KONCESIJOS SUTARTIS

PRITARTA

Šilutės rajono savivaldybės

tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T1-656

KONCESIJOS SUTARTIS

DĖL ŠILUTĖS PRIEPLAUKOS (UOSTO) OPERATORIAUS

Viena šalis - Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, atstovaujamas administracijos direktoriaus Xxxxxx Xxxxxxx, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT-99133, įstaigos kodas 188723322, veikianti pagal įstaigos nuostatus (toliau- Suteikiančioji institucija);

ir

Kita šalis - uždaroji akcinė bendrovė „Kintai“, atstovaujama generalinio direktoriaus Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Kintai, Šilutės rajonas, LT-99358, įmonės kodas 177155847, veikianti pagal bendrovės įstatus (toliau - Koncesininkas).

toliau Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas atskirai - Šalis, o visi kartu - Xxxxx; ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Suteikiančioji institucija siekia užtikrinti Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimą ir tuo pačiu paskatinti privataus ir viešojo sektorių efektyvią partnerystę, kartu ir didesnę socialinę bei ekonominę naudą;

B. Pagal 1994 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą Nr. 1-533 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau - Vietos savivaldos įstatymas) kūno kultūros ir sporto plėtojimas (6 str. 10 p.), turizmo ir gyventojų poilsio organizavimas (6 str. 11 p.), sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas (6 str. 13 p.) yra savarankiškosios savivaldybių funkcijos, taip pat infrastruktūros, socialinės ir ekonominės raidos planavimas, turizmo, būsto, smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programų rengimas (7 str. 14 p.), savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo (7 str. 15 p.) yra savivaldybių priskirtosios funkcijos;

C. 1996 m. rugsėjo 10 d. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas Nr. 1-1510 (su vėlesniais pakeitimais) (toliau - Koncesijų įstatymas) suteikia teisę savivaldybės vykdomosioms institucijoms sudaryti koncesijos sutartis dėl ūkinės komercinės veiklos, susijusios su infrastruktūros objektų plėtra, atnaujinimu, remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, vykdymo arba viešųjų paslaugų teikimo bet kurioje iš Koncesijų įstatymo 3 straipsnio 2 ir (ar) 3 dalyse išvardintų sričių, tarp jų - kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros;

D. Suteikiančioji institucija, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu, parengė, patvirtino ir paskelbė Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimo koncesijos suteikimo konkursą (toliau - Konkursas);

E. Koncesininkas išreiškė suinteresuotumą dalyvauti Konkurse, atitiko Konkurso dalyviams numatytus atrankos kriterijus ir pateikė išsamų įpareigojantį pasiūlymą; Suteikiančioji institucija, nustatyta tvarka įvertinusi visus gautus pasiūlymus, pripažino Koncesininką Konkurso laimėtoju;

F. Šios Sutarties tikslais Suteikiančioji institucija ketina suteikti teisę Koncesininkui eksploatuoti Šilutės prieplauką (uostą);

G. Koncesininkas siekia užsiimti ūkine komercine veikla, susijusia su Šilutės prieplaukos (uosto) bei viešųjų paslaugų teikimu kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio srityse, turi tam reikiamus finansinius išteklius, žinias, patirtį ir kvalifikuotą personalą ir sutinka prisiimti visas šioje sutartyje numatytas Koncesininko teises ir pareigas;

Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė šią Koncesijos sutartį (toliau - Sutartis):

1. SĄVOKOS

1.1. Didžiąja raide rašomos sąvokos Sutartyje turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

„Ekonominės veiklos modelis“	Konkurso dalyvio parengtas Konkurso dokumentas, finansiškai ir ekonomiškai pagrindžiantis Šilutės prieplaukos (uosto) valdymo veiklą. Šiame dokumente pateikti skaičiavimai Koncesijos sutarties laikotarpiui dėl investicijų į įrenginius sąmatos, Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimo bei administravimo sąnaudos, ir prognozuojamų pajamų sąmatos.
Eksploatavimas	reiškia ūkinės veiklos, susijusios su Šilutės prieplaukos (uosto) valdymu, naudojimu, plėtra, priežiūra, atnaujinimu ir remontu, įgyvendinant funkcijas, skirtas patenkinti visuomenės kultūros, sporto ir laisvalaikio paslaugų poreikius, bei verslo tikslais, vykdymas.
Infrastruktūra	infrastruktūra, sukurta iš Paramos, Savivaldybės bei Koncesininko Investicijų lėšų pagal Statinio projektą pagal šią Sutartį, skirta kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ir kitokioms paslaugoms teikti. Šios Sutarties tikslais Infrastruktūros sąvoka apima tik Šilutės prieplaukos(uosto) infrastruktūros dalį, susijusią su Turtu, kuris bus perduotas Koncesininkui sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
Investicijos	Koncesininko lėšos, skirtos prieplaukos(uosto) infrastruktūros plėtimui ir jos įrangos gerinimui pagal Investicijų planą, kuris pridedamas prie šios Sutarties kaip Priedas Nr.1
Įranga	Įranga įsigyta iš Paramos, Savivaldybės bei Koncesininko Investicijų lėšų, skirta kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ir kitokioms paslaugoms teikti Šilutės prieplaukoje(uoste);
Koncesija	vadovaujantis Koncesijos sutartimi ir joje nustatytomis sąlygomis Suteikiančiosios institucijos Koncesininkui pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą suteiktas leidimas vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimu;
Koncesininkas	Konkurso laimėtojas, kuriam suteikiančioji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos koncesijos įstatymu, suteikia koncesiją.
Konkursas	atviras konkursas dėl Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimo operatoriaus koncesijos. Konkurso dalykas yra tinkamai eksploatuoti Šilutės prieplauką (uostą). Konkurso tikslas - sudaryti Koncesijos sutartį;
Konkurso laimėtojas	Konkurso dalyvis, kurio Pasiūlymas Komisijos yra pripažintas geriausiu ir kuriam bus pasiūlyta sudaryti su Suteikiančiąja institucija Koncesijos sutartį;
Konkurso sąlygos	reiškia Koncesijos suteikimo konkurso sąlygas, vadovaujantis Koncesijų įstatymu Suteikiančiosios institucijos parengtas, patvirtintas ir paskelbtas „Valstybės žinių" priede „Informaciniai pranešimai"
Pareiškimai ir garantijos	reiškia šios Sutarties 5 ir 6 straipsniuose išdėstytus atitinkamai Koncesininko ir Suteikiančiosios institucijos pareiškimus ir garantijas.
Pasiūlymas	reiškia Konkurso laimėtojo pagal Konkurso sąlygas pateiktą išsamų įpareigojantį pasiūlymą, kuris pridedamas kaip Šios Sutarties 2 priedas ir kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.
Paslaugos	reiškia šios Sutarties 10 straipsnyje numatytas ir vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis Koncesininko teikiamas viešąsias paslaugas.

Prieplauka	stacionari arba plaukiojanti laivų priplaukimo, stovėjimo, pakrovimo, iškrovimo, išplaukimo vieta
Prieplaukos (uosto) teritorija	Šilutės prieplaukos (uosto) teritorija 4.7 ha nustatyta Statinio projekte
Sutartis	reiškia šią Koncesijos sutartį.
Šalis	reiškia bet kurią Sutarties šalį, t.y. Suteikiančiąja instituciją ir Koncesininką.
Tretieji asmenys	reiškia bet kuriuos kitus fizinius ir/ar juridinius asmenis, išskyrus Šios Sutarties Šalis.
„Koncesininko kontroliuojama įmonė“	Specialiai Koncesininko įsteigta įmonė, kuri kartu su Koncesininku prisiims Koncesininko įsipareigojimus pagal Koncesijos sutartį, susijusius su Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimu. Konkurso dalyvio kontroliuojama įmonė turi būti pagal Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės įstatymus įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, kurį Koncesininkas tiesiogiai kontroliuoja – t.y. Koncesininkui turi priklausyti ne mažiau kaip 51% tokio juridinio asmens akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių, arba Koncesininkas turi daugumą visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamo asmens išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai, arba jis turi galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokio kontroliuojamo asmens valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių.

Šios Sutarties ar bet kurio kito dokumento „sudarymas" reiškia, kad šią Sutartį ar tą kitą dokumentą pasirašė abi Šalys.

1.2. Jei konkrečiai nenurodyta kitaip, žodžiai vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą, vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę, asmenį žymintys žodžiai apima juridinius asmenis bei juridinio asmens statuso neturinčius subjektus, o nuoroda į visumą taip pat reiškia ir jos dalį; ir (kiekvienu atveju) atvirkščiai.

1.3. Nuorodos į straipsnius, punktus, priedus bei kitas nuostatas yra nuorodos į šios Sutarties straipsnius, punktus, priedus bei nuostatas. Nuorodos į Šią Sutartį taip pat yra nuorodos į jos priedus.

1.4. Straipsnių ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Sutarties aiškinimui.

2. ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI

Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis šiais įstatymais ir teisės aktais:

- Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. VIII-1864 (su vėlesniais pakeitimais);

- Lietuvos Respublikos koncesijų 1996 m. rugsėjo 10 d. įstatymu Nr. 1-1510 (su vėlesniais pakeitimais);

- Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymu Nr. 1-533 (su vėlesniais pakeitimais);

- kitais taikytinais teisės aktais.

3. SUTARTIES DALYKAS IR PAGRINDINĖS SĄLYGOS

3.1. Šia Sutartimi Suteikiančioji institucija, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu, pagal šios Sutarties sąlygas įsipareigoja suteikti Koncesininkui leidimą vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimu bei paslaugų teikimu kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio srityse, o Koncesininkas įsipareigoja vykdyti tokią ūkinę veiklą ir prisiimti su tokia veikla susijusią riziką bei šioje Sutartyje numatytas atitinkamas teises ir pareigas. Šiame Sutarties punkte nurodyta Koncesininko prisiimama rizika neapima:

3.1.1. xxxxxxx, susijusios su Šilutės prieplaukos(uosto) rekonstrukcijos broku, jei tai nėra netinkamo Koncesininko įsipareigojimų (dėl priežiūros, naudojimo ir kt.) pagal šią Sutartį vykdymo pasekmė;

3.1.2 rizikos, susijusios su Suteikiančiosios institucijos ar kitų valstybės institucijų leidimų, licencijų ar sutikimų, nesuteikimu, išskyrus atvejus, kai atitinkami leidimai, licencijos ar sutikimai yra neišduodami dėl netinkamų Koncesininko veiksmų ar neveikimo (pvz. reikiamų dokumentų nepateikimo ar pan.);

3.1.3 rizikos, susijusios su Šilutės prieplaukos (uosto) infrastruktūros netinkamu veikimu (dėl privažiavimo prie Šilutės prieplaukos (uosto), elektros ir kitų inžinerinių tinklų, esančių už prieplaukos (uosto) teritorijos, vandens kelio Šyšos upe ir kt. blogo funkcionavimo), jei tai nėra netinkamo Koncesininko įsipareigojimų (dėl priežiūros, naudojimo ir kt.) pagal šią Sutartį vykdymo pasekmė. Šiuo Koncesininkas patvirtina savo supratimą, jog: a) teritorijose šalia Šilutės prieplaukos (uosto) sklypo gali būti vykdomos naujų objektų statybos, kurios gali turėti laikiną neigiamą įtaką Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimui ir b) Vidaus vandenų kelių direkcija turės teisę savo nuožiūra nustatyti vandens kelio Šyšos upe naudojimo tvarką ir sąlygas, Bet kokiu atveju Suteikiančioji institucija dės pastangas, kad vykdant šiame Sutarties punkte nurodytus veiksmus, Koncesininkui nebus kliūčių naudotis taip, kad Sutartyje numatyti Koncesininko įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai. Koncesininkui netinkamai vykdant Sutartyje numatytus įsipareigojimus dėl Suteikiančiosios institucijos šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų, Koncesininkas už įsipareigojimų nevykdymą neatsako;

3.1.4. rizikos, atsiradusios ne dėl Koncesininko kaltės.

3.2. Šia Sutartimi Suteikiančioji institucija užtikrina, kad rekonstruota Šilutės prieplauka (uostas) atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, bus pripažinta tinkama naudoti, kad Sutartyje numatytais terminais Koncesininkas prieplauką (uostą) galės užregistruoti ir tinkamai eksploatuoti.

3.3. Šia Sutartimi Koncesininkas užtikrina, kad turi atitinkamos kvalifikacijos specialistus, galinčius užtikrinti prieplaukos veiklą, saugią laivybą prieplaukoje ir jos prieigose, darbų saugą ir krovinių saugumą.

3.4. Šalys susitaria, kad Koncesininkas per 6 mėnesius nuo Šilutės prieplaukos (uosto) perdavimo-priėmimo akto pasirašymo prieplauką (uostą) užregistruos ir gaus vidaus vandenų prieplaukos (uosto) registravimo pažymėjimą.

3.5. Šalys susitaria, kad pagrindinis šios Sutarties tikslas yra Koncesininko lėšomis ir prisiimta rizika, kaip tai apibrėžta Sutartyje, vykdoma ūkinė komercinė veikla, susijusi su Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimu bei paslaugų, kurių minimali apimtis yra numatyta Pasiūlyme ir šioje Sutartyje teikimu kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ir su jomis susijusiose srityse visą Koncesijos galiojimo terminą.

3.6. Koncesininkui vykdant Koncesijos sutartį yra nustatyta Koncesininko grynojo pelno marža iki 10 (dešimt) procentų nuo pajamų. Koncesininko vykdant Koncesijos projektą gautas grynasis pelnas, kuris viršys nustatytą 10 (dešimties) procentų nuo pajamų ribą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais bus skirstomas Koncesininkui ir Suteikiančiajai institucijai santykiu 40/60 proc. Pelnas skaičiuojamas nuo 10. 1 p. išvardintų paslaugų pajamų. Atitinkamą Suteikiančiajai institucijai priklausančią sumą, nustatytą pagal Koncesininko sudarytą (su auditoriaus atliktu auditu) metinę finansinę atskaitomybę, (kurią Koncesininkas privalo pateikti Suteikiančiajai institucijai ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius po kiekvienų Koncesininko finansinių metų pabaigos), Koncesininkas privalės sumokėti Suteikiančiajai institucijai ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius po kiekvienų Koncesininko finansinių metų pabaigos.

3.7. Koncesininkas visą Koncesijos laikotarpį turės būti apdraudęs Suteikiančiajai institucijai priimtinoje draudimo bendrovėje savo civilinę atsakomybę - pirmus 3 metus ne mažesne kaip 100 000 litų suma, likusius metus ne mažesne kaip 500 000 Lt suma bei turės būti apsidraudęs veiklos rizikos (veiklos nutrūkimo) draudimu. Atitinkamų draudimo polisų kopijas Koncesininkas turės pateikti Suteikiančiajai institucijai per 30 kalendorinių dienų, Šalims pasirašius Šilutės prieplaukos (uosto) Perdavimo aktą, kaip tai aptarta šioje Sutartyje vėliau, o vėlesnių jų pratęsimų

liudijančias kopijas - iki atitinkamo draudimo poliso galiojimo termino pabaigos.

3.8. Šalys susitaria, kad Šilutės prieplauka (uostas) bus perduota eksploatuoti Koncesininkui ir perdavimas bus laikomas įvykdytu, pripažinus Šilutės prieplauką (uostą) tinkama naudoti bei Šalims priimtina forma pasirašius Šilutės prieplaukos (uosto) perdavimo-priėmimo aktą (kitur Sutartyje - „Perdavimo aktas"), kurį Šalys įsipareigoja pasirašyti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Suteikiančiosios institucijos raštiško pranešimo Koncesininkui apie Šilutės prieplaukos (uosto) pripažinimą tinkama naudoti bei jos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre bei pasirengimą perduoti Šilutės prieplauką (uostą) Koncesininkui. Šalys susitaria, kad toks Suteikiančiosios institucijos raštiškas pranešimas Koncesininkui turi būti pateiktas ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 1 d. Nežiūrint to, Suteikiančioji institucija turi teisę vienašališkai savo nuožiūra pratęsti šį terminą, raštu apie tai informuodama Koncesininką ne vėliau kaip iki 2008 m spalio 15 d., kartu nurodydama naują būsimo pranešimo apie pasirengimą perduoti pripažintą tinkama naudoti bei įregistruotą Nekilnojamojo turto registre Šilutės prieplauką (uostą) Koncesininkui datą. Jeigu iki 2008 m spalio 15 d. Suteikiančioji institucija taip kaip numatyta termino neatideda, yra laikoma, kad Suteikiančioji institucija užtikrina, jog toks pranešimas apie Suteikiančiosios institucijos pasirengimą perduoti pripažintą tinkama naudoti bei įregistruotą Nekilnojamojo turto registre Šilutės prieplauką (uostą) Koncesininkui bus pateiktas iki 2008 m. gruodžio1 d.

Jeigu iki 2008 m. gruodžio 1 d. d. (jei terminas Suteikiančiosios institucijos buvo neatidėtas) arba, iki Suteikiančiosios institucijos raštu iki 2008 m spalio 15 d. nurodyto atidėto termino (jei terminas buvo atidėtas, kaip numatyta Sutartyje) pabaigos Suteikiančioji institucija nepateikia raštiško pranešimo Koncesininkui apie pasirengimą perduoti Koncesininkui pripažintą tinkama naudoti bei įregistruotą Nekilnojamojo turto registre Šilutės prieplauką (uostą), arba nors ir pateikus tokį pranešimą ji neatitinka Suteikiančiosios institucijos Koncesininkui pateiktuose Šilutės prieplaukos (uosto) turto sąrašuose ar Sutarties 3.10 punkte išvardintuose dokumentuose nurodytos informacijos, arba Suteikiančioji institucija nepateikia Koncesininkui kitų Sutarties 3.10 punkte nurodytų dokumentų, arba neįrengia naujos privažiavimo Vandens gatvės tai vėlavimo laikotarpiu Suteikiančioji institucija kas mėnesį moka Koncesininkui mėnesinį vėlavimo mokestį (netesybas), lygų 5000 Lt (penki tūkstančiai Lt) ir 900 Lt (devyni šimtai litų) PVM, iš viso 5900 Lt (penki tūkstančiai devyni šimtai Lt) per mėnesį. Vėlavimo mokestį už atitinkamą vėlavimo mėnesį Suteikiančioji institucija privalo sumokėti Koncesininkui ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po atitinkamo vėlavimo mėnesio pradžios. Vėlavimo mokestis yra mokamas iki Perdavimo akto pasirašymo dienos.

Jei šiame punkte anksčiau numatytas vėlavimas trunka daugiau kaip 9 (devynis) mėnesius, tai bet kuri iš Šalių turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą nutraukti šią Sutartį, pranešdama raštu apie tai kitai šaliai ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) dienų iki numatytos Sutarties nutraukimo datos. Taip nutraukus Sutartį, jokie pagal Sutartį Suteikiančiosios institucijos sumokėti Koncesininkui mokėjimai (tarp jų vėlavimo mokestis) jai nėra grąžinami. Be to, Suteikiančioji institucija moka Koncesininkui 50 000 Lt (penkiasdešimt tūkstančių Lt) dydžio baudą.

3.9.Xxx, Suteikiančiajai institucijai pateikus Šios Sutarties 3.8 punkte numatytą raštišką pranešimą Koncesininkui apie pasirengimą perduoti pripažintą tinkamu naudoti bei įregistruotą Nekilnojamojo turto registre Šilutės prieplauką (uostą) Koncesininkui, Šalys be Sutartyje numatyto pagrindo nepasirašo Perdavimo akto per šios Sutarties 3.8 punkte numatytą 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminą, tai vėluojanti pasirašyti Perdavimo aktą ir atitinkamai perduoti arba perimti Šilutės prieplauką (uostą) Šalis, vėlavimo laikotarpiu privalo mokėti kitai Šaliai šios Sutarties 3.8 punkte numatyto vėlavimo mokesčio dydžio delspinigius, proporcingus vėlavimo laikotarpiui. Jei šiame punkte anksčiau numatytas vėlavimas trunka daugiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas, tai Sutarties nepažeidžianti Šalis turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą nutraukti šią Sutartį, pranešdama raštu apie tai kitai Šaliai ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki numatytos Sutarties nutraukimo datos. Taip Koncesininkui nutraukus Sutartį dėl Suteikiančiosios institucijos kaltės, jokie pagal Sutartį Suteikiančiosios institucijos sumokėti Koncesininkui mokėjimai (įskaitant vėlavimo mokestį) jai nėra grąžinami ir ji

privalo sumokėti Koncesininkui 50000 Lt dydžio baudą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties nutraukimo. Jokie papildomi Koncesininko nuostoliai nėra atlyginami. Taip Suteikiančiajai institucijai nutraukus Sutartį dėl Koncesininko kaltės, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties nutraukimo, Koncesininkas privalo sumokėti Suteikiančiajai institucijai 50 000 Lt dydžio baudą. Jokie papildomi Suteikiančiosios institucijos nuostoliai nėra atlyginami.

3.10. Prie Perdavimo akto pridedami: a) Valstybinės komisijos dėl pripažinimo objektą tinkamu eksploatuoti aktas, b) Šilutės prieplaukos (uosto) geodezinės išpildomosios nuotraukos, c) Šilutės prieplaukos (uosto) statinių brėžiniai, d) inžinerinės įrangos išpildomieji brėžiniai, e) įrangos bei inventoriaus eksplikacija, f) įrangos naudojimosi instrukcijos, pasai, sertifikatai, garantiniai pasai ir kita Suteikiančiosios institucijos bei jos rangovų ir tiekėjų turima su Šilutės prieplauka (uostu) ir jos Įranga susijusi dokumentacija, reikalinga tinkamam Šilutės prieplaukos (uosto) Eksploatavimui. Perduodamas turtas turi būti inventorizuotas. Visus šiuos dokumentus pateikia Suteikiančioji institucija. Nepateikus šių dokumentų, Koncesininkas turi teisę nepasirašyti Perdavimo akto.

3.11. Koncesininkas patvirtina savo supratimą, kad Šilutės prieplaukos (uosto) teritorijoje yra ir kitos įstaigos ir organizacijos: Šilutės medžiotojų ir žvejų draugija, nuomojanti pastatą ir atitinkamą sklypą, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai priklausantis pastatas su atitinkamu sklypu bei Viešosios įstaigos „Šilutės sportas“ baidarių - kanojų irklavimo bazė su pastatu, baidarių aikštele ir krantine Šyšos upėje. Sklypų teritorijos, pastatai ir įrenginiai yra pažymėti prieplaukos(uosto) rekonstrukcijos projekto sklypo plane. Koncesininkas įsipareigoja sudaryti sąlygas šių įstaigų ir organizacijų funkcionavimui ir nekliudomam jų lankytojų patekimui šių įstaigų darbo laiku ir tam tikslui sudaryti su jomis atitinkamas sutartis. Koncesininkas sutartyse turi teisę numatyti išlaidų už bendro naudojimo komunalinių, vandentiekio, kanalizacijos, apsaugos, apšvietimo ir kitų jiems teikiamų paslaugų kompensavimo dydį ir tvarką.

3.12. Suteikiančioji institucija pagal šią Koncesijos sutartį įsipareigoja perduoti naudotis atsilaisvinusius pastatus ir jų sklypus, esančius Šilutės prieplaukos (uosto) teritorijoje Koncesininkui, jei jie toliau nebebus naudojami savivaldybės funkcijų vykdymui, papildomu susitarimu nustatant jų naudojimo paskirtį ir sąlygas.

3.13. Pasibaigus Sutartyje numatytam Koncesijos terminui, Koncesininkas grąžins Šilutės prieplauką (uostą), kuri turės būti tinkama toliau eksploatuoti (atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą), Suteikiančiajai institucijai šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka be jokio papildomo užmokesčio. Ginčo atveju, siekiant nustatyti, ar Šilutės prieplauka (uostas) yra tinkama toliau eksploatuoti ar ne, Šalys kreipiasi į nepriklausomus ekspertus, o esant skirtingoms Šalių pasirinktų nepriklausomų ekspertų išvadoms – į teismą. Visas kitos Šalies patirtas išlaidas, susijusias su nepriklausomų ekspertų samdymu, sumoka ta Šalis, kurios poziciją ekspertai paneigė arba kurios nenaudai teismas priims sprendimą. Ginčas tarp Šalių, kaip numatyta šiame Sutarties punkte, neatleidžia Suteikiančiosios institucijos nuo pareigos priimti perduodamą, o Koncesininko nuo pareigos perduoti Šilutės prieplauką (uostą).

3.14. Koncesininkas neatsako, jei pasibaigus Koncesijos terminui, ar nutraukus Sutartį anksčiau termino, Šilutės prieplauka (uostas) nėra tinkama eksploatuoti ne dėl Koncesininko kaltės, o Koncesininkas tinkamai vykdė Sutartyje numatytus savo įsipareigojimus.

3.15. Koncesininkas įsipareigoja:

3.15.1 sukurti ne mažiau kaip 6 (šešias) darbo vietas ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui;

3.15.2 investuoti ne mažiau kaip 500 000 Lt (penkis šimtus tūkstančių Lt) į Šilutės prieplaukos (uosto) infrastruktūrą, tame tarpe privalomai, iki 2010 m. plaukiojimo sezono pradžios pastatyti ir įrengti 1 (vieną) degalinę;

3.15.3 investuoti ne mažiau kaip 160 000 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt tūkstančių Lt) į turizmo veiklą iki 2017 m.

3.15.4 teikti vandens turizmo centro paslaugas ir aptarnauti per kalendorinius metus ne mažiau kaip 23100 vandens turistų;

3.16. Koncesininkas užtikrina, kad visi Šilutės prieplaukos (uosto) naudotojai ja galės naudotis lygiomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis. Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti visų vežėjų vienodas teises įplaukti į prieplauką, naudotis prieplaukos krantinėmis ir kitais įrenginiais kroviniams pakrauti ir iškrauti, įlaipinti ir išlaipinti keleivius, naudotis juose visomis logistinėmis vidaus vandenų transporto paslaugomis mokant su tuo susijusius mokesčius ir rinkliavas.

3.17 Jei Koncesijos sutarties įgyvendinimo tikslais Koncesininkas įsteigs Koncesininko kontroliuojamą įmonę, Koncesijos sutarties šalimi – Koncesininku – bus pats Koncesininkas ir Koncesininko kontroliuojama įmonė. Šiuo atveju Koncesininkas privalės prisiimti solidarinę atsakomybę dėl Koncesijos sutartyje numatytų Koncesininko kontroliuojamos įmonės įsipareigojimų dėl Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimo. Šiuo atveju Koncesijos sutartį privalės pasirašyti Koncesininkas ir Koncesininko kontroliuojama įmonė kartu. Iki Koncesijos termino pabaigos Koncesininkui bus draudžiama be išankstinio rašytinio Suteikiančiosios institucijos sutikimo atlikti šiuos veiksmus:

3.17.1. parduoti ar kitaip perleisti Koncesininko kontroliuojamos įmonės akcijas ar kitas dalis jos kapitale,

3.17.2. didinti ar mažinti kontroliuojamo asmens įstatinį kapitalą ar imtis kitokių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant priimti sprendimus, balsuoti ir (ar) atlikti kitus veiksmus, susijusius su Koncesininko kontroliuojamos įmonės likvidavimu, reorganizavimu, pertvarkymu, bankrotu ir (ar) restruktūrizavimu, dėl kurių Koncesininko dalis kontroliuojamo juridinio asmens kapitale sumažėtų.

3.18. Suteikiančioji institucija Koncesijos sutartyje nustatyta tvarka gali duoti sutikimą Koncesininkui su sąlyga, kad Konkurso dalyvis išlaikys ne mažiau kaip 51% tokio juridinio asmens akcijų ar kitokių dalių jo kapitale:

3.18.1. perleisti Koncesininko kontroliuojamos įmonės akcijas ar kitas dalis jos kapitale,

3.18.2. taip pat didinti ar mažinti kontroliuojamo asmens įstatinį kapitalą ar imtis kitokių veiksmų, dėl kurių Koncesininko dalis kontroliuojamo juridinio asmens kapitale sumažėtų.

3.19. Koncesininkas, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant verslo apskaitos standartais pagal Sutartį gautą turtą iš Suteikiančiosios institucijos, taip pat vykdydamas Sutarties 10.1.1–10.1.7 bei 8.3 punktuose nurodytas veiklas ir (ar) joms vykdyti atliktas investicijas, Sutarties 10.1.1–10.1.7 bei 8.3 punktuose nurodytų veiklų pajamas ir sąnaudas, apskaito atskirai nuo kitos Koncesininko vykdomos veiklos. Šalys sutaria, kad su 8.3 p. nurodytomis veiklomis susiję dokumentai, t. y. pajamos ir išlaidos pateikiami Suteikiančiajai institucijai siekiant įvertinti, ar 8.3 p. nurodytoms veikloms pagal Koncesijos sutartį perduotas ir koncesijos vykdymo metu sukurtas turtas naudojamas efektyviai, t. y. visuomenės (viešajam) interesui tenkinti ir ši informacija yra konfidenciali bei naudotina tik Suteikiančiojoje institucijoje laikantis konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimų. Su koncesija susijusius dokumentus Koncesininkas įsipareigoja saugoti teisės aktų nustatyta tvarka.

4. KONCESIJOS SUTEIKIMO TERMINAS

4.1. Koncesija pagal šią Sutartį suteikiama Koncesininkui 25 (dvidešimt penkerių) metų terminui nuo Sutarties pasirašymo dienos. Sutartis gali būti nutraukta nesuėjus šiam terminui Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka.

5. KONCESININKO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

5.1. Koncesininkas pareiškia ir garantuoja Suteikiančiajai institucijai, kad:

5.1.1. Koncesininkas yra Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, teisėtai įsteigtas ir veikiantis pagal taikomus Lietuvos Respublikos įstatymus bei turintis teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga Koncesijos sutarčiai įvykdyti. Koncesininko įsipareigojimas vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimu bei paslaugų teikimu kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio srityse, ir prisiimti su tokia veikla susijusią Sutartyje nurodytą riziką,

vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis, sukuria Koncesininkui teisėtas bei galiojančias prievoles, kurių vykdymas jam yra privalomas, ir atitinka visus jam taikomus įstatymus;

5.1.2. Koncesininkas bei atitinkami jo įgalioti darbuotojai, vadovai ir akcininkai atliko visus veiksmus, reikalingus šios Sutarties sudarymui, taip pat Koncesininko šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui, ir ši Sutartis bei joje esantys įsipareigojimai sukuria Koncesininkui teisėtas bei galiojančias prievoles, kurios gali būti įgyvendinamos jo atžvilgiu priverstine tvarka pagal šios Sutarties nuostatas;

5.1.3. Sudarydamas bei vykdydamas šią Sutartį Koncesininkas nepažeidžia jokių susitarimų ar įsipareigojimų, kurių šalimi jis yra, jam laikomo teismo sprendimo arba nutarties, bei nepažeidžia jokių jam taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų;

5.1.4. Koncesininkui nėra įteikta jokių pranešimų ar šaukimų į teismą, ar arbitražą ir nėra jokių prieš jį pradėtų ar jo pradėtų prieš kurį kitą fizinį ar juridinį asmenį teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo procesų, kurie galėtų iš esmės neigiamai veikti Koncesininko finansinę padėtį ir/ar verslą ir/ar galimybę vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;

5.1.5. Koncesininkas nėra bankrutuojantis ar bankrutavęs, nėra likviduojamas, nėra reorganizuojamas, nemokus ar restruktūrizuojamas, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos ir jam negresia bankroto ar nemokumo procedūros;

5.1.6. Koncesininkas yra pajėgus finansuoti Koncesijos projektą ir užtikrinti tinkamą Šilutės prieplaukos (uosto) eksploatavimą bei paslaugų teikimą visą Sutarties galiojimo laiką;

5.1.7. Visa Konkurso metu Koncesininko pateikta informacija, įskaitant informaciją apie jo veiką, patirtį ir pajėgumus, žinių ir kvalifikuoto personalo turėjimą, finansinę būklę, yra visais esminiais požiūriais teisinga ir atspindi tikrąją padėtį;

5.1.8. Koncesininkas sudaro šią Sutartį, turėdamas ilgalaikį (ne mažiau kaip šios Sutarties galiojimo laikotarpiu) tikrą verslo interesą užtikrinti Šilutės prieplaukos (uosto) veiklą, atsižvelgiant į Sutartyje numatytą Koncesininko įsipareigojimų apimtį;

5.1.9. Koncesininkas surinko visą, jo manymu, būtiną ir pakankamą informaciją, reikalingą jo įsipareigojimams pagal šią Sutartį vykdyti, įskaitant informaciją apie numatomų teikti Paslaugų poreikį, finansinę ir verslo riziką;

5.1.10. Koncesininkas turi reikiamą patirtį turinčius darbuotojus, įmonė, visiškai susipažinusi ir suprantanti Konkurso sąlygas, kuri užsiima ūkine veikla ir gerai žino bei supranta su tokia veikla susijusią riziką, todėl tinkamai įvertino šia Sutartimi prisiimamus Koncesininko įsipareigojimus ir riziką;

5.1.11. Koncesininkui nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą Koncesininko šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

5.1.12. Koncesininko atstovai turi visus įgalinimus sudaryti šią Sutartį bei vykdyti joje numatytus įsipareigojimus.

5.2. Šios Sutarties 5.1 punkte numatyti Pareiškimai ir garantijos yra vieninteliai Koncesininko pareiškimai ir garantijos šios Sutarties atžvilgiu.

5.3. Koncesininkas supranta, kad Suteikiančioji institucija sudaro šią Sutartį pasitikėdama Koncesininko Pareiškimais ir garantijomis ir ta informacija, kuri buvo jo pateikta Suteikiančiajai institucijai.

6. SUTEIKIANČIOSIOS INSTITUCIJOS PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

6.1. Suteikiančioji institucija pareiškia ir garantuoja Koncesininkui, kad:

6.1.1. Suteikiančioji institucija atliko visus veiksmus ir gavo visus oficialius leidimus ir/ar pritarimus šios Sutarties sudarymui, taip pat Suteikiančiosios institucijos šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui. Suteikiančiosios institucijos įsipareigojimas suteikti leidimą vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Šilutės prieplaukos (uosto) ir Eksploatavimu bei Paslaugų teikimu kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio srityse, vadovaujantis šios Sutarties nuostatomis sukuria Suteikiančiajai institucijai teisines bei galiojančias prievoles, kurių vykdymas jai yra privalomas, ir atitinka visus taikomus įstatymus ir leidimus;

6.1.2. Suteikiančioji institucija pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos teisės aktų, yra atsakinga už atitinkamas funkcijas ar veiklos sritis, kurios įgyvendinamos ir užtikrinamos suteikiant Koncesiją, todėl ji gali būti suteikiančiąja institucija Koncesijų įstatymo prasme;

6.1.3. Šios Sutarties dalykas gali būti koncesijos sutarties dalyku Koncesijų įstatymo 3 straipsnio prasme;

6.1.4. Suteikiama eksploatuoti Šilutės prieplauka (uostas) priklausys Suteikiančiajai institucijai nuosavybes teise, ir Suteikiančioji institucija turi teisę perduoti ją eksploatuoti Koncesininkui remiantis šios Sutarties sąlygomis ir tvarka;

6.1.5. Suteikiančioji institucija turi visus įgalinimus suteikti Koncesiją ir sudaryti šią Sutartį bei vykdyti joje numatytus įsipareigojimus;

6.1.6. Sudarydama bei vykdydama šią Sutartį, Suteikiančioji institucija nepažeidžia jokių

esminių

susitarimų ar įsipareigojimų, kurių šalimi ji yra, jai taikomo teismo sprendimo arba

nutarties bei nepažeidžia jokių jai taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų;

6.1.7. Suteikiančiajai institucijai nėra įteikta jokių pranešimų ar Šaukimų į teismą, ar arbitražą ir nėra jokių prieš ją pradėtų ar jos pradėtų prieš kurį kitą fizinį ar juridinį asmenį teisminių bylų nagrinėjimų, arbitražo procesų, kurie galėtų iš esmės neigiamai veikti Suteikiančiosios institucijos finansinę padėtį ir/ar galimybę vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus;

6.1.8. Visa Konkurso metu Suteikiančiosios institucijos pateikta informacija, įskaitant informaciją apie Šilutės prieplauką (uostą), Koncesijos sąlygas ir kitas su Koncesija susijusias aplinkybes yra visais esminiais požiūriais teisinga ir atspindi tikrąją padėtį;

6.1.9. Suteikiančioji institucija sudaro šią Sutartį, turėdama ilgalaikį (ne mažiau kaip Šios Sutarties galiojimo laikotarpiu) tikrą interesą užtikrinti Šilutės prieplaukos (uosto) veiklą, atsižvelgiant į šioje Sutartyje numatytą Suteikiančiosios institucijos įsipareigojimų apimtį;

6.1.10. Suteikiančiajai institucijai nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą Suteikiančiosios institucijos šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

6.1.11. Suteikiančiosios institucijos atstovai turi visus įgalinimus sudaryti šią Sutartį bei vykdyti joje numatytus įsipareigojimus.

6.2. Sutarties 6.1 punkte numatyti Pareiškimai ir garantijos yra vieninteliai Suteikiančiosios institucijos pateikiami pareiškimai ir garantijos šios Sutarties atžvilgiu.

7. ŠILUTĖS PRIEPLAUKOS (UOSTO) PROJEKTAVIMAS IR STATYBA

7.1. Suteikiančioji institucija įsipareigoja užtikrinti visų statytojo pareigų, susijusių su Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcijos darbais, tinkamą vykdymą, išskyrus išimtis, numatytas šioje Sutartyje.

7.2. Konkursui Suteikiančiosios institucijos pateiktas Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcijos Techninis projektas gali būti koreguojamas statybų eigoje. Šalys susitaria, kad iki Suteikiančioji institucija pateikia raštišką pranešimą Koncesininkui apie pasirengimą perduoti pripažintą tinkama naudoti Šilutės prieplauką (uostą), Koncesininkas turi teisę Techniniam projektui pasikeitus iš esmės, nutraukti Sutartį, įspėjęs apie Sutarties nutraukimą Suteikiančiąja instituciją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki jos nutraukimo. Taip nutraukus Sutartį, Šalys nėra atsakingos už kitos Šalies nuostolių atlyginimą. Apie Techninio projekto pasikeitimus Suteikiančioji institucija privalo informuoti Koncesininką ne vėliau, kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po pakeitimo patvirtinimo atitinkamoje institucijoje ir, jei reikia, leidimo statybai koregavimo. Šiame punkte numatyta nutraukimo teise Koncesininkas gali pasinaudoti per vieną mėnesį po Suteikiančiosios institucijos pranešimo apie Techninio projekto pasikeitimą dienos. Nutraukus Sutartį šio punkto pagrindu laikoma, kad Sutartis nutraukiama ne dėl Koncesininko kaltės.

7.3. Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcijos darbo projekto dalių sudėtį ir detalumą

nustato galiojantys standartai ir projektavimo užduotis. Suteikiančiajai institucijai sutikus, Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcijos darbo projekto specialiosios dalys gali būti rengiamos atsižvelgiant į Koncesininko pateiktus siūlymus (projektavimo užduoties apimtyje).

7.4. Suteikiančioji institucija įsipareigoja pagal parengtą Techninį projektą rekonstruoti ir įrengti Šilutės prieplauką(uostą) kuri atitiktų Koncesijos projekto tikslą..

7.5.Suteikiančioji institucija, kartu su šios Sutarties 3.8 punkte minimu Suteikiančiosios institucijos raštišku pranešimu Koncesininkui apie Šilutės prieplaukos (uosto) pripažinimą tinkamu naudoti ir jos įregistravimą Nekilnojamojo turto registre bei pasirengimą perduoti Koncesininkui, privalo kartu pateikti Koncesininkui Suteikiančiosios institucijos ar jos tinkamai įgalioto atstovo parašu ir antspaudu patvirtintas Šilutės prieplaukos (uosto) patalpų, įrangos ir inventoriaus (užbaigtumo) eksplikacijas, kurios tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir pridedamos kaip priedai prie Sutarties.

7.6.Vykdant Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcijos darbus Suteikiančioji institucija įsipareigoja laikytis statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

7.7. Suteikiančioji institucija užtikrina, kad Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcijos rangovai atsakytų už darbų kokybę Civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Suteikiančioji institucija užtikrina, kad Šilutės prieplaukos (uosto) garantinis terminas yra (skaičiuojant nuo Šilutės prieplaukos (uosto) pripažinimo tinkama naudoti dienos) 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) - 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, - 20 metų, objekto įrangai - ne mažiau kaip 1 (vieneri) metai. Šalys susitaria, jog Suteikiančioji institucija suteiks reikiamus įgaliojimus Koncesininkui, kad pastarasis galėtų tiesiogiai prieš rangovus ir tiekėjus Suteikiančiosios institucijos vardu įgyvendinti rangovų ir tiekėjų suteiktas garantijas, bei, reikalui esant, pagelbės Koncesininkui jas įgyvendinant.

8. ŠILUTĖS PRIEPLAUKOS (UOSTO) VALDYMAS IR NAUDOJIMAS

8.1. Šilutės prieplauka (uostas) nuosavybės teise priklausys Šilutės rajono savivaldybei visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Suteikiančioji institucija turi teisę parduoti ar kitaip perleisti Šilutės prieplauką (uostą) Tretiesiems asmenims, raštu apie tai informuodama Koncesininką prieš 6 mėnesius. Suteikiančioji institucija privalo užtikrinti, kad Tretiesiems asmenims būtų perduotos visos šia Sutartimi Suteikiančiajai institucijai tenkančios teisės ir įsipareigojimai. Suteikiančiajai institucijai dėl pardavimo ar kitokio perleidimo Tretiesiems asmenims nutraukus sutartį, Suteikiančioji institucija privalo atlyginti Koncesininkui iki to laiko padarytas investicijas, patirtas eksploatacines išlaidas ir visus pagrįstus tiesioginius dėl to atsiradusius Koncesininko nuostolius ir sumokėti Koncesininkui 100000 Lt dydžio baudą.

8.2. Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Šilutės prieplauka (uostas) būtų naudojama Paslaugų teikimui taip, kaip nurodyta šios Sutarties 10 straipsnyje.

8.3. Koncesininkas įsipareigoja naudoti Koncesijos objektą paslaugų teikimui kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio, sveikatinimo, maitinimo, prekybos, reklamos nuomos ir kitose su šiomis veiklomis susijusiose srityse (su Koncesija susijusia veikla be kita ko yra laikoma Koncesininko Šilutės prieplaukoje (uoste) vykdoma laivų aptarnavimo ir remonto, viešojo maitinimo, apgyvendinimo, prekybos, reklamos (naudojantis Šilutės prieplauka (uostu), jos patalpomis, tūriu, įvaizdžiu), sveikatinimo, patalpų, erdvės, plotų nuomos (leidimo naudotis suteikimo) veikla bei kita panaši su Šilutės prieplaukos (uosto) Eksploatavimu susijusi veikla.). Koncesininkas, norėdamas naudoti Koncesijos objektą su šiomis veiklomis nesusijusiai veiklai, turi gauti Suteikiančiosios institucijos rašytinį sutikimą.

8.4. Koncesininkas neturi teisės pakeisti Šilutės prieplaukos (uosto) paskirties ar savo pagal Sutartį vykdomos veiklos pobūdžio bei paslaugų be Suteikiančiosios institucijos sutikimo. Tuo atveju, jei Koncesininkas pažeidžia šiame Sutarties punkte nustatytą draudimą pakeisti Šilutės prieplaukos (uosto) paskirtį ir veiklos bei paslaugų pobūdį, Suteikiančioji institucija turi teisę, prieš tai pasiūliusi Koncesininkui per protingą terminą (tokiu terminu laikomas 30 kalendorinių dienų

laikotarpis) pašalinti pažeidimus ir tinkamai vykdyti Sutartį, nutraukti Sutartį Sutarties 22 straipsnio tvarka.

8.5. Koncesininkas neturi teisės perleisti Šilutės prieplaukos (uosto) valdymo, taip pat sumažinti Šilutės prieplaukos (uosto) vertę visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nebent kitaip numatyta Šioje Sutartyje. Koncesininkas, nebent Sutartyje numatyta kitaip, be Suteikiančiosios institucijos išankstinio raštiško sutikimo negali daryti bet kokių investicijų, kurias po to turėtų atlyginti Suteikiančioji institucija. Tuo atveju, jei Koncesininkas pažeidžia šioje dalyje nustatytą draudimą, Suteikiančioji institucija turi teisę nutraukti Sutartį šios Sutarties 22 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiame Sutarties punkte numatytu Šilutės prieplaukos (uosto) valdymo perleidimu nėra laikomi atvejai, kai Koncesininkas ar jo įgaliotas asmuo sudaro sutartis su trečiaisiais asmenimis dėl Šilutės prieplaukos (uosto) ar jos aplinkos aptarnavimo, paslaugų teikimo.

8.6. Koncesininkas turi teisę ir pareigą per visą Koncesijos terminą:

8.6.1 nuomoti Šilutės prieplaukos (uosto) (ar atitinkamas jos dalis) nuomininkams kultūros, sporto, turizmo, laisvalaikio ar kitoms komercinėms paslaugoms teikti;

8.6.2 savarankiškai teikti Paslaugas vartotojams;

8.6.3 teikti paslaugas, kurios neprieštarauja šiai Sutarčiai.

8.7. Koncesininkas turi teisę gauti pajamas bei administruoti Paslaugų teikimo sutartis,

t.y.:

8.7.1 rinkti pats arba įgalioti trečiąją šalį rinkti visus mokėjimus už Koncesininko

suteiktas paslaugas iš vartotojų ir nuomininkų;

8.7.2 gauti iš Suteikiančiosios institucijos/ mokėti Suteikiančiajai institucijai Koncesijos

mokestį,

8.7.3 gauti bet kokias kitas Sutarčiai neprieštaraujančias pajamas.

8.8.Siekiant, kad Šilutės prieplauka (uostas) būtų eksploatuojama bei valdoma efektyviai,

Koncesininkas turi teisę:

8.8.1 naudoti Šilutės prieplauką (uostą), įgyvendindamas savo teises bei vykdydamas šia Xxxxxxxxx prisiimtus savo įsipareigojimus;

8.8.2 pasirinkti bei įdiegti atitinkamą organizacinę Šilutės prieplaukos (uosto) Eksploatavimo bei valdymo struktūrą;

8.8.3 pasirinkti personalą bei jam vadovauti, nustatyti ūkinės veiklos vykdymui bei valdymui reikalingų darbuotojų kvalifikaciją;

8.8.4 vesti derybas bei nustatyti vartotojams Šilutės prieplaukos (uosto) stovėjimo vietų ir plotų nuomos bei paslaugų tarifus;

8.8.5 vykdyti kitas Sutarčiai neprieštaraujančias veiklas.

8. 9. Visos aukščiau išvardintos teisės turi būti įgyvendinamos sutinkamai su teisės aktų reikalavimais bei nuosekliai laikantis Koncesininko šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

8.10. Suteikiančioji institucija gali laikinai perimti Šilutės prieplaukos (uosto) valdymą, jeigu tarp Šalių kyla pagrįstas ginčas dėl Sutarties vykdymo tinkamumo, t.y. Operatoriui nevykdant

10.1.1 punkte numatytų paslaugų. Operatorius gavęs Suteikiančiosios institucijos rašytinį reikalavimą per 5 (penkias) darbo dienas privalo perleisti Šilutės prieplaukos (uosto) valdymą Suteikiančiajai institucijai arba jos nurodytam trečiajam asmeniui

9. ŠILUTĖS PRIEPLAUKOS (UOSTO) PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA

9.1. Koncesininkas privalo užtikrinti Šilutės prieplaukos (uosto) tinkamą Eksploatavimą ir naudojimą pagal paskirtį taip, kad būtų užtikrintas šioje Sutartyje numatytų Paslaugų teikimas bei būtų užtikrinta tinkama Šilutės prieplaukos (uosto) ir jos įrangos būklė .

9.2 Koncesininkas privalo atlikti einamąjį Šilutės prieplaukos (uosto) remontą (išskyrus atvejį, kai einamojo remonto prireikė dėl netinkamo Suteikiančiosios institucijos įsipareigojimų, tarp jų dėl kapitalinio remonto netinkamo vykdymo) savo sąskaita pagal poreikį, o Suteikiančioji institucija privalo vykdyti Šilutės prieplaukos (uosto) kapitalinį remontą (išskyrus atvejį, kai kapitalinio remonto prireikė dėl netinkamo Koncesininko įsipareigojimų, tarp jų dėl einamojo

remonto ar priežiūros netinkamo vykdymo), kad būtų užtikrintas tinkamas Šilutės prieplaukos (uosto) Eksploatavimas, kaip numatyta Sutartyje. Kapitalinio remonto poreikį nustato bendra Suteikiančiosios institucijos ir Koncesininko specialistų komisija atlikdama pagrindinių statinių ir įrenginių inspekciją kas 5 metai. Jeigu Suteikiančioji institucija nepagrįstai delsia atlikti kapitalinį remontą, Koncesininkas turi teisę, raštu įspėjęs Suteikiančiąja instituciją prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ir Suteikiančiajai institucijai per šį įspėjimo laikotarpį nepradėjus kapitalinio remonto darbų, kapitalinį remontą atlikti savo sąskaita. Tokiu atveju Suteikiančioji institucija privalo kompensuoti visas Koncesininko kapitaliniam Šilutės prieplaukos (uosto) remontui skirtas dokumentais pagrįstas išlaidas ir atlyginti visus Koncesininko patirtus nuostolius.

9.3. Koncesininkas įsipareigoja vykdyti Šilutės prieplaukos (uosto) ūkio Eksploatavimą, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, t. y.:

9.3.1 sutarčių su tiekėjais ir nuomininkais administravimą;

9.3.2 paslaugas teikiančių įmonių įsipareigojimų stebėseną;

9.3.3 statybos rangovų (ir tiekėjų) garantinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę, kaip numatyta Sutartyje;

9.3.4 eksploatavimo ir priežiūros biudžeto ir išlaidų prognozių sudarymą.

9.4. Tuo atveju, jeigu Šilutės prieplaukoje (uoste) bus įrengtos šiame Sutarties punkte nurodytos sistemos, Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad būtų vykdoma Šilutės prieplaukos (uosto) inžinerinės įrangos technine priežiūra, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, bei nebloginti jų būkles, užtikrinti tinkamą vandentiekio, nuotekų tinklų, elektros energijos, interneto tiekimo būklę, t.y. vykdyti visumą veiksnių, užtikrinančių normalią fizinę ir darbinę būklę Sutartyje išvardintų inžinerinių ir kitų įrenginių, kiek tai priklauso nuo Koncesininko:

9.4.1 vandentiekio ir kanalizacijos sistemų priežiūra ir eksploatacija; 9.4.2 elektros ūkio priežiūra ir eksploatacija;

9.4.3 šildymo ir vėdinimo sistemų priežiūra ir eksploatacija;

9.4.4 informacinių terminalų, telefono ir internetinio ryšio veikimo užtikrinimas.

10. PASLAUGŲ TEIKIMAS

10.1. Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Šilutės prieplaukoje (uoste) visą Sutarties galiojimo laikotarpį būtų teikiamos ne mažesnės apimties ir įvairovės nei Koncesininko Pasiūlyme nurodytos viešosios paslaugos:

10.1.1 Laivų švartavimo ir stovėjimo paslaugos;

10.1.2 Slipo laivų nuleidimo – iškėlimo paslaugos;

10.1.3 Automobilių aikštelės paslaugos;

10.1.4 Laivų saugojimo elinge ir ant kranto paslaugos;

10.1.5 Elektros energijos ir vandens tiekimo į laivus paslaugos;

10.1.6 Buitinės paslaugos ( tualetas, dušas, skalbykla);

10.1.7 Informacinės, telefono, interneto paslaugos.

10.2. Koncesininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Šilutės prieplaukoje (uoste) pradėtų teikti visas 10.1punkte nurodytas Xxxxxxxxx ne vėliau kaip nuo 2009 m. plaukiojimo sezono pradžios, kurio datą paskelbia VĮ Vidaus vandenų kelių direkcija. Tuo atveju, jei Koncesininkas pažeidžia savo įsipareigojimą dėl Paslaugų teikimo pradžios datos, Koncesininkas vėlavimo laikotarpiu privalo mokėti Suteikiančiajai institucijai šios Sutarties 3.8 punkte numatyto vėlavimo mokesčio ( 5000 Lt (penki tūkstančiai Lt) ir 900 Lt (devyni šimtai litų) PVM, iš viso 5900 Lt (penki tūkstančiai devyni šimtai Lt) per mėnesį) dalies, apskaičiuotos proporcingai vėlavimo laikotarpiui, dydžio baudą iki Paslaugų teikimo pradžios. Taip pat taikoma kita Koncesininko atsakomybė, numatyta šioje Sutartyje.

10.3. Suteikiančioji institucija turi teisę teikti pasiūlymus, susijusius su Paslaugų kokybe ir įvairove, pateikdama rašytinį pranešimą Koncesininkui.

10.4. Koncesininkas teikia Suteikiančiajai institucijai paslaugas kaip numatyta Pasiūlyme, pagal atskirą tarp Šalių sudarytą sutartį dėl Šilutės prieplaukos (uosto) suteikimo renginiams. Pagal

šią sutartį, Koncesininkas privalo suteikti teisę Suteikiančiajai institucijai 1 kartą per metus per visą Koncesijos galiojimo laikotarpį. Suteikiančioji institucija už teisę surengti šiuos renginius nemoka Koncesininkui jokių papildomų mokesčių už teritorijos, patalpų ir įrenginių nuomą, išskyrus faktines su renginiu susijusias Koncesininko patiriamas išlaidas (komunalinių paslaugų mokesčiai, mokesčiai už sunaudotą elektros energiją ir Lt.). Suteikiančioji institucija turi teisę renginius organizuoti pati arba, prieš tai suderinusi su Koncesininku, perleisti šią teisę tretiesiems asmenims. Už pagal šį Sutarties punktą organizuojamus renginius Suteikiančioji institucija turi teisę gauti pajamas. Šilutės prieplauka (uostas), pagal šiame Sutarties punkte nurodytą sutartį, suteikiama ne ilgesniam nei 6 valandų laikotarpiui per parą.

10.5. Koncesininkas turi nedelsiant nuo aplinkybių paaiškėjimo informuoti Suteikiančiąja instituciją, o Suteikiančiajai institucijai reikalaujant - Koncesininkas turi informuoti ir visuomenę (pranešimas pateikiamas xxx.xxxxxx.xx internetiniame puslapyje ir vietiniame/regioniniame laikraštyje), jei numatomi galimi nepertraukiamo paslaugų teikimo pagal šią Sutartį sutrikimai.

10.6. Šilutės prieplauka (uostas) negali būti naudojama veikloms, kurios būtų nepriskirtinos viešiesiems ir/ar verslo renginiams arba įprastai verslo veiklai, t.y. amoraliems ar įžeidžiantiems viešąją tvarką ar žmonių teises renginiams.

10.7. Koncesininkas privalo užtikrinti, kad Šilutės prieplauka (uostas) visais atžvilgiais atitiktų teisės aktų reikalavimus, įskaitant aplinkosaugos, saugumo, sveikatos, higienos ir kitus reikalavimus, taikomus prieplaukos ir jos teritorijoje teikiamų paslaugų atžvilgiu, kiek tai priklauso nuo Koncesininko.

10.8. Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po kiekvienų kalendorinių metų pabaigos, Koncesininkas pateiks Suteikiančiajai institucijai ataskaitą apie per praėjusius kalendorinius metus Šilutės prieplaukoje (uoste) aptarnautų laivų ir turistų skaičių.

11. INVESTICIJOS

11.1. Pagal Sutarties 3.15.2 punktą Koncesininkas įsipareigoja investuoti į Šilutės prieplaukos (uosto) infrastruktūrą 500 000 Lt ir, tarp jų privalomai iki 2010 m plaukiojimo sezono pradžios pastatyti ir įrengti stacionarią arba mobiliąją degalinę. Degalinės techninis projektas arba jos techninė dokumentacija turi būti suderinta su Suteikiančiąja institucija.

Likusios Investicijos gali būti padarytos į prieplaukos(uosto) infrastruktūrą – kelių, takų, inžinerinių tinklų, apšvietimo, suoliukų, mažosios architektūros elementų įrengimą ar uosto įrangos pirkimą Koncesininko nuožiūra. Šių investicijų pobūdį ir apimtis Koncesininkas turi suderinti su Suteikiančiąja institucija.

Investicijos į turizmo veiklą pagal investicijų planą 160 000 Lt gali būti padarytos Koncesininko nuožiūra.

11.2. Koncesininkas, gavęs Suteikiančiosios institucijos sutikimą, turi teisę vykdyti bet kokį kitą Šilutės prieplaukos (uosto) ar jos dalies, ar jose esančių pastatų ir įrenginių patobulinimą, atnaujinimą ir pirkimą, naujų pastatų, ir įrenginių statybą. (šiame Sutarties punkte nurodyti veiksmai yra Koncesininko Investicijos).

11.3. Pagal Sutarties 11.2 straipsnį Koncesininko atliktos Investicijos yra Koncesininko nuosavybė.

11.4. Koncesininkas įsipareigoja iki sausio 31 d. Suteikiančiajai institucijai pateikti informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus atliktas investicijas bei pateikti pagrindžiančius dokumentus: sąskaitas faktūras, PVM sąskaitas faktūras, mokėjimo dokumentus, darbų atlikimo aktus, sutartis, išrašus iš VĮ Registrų centro, patvirtinančius nekilnojamojo turto įregistravimą ir (ar) kitus dokumentus ar įrodymus, kurie patvirtina atliktas investicijas. Informaciją apie investicijas detalizuoti atskirai pagal Sutarties 11.1 ir 11.2 punktus. Koncesininkas investicijas suderinti pateikia raštu.

12. PAVADINIMO (VARDO) SUTEIKIMUS IR KEITIMAS

12.1. Koncesininkas turi teisę suteikti prieplaukai (uostui) pavadinimą (vardą), jį viešai naudoti, bet ne anksčiau kaip po Šilutės prieplaukos (uosto) Perdavimo priėmimo akto pasirašymo. Šalys susitaria, kad pavadinime negali būti miestų ir vietovardžių, išskyrus Šilutė. Koncesininkas prieš suteikdamas pavadinimą prieplaukai (uostui) privalo informuoti Suteikiančiąją instituciją.

12.2. Šalys susitaria, kad tol, kol prieplaukai (uostui) Koncesininkas nesuteiks vardo, prieplauka (uostas) vadinsis Šilutės prieplauka (uostas).

13. KONCESIJOS MOKESTIS

13.1. Šalys susitaria, kad nei viena šalis kitai šaliai Koncesijos mokesčio nemoka.

14. KONCESININKO TEISĖS SUSIJUSIOS SU PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO

UŽTIKRINIMU

14.1. Koncesininkas pasirašant Koncesijos sutartį pateikia Suteikiančiajai institucijai priimtiną Koncesijos sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos ar užsienio šalies tarptautinį reitingą turinčio banko besąlyginę ir neatšaukiamą garantiją arba draudimo įmonės pagal nustatytą tvarką patvirtintas taisykles apdraustą laidavimą (su laidavimo draudimo taisyklėmis Suteikiančioji institucija turi teisę susipažinti). Užtikrinimo vertė lygi 200000,00 Lt. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti nuo Koncesijos sutarties pasirašymo datos.

14.2. Koncesininkas privalo užtikrinti, kad garantijoje (laidavime) būtų nurodyta, kad, Koncesininkui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, garantas (laiduotojas) įsipareigoja sumokėti Suteikiančiajai institucijai jos nurodytą, bet ne didesnę kaip sutarties įvykdymo užtikrinimo, sumą per 10 dienų nuo Suteikiančiosios institucijos pirmo rašytinio reikalavimo gavimo dienos, kuriame nurodoma, kaip Koncesininkas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus. Laidavimo rašte turi būti nurodyta, kad prieš kreipiantis į laiduotoją, Suteikiančioji institucija neprivalo pareikalauti įvykdymo iš Koncesininko.

14.3. Užtikrindamas savo prievolių įvykdymą, Koncesininkas turi teisę įkeisti savo turtines teises, kurias jie turi ar įgis ateityje pagal šią Sutartį, būsimas pajamas teikiant Paslaugas bei savo turtą, taip pat užtikrinti savo prievolių įvykdymą kitais įstatymų numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.

15. PAREIGA TEIKTI INFORMACIJĄ

15.1.       Koncesininkas kasmet teikia Suteikiančiajai institucijai informaciją: 15.1.1. kiekvienais metais metinę veiklos ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus iki

kiekvienų metų sausio 31 d. Metinėje veiklos ataskaitoje turi būti:

15.1.1.1. Sutarties 10.1.1–10.1.7 bei 8.3 punktuose nurodytos veiklos planai ir prognozės, Sutarties 10.1.1–10.1.7 bei 8.3 punktuose nurodytų atliktų paslaugų ir iš jų gautų pajamų bei joms gauti patirtų išlaidų detalizavimas;

15.1. 15.1.2. visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus savo finansinės atskaitomybės dokumentus bei metų veiklos ataskaitas iki spalio 15 d.patvirtintą audituotą finansinių ataskaitų rinkinį su nepriklausomo auditoriaus išvada ir ataskaita dėl Sutarties 10.1.1– 10.1.7 bei 8.3 punktuose nurodytos veiklos ne vėliau kaip per 5 mėnesius po kiekvienų finansinių metų pabaigos;

15.1. Koncesininkas sutinka, kad Europos audito rūmų bei Europos Komisijos įgalioti asmenys, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Valstybės kontrolė, Ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra turi teisę audituoti ir tikrinti Koncesininko finansinę ir ūkinę veiklą, kiek ji susijusi su Koncesija.

15.1.3. kitą papildomą Suteikiančiosios institucijos prašomą informaciją ir (ar) dokumentus, jeigu jie turi įtakos įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, tai yra tiek, kiek tai tiesiogiai susiję su Sutarties 10.1.1–10.1.7 bei 8.3 punktuose nurodytomis veiklomis per 7 (septynias) darbo dienas nuo Suteikiančiosios institucijos įgaliotų asmenų rašytinio paklausimo gavimo dienos, su galimybe šį terminą pratęsti protingam terminui esant motyvuotam Koncesininko prašymui.“

15.2. Koncesininkas sutinka, kad informacija, susijusi su Koncesininko finansine ir ūkine veikla, kiek ji susijusi su Koncesija, tai yra dėl Sutarties 10.1.1–10.1.7, 8.3. punktuose nurodytos veiklos, bus teikiama Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybės kontrolei, Valstybinei mokesčių inspekcijai, VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai, Suteikiančiajai institucijai ar kitoms kompetentingoms valdžios ir kontrolės institucijoms, įgyvendinančioms joms priskirtas funkcijas užtikrinant konfidencialios informacijos apsaugą. Šalys sutinka, kad informacijos teikimas šiame Sutarties punkte nurodytoms institucijoms, laikantis įstatymuose bei Sutartyje nustatytų reikalavimų, tai yra susijęs su nurodytų institucijų įstatymuose nustatyta vykdoma veikla, nėra laikomas konfidencialios informacijos pažeidimu.

15.3. Nė viena Šalis neturi teisės atskleisti tretiesiems asmenims jokios Konfidencialios informacijos dalies be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

16. LEIDIMŲ SUSIJUSIŲ SU KONCESIJA SUTEIKIMAS

16.1. Suteikiančioji institucija, vadovaudamasi Koncesijų įstatymu ir kitais galiojančiais teises aktais pagal šios Sutarties sąlygas, įsipareigoja suteikti (ar užtikrinti, kad jie būtų suteikti) Koncesininkui leidimus ar sutikimus vykdyti ūkinę veiklą, susijusią su Šilutės prieplaukos (uosto) Eksploatavimu bei Paslaugų teikimu, kuriuos suteikti yra Suteikiančiosios institucijos ar bet kokių jos struktūrinių vienetų kompetencija ir kuriems gauti Koncesininkas pateikė visą reikiamą informaciją ir dokumentus, kuriuos jis turi teisę gauti pagal teisės aktų reikalavimus.

16.2. Šalys susitaria, kad Sutarties 16.1 punkte numatyti leidimai taip pat apima Suteikiančiosios institucijos ar jos struktūrinių vienetų išduodamus leidimus, susijusius su statyba, reklama, nuoma, prekyba, maitinimu.

16.3. Šiame Sutarties 16 straipsnyje numatytus leidimus ar sutikimus Suteikiančioji institucija suteikia arba užtikrina, kad jie būtų suteikti per įmanomai trumpiausius terminus.

17. KONCESININKO DARBUOTOJAI

17.1. Koncesininkas įsipareigoja sukurti ne mažiau kaip 6 (šešias) darbo vietas ne trumpesniam kaip 5 metus laikotarpiui;

17.2. Sutarties sudarymo dieną Koncesininko numatomų pareigybių sąrašas pridedamas prie šios Sutarties kaip Xxxxxxx Nr. 3. Xxxxx sutartys su darbuotojais pasirašomos ne vėliau kaip per 30 dienų po Šilutės prieplaukos (uosto) pridavimo- perėmimo akto pasirašymo datos. Jeigu dėl ne nuo Koncesininko valios priklausančių aplinkybių darbo sutartis su atrinktu darbuotoju yra nutraukiama, Koncesininkas įsipareigoja per kiek įmanoma trumpesnį terminą, bet kuriuo atveju ne ilgesnį nei 30 kalendorinių dienų suorganizuoti naujo darbuotojo atranką ir sudaryti su naujai atrinktu darbuotoju darbo sutartį.

17.3. Koncesininkas įsipareigoja Šilutės prieplaukoje (uoste) paskirti darbuotoją, atsakingą už saugos darbe priežiūrą ir apsaugą nuo nelaimingų atsitikimų.

18. KONCESININKO VEIKLOS KONTROLĖ

18.1. Suteikiančioji institucija iš anksto suderinusi su Koncesininku, Koncesininko darbo valandomis turi teisę tikrinti, kaip Koncesininkas naudoja Suteikiančiajai institucijai priklausantį turtą bei kaip Koncesininkas vykdo šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

18.2. Suteikiančiajai institucijai įgyvendinant savo teises tikrinti ir kontroliuoti Koncesininko veiklą, Koncesininkas privalo su Suteikiančiąja institucija ar jos įgaliotais atstovais visapusiškai bendradarbiauti, leisti ir sudaryti jiems galimybes susipažinti su Sutarties 10.1.1–10.1.7 bei 8.3 punktuose nurodytos veiklos vykdymu ir su ja susijusiais dokumentais, apžiūrėti patalpas / vietą, kur vykdoma veikla, susijusi su Sutarties 10.1.1–10.1.7 bei 8.3 punktuose nurodytų paslaugų teikimu bei teikti visą prašomą su pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

18.3. Koncesininko veiklos tikrinimą, kiek tai yra susiję su Sutarties vykdymu, gali atlikti: 18.3.1. Suteikiančiosios institucijos sprendimu sudaryta darbo grupė, turinti

Suteikiančiosios institucijos įgaliojimus atstovauti Suteikiančiajai institucijai atliekant Koncesininko veiklos tikrinimą;

18.3.2. Šilutės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vidaus audito skyrius, teisės aktų nustatyta tvarka laikydamiesi gero viešojo administravimo principų.

18.4. Koncesininko veiklos tikrinimas atliekamas po to, kai Suteikiančiosios institucijos atstovai (įgalioti asmenys) pasirašo šalių suderintą pasižadėjimą dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo.“

18.5. Koncesijos sutarties įgyvendinimo priežiūrą atlieka Suteikiančiosios institucijos sprendimu sudaryta darbo grupė iš abiejų Sutarties šalių: 3 nariai iš Suteikiančiosios institucijos (Savivaldybės administracijos), 3 nariai iš Koncesininko pusės. Darbo grupės reglamentą parengia ir bendru sutarimu suderina sudaryta darbo grupė ne vėliau kaip per du mėnesius nuo jos sudarymo dienos ir pateikia šalims pritarti bei patvirtinti sudarytą priedą prie Sutarties dėl darbo grupės darbo reglamento patvirtinimo.

19. KONCESININKO KAPITALO DALIES SAVININKŲ PASIKEITIMAS

19.1. Apie Koncesininko kapitalo dalies savininkų pasikeitimą Koncesininkas informuoja Suteikiančiąją instituciją.

20. CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS IR TURTO DRAUDIMAS

20.1. Koncesininkas privalo sudaryti veiklos rizikos (veiklos nutrūkimo) ir civilinės atsakomybės draudimo sutartis, kurios galiotų nuo Perdavimo priėmimo akto pasirašymo ir vėliau visą šios Sutarties galiojimo laiką, kaip tai aptarta šios Sutarties 3.7 punkte. Koncesininkas įsipareigoja lėšas, gautas kaip draudimo išmoką, skirti draudiminio įvykio padarinių likvidavimui.

20.2. Tuo atveju, jei Koncesininkas pažeidžia Sutarties 20.1 punkte nustatytus įpareigojimus dėl draudimo sutarčių sudarymo, jis moka Suteikiančiajai institucijai 500 (penkių šimtų) litų dydžio baudą už kiekvieną praleistą dieną iki atitinkamų sutarčių sudarymo. Taip pat taikoma kita Koncesininko atsakomybė, numatyta šioje Sutartyje.

20.3. Suteikiančioji institucija iki Perdavimo akto pasirašymo momento privalo sudaryti Šilutės prieplaukos (uosto) (kaip turto) draudimo sutartį, galiojančią 5 metus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos naudai, pagal kurią Šilutės prieplauka (uostas) apdraudžiama turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia Suteikiančiosios institucijos pasirinkta draudimo bendrovė. Įvykus draudiminiam įvykiui Suteikiančioji institucija sudaro atskirus susitarimus su Ūkio ministerija ir Koncesininku dėl tolesnio draudimo išmokos naudojimo.

20.4. Tuo atveju, jei Suteikiančioji institucija pažeidžia Sutarties 20.3 punkte nustatytus įpareigojimus dėl draudimo sutarčių sudarymo, ji moka Koncesininkui 500 ( penkių šimtų) litų

dydžio delspinigius už kiekvieną praleista dieną iki atitinkamų sutarčių sudarymo. Taip pat taikoma kita Suteikiančiosios institucijos atsakomybė, numatyta šioje Sutartyje.

20.5. Dėl Suteikiančiosios institucijos pasirinktos draudimo bendrovės ir dėl to kylančios atsakomybės Koncesininkas neatsako.

21. ĮSTATYMŲ IR TEISĖS AKTŲ PASIKEITIMAI

Jei Šalys(šalis) pageidauja keisti šios Sutarties nuostatas dėl to, kad pasikeičia teisės aktai, jis turi informuoti Suteikiančiąją instituciją apie tokius pasikeitimus ir papildymus, turinčius įtakos jo veiklai pagal šią Sutartį, ir pagrįsti, kodėl tokio pasikeitimo pasekmės negali būti sušvelnintos ar eliminuotos kitaip, kaip tik pakeitus šios Sutarties nuostatus.

22. SUTARTIES NUTRAUKIMO PAGRINDAI IR TVARKA

22.1. Bet kuri Sutarties Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti Sutartį, jei:

22.1.1. Kita Šalis Sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, o Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis yra prieš tai pranešusi kitai Šaliai apie Sutarties nevykdymą ar netinkamą vykdymą, tačiau Sutarties nevykdanti ar ją netinkamai vykdanti Šalis nepašalino esminių Sutarties pažeidimų tokiu būdu ir per tokį protingą laikotarpį, kurie buvo numatyti tokiame pranešime;

22.1.2. Sutarties vykdymas tampa neįmanomas dėl aplinkybių, kurių Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti šios Sutarties 24 straipsnyje numatyta tvarka.

22.2. Be kitų šioje Sutartyje numatytų atvejų, Suteikiančioji institucija turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti šią Sutartį, jei:

22.2.1. Koncesininkas Koncesijos suteikimo metu pateikė Suteikiančiajai institucijai suklastotus duomenis apie save;

22.2.2. Koncesininkas yra likviduojamas ar jam vykdomos bankroto, ar nemokumo procedūros;

22.2.3. Koncesininkas pažeidžia šios Sutarties 8.4 ir 8.5 punktuose numatytus draudimus ir įsipareigojimus;

22.2.4. Koncesininkas dėl savo (įskaitant jo tiekėjus, rangovus, darbuotojus ir kitus susijusius ar jo kontroliuojamus asmenis) kaltės daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja vykdyti bet kurias savo pareigas pagal šią Sutartį ar per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį dėl savo (įskaitant jo tiekėjus, rangovus, darbuotojus ir kitus susijusius ar jo kontroliuojamus asmenis) kaltės neištaiso padėties po to, kai Suteikiančioji institucija Koncesininką informuoja apie Koncesininko padarytą bet kokį šios Sutarties pažeidimą.

22.3. Be kitų šioje Sutartyje numatytų atvejų, Koncesininkas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, jei Suteikiančioji institucija dėl savo (įskaitant jo tiekėjus, rangovus, darbuotojus ir kitus susijusius ar jo kontroliuojamus asmenis) kaltės daugiau kaip 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų vėluoja vykdyti bet kurias savo pareigas pagal šią Sutartį ar per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų laikotarpį dėl savo (įskaitant jo tiekėjus, rangovus, darbuotojus ir kitus susijusius ar jo kontroliuojamus asmenis) kaltės neištaiso padėties po to, kai Koncesininkas informuoja Suteikiančiąja instituciją apie Koncesininko padarytą bet kokį šios Sutarties pažeidimą.

22.4. Apie Sutarties nutraukimą šios Sutarties 22.1.1, 22.2.1-22.2.4 ir 22.3 punktuose numatytais atvejais Sutartį vienašališkai nutraukianti Šalis privalo pranešti kitai Šaliai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

22.5. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį Salių susitarimu nepasibaigus Koncesijos terminui.

22.6. Sutartis gali būti nutraukta kitais joje numatytais atvejais.

23. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

23.1. Šalis, pažeidusi šią Sutartį, atlygina kitai Šaliai dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus tiesioginius nuostolius ir atlieka kitus pagrįstus ir protingus veiksmus, kurių iš jos gali pareikalauti kita Šalis dėl šios Sutarties pažeidimo. Šalis turi visiškai atlyginti kitai Šaliai (tiek, kiek nepadengia Sutartyje numatytos netęsybos) tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymo ar netinkamo vykdymo. Nuostolių pagal Sutartį atlyginimas neatleidžia Šalies nuo pareigos įvykdyti atitinkamą prievolę, jei Šalis praleido prievolės įvykdymo terminą.

23.2. Šioje Sutartyje numatyti Šalių teisių gynimo būdai nėra išimtiniai; gali būti taikomi kartu keli šioje Sutartyje numatyti Šalių teisių gynimo būdai, taip pat jie gali būti taikomi kartu su kitais taikomų įstatymų numatytais teisių gynimo būdais.

23.3. Jeigu Suteikiančioji institucija ar nusprendžia nebestatyti ar nebeužbaigti Šilutės prieplaukos (uosto) rekonstrukcijos Suteikiančioji institucija turi teisę vienašališkai be kreipimosi į teismą nutraukti šią Sutartį, raštu įspėjusi Koncesininką prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Suteikiančiajai institucijai taip nutraukus Sutartį, Suteikiančioji institucija privalo sumokėti Koncesininkui 100 000 Lt dydžio baudą ir atlyginti visus Koncesininko patirtus nuostolius.

23.4. Jei ši Sutartis nutraukiama vadovaujantis šios Sutarties 22 straipsnio nuostatomis dėl vienos iš Šalių kaltės, tai be numatyto nuostolių atlyginimo, kaltoji Šalis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties nutraukimo privalo sumokėti kitai Šaliai 100 000 Lt litų dydžio baudą, nebent atskiruose Sutarties punktuose yra numatyta kitaip.

24. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

24. 1. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, šių aplinkybių poveikį patyrusi Sutarties Šalis privalo raštu apie tai informuoti kitą Šalį per 3 (tris) darbo dienas nuo minėtų aplinkybių atsiradimo momento.

24.2. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti Šalis pagrįstai negali kontroliuoti, ir kurio ši Šalis negalėjo numatyti ar išvengti, bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto Šalies įsipareigojimo vykdymą, (įskaitant, bet neapsiribojant, paskelbtus arba nepaskelbtus streikus, lokautus, karus, maištus, civilinius streikus ar neramumus, embargo, gaisrą, žemės drebėjimą, uraganą, ugnikalnio išsiveržimą ir kitas stichines nelaimes).

24.3. Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

24.4. Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas Sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi Šalis dėjo visas pastangas, siekdama sumažinti išlaidas, arba panaudojo visas būtinas priemones, siekdama tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

24.5. Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo momento, o tuo atveju, jei Šalis apie tai laiku nepranešė - nuo pranešimo momento. Jei Šalis dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali vykdyti savo esminių įsipareigojimų pagal šią Sutartį ne mažiau kaip 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų iš eilės, kita Šalis turi teisę įspėdama apie tai raštu iš anksto prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nutraukti šią Sutartį.

25. SUTARTIES PASIBAIGIMO MOMENTAS

Sutartis pasibaigia, kai sueina šios Sutarties 4 straipsnyje numatytas Koncesijos galiojimo terminas, arba kai Sutartis nutraukiama prieš terminą šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

26. SUTARTIES PASIBAIGIMO PASEKMĖS

26.1. Sutarties pasibaigimo momentu:

26.1.1. jei Sutartis nutraukiama Šalių susitarimu ar dėl Koncesininko kaltės, Suteikiančioji institucija, savo pasirinkimu,

(a) nustačiusi pirkimo būdą, per įmanomai trumpiausius terminus nuperka iš Koncesininko turtą, kurio negalima atskirti nuo Šilutės prieplaukos (uosto) nepadarius objektui žalos, taip pat kitą Šilutės prieplaukos (uosto) Eksploatavimui Suteikiančiosios institucijos nuožiūra reikalingą turtą savo nuosavybėn už kainą, lygią jo buhalterinei likutinei vertei, šiuo atveju buhalterinė vertė nustatoma: nekilnojamojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant 15 (penkiolikos) metų terminą, o kito turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant teisės akių nustatytus minimaliausius terminus;

arba

(b) gali reikalauti, kad Koncesininkas turtą, kuris gali būti atskirtas nuo Šilutės prieplaukos (uosto) nepadarant objektui žalos, savo kaštais, atsakomybe ir rizika pašalintų per 60 (Šešiasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasibaigimo, o turtas, kuris negali būti atskirtas nuo Šilutės prieplaukos (uosto) nepadarant jai žalos Suteikiančioji institucija nuperka savo nuosavybėn už kainą, lygią jo buhalterinei likutinei vertei. Šiuo atveju buhalterinė vertė nustatoma: nekilnojamojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant

15 (penkiolikos) metų terminą, o kito turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant teisės aktų nustatytus minimaliausius terminus;

26.1.2. jei Sutartis nutraukiama dėl Suteikiančiosios institucijos kaltės, Suteikiančioji institucija per įmanomai trumpiausius terminus nuperka iš Koncesininko turtą, kurio negalima atskirti nuo Šilutės prieplaukos (uosto) nepadarius objektui žalos, taip pat kitą Šilutės prieplaukos (uosto) Eksploatavimui Suteikiančiosios institucijos nuožiūra reikalingą turtą savo nuosavybėn už kainą, lygią jo buhalterinei likutinei vertei. Šiuo atveju buhalterinė vertė nustatoma: nekilnojamojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant

15 (penkiolikos) metų terminą, o kito turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant teisės aktų nustatytus minimaliausius terminus.

26.2. Tuo atveju, jei šios Sutarties 26.1.1 punkte numatytais atvejais Koncesininkas nevykdo Suteikiančiosios institucijos reikalavimo pašalinti turtą, kuris gali būti atskirtas nuo Šilutės prieplaukos (uosto) nepadarant objektui žalos, Koncesininko lėšomis per minėtame Sutarties punkte nustatytą terminą. Suteikiančioji institucija turi teisę pašalinti tokį turtą, perduodamąjį Koncesininkui, Koncesininko lėšomis, o Koncesininkas taip pat privalo sumokėti Suteikiančiajai institucijai baudą, lygią 10000 litų.

26.3. Pasibaigus šios Sutarties galiojimui, visais atvejais pasibaigia Koncesininko teisė eksploatuoti Šilutės prieplauką (uostą), išskyrus, kiek tai būtina Sutartyje numatytam turto perdavimui ir pašalinimui.

27. TURTO PERDAVIMO SĄLYGOS IR TERMINAI

27.1. Pasibaigus šios Sutarties galiojimui (paskutinę Sutarties galiojimo dieną) Koncesininkas privalo užtikrinti, kad Šilutės prieplauka (uostas) būtų grąžinta Suteikiančiajai institucijai, tokios būklės, kad ji būtų tinkama naudoti atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Prieš perduodamas Šilutės prieplauką (uostą) Koncesininkas ją sutvarko ir išvalo. Be to, grąžinant Šilutės prieplauką (uostą), Suteikiančioji institucija, savo pasirinkimu,

(a) nustačiusi pirkimo būdą, per įmanomai trumpiausius terminus nuperka iš Koncesininko turtą, kurio negalima atskirti nuo Šilutės prieplaukos (uosto) nepadarius objektui žalos, taip pat kitą Šilutės prieplaukos (uosto) Eksploatavimui Suteikiančiosios institucijos nuožiūra reikalingą turtą savo nuosavybėn už kainą, lygią jo buhalterinei likutinei vertei. Šiuo atveju buhalterinė vertė nustatoma: nekilnojamojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant 15 (penkiolikos) metų terminą, o kito turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant teisės aktų nustatytus minimaliausius terminus;

arba

(b) gali reikalauti, kad Koncesininkas turtą, kuris gali būti atskirtas nuo Šilutės prieplaukos (uosto) nepadarant objektui žalos, savo kaštais atsakomybe ir rizika pašalintų per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po Sutarties pasibaigimo, o turtas, kuris negali būti atskirtas nuo Šilutės prieplaukos (uosto) nepadarant jai žalos Suteikiančioji institucija nuperka savo nuosavybėn už kainą, lygią jo buhalterinei likutinei vertei. Šiuo atveju buhalterinė vertė nustatoma: nekilnojamojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant

15 (penkiolikos) metų terminą, o kito turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikant teisės aktų nustatytus minimaliausius terminus.

27.2. Šalis vėluojanti atitinkamai grąžinti arba priimti Šilutės prieplauką (uostą), kaip numatyta Sutarties 27.1 punkte, moka kitai Šaliai 5000 litų baudą už kiekvieną pavėluotą dieną.

28. MOKĖJIMAI

28.1. Visi pagal šią Sutartį Šalių atliekami mokėjimai turi būti atlikti be jokių atskaitymų, iš jų neturi būti išskaičiuojami jokie mokesčiai, rinkliavos ar bet kokio pobūdžio kiti mokėjimai (pvz., pajamų mokestis išskaitomas prie pajamų šaltinio, mokestis už banko paslaugas ar kiti atskaitymai). Tuo atveju, jei mokesčiai ar kiti atskaitymai būtų išskaičiuojami iš Šalių atliekamų mokėjimų, mokesčius ar kitus atskaitymus mokanti Šalis turi sumokėti papildomas sumas, reikalingas užtikrinti, kad gavėjo gauta gryna suma būtų visiškai lygi sumai, kurią jis būtų gavęs, jeigu iš mokėjimo nebūtų išskaičiuojami jokie mokesčiai ar kiti atskaitymai.

28.2. Pagal šią Sutartį atliekamų mokėjimų valiuta yra litas (Lt), o įvedus Lietuvos Respublikoje kitą valiutą, tokie mokėjimai perskaičiuojami Lietuvos banko kitos (naujos) valiutos įvedimo dieną nustatytu lito ir naujos valiutos santykiu.

29. PRANEŠIMAI:

29.1. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai turi būti sudaromi raštu ir

(a) įteikiami pasirašytinai arba

(b) siunčiami iš anksto apmokėtu registruotu paštu arba

(c) kurjeriu, arba

(d) siunčiami faksu (su privalomu paskesnių įteikimu kuriuo nors iš a-c punktuose numatytų būdų) Šalims šiais adresais:

Šalis	Kontaktiniai duomenys
Suteikiančioji institucija	Šilutės rajono savivaldybės administracija Dariaus ir Girėno 1, LT -99133 Šilutė, Tel. 0 000 00000, faks. 8 441 51517 El. p. silute @xxxxxxx.xx
Koncesininkas	UAB „Kintai“ Kintai, Šilutės rajonas Tel. 0 000 00000, faks. 8 44147339 El. p. xxxxxxxxx@xxxxx.xxx

29.2. Šalys susitaria, kad apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą nedelsdami informuos viena kitą ir kitus suinteresuotus asmenis.

30. PAKEITIMAI

Bet kokie šios Sutarties pakeitimai, papildymai ar priedai prie jos galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami vienu arba keliais rašytiniais dokumentais, kuriuos pasirašo abi šios Sutarties Šalys.

31. ĮSIGALIOJIMAS

Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną.

32. ATSKIRŲ SUTARTIES NUOSTATŲ NEGALIOJIMAS

Vienos iš sutarties sąlygų negaliojimas nedaro negaliojančios visos sutarties, išskyrus atvejus, kuriais šalys be tos sąlygos nebūtų sudariusios sutarties.

33. SUTARTIES EGZEMPLIORIAI

Ši Sutartis sudaryta 4 originaliais egzemplioriais lietuvių kalba po du kiekvienai Sutarties

Šaliai.

34. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

34.1. Šiai Sutarčiai taip pat Šalių tarpusavio santykiams, susijusiems su šia Sutartimi laikomi (įskaitant, bet neapsiribojant, klausimus dėl Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, vykdymo ir nutraukimo) ir ji yra aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

34.2. Bet kurį iš šios Sutarties kylantį ginčą ar prieštaravimą Šalys bandys spręsti tarpusavio derybomis visapusiškai bendradarbiaudamos. Jei per 30 (trisdešimt) dienų nuo ginčo ar prieštaravimo ar reikalavimo atsiradimo datos Šalys nepasieks bendro susitarimo arba nepradedamos tarpusavio derybos, bet kurį iš šios Sutarties kylantį ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą, taip pat klausimus dėl šios Sutarties pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo spręs Lietuvos Respublikos teismas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

35.3. Ši Sutartis ir jos pagrindu sudaromi sandoriai yra komerciniai, o ne viešieji ar valstybiniai aktai, ir nė viena Šalis nereikalaus imuniteto nuo teisinių procesu, arešto ar teismo sprendimo vykdymo savo pačios ar savo turto atžvilgiu.

35. BENDRAI PARENGTA SUTARTIS

Šalys pripažįsta ir sutinka, kad šios Sutarties projektą pirmiausia parengė Suteikiančioji institucija, po to savo pastabas pateikė Konkurso laimėtojas. Suteikiančioji institucija ir Koncesininkas vedė tarpusavio derybas ir Xxxxx susitarė dėl visoms Šalims priimtino šios Sutarties teksto. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji derybų dėl šios Sutarties laikotarpiu veikė sąžiningai.

36. GALUTINIS SUSITARIMAS

Ši Sutartis pakeičia visus ankstesnius Šalių susitarimus ir yra pilnas bei vienintelis susitarimo tarp Šalių sąlygas nustatantis instrumentas.

37. SUTARTIES PRIEDAI

37.1. Esant prieštaravimams tarp šios Sutarties ir jos priedų, pirmenybė teikiama Sutarties nuostatoms.

37.2. Prie šios Sutarties yra pridedami šie priedai, kurie sudaro neatskiriamą jos dalį: 1 priedas - Koncesininko investicijų planas;

2 priedas - Koncesininko išsamus įpareigojantis Pasiūlymas (su priedais); 3 priedas - Šilutės prieplaukos (uosto) operatoriaus pareigybių sąrašas

Suteikiančioji institucija:	Koncesininkas:
Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė LT-99133 Įstaigos kodas 188723322 A.s. XX000000000000000000 Šiaulių banko Šilutės skyrius Banko kodas: 71807	UAB „Kintai“ Kintai, Šilutės rajonas LT-99358 Įmonės kodas 000000000 Tel 0 000 00000 Faks. 0 000 00000 Įmonės kodas 177155847 A.s. XX000000000000000000 AB Hansabankas
Xxxxxx, pavardė: Xxxxxxx Xxxxxxxx	Xxxxxx, pavardė: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx

Pareigos: Administracijos direktorius	Pareigos: Generalinis direktorius
Parašas:              (Antspaudas)	Parašas:              (Antspaudas)
Data: 2008 m.            d.	Data:2008 m.                 d.

Priedas Nr.1

KONCESININKO INVESTICIJŲ PLANAS

Eil. Nr.	Investicijos pavadinimas	Investicijos apimtis, xxxxx.xx	Investicijos finansavimo šaltinis	Investavimo laikotarpis
1.	Prieplaukos infrastruktūros plėtimui ( degalinės statybai ir infrastruktūros gerinimui)	500	Koncesininko nuosavos lėšos	2009-2033
2.	Turizmo veiklai organizuoti tame skaičiuje:	160	Koncesininko nuosavos lėšos	2008-2017
2.1	Šilutės vandens turizmo centro steigimui	10	Koncesininko nuosavos lėšos	2008
2.2	Šilutės vandens turizmo centro apyvartinėms lėšoms	100	Koncesininko nuosavos lėšos	2008-2010
2.3	Vandens turizmo paslaugų informacinės sistemos sukūrimui	50	Koncesininko nuosavos lėšos	2008-2017
	VISO:	660

KONCESININKO KONKURSUI PATEIKTAS IŠSAMUS ĮPAREIGOJANTIS

PASIŪLYMAS

ŠILUTĖS PRIEPLAUKOS (UOSTO) OPERATORIAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

1. Direktorius

2. Vadybininkas – uosto kapitonas

3. Specialistas

4. Specialistas

5. Specialistas

6. Specialistas