UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“

UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“

PIRKIMO DOKUMENTAI

MAŽOS VERTĖS SKELBIAMAS DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO KONKURSAS

„SKIRSTOMOJO DUJOTIEKIO PROJEKTAVIMAS IR STATYBA“

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2. PIRKIMO OBJEKTAS

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

4. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

5. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

10. PASIŪLYMŲ EILĖ

11. SPRENDIMAS APIE LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ

12. PIRKIMO (RANGOS) SUTARTIES SĄLYGOS, SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

13. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

14. KITA INFORMACIJA

15. PRIEDAI

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB "Fortum Heat Lietuva", įmonės kodas 111679436, vykdo pirkimą „Skirstomojo dujotiekio projektavimas ir statyba“ ir numato atlikti gamtinių dujų skirstomojo vidutinio slėgio PE40 dujotiekio projektavimo ir statybos darbus Joniškyje iki Kaštonų g. 14.

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2007, Nr.114-4630; 2008, Nr.81-3179; 2009, Nr. 93- 3986; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36) (toliau - Viešųjų pirkimų įstatymas).

1.3. Pirkimas vykdomas, vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr.74-2262) kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, 2010 m. vasario 10 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IV-7 patvirtintomis UAB „Fortum Heat Lietuva" supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis bei šiais pirkimo dokumentais.

1.4. Pirkimo būdas – mažos vertės skelbiamas pirkimas. Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis, pasiekiamomis xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Pirkime gali dalyvauti tik CVP IS registruoti tiekėjai.

1.5. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - CVP IS).

1.6. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų.

1.7. Numatomas finansavimo šaltinis: UAB „Fortum Heat Lietuva“ lėšos.

1.8. Dalyvių išlaidos, patirtos rengiant ir pateikiant pasiūlymus yra neatlyginamos ir UAB

„Fortum Heat Lietuva“ prie jokių aplinkybių nėra atsakinga už šias sąnaudas nepaisant pirkimo pravedimo procedūros ar rezultatų.

1.8. Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo: UAB „Fortum Heat Lietuva“ projektų vadovas Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, telefonas (0 0) 000 0000, faksas (0 0) 000 0000,

el. p. xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.

1.9. Bendravimas vyks tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami Darbai „Skirstomojo dujotiekio projektavimas ir statyba“, jų apimtis ir reikalavimai nustatyti 1 priede „Techninė užduotis“.

2.2. Techninėje užduotyje nurodyti darbai apima:

2.2.1. geodezinių nuotraukų atlikimą (planuojama dujotiekio trasuotė);

2.2.2. paruošiamųjų žemės darbų atlikimą, atliekų utilizavimą;

2.2.3. dujotiekio ir jo elementų techninio projekto paruošimą (t.t. darbo projekto paruošimą jeigu būtina);

2.2.4. statybos ir/ar kitų leidimų, reikalingų dujotiekio statybai, gavimą (pagal Užsakovo įgaliojimą);

2.2.5. dujotiekio vamzdžių ir kitų reikalingų medžiagų tiekimą, montavimą, bandymus;

2.2.6. gerbūvio atstatymą dujotiekio paklojimo vietose;

2.2.7. nutiesto dujotiekio geodezinių nuotraukų atlikimą;

2.2.8. objekto pridavimą LR įstatymų ir poįstatyminių aktų nustatyta tvarka UAB „Fortum Heat Lietuva“ ir Statybos užbaigimo komisijai.

2.3. Pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

2.4. Alternatyvių pasiūlymų pateikti negalima.

2.5. Numatoma statybos darbų pradžia – 2016 m. liepos mėn.

2.6. Pageidaujami darbų atlikimo terminai (Tiekėjas gali siūlyti savo darbų atlikimo terminus):

2.6.1. dujotiekio statybos darbų pabaiga:

– 2016 m. rugpjūčio 01 d.;

2.6.2. gerbūvio atstatymo darbų pabaiga:

– 2016 m. rugpjūčio 25 d.;

2.6.3. objekto pridavimas Statybos užbaigimo komisijai:

– 2015 m. rugsėjo 15 d.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

UAB „Fortum Heat Lietuva“ pirkimas „Skirstomojo dujotiekio projektavimas ir statyba“ atliekant gamtinių dujų skirstomojo vidutinio slėgio PE40 dujotiekio projektavimo ir statybos darbus Joniškyje iki Kaštonų g. 14.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Įmonės registravimo pažymėjimą	Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo tinkamai patvirtinta kopija (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.1.2	Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ir buhalteris neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų	Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo

	apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.1.3	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškeltajam restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas; 2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.1.4	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.	Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta

		kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.1.5	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu.	Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 30 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.1.6	Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.	Dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija). (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.1.7	Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose arba nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai arba Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatyta ekonominė sankcija už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, ir nuo sprendimo, kurio buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.	Tiekėjo deklaracija. (4 priedas) (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas turi profesinį civilinės atsakomybės draudimą.	Draudimo įmonės liudijimo kopija arba atitinkami įrodymai, kad kandidatai ar

		dalyviai yra apsidraudę nuo profesinės rizikos. (pateikiama skaitmeninė dokum. kopija)
3.1.2.2	Tiekėjas sutarties vykdymui privalo turėti ne mažiau kaip 30 proc. pasiūlymo kainos sukauptų apyvartinių lėšų arba galimybę gauti banko paskolą, kuri užtikrintų apyvartinių lėšų poreikį per visą sutarties vykdymo laikotarpį.	Banko pažyma apie tiekėjo turimus pinigus sąskaitose arba apie tiekėjo turimą kredito liniją, nurodant jos dydį, paskirtį ir likutį, arba pažymą, kad bankas besąlygiškai suteiks tiekėjui paskolą ar kreditinę liniją, jį pripažinus konkurso laimėtoju. Pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.2.3	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo registravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) tinkamai įvykdė bent 1 (vieną) dujotiekio rekonstrukcijos ir/ar statybos darbų sutartį, kurios vertė ne mažiau kaip 4 tūkst. Eur.	Įvykdytų sutarčių per paskutinius 5 metus arba per laikotarpį nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus, sąrašas (priedas Nr. 5). Sąraše nurodoma darbų objekto pavadinimas, darbų atlikimo vertė, užsakovų identifikavimo duomenys bei pridedamos Užsakovo pasirašytos pažymos apie tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.2.4	Tiekėjas sutarčiai vykdyti turi reikiamus įrengimus ir technines priemones.	Tiekėjo pasirašyta pažyma, kurioje pateikiamas techninių priemonių aprašymas. Joje, be kita ko, nurodomas turimas arba galimas pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (taip pat pateikiamos nuomos sutarčių, preliminarių sutarčių ar kitokių nuomos ar panaudos galimybes patvirtinančių dokumentų kopijos) techninių priemonių kiekis, našumas apibūdinantys techniniai kriterijai. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.2.5	Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 standarto arba kitos lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus.	Galiojančio sertifikato LST EN ISO 9001:2008 arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)
3.1.2.6	Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 standarto arba kitos lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimus.	Galiojančio sertifikato LST EN ISO 14001:2005 arba kito lygiaverčio dokumento tinkamai patvirtinta kopija. (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)

Pastabos:

1) pateikiant atitinkamų dokumentų skaitmenines kopijas ir pasiūlymą pasirašant saugiu elektroniniu parašu yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. UAB „Fortum Heat Lietuva“ pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3.2. Jei Tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, jis privalo įrodyti, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami (kaip įrodymą galima pateikti preliminarią sutartį ar kitą tai įrodantį dokumentą). Pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija.

3.3. Tiekėjas privalo pateikti informaciją apie numatomų samdyti subrangovų kvalifikaciją, kokius jie atliks darbus ir pateikti informaciją apie vamzdžių tiekėją.

3.4. Tiekėjas ir subrangovai privalo pateikti turimus LR Aplinkos ministerijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti pirkimo objekte numatytus darbus kopijas; LR Valstybinės energetikos inspekcijos atestatų suteikiančių teisę verstis eksploatavimo darbais, atitinkančiais pirkimo objektą kopijas. Pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmeninės kopijos.

3.5. Subrangovais negali būti pakviesti šiame pirkime dalyvaujantys Tiekėjai.

3.6. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį (pateikiama atitinkamo dokumento skaitmeninė kopija). Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su UAB „Fortum Heat Lietuva“ sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių UAB „Fortum Heat Lietuva“ nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo UAB „Fortum Heat Lietuva“ turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją).

3.7. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią UAB „Fortum Heat Lietuva“ gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.8. Subrangovams perduodama darbų dalis negali viršyti 60 procentų visos darbų apimties.

3.9. Kvalifikacijos reikalavimai ūkio subjektų grupei, kuri pateikia bendrą pasiūlymą:

3.9.1. kiekvienas iš bendrą pasiūlymą pateikusių dalyvių turi tenkinti minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus 3.1.1.1; 3.1.1.2; 3.1.1.3; 3.1.1.4; 3.1.1.5 punktuose. Pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmeninės kopijos.

3.10. Tiekėjas privalo pateikti informaciją apie pagrindinių medžiagų (PE vamzdžių, uždaromųjų vožtuvų ir kt.) tiekėją. Vamzdžių tiekėjas turi atitikti techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo 3.1.2.5 punktui. Pateikiamos atitinkamų dokumentų skaitmeninės kopijos.

4. PASIŪLYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiais pirkimo dokumentais ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne perkančiosios organizacijos nurodytomis elektroninėmis priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali teikti tik CVP IS registruoti tiekėjai. Pasiūlymas privalo būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu LR elektroninio parašo įstatymo (Žin. 2000, Nr. 61-1827). Visi dokumentai, patvirtinantys tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kiti pasiūlyme pateikiami dokumentai turi būti pateikti elektronine forma, t.y. tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba pateikiant skaitmenines dokumentų kopijas. Pateikiami dokumentai ar skaitmeninės dokumentų kopijos turi būti prieinami naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz. pdf, jpg, doc).

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Teikiant ne lietuvių kalba išrašytus dokumentus prie jų būtina pridėti vertimus į lietuvių kalbą.

4.4. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų: CVP IS priemonėmis duomenų, dokumentų elektroninės formos ir raštu pateikto pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo), visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti visų dokumentų originalų).

4.5. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Teikiant ne lietuvių kalba išrašytus dokumentus prie jų būtina pridėti tinkamai patvirtintus vertimus į lietuvių kalbą.

4.6. Darbų kainos pateikiamos Eurais. Į kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos susijusios su projektavimu, medžiagų tiekimu ir darbų atlikimu pagal sutarties sąlygas. Darbų sąmatuose privaloma numatyti išlaidas, skirtas darbų organizavimui, statybvietės paruošimui bei atliekų utilizavimui, įvertinant su tuo susijusius galimus projekto darbų kiekių pakitimus. PVM turi būti nurodomas atskirai.

4.7. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo konkurso pasiūlymų pateikimo termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja 90 dienų.

4.8. UAB „Fortum Heat Lietuva“ turi teisę pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą UAB „Fortum Heat Lietuva“ praneša CVP IS sistemoje.

4.9. Pasiūlymą sudaro tiekėjo pateiktų dokumentų: CVP IS priemonėmis duomenų, dokumentų elektroninės formos ir raštu pateikto pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento (originalo), visuma (perkančioji organizacija pasilieka sau teisę pareikalauti visų dokumentų originalų).

4.10. Tiekėjas savo pasiūlymą privalo parengti:

4.10.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašydamas galutinę pirkimo dalies kainą su PVM;

4.10.2. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“ pateikdamas šių pirkimo dokumentų 4.11. punkte reikalaujamus dokumentus;

4.11. CVP IS priemonėmis teikiami duomenys, dokumentų elektroninės formos susideda iš:

− pasiūlymo raštas su kainomis (2 priedas); Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

− išsamios darbų objektinės ir lokalinės sąmatos; Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

− užpildyta „Tiekėjo sąžiningumo deklaracija" turi atitikti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-03-31 d. įsakymu Nr. 4-258 (Žin., 2010, Nr. 39-1887) patvirtintos formos; Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

− informacija apie Tiekėjo atitikties minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams pagal šių pirkimo dokumentų 3 punkto reikalavimus; Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

− informacija apie tiekėjo kvalifikaciją, užpildyta deklaracija apie kvalifikaciją su pridedamais dokumentais (5 priedas); Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

− informacija apie numatomus samdyti subrangovus, jų kvalifikacija, kokius atliks darbus;

Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

− informacija apie PE vamzdžių tiekėją, jo kvalifikaciją; PE vamzdžių tiekėjo deklaracija, kurioje nurodoma vamzdžio gamintojas bei informacija kokį Europos standartą atitinka PE vamzdis. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

− darbų atlikimo kalendorinis grafikas; Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

− kita, tiekėjo manymu, reikalinga ir svarbi informacija susijusi su pirkimu. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

4.12. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Laikoma, kad tiekėjas pateikė daugiau kaip vieną pasiūlymą, jeigu tą patį pasiūlymą pateikė ir raštu (popierine forma, vokuose), ir naudodamasis CVP IS priemonėmis.

4.13. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.14. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki pasiūlymo pateikimo galutinio termino (Lietuvos Respublikos laiku) nurodyto skelbime apie supaprastinta mažos vertės pirkimą tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS.

4.15. CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą tiekėjas iki nustatyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos gali atsiimti bei pakeisti. Norėdamas atsiimti ar pakeisti pasiūlymą, tiekėjas CVP IS pasiūlymo lange spaudžia „Atsiimti pasiūlymą“. Norėdamas vėl pateikti atsiimtą ir pakeistą pasiūlymą, tiekėjas turi jį pateikti iš naujo.

5. PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

5.1. Šio pirkimo metu nereikalaujama pateikti Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.

6. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMO PROCEDŪROS

6.1. Su CVP IS priemonėmis pateiktais tiekėjų pasiūlymais pirminis susipažinimas (toliau vadinamas Elektroninių vokų atplėšimo procedūra) vyks elektroniniu būdu adresu: UAB „Fortum Heat

Lietuva“, J. Jasinskio g. 16B, LT-03163 Vilnius. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia - pasiūlymo pateikimo galutinis terminas (Lietuvos Respublikos laiku) nurodytas skelbime apie supaprastinta mažos vertės pirkimą (CVP IS sistemoje).

6.2. Į pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis teiktais pasiūlymais procedūrą tiekėjai nekviečiami.

7. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS

7.1. Pateiktus dokumentus nagrinėja ir vertina pirkimų komisija, toliau tekste Komisija.

7.2. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusių tiekėjų atstovams.

7.3. Komisija nagrinėdama pasiūlymą nustato:

7.3.1. ar pasiūlymo parengimas ir pateikimas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

7.3.2. ar pasiūlymo kaina nėra apskaičiuota su aritmetinėmis klaidomis;

7.3.3. ar nepasiūlyta neįprastai maža kaina;

7.3.4. ar tekėjų pasiūlytos kainos yra priimtinos šio pirkimo įvykdymui.

7.3.5. ar dalyvis atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus;

7.3.6. ar pateiktą visa dokumentacija ir informacija prašoma pirkimo dokumentų 4. 9 punkte ar ji atitinka keliamus reikalavimus;

7.3.7. ar pateiktoje dokumentacijoje ir informacijoje nėra netikslumų, dviprasmybių ar pan.;

7.3.8. ar dalyvio siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo objekto aprašymą;

7.3.9. ar nėra kitų priežasčių, dėl kurių pasiūlymas vadovaujantis pirkimo dokumentų reikalavimais turi būti atmestas.

7.4. Jei dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenų apie savo kvalifikaciją, Komisija privalo tiekėjo raštu paprašyti per nurodytą terminą patikslinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją.

7.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija privalo tiekėjo raštu paprašyti per nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Jei tiekėjas kainos nepagrindžia, jo pasiūlymas atmetamas.

7.6. Iškilus klausimams dėl tiekėjo kvalifikacijos ar pateiktos neįprastai mažos kainos, Komisija raštu kreipiasi į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo ar papildymo. Tiekėjai privalo per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojant nuo užklausimo išsiuntimo, pateikti papildomus paaiškinimus, papildymus. Paaiškinimai ir papildymai pateikiami CVP IS sistemoje.

7.7. Jei tiekėjas laiku nepateikė papildomai prašomos informacijos arba atsisakė ją pateikti laikoma, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8.1. Komisija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:

8.1.1. pasiūlymą pateikęs dalyvis neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba Komisijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;

8.1.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų:

8.1.2.1. pasiūlymas neatitinka jo rengimui ar pateikimui keliamų reikalavimų;

8.1.2.2. pateikta ne visa ar netiksli, neišsami prašoma dokumentacija ir informacija;

8.1.2.3. siūlomas pirkimo objektas neatitinka pirkimo dokumentuose keliamų reikalavimų.

8.1.3. tiekėjas savo pasiūlyme nurodė neįprastai mažą kainą ir, Komisijai paprašius, prašyme nustatyta tvarka ir terminais nepagrindę neįprastai mažos pasiūlymo kainos.

8.1.4. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per

didelės, UAB „Fortum Heat Lietuva“ nepriimtinos kainos;

8.1.5. pasiūlyme nurodyta bendra kaina neatitinka pateiktų jos sudėtinių dalių sumos ir dalyvis per Komisijos nurodytą terminą neištaisė pasiūlyme pastebėtų aritmetinių klaidų;

8.1.6. yra kitų pirkimo dokumentuose nurodytų priežasčių pasiūlymui atmesti.

8.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant.

9. PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

9.1. UAB „Fortum Heat Lietuva“ neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą.

10. PASIŪLYMŲ EILĖ

10.1. UAB „Fortum Heat Lietuva“, po vokų atplėšimo procedūros, įvertina pateiktus pasiūlymus ir nustato pasiūlymų eilę. Šioje eilėje pasiūlymai surašomi kainos didėjimo tvarka.

10.2. Komisija CVP IS priemonėmis praneša kiekvienam pasiūlymą pateikusiam dalyviui apie pasiūlymų eilę, o dalyviui, kurio pasiūlymas neįrašytas į šią eilę ir jo pasiūlymo atmetimo priežastį.

11. SPRENDIMAS APIE LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ

11.1. UAB „Fortum Heat Lietuva“ patvirtina pasiūlymų eilę ir priima sprendimą apie laimėjusį pasiūlymą tik tada, kai išnagrinėja pasiūlymus pateikusių tiekėjų pretenzijas ir skundus, jeigu jų gauta.

11.2. UAB „Fortum Heat Lietuva“ sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam Tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas CVP IS priemonėmis. Konkursą laimėjęs Tiekėjas privalo pasirašyti pirkimo sutartį per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą.

11.3. Jeigu Tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, CVP IS susirašinėjimo priemonėmis atsisako ją sudaryti arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju UAB „Fortum Heat Lietuva“ gali siūlyti sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

11.4. UAB „Fortum Heat Lietuva“, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Apie tai nurodant atsiradusias aplinkybes, Komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams.

12. PIRKIMO (RANGOS) SUTARTIES SĄLYGOS, SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

12.1. UAB „Fortum Heat Lietuva“ pirkimo sutartį siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas šių pirkimo dokumentų nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.

12.2. Pirkimo sutarties projektas pateiktas 3 priede. Sutarties projekto sąlygos yra privalomos konkurso dalyviams ir sudarant sutartį su laimėtojų nebus keičiamos.

12.3. Šio pirkimo metu nereikalaujama pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimo.

13. PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

13.1. Bet kokia informacija, pirkimo dokumentų paaiškinimai, pranešimai ir kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis – perkančiosios organizacijos pranešimus gaus tik prie pirkimo prisijungę tiekėjai.

13.2. UAB „Fortum Heat Lietuva“ atsako į kiekvieną Tiekėjo CVP IS priemonėmis pateiktą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

13.3. UAB „Fortum Heat Lietuva“ į CVP IS priemonėmis gautą prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. UAB „Fortum Heat Lietuva“ atsakydama tiekėjui kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kurie prisijungė prie pirkimo, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus. Atsakymai į tiekėjų klausimus ar pirkimo dokumentų paaiškinimai, patikslinimai UAB „Fortum Heat Lietuva“ iniciatyva paskelbiami CVP IS bei teikiami tik CVP IS priemonėmis prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams..

13.4. Nesibaigus pirminių pasiūlymų pateikimo terminui, UAB „Fortum Heat Lietuva“ savo iniciatyva turi teisę paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus. Tokie paaiškinimai (patikslinimai) visiems tiekėjams, kuriems UAB „Fortum Heat Lietuva“ yra pateikusi pirkimo dokumentus, išsiunčiami ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

13.5. Tiekėjas turi teisę aplankyti statybos aikštelę. Apie savo norą aplankyti statybos aikštelę, tiekėjas raštu (CVP IS priemonėmis) informuoja UAB „Fortum Heat Lietuva“ iš anksto ir atvykti gali tik tomis dienomis, kurias nurodo (CVP IS priemonėmis) UAB „Fortum Heat Lietuva“.

14. PRIEDAI

1 priedas. Techninis užduotis, 3 lapai;

2 priedas. Pasiūlymo rašto su kainomis forma, 2 lapai; 3 priedas. Statybos rangos sutarties projektas, 5 lapai; 4 priedas. Tiekėjo deklaracijos forma, 1 lapas;

5 priedas. Profesinio pajėgumo aprašymo forma, 1 lapas.

Komisijos pirmininkas   Xxxxxxxxx Xxxx

Priedas Nr.2

UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“

PASIŪLYMO RAŠTAS SU KAINOMIS

Tiekėjo pavadinimas

Tiekėjo adresas

Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos,

vardas, pavardė

Telefono numeris

Fakso numeris

El. pašto adresas

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) mažos vertės skelbiamo pirkimo konkurso skelbime;

2) mažos vertės skelbiamo konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose.

PASIŪLYMO KAINA:

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Kaina, Eur be PVM	Kaina, Eur su PVM	Darbų atlikimo terminai
1	Vidutinio slėgio PE dujotiekio projektavimo ir statybos darbų kaina
1.1	t.t. vamzdynų komplekto kaina			X
1.2	t.t. Techninio (darbo) projekto parengimo kaina
2	Gerbūvio atstatymo darbų kaina
	Viso:			X

Pasiūlymo kaina viso be PVM (žodžiais):         

Pasiūlymo kaina viso su PVM (žodžiais):        

Pasiūlymas galioja iki 201 m.                d.

PRIDEDAMA:

1.

2.

...

(įmonės vadovo parašas) (vardas, xxxxxxx)

A. V.

SUTARTIS Nr.......

Priedas Nr.3

Du tūkstančiai penkioliktieji ........................ diena. Vilnius

.........................................................................., įmonės kodas ..........................., toliau vadinama

Vykdytoju, atstovaujama ........................................................................, veikiančio sutinkamai su Vykdytojo įstatais,

ir

UAB „FORTUM HEAT LIETUVA“, įmonės kodas 111679436 , toliau vadinama „Užsakovu“, atstovaujama generalinio direktoriaus Xxxxxxxxxx Xxxxx, veikiančio sutinkamai su Užsakovo įstatais,

Toliau abi kartu vadinamos „Šalys“,

Sudarydami šią sutartį (toliau –„Sutartis“) susitarė dėl žemiau išvardintų nuostatų:

1 straipsnis. Sutarties objektas

1.1 Šia sutartimi Vykdytojas įsipareigoja atlikti gamtinių dujų skirstomojo vidutinio slėgio PE40 dujotiekio projektavimo ir statybos darbus Joniškyje iki Kaštonų g. 14. pagal „Skirstomojo dujotiekio projektavimas ir statyba“ konkurso sąlygų reikalavimus (toliau – „Darbai“).

1.2 Užsakovas įsipareigoja sudaryti Vykdytojui būtinas ir nuo jo priklausančias sąlygas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti, priimti tinkamai atliktą pagal Sutartį darbų rezultatą, bei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais apmokėti Vykdytojui už atliktus Darbus.

2 straipsnis. Darbų atlikimas, darbų atlikimo terminai

2.1 Visi Darbai, numatyti Sutarties 1 straipsnyje turi būti atlikti ir priduoti Statybos užbaigimo komisijai iki 201_ m.             d.

2.2 dujotiekio projektavimo ir statybos darbų pabaiga:

− 201_ m. _____ ___ d.;

2.3 gerbūvio atstatymo darbų pabaiga:

− 201_ m. _____ ___ d.;

2.4 Vykdytojas įsipareigoja pateikti Užsakovui sumontuotų tinklų techninę dokumentaciją.

2.5 Vykdytojas Xxxxxx privalo atlikti vadovaudamasis Užsakovo pateiktomis konkurso sąlygomis.

3 straipsnis. Darbų priėmimas

3.1 Atliktų Darbų rezultato perdavimas Užsakovui įforminamas atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktu, kurį pasirašo Užsakovas ir Vykdytojas.

3.2 Šalys susitaria, kad Statybos užbaigimo komisijos akto pasirašymas reiškia visišką Vykdytojo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymą.

4 straipsnis. Užsakovo teisės ir pareigos

4.1 Užtikrinti galimybę nevaržomai Vykdytojui patekti į objektą per visą Sutarties galiojimo laiką.

4.2 Priimti iš Vykdytojo atliktų Darbų rezultatą šioje Sutartyje numatyta tvarka.

4.3 Užsakovas turi pranešti Vykdytojui apie pastebėtus Darbų trūkumus ir/arba nukrypimus nuo Sutarties ar Techninio projekto. Pastebėtus Darbų trūkumus Vykdytojas privalo pašalinti savo sąskaita per 10 (dešimt) dienų nuo Užsakovo pranešimo apie Darbų defektus gavimo dienos.

4.4 Užsakovas, iš anksto su Vykdytoju suderintu laiku, turi teisę tikrinti Vykdytojo atliekamų darbų eigą ir kokybę bei jų vykdymą, Vykdytojo tiekiamų įrengimų kokybę bei medžiagų naudojimą.

4.5 Užsakovo skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Apie paskirtą techninį prižiūrėtoją Užsakovas informuoja Vykdytoją.

5 straipsnis. Vykdytojo teisės ir pareigos

5.1 Vykdytojas įsipareigoja atlikti laiku visus Sutarties 1 straipsnyje numatytus Darbus, priduoti juos Statybos užbaigimo komisijai bei perduoti Užsakovui priėmimo – perdavimo aktais.

5.2 Užsakovui pastebėjus bei raštiškai pranešus Vykdytojui apie pastebėtus Darbų trūkumus ir/arba nukrypimus nuo Sutarties ar Techninio projekto (techninės užduoties), Vykdytojas privalo tuos trūkumus pašalinti savo sąskaita.

5.3 Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Užsakovui apie bet kokią klaidą, aplinkybių ar informacijos nepaisymą, netikslumą, ar bet kokį kitą defektą, atsiradusį Darbų vykdymo eigoje, Vykdytojo pastebėtą vykdant Xxxxxx pagal šią Sutartį.

5.4 Vykdytojui padarius nuostolius materialinėms vertybėms, esančioms statybos aikštelėje, kurioje atliekami Darbai, įpareigoja pilnai atlyginti padarytą žalą.

5.5 Vykdytojas užtikrina savo darbuotojų darbų ir priešgaisrinę saugą žemės, statybos-montavimo bei paleidimo – derinimo darbų metu bei prisiima pilną atsakomybę už savo darbuotojų darbų saugos taisyklių pažeidimus.

5.6 Vykdytojas informuoja užsakovą faksu arba el. paštu apie jo darbuotojų kiekvieną mėnesį atidirbtas Užsakovo objekte darbo valandas, atsitikusius nelaimingus atsitikimus bei dėl nelaimingų atsitikimų prarastų darbo dienų skaičių iki sekančio mėnesio ketvirtos darbo dienos.

5.7 Vykdytojas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 24 valandas, turi pranešti Užsakovui apie įvykusi nelaimingą atsitikimą, gaisrą ir kitus reikšmingus atsitikimus statybvietėje (pvz. pavojingų medžiagų išsiliejimus, atskirai apie didesnius ir mažesnius negu 100 l).

5.8 Vykdytojas atlieka darbus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje ar ES sertifikuotos mažiausiai pavojingos statybinės medžiagos ir priedai, gaminiai ir konstrukcijos. Rangovas turi turėti Įgaliotų įstaigų leidimus numatytų darbų atlikimui.

5.9 Vykdytojas, prieš atlikdamas darbus, pateikia Užsakovui ir suderina su juo darbų atlikimo grafiką (pridedamas priedas Nr. 2).

6 straipsnis. Šalių atsakomybė

6.1 Tuo atveju, jei Vykdytojas vėluoja atlikti visus Darbus laiku, nei nustatyta šioje Sutartyje, Užsakovui pareikalavus jis privalo sumokėti baudą, lygią 0,02% nuo laiku neatliktų darbų vertės, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną.

6.2 Vykdytojas pilnai atsako už darbų saugą statybos aikštelėje bei privalo vykdyti visus kitus normatyvinių statybos bei darbų saugos dokumentų nustatytus reikalavimus. Vykdytojas taip pat atsako už bet kokius aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus. Apie atsitikusius nelaimingus atsitikimus darbuotojų Sutartyje numatytame objekte, arba atsitikus bet kokioms kitoms avarijoms (gaisras, dujų nutekėjimas) nedelsiant praneša Užsakovui.

6.3 Užsakovas, laiku neatlikęs apmokėjimo už atliktus Darbus, Vykdytojui raštu pareikalavus, įsipareigoja mokėti delspinigius po 0.02 % nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą kalendorinę dieną.

6.4 Jei Užsakovas daugiau nei 30 (trisdešimt) dienų vėluoja sumokėti Vykdytojui už atliktus pagal šią Sutartį Darbus, Vykdytojas turi teisę nedelsiant sustabdyti Darbų pagal šią Sutartį vykdymą arba vienašališku raštišku pranešimu nutraukti šią Sutartį.

7 straipsnis. Papildomi darbai

7.1 Vykdytojas, montavimo metu padaręs išvadą, kad reikalinga atlikti Sutartyje ir techniniame projekte nenumatytus darbus, dėl kurių būtina atlikti papildomus montavimo darbus ir atitinkamai padidinti Sutarties kainą, privalo nedelsdamas apie tai raštu pranešti Užsakovui. Jeigu Vykdytojas negauna Užsakovo atsakymo į savo pranešimą per 5 dienas nuo tokio pranešimo įteikimo Užsakovui dienos, tai Vykdytojas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. Šiuo atveju nuostolius dėl darbų atlikimo sustabdymo atlygina Užsakovas bei pratęsiami darbų atlikimo terminai, išskyrus atvejus, kai jis (Užsakovas) įrodo, kad papildomus darbus atlikti nebuvo būtina. Jeigu Užsakovas įrodo, kad papildomus darbus atlikti nebuvo būtina, Rangovas privalo sumokėti baudą, kaip tai nustatyta šios Sutarties 6.1 punkte.

7.2. Vykdytojas, atlikęs papildomus nenumatytus darbus be raštiško Užsakovo sutikimo, netenka teisės reikalauti iš Užsakovo apmokėti atliktų papildomų darbų vertę ir atlyginti dėl to turėtus nuostolius.

8 straipsnis. Darbų kaina ir apmokėjimo už Darbus tvarka

8.1 Bendra visų Sutarties 1.1. punkte numatytų Darbų kaina xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) Eur, PVM xx% xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) Eur, viso xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) Eur. Tame tarpe:

− dujotiekio statybos ir montavimo darbai – xxxxx Eur;

− gerbūvio atstatymo darbai – xxxxxx Eur.

8.2 Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojui už pagal šią Sutartį atliktus Darbus šia tvarka:

8.2.1 Atlikus Darbus/Darbų dalį atitinkamame objekte, Vykdytojas pateikia Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo-perdavimo aktą bei PVM sąskaitą-faktūrą.

8.2.2 Užsakovas atsiskaito su Vykdytoju pagal Vykdytojo PVM sąskaitas–faktūras, išrašytas atitinkamų darbų priėmimo-perdavimo aktų pagrindu. PVM sąskaitas-faktūras Užsakovas apmoka per 15 kalendorinių dienų nuo atitinkamų atliktų darbų rezultato perdavimo Užsakovui bei PVM sąskaitos- faktūros pateikimo jam dienos. 10 % atitinkamame Darbų priėmimo-perdavimo akte nurodytos Darbų kainos Užsakovas sulaiko ir išmoka Vykdytojui šios Sutarties 8.2.4 punkte nustatyta tvarka.

8.2.3 Visi mokėjimai vykdomi pervedant lėšas į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą banke.

8.2.4 10% Darbų kainos, t.y. xxxxx Eur, sulaikytos nuo Vykdytojui mokėtinų šios Sutarties pagrindu sumų, sumokama Vykdytojui per 15 kalendorinių dienų po Darbų rezultato pridavimo Statybos užbaigimo komisijai.

8.2.5 Visos sumos ir mokėjimai, kuriems Šalys nenustatė mokėjimo terminų šioje sutartyje, įskaitant nuostolių ir netesybų mokėjimus, turi būti sumokami per 5 darbo dienas nuo mokėjimo prievolės atsiradimo dienos.

9 straipsnis. Subrangovai

9.1 Vykdytojas turi teisę pasitelkti subrangovus Darbams atlikti.

9.2 Subrangos sutartis nesukuria sutartinių santykių tarp subrangovo ir perkančiosios organizacijos.

9.3 Rangovas pilnai ir visiškai atsako už jo pasitelktų subrangovų darbo kokybę taip, lyg jis pats

tuos Darbus atliktų.

9.4. Jei Užsakovas turi pagrįstų įtarimų, kad subrangovas yra nekompetentingas vykdyti nustatytas pareigas, Užsakovas gali reikalauti Vykdytojo nedelsiant pačiam tęsti paslaugų teikimą.

10 straipsnis. Darbų kokybės garantija.

10.1 Pagal šią Sutartį dujotiekiui bei atliktiems darbams Vykdytojas suteikia 10 metų garantinį laikotarpį, kuris pradedamas skaičiuoti nuo dujotiekio perdavimo Užsakovui datos.

10.2 Vykdytojas garantinio laikotarpio metu vykdys nemokamą dujotiekio garantinį remontą arba jų pakeitimą naujomis, jei gedimas atsirado ne dėl trečiųjų asmenų ar Užsakovo kaltės - netinkamai eksploatuojant dujotiekį, bet dėl gamybos defektų.

10.3 Pastebėjus dujotiekio gedimus Užsakovas įsipareigoja nedelsiant (ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) raštu informuoti apie tai Vykdytoją.

10.4 Garantinis laikotarpis pagal šią Sutartį nutrūksta, jei Užsakovas savarankiškai ar pasitelkęs trečiuosius asmenis be Vykdytojo sutikimo atlieka dujotiekio remontą.

11 straipsnis. Sutarties įvykdymo garantija

11.1 Užsakovas nereikalauja pateikti papildomos Sutarties įvykdymo garantijos.

12 straipsnis. Pranešimai

12.1 Visi pranešimai, adresuojami vienos Šalies kitai Šaliai, turi būti išdėstyti raštu, pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų ir siunčiami registruotu paštu šiais adresais:

− Jei adresuojami Užsakovui:

UAB „Fortum Heat Lietuva“ X.Xxxxxxxxx g. 16B, LT-03163 Vilnius.

− Jei adresuojami Vykdytojui:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

12.2 Skubi informacija gali būti siunčiama faksimilinio ryšio pagalba, tačiau tuo atveju nedelsiant tą pačią dieną informacija turi būti išsiųsta šio straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka.

12.3 Šalys privalo 1 dalies nustatyta tvarka informuoti viena kitą apie adreso, telefono bei fakso numerių pasikeitimus bei bet kokios kitos informacijos, galinčios turėti įtaką šios Sutarties vykdymui, pasikeitimą.

13 straipsnis. Sutarties nutraukimo tvarka

13.1 Sutartis keičiama arba nutraukiama abiejų Šalių susitarimu ir įforminus atitinkamus papildomus dokumentus, kurie bus neatsiejama šios Sutarties dalis.

13.2 Vienai iš Šalių vienašališkai, be pateisinamos priežasties nutraukus sutartį, jį per 15 darbo dienų nuo pareikalavimo momento sumoka 15% baudą kitai Šaliai nuo bendros sutarties sumos.

14 straipsnis. Teisių ir reikalavimų perleidimas

14.1 Vykdytojas ir Užsakovas neturi teisės perleisti teisių ir pareigų, kylančių iš šios Sutarties, be išankstinio rašytinio kitos šalies sutikimo.

15 straipsnis. Sutarties galiojimas

15.1 Sutartis galioja iki pilno jos Šalių pareigų pagal Sutartį įvykdymo.

16 straipsnis. Force Majeure

16.1 Šalys nėra atsakingos už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą, jei bet kuriai iš 1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ nurodytų nenugalimos jėgos aplinkybių sutrukdys bet kuriai iš šalių įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį nesant šalių kaltės. Jeigu nenumatytos nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius, bet kuri iš šalių turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį apie tai raštu pranešusi kitai šaliai. Šiuo atveju sutartis laikoma nutraukta nuo pranešimo gavimo dienos.

16.2 Šalis sužinojusi apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, turi raštu pranešti kitai šaliai apie jas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per tris dienas nuo jų atsiradimo. Kartu, jei tik tai įmanoma, būtina pranešti apie tokių aplinkybių veikimo apimtį ir trukmę.

16.3 Kiti su nenugalimos jėgos aplinkybėmis susiję klausimai sprendžiami vadovaujantis 16.1 punkte nurodytu LR Vyriausybės nutarimu.

17 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

17.1 Šios Sutarties vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.2 Tuo atveju, jei tam tikrų Šalių santykių, kylančių vykdant šią Sutartį, nereglamentuoja ši Sutartis, Šalių teisėms ir pareigoms nustatyti yra taikomi normatyviniai statybos dokumentai, kiti Lietuvos teisės aktai.

17.3 Šalių tarpusavio ginčai sprendžiami derybomis. Ginčo nepavykus išspręsti susitarimu per 15 dienų nuo jo iškilimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

17.4 Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti šalių įgaliotų atstovų. Visi sutarties priedai, pakeitimai ir papildymai nuo jų pasirašymo dienos tampa šios sutarties neatskiriama dalimi.

17.5 Šalys pabrėžia, kad gera valia pasirašo šią sutartį, kad turi visus įgaliojimus ir leidimus sudaryti šią sutartį ir atlikti įsipareigojimus pagal ją.

17.6 Sutarties priedai, esantys neatskiriama šios sutarties dalimi:

Priedas Nr. 1 Dujotiekio statybos lokalinė sąmata; Priedas Nr. 2 Darbų atlikimo grafikas.

17.7 Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš Šalių.

17.8 Vykdytojo atsakingas koordinuoti Sutartyje Vykdytojui numatytų įsipareigojimų vykdymą atstovas – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxtel.: xxxxxxxxx faksas: xxxxxxxxxxxxxx mobilus tel. xxxxxxxxxxxxx , el.paštas xxxxxxxxxx

17.9. Užsakovo atsakovas koordinuoti Sutartyje Užsakovui numatytų įsipareigojimų vykdymą atstovas – projektų vadovas Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx tel.: (0 0) 000 0000, faksas: (0 0) 000 0000, mobilus tel. 0 000 00000, el.paštas xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.

17.10. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo datos.

18 straipsnis. Šalių rekvizitai

VYKDYTOJAS	UŽSAKOVAS
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	UAB „FORTUM HEAT LIETUVA”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	X.Xxxxxxxxx g. 16B, LT-03163 Vilnius
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Tel.: (0 0) 000 0000
Faksas:xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Faksas: (0 0) 000 0000
El. paštas xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Įmonės kodas xxxxxxxxxxxxxxxx PVM mokėtojo kodas xxxxxxxxxxxxxxxx Ats. sąskaita xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	El. paštas xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxx xxx.xxxxxx.xx Įmonės kodas 111679436 PVM mokėtojo kodas LT116794314 Ats. sąskaita XX000000000000000000, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius banko kodas 21400 Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras Vilniaus fil.
XXXX               XXXXX	Generalinis direktorius                  Xxxxxxxxx Xxxx
A.V.	A.V.

Priedas Nr. 4

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio

mokėtojas)

UAB “Fortum Heat Lietuva”

TIEKĖJO DEKLARACIJA

       Nr.    (Data)

(Sudarymo vieta)

1. Aš,                                                     ,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_                              ,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i)                                   

(Perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame                                     

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

                                                            ,

skelbtame                                                         ,

(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą, data ir numeris, ir (arba) nuoroda į CVP IS)

nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, taip pat nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip trys metai.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179) pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.

(Deklaraciją sudariusio asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Priedas Nr. 5

PROFESINIO PAJĖGUMO APRAŠYMAS ĮVYKDYTŲ DUJOTIEKIŲ STATYBOS/REKONSTRUKCIJOS

SUTARČIŲ PER 5 PASTARUOSIUS METUS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Dujotiekių statybos/rekonstrukcijos darbų pavadinimas	Trumpas aprašymas	Vykdymo laikotarpis		Darbų vertė be PVM	Užsakovas (įmonės pavadinimas)	Užsakovo kontaktinis asmuo (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)
			Pradžia	Pabaiga

Prie aprašymo pridedami dokumentai: 1.

2.

3.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)