PRIVALOMI REIKALAVIMAI DARBŲ (PAGAL FIDIC

„RAUDONĄ“KNYGĄ) PIRKIMŲ DOKUMENTAMS

PIRKIMAS STATYBOS DARBAMS ATLIKTI

(PAGAL MAŽIAUSIĄ KAINĄ)

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Šiais tipiniais pirkimo dokumentais nustatomi privalomi ir rekomenduojami nurodymai Projektų vykdytojų rengiamiems pirkimo dokumentams, darbų įsigijimui, kai darbai bus vykdomi vadovaujantis „Užsakovo suprojektuotų statybos ir inžinerinių darbų Statybos sutarties sąlygomis (FIDIC „Raudona“ knyga).

Rengiant pirkimo sąlygas Projekto vykdytojas vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymo aktualia redakcija, poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus. Šiuos dokumentus galima rasti internetiniu adresu xxx.xxx.xx. Projekto vykdytojo parengtuose

SLUNLPR GRNXPHQWXRVH WXUL EǌWL ƳWUDXNWL SULYDORP

$JHQWǌreiUkaDla vimai.

Prie nuostatų, kurias Projekto vykdytojas privalo įtraukti yra įrašyta sąlyga

„35,9$/2. 0$³

Pirkimo dokumentuose turi būti numatytos šios dalys: 1 skyrius. Konkurso sąlygos;

Pasiūlymo raštas Pasiūlymo priedas

2 skyrius. Sutarties sąlygos; 1 skirsnis. Rangos sutartis

2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos 3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos 4 skirsnis. Užtikrinimai ir garantijos

3 skyrius. Specifikacijos;

4 skyrius. Darbų kiekių žiniaraščiai;

1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos 2 skirsnis. Darbų kiekių žiniaraščiai

5 skyrius. Brėžiniai ir kiti dokumentai.

Pastaba: 1. 0ơO\QDL SDå\PơWRVH YLHWRVH SDWHL NPWơROV\ ),Q$DJLH!QWǌ kurias 3HUNDQþLRML RXUåJSDLQOLG]\DWFLL MSDU LWHXãU LV NHOEGDPD NR

.RQNXUVR GDO<\raYudLonDaiL> paWåX\UPLơ WXDåVS LOUG \WWXLã þLDV YLHWD

I SKYRIUS. KONKURSO 6Ą/<*26

PRIVALOMA:

0LQLPDO kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio NYDOLILNDF ƳURGDQW\V dokumentai. 6ąO\JRV GUDXGåLDQþ ULERMDQþLR GDO\YDYLPą konkurse)	1.1 <Vadovaujantis LR VLHãǐMǐ SLUNLPǐ ƳV ƳWUDXNLDPL SULYDORPL NYDOL SHUNDQþLRVLRV RUJDQL]DFLMRV


	1.1.1
	1.1.2
	1.1.3
	1.1.4
	1.1.5
	1.1.6
0LQLPDO kvalifikacijos reikalavimai dalyviams ir dalyvio NYDOLILNDF ƳURGDQW\V dokumentai. 7LHNơMǐ W	2.1 Dalyviai kartu su pasiūlymu privalo pateikti reikalaujamą informaciją apie kvalifikaciją bei kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas, kaip nurodyta žemiau:
	0LQLPDOǌV NYD reikalavimai	'DO\YLR NYDOL patvirtinantys dokumentai

verstis veikla, HNRQRPLQơ ILQDQVLQơ techninis ir profesinis SDMơJXPDV	2.1.1 Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris privalo turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio (statinių pogrupis:...) statybos darbus (statybos darbų sritys:...) arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį. Jei dalies darbų atlikimui pasitelkiami subrangovai, tai jų pateikti kvalifikacijos dokumentai turi įrodyti teisę atlikti jiems priskirtas statybos darbų sritis, neatsižvelgiant į tuose dokumentuose nurodytas statinių rūšis. (Pastaba: įrašomas statinių pogrupio, kuriam priskiriamas objektas, pavadinimas, vadovaujantis STR:1.01.09:2003. *Pastaba: įrašomos reikalingos statybos darbų sritys vadovaujantis STR: 1. 08.02:2002.).	Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvio kiekvienas partneris pateikia kvalifikacijos dokumentus (taip pat subrangovų jei tokie numatyti), kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus suteikia teisę Lietuvos Respublikoje atlikti pirkimo dokumentuose nurodytus ypatingo statinio statybos darbus arba jungtinės veiklos sutartyje jam priskirtą tokių darbų dalį.
	Reikalavimas taikomas tik jei
	perkamas objektas
	priskiriamaV \XXXX
	VWDWLQLǐ NDW

	2.1.2 Pavienio dalyvio/ jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) vidutinė metinė statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo dalyvio įregistravimo dienos (jeigu dalyvis vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) yra ne mažesnė kaip <QXURG\WL DSVNDLþLXRM IRUP> XmOln.ĊEur. per metus.	Pridėti patvirtintą pavienio dalyvio / kiekvieno jungtinės veiklos partnerio statybos objektų sąrašą kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis arba Statybos užbaigimo aktų kopijomis arba, jei tokie aktai neišrašomas arba juose nėra reikiamos informacijos, Užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai. Pažymose turi būti nurodyta darbų atlikimo vertė, data ir vieta.
	)RUPXOơ
	MA= pirkmo_ EL.XuG0.5
	2.1.3 Pavienis dalyvis/ MXQJWLQơV GDO\YLV YL veiklos partneriai bendrai) per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki SDVLǌO\Pǐ GLHQRV SUL DWOLNĊ<Vn urodyti VXWDUWLHV S vandens tiekimo ir QXRWHNǐ NRPXQDOLQLǐ rangos> darbų, kurie DWLWLQND VąO\Ją	Pridėti pavienio dalyvio / kiekvieno jungtinės veiklos partnerio įvykdytų svarbiausių statybos objektų sąrašą kartu su Statinių pripažinimo tinkamais naudoti aktų kopijomis ar Statybos užbaigimo aktų kopijomis arba, jei toks aktas neišrašomas ar dar neišrašytas (tais atvejais, kai sutarties vykdymas dar nepasibaigęs, tačiau šiuose kvalifikacijos reikalavimuose nurodyti darbai jau atlikti tokia apimtimi, kokia reikalaujama pirkimo dokumentuose) arba juose nėra reikiamos informacijos, Užsakovo patvirtinimus, įrodančius, kad svarbiausi darbai buvo atlikti tinkamai, nurodant atliktų darbų fizinius parametrus ( ilgius).
	NRQNUHþLDX
	VXWDUWƳ SY
	VơNPLQJDL X
	vandens tiekimo ir
	DUED QXRWH

surinkimo lauko NRPXQDOLQLǐ

statybos arba rekonstrukcijos GDUEǐ REMHN NXULDPH WLQ

bendras ilgis ne PDåLDX <0N,5DLS

pirkimo REMHNWR ilgio, bet ne daugiau kaip 10 km>>;

[Naudojama vandens ir nuotekų tinklų projektams. Kitų darbų pirkimams formuluoti reikalavimą pagal perkamą objektą. Reikalavimo apskaičiavimas: 0,5 x objekto fizinis

parametras (pvz. našumas, plotas ir pan.) arba 0,5 x

sąmatinė vertė be PVM.]

2.1.4 Pavienis dalyvis/

jungtinės veiklos dalyvis (bent vienas jungtinės veiklos partneris) privalo pasiūlyti statybos darbų vadovą, kuris atitiktų žemiau nurodytus reikalavimus:

(jei statomas ypatingas statinys)

a) kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo (statinių grupės: nurodomos

UHLNDOLQJRV

JUXSơgVal STSRD 1.01.09:2003)

pareigas;

b) ne mažesnė kaip 3 metų patirtis dirbant

Pateikiamas siūlomo statybos vadovo gyvenimo aprašymas ir (ypatingo statinio statybos atveju) kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas ARBA (neypatingo statinio statybos atveju) išsilavinimą įrodantis dokumentas.

	ypatingo statinio statybos vadovu; c) patirtis dirbant ypatingo statinio (statinių grupė: nurodoma reikalinga VWDWLQLǐ JU STR 1.01.09:2003) statybos vadovu bent viename projekte. ARBA (jei statomas neypatingas statinys) a) statybos inžinieriaus išsilavinimas; b) ne mažesnė kaip 2 metų patirtis dirbant statinio statybos vadovu; c) patirtis dirbant statinio statybos vadovu bent viename (nurodomas projekto SREǌGLV vandentvarNRV D ar kt.) projekte.
Rekomenduojama: Konkurso dalyviai, įrodydami savo patirtį, turi pateikti Užsakovų telefonų numerius.
PRIVALOMA: Pagrindiniai darbai, kuriuos dalyvis privalės atlikti pats (ne subrangovas), yra šie: <nurodyti pagrindinius darbus>
PRIVALOMA:3DVL ymo galiojimo XåWLNULQLP	3.1. Konkurso dalyvis kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti Perkančiajai organizacijai pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, kuriame turi būti įtvirtinta nuostata, kad užtikrinimą teikianti įstaiga neatšaukiamai įsipareigos sumokėti pagal garantiją ar laidavimo raštą Perkančiajai organizacijai ar Užsakovui priklausančią sumą. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo suma turi būti ne mažesnė kaip <QXURG\NLWH SDVLǌO\PR V>X.>P[ąAp skVaičNiuDotLi: QXR SLUNLPR ELXGåHWR SLUNL3P mln.Eur QXR SLUNLPR ELXGåH didesnis nei 3 mln.Eur] ir turi būti išduotas Perkančiajai organizacijai kaip vienas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas visai reikalaujamai sumai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos imtinai. Pastaba:

	Perkančioji organizacija pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydį gali nustatyti ne tik konkrečia suma (kaip pateikta dokumentų projekte), bet ir procentais nuo tiekėjo pasiūlymo kainos. Rekomenduojame Perkančiajai organizacijai taikyti bet kurį vieną iš dviejų galimų pasiūlymo galiojimo užtikrinimo dydžio nustatymo variantų (arba konkrečia suma arba procentais nuo tiekėjo siūlomos kainos) 3.2. 3.3. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas - tai Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos išduota garantija ar draudimo bendrovės išduotas laidavimo raštas.
PRIVALOMA:
Kiti reikalavimai	Visos pirkimo dokuPHQWXRVH HVDQþLRV QXRUR WHFKQLQƳ OLXGLMLPą DU EHQGUąVLDV NDG SHUNDQþLRML RUJDQL]DFLMD SUL SULHPRQLǐ ƳURG\PXV
	PerkanþLRML RUJDQL]DFLMD Ƴ RN RƳQWNUXDUXVNǐW rHLNDODYLUPRąJ UGDơPOR V3 SDWHLNLPR SULYD Ä7LHNơMDV NDUWX VX SDVLǌO\PX SD 3URJUDPD SDUHQJLDPD YDGRYDXGDP .RQNUHþLǐMǐ VXWD U W L HÄV3 UVRnąJuoOUs\tDatJoPmǐDis .³S X Programa turi apimti: i. 'DUEǐN LDPWRO LJUDILNą NXULDPH W W\ULQơMLPǐ MHL WDLNRPD LãWDLV\PR SDJDO JDXWDV SDV QXVWDW\Wǐ SURFHGǌUǐ WHUPLQD transporto organizavimo gavimo, {jei tDLNRPD` JULRYLPR WHUPLQDL@ VWDW\E ƳUDQJRV PRQWDYLPR SDOHLG EDQG\Pǐ SHUGDYLPR 8åVDNRYX WHUPLQDL LU GDWRV 'DUEǐ DW GDUEWǐO LDNLPR HLOLãNXPą ƲYDU vykdantys subrangovai. 6XEUDQJRYDL QH SDJULQGLQLǐ GDUEǐ NXULXRV SHUNDQþLRML. RUJDQL]DFLMD ii. 6XVLSDåLQLPR EHL SULWDULPǐ dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-GHULQLPR GDUEǐ LU EDQ SDVLULQNLPą LU iv. VWDW\ERV GDUEǐ WHFKQRORJLMRV

675 ³6WDW\ER SDUHQJLPą

v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką.³

3$6,ǋ/<02 5$â7$6

Pirkimo pavadinimas: <QXURG\NLWH SLU>NLPR SDYDGLQLPą Projekto pavadinimas: <QXURG\NLWH SUR>MHNWR SDYDGLQLPą

1. 3$7(,.Ơ

	Konkurso dalyvio pavadinimas	Dalyvio adresas
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris
Partneris 1*

* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Xxxxxxxxxxx nelaikomi partneriais.

Pavadinimas

Adresas

Darbų dalis (%)

Atliekami darbai

(nenurodant jų kainos)

Subrangovas 1**

** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.

2. ASMUO $76$.,1*$6 8ä< 03Ą$6,ǋ/

9DUGDV S
Adresas
Telefonas
Faksas
(O SDãWD

3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA

Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:

1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 201… m. ..….. mėn. .. d. skelbimo apie pirkimą Nr. ……… bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.

2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių

išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti <QXURG\NLWH SLU>NsLtaPtyRbo s SDYDGL

darbus bei ištaisyti defektus.

3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: < ƳUDã\WL VNEDurL, <WƳPUHDQãL\PWLV !V>NDLWPHQ

ct (< ƳUDã\WL> HåXRUG ǐåƳ LU DLãV\WLm isV> Nct)D. LWPHQL

PVM yra: < ƳUDã\WL VNEDurL, W<ƳPUHDQãL\PWLLV !V>NcDt L(<WƳPUHDQãL\PWLV> åRGåLD HXU ǐƳ U Dã\WL VNct)D. LWPHQLPLV!

Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra< ƳUDã\WL VNEDurL, <WƳPUHDQãL\PWLV !V>NcDt LWPHQL

(< ƳUDã\WL> HåXRUG ǐåƳ LU DLãV\mWenLim isV> Nct)D. LW

4 Pridėtinės vertės mokestis bus mokamas Rangovui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su sutarties vykdymu.

5 Keičiantis pridėtinės vertės mokesčiui, sutarties kaina bus perskaičiuojami vadovaujantis Konkrečiųjų sutarties sąlygų 13.8 punkto nuostatais.

6 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos

imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <QXURG\WL XåWLNULQLPR

GRNXPHQWXV DLUU OJDDLUG. DXQRWWąR Mą!

7 Jeigu mūsų pasiūlymas bus nustatytas laimėjusiu ir būsime pakviesti sudaryti sutartį, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.

8 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai,

vadovaujami <SDJULQGLQLR MXQJWLQơV YH> L] šNiaOmRkoVn kuSrsuDi. UWQHUL Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.

9 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.

10 Mums žinoma, kad jeigu Perkančioji organizacija nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.

11 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti [Pasinaudodama šia teise, Perkančioji organizacija nebus mums jokiu būdu atsakinga.

(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, xxxxxxx) PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:

[6XQXPHUXRWǐ SULHGǐ VX] SDYDGLQLPDLV VąUDãDV

Xxx.Xx.	Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	1.1 Pasiūlymo priedas
2.	1.2 Įgaliojimas
3.	1.3 Jungtinės veiklos sutartis
	………………..
	4.1 Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai
	4.2. Programa

3$6,ǋ/<02 3(5Pr,iv(alo'm$a6)

Pavadinimas

%HQGUǐMǐ NRQNUHþ

sutarties VąO\Jǐ S

Duomenys

8åVDNRYDV

1.1.2.2

<pavadinimas>,

<Tel./faks.>

3HUNDQþLRML R

1.1.2.11

<pavadinimas>,

<Tel./faks.>

ƲJ\YHQGLQDQþL

institucija

1.1.2.12

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius,

tel. (0 0) 000 00 00, faksas (0 0) 000 00 00

Rangovas

1.1.2.3

<pavadinimas>,

<Tel./faks.>

Rangovo atstovas

1.1.2.5 ir 4.3

YDUGDV SDYDUGơ!

< adresas>

< Tel./faks , HO SDãWDV!

,QnåieLrius

1.1.2.4

<pavadinimas>,

<Tel./faks.>

Pastaba:

΀:Ğŝ /ŶǎŝŶŝĞƌŝƵƐ ĚĂƌ ŶĦ ďƻĚƵ΁͕ hǎƐĂŬŽǀĂƐ ƉƌŝǀĂů ťŵŽŶĦƐ ĂƌďĂ ŝƓ ƉƌŽũĞŬƚŽ

ƐƚĂƚŝŶŝŽ ƐƚĂƚǇďŽƐ ƚĞĐŚŶ

'DUER SUDGåLD

1.1.3.2 ir 8.1

Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.

Baigimo laikas

1.1.3.3 ir 8.2

>1XURG\WmLė neVsiNų nDuLo dþarLboǐp@radžios datos

MHL \UD *UXS

Pirma Grupė Vertė

Baigimo laikas

1.1.5.6.

14.9

1.1.3.3

*UXSơV SDYDGLQLPDV!

1XURG\WL% PVriiNmtDosLsþutaLrtǐies!sumos

<1XURG\WLm ėVneNsiDų nLuþo DLaǐrb!o pradžios

Antra Grupė Vertė

Baigimo laikas

1.1.5.6.

14.9

1.1.3.3

*UXSơV SDYDGLQLPDV!

1XURG\WL% PVriiNmtDosLsþutaLrtǐies!sumos

1XURG\WLm ėnVesNiųDnLuoþDLarǐbo!pradžios

Darbo baigimo data

1.1.3.5 ir 10.1

Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje

Pavadinimas

%HQGUǐMǐ NRQNUHþ

sutarties VąO\Jǐ S

Duomenys

nurodyta data.

6WDW\ERV XåED SDVLUDã\PR GD

1.1.3.10

Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data.

3UDQHãapLiePdRefektus ODLNR SUDGåLR

1.1.3.7

Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta Darbo baigimo data.

3UDQHãLPRf ekDtuSs L laikas

1.1.3.7

365 dienos

$WOLNLPR SDå\ LãGDYLPR GDWD

1.1.3.8 ir 11.9

Ne vėliau nei per 28 dienas po Pranešimo apie defektus laiko pabaigos

Informacijos perdavimo SULHPRQơV

1.3

Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį

7DLNRPD WHLVơ

1.4

Lietuvos Respublikos teisė

3DJULQGLQơ ND

1.4

Lietuvių kalba

Bendravimo kalba

1.4

Lietuvių

7HLVơ QDXGRWL

statybviete

2.1

Programoje nurodytu terminu (terminais)

$WOLNLPR XåWL

pateikimo data

4.2.

Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui.

Rangos sutartis nepradedama vykdyti tol, kol Rangovas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.

$WOLNLPR XåWL

suma

4.2

10% priimtos sutarties sumos be PVM

$WOLNLPR XåWL

galiojimo laikas

4.2

Darbų baigimo terminas ir 84 dienos po Perėmimo pažymos išdavimo

ƲSUDVWLQơV GD

6.5

Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu.

Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.

Pavadinimas

%HQGUǐMǐ NRQNUHþ

sutarties VąO\Jǐ S

Duomenys

Patikslintos Programos pateikimo laikas

8.3

Per 28 dienų po pranešimo apie darbo pradžią gavimo. Patikslinta programa turi atitikti pirkimo dokumentuose ir pasiūlyme nustatytus reikalavimus

%DLJLPR ODLNR

.RPSHQVDFLMD XåGHOVLPR

8.4

8.7 ir 14.15

>3DVLULQNWL YLHQą Lã QX

Baigimo laiko pratęsimo sąlygos nurodytos 8.4 punkte.

Arba

Baigimo laiko pratęsimas galimas [Nurodyti VNDLmþėnLeǐsių@ir [Nurodyti skaiþLkǐar@tų

>ƳUDã\WL VąO\JDV Lã SLU

Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM

SuWDUWD GLGåLD

kompensacijos suma Gơ GDUEXǐå GHOVLPR

8.7

10% nuo priimtos sutarties sumos be PVM

3DWDLV\PDL Gơ

pakeitimo

13.8

Sutarties kainos pokyčio apskaičiavimas pateikiamas Konkrečių sutarties sąlygų 13.8 punkte

,ãDQNVWLQLV P 14.2

Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)

Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.

Pastaba. PerkanþLRML RUJDQL]DFL SHUNDPǐ GFDLUIELǐN ąV S HSDWHLN SDDLãNLQLPą JDOL QXPDW PRNơMLPR G\GƳ

Iki 10% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM)

Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti.

3DVWDED 3HUNDQ þ LDRWMVLL åRYU SHUNDPǐ GDUEǐ VSHFLILNą SLUNLPR GDOƳ VXGDUR ƳUD

Pavadinimas

%HQGUǐMǐ NRQNUHþ

sutarties VąO\Jǐ S

Duomenys

DUJXPHQWXRWą SDDLãNLQLP LãDQNVWLQLR PRNơMLPR G\ QXR SULLPWRV VXWDUWLHV

,ãDQNVWLQLR P

gUąåLQLPR SUD

14.2(a)

Pirmas tarpinis mokėjimas

,ãDQNVWLQLR P JUąåLQLPR QRU

25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos

14.2(b)

Sulaikymo procentas

14.3

10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos

6XODLNRPǐ SLQ 14.3

14.6

0DåLDXVLD WDU

PRNơMLPR SDå\

10% Priimtos sutarties sumos neribojama

0RNơMLalPiuRta Y

14.15

Euras

20.2

*LQþǐ QDJULQơ NRPLVLMRV QDU

Vienas arba trys (1 arba 3)

Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur– tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys.

*LQþR QDJULQơ komisijos narius skirs (jei nebus susitarta)

$UELWUDåR WDL

20.3

20.6

Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Arba

Vieną – Užsakovas, vieną – Rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.

(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, xxxxxxx)

II SKYRIUS. SUTARTIE6 6Ą/<*26

1 skirsnis. Rangos sutartis. (PRIVALOMA)

Rangos Sutartis Nr. ............

Xxx xxxxxxxxx, sudaryta 20 metų .............mėnesio dieną tarp:

ƳUDã\NLWH 3HUNDQþLRVLRV , RįmUonJėsDQkoLda]s D<ƳFULDMãR\VN LSWDHY DƳGPLRQQL

NRG>aądresas: ƳUDã\NLWH 3HUNDQþLRVąL!,RVLie tuvRa U(tJoliDauQLsu]taDrtyFjeLMRV D

vadinama „Perkančiąja organizacija“) bei

ƳUDã\NLWH 8åVD,NįmRoYnėRs koSdaDs Y<ƳDUGDLãQ\LNPLąW!H >Ƴ, aPdRresQaơs: V ƳNURDGãą\NLWH 8åVDNRYR , LDieGtuUvaH(toVliaąu!xxxxxxxxx vadinamas „Užsakovu“),

kartu atstovaujančios vieną sutarties šalį,

ƳUDã\NLWH 5DQJ,RįYmoRn ės SkoDdaYs:D<GƳLUQDLãP\ąN!LWH >Ƴ, PaRdreQsơasV: 5DQJRYR DGUHVą!

(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,

ƳNURDGãą\NL

atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo ƳUDã\NLdWienHos pGasDiūWlymąą!pilnai atlikti projekto <ƳUDã\NLWH SURMHNWR SDYDG, LfinQanLsuPojąam oLpaUg al L20G14H–Q2W02L0 Im.LNDF

Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą Sutarties <ƳUDã\NLWH VX pavadiniPą!Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:

1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.

2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:

(a) Rangos Sutartis,

(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, jei taikoma,

(d) Konkrečios sutarties sąlygos,

(e) Bendrosios sutarties sąlygos,

(f) Specifikacija,

(g) Brėžiniai,

(h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),

(i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),

(j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa ,

(k) Kiti dokumentai ir priedai.

3. Sutarties trukmė <įrašyti> mėnesių. Pastaba. 3HUNioDji Qorþganizacija turi nustatyti sutarties WUXNPĊ DWGVDLUåEYǐH OEJDLLDJQLWP RƳ ODLNą SUDQHãLPǐ DSL LãGDYLPUžRsa koLvaUs į sipNarWeig oja sumokėti 6XWDUWLHRVan goNvuDi, LatQsižąve lgdamas

į Darbų vykdymą bei jų baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.

4. 3ULLPWD VXWDUWLHV VXPą VXGDUR

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

PVM :

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

Priimta sutarties suma su PVM:

< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)

5. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

6. Užsakovas mokėjimus darys eurais.

7. Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtu pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.

8. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 DUED ƳUDã\HNULNWDHQ þÄL R³M L MHRLU JD3QL XåVDNRYDV \UD , kQurHių kieWkvDieVna s, SpaDsiWraVšyt!as visų sutarties šalių, laikomas

originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai.

Tai patvirtindamos Xxxxx sudarė šią Sutartį jos pradžioje nurodytais metais ir dieną.

UŽSAKOVAS RANGOVAS:

Pasirašyta ir patvirtinta

...................................................................

................................................................…

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

........................................................................…

Pareigos

............................................................................

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti.........................................................…

……..........................................................vardu

Pasirašyta ir patvirtinta

...................................................................

................................................................…

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

.......................................................................

Pareigos

........................................................................

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti.........................................................

………...................................................vardu

PERKANČIOJI ORGANIZACIJA MHL 8å ir SHUNDQþLRML RUJDQL]DF

Pasirašyta ir patvirtinta

...................................................................

................................................................…

Pasirašančiojo v. Pavardė (didžiosiomis raidėmis)

........................................................................…

Pareigos

............................................................................

Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti.........................................................…

……..........................................................vardu

2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos (privaloma)

Rangos sutarties Ä VXWDUWLHV BSeDndYrosDioGs LsuQtarLtiePs DsąVlyg!os yra:

)pGpUDWLRQ ,QW,HQUJQpDQ-WCLoLHnRsXeQiUlsDV(FOIDHIC ) GHV

UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ

6WDW\ERV VXWDUWLHV VąO\JRV

FIDIC „Raudonoji“ knyga,

(išleistos pirmuoju leidimu 1999 metais anglų kalba ir antruoju vertimu į lietuvių kalbą 2009 metais leidimu, ISBN 978-9986- 687-18-4 )

%HQGUǐMǐ VV XVWąDOU\WJLǐH WDLN\PDV

1. Xxxxxxxxxx FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.

2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.

3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų1.

1 Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxx-Xxxxx/Xxxxxxx/ arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 00 (00) 000 0000, xxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxx/ .

3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos (privaloma)

Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pataisymus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sąlygų numeraciją.

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1.1 punktas	6ąYRNRV
1.1.1	Sutartis
1.1.1.5	Specifikacija
	Papildyti 1.1.1.5 SDSXQNWƳ Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija”.
1.1.1.6	%UơåLQLDL
	Papildyti 1.1.1.6 SDSXQ: NWƳ Sąvoka „Brėžiniai“ apima visus brėžinius už kuriuos yra atsakingas Užsakovas pagal STR 1.05.06: 2010 „Statinio projektavimas“.
1.1.1.7	äLQLDUDãþLDL
	3DNHLVWL SDSXQNWƳ LU MƳ Lã ÄäLQLDUD– ãUþžsLakDovLo³paruošti Darbų kiekių žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomais įkainiais ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. Žiniaraščių elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis Statybos sutarčių įgyvendinimo priežiūros programa (SSĮP) ir pateikta konkurso dalyviams paskelbus Rangos darbų pirkimą su pirkimo dokumentais. Rangovas, pasirašęs sutartį, privalo pateikti Užsakovui užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.
1.1.1.9	3DVLǌO\PR SULHGDL
	3DNHLVWL SDSXQNþLR S U LSHDGYDVG´L QL MƳ WDLS Ä3DVLǌO\PR –SUpaLvaHdiGntaDsV„³Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas

	dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį.
1.1.2	âDO\V LU DVPHQ\V
1.1.2.4	,QåLQLHULXV
	3DNHLVWL SDSXQNWƳ a ip: LU MƳ Lã „,QåLQ“L–HjuUridLinXisVasmuo, Užsakovo paskirtas būti Inžinieriumi, siekiant įgyvendinti Sutartį, ir tuo vardu įvardytas Pasiūlymo priede arba kitas Užsakovo kuriam nors laikotarpiui paskiriamas asmuo, apie kurį pranešama Rangovui pagal 3.4 punktą >,QåLQLHULD].XXxXxx nieSriuDs NtaHip LpaWt LturPi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ reikalavimus.
1.1.2.11	3HUNDQþLRML RUJDQL]DFLMD
	Papildyti nauju 1.1.2.11 SDSXQN³þ3LHDXUQNþLRML RUJDQL]D Perkančioji organizacija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.2.12	ƲJ\YHQGLQDQþLRML LQVWLWXFLMD
	Papildyti nauju 1.1.2.12 SDSXQN³þƲLJX\YHQGLQDQþLRML Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede.
1.1.3	Datos, banG\PDL HWDSDL LU Mǐ XåEDLJLPDV
1.1.3.1	3UDGåLRV GDWD
	3DNHLVWL SXQNWą LU MƳ LãGơV Ä3UDGåLRyVra piGrkDimWo pDra³džios data.
1.1.3.7	3UDQHãLPR DSLH GHIHNWXV ODLNDV
	Papildyti 1.1.3.7 SDSXQNWƳ Pasiūlymo priede nurodytas pranešimo apie defektus laikas nepakeičia garantinio termino, nustatyto LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR Statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Garantinis terminas – laikas, per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.
1.1.3.10	6WDW\ERV XåEDLJLPR DNWDV
	Papildyti nauju 1.1.3.10 SDSXQNþLX Ä6WDW\ERV XåED

	Ä6WDW\ERV XdåokEumDeLntJasL³P–RL R Statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius.
1.1.4	3LQLJDL LU PRNơMLPDL
1.1.4.1	Priimta sutarties suma
	3DNHLVWL SXQNWą LU MƳ LãGơV Ä3ULLPWD 6XWD– RUaWngLosHsVuta rtVyjeXnPurDod³yta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus.
1.1.6	.LWRV VąYRNRV
1.1.6.1	Rangovo dokumentai
	3DSLOG\WL SDSXQNWƳ Ši sąvoka taip pat apima Statinio kadastrinių matavimų bylą - Statinio kadastro duomenų nustatymo metu pagal Įstatymų reikalavimus parengtų planų, užpildytų kadastro formų ir kitų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą, sukomplektuotą rinkinį.
1.1.6.7	6WDW\EYLHWơ
	Papildyti 1.1.6.7 SDSXQNWƳ Tai statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
1.1.6.10	66Ʋ3
	Papildyti nauju 1.1.6 SDSX6Q6NƲ³þ3 LX Ä Ä66Ʋ3 6WDW\ERV VXWDUþL³ǐ- taiƳĮgYy\veNndGina\nPčioRsi os institucijos sukurta informacinių technologijų pagrindu veikianti programa, skirta Įgyvendinančiojoje institucijoje administruojamų projektų statybos sutarčių įvykdymo priežiūrai atlikti (detalesnė informacija xxx.xxxx.xx).
1.1.6.11	Bauda
	Papildyti nauju 1.1.6.11 SDSXQNBþaLudXa³ Ä ,,Baudai“ – tai konkreti pinigų suma, kurią Rangovas turi sumokėti Užsakovui, jei neįvykdo savo prievolių per sutartyje nustatytą terminą. Taikoma 8.13 punkte nustatyta tvarka.
1.5 punktas	'RNXPHQWǐ SLUPXPDV

	3DNHLVWL SXQNWR SLLUQPƳR V SDVWUDL Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, jei taikoma, (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Specifikacija, (g) Brėžiniai, (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (k) Kiti dokumentai ir priedai.
1.6 punktas	Rangos sutartis
	3DNHLVWL SXQNWą Ä5DQJRV VXWDUWL Rangos sutartis turi būti grindžiama forma, kuri pridėta prie pirkimo dokumentų. Sudarant Rangos sutartį, įstatymo numatomas registracijos ir kitas mokesčių išlaidas (jeigu yra) padengia Užsakovas.
1.10 punktas	8åVDNRYR QDXGanRgMovLo PdoDkuVmLenVta is5
	Pakeisti 1.10 SXQNWR SDVNXWLQĊ SDVWUDLSą LU Užsakovas, Perkančioji organizacija ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais.
1.12 punktas	Konfidenciali informacija
	PaSLOG\WL S: XQNWą SDVWUDLSD Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Perkančiajai organizacijai, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Savo atsakomybių ribose kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.
1.13 punktas	ƲVWDW\Pǐ ODLN\PDVLV
	3DNHLVWL SXQNWR SLUPą SDVWUDLS Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos

	teritorijoje galiojančių įstatymų. Jeigu Konkrečiose sąlygose nenumatyta kitaip:
1.14 punktas	6ROLGDULRML DWVDNRP\Eơ
	3DSLOG\WL SXQNWą WUHþLD SDVWUD c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus.
1.15 punktas	3HUNDQþLRVLRV RUJDQL]DFLMRV IXQNFLM
	3DSLOG\WL SXQNWX Ä3HUNDQþLRML Perkančioji organizacija vykdo LR Viešųjų pirkimų įstatyme jai nustatytas funkcijas.
1.16 punktas	ƲJ\YHQGLQDQþLRVLRV LQVWLWXFLMRV IXQ
	Papildyti 1.16 SXQNWƲXJ \ÄYHQGLQDQþLRVLRV L³QVWL Įgyvendinančiosios institucijos funkcijas vykdo LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.
VWUDLSVQLV 8åVDNRYDV
2.2 punktas	Leidimai, licencijos arba suderinimai
	,ãGơVXWQ\NWWLR S SLUPą SDVWUDLSą WDLS Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, nei Xxxxx pasirašo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: 3DSLOG\WL SXQNWą VDNLQLX Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.
2.6 punktas	8åVDNRYR WHLVơ NRQWUROLXRWL LU SULåL
	Papildyti nauju punktu Ä8åVDNRYR WHLVơ NR VWDW\ERV GDUEXV³ Užsakovas turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų Darbų eigą ir kokybę,

	Programos laikymąsi, Rangovo tiekiamų medžiagų kokybę, Užsakovo perduodamų medžiagų naudojimą. Įgyvendindamas šią teisę Užsakovas neturi teisės kištis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą. Užsakovas, nustatęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, kurie gali pabloginti Darbų kokybę, ar kitus trūkumus, privalo apie tai nedelsdamas pranešti Xxxxxxxx ir Inžinieriui. Rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus Užsakovo nurodymus, jeigu šie nurodymai yra pateikiami Inžinieriui pritarus ir neprieštarauja Sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams bei nėra kišimasis į Rangovo ūkinę komercinę veiklą.
VWUDLSVQLV ,QåLQLHU
3.1 punktas	,QåLQLHULDXV SDUHLJRV LU WHLVơV
	Pakeisti SXQNWR SLLUUP ąM ąS DLVtaWãipUG: ơDVLWS\ąWL Užsakovas turi paskirti juridinį asmenį - Inžinierių, kuris privalo atlikti pareigas, numatytas pagal Sutartį. Inžinieriaus personalą turi sudaryti tinkamos kvalifikacijos specialistai, tarp jų statinio statybos techninės priežiūros vadovas ir statinio statybos specialiųjų darbų vadovai, turintys kvalifikacijos atestatus, atitinkančius sutartyje numatyto statinio pobūdį bei kiti profesionalai, kurie yra kompetentingi eiti tas pareigas. Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti baigimo laiką ar žymiai įtakoti darbų vykdymą (c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą
3.6 punktas	Vadybiniai susirinkimai
	3DSLOG\WL QDXMX SXQNWX Ä9DG\ELQ Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti sutarties šalis dalyvauti vadybiniuose susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui.

4 straipsnis. Rangovas
4.1 punktas	%HQGURVLRV 5DQJRYR SULHYROơV
	3DNHLVWL SXQNWR WUHþLRV SDVWUDL (ii) neturi būti kaip nors kitaip atsakingas už Užsakovo parengtą Techninį projektą pagal STR 1.05.06 :2010 „Statinio projektavimas“. 3DNHLVWL SXQNWR SHQNWą SDVWUDLS Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal STR 1.05.06 :2010 „Statinio projektavimas“ ir: 3DNHLVWL SXQNWR G SDSXQNþLR S Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą ['DUEǐ LU UXS*], Lkǐol InžSinHierUiuơi nPepLePrduDoVti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. 3DSLOG\WL : SXQNWą VDNLQLX Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka.
4.2 punktas	$WOLNLPR XåWLNULQLPDV
	3DQDLNLQWL USDXJQUNDWIRą DLQUW UYąL HSWDRMH MR Xxxxxxxx užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. 3DQDLNLQWL D USDXJQUNDWIRą WLUUH þYLLąH WSRMH M Rangovas turi užtikrinti, kad Atlikimo užtikrinimas būtų galiojantis ir įvykdomas 84 dienos po to, kai Rangovas vykdys ir užbaigs Darbus ir bus išduota Perėmimo pažyma. Šios 84 dienos skirtos Užsakovo būtiniems veiksmams, susijusiems su Statybos užbaigimo akto gavimu (1.1.3.10), atlikti (56 dienos)

	ir Statybos užbaigimo akto pasirašymo veiksmams įvardytiems STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimams“ (28 dienos), kuriuos atlieka Valstybės institucijos. Jeigu Atlikimo užtikrinime nurodyta data, iki kurios jis galioja, o 28 dienas prieš galiojimo pabaigą dėl Rangovo kaltės dar negautas Statybos užbaigimo aktas, tai jis privalo pratęsti Atlikimo užtikrinimo galiojimo laiką tol, kol Darbai bus visiškai baigti ir surašytas Statybos užbaigimo aktas. 3DQDLNLQWL D USDXJQUNDWIRą ãLHUã WYąL HSWRMH M Užsakovas turi grąžinti Rangovui atlikimo užtikrinimo dokumentą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo.
4.3 punktas	Rangovo atstovas
	3DSLOG\WL SXQNWR DQWUą SDVWUDLS Rangovas, net ir tuo atvejų jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. 3DSLOG\WL SXQNWR VHSWLQWą SDVWU Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu.
4.4 punktas	Subrangovai
	Papildyti 4.4 punkto pastraipos (b) pabaigoje „ir medžiagų bei įrangos gamintojų“ ir pridėti: 1. Subrangovu keitimas kitais, sutartyje nenumatytais subrangovais, subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Xxxxxxxx savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. 2. Rangovas turi teisę siūlyti pakeitimus, numatytus 4.4 punkto 1 dalyje tik esant bent vienai iš šių priežasčių: 2.1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; 2.2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; 2.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; 2.4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus; 3. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą ar jam prisikaramų darbų dalį Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus kurie

	įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: 3.1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. 3.2. Jeigu keičiamas Xxxxxxxxxxx, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. 4. Esant 4.4. punkto (b) pastraipoje nurodytoms priežastims Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas keisti subrangovus vietomis, keisti jiems priskirtų darbų dalį, pakeisti subrangovus bei pasitekti naujus subrangovus, nereikalingas. 5. Keičiami/įsitraukiami nauji subrangovai negali atlikti tų pagrindinių darbų, kuriuos pirkimo dokumentuose nustatė perkančioji organizacija. 4.4. punkto (d) papunktis netaikomas
4.5 punktas	Subrangos perleidimas
	4.5 Punktas netaikomas
4.10 punktas	6WDW\EYLHWơV GXRPHQ\V
	3DNHLVWL SXQNWR D SDSXQNþLR Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat pirkimo dokumentuose pateiktas geologines sąlygas
4.16 punktas	3UHNLǐ SHUYHåLPDV
	3DSLOG\WL SXQNWR D SDSXQNWƳ “ … pridedant atvežtinų prekių (medžiagų ir/ar įrangos) sąrašus ir techninę informaciją apie atvežamų prekių atitikimą techninėms specifikacijoms, kopiją”.
4.19 punktas	Elektra, vanduo ir dujos
	4. SXQNWR SDVNXWLQĊ SDVWUDLSą LãGơ Rangovas kiekvieną mėnesį turi sumokėti už sunaudotą elektros energiją, vandenį, dujas ir kitus energetinius resursus bei kitas komunalines paslaugas pagal atitinkamu metu galiojančius tarifus.
4.20 punktas	8åVDNRYR ƳUHQJLPDL LU SDWHLNLDPRV P
	Pakeisti 4. SXQNWą LU MƳ LãGơVW\WL WDLS >SDVLULQNWL YLHQą Lã QXURG\Wǐ@

	Šis punktas netaikomas. Užsakovas sutarties vykdymui jokių medžiagų ir įrengimų nepateikia. arba Sutarties vykdymui Užsakovas pateikia / perduoda Rangovui medžiagas ir įrengimus, kurių detalus aprašymas pateikiamas sutarties dalyje „Techninės specifikacijos“.
4.21 punktas	'DUEǐ HLJRV DWDVNDLWRV
	3DNHLVWL SXQNWą LU MƳ LãGơVW\W Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir Medžiagų sertifikatai; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas.
4.23 punktas	5DQJRYR YHLNVPDL 6WDW\EYLHWơMH
	PapiOG\WL aiSpoXmQisN: Wą SDVWU Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Xxxxxxxxx. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. Informaciniame stende bei nuolatiniame aiškinamajame stende gali būti įvardyta ir Įgyvendinančioji Institucija, nurodyta pasiūlymo priede.
4.25 punktas	(VDPRV LQåLQHULQơV NRPXQLNDFLMRV
	Papildyti nauju punktu 4.25 (VDPRV LQåLQHULQơ: V NRP

	Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.08.02:2002 Statybos darbai ir STR 1.07.02:2005 Žemės darbai nustatyta tvarka. Xxxxxxxx atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų užbaigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas.
4.26 punktas	0RN\PDL 8åVDNRYR GDUEXRWRMDPV
	Papildyti nauju 4.26 punktu ÄMokymai UåVDNRYR GDU³E[XJeRiguW taikoma]: Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą. Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje.
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai
6.5 punktas	Darbo valandos
	3DSLOG\WL SXQNWą Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos.
6.9 punktas	Rangovo personalas
	3DSLOG\WL W U HSVþXLDQRNNLWQąL RS RƳ WHUSLDQW Tuo atveju, kai yra abejonių dėl Rangovo personalo kvalifikacijos, Inžinieriaus prašymu Rangovas privalo pateikti informaciją apie kiekvienos kategorijos personalo kvalifikaciją ir patirtį atitinkamose veiklos srityse.
VWUDLSVQLV ƲUDQJD 0HGåLDJRV L
7.1 punktas	9\NG\PR EǌGDV
	3DSLOG\WL SDX Q NSWDRS XSQXNQWNƳW ą (a) bei vadovaudamasis galiojančiais normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimais. 3DSLOG\WL SXQNWą ƳUDãDQW SDVNXWL Visais atvejais darbai turi būti atlikti panaudojant tokius statybos produktus, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę užtikrintų esminius statinio reikalavimus.

7.6 punktas	,ãWDLV\PR GDUEDV
	3DSLOG\WL SXQNWR SLUPą SDVWUDLSą F c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“.
8 straipVQLV 3UDGåLD XåGHOVLPDL LU
8.1 punktas		'DUER SUDGåLD
		3DNHLVWL SSDXVQWNUWDRL SSąL ULPUą Mą LãGơVW\ Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie Darbo pradžios datą.
8.3 punktas		Programa
		3DNHLVWL SDSXQN: WƳ LU MƳ LãGơVW\ Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas privalo pateikti Inžinieriui išsamią Programą. Xxxxxxxx taip pat privalo Inžinieriui pateikti pataisytą Programą visuomet, kai pasikeičia darbų atlikimui būtinos sąlygos arba informacija, kuria buvo pagrįsti pirminiai įsipareigojimai arba ankstesnė programa yra nesuderinama su esama Darbų eiga arba Rangovo prievolėmis. Kiekviena programa turi apimti: i. Darbų atlikimo grafiką, kuriame turi būti pateikti inžinerinių tyrinėjimų (jei taikoma), Darbo projekto parengimo ir ištaisymo pagal gautas pastabas terminai, savivaldybių nustatytų procedūrų terminai dėl leidimų žemės darbams, transporto organizavimo gavimo, {jei taikoma} [statinių griovimo terminai], statybos darbų kiekviename statinyje, įrangos montavimo, paleidimo ir derinimo terminai, bandymų, perdavimo Užsakovui ir defektų ištaisymo laiko terminai ir datos. Darbų atlikimo grafikas turi aiškiai perteikti darbų atlikimo eiliškumą. Įvardinami ir kiekvieną darbą vykdantys subrangovai. ii. Susipažinimo bei pritarimų laikotarpius su Rangovo dokumentais bei laikotarpius pastaboms pateikti; iii. paleidimo-derinimo darbų ir bandymų sekos ir laiko pasirinkimą; ir iv. statybos darbų technologijos projekto rengiamo vadovaujantis STR 1.08.02:2002 “Statybos darbai” nuostatomis parengimą. v. Pagal darbų atlikimo grafiką pateiktą numatomą Mokėjimų grafiką. Programa turi būti parengta Pasiūlyme pateiktos Programos pagrindu, turi būti aiški ir apimti visas darbų dalis. Inžinieriui pareikalavus, Rangovas turi pateikti visą smulkią pagalbinę informaciją: veiksmų aprašymus, numatomų vykdyti darbų metodus, darbų eiliškumą, ir kiekvieno proceso numatomą trukmę. Inžinierius, gavęs Užsakovo pritarimą, per 21 dieną po Programos gavimo,

	privalo ją patvirtinti arba atmesti, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis. Jeigu Xxxxxxxxxxx per 21 dieną po programos gavimo nepateikia pranešimo Rangovui, nurodydamas Sutarties neatitinkančias apimtis, tai Rangovas privalo toliau veikti pagal programą, laikydamasis kitų sutartinių įsipareigojimų. Užsakovo personalui, planuojančiam savo veiklą, turi būti suteikta teisė vadovautis programa. Xxxxxxxx nedelsdamas praneša Inžinieriui apie galimus ypatingus įvykius arba aplinkybes, galinčius nepalankiai paveikti darbą, padidinti Sutarties kainą arba dėl kurių bus uždelsiamas Darbų vykdymas. Inžinierius gali pareikalauti Rangovo pateikti būsimų įvykių arba aplinkybių poveikio įvertinimą ir (arba) siūlymą pagal 13.3 punktą [Pakeitimu tvarka]. Jeigu bet kuriuo metu Xxxxxxxxxxx informuoja Rangovą, kad programa (tiek, kiek nurodoma) neatitinka Sutarties arba prieštarauja faktinei Darbų vykdymo eigai bei Rangovo išdėstytiems ketinimams, tai Rangovas, pagal šio punkto nuostatas, privalo pateikti Inžinieriui pataisytą programą. Patikslintos Programos pateikimas neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės atlikti darbus nustatyta apimti bei įvardytais terminais.
8.7 punktas	.RPSHQVDFLMD Xå XåGHOVLPą
	3DNHLVWL SXQNWRą LDUV NMXąW LQãĊG ơSVDWV\WL Kompensacija už uždelsimą ir bauda yra vienintelės kompensacijos, kurias už tokį nevykdymą, skirtingai nei nutraukimas pagal 15.2 punktą [Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva], privalo mokėti Rangovas. Rangovui nesilaikant 8.2. punkto reikalavimų [Baigimo laikas] Užsakovas turi reikalauti Kompensacijos už uždelsimą. Kompensacijos sumokėjimas Rangovo neatleidžia nuo įsipareigojimo baigti Darbus arba nuo kitų pareigų, įsipareigojimų arba atsakomybės pagal šią Sutartį.
8.13 punktas	BDXGǐ WDLN\PDV
	Papildyti nauju 8.1 SXQNWX Ä%DX³G: ǐ WDLN\PDV Pagal patvirtintoje Programoje numatytą Mokėjimų grafiką Rangovui pateikus 14.3. punkte numatytą kreipimąsi dėl mokėjimo Inžinierius privalo įvertinti jo atitikimą patvirtintoje Programoje nustatytam mokėjimo grafikui. Jeigu pagal Rangovo pateiktą kreipimąsi Inžinierius nustato faktiškai atliktus mažesnius atliktų darbų kiekius ir/arba pateiktame kreipimesi yra nurodyti mažesni atliktų darbų kiekiai pinigine išraiška lyginant su buvusiu Mokėjimų grafike, Inžinierius raštu informuoja Rangovą apie esamą neatitikimą mokėjimo grafikui, įvardydamas esamo atsilikimo apimtis, bei nustato terminą, ne ilgesnį nei iki kito Mokėjimo grafike nustatyto kreipimosi dėl mokėjimo pateikimo, esamam atsilikimui panaikinti. Rangovui nustatytu terminu neištaisius atsilikimo, jam taikoma 10 proc. dydžio bauda, nuo Patvirtintoje programoje pateikto mokėjimo grafiko Inžinieriaus nustatyto papildomo termino pabaigos momentui nustatytų nepateiktų mokėjimų apimčių. Baudos dydį apskaičiuoja Xxxxxxxxxxx, gavęs Xxxxxxxx pritarimą ir apie savo sprendimą per 7 dienas informuoja Rangovą. Pritaikius baudą Xxxxxxxx per

	21 dieną privalo pateikti pataisytą Programą. Neužbaigus visų darbų iki nustatyto galutinio darbų atlikimo termino pabaigos skaičiuojama kompensacija už uždelsimą pagal 8.7 punktą
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai
9.1 punktas	5DQJRYR SULHYROơV
	3DSLOG\WL SXQNWą Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų.
VWUDLSVQLV 3HUGDYLPDV 8åVD
10.1 punktas	'DUEǐ LU JUXSLǐ SHUơPLPDV
	3DSLOG\WL S R D QSWXUQRNVW ąS DVWUDLSRV ƳWHU Iki prašymo dėl Perėmimo pažymos išdavimo pateikimo Rangovas privalo pateikti Inžinieriui ir Užsakovui Sutartyje reikalaujamus dokumentus ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kitus privalomuosius Rangovo dokumentus, būtinus Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Pakeisti 10.1 pXQNWR E SDLVãWGUơDVLWS\ąW L U Mą Atmesti prašymą, pateikiant atmetimo pagrindą ir nurodant darbą, kurį Rangovas turi atlikti arba dokumentus, būtinus pagal Sutartį ir STR 1.11.01:2010 pataisyti/pateikti, kad galėtų būti išduota Perėmimo pažyma. Tokiu atveju Rangovas pirmiau turi baigti nurodytą darbą arba pateikti/ištaisyti dokumentą ir tik po to pagal šį punktą kreiptis su kitu prašymu. ƲWHUSWL SDVNXWLQĊ SDVWUDLSą Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. Užsakovas turi užtikrinti, kad Statybos užbaigimo aktas (1.1.3.10) būtų surašytas ne vėliau kaip per 56 dienas nuo Perėmimo pažymos išdavimo.
VWUDLSVQLV $WVDNRP\Eơ Xå GH
11.9 punktas		$WOLNLPR SDå\PD
		3DNHLVWL SXQNWą LU MƳ LãGơVW\ Punkto pirmoje ir antroje pastraipoje nurodytą “Inžinierių” pakeisti į

	„Užsakovą“.(jei taikoma).
12 VWUDLSVQLV 0DWDYLPDL LU ƳYHU
12.3 punktas	ƲYHUWLQLPDV
	3DNHLVWL SXQNWR DQWUą SDVWUDL Darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Faktiniai darbų kiekiai pagal šią sutartį gali svyruoti ne daugiau kaip 10 % nuo kiekių, nustatytų pagrindinių darbų kiekių žiniaraščiuose kiekvienoje eilutėje atskirai. Nustatytų darbų kiekių svyravimai (padidėjimas ir/ar sumažėjimas) forminami Darbų pakeitimais. Kiekvienam atskiram darbui turi būti laikomi tinkami tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panašių darbų įkainiai, tačiau naujas įkainis arba kaina turi būti taikomi atskiram darbui tik atvejais pagal 13.8 punkto [Pataisymai dėl kainos pakeitimo] nuostatas. Tokiam Darbų pakeitimui Viešųjų pirkimų tarnybos nereikalingas. 12.3 punktR WaUiHr kþetLvirta pastraipos netaikomos.
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai
13.1 punktas	7HLVơ GDU\WL SDNHLWLPXV

	Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas, turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti punktą pastraipa: Pakeitimai gali būti atliekami esant vienai iš šių aplinkybių: 1. nenumatytos fizinės sąlygos, kaip apibrėžta 4.12 punkte; 2. Užsakovo rizikos padariniai, kaip apibrėžta 17.3 punkte; 3. nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės; 4. praleidimai, netikslumai, kiti neatitikimai techniniame projekte ir/ar techninėse specifikacijose; 5. techninio projekto sprendinių detalizavimas (remiantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“) darbo projekte, kuomet dėl to kyla būtinybė koreguoti darbų kiekių žiniaraščius; 6. negalėjimas naudoti Pasiūlyme nurodytų Medžiagų/Įrangos dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (rinkoje nebegaminamos/nebetiekiamos) arba Medžiagų/Įrangos keitimas į analogiškas ne prastesnių nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas ir techninių

specifikacijų reikalavimus atitinkančias, ne blogesnių eksploatacinių savybių Medžiagas/Įrangą;

7. būtinybė/tikslingumas koreguoti techninio projekto sprendinius dėl su Darbais betarpiškai susijusių kitų infrastruktūros projektų įgyvendinimo;

8. pagrįsti trečiųjų asmenų reikalavimai, dėl Darbų, susijusių su trečiųjų asmenų turtu, vykdymo (inžinierinių tinklų (vandentiekių, dujotiekių, elektros, telekomunikacijų, energijos ir/ar kitų tinklų), susisiekimo komunikacijų valdytojų ir pan.);

9. būtinybė/tikslingumas atsisakyti atskiro Darbo ar mažinti apimtis dėl to, jog darbai ar jų dalis tapo nereikalingi Užsakovui ir/ar siekiant racionaliai naudoti Sutarties vykdymui skirtas lėšas;

10. ekonomiškesnio techninio sprendinio, nelemiančio Sutarties dalyko esminių savybių pasikeitimo, įgyvendinimas ir/ar darbų vykdymo technologijos parinkimas / pakeitimas;

11. laikinųjų darbų pakeitimai, neįtakojantys Nuolatinių darbų rezultato;

12. dėl statybos normatyvinių dokumentų ar kitų teisės aktų reikalavimų pasikeitimo po statybą leidžiančių dokumentų, kurių pagrindu vykdomi Darbai, išdavimo, jei dėl tokio pakeitimo nebuvo pakeistos viešojo pirkimo sąlygos ir būtina pasikeitusių teisės aktų reikalavimus įgyvendinti Sutarties vykdymo metu;

13. dėl statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų vykdymo;

14. būtinybė/tikslingumas keisti Darbų atlikimo, Įrangos ir/ar Medžiagų instaliavimo/įrengimo vietą;

Jeigu pakeitimas atliekamas esant vienai iš aukščiau išvardintų aplinkybių Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas.

Papildomi darbai – sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini sutarčiai įvykdyti (užbaigti), darbai.

Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas.

Keičiami darbai - sutartyje numatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti).

13.2 punktas

9HUWơV QXVWDW\PDV

Pakeitimų, atliekamų vadovaujantis 13.1 punktu, vertė nustatoma:

a) pagal Rangovo Pasiūlyme Darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius, o jeigu jų nėra ir jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš sutartyje numatyto įkainio, o jei tokių įkainių nėra:

b) vadovaujantis Pasiūlymo pateikimo dieną galiojusiose Rekomendacijose

	dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, registruojamose Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras, nurodytais įkainiais, taikant ne didesnį nei 5 % pelno bei pridėtinių išlaidų normatyvą, o jei tokių įkainių nėra: c) įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Statybos produktų ir įrengimų kaina nustatoma ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti. Tvirtindamas pakeitimą Inžinierius patvirtina, jog įkainiai atitinka 13.2 punkto reikalavimus.“ Jei papildomiems darbams įsigyti atliekamas naujas pirkimas, tai 13.2 punkto nuostatos netaikomos
13.3 punktas	3DNHLWLPǐ WYDUND
	Papildyti 13.3 SXQN: Wą Darbų Pakeitimų dokumentai turi būti apiforminti APVA 2013-11-27 įsakymo Nr.T1-191 Projektų išlaidų pagrindimo ir tikrinimo tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka. (xxx.xxxx.xx) Darbų pakeitimas turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo (ir Perkančiosios organizacijos, jeigu ji nėra Užsakovas). Užsakovui patvirtinus Darbų pakeitimą, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Darbų pakeitimas laikomas sudėtine sutarties dalimi. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė (iki 5% eilutės vertės) , tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] bei perskaičiuoti ir siūlyti pakeisti Rangovo nurodytą to darbo vieneto kainą ar įrašyti teisingą kainą. Nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis.
13.5 punktas	5H]HUYLQơV VXPRV
	Pakeisti 13.5 SXQNWą

	Jei sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti turi būti vykdomas atskiras pirkimas. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties tiekėjo vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis, sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas (ir Perkančioji organizacija, jeigu ji nėra Užsakovas)– įsipareigoja sudaryti sutartį ne didesniais įkainiais nei buvo numatyti pagrindinėje sutartyje su tuo tiekėju, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos. Nesant galimybių įvykdyti šių reikalavimų, sutarties šalys pritaria atskiro pirkimo vykdymui kitais tiekėjų konkurenciją užtikrinančiais pirkimo būdais.
13.6 punktas	Padienis darbas
	13.6 punkto nuostatos netaikomos
13.7 punktas	3DWDLV\PDL GơO ƳVWDW\PR SDNHLWLPǐ
	3DNHLVWL SXQNWą Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis, sutarties kaina bus keičiama atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio mokesčio dalį.
13.8 punktas	3DWDLV\PDL GơO NDLQRV SDNHLWLPR
	-HL GDUEǐ DWOLNLPR WUXNPơ WUXPSHV 13.8 punkto nuostatos netaikomos -HL GDUEǐ NDPWơO LLNOLJPHRV QWơU XQHL PơQHV 3DNHLVWL SXQNWą Po 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo Sutarties kaina perskaičiuojama remiantis LR Statistikos departamento paskelbtu Lietuvos statybos sąnaudų kainų indeksu pagal statinių tipą ([tinklų sutartims įrašyti: inžinieriniai statiniai] [NVĮ ar VGĮ sutartims įrašyti: negyvenamieji pastatai]) už 12 mėnesių indekso pokyčio periodą nuo Sutarties pasirašymo (remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-08-01 įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintų Viešojo pirkimo- pardavimo sutarčių kainos ir kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 33.1 p). Sutarties kaina keičiama tik tuo atveju jei per minėtą 12 mėnesių periodą kainų indeksas pakito daugiau nei 10 procentų. Perskaičiuojama tų darbų kaina, kurie pagal sutartį atliekami po kainos perskaičiavimo. Sutarties kainos padidėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių, apmokamas Užsakovo nuosavomis lėšomis. Sutarties kainos sumažėjimas, atsiradęs dėl šiame punkte aprašytų priežasčių apskaitomas kaip sutaupytos lėšos, kurios papildomiems darbams negali būti naudojamos.

	Sutarties kainos pasikeitimas patvirtinamas protokolu, kurį pasirašo visos sutarties šalys. Sutarties vykdymo laikotarpiu PVM perskaičiuojama pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) pridėtinės vertės mokesčio tarifui. Raštiškai patvirtinus Užsakovui bei Rangovui ir ne vėliau kaip iki atitinkamų Darbų ar jų dalies Suvestinio atliktų darbų akto, Detaliojo atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos, perskaičiuojama tik ta kainos (įkainių) dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs pridėtinės vertės mokesčio tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio tarifo įtakos kainai (įkainiui). Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti įkainių perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) pridėtinės vertės mokesčio tarifo. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu protokolu/susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti įkainiai bei Sutarties kaina ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Sutarties kainos (įkainių) perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo nebus atliekamas.
VWUDLSVQLV 6XWDUWLHV NDLQD L
14.1 punktas	Sutarties kaina
	3DSLOG\WL SXQNWą ãLRPLV SDVWU Jeigu Užsakovas atsisako Darbų dalies, bendra sutarties kaina atitinkamai sumažinama. Keičiant vienus darbus kitais Sutarties kaina negali būti didinama.
14.3 punktas	.UHLSLPDVLV GơO 7DUSLQLR PRNơMLPR
	Pakeisti 14 SXQNWą LU MƳ LãGơVW\WL WDL Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą (keturi egzemplioriai), Detalų atliktų darbų aktą (trys egzemplioriai) ir PVM sąskaitą faktūrą (du egzemplioriai). Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestinė atliktų darbų akto elektroninė forma bus sukurta Užsakovo

	naudojantis SSĮP sistema sugeneruoto detalaus atliktų darbų akto elektroninės formos pagrindu, paliekant jame tik stambias žiniaraščių pozicijas (sumines eilutes), o likusį tekstą pasinaudojant programos funkcijomis „paslepiant“. Xxxxxxxx taip pat privalo Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą detalaus atliktų darbų akto elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Detalaus atliktų darbų akto elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui pasirašius Rangos sutartį. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Xxxxxxx patvirtintas Darbų pakeitimų nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). Xxxxxxxx taip pat privalo kartu su Darbų pakeitimo nurodymu Inžinieriui ir Užsakovui atsiųsti užpildytą žiniaraščių pakeitimo lentelės elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu. Žiniaraščio pakeitimo lentelės elektroninė forma Microsoft Office Excel formatu bus sukurta Užsakovo naudojantis SSĮP ir pateikta Rangovui informavus apie numatomą pakeitimą.
14.4 punktas	0RNơMLPǐ åLQLDUDãWLV
	3DNHLVWL SXQNWą Ä0RNơMLPǐ JUDILNDV³ Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Programa privalo pateikti patikslintą mokėjimų grafiką išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą.
14.6 punktas	7DUSLQLR PSRDNåơ\MPãLǐGP DRLY LPDV
	3DNHLVWL SXQNWR DQWUą VDNLQƳ Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 14 dienų nuo jų gavimo. PapiOG\WL SXQNWą SDV: NXWLQH SDVWUDLSD Inžinieriui ar Užsakovui pareikalavus, Rangovas turi nedelsiant pataisyti nurodytas klaidas ir netikslumus, pateikti nurodytą darbų rūšį ir apimtį patvirtinančius apskaičiavimus ir dokumentus bei statybos produkcijos atitiktį patvirtinančius dokumentus. Visur, kur Sutartyje nurodoma Inžinieriaus prievolė išduoti Mokėjimo

	pažymas, turi būti suprantama kaip Inžinieriaus prievolė patvirtinti Rangovo pateiktus atliktų darbų aktus.
14.7 punktas	0RNơMLPDV
	3DSLOG\WL SXQNWą SDVNXWLQH SD Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą.
14.8 punktas	3DYơOXRWDV PRNơMLPDV
	,ãEUDXNWL SXQNWR DQWUą SDVWUD Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbo laiko pratęsimo.
14.9 punktas	6XODLNRPǐ SLQLJǐ PRNơMLPDV
	PDNHLVWL SLUPRV SDVWUDLSRV UHG Kai pagal STR 1.11.01:2010 pasirašomas Statybos užbaigimo dokumentas Inžinierius privalo patvirtinti Sulaikomų pinigų pirmosios pusės išmokėjimą Rangovui. Jeigu Statybos užbaigimo dokumentas pasirašomas Grupei arba Darbų daliai, tai proporcinga Sulaikomų pinigų dalis turi būti patvirtinta ir išmokėta. Šią proporciją turi sudaryti du penktadaliai (40 %) proporcijos, apskaičiuotos dalijant Grupės arba dalies sąmatinę sutarties vertę iš sąmatinės galutinės Sutarties kainos. Sulaikomi pinigai turi būti sumokėti Xxxxxxxx ne vėliau kaip per 30 dienų nuo aukščiau minėtų veiksmų atlikimo.
14.10 punktas	'DUEǐ EDLJLPR DWDVNDLWD
	3DNHLVWL SLUPRV SXQN: WR SDVWU Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius parodydamas: (a) viso atlikto darbo vertę pagal Sutartį iki datos, įrašytos Darbų Perėmimo pažymoje, (b) bet kurias, Rangovo nuomone, toliau mokėtinas sumas, ir (c) sąmatą bet kurių kitų sumų, kurios, Rangovo nuomone, jam turės buti mokamos pagal Sutartį. Sąmatinės sumos toje Darbų baigimo ataskaitoje turi būti parodytos atskirai.

	Inžinierius po to tai privalo patvirtinti pagal 14.6 punktą >7DUSLQLR SDå\Pǐ Lã]. GDYLPDV
14.15 punktas	0RNơMLPR YDOLXWRV
	3DNHLVWL ơ VSWX\QWNLW ąW DLUS M Ƴ LãG Sutarties valiuta yra euras (Eur).
14.16 punktas	3HUPRNơWǐ VXPǐ JUąåLQLPDV
	3ULGơWL QDXMą SXQNWą Ä3HUPRN Rangovas privalo grąžinti Užsakovui 42 dienų laikotarpyje bet kokią sumą, kuria buvo viršyta tarpinė ar galutinė suma, nurodyta Rangovo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, kai tik bus pareikalautas tai padaryti. Jeigu Xxxxxxxx neįvykdė tokio grąžinimo laiku, Užsakovas gali sustabdyti kitus mokėjimus. Sumos, kurias reikia grąžinti Užsakovui, gali būti kompensuotos sumomis, kurias turi gauti Rangovas. Tai neturi įtakoti šalių susitarimo dėl apmokėjimo dalimis. Užsakovo banko mokesčiai, atsiradę dėl grąžinamų sumų, turi būti padengti išimtinai Rangovo sąskaita.
18 straipsnis. Draudimas
18.1 punktas	Bendrieji draudimo reikalavimai
	3DNHLVWL SXQNWR SLUPą SDVWUD Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. 3DSLOG\WL SXQNWą SDVWUDLSRPLV Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė.
18.2 punktas	'DUEǐ LU 5DQJRYR ƳUHQJLPǐ GUDXGLPD
	3DNHLVWL SXQNWą LU MƳ LãGơVW\

	Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Xxxxxxxx privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą.
18.3 punktas	$WVDNRP\EơV GUDXGLPDV Xå SDGDU\Wą
	3DNHLVWL SXQNWą LU MƳ LãGơVW\ Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti 2900 eurų sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte
18.4 punktas	Rangovo personalo draudimas
	18.4 punkto reikalavimai netaikomi.
VWUDLSVQLV 1HQXJDOLPD MơJ
19.1 punktas	1HQXJDOLPRV MơJRV VąYRNą
	3DSLOG\WL SXQNWą SLUPD SDVWU DQWUą SDVWUDLSą ODLN\WL DQWUD LU W Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas.
VWUDLSVQLV 3UHWHQ]LMRV JLQþ
20.2 punktas	*LQþǐ QDJULQơMLPR NRPLVLMRV SDVN\UL
	3DNHLVWL SXQNWR DQWUą SDVWUDLS

	Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede.
20.6 punktas	$UELWUDåDV
	3DNHLVWL SXQNWą LU MƳ LãGơVW\ Arbitražas netaikomas. Ginčai sprendžiami derybų būdu. Jeigu šalims nepavyksta susitarti - LR teisės aktų nustatyta teismine ginčų nagrinėjimo tvarka.
VWUDLSVQLV $XGLWDL LU NRQ
21.1 punktas	Papildyti nauju 2 SXQNWX Ä$XGLWDL LU NRQ Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą.

4 skirsnis. Užtikrinimai ir garantijos (privaloma)

*DUDQWLMRVH LU ODLGDYLPR UDãWXRVH WXUL EǌW XQLMD DU GUDXGLPR EHQGURYơ QHDWãDXNLDPDL ƳV ODLGDYLPR UDãWą 3HUNDQþLDMDL RUJDQL]DFLMDL DU

III SKYRIUS. SPECIFIKACIJA

Šiame skyriuje turi būti pateiktos Techninio projekto specifikacijos bei kita iš Techninio projekto aktuali informacija, kuri nesidubliuoja su V skyriuje pateikiama

informacija. 7HFKQLQLR SURMHNWR VNDLþLaXinRosMDdPaliRs VLRV nepateikiama!!!

Toliau pateikiamos rekomendacijos dėl informacijos, kuri turėtų būti įtraukta į šį skyrių iš techninio projekto, priklausomai nuo perkamo objekto. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija, rengdama konkretaus objekto pirkimų dokumentų III skyrių turi atsižvelgti į perkamų darbų specifiką bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatas.

1. 9DQGHQWLHNLR LU QXRWHvNDǐQ GWHLQQWNLOHǐN LSRO ơLWUU DQ XDRUWEHDN ǐL UW LQ

Šiame skyriuje turėtų būti pateiktos toliau išvardintų Techninio projekto dalių specifikacijos:

a) Sklypo sutvarkymo;

b) Statinio konstrukcijos;

c) Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;

d) Elektrotechnika;

e) Procesų valdymas ir automatika;

f) Apsauginė signalizacija.

2. 1XRWHNǐ YDO\PR ƳUHQQJLPQRL ǐƳ U HYQDJQLGQHLQǐV VJWHDUWL\UE DN LUWHǐN R QV QH YDQGHQWYDUNRV VULWLHV REMHNWǐ VWDW\ED

Šiame skyriuje turėtų būti pateiktos visų Techninio projekto dalių, išskyrus pasirengimo statybai ir statybos organizavimas, specifikacijos.

3DVWDED 7HFcifKLQNLDQFơLVMHR VVHS HSULti pYaDgriOndRin iaiEdaǌrbWaiL, ƳYDUGLQ

VXWDPSDQW\V VX 'DUEǐ NLHNLǐ åLQLDUDãþLXRVH Lã

WDLNRPDV NRQN 1 U 2.H3 þpuLnkǐtaMs. ǐ VąO\Jǐ

Užsakovo reikalavimuose nurodyti sprendiniai sutarties vykdymo metu gali būti pakeičiami lygiaverčiais, jeigu bus užtikrintas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų principų laikymasis ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto tikslo siekimas, bei toks pakeitimas būtų neturėjęs įtakos tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo įvertinimui.

LR Viešųjų pirkimo įstatymo 25 straipsnio 8 dalies nuostata apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šio straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

,9 6.<5,86 ('.$,5Ǐ% Ǐä ,.1,$5$âý,$, 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos ‌

äLQLDUDãþLǐ SLOG\PDV

Darbų kiekių žiniaraščiuose (toliau „žiniaraščiai“) konkurso dalyviai turi atskirai nurodyti kiekvieno vieneto kainą ar komplekto bendrą sumą (nelygu kaip nurodyta žiniaraščiuose) nekeisdami pirkimo dokumentuose pateiktų žiniaraščių. Privaloma XåSLOG\WL YLVDV åLQLDUDãþLǐ HLOXWHV

Visi skaičiavimams naudojami įkainiai turi būti nurodomi dvejų skaičių po kablelio tikslumu.

Žiniaraščiai turi būti skaitomi su visais kitais sutarties dokumentais, tame tarpe – konkrečiomis ir bendrosiomis sutarties sąlygomis, specifikacijomis ir brėžiniais, o Rangovas turi būti nuodugniai susipažinęs su išsamiais atliktinų darbų aprašymais ir darbų atlikimo būdais.

Pasiūlyme pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytos vieneto kainos ir komplekto bendros sumos turi, išskyrus atvejus, kai Sutartyje konkrečiai nurodyta kitaip, apimti visą Rangovo įrangą, darbo jėgą, medžiagas, statybą, laikinus darbus/įrengimus, išbandymą, pelną, mokesčius ir rinkliavas, kartu su visais bendrais rizikos faktoriais, įsipareigojimais ir prievolėmis apibrėžtais Sutartyje ar atsirandančiais ją vykdant.

Pasiūlyme nurodytos vieneto kainos ir bendros sumos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų). Bus daroma prielaida, kad sutarties administravimo mokesčiai, su visais įsipareigojimais susijęs pelnas ir kitos išmokos yra tolygiai paskirstytos visoms vieneto kainoms arba bendroms sumoms.

Darbai, kurie įkainojami bendra suma (pvz. darbo projekto rengimas, išpildomoji dokumentacija, eksploatacijos instrukcijos, darbai susiję su statybos aikštele, informaciniai stendai) turi būti numatyti bendrų išlaidų lentelėje. Jei Rangovas neįkainoja šių bendrųjų sutarties išlaidų kaip nurodyta darbų kiekių žiniaraštyje arba tokia lentelė nėra pridėta prie žiniaraščių, bus laikoma, kad šios išlaidos yra įtrauktos į vienetų ir komplektų kainas, kurios pateiktos darbų kiekių žiniaraščiuose.

Xxxxxxxx privalo pateikdamas pasiūlymą Perkančiajai Organizacijai pateikti ir užpildytą žiniaraščių elektroninę versiją Microsoft Office Excel formatu.

'DUEǐ NLHNLV

Darbų kiekių žiniaraščiuose prie vienetų nurodomi kiekiai parodo įvertintą kiekvienos rūšies darbų, tikėtinų atlikti pagal Sutartį, kiekį (apimtį) ir yra pateikti kaip pagrindas pasiūlymo kainai nustatyti. Rangovui nėra garantijos, kad jo bus prašoma atlikti tokias darbų apimtis, kokios nurodytos prie bet kokio konkretaus punkto Darbų kiekių žiniaraštyje arba kad šie kiekiai savo dydžiu nesiskirs nuo nurodytųjų.

Rangovas pateikdamas pasiūlymą neturi teisės keisti Pirkimo dokumentų žiniaraščiuose pateiktų darbų kiekių, išbraukti žiniaraščiuose nurodytus arba papildyti naujais darbais be raštiško Perkančiosios organizacijos pranešimo statybos darbų pirkimo konkurso metu. Jeigu Rangovas rengdamas Pasiūlymą suranda Darbą, kuris

nėra įtrauktas į Žiniaraščius jis turi apie tai pranešti Perkančiajai organizacijai konkurso sąlygose nustatyta tvarka.

Nurodant vieneto kainas būtina atsižvelgti į Sutarties sąlygas, specifikacijas ir atitinkamus brėžinius, reikalingų darbų ir medžiagų aprašymus. Jei specifikacijose ar darbų kiekių žiniaraščiuose aiškiai ir konkrečiai nenurodyta kitaip, kiekio vertinimai atliekami tik nuolatiniams darbams. Vertinamas netto darbų kiekis pagal įkainuotų darbų kiekių žiniaraščių struktūrą.

Jeigu žiniaraštyje darbui nurodyta bendra suma, Rangovas neturi teisės reikalauti ją padidinti, o Užsakovas sumažinti. Tokio darbo kiekis neturi būti matuojamas.

$WOLNWǐ GDUEǐ ƳYHUWLQLPDV

Atliktų darbų kiekiai bus matuojami ir tikrinami Inžinieriaus kaip numatyta sutarties bendrųjų sąlygų 12 skyriuje prieš patvirtinant Rangovo pagal sutarties konkrečiųjų sąlygų 14.3 punktą pateiktus mokėjimams atlikti būtinus dokumentus. Atliktų darbų matavimai atliekami ant išpildomųjų brėžinių ir/arba statybos aikštelėje.

Kiekvienas žiniaraščio punktas, kuris įkainuotas bendra suma ir kuriam nėra numatytas mokėjimo grafikas, turi būti apmokamas dalimis (t.y. X %) . Paskutinė dalis sumokama tik pilnai užbaigus darbą ir atlikus numatytus bandymus.

.DLQǐ QXVWDW\PDV

Sutarties žiniaraščiuose nurodytos vienetų kainos ir bendros sumos turi galioti visą sutarties vykdymo laiką, įskaitant sutarties patęsimus dėl nenumatomų fizinių sąlygų, jeigu tokie pasitaiko, išskyrus tuos atvejus, kuriems taikomos sutarties konkrečiųjų sąlygų 13.8 punkto nuostatos.

Papildomų arba keičiamų darbų kaina bus nustatoma pagal konkrečių sąlygų

13.2 punkto nuostatas.

VNLUVQLV 'DUEǐ NLHNLǐ åLQLDUDãþLDL

äLQLDUDãþLDL NRQNXUVR GDO\YLDPV SULYDOR

Microsoft Office Excel formatu. äLQLDUDãþLǐ HOHNWURQLQơ IRUPD IRUPDWX WXUL EǌWL VRXUNJXDUQLLD]PDF L3MHRUVN D8QåþVLDRNVRLYRRV QDX SDWHLNWD NRQNXUVR GDO\YLDPV SDVNHOEXV 5DQJR SDWHLNGDPDV SDVLǌO\Pą SULGơWL LU XåSLOG\Wą

Office Excel formatu.

3DDLãNLQLPXV ǐG ơIOR UäPLDQYLLDPURD ã6þ6LƲ3 SURJUDPRMH E

IRUPą JDOLPD DWVLVLǐVWL Lã $JHwQwwW.aǌpvUa.Rlt.V LQWHUQHW

'DUELǐH NNåLLǐQLDUDãþLR IRUPD YDQGHQWLHN

SOơWURV SU(RRekMoHmeNnWduDojPamVa )

Sutarties pavadinimas:

Sutarties numeris:

Užsakovas:

Rangovas:

Darbų žiniaraštis

Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Pagal pirkimo dokumentus
Eil. Nr.	Pozicijos	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina be PVM, Xxx	Xxxx, Eur

1	Bendrieji reikalavimai
1.1	Eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos	kompl.	1,00		0,00
1.2.	Techninio darbo darbo projekto parengimas	kompl.	1,00
1.3	…..	kompl.	1,00		0,00
	Viso (Bendrieji reikalavimai)
2.	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI XX GATVĖJE
2.1	Vandentiekio tinklas
2.1.1	DXX mm vandentiekio tinklo įrengimas DWYLUX( deEtalǌūsGX reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00		0,00
2.1.2	DYY mm vandentiekio tinklo įrengimas DWYLUX( deEtalǌūsGX reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00		0,00
2.1.3	DXX mm vandentiekio tinklo įrengimas XåGDUX (dEetǌalūGs X reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00		0,00
2.1.4	DYY mm vandentiekio tinklo įrengimas XåGDUX (dEetǌalūGs X reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00		0,00
2.1.5	DZZ mm vandentiekio atšakų įrengimas DWYLUX, j unEgiǌanGt pXrie gatvės tinklo DXX mm (detalūs reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	kompl.	1,00		0,00


2.1.6	DZZ mm vandentiekio atšakų įrengimas DWYLUXj unEgiǌanGt pXrie gatvės tinklo DYY mm (detalūs reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	kompl.	1,00	0,00
2.1.7	DZZ mm vandentiekio atšakų įrengimas XåGDUX , juEngǌiaGntX prie gatvės tinklo DXX mm (detalūs reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	kompl.	1,00	0,00
2.1.8	DZZ mm vandentiekio atšakų įrengimas XåGDUX , juEngǌiaGntX prie gatvės tinklo DYY mm (detalūs reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	kompl.	1,00	0,00
	Viso (Vandentiekio tinklas)
2.2	Savitakiniai nuotekų tinklai
2.2.1	DXX mm savitakinio nuotekų tinklo įrengimas DWYLUX( deEtalǌūsGX reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00	0,00
2.2.2	DYY mm savitakinio nuotekų tinklo įrengimas DWYLUX( deEtalǌūsGX reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00	0,00
2.2.3	DXX mm savitakinio nuotekų tinklo įrengimas XåGDUX (dEetǌalūGs X reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00	0,00
2.2.4	DYY mm savitakinio nuotekų tinklo įrengimas XåGDUX (dEetǌalūGs X reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00	0,00
2.2.5	DZZ mm nuotekų atšakų įrengimas DWYLUX( deEtalǌūsGreXik alavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	kompl.	1,00	0,00
2.2.6	DZZ mm nuotekų atšakų įrengimas XåGDUX (dEetǌalūGs Xrei kalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	kompl.	1,00	0,00
	Viso (Savitakiniai nuotekų tinklai)
2.3.	Slėginiai nuotekų tinklai

2.3.1	DXX mm slėginio nuotekų tinklo įrengimas DWYLUX( deEtalǌūsGX reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00	0,00
2.3.2	DYY mm slėginio nuotekų tinklo įrengimas DWYLUX( deEtalǌūsGX reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00	0,00
2.3.3	DXX mm slėginio nuotekų tinklo įrengimas XåGDUX (dEetǌalūGs X reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00	0,00
2.3.4	DYY mm slėginio nuotekų tinklo įrengimas XåGDUX (dEetǌalūGs X reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	m	1,00	0,00
	Viso (Slėginiai nuotekų tinklai)
2.4.	Nuotekų siurblinės
2.4.1	Nuotekų siurblinės NS-AA įrengimas (Q=XX m³/h, H=XX x.x.xx., N=XX kW) įrengimas (detalūs reikalavimai pateikti Techninių specifikacijų , Sk. XX)	kompl.	1,00	0,00
2.4.2	………..	kompl.	1,00	0,00
	Viso (Nuotekų siurblinės)
2.5	Kiti darbai
2.5.1	Atskirose eilutėse nurodomi kiti darbai, reikalingi atlikti pagal konkrečią projekto situaciją (archeloginiai tyrinėjimai, medžių kirtimas ir atsodinimas, drenažo tinklų, pralaidų atstatymas ir t.t.)	m	1,00	0,00
2.5.2	………	m	1,00	0,00
	Viso (Kiti darbai)
	Viso (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI XX GATVĖJE)
3.	VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI YY GATVĖJE
3.1	Vandentiekio tinklas
3.1.1	…….	m	1,00	0,00
3.1.2	……. Viso (Vandentiekio tinklas)	m	1,00	0,00
	……. Viso (Vandentiekio tinklas)
3.2	Savitakiniai nuotekų tinklai
3.2.1	……..	m	1,00	0,00
3.2.2	…….	m	1,00	0,00

	Viso (Savitakiniai nuotekų tinklai)
3.3.	Slėginiai nuotekų tinklai
3.3.1	…….	m	1,00	0,00
3.3.2	…….	m	1,00	0,00
	Viso (Slėginiai nuotekų tinklai)
3.4.	Nuotekų siurblinės
3.4.1	…….	m	1,00	0,00
3.4.2	…….	m	1,00	0,00
	Viso (Nuotekų siurblinės)
3.5	Kiti darbai
3.5.1	…….	m	1,00	0,00
3.5.2	…….	m	1,00	0,00
	Viso (Kiti darbai)
	Viso (VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI YY GATVĖJE)
	VISO DARBAMS
	PVM
	Viso su PVM

Pastabos:

1. Darbų kiekių žiniaraščiuose įvardyti darbai yra įskaitant medžiagas, įrangą, žemės, dangų ardymo, atstatymo ir kitus darbus, sutankinto smėlio pagrindo įrengimą tinklų tiesimui, atramų įrengimą, vamzdžių praplovimą, dezinfekavimą, hidraulinį bandymą, TV apžiūrą ir kt., kaip nurodyta Užsakovo reikalavimuose

2. Žiniaraštyje vamzdžių skersmenys nurodyti išoriniai.

3. Kitose gatvėse atliekamų darbų kiekių žiniaraščio eilutės formuojamos vadovaujantis gatvės xxx pavyzdžiu.

V SKYRIUS. %5Ơä1,$KI,TI D,OK5U MENTAI

âLDPH VN\UELǌXWpaMLteH ikt a W7XHUFLKQ LQLR SURMHNWR JkiUtaDILQơ

aktuali informacija, kuri nesidubliuoja su III skyriuje pateikiama informacija.

Toliau pateikiamos rekomendacijos NDV WXUL EǌWL ƳWUDXNWD Ƴ nuo perkamo objekto 3Då\DP ơ WNLDQG 3HUNDQþLRML RUJDQL]DFLM objekto SLUNLPǐ GRVNNX\PUHLQǐW ǐW X9UL DWVLåYHOJWL Ƴ SHUND MRV QXRPRQH EǌWLQą LQIRUPDFLMą

1. 9DQGHQWLHNLR LU QXRWHNǐ WLQNOǐ SOơWUD DUED renovacija

âLDPH VN\ULXMH WXUơWǐ EǌWL SDWHLNWD

a) Techninio projekto bendroji dalis;

b) 7HFKQLQLR SURMHNWR JUDILQơ GDOLV EUơåLQLD

i) Sklypo sutvarkymo;

ii) Statinio konstrukcijos;

iii) 9DQGHQWLHNLV LU QXRWHNǐ ãDOLQLPDV

iv) Elektrotechnika;

v) 3URFHVǐ YDOG\PDV LU DXWRPDWLND

vi) ASVDXJLQơ VLJQDOL]DFLMD

c) 7RSRJUDILQơ QXRWUDXND

d) ,QåLQ±HJUHLRQOLRǐJ LQLǐ W\ULQơMLPǐ DWDVNDLWD

e) %HQGURVLRV SURMHNWR HNVSHUWL]ơV LãYDGD

f) 6WDW\Eą OHLGåLDQWLV GRNXPHQWDV

2. 1XRWHNǐ YDO\PR ƳUHQJLQLǐ YDQGHQV JHULQLPR VWDW\ED UHNRQVWUXDNQFGLHMQDW YLDUNNRLVW ǐV U LQWHL HYV REMHNWǐ

âLDPH VN\ULXMH WXUơWǐ EǌWL SDWHLNWD

a) 9LVǐ 7HFKQLQLR SURMHNWR GDOLǐ LãVN\UXV SD

organizavimo, JUDILQơE UGơDå)LO; QLVL D L

b) 7RSRJUDILQơ QXRWUDXND

c) ,QåLQ±HJUHLRQOLRǐJ LQLǐ W\U; LQơMLPǐ DWDVNDLWD

d) %HQGURVLRV SURMHNWR HNVSHUWL]ơV LãYDGD

e) 6WDW\Eą OHLGåLDQWLV GRNXPHQWDV

Document Metadata

Table of Contents

PRIVALOMI REIKALAVIMAI DARBŲ (PAGAL FIDIC

Document Metadata

PRIVALOMI REIKALAVIMAI DARBŲ (PAGAL FIDIC

PRIVALOMI REIKALAVIMAI DARBŲ (PAGAL FIDIC

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

3$6,ǋ/<02 3(5Pr,iv(alo'm$a6)

,9 6.<5,86 ('.$,5Ǐ% Ǐä ,.1,$5$âý,$, 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos‌

VNLUVQLV 'DUEǐ NLHNLǐ åLQLDUDãþLDL

'DUELǐH NNåLLǐQLDUDãþLR IRUPD YDQGHQWLHN

SOơWURV SU(RRekMoHmeNnWduDojPamVa )

V SKYRIUS. %5Ơä1,$KI,TI D,OK5U MENTAI

1. 9DQGHQWLHNLR LU QXRWHNǐ WLQNOǐ SOơWUD DUED renovacija

2. 1XRWHNǐ YDO\PR ƳUHQJLQLǐ YDQGHQV JHULQLPR VWDW\ED UHNRQVWUXDNQFGLHMQDW YLDUNNRLVW ǐV U LQWHL HYV REMHNWǐ

Document Metadata

,9 6.<5,86 ('.$,5Ǐ% Ǐä ,.1,$5$âý,$, 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos ‌