SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PROJEKTE
UAB “Plungės šilumos tinklai” X.Xxxxxxxx g. 19, LT-90142 Plungė
TVIRTINU
UAB „Plungės šilumos tinklai“ Generalinis direktorius
Xxxxxx Xxxxxx 2009 m. d.
SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PROJEKTE
„ŠILUMOS TINKLŲ MODERNIZAVIMAS NUO KATILINĖS NR. 2 IKI GENIO GATVĖS PLUNGĖS MIESTE“ NUMATYTŲ DARBŲ PIRKIMUI
TURINYS
BENDROSIOS NUOSTATOS
PIRKIMO OBJEKTAS
TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
7. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
11. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
PASIŪLYMAS
PASIŪLYMAS
Užsakovas - UAB „Plungės šilumos tinklai“ (įmonės kodas 1705354555), atstovaujama generalinio direktoriaus Xxxxx Xxxxxxx, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
Rangovas ........................................................ (įmonės kodas..... ), atstovaujama. , veikiančio
pagal bendrovės įstatus,
Toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, vadovaujantis 20 m. d. supaprastintų viešųjų
pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr. , sudarė sutartį, toliau tekste vadinama „Sutartimi“.
1. DARBŲ APIMTIS IR ATLIKIMO TVARKA
2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
9. Pagrindinės Sutarties sąvokos
10. Kitos Rangovo teisės ir pareigos
11. Kitos Užsakovo teisės ir pareigos
12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
13. Šalių atsakomybės bendrosios nuostatos
14. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
15. Šalių pareiškimai ir garantijos
19. Sutarties vykdymo sustabdymas
23. SUTARTIES PRIEDAI Forma patvirtinta
TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
(leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, Xxxxxx arba prekių ženklas
14. Priedai:
1. Techninė specifikacija, 12 lapų.
2. Pasiūlymo A dalis – techninė informacija ir duomenys apie Tiekėją ir B dalis – kainos, 3 lapai.
3. Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projektas, 10 lapų.
4. Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos forma, 2 lapai.
5. Tiekėjo deklaracijos forma, 1 lapas.
1 BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. UAB „Plungės šilumos tinklai“ (toliau sąlygose vadinama – „Užsakovas“), šį pirkimą organizuojantis ir vykdantis juridinis asmuo, su kuriuo Tiekėjas (rangovas), konkurso nugalėtojas, pasirašys sutartį dėl rangos darbų pirkimo. Iš Tiekėjo (rangovas), konkurso nugalėtojo, numatoma įsigyti šilumos tinklų modernizavimo nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės Plungės mieste, darbus. Pirkimas vykdomas Užsakovui vykdant projektą „Šilumos tinklų modernizavimas nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės Plungės mieste“, finansuojamą ES fondų lėšomis pagal 2007- 2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę VP2-4.2-UM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“.
1.2. Pirkimas vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu (toliau – Konkursas), vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr.81 – 3179; 2009, Nr. 93 – 3986) (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas), UAB „Plungės šilumos tinklai“ valdybos 2009 m. spalio 9
d. protokolu Nr. 10 patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis UAB „Plungės šilumos tinklai“ prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės) ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei šiomis Konkurso sąlygomis.
1.3. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS.
1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.
1.6. Užsakovas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.
1.7. Konkurso dokumentai pateikiami kartu su skelbimu CVP IS.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Šilumos tinklų modernizavimo nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės Plungės mieste Pirkimas vykdomas vykdant projektą VP2-4.2-UM-02-K-01-057 „Šilumos tinklų modernizavimas nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės Plungės mieste“, dalinai finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis.
2.2. Perkamos įrangos ir darbų savybės, kiekis, apimtys nurodyti pirkimo dokumentų priede „Techninė specifikacija“ (šių Konkurso sąlygų 1 priedas).
2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymai turi būti teikiami visam nurodytam darbų kiekiui.
2.4. Šilumos trasos modernizavimo projektavimo darbai turi būti atlikti iki 2010-05-01. Šilumos trasos statybos darbai turi būti atlikti iki 2010-09-30. Esant nenumatytoms aplinkybėms paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas. Darbų atlikimo vieta – nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės, Plungės mieste.
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
3.1. Tiekėjas (kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo ar tokių asmenų grupė – galintis pasiūlyti ar siūlantis darbus), pageidaujantis dalyvauti konkurse, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:
1 lentelė. Bendrieji reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai
Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai |
3.1.1. | Tiekėjas yra įregistruotas įstatymų nustatyta tvarka ir turi teisę verstis veikla, susijusia su šilumos tiekimo tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens vamzdynų statybos darbais, t.y. gali atlikti ypatingo | Pateikti: 1) Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų kopiją*; 2) Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotą galiojantį atestatą (kopiją): Statinių kategorija: ypatingi statiniai; |
statinio bei statinio dalies statybos bendruosius ir specialiuosius darbus. | Statinių grupė: inžineriniai tinklai; Projektavimo darbų sritys: šilumos tiekimo; Statybos darbų rūšys: bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai: šilumos tiekimas, elektrotechnikos darbai; 3) Lietuvos energetikos valstybinės inspekcijos atestatą (kopiją): Eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas: - Šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN remonto darbai; - šilumos tinklų iki 500 mm sąlyginio skersmens DN bandymo darbai (tik hidraulinio bandymo); 4) Lietuvos energetikos valstybinės inspekcijos atestatą(kopiją): Eksploatuoti elektros įrenginius: - Elektros tinklo ir įrenginių iki 1000 V (bandymo darbai). 5) Techninės priežiūros tarnybos liudijimą apie pasirengimą montuoti ir remontuoti slėginius vamzdynus (kopiją). | |
3.1.2. | Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo arba Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti Tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo ir dėl Tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 (penkis) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, dėl kitų valstybių tiekėjų nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus. | Pateikti išrašą iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą (originalą arba kopiją), išduotą ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
3.1.3. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar | Pateikti: 1) Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalą arba kopiją), patvirtinantį, kad Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio |
panaši. Jam nėra iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašą iš teismo sprendimo, išduotą ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. 2) Tiekėjo deklaraciją (konkurso sąlygų 5 priedas), patvirtinančią, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad Tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. | |
3.1.4. | Tiekėjas nėra neįvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos Respublikos, reikalavimus. | Pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalą arba kopiją) apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu, išduotą ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki konkurso pasiūlymų pateikimo dienos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
3.1.5. | Tiekėjas nėra neįvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar Lietuvos respublikos reikalavimus. | Pateikti Valstybinio socialinio draudimo įstaigos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotą dokumentą (originalą arba kopiją) apie socialinio draudimo įsiskolinimų nebuvimą, išduotą ne anksčiau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki konkurso pasiūlymų pateikimo dienos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. |
3.1.6. | Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį Tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis Tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai. | Pateikti Tiekėjo deklaraciją. |
2 lentelė. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai
Eil. Nr. | Kvalifikaciniai reikalavimai | Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai |
3.1.7. | Tiekėjo vidutinio metinio grynojo pelno reikšmė per pastaruosius 3 (trejus) finansinius metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) finansinius metus) turi būti teigiama, o grynasis metinis pelningumas ≥ 3 %. | Pateikti Tiekėjo 2006, 2007 ir 2008 metų arba laikotarpio nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3(trejus) finansinius metus) pelno (nuostolio) ataskaitų kopijas arba šalies, kurioje registruotas Tiekėjas, atitinkamų dokumentų kopijas. |
3.1.8. | Tiekėjas per pastaruosius 3 (trejus) metus arba nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jei tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) finansinius metus) sėkmingai įvykdė bent 1 (vieną) šilumos tiekimo tinklų statybos darbų sutartį, tiesiant ar rekonstruojant iki 500mm sąlyginio skersmens antžeminius ir požeminius šilumos tiekimo vamzdynus, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 500.000 Lt. | Pateikti Tiekėjo per pastaruosius 3 (tris) metus (2006, 2007, 2008) arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 (tris) metus) įvykdytų sutarčių sąrašą, nurodant vykdytų sutarčių vertes, įvykdymo terminus, užsakovų adresus, rekonstruotų vamzdynų diametrus bei ilgį. |
3.1.9. | Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas ne mažesnis už 0,8 (kritinis likvidumo koeficientas = (trumpalaikis turtas minus atsargos)/ trumpalaikiai įsipareigojimai). Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjai atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. | Pateikti nepriklausomo auditoriaus patvirtinto įmonės 2008 metų balanso kopiją. Jei pagal galiojančius šalies, kurioje teikėjas registruotas, teisės aktus auditas neprivalomas, balanso kopija turi būti patvirtinta Tiekėjo įmonės vadovo. |
3.1.10. | Tiekėjas turi apyvartinių lėšų (nuosavų arba skolintų) sutarties su Užsakovu vykdymui, ne mažesnei kaip 0,5 mln. Lt sumai. | Pateikti paskutinio prieš einamąjį ketvirtį pinigų srautų ataskaitą ir /arba banko pažymą (originalą arba kopiją), kad Tiekėjas turi apyvartinių lėšų sutarties vykdymui, ne mažesnei kaip 0,5 mln. Lt sumai. |
3.1.11. | Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės valdymo sistemos ir atitinkamus Europos standartų reikalavimus. | Pateikti kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008 sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. |
3.1.12. | Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal suvirinimo kokybės sistemos LST EN ISO 3834-2:2005 arba LST EN ISO 3834- 3:2005 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. | Pateikti suvirinimo kokybės LST EN ISO 3834-2:2005 arba LST EN ISO 3834-3:2005 sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją. |
3.1.13. | Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal aplinkosaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2005 standarto arba lygiaverčių aplinkosaugos vadybos sistemos standartų reikalavimus. | Pateikti aplinkosaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2005 sertifikato arba lygiaverčių dokumentų kopiją. |
3.1.14. | Tiekėjas turi siūlyti bent 1 (vieną) atestuotą darbų vadovą (bendriesiems ir specialiesiems darbams),turintį ne mažesnę kaip 3 (trejų) metų patirtį statant ar rekonstruojant antžeminius ir požeminius šilumos tiekimo tinklus. | Pateikti: 1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos galiojančių atestatų suteikiančių teisę būti statinio statybos ir specialiųjų darbų vadovu ypatingų statinių kategorijai ir šilumos tiekimo iki 500 mm sąlyginio skersmens vamzdynams, kopijas. 2) Darbų vadovo (vadovų) pasirašytą darbo patirties aprašymą, nurodant vardą, pavardę, kvalifikaciją, kvalifikacijos atestatą išdavusios įstaigos pavadinimą, kvalifikacijos atestato išdavimo datą, vykdytus darbus, jų trumpą aprašymą. |
3.1.15. | Tiekėjas privalo turėti ne mažiau 4 (keturių) atestuotų plieno vamzdynų suvirintojų. | Pateikti Technikos priežiūros tarnybos išduoto sertifikato, patvirtinančio suvirintojo kvalifikaciją, kopijas. |
3.1.16. | Jeigu šilumos trasų rekonstrukcijos darbams atlikti numatytas bent vienas subrangovas, Tiekėjas privalo turėti vieną Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių, kuris statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. | Pateikti Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus pažymėjimo kopiją. |
1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi);
3) užsienio valstybių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 118-4477) ir 1961 m. spalio 5 x. Xxxxx konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (Žin., 1997, Nr. 68-1699).
4) Jei pateiktuose dokumentuose (pelno (nuostoliu) ataskaitose, ir kt.) nurodytos vertės užsienio valiuta, jos perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.
3.2. Tiekėjui leidžiama atskirų specializuotų darbų atlikimui pasitelkti subrangovus. Subrangos mastas – ne daugiau dešimt procentų nuo bendros darbų apimties. Tokiu atveju rangovas privalo pateikti subrangovams perduodamų darbų sąrašą, nurodant kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti, sutartis su subrangovais ir subrangovų kvalifikaciją įrodančius dokumentus, nurodytus šių pirkimo sąlygų 3.1.1.p., 3.1.2.p., 3.1.3.p., 3.1.4.p., 3.1.5.p., 3.1.6.p., 3.1.7.p., 3.1.8.p., 3.1.15.p., 3.1.16.p.
3.3. Tiekėjo, neatitinkančio 3 skyriaus 1-oje ir 2-oje lentelėje nustatytų kvalifikacijos ir konkurso sąlygų techninės specifikacijos – pasiūlymas atmetamas.
3.4. Tiekėjas pateikia Tiekėjo sąžiningumo deklaraciją (šių Konkurso sąlygų 4 priedas).
3.5. Tiekėjas pateikia savaitinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką.
3.6. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią užsakovas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
4. ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS DALYVAVIMAS PIRKIMO PROCEDŪROSE
4.1. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Užsakovu sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis bendroje sutarties vertėje. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Užsakovui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupę (su kuo Užsakovas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).
4.2. Užsakovas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Užsakovui pasiūlius sudaryti pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą.
4.3. Kiekvienas jungtinės veiklos partneris turi tenkinti bendruosius kvalifikacinius reikalavimus, nurodytus šių pirkimo sąlygų 3.1.2.p., 3.1.3.p., 3.1.4.p., 3.1.5.p. ir 3.1.6.p.
4.4. Ūkio subjektų grupei nepateikus jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymas bus atmetamas. Sutartis dėl perkamo objekto bus sudaroma tik su jungtinės veiklos sutartyje nurodytu atsakinguoju partneriu, kuris privalo atitikti visus šių pirkimo sąlygų 3.1.1.p. - 3.1.16.p. keliamus reikalavimus.
5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS
5.1. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės dalyvis dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
5.3. Pasiūlymas užsakovui pateikiamas paštu, per kurjerį arba asmeniškai. Užsakovas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.
5.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba, turi būti pateiktas vertimas į reikalaujamą kalbą. Pasiūlymą sudaro du vokai, vienas-kvalifikaciniai reikalavimai, kitas-pasiūlymo kaina.
5.5. Darbų kainos pateikiamos litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. Į darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos). Pasiūlymas bus vertinamas litais be PVM. Vykdant pirkimo sutartį PVM apskaičiuojamas ir mokamas teisės aktų nustatyta tvarka.
5.6. Pasiūlymą pateikti iki 2010 m. sausio 15 d. 13.00 val. adresu: Plungė, V. Mačernio g. 19, kabineto Nr. 202. Vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Vėliau gauti vokai su pasiūlymais neatplėšti grąžinami jį atsiuntusiam tiekėjui. Vokai su pasiūlymais taip pat gražinami tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
5.7. Pasiūlyme turi būti nurodytas jo galiojimo terminas. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
5.8. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, užsakovas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
5.9. Tiekėjo prašymu Užsakovas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad Tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
5.10. Užsakovas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą užsakovas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas.
5.11. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti pagal 2 priede pateiktas A ir B formas. A forma skirta pasiūlymo techninės informacijos ir duomenų apie Tiekėją pasiūlymo daliai. A formoje ir prie jos pridedamuose prieduose Tiekėjas negali pateikti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti pasiūlymo kainą. B forma skirta kainai. Užpildytas A ir B formas su atitinkamais priedais tiekėjas deda į atskirus vokus. Šie vokai užklijuojami ir užantspauduojami. Ant kiekvieno iš jų turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas ir tiekėjo pavadinimas, taip pat nuoroda, kuriame voke yra techninė pasiūlymo informacija ir kuriame nurodyta kaina. Šie vokai dedami į bendrą voką, kuris Užsakovui pateikiamas užklijuotas ir užantspauduotas. Ant šio voko turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, Tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“.
5.12. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma:
5.12.1 pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas);
5.12.2 Pirmas vokas „KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI“:
5.12.2.1 užpildyta pasiūlymo A dalis. Techninė informacija ir duomenys apie tiekėją (2 priedas);
5.12.2.2 užpildyta „Tiekėjo sąžiningumo deklaracija" (4 priedas);
5.12.2.3 informacija apie Tiekėjo kvalifikaciją, pridedami dokumentai pagal šių pirkimo sąlygų
3.1.1.p. - 3.1.16.p. keliamus reikalavimus;
5.12.2.4 informacija apie numatomus samdyti subrangovus, jų kvalifikacija, kokios subrangovų atliekamų darbų apimtys %;
5.12.2.5 informacija apie izoliuotų vamzdžių gamintoją;
5.12.2.6 darbų atlikimo grafikas;
5.12.2.7 izoliuotų vamzdžių gamintojo deklaracija (originalas), kurioje nurodoma izoliuoto vamzdžio gamintojas bei informacija kokį Europos standartą atitinka izoliuotas vamzdis. Tinkamai patvirtinta izoliuoto vamzdžio gamintojo deklaracija, nurodanti koks plieno vamzdis bus izoliuojamas, nurodoma vamzdžio matmenys, plieno vamzdžio Europos standartas, plieno kokybė bei izoliuojančių putų ir vamzdžio apvalkalo kokybės sertifikatai;
5.12.2.8 vamzdynų jungčių montavimo instrukcija, jungčių kokybės kontrolės aprašymas;
5.12.2.9 kita, Tiekėjo manymu, reikalinga ir svarbi informacija susijusi su pirkimu;
5.12.2.10 Reikalaujami dokumentai pagal Techninę specifikaciją (1 priedas).
5.12.3 Antras vokas „PASIŪLYMO KAINA“:
5.12.3.1 užpildyta pasiūlymo B dalis. Kainos (2 priedas);
5.12.3.2 darbų objektinės ir lokalinės sąmatos;
5.12.3.3 šilumos trasos rekonstrukcijos montažinė schema.
5.14. Pasiūlymo lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, taip pat užrašomas lapų skaičius (pasiūlymas turi būti susiūtas siūlu, kurio galai antroje pasiūlymo pusėje užklijuojami lipduku.). Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dokumentas neįsiuvamas, nenumeruojamas ir pateikiamas voke kartu su pasiūlymo dokumentais. Kartu su pasiūlymo priedais susiuvama pasiūlymo galiojimo užtikrinimo kopija.
5.15. Tiekėjams neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.
5.16. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Užsakovas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino.
5.17. Užsakovas turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Užsakovas praneša raštu visiems Tiekėjams, gavusiems supaprastinto atviro konkurso sąlygas projekte ,,Šilumos tinklų modernizavimas nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės Plungės mieste“ numatytų darbų pirkimui bei paskelbia ,,Valstybės žinių“ priede ,,Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS.
5.18. Užsakovas, nepriklausomai nuo konkurso rezultatų, jokių tiekėjo išlaidų susijusių su dalyvavimu konkurse neatlygina.
6. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
6.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu. Užtikrinimo vertė – ne mažesnė kaip 80 000 (aštuoniasdešimt tūkstančių) litų.
6.2. Banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip Konkurso pasiūlymo galiojimo terminas.
6.3. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Tiekėjas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad jis sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš Užsakovo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Užsakovui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.
6.4. Užsakovas, Tiekėjui raštu pareikalavus, įsipareigoja nedelsdamas ir ne ilgiau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas grąžinti Konkurso pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą, kai:
6.4.1. pasibaigia Konkurso pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
6.4.2. įsigalioja pirkimo sutartis ir sutarties įvykdymo užtikrinimas;
6.4.3. buvo nutrauktos pirkimo procedūros.
6.5. Pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) negrąžinamas, jei jis buvo įsiūtas, o ne pateiktas atskirai, kaip tai reikalaujama šių Konkurso sąlygų 5.14 punkte.
7. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS
7.1. Užsakovas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 6 (šešias) dienas iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.2. Užsakovas į gautą prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas atsako ne vėliau kaip per 4 (keturias) dienas nuo jo gavimo dienos. Užsakovas, atsakydamas Tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems Tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Atsakymas siunčiamas taip, kad Tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus 4 (keturioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
7.3. Nesibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, Užsakovas savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems Tiekėjams, kuriems Užsakovas yra pateikęs pirkimo dokumentus, pateikiami, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą, per kurį Tiekėjai, rengdami pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į patikslinimus.
7.4. Užsakovas, paaiškindamas ar patikslindamas pirkimo dokumentus, privalo užtikrinti Tiekėjų anonimiškumą, t. y. privalo užtikrinti, kad Tiekėjas nesužinotų kitų Tiekėjų, dalyvaujančių pirkimo procedūrose pavadinimų ir kitų rekvizitų.
7.5. Jeigu Užsakovas konkurso sąlygas paaiškina (patikslina) ir negali konkurso sąlygų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų (jeigu susitikimai įvyks) paskelbti (pateikti) ne vėliau kaip likus 6 (šešioms) dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, perkelia pasiūlymų pateikimo terminą laikui, per kurį Tiekėjai,
7.6. Užsakovo pirkimų Komisija, bet kuriuo metu iki Pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos prekės, paslaugos ar darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti, yra kitų nenumatytų aplinkybių). Komisija apie pirkimo nutraukimą informuoja Tiekėjus per 3 (tris) darbo dienas raštu.
8. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS
8.1. Vokai su pasiūlymais atplėšiami dviejuose Komisijos posėdžiuose. Pirmajame posėdyje atplėšiami vokai, kuriuose yra pasiūlymo techniniai duomenys ir informacija apie tiekėjus, antrajame – vokai, kuriuose nurodomos kainos. Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie tiekėjus, vyks UAB „Plungės šilumos tinklai“, V. Mačernio g. 19, kabineto Nr. 201, Plungė. Šio Komisijos posėdžio pradžia – 2010 m. sausio 15 d. 13.00 val.
8.2. Vokų su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie Tiekėjus atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Tiekėjo atstovas, pageidaujantis dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje, Užsakovo pirkimų komisijos (toliau – komisijos) posėdžio pirmininkui pateikia Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą įgaliojimą atstovauti Tiekėjo interesus vokų atplėšimo procedūros metu ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Toks įgaliojimas turi būti pateiktas prieš prasidedant vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrai – priešingu atveju Tiekėjo atstovui dalyvauti vokų atplėšimo procedūroje nėra leidžiama.
8.3. Tiekėjams arba jų įgaliotiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą bei priemones pasiūlymo susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti Komisijos pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.
8.4. Vokų su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie Tiekėjus atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.
8.5. Vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo Komisijos posėdis gali įvykti tik tada, kai Užsakovas patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir Tiekėjų kvalifikacija atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymų techninių duomenų, Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir įvertinimo rezultatus Užsakovas praneša visiems Tiekėjams raštu, kartu nurodo ir antrojo Komisijos posėdžio, kurio metu bus atplėšti vokai su pasiūlymų kainomis, vietą ir vokų su pasiūlymų kainomis atplėšimo datą ir laiką (valandą, minutes). Šis posėdis gali įvykti ne anksčiau nei pasibaigus 5 (penkių) dienų terminui nuo tiekėjų informavimo apie kvalifikacijos patikrinimo ir įvertinimo rezultatus dienos, per kurį Tiekėjai gali pateikti Užsakovui pretenziją dėl pasiūlymų techninių duomenų, Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo ir įvertinimo rezultatų. Jeigu Užsakovas, patikrinęs ir įvertinęs voke su pasiūlymų techniniais duomenimis ir informacija apie Tiekėjus pateiktus duomenis, atmeta Tiekėjo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina yra saugomas su kitais Tiekėjo pateiktais dokumentais. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio Tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina.
8.6. Kiekvienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis Tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindamas su šia informacija Užsakovas negali atskleisti Tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos.
8.7. Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, Tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
9. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS
9.1. Pasiūlyme turi būti pateikta visa 3.1.1. - 3.1.16. punktuose nurodyta informacija. Jos pilnai nepateikus, ar Užsakovui paprašius patikslinti neišsamius kvalifikacinius duomenis, jų nepatikslinus ir nepašalinus trūkumų, pasiūlymas bus atmetamas ir toliau nenagrinėjamas.
9.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties Konkurso sąlygose Užsakovo nustatytiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie
9.3. Komisijai raštu paprašius, Tiekėjas privalo per nurodytą terminą į Komisijos užduotus klausimus atsakyti raštu. Tiekėjas gali pateikti raštu ir papildomus, nekeičiančius pasiūlymo esmės paaiškinimus.
9.4. Pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas, jeigu Tiekėjas (ar jo numatomas pasitelkti subrangovas):
9.4.1. neatitiko kvalifikacinių reikalavimų;
9.4.2. pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų;
9.4.3. nėra vykdęs analogiškų darbų ar su jais susijusių paslaugų.
9.5. Pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas, jeigu:
9.5.1. Tiekėjas (ar jo numatomas pasitelkti subrangovas) yra bankrutavęs, likviduojamas, ar su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;
9.5.2. Tiekėjui (ar jo numatomam pasitelkti subrangovui) iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, arba siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais;
9.5.3. Tiekėjas (ar jo numatomas pasitelkti subrangovas) teismo pripažintas kaltu už teisės pažeidimus profesinėje veikloje, arba yra padaręs profesinį pažeidimą;
9.5.4. Tiekėjas (ar jo numatomas pasitelkti subrangovas) nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu;
9.5.5. Tiekėjas (ar jo numatomas pasitelkti subrangovas) apie nustatytų reikalavimų atitikimą pateikė melagingą informaciją arba pateikė negaliojančius dokumentus.
9.6. Pasiūlymas bus atmetamas ir toliau nenagrinėjamas, jeigu bus nustatyta, kad Tiekėjas pateikė netikslius arba neišsamius savo arba jo numatomų pasitelkti subrangovų kvalifikacinius duomenis ir jeigu, Užsakovui paprašius, Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nepašalins šių trūkumų. Jei pasiūlymas dėl šios priežasties bus atmestas, Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas informuos tokį pasiūlymą pateikusį Tiekėją.
9.7. Pasiūlymas bus atmetamas ir toliau nenagrinėjamas, jeigu visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, Užsakovui nepriimtinos kainos.
9.8. Pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas, jei pasiūlyta neįprastai maža kaina ir Tiekėjas komisijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos (neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijos nurodytos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009
m. lapkričio 10 d. įsakyme Nr. 1S–122). Neįprastai mažos kainos apibrėžimas nurodytas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 30 d. įsakyme Nr. 1S–96:
9.8.1. pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai Tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri Perkančiosios organizacijos vertinimu gali būti nepakankama Pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui;
9.8.2. pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina visais atvejais turi būti laikoma neįprastai maža, jeigu ji atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
9.8.2.1. yra 15 (penkiolika) procentų ir daugiau mažesnė už visų Tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį;
9.8.2.2. yra 30 (trisdešimt) procentų ir daugiau mažesnė nuo suplanuotų viešajam pirkimui skirti lėšų.
9.9. Pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas, jei pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių.
9.10. Pasiūlymas atmetamas ir toliau nenagrinėjamas, jei Tiekėjas nepateikė pirkimo sąlygose nurodytų:
9.10.1. pasiūlymo galiojimo užtikrinimo laidavimo rašto (originalo);
9.10.2. Tiekėjo sąžiningumo deklaracijos;
9.10.3. darbų vykdymo grafiko;
9.10.4. kitų reikalaujamų dokumentų.
9.11. Tiekėjų kvalifikaciniai duomenys bus vertinami vadovaujantis šiuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais. Viešojo pirkimo komisija priims sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio Tiekėjo kvalifikacinių duomenų patikrinimo ir kiekvienam iš jų raštu praneš šio patikrinimo rezultatus.
9.12. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turės tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitiks Užsakovo reikalavimus.
10. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
10.1. Užsakovo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Pasiūlymo ekonominis naudingumas apskaičiuojamas sudedant Tiekėjo pasiūlymo kainos ir kitų kriterijų balus. Ekonominio naudingumo vertinime kriterijų lyginamieji svoriai yra tokie:
10.1.1. šilumos tiekimo tinklų modernizavimo darbų mažiausia kaina – 90 balų;
10.1.2. ilgiausias mokėjimo atidėjimas – 10 balų.
10.2. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas, sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos C ir kitų kriterijų (T) balus:
S = C + T.
Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo
kainos (Cp) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
C = Cmin ⋅ X Cp
Kriterijų (T) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (Ti) balus:
T = ∑Ti
i
Vertinant kriterijaus parametrą (ilgiausias mokėjimo atidėjimas) pasiūlymas lyginamas su geriausiu pasiūlymu, parametro įvertinimas (Ts) apskaičiuojamas parametro reikšmę (Rp) palyginant su geriausia to paties parametro reikšme (Rmax) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus parametro lyginamojo svorio (Ls):
Ts =
Rp
Rmax
⋅ Ls .
.
11. PASIŪLYMŲ EILĖ IR SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO
11.1. Vertinant pasiūlymus pagal jų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, iš pradžių patikrinami bei įvertinami tik pasiūlymų techniniai duomenys ir po to, Tiekėjams pranešus apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atsižvelgiant į pasiūlymo kainą, atliekamas bendras pasiūlymo įvertinimas.
11.2. Komisija įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato preliminarią pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Apie priimtą sprendimą pranešama pasiūlymus pateikusiems konkurso dalyviams ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jos sudarymo.
11.3. Kai keli pasiūlymai yra įvertinti ekonomiškai vienodai naudingais priimant sprendimą dėl konkursą laimėjusio Tiekėjo, laimėtoju skelbiamas Tiekėjas, anksčiausiai įregistravęs voką su pasiūlymais.
11.4. Komisija patvirtins pasiūlymų eilę ir priims sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo tik tada, kai nustatyta tvarka išnagrinės pasiūlymus pateikusių dalyvių pretenzijas dėl pasiūlymų eilės, bet ne anksčiau kaip po 5 (penkių) darbo dienų nuo pranešimo apie preliminarią pasiūlymų eilę išsiuntimo dalyviams dienos ar pranešimo apie pasiūlymo atmetimo dienos. Jeigu pretenzija buvo gauta ir ji buvo atmesta, sprendimas dėl laimėtojo nustatymo negali būti priimtas ir Pirkimo sutartis negali būti sudaryta ne anksčiau kaip po 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai informacija apie pretenzijos atmetimą buvo išsiųsta pretenziją pateikusiam Tiekėjui.
11.5. Jeigu šiam konkursui visi gauti pasiūlymai neatitiks pirkimo dokumentų reikalavimų arba bus pasiūlytos per didelės Užsakovui nepriimtinos kainos, Užsakovas, pasilieka teisę, iš esmės nekeisdamas pirkimo sąlygų, pradėti neskelbiamas derybas su visais pasiūlymus pateikusiais Tiekėjais, kurie atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
11.6. Pranešime konkursą laimėjusiam Tiekėjui Užsakovas nurodo laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti pirkimo sutartį.
11.7. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo arba jei tiekėjo pateikta Tiekėjo sąžiningumo deklaracija yra melaginga, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Užsakovas gali siūlyti sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
11.8. Sudarant pirkimo sutartį negali būti keičiama laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo kaina.
12. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
12.1. Tiekėjas, kuris mano, kad Užsakovas nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją Užsakovui dėl Užsakovo veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.
12.2. Pretenzija, numatyta 12.1 punkte, pateikiama Xxxxxxxxx raštu per 5 (penkias) dienas nuo tos dienos, kurią Tiekėjas sužinojo arba turėjo sužinoti apie tariamą teisėtų interesų pažeidimą. Užsakovas nagrinėja tik tas Tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo.
12.3. Užsakovas, gavęs Tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros, gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, nestabdomos, jeigu jas sustabdžius Užsakovas ar Tiekėjas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos galėtų patirti pretenziją pateikęs Tiekėjas.
12.4.Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam Tiekėjui.
12.5. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti Tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, Tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.
12.6. Ieškinys teismui turi būti pateikiamas per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą Užsakovo organizacijoje. Jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, Tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Ieškiniai nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka. Apygardos teismai nagrinėja šias bylas kaip pirmosios instancijos teismai.
12.7.Jei Tiekėjas kreipėsi į teismą dėl viešojo pirkimo rezultato užginčijimo ir teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, o toks ginčas jau buvo išnagrinėtas Komisijoje ir buvo atmestas kaip nepagrįstas, Perkančioji organizacija turi galimybę prašyti teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones bei pareikalauti, kad Tiekėjas pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, visai projekto paramos sumai.
13. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS
13.1. Viešojo pirkimo - pardavimo sutarties projektas pateikiamas šių konkurso sąlygų 3 priede.
13.2. Viešojo pirkimo - pardavimo sutartis negali būti sudaroma, kol nesibaigė Įstatymo nustatyti Tiekėjų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pareiškimo terminai, išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia tik vienas Tiekėjas
13.3. Pirkimo sutartis įsigalioja tik tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Tiekėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais – Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas. Užtikrinimo vertė
– 10 procentų nuo bendros sutarties kainos. Užtikrinimo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip Pirkimo sutarties galiojimo terminas.
13.4. Sutarties užtikrinimo dokumentu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę dėl to, kad Tiekėjas neįvykdė visų sutartinių įsipareigojimų ar vykdė juos netinkamai.
13.5. Jei Tiekėjas sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, sutartis neįsigalioja, o Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį Tiekėjui, kurio pasiūlymas yra pirmas po Tiekėjo, nepateikusio sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba nutraukia pirkimo procedūras.
13.6. Užsakovas pasilieka teisę pirkti mažesnį paslaugų/prekių/darbų kiekį, jei po techninio darbo projekto atlikimo pasikeistų medžiagų ir darbų apimtys.
13.7. Užsakovas, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamos paslaugos/prekės/darbai tapo nereikalingi, nėra lėšų jiems apmokėti ir kt.).
13.8. Užsakovas, priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, praneša apie tai pasiūlymus pateikusiems Tiekėjams ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
13.9. Sutartyje nustatoma fiksuota sutarties kaina. Vykdant sutartį kaina nebus neperskaičiuojama dėl kainų lygio pasikeitimo. Jei paslaugų Tiekėjas PVM mokėtojas pirkimo sutarties kaina gali būti perskaičiuojama jei
pasikeičia PVM tarifas. Tokiu atveju, pagal suinteresuotos šalies prašymą kaina didinama ar mažinama atitinkamai tiek, kiek procentų padidėja ar sumažėja PVM tarifas. Perskaičiuojama likusi nesumokėta kainos dalis.
13.10. Už atliktus darbus Užsakovas apmokės per tiek kalendorinių dienų, koks nurodytas konkurso nugalėtojo pasiūlyme mokėjimo atidėjimas. Atlikti darbai priimami kiekvieną mėnesį Tiekėjui pateikus pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovo atsakingiems darbuotojams pasirašius aukščiau minėtus dokumentus, Tiekėjas Užsakovui juos privalo pateikti iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos. Baigus darbus sutarties objekte, Tiekėjas pildo darbų perdavimo – priėmimo aktą ir įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoda juos Užsakovui.
13.11. Užsakovas už atliktus darbus apmoka pagal Konkurso laimėtojo pasiūlytą apmokėjimo atidėjimą.
13.12. Konkurso laimėtojas savo lėšomis apdraudžia Pirkimo sutarties objekto turtą maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia Tiekėjo pasirinkta draudimo bendrovė, ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio Pirkimo sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, Tiekėjas privalo atlikti visus Pirkimo sutartyje numatytus darbus.
13.13. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo tada, kai Tiekėjas pateikia Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Pirkimo sutarties šalys sutaria ją nutraukti arba kol Pirkimo sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Pirkimo sutartyje nustatytais atvejais.
13.14. Tiekėjas pasinaudojęs teise vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį (tik dėl svarbių priežasčių), privalės visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius bei Užsakovui pareikalavus sumokėti 5 procentų nuo Pirkimo sutarties kainos dydžio baudą.
13.15. Kitos Pirkimo sutarties sąlygos yra nurodytos konkurso sąlygų 3 priede „Viešojo pirkimo-pardavimo sutartis“. Pirkimo sutartį sudaro „Sutarties specialiosios sąlygos“ ir „Sutarties bendrosios sąlygos“. Pirkimo sutarties „Sutarties specialiosios sąlygos“ paruoštos pagal šias supaprastinto atviro konkurso sąlygas, o „Sutarties bendrosios sąlygos“ paruoštos pagal Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 ,,Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ patvirtintas rekomendacijas.
13.16. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.
UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2 konkurso sąlygų priedas
(tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens
kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
(Adresatas (Užsakovas))
PASIŪLYMAS
DĖL /pirkimo pavadinimas/
A DALIS. TECHNINĖ INFORMACIJA IR DUOMENYS APIE TIEKĖJĄ
Nr. (Data)
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | |
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | |
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
Telefono numeris | |
Fakso numeris | |
El. pašto adresas |
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) Supaprastinto atviro konkurso skelbime, išspausdintame „Valstybės žinių“ priede
„Informaciniai pranešimai“;
2) UAB „Plungės šilumos tinklai“ valdybos 2009 m. spalio 9 d. protokolu Nr. 10 patvirtintomis ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbtomis prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimo taisyklėse.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą, sudarytą iš dviejų dalių, pateiktų atskiruose vokuose. Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.
Mes siūlome šiuos darbus:
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Tiekėjo pasiūlytas mokėjimo atidėjimas kalendorinėmis dienomis |
1 | 2 | 3 |
1. | ,,Šilumos tinklų modernizavimas nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės Plungės mieste“ |
/Pastaba. Lentelės 3 skiltį pildo Tiekėjas./
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame
. (Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją)
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(Parašas) (Vardas ir pavardė)
Visi pasiūlymo ir jo priedų lapai turi būti susiūti
.
UAB „Plungės šilumos tinklai“ 2 konkurso sąlygų priedo tęsinys
(tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens
kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
(Adresatas (Užsakovas))
PASIŪLYMAS
DĖL /pirkimo pavadinimas/
B DALIS. KAINOS
Nr. (Data)
(Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų darbų kainos. Kainos nurodytos šioje lentelėje:
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina be PVM Lt | Xxxxx su PVM Lt |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | ,,Šilumos tinklų modernizavimas nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės Plungės mieste“ |
/Pastaba. Lentelės 3-4 skiltis pildo Tiekėjas./
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
(Parašas) (Vardas ir pavardė)
Jei šį pasiūlymą ar prie jo pateiktus dokumentus pasirašo tiekėjo įgaliotas atstovas, būtina pateikti tinkamai patvirtintą įgaliojimo kopiją.
UAB „Plungės šilumos tinklai“ 3 konkurso sąlygų priedas
Viešojo pirkimo – pardavimo sutarties projektas
20 m. d.
Plungė
Užsakovas - UAB „Plungės šilumos tinklai“ (įmonės kodas 1705354555), atstovaujama generalinio direktoriaus Xxxxx Xxxxxxx, veikiančio pagal bendrovės įstatus,
ir
Rangovas ........................................................ (įmonės kodas..... ), atstovaujama ,
veikiančio pagal bendrovės įstatus,
Toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, vadovaujantis 20 m.................d. supaprastintų viešųjų pirkimo komisijos posėdžio protokolu Nr , sudarė sutartį, toliau tekste vadinama „Sutartimi“.
Šią Sutartį sudaro Sutarties specialiosios sąlygos ir Sutarties bendrosios sąlygos. Pirmenybė teikiama Sutarties specialiųjų sąlygų nuostatoms.
Sutarties specialiosios sąlygos paruoštos pagal 20 m. d patvirtintas supaprastinto atviro
konkurso sąlygas.
Sutarties bendrosios sąlygos paruoštos pagal patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1S-76 "Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir prekių ir paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo" rekomendacijas.
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
1. DARBŲ APIMTIS IR ATLIKIMO TVARKA
1.1. Sutarties objektas: Šilumos tinklų modernizavimas nuo katilinės Nr. 2 iki Genio gatvės Plungės mieste (pirkimo Nr. ) keltus tikslus, uždavinius ir reikalavimus.
1.2. Rekonstravimo darbų adresas: katilinės Nr. 2 iki P.Genio g., Xxxxxxx m.
1.3. Rangovas įsipareigoja:
1.3.1. parengti Šilumos trasos rekonstrukcijos Plungės m., nuo katilinės Nr. 2 iki P.Genio g. techninį darbo projektą;
1.3.2. atlikti šilumos trasos rekonstrukcijos Plungės m., nuo katilinės Nr. 2 iki P.Genio g. darbus ir priduoti objektą Užsakovui ir kontroliuojančioms institucijoms;
1.3.3. atlikti Šilumos tinklų modernizavimas nuo katilinės Nr. 2 iki P.Genio gatvės Plungės mieste, projekto vykdymo priežiūrą.
1.4. Sutartis sudaroma .........(.....................) mėnesių terminui nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutarties vykdymo terminai (dėl sąlygų nepriklausančių nuo Rangovo), gali būti nukeliami, pasirašant Šalių susitarimą. Sutartis gali būti pratęsta (pasirašant Šalių susitarimą) laikotarpiui, kuris yra būtinas Paslaugoms bei Sutartyje nenumatytiems darbams, be kurių negalima užbaigti Sutarties vykdymo, atlikti. Sutartis pratęsiama iš esmės nekeičiant Paslaugų kainų ir kitų sąlygų.
1.5. Ši Sutartis įsigalioja nuo tada, kai Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir galioja, kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.
1.6. Rangovas darbus atlieka savo jėgomis, rizika ir priemonėmis iš savo medžiagų arba remdamasis kitų asmenų (subrangovų) pajėgumais. Rekonstravimo darbams atlikti naudojamos tik naujos ir su Užsakovo įgaliotu atstovu suderintos medžiagos. Rangovas pateikia Lietuvos Respublikoje galiojančius medžiagų, gaminių ir konstrukcijų kokybės atitikties sertifikatus. rangovas užtikrina naudojamų medžiagų apsaugą bei sandėliavimą.
1.8. Rekonstravimo darbų vadovu Rangovas turi skirti pasiūlyme nurodytą atestuotą darbuotoją.
1.9. Rangovas įsipareigoja laikyti paslaptyje Užsakovo techninių priemonių išdėstymą ir kitus parametrus.
2. DARBŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
2.1 Sutartinė objekto kaina susideda iš atskirų dalių kainų ir sudaro:
2.1.1. Techninio-darbo projekto parengimas Lt be PVM.
2.1.2. Medžiagos – Lt be PVM.
2.1.3. Montavimo darbai – Lt be PVM.
2.1.4. Bendrastatybiniai darbai Lt be PVM.
2.1.5. Techninio-darbo projekto vykdymo priežiūra Lt be PVM.
Visa sutarties kaina ................................. Lt + PVM 21% - ................................... Lt. Viso kaina su
PVM: ................................. Lt (........................................... Lt ....... cnt). Pasikeitus PVM tarifui, PVM
dydis koreguojamas didinant ar mažinant atitinkamai tiek, kiek procentų padidėja ar sumažėja PVM tarifas. Perskaičiuojama likusi nesumokėta kainos dalis.
2.2. Atliktus Rangovo darbus Užsakovas priims kiekvieną mėnesį, Xxxxxxxx pateikus pažymą apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų aktus, PVM sąskaitą-faktūrą, kurią Užsakovas apmokės per
..................(.......................) kalendorines dienas. Rangovas minėtus dokumentus Užsakovui turi pateikti iki kito mėnesio 5 (penktos) dienos. Baigęs darbus pagal Sutartį, Xxxxxxxx pildo darbų perdavimo- priėmimo aktą, įformina normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus ir perduoda Užsakovui.
2.3. Papildomi darbai, išryškėję statybos metu, galės būti perkami iš Rangovo įkainoti tokiais pat principais, kaip ir Paslaugos pagal šią Sutartį.
2.4. Sutartyje numatyta Paslaugos kaina negali būti keičiama visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Sutarties kaina koreguojama ir įforminama Sutarties Šalių atstovų pasirašomu protokolu, kuris yra šios Sutarties neatskiriama dalis.
2.5. 10% Darbų kainos, t.y. Lt ct ( Lt ct), sulaikytos nuo Rangovui mokėtinų šios Sutarties pagrindu sumų, sumokama Rangovui per 15 kalendorinių dienų po Darbų rezultato pridavimo Valstybinei komisijai.
2.6. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu darbai atliekami nekokybiškai arba nekokybiškomis, nesuderintomis su Užsakovu medžiagomis, arba dėl kitų medžiagų atsiradus trūkumams (defektams), iki darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti visi trūkumai (defektai).
2.7. Pateikdamas PVM sąskaitą-faktūrą už atliktus darbus Užsakovui, Xxxxxxxx privalo atskaičiuoti mokesčius už sunaudotą elektros energiją, vandenį, jei šiomis paslaugomis buvo naudotasi Užsakovo sąskaita. Rangovas turi pats pasirūpinti visais elektros, vandens tiekimais ir, jei jis naudosis Užsakovui tiekiama elektra, vandeniu, susimokėti už šias paslaugas.
2.8. Užsakovas apmokės tik tas išlaidas, kurios neabejotinai patiriamos prie vykdomų pagal Sutartį darbų, kurias nėra sudėtinga patvirtinti dokumentais. Išlaidas, kurias galima sieti ir su kitomis Rangovo veiklomis ar su Rangovo veiklomis pagal kitus užsakymus, Rangovas turės apmokėti pats.
2.9. Sutarties nutraukimo atveju Užsakovas apmoka už faktiškai atliktus ir priimtus darbus. Jeigu sutartį Užsakovas nutraukia vienašališkai, Rangovui netinkamai vykdant sutartį, iš mokėtinos sumos ji turi teisę išskaičiuoti netesybas ir Užsakovo patirtus nuostolius.
3. SUTARTIES VYKDYMO UŽTIKRINIMAS
3.1. Rangovas per 5 (penkias) kalendorines dienas, nuo Sutarties pasirašymo dienos, privalo pateikti Užsakovui banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimą sumai, ne mažesnei kaip 10 (dešimt) procentų nuo Sutarties kainos. Garantijos (laidavimo) galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip Sutarties galiojimo terminas.
4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI
4.1. Rangovas įsipareigoja visus numatytus darbus pradėti po sutarties pasirašymo ir pilnai baigti iki . Visa su objektu susijusi dokumentacija turi būti paruošta, suderinta ir galutinai pateikta iki 2010 m. rugsėjo mėn. 30 dienos. Konkretūs atskirų šilumos trasos rekonstrukcijos darbų etapų atlikimo terminai nurodyti kalendoriniame darbų atlikimo grafike, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Rekonstrukcijos metu bendras šilumos atjungimas abonentams negali būti ilgesnis kaip 30 kalendorinių dienų.
4.2. Darbai turi būti atlikti šiais terminais iki................
5. DARBŲ PRIĖMIMAS
5.1. Rangovas kas mėnesį ir/ar užbaigęs etapo darbus, pateikia Xxxxxxxxx atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą, pasirašytą Rangovo ir Techninio prižiūrėtojo įgaliotų atstovų. Darbų perdavimo-priėmimo aktuose nurodomi per praėjusį mėnesį (ar jo dalį) atlikti darbai (įskaitant sunaudotas medžiagas, naudotus mechanizmus ir kt.) ir jų pagrindu (vadovaujantis konkurso pasiūlyme nurodytomis kainomis) apskaičiuota sutarties kainos dalis.
5.2. Etapo darbų perdavimo-priėmimo aktą rengia Rangovas. Užsakovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą arba informuoti Rangovą apie atsisakymą jį pasirašyti. Užsakovui, nustačius darbų trūkumus, fiksuoja juos Rangovo pateiktame etapo darbų perdavimo-priėmimo akte arba šiame punkte nurodytu laikotarpiu pateikdama Rangovui atskirą etapo darbų trūkumų aktą. Aktuose nurodoma ir trūkumų pašalinimo terminai bei kitos jų pašalinimo sąlygos. Rangovas turi teisę fiksuoti trūkumus ir kiekvieno mėnesio tarpiniuose darbų perdavimo- priėmimo aktuose.
5.3. Iki darbų priėmimo atsiradusius defektus, Rangovas privalo, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti savo sąskaita.
5.4. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus, kai nustatomi darbo rezultatų trūkumai, dėl kurių neįmanoma darbo rezultato naudoti pagal paskirtį, o šių trūkumų neįmanoma pašalinti.
5.5. Rangovas įsipareigoja, atlikęs kiekvieno etapo darbus, savo jėgomis ir sąskaita sutvarkyti aplinką.
6. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6.1 Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi LR įstatymais, Užsakovo vykdyto darbų pirkimo dokumentais, kitais galiojančiais normatyviniais aktais, Statybos rangos sutarties nuostatais ir šios sutarties sąlygomis.
6.2 Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, Rangovo pareikalavimu, Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,2 procentų delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos.
6.3 Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Paslaugų nustatytu terminu, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo neatliktų Paslaugų kainos (skaičiuojama pagal Sutarties priede Nr. 2 nurodytas darbų apimtis) už kiekvieną termino praleidimo dieną. Apskaičiuota delspinigių suma išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumų.
6.4 Jei Rangovas dėl savo kaltės neatlieka Paslaugų ar netinkamai atlieka Paslaugas, Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Rangovą, turi teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu, vienašališkai (įspėjęs prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų) nutraukti Sutartį, kadangi tokie Rangovo veiksmai laikomi esminiu Sutarties pažeidimu.
6.6 Sutarties Šalis turi teisę reikalauti atlyginti patirtus dėl netinkamo Sutarties sąlygų vykdymo nuostolius, jei jie susidarė dėl kitos Sutarties Šalies kaltės.
7. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
7.1 Užsakovo pareigos:
7.1.1 pateikti leidimus, kurie reikalingi darbams atlikti;
7.1.2 perduoti Rangovui gamybinius plotus, kuriuose atliekami darbai;
7.1.3 raštiškai informuoti Rangovą apie darbų atlikimą pavojingoje zonoje, kaip tai reikalauja saugos ir sveikatos taisyklės statybose, kurios patvirtintos LR vyr. valstybinio darbo inspektoriaus 2000- 12-22 įsakymu Nr. 346 bei 2003-07-01 LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu Nr. IX - 1672;
7.1.4 xxxxxxxx, kas vykdys techninę priežiūrą;
7.1.5 priimti iš Rangovo atliktus darbus ir apmokėti už juos, Sutartyje numatytais terminais;
7.1.6 tikrinti darbų kokybę ir atliktų darbų kiekius;
7.1.7 organizuoti priėmimo į eksploataciją komisiją;
7.1.8 pateikti privalomuosius dokumentus darbo projekto parengimui;
7.1.9 perduoti (pasirašant aktą bei įforminant ribų aktą) Rangovui darbo vietą, zoną.
7.2 Užsakovo teisės:
7.2.1. jeigu Rangovas nukrypsta nuo patvirtinto projekto arba nesilaiko LR statybos normų ir taisyklių, turi teisę pareikalauti pašalinti trūkumus, nemokėti už prastai atliktą darbą arba prireikus – sustabdyti darbus, kol trūkumai nebus pašalinti;
7.2.2. vienašališkai nutraukti Sutartį pranešdamas Rangovui apie tai raštu (prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų):
7.2.2.1. jei Rangovas nepradeda darbų sutartyje nurodytu laiku arba dirba taip lėtai, kad baigti darbus nustatytu laiku būtų negalima ir dėl to Užsakovas turės nuostolių;
7.2.2.2.jei Rangovas nesilaiko sąlygų dėl darbų kokybės, naudoja netinkamas medžiagas; 7.2.2.3.jei Rangovas nepašalina defektų Užsakovo nustatytu laiku, Užsakovas turi teisę
Rangovo sąskaita pašalinti defektus;
7.2.3. turi teisę atlikti darbo projekto ekspertizę.
7.2.4. atidėti sutarties vykdymą arba sustabdyti darbus terminuotam arba neribotam laikui, jei iki sutartinių įsipareigojimų vykdymo pradžios būtų nutrauktas objekto finansavimas arba darbų eigoje atsirado kita būtinybė nukelti objekto statybos terminus.
7.3. Rangovo pareigos:
7.3.1. laikytis saugumo technikos, priešgaisrinės apsaugos, sanitarijos ir vidaus tvarkos taisyklių, atsakyti už darbų saugą priimtoje (pasirašant aktą bei įforminant ribų aktą) iš Užsakovo darbo vietoje, zonoje ir nepradeda darbų kol neturi minėto akto;
7.3.2. vykdydamas Sutartyje numatytus darbus, atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų su Rangovo darbuotojais tyrimą (dalyvaujant Užsakovui), vesti jų apskaitą;
7.3.3. vykdant darbus naudoti tik naujas medžiagas ir gaminius, atitinkančius techninių projektų reikalavimus. Pateikti LR galiojančius visų Lietuvoje pagamintų gaminių ir medžiagų atitikties deklaracijas ir pasus, o importuotų gaminių ir medžiagų – šalies gamintojos sertifikatus ir atitikties deklaracijas;
7.3.4. pateikti naudojamų medžiagų pavyzdžius, jų išbandymo rezultatus (sertifikatus), supažindinti Užsakovo techninį personalą, kaip eksploatuoti įrenginį, jeigu to pageidauja Užsakovas;
7.3.5. gauti leidimą arba sutikimą atlikti darbus apsauginėje zonoje, miestų gatvių važiuojamoje dalyje, kelių ruožuose ir komunikacijų vietose;
7.3.6. pašalinti defektus, susijusius su netinkamu darbų atlikimu;
7.3.7. grąžinti Užsakovui po ardymo gautas grįžtamas medžiagas;
7.3.8. kompensuoti Užsakovo nuostolius, susidariusius dėl netinkamai įvykdytų Sutartinių įsipareigojimų;
7.3.9. įforminti Paslaugos vykdymo dokumentaciją bei pateikti Užsakovui;
7.3.10. ne vėliau kaip 5 (penktą) mėnesio dieną, pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui, pateikti Užsakovui PVM sąskaitą-faktūrą su atliktų darbų aktais ir pažymas apie atliktų darbų vertę;
7.3.11. turi pareigą darbus, numatytus darbo projekte, atlikti prisilaikant STR ir techninių sąlygų reikalavimų;
7.3.12. neturi teisės keisti projektinių sprendimų be raštiško Užsakovo sutikimo;
7.3.13. atsiradus defektams, juos pašalinti savo sąskaita per laikotarpį, kurį nustato Užsakovas. Pašalinęs defektus, Xxxxxxxx gauna iš Užsakovo pažymą apie defektų ištaisymą;
7.3.14. dalyvauti ir pateikti dokumentus komisijai, tikrinančiai, ar pastatytas objektas tinkamas eksploatuoti;
7.3.15. apie atliekamus darbus informuoti valstybės priežiūros institucijas, kaip to reikalauja norminiai dokumentai, atlikti visus reikalingus darbų kokybės patikrinimus, apiforminti visą reikalingą dokumentaciją ir priduoti objektą valstybinės priežiūros institucijų ekspertams ir Užsakovo priėmimo komisijai;
7.3.16. nepradėti statybos darbų, kol Užsakovas nepateikė statybai leidimo ir aktu neperdavė darbo vietos, zonos, kaip tai reikalaujama STR 1.07.01:2002;
7.3.17. pateikti Sutarties vykdymo užtikrinimą;
7.3.18. savo lėšomis apdrausti Sutarties objekto turtą maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia Rangovo pasirinkta draudimo bendrovė, ne trumpesniam kaip darbo projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Įvykus draudiminiam įvykiui, dėl kurio Sutarties objekto turtas yra sunaikinamas ar sugadinamas, atlikti visus numatytus darbus;
7.3.19. pateikti savaitinį kalendorinį darbų vykdymo grafiką;
7.3.20. atliktiems pagal Sutartį darbams nustatyti garantinį laiką vadovaujantis LR Statybos įstatymo 36 straipsniu;
7.3.21. Xxxxxxxx atsako už subrangovų, jų ekspertų, atstovų ir darbuotojų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą ar aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar įsipareigojimų nevykdytų, ar aplaidus būtų jis pats ar jo ekspertai, atstovai ar darbuotojai
7.3.22. per Užsakovo nurodytą terminą nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
7.3.23. Rangovas pasinaudojęs teise vienašališkai nutraukti Sutartį (tik dėl svarbių priežasčių), privalės visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius bei Užsakovui pareikalavus sumokėti 5 (penkių) procentų nuo Sutarties kainos dydžio baudą.
7.4. Rangovo teisės:
7.4.1. neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais, pareikalauti, kad Užsakovas sumokėtų Rangovui už kiekvieną uždelstą dieną, 0,02 % delspinigių nuo neapmokėtų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 30% nuo neatsiskaitytos sumos;
7.4.2. pareikalauti, kad Užsakovas vykdytų savo įsipareigojimus.
8.1. Sutarties objekto statinio garantinis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai; paslėptų Sutarties objekto statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų.
8.2. Sutarties objekto statinyje naudojamų statybos produktų ir įrenginių, kurie nesusiję su Lietuvos Respublikos Statybos Įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimais (išskyrus statybos produktus ir įrenginius, kurie yra paslėptose statinio konstrukcijose), garantinis terminas nustatomas tiekėjo išduodamuose dokumentuose ir taikomas, kai įrenginiai tinkamai naudojami eksploatacijos metu.
8.3. Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams ir Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, Xxxxxxxx privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jei dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau, pašalinti defektus savo sąskaita.
BENDROSIOS SĄLYGOS
9. Pagrindinės Sutarties sąvokos
9.1. Užsakovas - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta perkančioji organizacija, perkanti Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas Paslaugas iš Rangovo.
9.2. Sutarties kaina - suma, kurią Užsakovas pagal Sutartį turi sumokėti Rangovui už perkamas Paslaugas. Mokėjimai atliekami litais. Sutarties kaina arba kainodaros taisyklės nustatytos Sutarties specialiose sąlygose.
9.3. Rangovas - ūkio subjektas, teikiantis Paslaugas pagal šią Sutartį.
9.4. Terminai-Sutarties ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.
10. Kitos Rangovo teisės ir pareigos
10.1. Rangovas įsipareigoja:
10.1.1. teikti Paslaugas pagal Sutartį už Paslaugų kainą, savo rizika bei sąskaita kaip įmanoma rūpestingai bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;
10.1.2. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti rangovui užbaigti Paslaugų teikimą nustatytais terminais;
10.1.3. po Paslaugų suteikimo nedelsdamas perleisti nuosavybės teisę į Paslaugų teikimo rezultatą, jeigu toks sukuriamas;
10.1.4. užtikrinti iš Užsakovo Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;
10.1.5. per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo raštu pateikto prašymo gavimo dienos pateikti išsamią Paslaugų teikimo ataskaitą, nurodant, kokios Paslaugos buvo atliktos, išskiriant konkrečias Paslaugų kainos sudėtines dalis bei pateikiant papildomą su Paslaugų teikimu susijusią informaciją apie patirtas išlaidas ir t. t.;
10.1.6. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;
10.1.7. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
10.2. Rangovas turi teisę gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią Sutartį.
10.3. Rangovas turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.
11. Kitos Užsakovo teisės ir pareigos
11.1. Užsakovas įsipareigoja Rangovui sudaryti visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti.
11.2. Užsakovas įsipareigoja mokėti Sutarties kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas.
12. Sutarties įvykdymo užtikrinimas
12.1. Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytu terminu Rangovas pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį.
12.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį. Užsakovui pasinaudojus pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas pateiks naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris atitiks tokiam užtikrinimui Sutartyje numatytus reikalavimus (dėl užtikrinimo sumos ir terminų).
12.3. Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą jis sutinka priimti. Tokiu atveju Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Sutarties įvykdymo užtikrinimas pateikiamas ta pačia valiuta, kokia atliekami mokėjimai.
12.4. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Xxxxxxxx privalo apie tai informuoti Xxxxxxxx, o Užsakovas gali raštu pareikalauti Rangovo per 10 (dešimt) dienų pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.
12.5. Jei Xxxxxxxx nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas pareikalauja sumokėti visą sumą ar jos dalį priklausomai nuo neįvykdytos Sutarties dalies vertės, kurią užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (garantas, laiduotojas) įsipareigojo sumokėti.
12.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas pasibaigus užtikrinimo galiojimo terminui, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama banko garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.
13. Šalių atsakomybės bendrosios nuostatos
13.1. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Xxxxxx prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.
13.2. Delspinigių dydis ir jų mokėjimo sąlygos nustatytos Sutarties specialiosiose sąlygose.
13.3. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
14. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)
14.1 Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis, kurie turėjo poveikį Šalių veiklai. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
14.2 Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.
14.3 Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento arba, jeigu laiku nebuvo pateiktas pranešimas, nuo pranešimo pateikimo momento. Jeigu Šalis laiku neišsiunčia pranešimo arba neinformuoja, ji privalo kompensuoti kitai Šaliai žalą, kurią ši patyrė dėl laiku nepateikto pranešimo arba dėl to, kad nebuvo jokio pranešimo.
15. Šalių pareiškimai ir garantijos
15.1 Kiekviena iš Šalių pareiškia ir garantuoja kitai Šaliai, kad:
15.1.1. Šalis yra tinkamai įsteigta ir teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
15.1.2. Šalis atliko visus veiksmus, būtinus, kad Sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turi visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus Xxxxxxxxxx teikti bei Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį visą Sutarties galiojimo laiką.
15.1.3. Xxxxxxxx garantuoja, kad Užsakovui pasinaudojus pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu, Rangovas pateiks naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, kuris atitiks tokiam užtikrinimui Sutartyje numatytus reikalavimus (dėl užtikrinimo sumos ir terminų).
16. Sutarties galiojimas
16.1. Sutarties galiojimo terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose.
16.2. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.
16.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos dėl atsakomybės bei atsiskaitymų tarp Šalių, taip pat visos kitos nuostatos, kurios, išlieka galioti po nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.
17. Sutarties pakeitimai
17.1. Šalių susitarimu Sutartis gali būti papildoma, pakeistos jos sąlygos, jeigu nebus pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems Sutarties sąlygų pakeitimams bus gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
18. Sutarties pažeidimas
18.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo kokius nors savo įsipareigojimus pagal Sutartį, ji pažeidžia Sutartį.
18.2. Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:
18.2.1. reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;
18.2.2. reikalauti atlyginti nuostolius;
18.2.3. reikalauti sumokėti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus delspinigius;
18.2.4. pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;
18.2.5. vienašališkai nutraukti Sutartį;
18.2.6. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.
19. Sutarties vykdymo sustabdymas
19.1. Esant svarbioms aplinkybėms, Užsakovas turi teisę sustabdyti Paslaugų ar kurios nors jų dalies teikimą.
19.2. Jei Paslaugų teikimas sustabdomas daugiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, ir sustabdoma ne dėl Rangovo kaltės, Rangovas gali rašytiniu pranešimu Užsakovui pareikalauti atnaujinti Paslaugų teikimą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų arba nutraukti Sutartį.
19.3. Sutarties vykdymas sustabdomas, kad būtų galima patikrinti, ar buvo padarytos esminės klaidos ar pažeidimai. Jei įtarimai nepasitvirtina, Xxxxxxxx vėl pradedama vykdyti.
19.4. Esminė klaida ar pažeidimas - tai bet koks Sutarties, galiojančio teisės akto pažeidimas, atsiradęs dėl veikimo ar neveikimo.
20. Sutarties nutraukimas
20.1. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.
20.2. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius bei Užsakovui pareikalavus sumokėti 5 (penkių) procentų nuo Sutarties kainos dydžio baudą. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
20.3. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų.
20.4. Užsakovas po Sutarties nutraukimo turi kiek galima greičiau patvirtinti atliktų Paslaugų vertę. Taip pat parengiama ataskaita apie Sutarties nutraukimo dieną esančią Rangovo skolą Užsakovui ir Užsakovo skolą Rangovui.
20.5. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš Rangovui mokėtinų sumų arba pagal Rangovo pateiktą užtikrinimą.
20.6. Sutartį nutraukus dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už atliktas Paslaugas, Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.
21. Ginčų nagrinėjimo tvarka
21.1 . Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios Sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai.
21.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Xxxxxx nepavykus susitarti, ginčai, nesutarimai, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme.
22. Baigiamosios nuostatos
22.1. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.
22.2. Bet kokios nuostatos negaliojimas ar prieštaravimas Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams šioje Sutartyje neatleidžia Šalių nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo. Šiuo atveju tokia nuostata turi būti pakeista atitinkančia teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesne Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.
22.3. Visus kitus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės
22.4. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi nedelsiant raštu
informuoti kitą Šalį.
23. SUTARTIES PRIEDAI
23.1.Priedas Nr. 1 – Techninė specifikacija. Bendrosios sąlygos ir specialiosios sąlygos, 12 lapų.
23.2. Priedas Nr. 4 - Savaitinis kalendorinis darbų vykdymo grafikas.
23.3. Priedas Nr. 5 – Suvestinis statybos kainos skaičiavimas.
23.4. Priedas Nr. 6 – Objektinė sąmata.
23.5. Priedas Nr. 7– Lokalinė sąmata.
23.6. Priedas Nr. 8 – 20 m.................d supaprastintų viešųjų pirkimo komisijos posėdžio protokolo Nr. išrašas.
24. SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI:
Užsakovo: Rangovo:
UAB “Plungės šilumos tinklai”
Įmonės kodas: 1705354555 Įmonės kodas
PVM mokėtojo kodas: LT705354515 PVM mokėtojo kodas
V. Mačernio g. 19, LT-90142 Plungė Banko rekvizitai:
A/s: XX00 0000 0000 0000 0000 A/s. Nr. LT
73000 SWEDBANK, AB Adresas: Tel: 0-000-00000
Faksas: 0-000-00000 Tel. , Faksas:
El. paštas: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx El.paštas:
Generalinis direktorius Generalinis direktorius Xxxxxx Xxxxxx
X.X. X.X.
UAB „Plungės šilumos tinklai“ 4 konkurso sąlygų priedas
Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 4-41 Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr.4-430 redakcija)
(Herbas arba prekių ženklas)
(tiekėjo pavadinimas)
(tiekėjo numeris ir kiti duomenys)
(adresatas (perkančioji organizacija))
TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA
20 m. d. Nr.
(deklaracijos sudarymo vieta)
1. Aš, , (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, xxxxxxx)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ,
(tiekėjo pavadinimas)
dalyvaujantis (-i)
(perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame
(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)
,
skelbtame
(leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
data ir numeris arba kvietimo pateikti pasiūlymą ar dalyvauti derybose išsiuntimo
,
data ir numeris)
nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, perkančiosios organizacijos (įgaliotosios organizacijos) vadovams, valstybės tarnautojams (darbuotojams) ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, nesuteikė ir neketina suteikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti viešąjį pirkimą, nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus.
2. Informuoju, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))
(tiekėjo pavadinimas)
susijęs Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 12 dalyje nustatytais būdais su šiais toje pačioje pirkimo procedūroje dalyvaujančiais ūkio subjektais:
.
(tiekėjų pavadinimai)
3. Tvirtinu, kad jeigu vienas ar keli iš mano nurodytų ūkio subjektų, su kuriais yra susijęs mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ,
(tiekėjo pavadinimas)
dalyvauja pirkime ir pateikia savarankišką pasiūlymą (pasiūlymus), mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))
šiame pirkime veikia
(tiekėjo pavadinimas)
nepriklausomai nuo jų ir jie laikytini konkurentais.
4. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu
(tiekėjo pavadinimas)
pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas, o tuo atveju, jeigu pasiūlymas bus jau pripažintas laimėjusiu, bus laikoma, kad
(tiekėjo pavadinimas)
atsisakė sudaryti pirkimo sutartį, kaip nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, ir su juo pirkimo sutartis nebus sudaroma, taip pat kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.
5. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
6. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.
(deklaraciją sudariusio asmens pareigos) (parašas) (vardas, xxxxxxx)
UAB „Plungės šilumos tinklai“ 5 konkurso sąlygų priedas
(Tiekėjo deklaracijos formos pavyzdys)
Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)
(Adresatas (perkančioji organizacija))
TIEKĖJO DEKLARACIJA
Nr. (Data)
(Sudarymo vieta)
1. Aš, , (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) ,
(Tiekėjo pavadinimas) dalyvaujantis (-i)
(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)
atliekamame (Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)
, skelbtame
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,
,
data ir numeris)
nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo šios sankcijos paskyrimo praėjo mažiau kaip vieneri metai.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.
(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas)
(Parašas) (Vardas, pavardė)