DELL’AREA L’APPALTATORE
REP. N. ……….
AUTENTICA DI FIRMA
L’anno duemiladodici, oggi ………………………… del mese di , in Pavullo
n/F, nella sede comunale, io sottoscritto , Segretario Generale del Comune,
attesto che le sottoscrizioni che precedono sono state apposte in mia presenza dai signori:
- Sig.……………………………..nato a ……………il….., ed residente in Via ………………….., in qualità di …………………………… (C.F , identificato a mezzo di conoscenza
personale;
- Sig……………………… , nato a ………………il….., e residente in
………………………..Via…………………., legale rappresentante dell’Impresa
…………………………….. (C.F. ……………………..), identificato a mezzo di ………………………
IL SEGRETARIO GENERALE