CAPITOLATO TECNICO
Comune di Catania
Direzione Ecologia e Ambiente
P.O. “Prevenzione Inquinamento”
CAPITOLATO TECNICO
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA, CON FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO E DEL MATERIALE DI CONSUMO, PER LE APPA- RECCHIATURE DELLA RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, COMPRENSIVO DELLA FOR- NITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO DI N° 1 CONDIZIONATORE.
*************************
*************************************************************************************** IL TECNICO COMPILATORE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
IL DIRIGENTE
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
***************************************************************************************
*************************
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. ……………. del ……………...
Comune di Catania - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
INDICE
Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dell'appalto pag. 3
Art. 2 - Descrizione del servizio in appalto pag. 4
Art. 3 - Importo complessivo dell’appalto pag. 10
Art. 4 - Requisiti minimi d’ammissione pag. 10
Art. 5 - Criterio e modalità di aggiudicazione pag. 12
Art. 6 - Gestione del servizio pag. 12
Art. 7 - Durata dell’appalto pag. 12
Art. 8 - Orario di lavoro pag. 12
Art. 9 - Impiego personale pag. 13
Art. 10 - Vigilanza e controllo pag. 13
Art. 11 - Responsabilità verso l’Amministrazione pag. 13
Art. 12 - Inadempienze pag. 14
Art. 13 - Penalità e ritardi pag. 14
Art. 14 - Obblighi dell’impresa pag. 15
Art. 15 - Infortuni e danni pag. 16
Art. 16 - Divieto di subappalto pag. 16
Art. 17 - Revisione prezzo pag. 16
Art. 18 - Pagamenti pag. 16
Art. 19 - Spese pag. 17
Art. 20 - Controversie pag. 17
Art. 21 - Disciplina pag. 17
Comune di Catania - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto:
- il servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, comprensivo della fornitura e sosti- tuzione delle parti di ricambio e del materiale di consumo, di tutte le sotto elencate attrezzature ed apparecchiature accessorie delle stazioni della rete di monitoraggio ambientale, inclusi tutti gli ele- menti quali impianti elettrici, condizionatori d’aria, estintori, elementi accessori non esplicitamente menzionati che, facendone parte integrante, concorrono al corretto funzionamento dell’insieme
- la fornitura, l’installazione ed il collaudo di un condizionatore monosplit nella stazione di Librino.
La rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico del Comune di Catania, integrata con la Re- te di monitoraggio Regionale, coordinata da ARPA Sicilia, si compone di n. 4 centraline fisse così distribuite sul territorio comunale:
1) Xxxxxxx - X.xx Xxxxxxxxx, 00
2) P.zza Xxxx Xxxx - Via Castorina
3) V.le Xxxxxxxx Veneto - X.xx Italia
4) Parco Gioeni
e nelle quali sono installati i seguenti analizzatori di proprietà comunale:
n. 2 analizzatori in continuo di SO2 TE/PHILIPS - mod. 43A
n. 3 analizzatori in continuo di CO PHILIPS - GFC - mod. 48
n. 1 analizzatore in continuo di BTX CROMPACK - mod. CP 7001
n. 1 analizzatore in continuo di BTX - mod. 400 Eairtoxic 5U
n. 2 analizzatori in continuo di O3 - mod. 400E Teledyne
Le sopra elencate apparecchiature sono completate dalle attrezzature accessorie di seguito specifica- te:
n. 1 modem GSM/GPRS - mod MC 35i Terminal
n. 4 sistemi di trasmissione dati al CED - mod. ECOREMOTE Xpe
n. 1 purificatore d'aria PHILIPS - mod. K50284
n. 1 compressore d'aria
n. 3 condizionatori d’aria monosplit
n. 4 teste di prelievo per gas PHILIPS
n. 1 generatore di idrogeno PACKARD
Le postazioni sono dotate di quadro di alimentazione, sensore di temperatura interna, switch di al- larme alla porta, cartucce per filtraggio gas, bombole, riduttori di pressione con manometri e relati- va raccorderia, estintori antincendio, plafoniere per illuminazione interna, spina telefonica.
Tutte le apparecchiature di misura e gli accessori sono dotati dei rispettivi manuali d'uso contenenti gli schemi elettrici.
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
I dati raccolti e memorizzati presso le postazioni di misura devono poter essere trasferiti al CED della rete di monitoraggio di Catania per essere verificati, validati ed archiviati e da qui resi dispo- nibili con frequenza giornaliera per il CED Regionale di ARPA Sicilia interconnesso con quello di Catania.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO
Il servizio deve essere svolto dall’impresa con propria organizzazione, con propri capitali e mezzi ed a suo rischio.
Il servizio comprende oltre agli interventi di manutenzione preventiva, ordinaria e correttiva, con fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e del materiale di consumo, la fornitura, installazione e collaudo di n.1 condizionatore.
Manutenzione correttiva
La manutenzione correttiva comprende ogni onere connesso al ripristino di tutte le apparecchiature descritte all’art. 1 che presentino anomalie o guasti, incluse:
- la sostituzione di parti o componenti inservibili con ricambi originali;
- le spese per la spedizione dei ricambi, o degli interi strumenti, in caso di riparazioni da effet- tuare presso laboratori specializzati o case-madri degli stessi.
- la continuità dell’esercizio di rilevamento, mediante propria strumentazione equivalente e compatibile, certificata e tarata ai sensi della vigente normativa in caso di irreparabilità di un analizzatore.
Ogni operazione di ripristino degli analizzatori in seguito a guasti tecnici consistenti, deve es- sere seguita da una messa a punto generale dello strumento e dalla taratura, da effettuare con un calibratore esterno di precisione, sul valore di zero e su almeno altri tre valori della scala di lettura. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro di stazione e formeranno oggetto di apposita relazione che, redatta dal tecnico della ditta aggiudicataria, deve essere consegnata ai tec- nici della P.O. “Prevenzione Inquinamento”.
La ditta appaltatrice, inoltre, deve provvedere alla taratura degli analizzatori con un calibratore e- sterno di precisione, utilizzando miscele di gas certificati, con la periodicità minima prevista ed in tutti i casi di ripristino degli analizzatori sottoposti a manutenzione correttiva o in disuso tempora- neo. Dette operazioni verranno trascritte dalla ditta appaltatrice sugli appositi registri di stazione che dovranno essere sempre aggiornati e mantenuti disponibili per la consultazione e verifica da parte dei tecnici comunali presso le stazioni stesse.
Le tarature da esterno devono essere concordate con anticipo con i tecnici della P.O.“Prevenzione Inquinamento”, che potranno presenziare alla loro esecuzione.
Gli interventi di manutenzione correttiva, descritti nel presente articolo, da concordare con i tecnici comunali, verranno riassunti in una relazione trimestrale da allegare alla fattura relativa alle presta- zioni rese dalla ditta appaltatrice nel trimestre cui la stessa si riferisce.
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
Sono a carico dell'Amministrazione le spese telefoniche per la trasmissione dei dati e quelle elettri- che per l'alimentazione delle stazioni, la ditta appaltatrice dovrà contribuire alla ottimizzazione ed al risparmio nell'uso di detti servizi segnalando e correggendo eventuali anomalie.
Manutenzione preventiva, fornitura e sostituzione parti e materiale di consumo.
Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi all'acquisto, spedizione, sostituzione del materiale e delle parti di consumo qualunque risulti l'ammontare, nonché tutti gli oneri connessi alla fornitura, trasporto, comodato dei contenitori di miscele di gas certificate, necessarie per la taratura degli analizzatori di CO e BTX effettuata automaticamente, almeno ogni 48 ore.
La ditta ha l’obbligo di consegnare ai tecnici della P.O.“Prevenzione Inquinamento” una copia del certificato di analisi per ciascuna miscela di taratura e le copie dei certificati delle sorgenti a perme- azione utilizzate per la taratura giornaliera degli analizzatori SO2.
Ogni operazione di manutenzione preventiva e di sostituzione di materiale e parti di ricambio verrà documentata dalla ditta appaltatrice su appositi registri di stazione che dovranno essere sempre ag- giornati e resi disponibili per la consultazione da parte dei tecnici della P.O.“Prevenzione Inquina- mento” presso le stazioni stesse.
Le tarature da esterno previste nel programma di manutenzione preventiva devono essere concorda- te con anticipo con i tecnici della P.O. “Prevenzione Inquinamento” che potranno presenziare alla loro esecuzione.
Gli interventi di manutenzione preventiva, descritti nel presente articolo, verranno riassunti nella citata relazione trimestrale.
La ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare, annotandola sull'apposito registro di stazione, il seguente programma minimo delle operazioni di manutenzione preventiva ed a mantenere l'obbligo di inten- sificarne la frequenza ogni qualvolta si renda necessario.
Programma minimo delle operazioni di manutenzione preventiva e sostituzione materiale e parti di consumo
Lo scopo di tali operazioni, da eseguirsi a scadenze temporali prestabilite, è quello di mantenere e permettere il corretto funzionamento nel tempo delle apparecchiature, nonché garantire il rag- giungimento degli obiettivi per la qualità dei dati così come previsto dalla normativa vigente.
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
• MANUTENZIONE ANALIZZATORI
All’inizio dell’appalto dovrà essere effettuata una pulizia straordinaria delle teste di prelievo nelle quattro centraline.
Analizzatore SO2
Ogni 15 giorni
Controllo e/o pulizia dei capillari; controllo flusso pompa di aspirazione;
controllo e/o sostituzione filtro polvere in ingresso; controllo temperatura della camera di permeazione; controllo tensione lampada.
Ogni tre mesi
Controllo flusso di aspirazione pompa con vacuometro; controllo e/o sostituzione membrana pompa di aspirazione; controllo emissività sorgente a permeazione;
controllo emissività lampada UV. Ogni quattro mesi
Taratura con calibratore esterno su almeno tre punti dello span. Ogni sei mesi
Controllo e/o sostituzione sorgente a permeazione.
Analizzatore CO
Ogni 15 giorni
Controllo e/o pulizia dei capillari; controllo flusso pompa di aspirazione;
controllo e/o sostituzione filtro polvere in ingresso; controllo bombola gas di calibrazione.
Ogni tre mesi
Controllo aspirazione pompa tramite vacuometro;
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
sostituzione membrana pompa di aspirazione; controllo emissività sorgente IR.
Ogni quattro mesi
Taratura con calibratore esterno su almeno tre punti dello span;
Ogni sei mesi
Controllo e pulizia banco ottico; sostituzione sorgente I.R.; pulizia filtro ventola.
La taratura della linea di zero dell’analizzatore di monossido di CO sarà effettuata con bom- bola di aria di zero.
Analizzatore BTX
Ogni 15 giorni
Sostituzione membrana filtro di ingresso campione;
verifica dei flussi di carrier, campione, Xxxxxxxx, miscela di taratura; controllo generale della funzionalità.
Ogni sei mesi
Controllo e/o sostituzione membrana pompa; controllo e pulizia generale interna;
controllo e pulizia circuito pneumatico e detector; taratura da esterno e verifica dei flussi.
Analizzatore O3
Ogni 15 giorni
Controllo e/o sostituzione membrana filtro ingresso; controllo flussi;
controllo funzionamento ventola. Ogni tre mesi
Controllo flussi; taratura elettrica;
controllo circuito pneumatico; taratura test.
Ogni quattro mesi
Taratura con calibratore esterno su almeno due punti. Ogni sei mesi
Pulizia capillari;
sostituzione membrana pompa; pulizia camere;
controllo lampada ozonatore; pulizia banco ottico;
sostituzione filtri sinterizzati e filtro DFU; sostituzione carbone attivo;
sostituzione scrubber interno.
Generatore di Idrogeno
Ogni 15 giorni
Controllo e/o pulizia del circuito pneumatico; controllo e/o rabocco acqua bidistillata; controllo e/o sostituzione Gel di Silice; controllo flusso e pressione di esercizio H2.
Ogni sei mesi
Controllo e/o sostituzione deionizzatore.
Purificatore di Aria
Ogni 15 giorni
Controllo e/o pulizia del circuito pneumatico.
• MANUTENZIONE APPARATI AUSILIARI E DI SERVIZIO
Ogni 15 giorni
Verifica funzionalità condizionatore;
controllo settaggio e funzionamento del circuito di termostatazione; controllo stato dei filtri antipolvere;
controllo funzionalità ventola di aspirazione dell’aria campionata, del circuito di termostatazione e del flusso della testa di prelievo;
verifica stato tubazioni e del sistema di prelievo ed eventuale pulizia e controllo di tenuta delle tu- bazioni relative al passaggio dell’aria campionata;
controllo dello stato di tenuta delle tubazioni e interconnessioni tra gli analizzatori e le bombole; verifica pressioni bombole e controllo manometri e riduttori di pressione sulle bombole di taratura e gas carrier;
controllo visivo dello stato dei granulati chimici e/o sostituzione degli stessi. Una volta al mese
Verifica funzionalità apparati di protezione dell’impianto elettrico;
controllo efficienza Interruttore Differenziale di sezionamento dell’alimentazione; controllo efficienza circuito di Protezione Superamenti della soglia di temperatura; verifica funzionalità allarme di Porta Aperta;
verifica estintore antincendio controllo dello stato di carica.
La manutenzione preventiva comprende, altresì, ogni intervento, anche non esplicitamente menzio- nato, necessario per il buon funzionamento dei singoli analizzatori, delle apparecchiature accessorie degli impianti tecnologici della stazione per evitare interruzioni nelle attività di campionamento e analisi dell’atmosfera e per salvaguardare l’integrità del patrimonio affidato, la sicurezza del perso- nale addetto e la qualità dei dati.
Il servizio di manutenzione comunque deve assicurare che ogni singolo analizzatore generi dati, che possano, tramite il sistema hardware e software in dotazione, essere trasmessi, archiviati ed elabora- ti presso il CED della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico comunale e nel contempo i dati validati debbano essere visibili ed acquisiti da ARPA Sicilia.
Fornitura, installazione e collaudo di n° 1 condizionatore
L’appalto comprende anche la fornitura, installazione e collaudo di un condizionatore monosplit, solo raffreddamento, 18.000 BTU, con funzione di auto - recovery, da installare entro 10 giorni la- vorativi dalla consegna del servizio nella stazione di monitoraggio di Librino.
Caratteristiche minime:
- potenza resa in raffreddamento pari a 3.5 kW;
- potenza elettrica 1.2 kW
- alimentazione 220 V
La fornitura si deve intendere comprensiva di:
• montaggio;
Comune di Catania - Direzione Ecologia e Ambiente
• collegamento elettrico;
• caricamento gas di raffreddamento;
• avviamento e test di funzionamento con collaudo positivo;
• tutti gli oneri connessi ad eventuale sostituzione di parti o di tutta l’apparecchiatura difetto- sa per il periodo di garanzia (due anni).
ART. 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta, per tutto quanto previsto nel presente capitolato, è determinato in € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) - oltre I.V.A..
Il prezzo sopraindicato comprende, quindi, tutti gli oneri relativi
- al servizio di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, con fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e del materiale di consumo, per le apparecchiature della rete di monitoraggio am- bientale, occorrenti per la durata dell’appalto che è di 12 mesi consecutivi dalla data di consegna del servizio
- alla fornitura, installazione e collaudo di n° 1 condizionatore.
ART. 4 - REQUISITI MINIMI D’AMMISSIONE
Le ditte devono presentare, oltre alla documentazione amministrativa per la partecipazione, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi di legge, con- tenente, a pena di esclusione, i seguenti elementi necessari all’aggiudicazione:
- Attestazione di servizi identici di manutenzione correttiva e preventiva di reti di monitoraggio della qualità dell’aria, effettuati presso Enti Pubblici, con un’efficienza almeno del 90% di vali- dità dei dati attesi e svolti nell’ultimo triennio, dimostrabile successivamente con certificazioni rilasciate dagli stessi Enti Pubblici presso cui è stato svolto il servizio.
Almeno uno dei servizi dovrà essere stato compiuto presso Enti locali territoriali con popolazione non inferiore a 150.000 abitanti, ovvero appaltato da Regioni. In caso di imprese riunite quest’ultimo requisito dovrà essere posseduto almeno dall'impresa capogruppo;
Dette attestazioni devono riportare i seguenti elementi:
1. numero di stazioni fisse di cui si compone la rete di monitoraggio della qualità dell’aria che dev’essere almeno costituita da quattro stazioni;
2. la durata del servizio di assistenza appaltato dev’essere stato svolto per almeno un anno con- secutivo, indicata con le date di inizio e termine dello stesso;
3. efficienza del servizio stesso, espressa come percentuale dei dati validi sui dati attesi, non inferiore al 90%.
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
- Documentata esperienza, minimo quinquennale, nel campo dei servizi di manutenzione cor- rettiva e preventiva delle reti di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico.
- Certificazioni di qualità UNI EN ISO 90001:2008, in corso di validità, relativa alla manu- tenzione di reti di monitoraggio della qualità dell’aria, rilasciata da un organismo accredita- to, da un Ente aderente all’EA o all’IAF e sottoscrittore degli accordi internazionali di mu- tuo riconoscimento MLA.
- Titoli di studio e professionali (laurea ad indirizzo tecnico - scientifico) posseduti dai diri- genti dell’impresa concorrente e dai prestatori di servizi e, in particolare, dai soggetti con- cretamente responsabili della prestazione del servizio oggetto dell’appalto.
- Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concor- rente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità con l’elencazione degli spe- cifici titoli di studio posseduti.
- Dimostrazione di possedere già un’organizzazione locale (Sicilia) per l'espletamento del ser- vizio di manutenzione di reti di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico.
- Descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qua- lità.
Inoltre le ditte concorrenti devono presentare:
- Dichiarazione di aver preso visione e non avanzare riserve sui luoghi in cui sono installate le apparecchiature, circa tutte le attrezzature ed apparecchiature e lo stato delle stesse, facenti parte del presente capitolato, dopo sopralluogo di verifica in loco, alla presenza di tecnici della Direzione Ecologia e Ambiente, senza pretendere alcun compenso per sopralluoghi e studi preliminari.
- Dichiarazione di aver giudicato l’importo nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che si accingono a far pervenire.
- Dichiarazione di aver tenuto conto nella preparazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza, assisten- za ed infortunistica.
- Dichiarazione circa l’impegno a comunicare all’Appaltatore i nominativi dei tecnici specia- lizzati, laureati e diplomati, incaricati del servizio prima dell’inizio dello stesso.
Infine le ditte concorrenti devono trasmettere, in uno alla documentazione di gara, catalogo illu- strativo della fornitura del condizionatore ed una dichiarazione in ordine alla sua rispondenza alle specifiche tecniche e funzionali.
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
ART. 5 - CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Si rinvia, per quanto concerne il criterio da applicare, alle previsioni del bando di gara.
ART. 6 - GESTIONE DEL SERVIZIO
La ditta è tenuta ad assicurare in modo continuativo il servizio di manutenzione preventiva e corret- tiva che deve essere svolto con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature, necessarie per l’esecuzione del servizio e macchine, secondo l'organizzazione dell'impresa ed a suo rischio. Ogni singolo intervento deve essere concordato preventivamente con i tecnici della P.O. “Prevenzione Inquinamento”.
L'impresa appaltatrice deve disporre, pertanto, del materiale e delle attrezzature necessarie per la corretta esecuzione del servizio e mantenere in loco una congrua scorta di parti e materiale di con- sumo proporzionale, per ciascun articolo, alla quantità installata ed allo stato di deperimento.
Inoltre, deve mantenere in loco una congrua scorta di una selezione di parti di ricambio con maggiore probabilità di guasto, rapportata alla quantità installata ed allo stato d'uso delle stesse par- ti.
La ditta deve fornire l’elenco dei tecnici che vorrà incaricare ed il relativo recapito telefonico.
ART. 7 - DURATA DELL'APPALTO
Il servizio di manutenzione avrà inizio dalla stipula del contratto e avrà la durata di dodici mesi consecutivi con decorrenza dalla data fissata nel verbale di consegna ed inizio del servizio.
L’Appaltatore è obbligato, qualora necessario, ad effettuare lavori in aumento, anche in località di- verse da quelle indicate nell’art. 1 del Capitolato Tecnico, o in diminuzione, qualora l'Amministra- zione ritenga opportuno sospendere, sia in via temporanea sia definitiva, il funzionamento di uno o più analizzatori, fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440. Tali lavori dovranno essere effettuati agli stessi patti e condizioni e previa va- riazione del canone che sarà predisposto dalla Direzione Ecologia e Ambiente sulla base dei costi analitici giornalieri cosi desunti: prezzo di aggiudicazione su base annua diviso (365 x 9), dove 9 rappresenta il numero di analizzatori in manutenzione.
ART. 8 - ORARIO DI LAVORO
I tecnici della P.O.“Prevenzione Inquinamento” comunicheranno giornalmente per iscritto, anche tramite fax, e - mail, telefono o web center alla ditta appaltatrice, lo stato di funzionamento degli
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
strumenti rilevabile dall'unità centrale, assicurando, quando necessario e limitatamente agli orari di ufficio, l’assistenza da detta unità alle operazioni in svolgimento nelle stazioni.
I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore debitamente comprovati ed accettati.
ART. 9 - IMPIEGO DI PERSONALE
Per l'espletamento dei servizi previsti, l’Appaltatore dovrà servirsi solo di tecnici qualificati e con precedente esperienza nel settore di servizi di manutenzione di reti della qualità dell’aria, dei quali ha l’obbligo di indicare il nome e le qualifiche professionali.
I tecnici dell’impresa appaltatrice dovranno essere muniti di mezzo di locomozione proprio e dotati di tutta l'attrezzatura occorrente per la diagnosi, le riparazioni, la calibrazione, il trasporto ed ogni altra operazione prevista a carico della ditta appaltatrice.
L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità relativamente ad incidenti, infortuni sul lavoro, malattie professionali, vertenze sindacali, che possano verificarsi durante lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato.
L'Appaltatore, per l'esecuzione a regola d'arte di tutti i servizi oggetto del presente capitolato, deve impiegare i mezzi ed il personale in numero sufficiente ad assicurare il preciso svolgimento degli obblighi assunti.
Il personale impiegato nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere dotato di in- dumenti di lavoro recanti la denominazione dell'impresa appaltatrice; detto personale, inoltre, dovrà essere munito di apposito tesserino che, completo di timbro dell'impresa sulla foto di riconoscimen- to del proprio dipendente, dovrà essere esposto dall'operatore in maniera ben visibile sull'indumento di lavoro.
ART. 10 - VIGILANZA E CONTROLLO
La vigilanza ed il controllo in ordine alla regolare e perfetta esecuzione del servizio di manutenzio- ne, viene effettuata dai funzionari tecnici della P.O. “Prevenzione Inquinamento” della Direzione Ecologia e Ambiente.
ART. 11 - RESPONSABILITA’ VERSO L’AMMINISTRAZIONE
L’Appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento e del buon esito del ser- vizio assunto, nonchè della buona conservazione del patrimonio affidatole.
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, conseguenti ad atti di negligenza, incuria, dolo, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’Amministrazione, la quale, in ogni caso, prelevandole dal canone periodico, ha la facoltà di in- camerare le eventuali somme che sia stata costretta a pagare a terzi per fatti od eventi rientranti nel- la responsabilità dell’Appaltatore ai sensi del presente articolo.
Per l’esecuzione del servizio del presente capitolato, l’Appaltatore è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso i terzi, di cui deve comunicare gli estremi all’Amministrazione prima dell’avvio del servizio stesso.
La ditta appaltatrice, inoltre, dovrà rispondere di eventuali danni parziali o totali che dovessero es- sere causati alla strumentazione dalla mancata o carente sostituzione di parti e materiale di consu- mo.
ART. 12 - INADEMPIENZE
L’Amministrazione notificherà in forma amministrativa all’Appaltatore le inadempienze agli obbli- ghi assunti, relativamente alla qualità del servizio, ed assegnerà il termine per eliminare gli incon- venienti rilevati; ove l'impresa appaltatrice non provvederà nel tempo prescritto, l’Amministrazione procederà alla contestazione del danno subito.
Alla rifusione della spesa si provvederà mediante ritenuta sul canone periodico, sulla base di com- puto analitico predisposto della Direzione Ecologia e Ambiente.
In caso di recidiva o di riscontrate deficienze esecutive, configurandosi la specifica inidoneità del- l'impresa ad assolvere gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione potrà disporre la revoca dell'ap- palto e chiedere il relativo risarcimento dei danni.
ART. 13 - PENALITA' E RITARDI
Ogni anomalia agli strumenti, correggibile in loco dovrà essere eliminata entro il termine massimo di 4 giorni solari.
Nei casi in cui occorra spedire lo strumento presso laboratori specializzati situati fuori del territorio regionale sarà necessaria l’approvazione della Direzione Ecologia e Ambiente, nel qual caso il ter- mine massimo sarà di 20 giorni solari.
In caso di irreparabilità di un analizzatore la continuità dell’esercizio di rilevamento sarà svolta mediante propria strumentazione equivalente e compatibile, certificata e tarata ai sensi della norma- tiva vigente.
In caso di inadempienza, l'Amministrazione diffiderà per iscritto la ditta appaltatrice, applicando una penale di € 50,00 per ogni giorno solare di esubero dei precedenti limiti.
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
Nel caso in cui per ogni parametro rilevato, di cui al consuntivo annuale mancassero una quantità di dati validi superiore al 10% dei dati attesi, il Comune applicherà alla ditta appaltatrice una penale di
€ 5.000,00. Vengono fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti dall'Amministrazione.
L’Amministrazione ha altresì la facoltà, al verificarsi di inadempienze contrattuali gravi, quali la mancata o ridotta esecuzione del servizio, di applicare una penalità proporzionata all'importo del prezzo giornaliero e calcolata in rapporto all'entità di quanto accertato e/o segnalato.
Sulla determinazione dell'ammontare della penalità, di cui al comma precedente, provvede il Diret- tore della Direzione Ecologia e Ambiente su motivato rapporto del funzionario responsabile della
P.O. “Prevenzione Inquinamento”.
Le penalità sono applicate mediante ritenute sulla rata di canone relativa al periodo in cui si è veri- ficata l'inadempienza accertata. L'applicazione delle penali non fa venir meno il diritto al risarci- mento di eventuali danni ulteriori.
I casi di comprovata forza maggiore che possono produrre ritardi nell’esecuzione del servizio dovranno essere comunicati all’Amministrazione Appaltante con lettera raccomandata, almeno 10 giorni solari prima della scadenza dei termini prescritti per la consegna. Sono considerati casi di forza maggiore soltanto gli scioperi documentati, gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.
Gli eventuali giorni di ritardo derivanti dalle suddette cause costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dalle eventuali applicazioni delle penalità.
Il termine utile per la consegna del condizionatore (comprensivo di fornitura, installazione e collau- do positivo) viene stabilito in 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna ed inizio del servizio.
Qualora intervengano ritardi di consegna, rispetto al termine stabilito, nel luogo indicato dal Comu- ne e salvo i casi di comprovata forza maggiore, sarà applicata sull’importo della 1° rata trimestrale la penale dell’1% per ciascun giorno solare di ritardo di consegna, decorrente dal 1° al 15° e del 2% per ciascun giorno dal 16° al 30°.
Sono fatte salve eventuali altre penali, applicabili secondo la normativa vigente, in cui la ditta do- vesse incorrere.
ART. 14 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA
L'Appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi nei confronti dei propri lavoratori occu- pati nelle prestazioni oggetto dell'appalto, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di assicurazioni sociali e di lavoro, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore dovrà rispettare i contratti collettivi di lavoro vigenti durante lo svolgimento dell'ap- palto. Nel caso di inottemperanza a tali obblighi, sarà segnalata la situazione al competente Ispetto- rato del Lavoro.
Comune di Catania - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
ART. 15 - INFORTUNI E DANNI
L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nel- l'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Si obbliga, altresì, di manlevare in giudizio il Comune assumendo la legittimazione passiva in even- tuale azione giudiziaria.
ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
E' fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio di manutenzione preventiva e correttiva, con fornitura e sostituzione delle parti di ricambio e del mate- riale di consumo, comprensivo della fornitura, installazione e collaudo di n.1 condizionatore, assun- to sotto pena dell’immediata risoluzione del contratto, salva l’azione per risarcimento del danno ed interessi.
ART. 17 - REVISIONE PREZZO
Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto e non può essere oggetto di revisione alcuna per aumenti che potrebbero verificarsi posteriormente all’offerta.
ART. 18 - PAGAMENTI
Al pagamento del servizio oggetto del presente appalto, si provvederà mediante corresponsione di un canone trimestrale posticipato previa verifica della rispondenza di regolare esecuzione delle atti- vità svolte.
L’impresa dovrà presentare le relative fatture, emesse in conformità alle vigenti norme in materia, corredate di relazione tecnica trimestrale, riassuntiva di tutti gli interventi del servizio di manuten- zione eseguiti.
In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non è consentita la fatturazione separata, essendo la rappresentanza riconosciuta solo all’impresa mandataria.
Le predette fatture, previa acquisizione da parte dell’ufficio liquidatore del Certificato di Regolarità Contributiva (DURC), relativo a pagamenti ed adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurati- vi, verranno liquidate con apposito provvedimento dirigenziale, dalla Direzione Ecologia e Ambien- te e trasmesse alla Direzione Ragioneria Generale per l’emissione dei mandati di pagamento, entro 120 gg. dalla ricezione delle stesse.
Solo dopo tale scadenza decorreranno gli interessi di legge ai sensi del D. Lgs n. 231/02.
COMUNE DI CATANIA - Direzione Ecologia e Ambiente
Capitolato Tecnico - Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio ambientale
Alla liquidazione della prima fattura del canone trimestrale, corredata anche da regolare bolla di accompagnamento, si provvederà solo dopo esito positivo del collaudo ed assunzione in carico del condizionatore al Patrimonio Comunale.
Nel caso in cui l'impresa appaltatrice, nello svolgimento del servizio, abbia dato luogo a disservizi o inadempienze il canone trimestrale sarà ridotto dell'importo pari a quello delle penalità applicate ai sensi dei precedenti artt. 12 e 13.
Ai fini della liquidazione del canone trimestrale, se l’Appaltatore non risulterà essere in regola con tutti gli adempimenti si procederà a diffida ed in caso di recidiva alla risoluzione del contratto e si opereranno ritenute sugli importi dovuti all'impresa sino alla concorrenza delle somme da questa non pagate ai lavoratori per contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e per retribuzioni.
L'eventuale ritardato pagamento, da parte dell'Amministrazione, della rata trimestrale del canone non assegna all’Appaltatore il diritto di abbandonare in tutto od in parte il servizio oggetto del pre- sente capitolato, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione da parte dell’Amministrazione.
ART. 19 - SPESE
Sono a carico dell’Appaltatore le imposte e le tasse inerenti alla stipula del contratto.
Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le spese per l’organizzazione del servizio di manuten- zione correttiva e preventiva, con fornitura e sostituzione delle parti e materiale di consumo, per le apparecchiature della rete di monitoraggio ambientale, comprensivo della fornitura, installazione e collaudo di un condizionatore, oggetto del presente disciplinare tecnico, nonché ogni altra spesa ac- cessoria o conseguente al contratto.
ART. 20 - CONTROVERSIE
Fatta salva l’applicazione delle penalità e la risoluzione del contratto nei casi specificati dal presente capitolato, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Amministrazione e l’Appaltatore in ordine all’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, è demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro competente è quello di Catania.
ART. 21 - DISCIPLINA
Per quanto non espressamente disposto dal presente capitolato, trova applicazione la disciplina det- tata dal codice civile in materia di contratti di compravendita e di somministrazione, nonché la di- sciplina dettata dalle disposizioni della legislazione nazionale e comunitaria e dalle disposizioni dei regolamenti comunali in materia di pubblici servizi.