Contract
別記第２号（第２４条関係）
製 造 請 負 契 約 基 準
この基準は，国立大学法人佐賀大学が発注する製造に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
（総則）
第１ 発注者及び受注者は，契約書及びこの契約基準に基づき，設計図書（図面及び仕様書をいう。以下同じ。） に従い， 日本国の法令を遵守し， この契約（ 契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。） を履行しなければならない。
２ 受注者は，契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し，製造目的物を発注者に引き渡すものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。
３ 製造の実施方法等製造目的物を完成させるために必要な一切の手段（「製造方法等」という。以下同じ。） については， 契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き，受注者がその責任において定める。
４ 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
５ 契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。
６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。
７ 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。
８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計算単位は，設計図書に特別の定めがある場合を除き，計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。
９ 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては，民法（明治
２９年法律第８９号） 及び商法（ 明治３２年法律第４８号） の定めるところによるものとする。
１０ この契約は，日本国の法令の準拠するものとする。
１１ この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
（製造の施行の調整）
第２ 発注者は，受注者の施行する製造及び発注者の発注に係る第三者の施行する製造が施行上密接に関連する場合において， 必要があるときは， その施行につき， 調整を行うものとする。この場合においては， 受注者は， 発注者の調整に従い， 第三者の行う製造の円滑な施行に協力しなければならない。
（製造費内訳書の提出）
第３ 受注者は，この契約締結後１５日以内に設計図書に基づいて，製造費の内訳書（以下「内訳書」という。） を作成し， 発注者に提出しなければならない。ただし， 発注者が，受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は，この限りでない。
２ 内訳書は，発注者及び受注者を拘束するものではない。
（権利義務の譲渡等）
第４ 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
２ 受注者は，請負の目的物及び第２２第３項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し， 貸与し， 又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
３ 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る請負に必 要な資金が不足することを疎明したときは， 発注者は， 特段の理由がある場合を除き，受注者の請負代金債権の譲渡について， 第１項ただし書の承諾をしなければならない。
４ 受注者は， 前項の規定により， 第１項ただし書の承諾を受けた場合は， 請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る請負以外に使用してはならず， またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
（一括委任又は一括下請負の禁止）
第５ 受注者は，製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。
（下請負人の通知）
第６ 発注者は，受注者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
（特許権等の使用）
第７ 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（ 以下「特許権等」という。） の対象となっている製造材料， 製造方法等を使用するときは， その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし， 発注者がその製造材料， 製造方法等を指定した場合において， 設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく， かつ， 受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
（監督職員）
第８ 発注者は，必要がある場合は，監督職員を置き，請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施行について監督をさせることができる。
２ 発注者は，前項の監督職員を置いたときは，その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
３ 監督職員は，この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか， 設計図書に定めるところにより， 設計図書に基づく工程の管理， 立会い， 製造の施行状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査（確認を含む。）の権限を有する。
４ 発注者は，監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては，当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければならない。
５ 発注者が監督職員を置いたときは，契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知， 報告， 申出， 承諾及び解除については， 設計図書に定めるものを除き， 監督職員
を経由して行うものとする。この場合においては， 監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
６ 発注者が監督職員を置かないときは，契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は，発注者に帰属する。
（履行報告）
第９ 受注者は，設計図書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
（製造材料の品質）
第１０ 製造材料の品質については，設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては， 中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
（支給材料及び貸与品）
第１１ 発注者が受注者に支給する製造材料（ 以下「支給材料」という。） 及び貸与する製造機械器具（ 以下「貸与品」という。） の品名， 数量， 品質， 規格又は性能， 引渡場所及び引渡時期は，設計図書に定めるところによる。
２ 発注者又は監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，受注者の立会いの上， 発注者の負担において， 当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において， 当該検査の結果， その品名， 数量， 品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり， 又は使用に適当でないと認めたときは， 受注者は， その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
３ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から７日以内に，発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
４ 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に種類，品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと（ 第２項の検査により発見する ことが困難であったものに限る。） があり使用に適当でないと認めたときは， その旨を 直ちに発注者に通知しなければならない。
５ 発注者は，受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があると認められるときは， 当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し， 支給材料若しくは貸与品の品名， 数量， 品質， 規格若しくは性能を変更し， 又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
６ 発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名， 数量， 品質， 規格若しくは性能， 引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
７ 発注者は，前２項の場合において，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
８ 受注者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
９ 受注者は，設計図書に定めるところにより，製造の完成，設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
１０ 受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し，又はその返還が不可能となったときは， 発注者の指定した期間内に代品を納め， 若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
１１ 受注者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，発注者の指示に従わなければならない。
（設計図書不適合の場合の改造義務）
第１２ 受注者は，製造の施工部分が設計図書に適合しない場合において，発注者がその 改造又は使用材料の取替えを請求したときは， 当該請求に従わなければならない。こ の場合において， 当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは， 発注者は，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し， 又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（設計図書の変更）
第１３ 発注者は，必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を受注者に通知して，設計図書を変更することができる。この場合において， 発注者は， 必要があると認め られるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者に損害を及ぼし たときは必要な費用を負担しなければならない。
（製造の中止）
第１４ 発注者は，必要があると認めるときは，製造の中止内容を受注者に通知して，製造の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
２ 発注者は，前項の規定により製造の施行を一時中止させた場合において，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し， 又は受注者が製造の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。
（受注者の請求による完納期限の延長）
第１５ 受注者は，天候の不良，第２の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは， その理由を明示した書面により発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
（発注者の請求による完納期限の短縮等）
第１６ 発注者は，特別の理由により完納期限を短縮する必要があるときは，完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
２ 発注者は，前項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（完納期限の変更方法）
第１７ 完納期限の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には， 発注者が定め， 受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし， 発注者が完納期限の変更事由が生じた日（ 第１５の場合にあっては， 発注者が完納期限変更の請求を受けた日， 第１６の場合にあっては， 受注者が完納期限変更の請求を受けた日） から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
（請負代金額の変更方法等）
第１８ 請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から１４日以内に協議が整わない場合には， 発注者が定め， 受注者に通知する。
２ 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし， 請負代金額の変更事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には， 受注者は， 協議開始の日を定め， 発注者に通知することができる。
３ 契約書及びこの契約基準の規定により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については， 発注者と受注者とが協議をして定める。
（一般的損害）
第１９ 請負の目的物の引渡し前に，当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施行に関して生じた損害については， 受注者がその費用を負担する。ただし，その損害（ 火災保険等によりてん補された部分を除く。） のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
（検査及び引渡し）
第２０ 受注者は，製造が完成したときは，その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
２ 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から１０日以内に受注者の立会いの上， 設計図書に定めるところにより， 当該製造の完成を確認するための検査を完了し， 当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において， 発注者は， 必要があると認められるときは， その理由を受注者に通知して，請負の目的物を最小限度の破損，分解又は試験により検査をすることができる。
３ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
４ 受注者は，第２項の検査に合格したときは，発注者に対し，請負の目的物の引渡しをしなければならない。
５ 受注者は，第２項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては， 修補の完了を製造の完成とみなし， 前各項の規定を適用する。
（請負代金の支払）
第２１ 受注者は，第２０第２項の検査に合格したときは，製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
２ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，契約書に定めがある場合を除き，
請求を受けた日の属する月の翌月末日までに請負代金を支払わなければならない。
３ 発注者がその責めに帰すべき事由により第２０第２項の期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は， 前項の期間（ 以下「約 定期間」という。） の日数から差し引くものとする。この場合において， その遅延日数 が約定期間の日数を超えるときは， 約定期間は， 遅延日数が約定期間の日数を超えた 日において満了したものとみなす。
（部分払）
第２２ 受注者は，製造の完成前に，性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全部について， 性質上不可分の出来形部分については当該出来形部分に相応する請負代金相当額の１０分の９以内の額について， それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
２ 受注者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る完済部分又は出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
３ 発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から１０日以内に，受注者の立会いの上， 設計図書に定めるところにより， 同項の確認をするための検査を行い， 当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において， 発注者は， 必要があると認められるときは， その理由を受注者に通知して， 完済部分又は出来形部分を最小限度の破壊，分解又は試験して検査することができる。
４ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
５ 受注者は，第３項の規定による確認があったときは，製造請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては， 発注者は， 当該請求を受けた日から１４日以内に部分払金を支払わなければならない。
６ 部分払金の額は，性質上可分の完済部分については第３項に規定する検査において確認した完済部分に相応する請負代金相当額の全額とし， 性質上不可分の出来形部分については次の式により算定する。この場合において， 第１項の請負代金相当額は， 発注者と受注者とが協議して定める。ただし， 発注者が前項の請求を受けた日から１０日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／１０）
７ 第５項の規定により部分払金の支払があった後，再度部分払の請求をする場合においては， 第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは，「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
（契約不適合責任）
第２３ 発注者は，引き渡された請負の目的物が種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの（ 以下「契約不適合」という。） であるときは， 受注者に対し， 目的物の修補， 代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
２ 前項の場合において受注者は，受注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
３ 第１項の場合において，発注者が，相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その
期間内に履行の追完がないときは， 発注者は， その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし， 次の各号のいずれかに該当する場合は， 催告をすることなく，直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の目的物の性質又は当事者の意思表示により， 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において， 受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前３号に掲げる場合のほか， 発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
（契約保証金）
第２４ 受注者は，契約保証金を納付した契約において，請負代金額の増額の変更をした場合は， 増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として， 発注者の指示に従い， 直ちに納付しなければならない。
２ 受注者が契約事項を履行しなかった場合において，契約保証金を納付しているときは，当該契約保証金は，国立大学法人佐賀大学に帰属するものとする。
（発注者の催告による解除権）
第２５ 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし， その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし， その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
(1) 第４第４項に規定する書類を提出せず，又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく，製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
(3) 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく，第２３第１項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反したとき。
（発注者の催告によらない解除権）
第２６ 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，直ちに契約を解除することができる。
(1) 第４第１項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第４第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を給付することができないことが明らかであるとき。
(4) 引き渡された請負の目的物に契約不適合がある場合において， その不適合が目的物を除却したうえで再び製造しなければ， 契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において， 残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により， 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において， 受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか， 受注者がその債務の履行をせず， 発注者が第２５の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団（ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３年法律第７７号） 第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下第２６において同じ。） 又は暴力団員（ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下第２６において同じ。） が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第２９又は第３０の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を，受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 二 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（ ヘに該当する場合を除く。） に， 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。
（発注者の任意解除権）
第２７ 発注者は，給付が完了するまでの間は，第２５又は第２６の規定によるほか，必要があるときは，契約を解除することができる。
（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第２８ 第２５各号又は第２６各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは， 発注者は， 第２５及び第２６の規定による契約の解除をすることが
できない。
（受注者の催告による解除権）
第２９ 受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし， その期間内に履行がないときは， この契約を解除することができる。ただし， その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
（ 受注者の催告によらない解除権）
第３０ 受注者は， 天災その他避けることのできない理由により， 給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは， この契約を解除することができる。
（ 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）
第３１ 第２９又は第３０に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは， 第２９又は第３０の規定による契約の解除をすることができない。
（解除に伴う措置）
第３２ 発注者は，この契約が給付の完了前に解除された場合においては，出来形部分を検査の上， 当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし， 当該引渡しを受けたときは， 当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において， 発注者は， 必要があると認められるときは， その理由を受注者に通知して， 出来形部分を最小限度の破壊， 分解又は試験をして検査することができる。
２ 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
３ 受注者は，この契約が給付の完了前に解除された場合において，支給材料があるときは， 第１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き， 発注者に返還しなければならない。この場合において， 当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき， 又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは， 代品を納め， 若しくは原状に復して返還し， 又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
４ 受注者は，この契約が給付の完了前に解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において， 当該貸与品が受 注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは， 代品を納め， 若しくは原状に復 して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
５ 第３項前段及び第４項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については， この契約の解除が第２５， 第２６又は第３３第３項の規定によるときは発注者が定め， 第２７， 第２９又は第３０の規定によるときは， 受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし， 第３項後段及び第４項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
６ 請負の完成後にこの契約が解除された場合は， 解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
（ 発注者の損害賠償請求等）
第３３ 発注者は， 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは， これによって生じ
た損害の賠償を請求することができる。
(1) 完納期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この請負の目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第２５又は第２６の規定により， 請負の目的物の給付後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前３号に掲げる場合のほか， 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 次の各号のいずれかに該当するときは， 前項の損害賠償に代えて， 受注者は， 請負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第２５又は第２６の規定により， 請負の目的物の給付前にこの契約が解除されたとき。
(2) 請負の目的物の給付前に， 受注者がその債務の履行を拒否し， 又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は， 前項第２号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において， 破産法（ 平成１６年法律第７５号） の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において， 会社更生法（ 平成１
４年法律第１５４号） の規定により選任された管財人
(3) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において， 民事再生法（ 平成１
１年法律第２２５号） の規定により選任された再生債務者等
４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（ 前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除く。） がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは， 第１項及び第２項の規定は適用しない。
５ 第１項第１号の場合においては， 発注者は， 請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき， 遅延日数に応じ， 政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率（ 以下「遅延利息率」という。） を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
６ 第２項の場合（ 第２６第９号又は第１１号の規定により， この契約が解除された場 合を除く。） において， 第２４ の規定により契約保証金の納付が行われているときは，発注者は， 当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
（ 談合等不正行為があった場合の違約金等）
第３３の２ 受注者は， この契約に関して， 次の各号のいずれかに該当するときは， 契約金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（ 昭和２２年法律第５
４号。以下「独占禁止法」という。） 第３ 条又は第１ ９ 条の規定に違反し， 又は受
注者が構成員である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して， 独占禁止法第４９条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令を行い， 当該命令が確定したとき。ただし， 受注者が独占禁止法第１９条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第２条第９項の規定に基づく不公正な取引方法（ 昭和５７年公正取引委員会告示第１５号） 第６項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として， 受注者がこれを証明し， その証明を発注者が認めたときは， この限りでない。
(2) 公正取引委員会が受注者に対して独占禁止法第７条の４第７項又は第７条の７第
３項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者（ 受注者が法人の場合にあっては， その役員又は使用人） の刑法（ 明治４
０年法律第４５号） 第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。
２ 受注者は， この契約に関して， 次の各号のいずれかに該当するときは， 契約金額の
１０分の１に相当する額のほか， 契約金額の１００分の５に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第１号に規定する確定した納付命令における課徴金について， 独占禁止法第
７条の３第２項又は第３項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第１号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第３号に規定する刑に係る確定判決において， 受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第２号に規定する通知に係る事件において， 受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
３ 受注者は， 契約の履行を理由として第１項及び第２項の違約金を免れることができない。
４ 第１項及び第２項の規定は， 発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において， 発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
５ 受注者は， この契約に関して， 第１項又は第２項の各号のいずれかに該当することとなった場合には， 速やかに， 当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
（ 受注者の損害賠償請求等）
第３４ 受注者は， 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし， 当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは， この限りでない。
(1) 第２９又は第３０の規定により規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか， 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
２ 第２１第２項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては， 受注者は， 未
受領金額につき， 遅延日数に応じ， 遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
（ 契約不適合責任期間等）
第３５ 発注者は， 請負の目的物に契約不適合があることを知った時から１年以内にその旨を売主に通知しないときは， 発注者は， その不適合を理由として， 履行の追完の請求， 代金の減額の請求， 損害賠償の請求及び契約の解除（ 以下第３５において「請求等」という。） をすることができない。ただし， 受注者が引渡しの時にその不適合を知り， 又は重大な過失によって知らなかったときは， この限りでない。
２ 前項の通知は， 不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
３ 発注者は， 第１項の請求等を行ったときは， 当該請求等の根拠となる契約不適合に関し， 民法の消滅時効の範囲で， 当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
４ 前各項の規定は， 契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は， 民法の定めるところによる。
５ 引き渡された請負の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものあるときは， 発注者は当該契約不適合を理由として， 請求等をすることができない。ただし， 受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは， この限りでない。
（賠償金等の徴収）
第３６ 受注者がこの契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは， 発注者は， その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで民法（ 明治２９年法律第８９号） 第４０４条及び第
４１９条に定める率で計算した利息を付した額と， 発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。
２ 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき民法（明治２９年法律第８９号） 第４０４条及び第４１９条に定める率で計算した額の延滞金を徴収する。
（補則）
第３７ この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。