項番 1 入札説明書 ４．その他事項 について "契約締結については、平成３０年度予算発効後とする"とありますが、契約締結は平成３０年４月１日以降という意味で しょうか。その場合賃貸借業者からメーカー等への発注行為が契約締結後となる為、仕様書（本編）３．２に記載の設置時期、動作確認期間、借入期間については協議頂ける認 識でよろしいでしょうか。 契約締結日は、平成30年４月１日となります。 借入物品の設置時期、動作確認期間、借入期間については、仕様書「庁内情報利用パソコン（本編）」の「3.2...
平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入の仕様書等への質問に対する回答
「平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入」の仕様書等への質問について、次のとおり回答します。
大阪市財政局税務部
項番 | ||
1 | 入札説明書 ４．その他事項 について "契約締結については、平成３０年度予算発効後とする"とありますが、契約締結は平成３０年４月１日以降という意味でしょうか。 その場合賃貸借業者からメーカー等への発注行為が契約締結後となる為、仕様書（本編）３．２に記載の設置時期、動作確認期間、借 入期間については協議頂ける認識でよろしいでしょうか。 | 契約締結日は、平成30年４月１日となります。 借入物品の設置時期、動作確認期間、借入期間については、仕様書「庁内情報利用パソコン（本編）」の「3.2 設置場所、設置時期、借入期間、台数」に記載のとおりです。 （例：「設置時期 平成30年4月1日～平成30年4月15日」→平成30年4月1日から平成30年4月15日までの期間内に設置ください。必ずしも平成30年4月1日に設置いただく必要はありませんが、平成30年4月15日までには設置いただくようお願いします。） |
2 | 仕様書 P.1-3 6 保守要件 6.1 保守概要 「なお、保守作業に関し、いかなるケースにおいても本市に対して 、別途費用を請求することはできない。」との記載がございますが 、落下や液体こぼし等の場合も、保守対応が必要との認識でよろしいでしょうか。 | 本市による故意又は重大な過失によって発生した破損事故については、保守対象外となります。なお、当該破損事故により発生する別途費用については本市にて負担いたします。 |
3 | 仕様書 P.1-3 6 保守要件 6.2 保守の内容 (5) 端末回復用リカバリメディアの作成 「年2回以内を想定」との記載がございますが、作成時期はいつ頃を想定すればよろしいでしょうか。 | リカバリメディアの作成時期については未定です。なお、スケジュール等について、随時、調整を行います。 |
4 | 仕様書 P.1-4 6 保守要件 6.2 保守の内容 (5) 端末回復用リカバリメディアの作成 端末回復用リカバリメディアを作成するにあたって、OSやアプリケーションに適用するセキュリティパッチや機能アップデートは、貴市からご指示をいただけるという認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
1
平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入の仕様書等への質問に対する回答
「平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入」の仕様書等への質問について、次のとおり回答します。
大阪市財政局税務部
項番 | ||
5 | 仕様書 P.1-4 6 保守要件 6.2 保守の内容 (5) 端末回復用リカバリメディアの作成 作成する端末回復用リカバリメディアは、何種類になりますでしょうか。 | １機種あたり１種類になります。 |
6 | 仕様書 P.1-5 6 保守要件 6.5 特記事項 (8) 「障害等により、ハードディスクの交換が必要になった際は、ハー ドディスクのデータ内容を完全消去し、その作業が完了した旨の証明書を発行すること。」との記載がございますが、ハードディスク の物理的障害により完全消去が不可能な場合、物理的破壊で代替することは可能でしょうか。 | 可能です。「物理的破壊によるデータ内容の完全消去」旨を記載した証明書を発行してください。 |
7 | 仕様書 P.1-5 6 保守要件 6.5 特記事項 (9) 「機器設置後において組織改正等により本仕様書に示す設置場所に変更が生じた場合には、変更後の設置場所において保守作業を実施すること。」との記載がございますが、設置場所の変更作業そのも のは保守対象外との認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
8 | 7 環境設定にAdobe Reader DCと記載されているため、ソフトウェ ア仕様に記載されているAdobe Readerは無料版のDCという認識でよろ しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
＊6.1 保守概要に保守作業に関し～別途費用を請求することはでき ない。の内容ですが、作業と記載されているため、作業費は請求はで きないが機器の修理代は請求できるという認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。保守対象外の修理代については、「項番2」回答のとおりです。 |
2
平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入の仕様書等への質問に対する回答
「平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入」の仕様書等への質問について、次のとおり回答します。
大阪市財政局税務部
項番 | ||
9 | ＊職員様による過失の場合の機器等の破損に関しても、作業費・修 理代の費用を請求できないでしょうか。 | 保守対象外の修理代・修理に係る技術費については、「項番2」回答のとおりで す。なお、修理後の作業については保守作業として必要に応じてソフトウェアの回復及び疎通確認を行ってください。 |
＊動産総合保険 動産総合保険についてはリース期間で逓減するような通常の動産総合保険（火災・盗難・台風・風水害・雷）を付加させて頂きます が よろしいでしょうか。 | 問題ありません。 | |
＊契約書 契約書案を頂けますでしょうか。 | 別添のとおりです。 | |
＊賃貸借料について 賃貸借料については、当月分を翌月末にお支払頂く認識でよろしいでしょうか。 | 別添の物品長期借入契約書「第17条（賃貸借料金の支払い）」に記載のとおり、当月分の給付について、本市が行う検査に合格後、検査合格分の賃貸借料金を本市への請求いただき、本市は、請求を受けた日から30日以内に賃貸借料金を支払います。 よって、必ずしも当月の給付についての賃貸借料金を、翌月末に支払うわけではありません。 | |
＊契約保証金 契約保証金の実績による免除につきまして、「種類」については賃貸借契約、「規模」については本件と同等以上との認識でよろしい でしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
3
平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入の仕様書等への質問に対する回答
「平成30年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入」の仕様書等への質問について、次のとおり回答します。
大阪市財政局税務部
項番 | ||
＊撤去（既存機器） 既存に設置されている機器があった場合でも、引揚作業及びそれに係る費用については、本調達には含めなくてよいとの認識でよろし いでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | |
＊ データ消去 返却時、機器のデータ消去が必要とありますが、物件を引揚げた後に、データ消去を実施し、その証明書を提出するということでよろ しいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 | |
＊撤去（満了後） リース期間満了後の機器撤去の際、システムがシャットダウンされ 、ケーブル類が取り外され、かつ一か所に集められた機器を撤去する認識でよろしいでしょうか。その場合、収集場所を教えて下さい 。 | 借入期間内に当局各拠点に移設する場合があります。撤去機器については、各拠点ずつ一箇所に集めますが、収集場所は撤去作業時に別途調整させていただきます。 | |
＊ 本件は契約期間4年の長期継続契約との認識でよろしいでしょう か。 | お見込みのとおりです。 | |
10 | 4 機器の導入方法 に「必要に応じてＯＡタップ（ケーブル長５ｍ 程度）を用意すること」と記載がありますが、５ｍ タップ 何口・何台を用意すればよいでしょうか。 | ＯＡタップの必要数については未定です。なお、本市にて「接続指示書」等作成後、随時、調整を行います。 |
4
物品長期借入契約書
契約番号 税 第 号
物 | 品 | 名 | 平成 30 年度 庁内情報利用パソコン等機器（財政局税務部）一式 長期借入 （ 明細は別紙のとおり） | |||||||||||||||||
契約金額（ 当初年度） （ 年 月 日～ 年 月 日分） | 十億 | 百万 | 千 | 円 | ||||||||||||||||
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 予 定 総 額 | ||||||||||||||||||||
十億 | 百万 | 千 | 円 | 月額賃貸借料金 | 百万 | 千 | 円 | |||||||||||||
うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 | |||||||||||||||||||
借 | 入 | 期 | 間 | 平成 30 年 5 月 1 日 から平成 34 年 4 月 30 日 まで（ 48 月） | ||||||||||||||||
搬 入 （ 設 置 ） 場 所 | 本市指定場所 | |||||||||||||||||||
保 | 守 | ● 含む ○ 含まない | ||||||||||||||||||
保 | 証 | 事 | 項 | ○ 契約保証金 円 ○ 履行保証保険 ○ 免 除 | ||||||||||||||||
そ | の | 他 | ||||||||||||||||||
上記の物品について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、上記事項及び裏面記載の各条項によって公正な賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者
大 阪 市
契 約 担 当 者 大阪市財政局税務総長 燈田 豊 ○印
受 注 者
住所又は事務所所在地
商 号 又 は 名 称 ○印氏 名 又 は 代 表 者 氏 名
― 1 ―
（総 則）
第１条 発注者及び受注者は、この契約書（頭書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書等（別冊の図面、仕様書及び明細書並びにこれらの仕様に係る質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び仕様書等を内容とする物品（装置）の賃貸借契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。
２ 受注者は、契約書記載の物品（装置）を契約書記載の借入期間、仕様書等に従い発注者に賃貸するものとし、発注者は、その賃貸借料金を支払うものとする。
３ 仕様書等に明示されていないものがある場合は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、発注者又は発注者の指定する職員の指示に従うものとする。
４ 物品（装置）を搬入（設置）及び撤去その他この契 約を履行するために必要な一切の手段については、こ の契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
５ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
６ この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
８ この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
９ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51 号）に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治 29 年法律第 89 号）及び商法（明治 32 年法律第 48 号）の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
（法令上の責任）
第２条 受注者は、関係法令の規定を守らなければならない。
（契約の保証）
第３条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第２号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
２ 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、一般競争入札においては契約金額を一年あたりの額に換算した額（借入期間が 12 月未満の場合にあっては、
契約期間内に支払うことが見込まれる総額。）の 10 分
の１以上、指名競争入札、随意契約においては 100 分の５以上としなければならない。
３ 第１項の規定により、受注者が同項第２号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
４ 第１項の規定にかかわらず、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は、同項各号に掲げる保証を付することを要しない。
５ 第１項の規定により、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもってこの契約に基づき、受注者が負担する賠償金、損害金又は違約金等に充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、当該不足の額についてさらに請求する。
（一般的損害等）
第４条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害（保険その他によりてん補された部分を除く。）のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
（公租公課）
第５条 この物件に係る公租公課は、受注者が負担する。
（権利義務の譲渡等）
第６条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
（履行報告）
第７条 受注者は、仕様書等の定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
（搬入（設置）の確認及び引渡し）
第８条 物品（装置）の引渡しの日は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
２ 受注者は、物品（装置）を頭書の搬入（設置）場所に搬入（設置）し、発注者が使用できる状態にしたときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
３ 発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前項の規定による通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いのうえ、仕様書等に
― 2 ―
定めるところにより、物品（装置）が使用できる状態にあることの確認を完了し、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
４ 受注者は、前項の確認に立ち会わなかったときは、 確認の結果について異議を申し立てることができない。
５ 第３項の場合において、確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。
６ 発注者は、第３項の確認完了後、受注者が物品（装置）の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物品（装置）の引渡しを受けなければならない。
７ 受注者は、物品（装置）が第３項の確認に合格しないときは、直ちに物品（装置）の修補又は取替えをして検査職員の確認を受けなければならない。
（搬入（設置）費用等の負担）
第９条 この契約に基づく物品（装置）の搬入（設置）及び撤去その他この契約を履行するために要するすべての費用は、受注者の負担とする。
２ 前項の場合で、万一撤去を遅滞した場合は、発注者は受注者に代わり撤去し、その費用を受注者に請求するものとする。
３ 第１項の規定にかかわらず、搬入（設置）及び撤去に必要な電気料金については、発注者の負担とする。
（契約の変更）
第 10 条 発注者は、契約内容を変更する必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ、契約変更を行うものとする。
２ 前項の協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
（設置場所の変更）
第 11 条 発注者は、物品（装置）の設置場所を変更する必要が生じたときは、すみやかに受注者に報告するものとする。このときに要する費用については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
（事故発生時の報告）
第 12 条 受注者は、物品（装置）の使用に関し、事故、故障、その他契約の履行を行ない難い事由が生じたときは、直ちに発注者に報告し、その指示に従うものとする。
（履行遅延の場合における延滞違約金）
第 13 条 受注者の責めに帰すべき事由により借入期間の始期に物品（装置）を借受けることができない場合において、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
２ 前項の延滞違約金の額は、契約金額を一年あたりの額に換算した額（借入期間が 12 月未満の場合にあつては、借入期間内に支払うことが見込まれる総額。）につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払
遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256 号）第
８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
（瑕疵担保）
第 14 条 受注者は、借入期間中に判明した物品（装置）の隠れた瑕疵による物品（装置）のき損又は変質若しくは性能の低下その他の事故が生じたときは、その瑕疵を修補又は代品との取替え及びその瑕疵により生じた損害を賠償しなければならない。
（善管義務）
第 15 条 発注者は、善良なる管理者の注意をもって、物品（装置）を使用管理しなければならない。
２ 物品（装置）に故障が生じたときは、発注者は、直ちに受注者に報告しなければならない。
（転貸等の禁止）
第 16 条 発注者は、この物品（装置）を第三者に譲渡し、若しくは使用させ、又はその他受注者の所有権を侵害するような行為をしてはならない。ただし、受注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
（賃貸借料金の支払い）
第 17 条 発注者が予定総額を借入期間の月数で割った額を月額賃貸借料金とし、月単位で受注者に支払うものとする。なお、端数が生じた場合は、当初年度の契約金額に端数を含める。
２ 借入期間に１か月未満の端数が生じたとき、又は受注者の責めに帰すべき事由により発注者が物品（装置）を使用することができなかったときは、発注者が受注者に支払うべきその月分の賃貸借料金は、その月の暦日数に基づく日割計算によって計算した額とする。
３ 受注者は、前２項の賃貸借料金の当月分を翌月以降に、発注者に対して請求することができる。
４ 前項の請求は、発注者が当月分の給付について行う検査に合格したのちでなければすることができない。
５ 発注者は、前２項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に賃貸借料金を支払わなければならない。
６ 発注者の責めに帰すべき事由により前項の賃貸借料 金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受 領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府 契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規 定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額 の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
（付 保）
第 18 条 受注者は、自己の責任において、物品（装置）に損害保険を付保するものとする。
（損害賠償）
第 19 条 受注者は、発注者が故意又は重大な過失によっ
― 3 ―
て物品（装置）に損害を与えた場合は、その賠償を発注者に請求することができるものとする。
２ 前項の損害賠償の範囲は発注者と受注者が協議して定めるものとする。この場合において、受注者の付保する損害保険でてん補される額は、この損害額から控除するものとする。
（改造等の場合の文書による了解）
第 20 条 発注者は物品（装置）の改造又は他の器具を付加することについては、あらかじめ受注者の承諾を得るものとする。
（不当な取引制限等に係る損害賠償の予約）
第 21 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の予定総額の 100 分の 20 に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条又は第８条第１号の規定に違反するとして、排除措置命令等（独占禁止法第 49 条に規定する排除措置命令又は独占禁止法第 62 条第１項に規定する納付命令（同法第７条の２第４項又は第 20 条の２から第 20 条の６までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。）をいう。以下同じ。）を受け、これらが確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第 63 条第２項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。）。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等（受注者以外の者に対するものに限る。）において、独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合（この契約が示された場合を除く。）に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の徴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の
６又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１ 項第１号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
２ 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第３条若しくは第８条第１号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しく
は使用人がこの契約について行った刑法第 96 条の６に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
３ 第１項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の予定総額に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払の日から年５パーセントの割合による利息を付さなければならない。
（発注者の解除権）
第 22 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2) 受注者の責めに帰すべき事由により借入期間の始期を過ぎてもこの契約を履行しないとき、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(4) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(5) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(6) 前各号のほかこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(7) 受注者が第 26 条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、一般競争入札においては契約金額を一年あたりの額に換算した額（借入期間が 12 月未満の場合にあっては、借入期間内に支払うことが見込まれる総額。）の 10 分の１、指名競争入札、随意契約においては契約金額を一年あたりの額に換算した額（借入期間が 12 月未満の場合にあっては、借入期間内に支
払うことが見込まれる総額。）の 100 分の５に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第 23 条 受注者及び大阪市暴力団排除条例（平成 23 年
大阪市条例第 10 号。以下「暴力団排除条例」という。）第７条に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）は、暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）でないことをそれぞれが表明した誓約書を、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が
― 4 ―
必要でないと判断した場合はこの限りでない。
（暴力団排除に伴う契約の解除）
第 23 条の２ 発注者は、暴力団排除条例第８条第１項第
６号に基づき、受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。）が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。
２ 発注者は、暴力団排除条例第８条第１項第７号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。
３ 前２項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、予定総額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
４ 第 22 条第２項又は前項の場合において、第３条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
（長期継続契約における契約の解除）
第 24 条 翌年度以降において所要の予算の当該金額について減額または削減があった場合は、発注者は当該契約を解除することができる。
（借入期間満了前の発注者の任意解除権）
第 25 条 発注者は、借入期間が満了するまでの間は、第 22 条第１項、第 23 条の２第１項、第２項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
（受注者の解除権）
第 26 条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
（所有権の表示）
第 27 条 受注者は、物品（装置）に受注者の所有である旨の表示をするものとする。
（物品（装置）の点検）
第 28 条 受注者は、発注者の承認を得て、物品（装置）の搬入（設置）場所に立ち入ることができる。この場合において、受注者は、必ずその身分を証明する証票
を呈示しなければならない。
（物品（装置）の撤去）
第 29 条 受注者は、借入期間が満了し、又はこの契約が解除されたときは、すみやかに物品（装置）を撤去しなければならない。なお、第 20 条の規定により改造等がある場合は、発注者の指示によることとする。
（賠償金等の相殺及び徴収）
第 30 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から賃貸借料金支払いの日まで年５パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき賃貸借料金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
２ 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年５パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
（契約に関する紛争の解決）
第 31 条 この契約に関し、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定める第三者に仲裁を依頼するものとする。
２ 前項の規定による解決のために要する費用は、発注者と受注者とで平等に負担する。
（補 則）
第 32 条 この契約書に定めのない事項については、大阪市契約規則（昭和 39 年大阪市規則第 18 号）及び大阪
市会計規則（昭和 39 年大阪市規則第 14 号）に従うものとし、その他は必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
― 5 ―
暴力団等の排除に関する特記仕様書
１ 暴力団等の排除について
(1) 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。）は、大阪市暴力団排除条例（平成 23 年大阪市条例第 10 号。以下「条例」という。）第 2 条第 2号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第 7 条各号に規定する下請負人等（以下「下請負人等」という。）に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。
また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。
(3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第 9 条に規定する不当介入（以下「不当介入」という。）を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長（以下「監督職員等」という。）へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第 12 条に基づく公表及び大阪市競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第 3 号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
２ 誓約書の提出について
受注者及び下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でないことをそれぞれが表明した誓約書を提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
― 6 ―
特記仕様書
発注者と本契約を締結した受注者は、この契約の履行に関して、発注者の職員から違法又は不適正な要求を受けたときは、その内容を記録し、直ちに大阪市財政局財務部（連絡先：06－6208－7711）に報告しなければならない。
― 7 ―
物品長期借入契約書
履行拒否又は受注者の責めに帰すべき履行不能の場合の違約金に関する特約条項
（履行拒否又は受注者の責めに帰すべき履行不能の場合の違約金）
第 1 条 第 22 条第１項に規定する場合のほか、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責め
に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合においては、受注者は、第 22 条第２項に規定する額の違約金を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
２ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法律第 75 号）の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14 年法律第 154号）の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11 年法律第 225号）の規定により選任された再生債務者等
（暴力団排除に伴う契約の解除）
第２条 この特約条項第１条を適用する場合の契約にあたっては、次の各号のとおり定める。
(1) 第 23 条の２第４項中「第 22 条第２項又は前項」とあるのは、「第 22 条第２項、前項又はこの特約条項第１条第１項」と読み替える。
特 約 条 項
（保 守）
第１条 受注者は、発注者が物品（装置）を常に安全かつ完全に使用できるよう仕様書等の保守内容に基づき保守を行い、その費用を負担する。
２ 受注者は、発注者から第 15 条第２項の報告を受けたときは、受注者の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により修理又は調整の必要が生じたときは、発注者は、別途それに要する費用を負担する。
３ 受注者は、保守の実施方法について、あらかじめ発注者の承認を得て、これを実施するものとする。
４ 発注者は、物品（装置）の保守管理に必要な電気料金を負担する。
― 8 ―
別 紙
賃 貸 借 物 品 （ 装 置 ） 明 細
製 造 会 社 | 品 名 | 型 式 | 数 量 |
― 9 ―