Contract
森林整備業務請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を言う。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,契約書記載の業務を契約書記載の工期内に完成し,業務目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。
3 仮設,施工方法その他業務目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行われなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は,受注者の施工する業務及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事等が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事等の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は,この契約締結後14日(発注者が認める場合は,その日数)以内に設計図書に基づいて,請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。変更契
約を締結したときも同様とする。
2 内訳書には,健康保険,厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 第1項の内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。
4 第1項の規定に基づく内訳書及び工程表の提出は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生じる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(本項及び第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第46条の3第
4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
6 第1項の規定に基づく契約の保証は,発注者が必要がないと認めたときは,免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は,この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は業務目的物,業務材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに業務仮設物を第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る業務の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の施工以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は,業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る業務を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。
(再委託の承諾)
第7条 受注者は,この契約の履行につき,業務の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の業務以外の部分を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は,前項の承諾を得る場合には,次に掲げる事項を記載した資料を添付しなければならない。 (1)受注者に係る事項
ア 業務名及び業務場所イ 請負代金額
(2)当該部分を再委託する理由
(3)受任者又は下請負人にかかる事項ア 名称及び所在地
イ 再委託代金額
ウ 再委託部分の業務内容
エ xx技術者(業務現場における森林整備業務を適正に実施するため,業務の施工計画の作成,工程管理,施工従事者の技術の指導監督を行う技術者で,森林整備業務取扱要綱(平成20年
4月1日制定)第7条(技術要件)に規定する技術職員の要件を満たす者をいう。)の氏名及び生年月日
オ xx技術者の資格
(実地調査など)
第7条の2 発注者は,必要があると認めるときはいつでも,受注者に対し業務の実施の状況及び業務に従事する者に係る次に掲げる事項などの報告を求め,又は実地に調査できるものとする。
(1)最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第4条第
1項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し,同法第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については,同条の規定により減額して適用される額をいう。)以上の賃金(労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 11条に規定する賃金をいう。)の支払をすること。
(2)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(3)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27条の規定による被保険者の資格の取得に係る届出をすること。
(4)労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和 44
年法律第 84 号)第4条の2第1項の規定による保険関係の成立に係る届出(労働者災害補償保険法
(昭和 22 年法律第 50 号)の規定に係るものに限る。)をすること。
(5)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による雇用する労働者が適用事業の被保険者となったことの届出をすること。
2 発注者が,この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認めた場合は,発注者は,受注者に対し,受注者における当該契約の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。
3 受注者は,前項の要請があった場合には,特別な理由がない限り要請に応じるものとし,この契約の終了後も,終了日から5年間は,同様とする。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標 権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の 権利(以下「特許xx」という。)の対象となってい る業務材料,施工方法等を使用するときは,その使用 に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその業務材料,施工方法等を指定した場合に おいて,設計図書に特許xxの対象である旨の明示が なく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負 担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は,業務の施工については,その指定する職員(以下「監督職員」という。)にこれを監督させるものとする。
2 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受
注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は,この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次の各号に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく業務の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,業務の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
4 発注者は,2人以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。
5 第3項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
6 この約款に定める催告、請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて業務 現場に置いたときは,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなけれ ばならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(業務現場における森林整備業務を適正に実施するため,業務の施工計画の作成,工程管理,施工従事者の技術の指導監督を行う技術者で,森林整備業務取扱要綱(平成20年4月1日制定)第7条(技術要件)に規定する技術職員の要件を満たす者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は,この契約の履行に関し,業務現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定及び通知,同条第4項の請求,同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の業務現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認
めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人及びxx技術者は,これを兼ねることができる。
6 受注者が現場代理人を置かないときは,第2項に定める現場代理人の職務は,受注者が執行する。
(履行報告)
第11条 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は,現場代理人がその職務(xx技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は,xx技術者(xx技術者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が業務を施工するために使用している下請負人,労働者等で業務の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を当該 請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しな ければならない。
4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(業務材料の品質及び検査等)
第13条 業務材料の品質については,設計図書に定め るところによる。設計図書にその品質が明示されてい ない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された業務材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に応じなければならない。
4 受注者は,業務現場内に搬入した業務材料を監督職員の承諾を受けないで業務現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査 の結果不合格と決定された業務材料については,当該 決定を受けた日から7日(発注者が認める場合は,そ の日数)以内に業務現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上,調合し,又は調合について見本検査を受けるものと指定された業務材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上,施工するものと指定された業務については,当該立会 いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は業務写真等の記録を整備すべきものと指定した業務材料の調合又は業務の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は業務写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受 注者の請求に7日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に応じないため,その後の工程に支障 を来すときは,受注者は,監督職員に通知した上,当 該立会い又は見本検査を受けることなく,業務材料を 調合して使用し,又は業務を施工することができる。この場合において,受注者は,当該業務材料の調合又 は当該業務の施工を適切に行ったことを証する見本 又は業務写真等の記録を整備し,監督職員の請求があ ったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出 しなければならない。
6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは業務写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する業務材料(以下
「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定める
ところによる。
2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に種類,品質又は数量に関し この契約の内容に適合しないこと(第2項の検査によ り発見することが困難であったものに限る。)などが あり,使用に適当でないと認めたときは,その旨を直 ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質若しくは規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を収め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は,業務用地その他設計図書において定められた業務の施工上必要な用地(以下「業務用地等」という。)を受注者が業務の施工上必要とする日
(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された業務用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完成,設計図書の変更等によって業務用地等が不用となった場合において,当該業務用地等に受注者が所有又は管理する業務材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該業務用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相 当の期間内に当該物件を撤去せず,又は業務用地等の 修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,又は業務用地等 の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この 場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若 しくは取り片付けについて異議を申し出ることがで きず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付 けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は,業務の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は,受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,業務の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督職員は,業務の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,業務の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は,業務の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1) 図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する
質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 業務現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的若しくは人為的な施工条件と実際の業務現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)を取りまとめ,調査の終了後
14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。
4 発注者は,前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において,第1項第4号又は第5号に該当し,設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものであるときは,発注者は受注者と協議してこれを行うものとする。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は,前条第4項の規定によるほか,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第20条 業務用地等の確保ができない等のため,又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより業務目的物等に損害を生じ,若しくは業務現場の状態が変動したため,受注者が業務を施工できないと認められるときは,発注者は,業務の中止内容を直ちに受注者に通知して,業務
の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により業務の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は,天候の不良,第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に業務を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮を受注者に請求することができる。
2 発注者は,この約款の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,当該工期の変更について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を
受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から1
4日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は,工期内で,かつ,請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残業務代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残業務代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残業務代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち,変動前残業務代金額の1000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務代金額及び変動後残業務代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,本条の規定により請負 代金額の変更を行った後再度行うことができる。この 場合において,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,
「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な業務材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションその他の予期することのできない特別の事情の発生により,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項又は第
6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置を採らなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ,監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,その採った措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は,災害防止その他業務の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が,第1項又は前項の規定により臨機の措置 を採った場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが 適当でないと認められる部分については,発注者が負 担する。
(一般的損害)
第27条 業務目的物の引渡し前に,業務目的物又は業 務材料について生じた損害その他業務の施工に関し て生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29 条第1項に規定する損害を除く。)については,受注 者がその費用を負担する。ただし,その損害(第47 条第1項の規定により付された保険等により填補さ れた部分を除く。)のうち,発注者の責めに帰すべき 事由により生じたものについては,発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務の施工について第三者に損害を及ぼし たときは,受注者がその損害を賠償しなければならな い。ただし,その損害(第47条第1項の規定により 付された保険等により填補された部分を除く。以下本 条において同じ。)のうち,発注者の責めに帰すべき 事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,業務の施工に伴い通常避 けることのできない騒音,振動,地盤沈下,地下水の 断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち業務の施工につき受注者が善良なx x者の注意義務を怠ったことにより生じたものにつ いては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他業務の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 業務目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により,業務目的物,仮設物又は業務現場に搬入済みの業務材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第47条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(業務目的物,仮設物又は業務現場に搬入済みの業務材料若しくは建設機械器具であって,第13条第2項,第
14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち,請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1) 業務目的物に関する損害
損害を受けた業務目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 業務材料に関する損害
損害を受けた業務材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における業務目的物の出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が本文の規定により算出した損害の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と,「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第22条まで,第25条から第27条まで,前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増加額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の 意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費 用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議 開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始 の日を定め,発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は,業務を完成したときは,その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に,その指定する職員
(以下「検査員」という。)をして,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,業務の完成を確認するための検査を完了させるとともに,当該検査の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において,検査員は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって業務の完成を確認した後,受注者が業務目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該業務目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申し出を行わないときは,当該業務目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と 同時に行うことを請求することができる。この場合に おいては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければ ならない。
6 受注者は,業務が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して検査員の検査を受けなければならな い。この場合においては,修補の完了を業務の完成と みなして前各項の規定を適用する。
7 検査員は,第2項及び前項の規定による検査を行う ほか,業務施工の中途において必要があると認められ る場合には,発注者が別に定めるところにより,業務 の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合 においては,第2項後段及び第3項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は,前条第2項(同条第6項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは,請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を越えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を越えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は,第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,業務目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により業務目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の業務完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証
証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の業務完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は,この場合について準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定し,又は認定しないことを決定し,その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下本条から第36条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては,第2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の1
0分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし,本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは,発注者は,その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に,請 負代金額を増額した場合において,増額後の請負代金 額が減額前の請負代金額以上の額であるときは,受注 者は,その超過額を返還しないものとし,増額後の請 負代金額が減額前の請負代金額未満の額であり,かつ,受領済みの前払金の額がその増額後の請負代金額の
10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を超えるときは,受注者は,その超過額を返還しなければならない。
8 前2項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額され
た日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
9 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,算定対象の期間において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して,さらに前払金の支払を請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が 減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければ ならない。
3 受注者は,前払金の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は,前払金をこの工事の材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし,令和2年4月1日から令和3年3月31日までに,新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で,令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては,前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き,この業務の現場管理費及び一般管理費等のうちこの業務の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第37条 受注者は,業務完成前に,出来形部分並びに業務現場に搬入済みの業務材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について,次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし,この請求は,月1回を超えることができない。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分又は業務現場に搬入済みの業務材料若しくは製造工場等にある工場製
品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,監督職員をして,受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行わせるとともに,当該確認の結果を受注者に通知させなければならない。この場合において,監督職員は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該請求を受けた日から14日以内に部分 払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から10日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10
-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払いの対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第38条 業務目的物について,発注者が設計図書において業務の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の業務が完成したときの当該業務に係る検査,業務目的物の引渡し,請負代金の支払等については,第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において,第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と,「業務目的物」とあるのは「指定部分に係る業務目的物」と,「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と,第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日(発注者があらかじめ定める場合は,その日数)以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代
金の額×(1-前払金額/請負代金額)
(第三者による代理受領)
第39条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第32条(第
38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第40条 受注者は,発注者が第34条,第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し,相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは,業務の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示した書面により,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が業務の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務現場を維持し,若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の業務の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし,若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第41条 発注者は,引き渡された業務目的物が契約不適合であるときは,受注者に対し,目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)業務目的物の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第42条 削除
(発注者の催告による解除権)
第43条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず,又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に業務を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく,第41条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 正当な理由なく第7条の2第1項に規定する報告の求めに応じず,又は調査に協力しないとき。
(7) 第7条の2第1項に規定する業務に従事する者に係る報告又は調査において,法令違反が判明し,当該違反が過失以外の場合であるとき,又は当該違反について是正されないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第43条の2 発注者は,この契約に関し,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け,当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受注者が,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け,当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役
員又は使用人を含む。)が,刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。
(4) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(5) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の施工以外に使用したとき。
(6) 契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(7) 引き渡された業務目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(8) 受注者が契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(9) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(10) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が第43条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(12) 第45条又は第45条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は,排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって,これらの命令において,この契約に関し受注者の独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ,これらの命令が確定したときは,直ちにこの契約を解除することができる。
第43条の3 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を,受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が,集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等が,暴力団,暴力団関係者,暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認
められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等が,暴力団,暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して,資金等を供給し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与していると認められるとき。
(4) 前3号のほか,役員等が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が,第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。
(8) 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(発注者の任意解除権)
第44条 発注者は,業務が完成するまでの間は,第4
3条から前条までの規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
(受注者の催告による解除権)
第45条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第45条の2 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第20条の規定による業務の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは,6月)を超えたとき。ただし,中止が業務の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制
限)
第45条の3 第45条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第46条 発注者は,この契約が業務の完成前に解除された場合においては,出来形部分を検査の上,当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第34条の規定による前払金又は中間前払金があったときは,当該前払金の額及び中間前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは,受注者は,解除が第43条から第
43条の3まで又は第46条の3第4項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ,支払遅延防止法の率の割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第44条から第45条の2までの規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約が業務の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により減失若しくは毀損したとき,又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約が業務の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約が業務の完成前に解除された場合において,業務用地等に受注者が所有又は管理する
業務材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,業務用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相 当の期間内に当該物件を撤去せず,又は業務用地等の 修復若しくは取り片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,業務用地等を修 復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合 においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しく は取り片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要 した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43条から第43条の3まで又は第46条の
3第4項の規定によるときは,発注者が定め,第44 条から第45条の2までの規定によるときは,受注者 が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき 措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意 見を聴いて定めるものとする。
9 業務の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(損害金の予定)
第46条の2 発注者は,第43条の2第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定によりこの契約を解除することができる場合においては,契約を解除するか否かにかかわらず,請負代金額の10分の2に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。
2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に定める金額を超える場合において,発注者が当該超える金額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2項の規定は,第31条第4項から第6項までの規定により業務目的物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。
(発注者の損害賠償請求等)
第46条の3 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に業務を完成することができないとき。
(2) この業務目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第43条から第43条の3までの規定により,業務目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると
き。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第43条又は第43条の2第1項第4号から第1
2号までの規定により,業務目的物の完成前に,契約が解除されたとき。
(2) 業務目的物の完成前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 業務目的物の完成前に,第43条の2第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第43条の
3の規定により契約を解除したときは,第1項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代金額の10分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,第
2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号の場合において,発注者は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法の率の割合で計算した額を請求するものとする。
7 第2項又は第3項の場合において,第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって第2項又は第3項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第46条の4 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由に
よるものであるときは,この限りでない。
(1) 第44条から第45条の2までの規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により,第32条第
2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第46条の5 発注者は,引き渡された業務目的物に関し,第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約 不適合については,引渡しの時,発注者が検査して 直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一 般的な注意の下で発見できなかった契約不適合に ついては,引渡しを受けた日から1年が経過する日 まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は,第1項又は第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,業務目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 引き渡された業務目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
(火災保険等)
第47条 受注者は,業務目的物及び業務材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険その他の保険(これらに準じるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,業務目的物及び業務材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第48条 発注者は,この契約に基づく受注者の賠償金,損害金又は違約金と,発注者の支払うべき請負代金と を相殺することができるものとし,なお不足があると きは追徴する。
(あっせん又は調停)
第49条 この約款の各条項において,発注者と受注者とが協議して定めるものにつき,協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,協議の上調停人1名を選任し,当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し,その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第
5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第50条 発注者及び受注者は,その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
(補則)
第51条 この約款に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。