CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA
CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA
DI
Ripristino di una serra per lo svolgimento di attività connesse alla valorizzazione del materiale olivicolo autoctono
Nome del progetto: Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese (Re.Ger.O.P.) Finanziato dalla “Regione Puglia” – CUP H92I16000010005
INDICE
Premessa pag. 4
CAP. I
OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA - IMPORTO A BASE D’ASTA – CARATTERISTICHE ESSENZIALI/VARIANTI - SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO
Art. | 1 - Oggetto dell'Appalto | pag. | 5 |
Art. | 2 – Descrizione sommaria della fornitura | pag. | 5 |
Art. | 3 – Ammontare dell’appalto | pag. | 5 |
Art. | 4 – Caratteristiche essenziali per l’accettabilità della fornitura – Varianti | pag. | 5 |
Art. | 5 – Svolgimento della gara, aggiudicazione, stipula del contratto | pag. | 6 |
CAP. II
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE – LUOGO DI INSTALLAZIONE - GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE- COLLAUDI E VERIFICHE
PRELIMINARI
Art. | 6 – Caratteristiche tecniche della fornitura | pag. | 7 |
Art. | 7 – Luogo di installazione della fornitura. Accesso ai locali | pag. | 7 |
Art. | 8 – Periodo di garanzia. Responsabilità della Ditta | pag. | 7 |
Art. | 9 – Servizio di assistenza tecnica e manutenzione | pag. | 7 |
Art. 10 – Collaudi e verifiche preliminari pag. 8
Cap. III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 11 – Osservanza di Leggi, Decreti e Regolamenti pag. 9
Art. 12 – Garanzie e coperture assicurative | pag. | 9 |
Art. 13 - Documenti contrattuali | pag. | 9 |
Art. 14 - Termine per l’ultimazione della fornitura - Penale per il ritardo | pag. | 9 |
Art. 15 – Modalità di pagamento | pag. | 10 |
Art. 16 – Obblighi ed oneri a carico della Ditta | pag. | 10 |
Art. 17 - Personale della Ditta | pag. | 11 |
Art. 18 – Ordini della Direzione dell’Esecuzione del Contratto | pag. | 11 |
Art. 19 – Invariabilità del prezzo a corpo | pag. | 11 |
Art. 20 – Collaudo | pag. | 11 |
Art. 21 - Disciplina del subappalto. Cessione del Contratto | pag. | 12 |
Art. 22 - Risoluzione del Contratto | pag. | 12 |
Art. 23 - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità | pag. | 13 |
Art. 24 - Divieto di condizioni | pag. | 13 |
Art. 25 – Controversie | pag. | 13 |
Art. 26 – Disposizioni a tutela della riservatezza | pag. | 13 |
Premessa
Il Presente Capitolato fissa le norme che regolano l’appalto per il ripristino di una serra in ferro vetro annessa al campo di conservazione germoplasma olivicolo del CRSFA, sito in agro Palagiano (Conca d’oro).
Gli Elaborati richiamati nel presente Capitolato e messi a disposizione delle Ditte concorrenti definiscono i requisiti minimi prestazionali per la formulazione dell’Offerta da parte delle medesime Ditte.
Nel seguito del presente Capitolato, il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti verrà indicato con Di.S.S.P.A., la Ditta concorrente/appaltatrice con Ditta e la Direzione dell’Esecuzione del Contratto con D.E.C..
CAP. I
OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA - IMPORTO A BASE D’ASTA – CARATTERISTICHE ESSENZIALI/VARIANTI - SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura per il ripristino e la sistemazione di una serra in ferro vetro annessa al campo di conservazione del germoplasma olivicolo del CRSFA, sito in agro di Palagiano (Conca d’oro) necessaria per l’attuazione del progetto “Recupero del Germoplasma Olivicolo Pugliese (Re.Ger.O.P.)”.
Art. 2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA FORNITURA
Sistemazione di due scompartimenti della serra e della parte antistante, la cui descrizione dettagliata è riportata nell’Elaborato di seguito elencato, parte integrante del presente Capitolato:
- Allegato Tecnico.
È onere delle rispettive Ditte provvedere alla verifica di tutti i dati indicati, di rilevare ogni elemento ritenuto necessario e/o opportuno per la formulazione dell’Offerta, di proporre nella stessa Offerta eventuali attrezzature alternative con caratteristiche superiori a quelle riportate nei predetti Allegati Tecnici.
Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore complessivo stimato del presente appalto è di € 39.960,00 (trentanovemilanovecentosessanta/00) oltre Iva (si richiede di elencare i prezzi dettagliati per i singoli interventi per i tre scomparti).
L’importo contrattuale a corpo è quello rinveniente dalle Offerte presentate dalle rispettive
Ditte per l’esecuzione della fornitura indicata nell’Art. 2.
Art. 4
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PER L’ACCETTABILITA’ DELLA FORNITURA - VARIANTI
Il servizio di ripristino offerto, oltre alle caratteristiche indicate nell’Allegato Tecnico AT1 di cui all’Art. 2, deve soddisfare quelle di seguito riportate, idonee a garantire:
∗ la perfetta rispondenza normativa della struttura ripristinata;
∗ la facilità di eseguire successivamente gli interventi di manutenzione (ordinaria - straordinaria);
∗ soluzioni tecnico-costruttive tecnologicamente più avanzate rispettando le caratteristiche richieste.
Le caratteristiche indicate dal Di.S.S.P.A. nel presente Capitolato e nell’Allegato Tecnico, di cui all'Art. 2, definiscono i requisiti prestazionali da rispettare nella formulazione delle Offerte da parte delle Ditte e, in caso di aggiudicazione, nell’esecuzione della fornitura.
Art. 5
SVOLGIMENTO DELLA GARA, AGGIUDICAZIONE, STIPULA DEL CONTRATTO
Per quanto attiene alle fasi di offerta e di gara, si rimanda alla Lettera di Invito, facente parte integrante della documentazione relativa al presente appalto.
Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 è quello del minor prezzo rispetto all’importo massimo di affidamento valutabile sulla base degli elementi riportati nella lettera d’invito.
Il Di.S.S.P.A. si riserva il diritto di non aggiudicare l’appalto, a proprio insindacabile giudizio, qualora la fornitura offerta non risulti, all’esame tecnico, rispondente alle esigenze del Di.S.S.P.A. stesso, senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte delle medesime Ditte.
Il Di.S.S.P.A., in virtù dei poteri di autotutela, si riserva, altresì, di sospendere, revocare o annullare l'intera procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all'aggiudicazione, senza che le Ditte concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere. Alle stesse, in caso di sospensione, revoca o annullamento della gara, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, commi 6, 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, il termine per la stipulazione del contratto è fissato in giorni 60 (sessanta) dall'aggiudicazione definitiva.
E' facoltà del Di.S.S.P.A. di procedere in via d'urgenza alla stipula del contratto prima del termine di trentacinque giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
Il venir meno dei requisiti di ammissione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso.
CAP. II
CARATTERISTICHE TECNICHE della fornitura – LUOGO DI INSTALLAZIONE - GARANZIA- ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE - COLLAUDI E VERIFICHE PRELIMINARI
Art. 6
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
Le caratteristiche tecniche della fornitura richiesta sono indicate nell’Allegato Tecnico di cui all'Art. 2, secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato. Le caratteristiche della fornitura offerta dalle Ditte concorrenti dovranno comunque soddisfare i requisiti di alta qualità e di migliore produzione.
I materiali utilizzati nella fornitura, qualora previsto, devono essere dotati di marcatura CE previste dalle specifiche Direttive CEE e richieste dalle norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7
LUOGO DI INSTALLAZIONE DELLA FORNITURA. ACCESSO AI LOCALI.
La fornitura e la messa in opera dovrà essere eseguita presso la serra annessa al campo di conservazione del germoplasma olivicolo del CRSFA, sito in agro di Palagiano (Conca d’oro).
Salvo diversa prescrizione del Di.S.S.P.A., alla Ditta aggiudicataria sarà consentito l’accesso ai locali allo scopo di consegna e installazione delle forniture durante il normale orario lavorativo che sarà comunicato dal Di.S.S.P.A. medesimo. Gli eventuali costi a cui la Ditta aggiudicataria potrà andare incontro per adeguarsi a qualunque limitazione di accesso o a qualunque procedura di sicurezza definita nell’appalto saranno considerati inclusi nel prezzo del contratto d’appalto.
Art. 8
PERIODO DI GARANZIA - RESPONSABILITA’ DELLA DITTA
I materiali utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed esenti da difetti dovuti a progettazione o difetti di produzione oppure a vizi dei materiali.
La Ditta ha l'obbligo di garantire la fornitura, contro ogni difetto di funzionamento e/o di installazione, per il periodo indicato nell’Offerta Economica che decorrerà dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’Art. 20.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta deve riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi alla struttura ripristinata, escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi al normale utilizzo della stessa, ma ad evidente imperizia o negligenza degli utenti.
La Ditta rimane comunque responsabile della fornitura eseguita nei modi, termini ed entro i limiti previsti dal Codice Civile.
Art. 9
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE
La Ditta è tenuta a riparare eventuali guasti entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla
richiesta di intervento, che potrà essere inoltrata tramite fax e/o e-mail, presso il luogo di installazione della fornitura.
Art. 10
COLLAUDI E VERIFICHE PRELIMINARI
Per verificare la conformità dei lavori eseguiti per il ripristino della xxxxx xxxx effettuato, da parte della D.E.C, una verifica preliminare e successivo collaudo, al fine di assicurare la piena funzionalità della stessa, in relazione all'uso a cui è destinata.
Cap. III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
Art. 11
OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI
La Ditta deve attenersi, oltre alle prescrizioni di cui al presente Capitolato, anche a quelle contenute nei Capitolati Speciali richiamati nell'Art. 13.
La Ditta, tanto nella formulazione dell’Offerta quanto nell'esecuzione della fornitura, deve osservare le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Norme Tecniche emanati dalle Autorità Nazionali, Regionali e Locali, in particolare:
∗ Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 12
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta aggiudicataria deve costituire, a pena di esclusione, una cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’Art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La predetta cauzione è costituita a garanzia dell’esatto e corretto adempimento, da parte della Ditta aggiudicataria, di tutte obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Lo svincolo della cauzione definitiva, come sopra prestata, verrà effettuato a seguito di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui all’ Art. 20.
Art. 13 DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituiscono parte integrante del Contratto:
a) il presente Capitolato con l’Allegato Tecnico indicato nell'Art. 2;
b) l’Offerta e la Documentazione presentata dalle Ditte in conformità alle prescrizioni della
Lettera di Xxxxxx, con le eventuali modifiche concordate in fase contrattuale;
c) ogni altro documento previsto dalla Lettera di Xxxxxx.
Art. 14
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA - PENALE PER IL RITARDO
Il termine utile massimo per la consegna e la regolare ultimazione di tutta la fornitura resta stabilito in giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.
La Ditta si assume l'obbligo di comunicare al Di.S.S.P.A. la data di inizio lavori effettiva a mezzo fax oppure PEC almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa.
La penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito, è fissata nella misura dell’ 1‰ (unopermille) dell’importo contrattuale.
La suddetta penale, in ogni caso, non potrà superare la misura di 1/10 dell’importo contrattuale. Nel caso in cui il ritardo superi il periodo di giorni 30 (trenta) sul termine contrattualmente stabilito, il Di.S.S.P.A. si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, adottando ogni provvedimento necessario per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o
parziale esecuzione della fornitura.
Art. 15 MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento dell’importo sarà effettuato nelle seguenti modalità:
❖ il 60% al momento della sottoscrizione del contratto;
❖ il restante 40% in un’unica tranche a seguito di emissione dell’Attestato di Regolare Esecuzione di cui all’ Art. 20.
Il pagamento sarà disposto, previa presentazione di regolare fattura elettronica Si precisa che la fattura elettronica sarà liquidata in base al D.P.R. 633/72 Art.17-TER Legge 190/2014 (SPLIT PAYMENT) e dovranno essere intestate ed inviate a questo ufficio esclusivamente in formato elettronico ai sensi della L.24/12/2007 n.244, avendo cura di indicare su ciascuna:
1) codice Univoco Ufficio : UF3B0I;
2) Codice Riferimento Amministrazione: DISSPASEGAMM:
3) il numero di Buono di ordine/contratto;
4) codice CIG ove previsto per legge;
5) CUP ove previsto per legge.
Le fatture che perverranno a questo Ufficio in assenza dei elementi di cui ai citati punti 1-2-3- 4-5 non potranno essere accettate e saranno pertanto respinte.
Si informa, inoltre, che la fattura sarà liquidata previo accertamento della regolarità contributiva della società aggiudicataria, da effettuarsi a cura dell’ufficio scrivente mediante acquisizione della regolarità contributiva (DURC) e della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardante la L.13 agosto 2010, n.136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Tale pagamento avverrà a mezzo di mandato diretto intestato alla Ditta ed esigibile tramite bonifico presso la Banca che la Ditta provvederà ad indicare.
Art. 16
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELLA DITTA
Oltre agli oneri indicati nel presente Capitolato, sono a carico della Ditta, intendendosi compensati nell'importo complessivo a corpo indicato nell'Offerta, gli oneri ed obblighi seguenti:
1) le spese relative alla stipula, xxxxx copia e stampa del Contratto, copie degli allegati del Contratto, bolli di atti contabili, certificazioni e documenti relativi alla stipula e gestione del Contratto; gli oneri fiscali e tributari su tutte le somme corrisposte quali corrispettivi per l'esecuzione della fornitura;
2) la fornitura di copie degli Elaborati di cui all'Art. 13 nel numero necessario per la stipula del Contratto e per l'espletamento di ogni altra procedura, comunque connessa alla esecuzione della fornitura;
3) il rispetto e l'applicazione integrale, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, delle condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili al proprio settore (applicazione del C.C.N.L. parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale), alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
4) la pulizia dei luoghi e delle suppellettili ove dovrà essere installata la fornitura nonché delle
vie di transito e di accesso ai locali degli spazi eventualmente interessati al transito o deposito di materiale;
5) lo spostamento ed il successivo ripristino in sito dei mobili, suppellettili e quant’altro possa risultare di intralcio alla esecuzione della fornitura, l’adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili e ai manufatti;
6) lo sgombero dei locali, al completamento della fornitura, da materiali, inclusi gli imballaggi, mezzi d’opera ed eventuali impianti di proprietà delle Ditte aggiudicatarie.
ART. 17 PERSONALE DELLA DITTA
La Ditta deve provvedere alla esecuzione effettiva della fornitura con personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità in relazione al tempo utile per l’ultimazione.
La Ditta deve osservare e far osservare al proprio personale le Leggi ed i Regolamenti sulla esecuzione della fornitura.
Art. 18
ORDINI DELLA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La Ditta deve eseguire la fornitura ed i lavori in conformità delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, secondo la buona regola dell’arte ed adempiendo agli ordini della D.E.C.. La Ditta è tenuta a dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini impartiti dalla D.E.C..
Nel caso in cui la Ditta non ottemperi tempestivamente a quanto ordinato dalla D.E.C., il
Di.S.S.P.A. si riserva di richiedere il risarcimento di eventuali danni.
Nessuna variante o aggiunta alla fornitura è ammessa o riconosciuta se non risulta ordinata per iscritto dalla D.E.C..
Art. 19 INVARIABILITÀ DEL PREZZO A CORPO
Nel prezzo complessivo a corpo, indicato dalla Ditta nell'Offerta, si intendono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato, allegato alla medesima Offerta, con le eventuali modifiche richieste dal Di.S.S.P.A. in sede di aggiudicazione, e negli altri documenti contrattuali di cui all'Art. 13, e, in generale, ogni altro onere, per eseguire la fornitura in modo perfetto, compiuto, rispondente alla vigente normativa e nel tempo stabilito. Detto prezzo è, pertanto, fisso, invariabile e non soggetto a revisione.
Resta inoltre stabilito che il suddetto prezzo a corpo è stato definito ed indicato dalla Ditta nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo e delle caratteristiche richieste; essa, pertanto, rinuncia a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa, inerenti l’esecuzione della fornitura.
Art. 20 COLLAUDO
Il Collaudo finale della fornitura sarà effettuato entro giorni 15 (quindici) dall'ultimazione della
medesima fornitura, con l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori. Il collaudo comprenderà verifiche di tipo qualitativo, quantitativo e finale.
In particolare saranno effettuati, in contraddittorio fra le parti, i test sul funzionamento delle singole componenti fornite e si verificherà la rispondenza delle stesse con le specifiche tecniche offerte in sede di gara.
In ogni caso, il Di.S.S.P.A. potrà effettuare i test che considererà necessari allo scopo di verificare che la fornitura soddisfi i requisiti.
Se la fornitura o qualunque componente di essa non superasse il collaudo ovvero la Ditta riconosca che quanto fornito non sia in accordo con le specifiche tecniche richieste, fermi restando i diritti già acquisiti dal Di.S.S.P.A., la Ditta dovrà mettere a disposizione senza nessun addebito, aggiuntivo e/o sostitutivo, ciò che si rendesse necessario per mettere la fornitura in condizioni di passare i test.
Qualora il nuovo collaudo dovesse risultare nuovamente negativo, il Di.S.S.P.A. potrà dichiarare la risoluzione del contratto, e procedere alla aggiudicazione della gara alla Ditta seconda classificata nella Graduatoria di Merito. In tal caso la nuova assegnazione avverrà in danno al primo aggiudicatario, con conseguente imputazione del danno subito.
Art. 21
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto di subappaltare l’esecuzione complessiva della fornitura.
La Ditta deve indicare nell’Offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta e potrà essere posta in essere nei limiti di quanto previsto dalla Legge 19/03/90, n. 55, previa autorizzazione del Di.S.S.P.A..
Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, il Di.S.S.P.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) sospensione della fornitura per fatto della Ditta;
b) frode nella esecuzione del contratto;
c) stato di inosservanza della Ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;
d) revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di Legge speciali e generali di cui al presente Capitolato;
e) esecuzione del contratto con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
f) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
g) reiterate e gravi violazioni delle norme di Legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità della fornitura;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione della fornitura;
i) reiterati ritardi delle consegne e nell’effettuazione di consegne parziali, nonché delle eventuali sostituzioni;
j) cessione dell'Azienda, per cessione del ramo di attività oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria.
In tali circostanze il Di.S.S.P.A. potrà dichiarare risolto il Contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, incamerando altresì la cauzione definitiva di cui all’Art. 12.
Art. 23
RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ
Il Di.S.S.P.A. è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della Ditta nell’esecuzione del Contratto, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.
La Ditta risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, collaboratori, ausiliari in genere e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.
A tal scopo la Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso, prima dell’inizio della esecuzione della fornitura, di idonea polizza di assicurazione per Responsabilità civile verso terzi.
Art. 24 DIVIETO DI CONDIZIONI
Qualunque clausola, condizione e disposizione riguardante l'Offerta e comunque formulata, in contrasto con il presente Capitolato, si intende nulla e come non apposta. In ogni caso, qualora vi sia contrasto fra i documenti facenti parte integrante del Capitolato, vale la clausola più favorevole per il Di.S.S.P.A..
Art. 25 CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere durante e/o dopo l’esecuzione della fornitura, viene esclusa la competenza arbitrale.
Pertanto, in caso di controversia l'azione potrà essere proposta davanti al Giudice competente, a norma delle disposizioni del vigente Codice di Procedura Civile.
Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bari.
Art. 26
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Di.S.S.P.A. provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del Di.S.S.P.A., ivi incluso la partecipazione alla gara e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità, tali dati personali potranno essere comunicati a terzi.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore del Di.S.S.P.A. medesimo.