発注者は、本事業について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号、以下「ＰＦＩ法」という。）の趣旨に準じたＤＢＯ （設計、建設、維持管理一括発注：Design Build Operate）方式による事業として実施するため、平成２

宇部市公共下水道 玉川ポンプ場事業 基本契約書（案）

宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業（以下「本事業」という。）に関して、宇部市（以下「発注者」という。）と、●●（以下「建設企業」という。）、●●（以下「設計企業」という。）

●●（以下「維持管理企業」という。）、●●（以下「その他企業」といい、設計企業、建設企業、維持管理企業及びその他企業を総称して「構成員」という。）並びに将来設立する●●（以下「特別目的会社」といい、構成員と特別目的会社を総称して「事業者」という。）は、以下のとおり合意し、玉川ポンプ場事業基本契約書（以下「本基本契約」という。）を締結する。

前 文

発注者は、本事業について、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成１１年法律第１１７号、以下「ＰＦＩ法」という。）の趣旨に準じたＤＢＯ（設計、建設、維持管理一括発注：Design Build Operate）方式による事業として実施するため、平成２

８年７月１１日に「宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業 実施方針」（その後の修正及び質問に対する回答を含む。以下「実施方針」という。）を公表した。

発注者は、実施方針に対する意見等を踏まえ、本事業をＤＢＯ方式による事業として実施することが適切であると認め、ＰＦＩ法第７条に規定される特定事業に準じる事業として選定した上で、本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び選定するに当たり、平成２８年１２月２７日に「宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業 募集要項」（以下「募集要項」という。）及び募集要項と一体となる本事業に係るその他の資料を公表した。

発注者は、募集要項等（第２条に定義される。）に従い、構成員の本件提案（第２条に定義される。）に基づき、●●（以下「代表企業」という。）を代表企業とする●●コンソーシアムを事業者として決定した。

構成員は、発注者との間で、本事業に関し、平成●●年●月●●日付で基本協定書（以下「基本協定」という。）を締結し、また、構成員は、基本協定第４条の定めに従い、維持管理業務（第

２条に定義される。）を行わせるために、特別目的会社を設立する。

発注者及び事業者は、本事業の実施に関し、次のとおり合意する。なお、かかる合意は、基本協定第６条の定めに従い、発注者及び事業者が、本事業に関する建設工事請負契約（第２条に定義される。）及び維持管理委託契約（第２条に定義される。）を締結するに当たり、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意である。

本基本契約は、本基本契約に基づき締結される発注者と建設等ＪＶ（第２条に定義される。）の間の建設工事請負契約及び発注者と特別目的会社の間の維持管理委託契約とともに不可分一体のものとして特定事業契約を構成する。

（目的）

第１条 本基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必

要な基本的事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条 本基本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）「本事業の対象となる施設」とは、本事業の対象として募集要項等及び本件提案に示された玉川ポンプ場（合流式ポンプ場）、合流幹線管渠（居能１号バイパス幹線及び栄川１号バイパス幹線）、雨水放流渠（玉川ポンプ場放流渠）、汚水圧送管（西部合流汚水圧送幹線）及び雨水吐口並びに栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ場（撤去工事の対象）をいう。

（２）「建設等ＪＶ」とは、本事業の対象となる施設の設計・建設及び撤去設計・工事のために設計企業及び建設企業並びに一定の要件1を満たす協力企業によって組成される建設工事共同企業体（甲型）をいう。

（３）「特別目的会社」とは、構成員が将来設立する、本事業の対象となる施設のうち、玉川ポンプ場、雨水放流渠及び雨水吐口の維持管理委託業務を実施するための株式会社をいう。

（４）「維持管理業務」とは、別紙２_②に記載される本事業の対象となる施設のうち、玉川ポンプ場、雨水放流渠及び雨水吐口の維持管理に関する業務をいう。

（５）「維持管理委託契約」とは、発注者と特別目的会社の間で締結される維持管理業務に関する維持管理委託契約をいう。

（６）「施設の設計・建設及び撤去業務」とは、別紙２_①に記載される本事業の対象となる施設のうち、玉川ポンプ場及び合流幹線管渠の設計・建設並びに栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ場の施設の撤去業務をいう。

（７）「建設工事請負契約」とは、発注者と建設等ＪＶの間で締結される施設の設計・建設及び撤去業務に関する建設工事請負契約をいう。

（８）「特定事業契約」とは、本基本契約、建設工事請負契約及び維持管理委託契約を総称していう。

（９）「事業期間」とは、本基本契約締結日から維持管理委託契約の終期までをいう。

（１０）「募集要項等」とは、平成２８年１２月２７日付け宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業募集要項及びその他の関連資料（要求水準書（案）、優先交渉権者選定基準、基本協定書

（案）、基本契約書（案）、建設工事請負契約書（案）、維持管理委託契約書（案）及びその他の関連資料）など公告時に示した資料（その後の募集期間中に公表されたそれらの修正及び質問に対する回答を含む。）をいう。

（１１）「本件提案」とは、事業者が平成２９年７月３１日付で提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書類の説明又は補足として事業者が本契約締結日までに発注者に提出したその他一切の文書をいう。

1 一定の要件は、募集要項の第 3_4（4）①から③に記載している。

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重）

第３条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分に理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。

２ 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。

（事業の概要等）

第４条 本事業の概要は、別紙１記載のとおりとする。

２ 本事業の事業日程は、本基本契約締結日から維持管理委託契約の終期までをいう。

３ 本事業において、事業者が行う業務は、別紙２記載のとおりとし、事業者を構成する各当事者は、当該当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。

４ 本事業において、発注者が行う業務は、別紙３記載のとおりとし、事業者は、発注者が行う業務に関し、各種申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。

（役割分担）

第５条 本事業において、事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負うものとし、自らが当事者となる契約に基づき、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。

（１）建設等ＪＶは、発注者から施設の設計・建設及び撤去業務を一括して請け負い、建設工事請負契約に基づき施設の設計・建設及び撤去業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。

（２）特別目的会社は、発注者から維持管理業務を一括して受託し、維持管理委託契約に基づき維持管理業務の一切を自らの責任及び費用負担において履行する。

（３）維持管理企業は、特別目的会社から維持管理業務を再受託し、当該再受託に関する契約に基づき特別目的会社に対して維持管理業務を履行する。

（建設等ＪＶの組成）

第６条 設計企業及び建設企業は、施設の設計・建設及び撤去業務を一括して請け負うに当たり、設計企業及び建設企業並びに一定の要件を満たす2協力企業からなる建設等ＪＶを建設工事共同企業体（甲型）として組成するものとし、建設等ＪＶの組成及び運営に関し、発注者の認める内容の建設工事共同企業体協定書を締結の上、これを維持するものとする。ただし、この共同企業体の構成員が単独企業である場合には、この限りでない。

２ 建設等ＪＶは、前項の定めるところに従って協定書を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に提出するものとし、その後、当該協定書を変更したときは、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写し、その他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。

2 脚注 1 に同じ。

（特別目的会社の運営）

第７条 構成員は、本事業の一部である維持管理業務を遂行させることのみを目的として、特別目的会社を適法に設立することを確認する。

２ 構成員は、特別目的会社の設立及び運営に関して締結する株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、次の各号に定める事項に反する書面によるか又は口頭による合意を締結していないことを確認する。

（１）特別目的会社は、会社法（平成１７年法律第８６号。）に定める株式会社とし、本店所在地を宇部市内とする。

（２）特別目的会社の定款の目的には、本事業に関連のある事項のみを定める。

（３）特別目的会社の資本金の額は、構成員の任意とする。

（４）特別目的会社の株主は、構成員のみとする。

（５）特別目的会社は、会社法第１０７条第２項第１号イ又は同法第１０８条第１項第４号に定める事項について定款に定めることにより、その発行する全ての株式又は種類株式を同法第２条第１７号に定める譲渡制限株式とし、新株予約権（新株予約権付社債を含む。）を発行する場合には、その発行する全ての新株予約権を同法第２４３条第２項第２号に定める譲渡制限新株予約権とする。ただし、会社法第１０７条第２項第１号ロに定める事項及び同法第１４０条第５項ただし書に定める事項について定款に定めてはならない。

（６）特別目的会社の事業年度は、毎年４月１日を始期とし、翌年３月３１日を終期とする。ただし、最初の事業年度の始期は、特別目的会社の設立日とする。

（７）特別目的会社は、会社法第３２６条第２項に基づき、定款の定めによって取締役会及び監査役を設置しなければならない。

（８）構成員は、特別目的会社が債務超過に陥った場合又は資金繰りの困難に直面した場合には、構成員の全部が連帯して、特別目的会社が維持管理委託契約上の債務を履行できるよう、特別目的会社への追加出資、劣後融資その他発注者が適切と認める支援措置を講ずるものとすること。

（９）特別目的会社が維持管理業務を実施するために必要かつ十分な人員を確保すること及び構成員がこれに協力すること。

３ 構成員は、各自の保有する議決権を行使して、前項第１号から第７号の定めに反して特別目的会社の本店所在地、特別目的会社の目的、特別目的会社の資本金の額、特別目的会社の機関、特別目的会社の決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。

４ 特別目的会社は、第２項第１号から第７号の事項を遵守するものとし、会社設立後速やかに、発注者に対し、特別目的会社の履歴事項全部証明書、定款の原本証明付写し及び株主名簿の原本証明付写しを提出するものとし、その後登記事項、定款又は株主名簿が変更された場合も同様とする。

５ 特別目的会社は、毎事業年度の２月末日までに、翌事業年度の経営計画を特別目的会社が別途定めて発注者が承認した様式により作成の上、発注者に提出するものとする。発注者は、当該経営計画を確認し、疑義がある場合には、特別目的会社に対し、質問、修正、要望等を

行うことができるものとする。この場合、特別目的会社は、発注者の質問、修正、要望等に誠意をもって対応しなければならない。

６ 特別目的会社は、各事業年度の決算期に係る計算書類、事業報告及びこれらの附属明細書並びに監査報告書（いずれも会社法において定義される意味を有する。）を、各事業年度の計算書類の確定後１か月以内に発注者に提出するものとする。発注者は、必要があると認める場合、受領した書類の全部又は一部を公表することができるものとする。発注者は、受領した書類を確認し、疑義がある場合には、質問等を行うことができるものとする。

７ 特別目的会社に出資する構成員は、発注者が要請した場合は、構成員が保有する特別目的会社の株式に対し、発注者が別途定める様式及び内容の株式担保権設定契約書を締結の上、発注者のために株式担保権を設定し、対抗要件を具備するものとする。

８ 構成員は、発注者に対し、前各項に規定される内容を自ら履行し、又は特別目的会社をして履行させることを、連帯して約束する。

（特別目的会社の株式の譲渡等）

第８条 構成員は、本基本契約の終了に至るまで、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得た上でなければ、以下の各号の行為を行わず、また、特別目的会社に行わせてはならない。

（１）特別目的会社の株式及び種類株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分

（２）構成員以外の第三者に対する新株又は新株予約権の発行その他の方法による第三者の特別目的会社への資本参加

（３）事業期間中の出資比率又は議決権比率の変更を伴うような株式譲渡又は新株若しくは新株予約権の発行その他の方法による増資

２ 前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書その他発注者が必要とする書面の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る発注者所定の書式の誓約書を添えて発注者に対して提出するものとする。

（特定事業契約等）

第９条 建設等ＪＶは、施設の設計・建設及び撤去業務に関し、発注者との間で、募集要項等に定められた様式及び内容に従った建設工事請負契約を、本基本契約の締結日付で締結する。

２ 特別目的会社は、維持管理業務に関し、発注者との間で、募集要項等に定められた様式及び内容の維持管理委託契約を、平成３７年３月を目途として締結する。

３ 特別目的会社は、維持管理業務に関し、維持管理企業との間で、発注者の認める内容の業務委託契約を、維持管理業務の開始までに締結する。

４ 特定事業契約の締結後において、構成員及び特別目的会社（第５号及び第６号にあっては、その役員又は使用人を含む。以下同じ。）のいずれかについて、特定事業契約又は本事業の事業者選定手続に関し、以下の各号のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合、発注者が特定事業契約を解除するか否かにかかわらず、構成員は連帯して、本事業に係る見積金

額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の額の１００分の２０に相当する金額を、発注者への違約金（違約罰とし、損害賠償の予定と解釈しない。）として支払う（ただし、建設工事請負契約書第６０条第２項、同第６１条第３項、維持管理契約書第３９条第２項及び同第４

０条第２項によって受注者が違約金を支払う場合を除く）。

（１）xx取引委員会から違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第６１条第１項に規定する排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を受け、同法第６１条第２項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。

（２）xx取引委員会から独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令（以下「納付命令」という。）を受け、同条第２項の規定により当該納付命令が確定したとき。

（３）xx取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第７７条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。

（４）刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８

９条第１項若しくは第９５条（独占禁止法第８９条第１項に規定する違反行為をした場合に限る。）の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。

（５）刑法第１９７条から第１９７条の４までに規定する賄賂を発注者の職員（一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。）、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき（これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。）。

（６）役員等（受注者である法人の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると認められるとき。

（７）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

（８）役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

（９）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

（１０）役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

（１１）下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が６号から

１０号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

（１２）受注者が、６号から１０号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料

の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（１１号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

（施設の設計・建設及び撤去業務）

第１０条 施設の設計・建設及び撤去業務の概要は、別紙２_①に記載のとおりとする。

２ 施設の設計・建設及び撤去業務の事業日程は、建設請負契約に定める日程とする。

３ 建設等ＪＶは、建設工事請負契約の定めるところに従って施設の設計・建設及び撤去業務を履行する。

４ 前各項の定めるところのほか、施設の設計・建設及び撤去業務の詳細は、建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。

（維持管理業務）

第１１条 維持管理業務の概要は、別紙２_②記載のとおりとする。

２ 維持管理業務の事業日程は、維持管理契約に定める日程とする。各構成員は、将来設立する特別目的会社に次項から第５項に示す義務を履行させることを確約する。

３ 特別目的会社は、維持管理委託契約の定めるところに従って維持管理業務を履行する。

４ 特別目的会社は、維持管理業務を維持管理委託契約の定めるところに従って、維持管理企 業に再委託する。当該再委託に係る契約が解除その他の事由の如何を問わず、維持管理業務 に係る事業期間の中途で終了する場合又はそのおそれを発注者が合理的に認めて特別目的会 社に要請した場合には、事業者は、維持管理企業に代わる特別目的会社から再委託を受けて 維持管理業務を遂行する者の候補者（ただし、募集要項等の定める維持管理企業の参加資格 条件の全てを満たすものとする。以下「後継維持管理企業候補者」という。）を探索し、維 持管理企業に代わって特別目的会社から再委託を受けて維持管理業務を遂行することにつき、後継維持管理企業候補者から内諾を得た上で、後継維持管理企業候補者の情報その他発注者 が合理的に求める情報を開示して後継維持管理企業候補者への維持管理業務の引継ぎの検討 を書面で発注者に打診することができる。

５ 発注者は、前項の定めるところに従って後継維持管理企業候補者への維持管理業務の引継 ぎを検討した結果、当該引継ぎの妥当性、必要性、許容性を合理的に認めた場合において、 当該引継ぎが法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って許容されるときは、 当該引継ぎを承諾する旨の通知を特別目的会社に行うものとする。当該通知を受領した場合、特別目的会社は、後継維持管理企業候補者との間で、(i)維持管理委託契約上の維持管理企 業の地位を後継維持管理企業候補者に承継させる契約、又は(ii)維持管理に係る事業期間の 残存期間に関する維持管理業務の再委託に関する契約を締結することができ、特別目的会社 以外の事業者は、これに合理的な協力を尽くすものとする。

６ 前各項の定めるところのほか、維持管理業務の詳細は、維持管理委託契約の定めるところに従うものとする。

（再委託等）

第１２条 第９条第１項及び第２項の定めるところに従って締結された建設工事請負契約又は維持管理委託契約に基づき発注者から請負または受託した業務に関し、建設等ＪＶ又は特別目的会社は、当該契約及び本基本契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託し、又は下請けしてはならない。

２ 第９条第３項の定めるところに従って締結された業務委託契約に基づき特別目的会社から 受託した業務に関し、維持管理企業は、当該契約及び本基本契約の定めるところに従うほか、第三者に再委託してはならない。

（権利義務の譲渡の禁止）

第１３条 発注者及び事業者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本契約上の地位及 び権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。ただし、第１１条第４項及び第５項の定めるところに従って、特別目的会社が後継維持管理企業候補 者と維持管理委託契約上の維持管理企業の地位の承継又は維持管理業務の再委託に関する契 約を締結する場合には、維持管理企業を除く事業者は、後継維持管理企業候補者をして、維 持管理企業の本基本契約上の地位及び権利義務（ただし、既発生のものは除かれるものとす る。）を後継維持管理企業候補者に承継させるものとし、発注者は、これに必要な合理的な 協力を行うものとする。

（損害賠償）

第１４条 発注者及び事業者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより相手方に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、発注者は、事業者の全部に対して、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。

（本基本契約の変更）

第１５条 本基本契約は、当事者全員の書面による合意がなければ変更することができない。

（有効期間及び解除）

第１６条 本基本契約は、本基本契約の締結日から、維持管理期間に係る事業期間の満了日の経過を以て効力を喪失するまで、本基本契約の各規定は発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。

２ 前項の定めにかかわらず、本基本契約以外の特定事業契約の全てが終了した日をもって本基本契約は終了するものとする。

３ 前二項の定めにかかわらず、発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第１４条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。

（１）本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒さ

れないとき。

（２）締結している本基本契約以外の特定事業契約の一つでも発注者より解除された場合

（３）本事業の募集手続に関し、構成員について、維持管理契約又は建設工事請負契約に定める発注者の解除権事由のいずれかの事由が生じていたことが判明した場合

４ 第１項及び第２項の定めにかかわらず、事業者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に書面で通知することにより、本基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、事業者の第１４条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げない。

（１）本基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。

（２）締結している本基本契約以外の特定事業契約の一つでも事業者より解除された場合

５ 前各項の定めにかかわらず、本基本契約の終了後も、第１４条及び第１７条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。

（秘密保持等）

第１７条 発注者及び事業者は、特定事業契約又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、責任をもって管理し、特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。

２ 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。

（１）開示の時に公知である情報

（２）開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報

（３）開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報

（４）発注者及び事業者が本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報（本事業に関する事業者の提案書類を、募集要項記載の条件に従って公表する場合を含む。）

３ 第１項の定めにかかわらず、発注者及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。 ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支

障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。

（１）弁護士、公認会計士、税理士等の法令上の守秘義務を負担する者に必要な範囲で開示する場合

（２）法令に従い開示が要求される場合

（３）権限ある官公署の命令に従う場合

（４）発注者が守秘義務契約を締結したアドバイザーに開示する場合

４ 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情

報公開その他の必要な措置を講じることができる。

５ 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとし、特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。

（管轄裁判所）

第１８条 発注者及び事業者は、本基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。

（誠実協議）

第１９条 本基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合又は本基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。

以上の証として、本基本契約書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各自１通を保有する。

平成○○年〇月〇日

(発注者）xx県宇部市神原町１丁目８番３号宇部市

宇部市上下水道事業管理者

上下水道局長 xx xxx （印）

(事業者）コンソーシアム名 ○○〇 (建設企業)

xx県〇〇市〇〇２丁目３番地４

〇〇〇 株式会社

（代表者）代表取締役 〇〇 〇〇 （印）

(設計企業)

xx県〇〇市〇〇２丁目３番地４

〇〇〇 株式会社

（代表者）代表取締役 〇〇 〇〇 （印）

(維持管理企業)

xx県〇〇市〇〇２丁目３番地４

〇〇〇 株式会社

（代表者）代表取締役 〇〇 〇〇 （印）

(その他企業)

xx県〇〇市〇〇２丁目３番地４

〇〇〇 株式会社

（代表者）代表取締役 〇〇 〇〇 （印）

(特別目的会社)（会社設立後、記名押印）xx県〇〇市〇〇２丁目３番地４

〇〇〇 株式会社

（代表者）代表取締役 〇〇 〇〇 （印）

【別紙１】本事業の概要

１ 事業名称

宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業

２ 実施場所

宇部市大字xx字沖土手下２４８３－１ほか

３ 事業概要

宇部市公共下水道玉川ポンプ場及び合流幹線管渠の設計・建設工事並びに維持管理業務

【別紙２】事業者が行う業務

① 玉川ポンプ場及び合流幹線管渠の設計・建設業務

ア 設計業務イ 建設業務

② 玉川ポンプ場及び雨水放流渠、雨水吐口の維持管理業務

ア 保全管理業務

(ア) 保守点検業務

(イ) 調査業務

(ウ) 修繕業務及び改築に関する計画業務イ 運転管理業務

(ア) ポンプ場の運転管理業務

(イ) エネルギー管理業務

(ウ) 廃棄物処理管理業務ウ その他の業務

③ 栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ場の施設の撤去業務（設計含む）ア 施設の撤去設計業務

イ 施設の撤去業務

【別紙３】発注者が行う業務

ア 交付金等の申請手続き

イ 沈砂、し渣等の運搬・処分ウ 工事監督及びモニタリング

エ その他、募集要項等、本件提案、要求水準の確定を行う上で発注者が行う事項、又は特定事業契約において発注者が行うものと定めた業務

【別紙４】 リスク分担に関する基本的な考え方

段階	リスクの種類	№	リスクの内容	負担者
				市	事業者
事業者選定段階	募集要領リスク	1	記載の誤りや内容の変更によるもの	○
	応募者コストリスク	2	応募に係るコストの増加に関するもの		○
	契約リスク	3	市の帰責事由により契約が締結できない、又は契約手続に時間がか かるもの	○1
		4	事業者の帰責事由により契約が締結できない、又は契約手続に時間 がかかるもの		○
全段階共通	法制度・法令変更 リスク（許認可、税制を除く）	5	本事業に直接影響を与える法令等の変更	○
		6	上記以外の法令等の新設、変更		○
	許認可リスク	7	市が取得すべき許認可の遅延に関するもの	○
		8	事業者が取得すべき許認可の遅延に関するもの		○
	税制変更リスク	9	法人に課税される税金のうち、その利益に課されるものの税制度の新 設及び変更		○
		10	消費税の変更に関するもの	○
		11	その他の税金に関するもの	○2	○2
	政治リスク	12	政策の変更	○
	住民対応リスク	13	本事業そのものに対する住民反対運動・訴訟・要望に関するもの	○
		14	事業者の設計・建設、維持管理等に係る住民反対運動・訴訟に関する もの		○
	環境問題リスク	15	設計・建設、維持管理等における有害物質の排出・漏洩等、環境保全 に関するもの		○
	第三者賠償リスク	16	事業者の責めに帰すべき事由によるもの		○
		17	施設の瑕疵による事故によるもの		○
		18	施設の劣化及び維持管理の不備によるもの		○
		19	計画降雨以上の降雨によって生じるもの	○
		20	上記以外の事由による第三者へ与えた損害	○3
	物価変動リスク	21	事業期間中のインフレ・デフレに関するもの	○4	○4
	金利リスク	22	事業期間中の金利変動に関するもの		○
	資金調達リスク	23	本事業に必要な資金調達に関するもの（市の債務不履行によるもの除 く）		○
	事業の中止・延期 リスク	24	市の帰責事由によるもの	○
		25	上記以外によるもの		○
	事業破綻リスク	26	経営悪化等による事業者の倒産		○
	事業者債務不履行	27	事業放棄等		○

段階	リスクの種類	№	リスクの内容	負担者
				市	事業者
	リスク	28	事業者のサービス水準の低下		○
		29	事業者の義務の重大な違反		○
	市債務不履行リス ク	30	市による債務不履行リスク	○
	不可抗力リスク	31	天災等、自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外の もの	○	△5
計画・設計・建設段階	測量・調査リスク	32	市による地形・地質等調査に関するもの	○
		33	事業者による地形・地質等調査に関するもの		○
	設計変更リスク	34	市の提示条件、指示及び判断の不備・変更によるもの	○
		35	事業者の判断の不備によるもの		○
	計画変更リスク	36	市の帰責事由による計画変更	○
		37	上記以外の計画変更		○
	設計完了遅延リスク	38	市の計画条件等の変更による設計変更の発生、設計期間が延長する もの	○
		39	上記以外のもの		○
	設計費用増大リスク	40	市の計画条件等の変更による設計変更の発生、設計費が増大するも の	○
		41	上記以外のもの		○
	設計の成果物の瑕 疵リスク	42	既存施設に関するもの	○
		43	事業者が新設又は更新した施設に関するもの		○
	工事費増大リスク	44	市の指示や変更により遅延、工事費増大となるもの	○
		45	上記以外のもの		○
維持管理段階	計画変更リスク	46	市の責めによる事業内容・用途の変更によるもの	○
		47	上記以外の事由によるもの		○
	運営（業務）開始の 遅延リスク	48	市の責めによる運営開始の遅延	○
		49	上記以外の事由による遅延		○
	性能リスク	50	要求水準不適合		○
	施設瑕疵リスク	51	事業者が整備する新設施設又は更新施設の瑕疵		○
		52	地中埋設物や建物構造体など、応募時点での調査が技術的にできな い範囲における既存施設の瑕疵	○
		53	上記以外の既存施設の瑕疵		○
	維持管理費増大リスク	54	市に起因するもの	○
		55	雨水の流入によるもの	○
		56	上記以外の事由によるもの		○
	施設・備品の損傷	57	通常劣化によるもの		○

段階	リスクの種類	№	リスクの内容	負担者
				市	事業者
	リスク	58	事業者に起因するもの		○
		60	市に起因するもの	○
		61	雨水の流入によるもの	○
	維持管理の中断リ スク	63	事業者の帰責によりサービス提供ができない場合		○
	技術革新リスク	64	技術革新等によって採用した技術が陳腐化し、技術代替等を行う場合 の費用負担等	○
	契約解除リスク	65	市の帰責事由により契約を解除する場合	○
		66	事業者の帰責事由により契約を解除する場合		○
契約終了段階	移管手続きリスク	67	事業の終了手続きに関する諸費用の増加に関するもの	○	○
		68	事業者の精算手続きに伴うもの		○

○1…議会への説明資料作成の協力を行うなど、事業者側も一定の負担が必要となる。

○2…制度の内容に合わせて適切な負担者を決定する。

○3…官民いずれにも帰責事由がない場合は、一般的には不可抗力として取り扱う。

○4…xxxx・xxxともに、一定範囲については事業者側が負うが、それを超過した場合には、公共側も負担する。

△5…一定の範囲又は割合までは、事業者側がリスクを負う。