arba
II. VARTOJAMOS SĄVOKOS
3. Finansuotojas – VIPA, kuri suteikia (administruoja) lengvatinę paskolą Projektui įgyvendinti VF lėšomis.
4. Investicijų projektas – geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai projektas, parengtas vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos, kitų tarptautinių programų paramos ir (arba) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika.
5. Pareiškėjas – viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai (regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijas).
6. Paraiška – Pareiškėjo užpildyta ir pateikta VIPA paskolos paraiškos forma (Aprašo 1 priedas).
7. Paskola – geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai Finansuotojo teikiama lengvatinė paskola iš VF lėšų.
8. Paskolų ir garantijų komitetas – VIPA generalinio direktoriaus įsakymu sudarytas organas, kuris nagrinėja lengvatinių paskolų paraiškų dokumentus, įvertina lengvatinės paskolos riziką, teikia pasiūlymus VIPA generaliniam direktoriui dėl lengvatinių paskolų teikimo, papildomų reikalavimų, susijusių su lengvatinės paskolos grąžinimo įvykdymo užtikrinimu, nustatymo ir lengvatinių paskolų administravimo.
9. Paskolos panaudojimo laikotarpis – laikotarpis, per kurį Paskola turi būti panaudota Projektui įgyvendinti ir iki kurio pabaigos Paskolos gavėjas gali teikti mokėjimo prašymus. Paskolos panaudojimo laikotaris negali būti vėlesnis nei 2023 m. spalio 31 d.
10. Paskolos sutartis – Paskolos gavėjo ir Finansuotojo pasirašyta finansavimo (lengvatinės paskolos) sutartis.
11. Priemonė „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ – 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonė „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, pagal kurią Projektui gali būti teikiamas dalinis finansavimas (grąžinamoji subsidija).
12. Projektas – geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir (arba) rekonstrukcija.
13. Projekto rodikliai – prie naujai nutiestų geriamojo vandens tinklų ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų numatomas prijungti gyventojų skaičius ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų ilgis. Remiantis Vandentvarkos sektoriaus finansinių priemonių išankstinio (ex ante) vertinimo prielaidomis, laikoma, kad vienas vartotojas (būstas) apima 1,99 gyventojus.
14. VIPA IS – VIPA informacinė sistema.
15. VKEKK – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.
16. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo IV skyriuje ir Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
III. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PROJEKTAMS
17. Pareiškėjas turi turėti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją, išduotą VKEKK, ir būti paskirtas regioniniu viešuoju geriamojo vandens tiekėju arba viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju.
18. Pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto, arba jis nėra likviduojamas ar reorganizuojamas ir yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.
19. Pareiškėjas turi užtikrinti pakankamus administracinius gebėjimus įgyvendinti projektą.
20. Paraiškoje Paskolai gauti arba jos prieduose Pareiškėjas nepateikė klaidinančios informacijos.
21. Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo metu.
22. Pareiškėjas, Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti Pareiškėjo apskaitos dokumentus nėra teisti už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje (jeigu pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata nėra taikoma).
23. Pareiškėjas neturi ir 6 mėn. iki Paraiškos pateikimo dienos neturėjo pradelstų mokėjimų ar kitų pradelstų finansinių įsipareigojimų, registruotų viešai prieinamose duomenų bazėse.
24. Pareiškėjų įgyvendinami projektai turi atitikti savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą.
25. Projektas, pagal kurį planuojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtra, patenka į vieną iš išvardintų aglomeracijų, kurioms taikomi 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos Direktyvos 91/271/EEB reikalavimai dėl miesto nuotekų valymo ir apie kurias informacija teikiama Europos Komisijai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė, Utena, Mažeikiai, Ukmergė, Pasvalys, Kėdainiai, Jonava, Šilutė, Telšiai, Visaginas, Tauragė, Rokiškis, Plungė, Kuršėnai, Kretinga, Druskininkai, Biržai, Radviliškis, Elektrėnai-Vievis, Trakai- Lentvaris, Kaišiadorys, Palanga, Anykščiai, N. Akmenė, Birštonas-Prienai, Jurbarkas, Kelmė, Varėna, Raseiniai, Vilkaviškis, Kupiškis, Joniškis, Pravieniškės, Zarasai, Molėtai, Kazlų Rūda, Skuodas, Širvintos, Šakiai, Šalčininkai, Nida, Nemenčinė, Švenčionėliai, Pabradė, Kybartai, Pakruojis, Ignalina, Šilalė, Lazdijai, Švenčionys, Kalvarija, Skaidiškės, Raudondvaris (Kauno raj.), Rietavas, Rukla, Žiežmariai, Akmenė, Eišiškės, Ariogala, Šeduva, Venta, Baisogala, Juodkrantė, Nemėžis, Pagėgiai, Gelgaudiškis, Vilkija, Kudirkos Naumiestis, Veisiejai. Šiose aglomeracijose turi būti ne mažesnė kaip 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti apkrova.
26. Projekte, pagal kurį planuojama geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtra, visi suplanuoti gyventojų prijungimai prie minėtų komunikacijų pagrįsti preliminariomis sutartimis su gyventojais dėl:
26.1. įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų
arba
26.2. sutikimo tiesti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų surinkimo tinklus per vartotojui nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausantį ar kitaip valdomą sklypą iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) ar teritorijos vidaus tinklo ir įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų.
27. Jeigu Projekte numatyta geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra, Projektas finansuojamas tik tuo atveju, jei Projekte kartu planuojama tiesti nuotekų surinkimo tinklus tam pačiam gyventojui prijungti.
28. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo Paskolos sutarties sudarymo dienos. Esant pagrįstoms priežastims, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas, tačiau visos Projekto veiklos turi būti baigtos ir rodikliai pasiekti iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
29. Paskola teikiama tik finansiškai gyvybingiems projektams. Jeigu Pareiškėjas Projekte numato vykdyti nuotekų surinkimo tinklų plėtrą ir ketina kreiptis dėl dalinio finansavimo šiai veiklai pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, vertinant projekto finansinį gyvybingumą, vertinama tik ta Projekto dalis, kuriai prašomas finansavimas iš VF.
30. Finansuojami tik tokie Projektai, kuriose numatytos investicijos yra suderintos su VKEKK ir dėl kurių VKEKK yra priėmusi teigiamą išvadą.
31. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra nustatytos Aprašo IV skyriuje ir kurios yra patirtos ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
32. Projektai, kurių ekonominė grynoji dabartinė vertė yra neigiama, nėra finansuojami.
33. Pareiškėjui Paraiškoje nurodžius ketinimą kreiptis dėl dalinio finansavimo Projektui, kai Projekte numatoma vykdyti nuotekų surinkimo tinklų plėtrą pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, paraiškos dėl finansavimo pagal šią priemonę vertinamos ir sprendimas dėl finansavimo priimamas vadovaujantis šios priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyta tvarka.
34. Su Paraiška Pareiškėjas turi pateikti Investicijų projektą. Jeigu Pareiškėjas Projekte numato vykdyti nuotekų surinkimo tinklų plėtrą ir ketina kreiptis dėl dalinio finansavimo šiai veiklai pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, rengiamas vienas bendras Investicijų projektas. Jeigu Projekto investicijų vertė atskaičius PVM neviršija 300 000 eurų, Investicijų projektas nėra privalomas. Tokiu atveju Pareiškėjas turi pateikti Projekto biudžetą patvirtinančius dokumentus (projektines sąmatas ir (arba) techninius projektus, ir (arba) tiekėjų komercinius pasiūlymus, ir (arba) rangos sutartis, ir (arba) kainų apklausos suvestines).
35. Esant poreikiui, Pareiškėjas privalo pateikti papildomą informaciją ir (arba) dokumentus, pagrindžiančius tinkamą įsipareigojimų pagal Paskolos sutartį vykdymą.
IV. FINANSAVIMO SĄLYGOS
36. Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai teikiamų Paskolų finansavimo sąlygos:
37. Palūkanų rūšis ir norma | 2 proc., fiksuota visam paskolos laikotarpiui (taikoma VF esančiomis Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamoms paskolų sutartims, pasirašomoms iki 2023-12-31) (jeigu yra išskolinamos visos VF esančios Sanglaudos fondo lėšos ir į VF papildomai yra pritraukiamos kitos lėšos, (pvz., iš tarptautinių finansinių institucijų ar kitų investuotojų), šiomis lėšomis finansuojamiems Projektams palūkanų norma nustatoma atskirai) |
38. Paskolos terminas | Iki 20 metų |
39. Tinkamos finansuoti išlaidos | Tinkama finansuoti: |
- geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų ir teisinės registracijos išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis; - centralizuotųjų geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo tinklų statyba (įskaitant statybą vartotojui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto ribose) ir rekonstravimas; - dangų atstatymo išlaidos (finansuojama tik ta dalis, kuri buvo pažeista dėl projekto vykdymo ir turi būti atstatyta iki buvusios būklės); - statinio statybos techninės priežiūros išlaidos; - projektinių pasiūlymų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidos (tinkama finansuoti, kai visos išlaidos kartu neviršija 5 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos); - statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, nustatytų Statybos techniniame reglamente STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, parengimo išlaidos; - statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo išlaidos; - PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos tuo atveju, jei, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais arba kitais Paskolos gavėjo veiklai taikomais įstatymais, Xxxxxxxx gavėjas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą | |
40. Maksimalus tinkamų finansuoti išlaidų dydis | Finansuojami tokie Projektai, kuriuose: - Vidutinės vienam gyventojui tenkančios prijungimo prie geriamojo vandens tinklų išlaidos (rangos darbų suma) neviršija 1830 EUR; - Vidutinės vienam gyventojui tenkančios prijungimo prie nuotekų surinkimo tinklų išlaidos (rangos darbų suma) neviršija 2988 EUR; - Vidutinė geriamojo vandens tinklų rekonstrukcijos kaina (rangos darbų suma) neviršija geriamojo vandens tinklų rekonstrukcijos įkainio 104,47 tūkst. EUR/km; - Vidutinė nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos kaina (rangos darbų suma) neviršija nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcijos įkainio 114,33 tūkst. EUR/km. |
41. Paskolos dydis | iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos Jeigu Projekte kaip viena iš Projekto veiklų numatyta nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir Pareiškėjas siekia dalinio finansavimo šiai veiklai pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, atitinkamai (pagal Priemonės „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų apraše nustatyto teikiamo finansavimo intensyvumą) yra mažinamas Paskolos dydis. |
Tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos pro rata principu (nustatyta dalis visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų finansuojama teikiant Paskolą, likusią tinkamų finansuoti išlaidų dalį finansuojant pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ teikiant grąžinamąją subsidiją ). Bendra suteiktos Paskolos ir grąžinamosios subsidijos suma negalės viršyti 100 procentų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų |
42. Esant lėšų trūkumui, finansavimas pirmiausia teikiamas Projektams, kuriuose kaip viena iš veiklų numatyta nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir kurie siekia dalinio finansavimo šiai veiklai pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.
43. Paskolos lėšos išmokamos tik pateikus išlaidų tinkamumą įrodančius dokumentus (paslaugų ir (arba) statybos rangos darbų sutarčių kopijas, sąskaitas faktūras ir kt.).
V. REIKALAVIMAI PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI IR PASKOLOS GRĄŽINIMUI
44. Reikalavimai Projektams ir suteiktų Paskolų grąžinimui pateikiami žemiau esančioje lentelėje:
45. Projekto įgyvendinimo laikotarpis | iki 24 mėn. nuo Paskolos sutarties pasirašymo dienos (esant pagrįstoms priežastims, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas, tačiau vėliausiai Projektas turi būti baigtas įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 1 d.) |
46. Administravimo mokesčiai | netaikomi Paskolos sutarties pasirašymo, Paskolos išmokėjimo, išankstinio Paskolos grąžinimo ar bet kokie kiti su Paskolos administravimu susiję mokesčiai |
47. Paskolos grąžinimo atidėjimas | Paskolos ir palūkanų grąžinimas gali būti atidedamas Paskolos panaudojimo laikotarpiui (esant pagrįstoms priežastims, šis laikotarpis gali būti pratęsiamas, tačiau Paskolos ir palūkanų grąžinimo pradžia negali būti vėlesnė nei 2023 m. spalio 31 d.) |
48. Paskola išmokama | Paskolos lėšos išmokamos rangovams (paslaugų teikėjams) už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas pagal Pareiškėjo pateiktus atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktus (kaip nustatyta Xxxxxxxx sutartyje) |
49. Valiuta | Paskola suteikiama eurais |
50. Paskolos grąžinimas | Paskolos gavėjas paimtą paskolą grąžina per Paskolos sutartyje nustatytą laikotarpį ir moka palūkanas Finansuotojui. Paskolos gavėjas grąžina paskolą ir moka palūkanas vieną kartą per mėnesį. Paskola ar jos dalis gali būti grąžinta anksčiau nustatyto laiko netaikant papildomų mokesčių |
51. Paskolos grąžinimo metodas | Linijinis metodas (kai kiekvieną mėnesį grąžinama fiksuota paskolos dalis ir mokama kintanti palūkanų, apskaičiuojamų pagal likusio įsiskolinimo sumą, dalis) arba anuiteto metodas (kai kiekvieną mėnesį mokamos vienodo dydžio įmokos). Pareiškėjas suderinęs su Finansuotoju, pasirenka paskolos grąžinimo metodą. |
52. Delspinigiai | 0,02 proc. nuo laiku nesumokėtos (negrąžintos) paskolos ir (arba) palūkanų įmokos už kiekvieną pradelstą dieną |
53. Prievolių užtikrinimo priemonės | Atsižvelgiant į Paraiškos vertinimo metu nustatytą Projekto rizikos lygį, gali būti taikomos (nustatomos) kitos reikalavimo |
prievolių užtikrinimo priemonės (pvz., sąskaitos įkeitimas, savivaldybės laidavimas ar kt.) |
VI. PARAIŠKŲ TEIKIMAS
54. Siekdamas gauti paskolą Projektui įgyvendinti, Pareiškėjas turi užpildyti Paraišką (Aprašo 1 priedas). Paraiška turi būti užpildyta ir pateikta internetu VIPA interneto svetainėje xxx.xxxx.xx, vadovaujantis VIPA svetainėje pateikta paraiškų teikimo tvarka. Jeigu nėra užtikrintos Paraiškos pateikimo VIPA interneto svetainėje xxx.xxxx.xx funkcinės galimybės, Paraiška su priedais pateikiama raštu arba asmeniškai pristatant adresu uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, 01103 Vilnius.
55. Kartu su Paraiška Pareiškėjas privalo pateikti Paraiškoje nurodytus priedus.
56. Gautos Paraiškos yra registruojamos suteikiant joms unikalų numerį.
57. Jeigu Projekte kaip viena iš Projekto veiklų numatyta nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir Pareiškėjas siekia dalinio finansavimo šiai veiklai pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, Pareiškėjas teikia vieną bendrą Paraišką VIPA, vadovaudamasis Priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše ir Apraše nustatyta tvarka.
VII. PARAIŠKŲ VERTINIMAS
58. Paraiškos vertinamos atsižvelgiant į Paraiškos pateikimo eilę. Vertinimas atliekamas šiais etapais:
58.1. tinkamumo finansuoti vertinimas;
58.2. projekto rizikos vertinimas.
59. Paraiškų vertinimas nuo visų tinkamų dokumentų pateikimo VIPA dienos atliekamas ne ilgiau kaip per 60 kalendorinių dienų.
60. Vertinant Paraiškos tinkamumą finansuoti VIPA vidaus procedūrose nustatyta tvarka:
60.1. nustatoma, ar Paraiška yra pateikta tinkamos formos, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai ir informacija (administracinė atitiktis);
60.2. vertinama, ar Pareiškėjas atitinka tinkamumo finansuoti Apraše nustatytus reikalavimus;
60.3. vertinama, ar pateiktas Projektas atitinka Aprašo sąlygas, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius statybų (renovacijos) darbus, išlaidų tinkamumą finansuoti.
61. Jeigu vertinant Paraišką nustatoma, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, kyla neaiškumų ar trūksta informacijos vertinimui atlikti, raštu ar elektroniniu paštu Pareiškėjo paprašoma per nustatytą terminą pateikti trūkstamus dokumentus, informaciją ar pašalinti kitus Paraiškos trūkumus.
62. Jei Paraiška neatitinka administracinės atitikties reikalavimų, ir (arba) Pareiškėjas per Pareiškėjo ir Projekto vertinimą atliekančio vertintojo nustatytą terminą atsiųsti papildomą arba vertinimui atlikti būtiną informaciją, nepateikia arba pateikia ne visus vertinimui reikalingus dokumentus ir Pareiškėjui nepateikus papildomos informacijos ir nenurodžius ir nepagrindus dokumentų nepateikimo aplinkybių, nepaprašius pratęsti nustatyto dokumentams ar informacijai pateikti termino, Paraiška gali būti toliau nevertinama ir atmetama.
63. Jei vertinimo metu nustatoma, kad Pareiškėjas Paraiškoje pateikė klaidinančią, melagingą ir neteisingą informaciją, arba Pareiškėjas ar su Paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią
informaciją ir (ar) neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, ar sužinoma informacija apie kitus Pareiškėjo neteisėtus veiksmus, vertintojas turi teisę atmesti Paraišką.
64. Priėmus sprendimą atmesti Paraišką, vertintojas raštu (elektroniniu paštu (ir) arba paštu), per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja Pareiškėją apie Paraiškos atmetimą, nurodydamas atmetimo priežastis.
65. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma Projekto atitiktis Xxxxxx XXX skyriuje nurodytiems privalomiems reikalavimams.
66. Pareiškėjo ir Projekto tinkamumo vertinimą atliekantis vertintojas, siekdamas tinkamai įvertinti Pareiškėjo tinkamumą gauti Paskolą, esant poreikiui, gali kreiptis į įvairias institucijas, įmones, įstaigas ir organizacijas papildomos informacijos apie Pareiškėją arba Projektą bei naudotis kitais viešaisiais informacijos šaltiniais, taip pat gali atlikti Paraiškoje pateiktos informacijos patikrinimą.
67. Vertinant Projekto riziką, nustatomas bendras Projekto rizikos lygis, identifikuojamos pagrindinės projekto rizikos. Atsižvelgiant į nustatytą Projekto rizikos lygį, Pareiškėjui gali būti taikomos (nustatomos) kitos reikalavimo prievolių užtikrinimo priemonės, kaip nustatyta Aprašo 53 punkte.
68. Paraiška gali būti atmetama šiais atvejais:
68.1. Paraiška neatitinka Aprašo III skyriaus „Reikalavimai Pareiškėjams ir Projektams“ nurodytų kriterijų;
68.2. Paraiška neatitinka Aprašo 60.1 papunktyje nustatytų administracinės atitikties reikalavimų;
68.3. jeigu Pareiškėjas nepateikia dokumentų, reikalingų Paraiškai įvertinti, kuriuos Paraiškos vertintojas prašo pateikti;
68.4. jeigu Pareiškėjo arba Projekto rizika VIPA vertinimu yra įvardijama kaip nepriimtina;
68.5. kitais pagrįstais atvejais.
69. Jeigu Projekte kaip viena iš Projekto veiklų numatyta nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir Pareiškėjas VIPA yra pateikęs paraišką dėl dalinio šios veiklos finansavimo pagal Priemonę
„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, VIPA sruktūriniai padaliniai pagal priskirtą atsakomybę ir kompetenciją vertindami pateiktas paraiškas glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, koordinuoja savo veiksmus ir teikia abipusę informaciją apie vertinimo rezultatus.
VIII. PASKOLOS TEIKIMAS IR PASKOLOS SUTARTIES SUDARYMAS
70. Siūlymą suteikti Paskolą arba Paraišką atmesti priima VIPA Paskolų ir garantijų komitetas, atsižvelgdamas į vertintojo atlikto Projekto vertinimo duomenis. Sprendimą dėl Paskolos skyrimo arba Paraiškos atmetimo, atsižvelgęs į Paskolų ir garantijų komiteto siūlymą, priima VIPA generalinis direktorius. Sprendime dėl lengvatinės paskolos skyrimo gali būti nustatyti Xxxxxxxx gavėjui privalomi įgyvendinti reikalavimai bei terminas tokiems reikalavimams įgyvendinti. Šis punktas netaikomas tais atvejais, kai Projekto vertinimą atliekantis vertintojas atmeta paraišką kaip nurodyta Aprašo 62 ir 63 punktuose.
71. Priėmus sprendimą atmesti paraišką, per 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo vertintojas raštu (elektroniniu paštu ir (ar) paštu) informuoja Pareiškėją apie Paraiškos atmetimą, nurodydamas atmetimo priežastis.
72. VIPA generaliniam direktoriui Paskolų ir garantijų komiteto siūlymo pagrindu priėmus sprendimą dėl Paskolos skyrimo apie priimtą sprendimą dėl Paskolos skyrimo Pareiškėjas informuojamas raštu pateikiant jam Įsipareigojimo raštą.
73. Priėmus sprendimą Projektui skirti dalinį finansavimą pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, atitinkama suma yra mažinama Paskolos sutartyje nustatyta paskolos suma.
74. Pareiškėjas, gavęs informaciją apie sprendimą suteikti Paskolą pasirašo Paskolos sutartį ir organizuoja bei, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis (jeigu Pareiškėjas pagal šį įstatymą priskiriamas perkančiajai organizacijai), vykdo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai įgyvendinti reikalingų statybos rangos darbų, projektavimo, techninės priežiūros ar (ir) kitus viešuosius pirkimus.
75. Pareiškėjui įvykdžius viešuosius pirkimus, Pareiškėjui pateikus prašymą ir argumentus (bei pagrindžiančius dokumentus) padidinti Paskolos sumą, Paskolų ir garantijų komitete gali būti svarstomas ir tikslinamas Paskolos dydis atsižvelgiant į įvykdytus viešųjų pirkimų rezultatus.
76. Paskolos sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai ją pasirašo visos Paskolos sutarties šalys. Paskolos sutartis galioja, kol šalys įvykdo visus Paskolos sutartyje nurodytus įsipareigojimus arba kol Paskolos sutartis nutraukiama.
77. Paskolos sutartis gali būti keičiama ar nutraukiama Paskolos sutartyje nustatyta tvarka.
78. Paskolos sutartis gali būti tikslinama (paskolos dydis ir projekto įgyvendinimo, paskolos panaudojimo terminai) įvykdžius rangos darbų ir (arba) paslaugų viešuosius pirkimus.
79. Su Paskolos gavėju VIPA sudaro dvišalę Paskolos sutartį. Paskolos sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.
IX. PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS
80. Rangos darbų ir (arba) suteiktų paslaugų išlaidos Paskolos lėšomis apmokamos paskolos lėšas išmokant tiesiogiai rangovui (paslaugos teikėjui) (kaip nustatyta Xxxxxxxx sutartyje) pagal Pareiškėjo pateiktus nustatytos formos Projekto mokėjimo prašymus (pagal VIPA patvirtintą mokėjimo prašymų formą). Kartu su mokėjimo prašymais Pareiškėjas privalo pateikti suteiktų paslaugų ir/arba statybos rangos darbų priėmimo – perdavimo aktus, pasirašytus Pareiškėjo, rangovo, statybos techninio prižiūrėtojo, sąskaitas faktūras, kitus dokumentus, pagrindžiančius patirtas išlaidas.
81. Su paskutiniu mokėjimo prašymu Pareiškėjas privalo pateikti Projekto rodiklių pasiekimą pagrindžiančius dokumentus (suteiktų paslaugų ir/arba statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktus, sąskaitas ir (arba) sutartis su gyventojais dėl prisijungimo prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų ir šių sutarčių sąrašą nurodant sutarties datą, sutarties numerį ir gyventojo gyvenamosios vietos adresą). Jeigu Projekte numatyta, kad dalis ar visi Projekto rodikliai bus pasiekti patiems gyventojams savarankiškai jungiantis prie naujai nutiestų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų, sutartys su gyventojais ir šių sutarčių sąrašas nurodant sutarties datą, sutarties numerį ir gyventojo gyvenamosios vietos adresą turi būti pateikti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2023-09-01.
82. Mokėjimo prašymai teikiami ir vertinami vadovaujantis Paskolų sutartyse ir VIPA vidaus procedūrose nustatyta tvarka.
83. Jeigu Projektas dalinai finansuojamas pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, tinkamos finansuoti Projekto išlaidos apmokamos pro rata principu (nustatyta dalis visų tinkamų finansuoti išlaidų nuotekų surinkimo tinklų plėtrai finansuojama teikiant Paskolą, likusią tinkamų finansuoti išlaidų dalį finansuojant pagal Priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ teikiant grąžinamąją subsidiją).
84. Jeigu Paskolos gavėjas nori anksčiau laiko sumokėti jam tenkančias visas ar dalį
įmokų, skirtų Projekto įgyvendinimo investicijoms apmokėti, jis turi raštu informuoti VIPA prieš 5 darbo dienas iki nustatytos mokėjimo dienos, kokia dalis paskolos bus grąžinta anksčiau laiko.
85. Xxx Xxxxxxxx gavėjas grąžina paskolos dalį anksčiau laiko, VIPA pateikia Paskolos gavėjui atitinkamai patikslintą Paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo grafiką.
86. Paskolos gavėjui prieš Xxxxxxxx sutartyje numatytą terminą grąžinus visą Paskolos ir palūkanų sumą, nebeliks jokių su Paskola susijusių finansinių įsipareigojimų.
87. Tinkamos finansuoti išlaidos apmokamos bei Paskolos sutarties priežiūra atliekama laikantis Paskolos sutarties nuostatų ir kitų Apraše nurodytų teisės aktų. Projektų įgyvendinimo metu gali būti vykdomos patikros vietoje. Patikrų vietoje tikslas – atvykus į Projekto įgyvendinimo vietą įsitikinti, ar Paskolos gavėjas Projektą įgyvendina tinkamai, ar pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija yra tiksli ir teisinga, ar pasiekti Projekto rodikliai.
88. Paskolos gavėjai turi suteikti galimybę kompetentingų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijų atstovams lankytis Projekto įgyvendinimo vietoje, taip pat gauti visą reikiamą su Pareiškėju, Projektu ir (ar) Paskolos gavėju susijusią informaciją.
89. Paskolos gavėjas privalo pateikti informaciją VIPA dėl Projekto pasikeitimų, turinčių esminį poveikį Projekto apimčiai, tikslams, uždaviniams.
90. Paskolos gavėjai turi rinkti ir saugoti reikiamus priėmimo – perdavimo aktus, išlaidų pagrindimo ir kitus dokumentus, įrodančius, kad lėšos Projektui buvo panaudotos pagal taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos bei kitus teisės aktus, šiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir laikotarpiu.
91. Paskolos gavėjas Xxxxxxxx sutartyje nustatyta tvarka VIPA teikia projekto įgyvendinimo ataskaitą pagal Aprašo 3 priede nustatytą formą.
X. INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS
92. Paskolos gavėjas Projekto įgyvendinimo laikotarpiu privalo teikti atitinkamą informaciją ir naudoti viešinimo priemones, numatytas Europos Sąjungos struktūrinių fondų reglamentuose ir Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse, įskaitant, kad visa geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai skirta paskola ar jos dalis yra finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, ir užtikrinti, kad tokią informaciją ir viešinimo priemones naudotų (jeigu taikoma) rangovas.
93. Paskolos gavėjas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir (arba) rekonstrukcijos laikotarpiu privalo pakabinti informacinį plakatą arba parengti ir pastatyti laikiną informacinę lentą ir (arba) parengti ir pakabinti nuolatinę lentelę ar informacinę lentą, esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento (ES) 1303/2013 XII priede.
1 PRIEDAS | ||||||||
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ PLĖTRAI IR REKONSTRUKCIJAI PASKOLOS PARAIŠKOS FORMA | ||||||||
I. PROJEKTO FINANSAVIMO DUOMENYS | ||||||||
Bendra įmonės informacija | ||||||||
Pavadinimas | Adresas | |||||||
Juridinio asmens kodas | Pašto kodas | |||||||
Įmonės teisinis statusas | Miestas | |||||||
Savivaldybės įmonė | ||||||||
Uždaroji akcinė bendrovė | Elektroninis paštas | |||||||
Akcinė bendrovė | ||||||||
Kita (įrašyti) | Telefono numeris | |||||||
Paraišką pasirašo įmonės vadovas? | Korespondencijos adresas | |||||||
Taip | Ne | |||||||
Vadovo (-ės) (ar įgalioto asmens) vardas: | Korespondencijos pašto kodas | |||||||
Vadovo (-ės) (ar įgalioto asmens) pavardė: | Korespondencijos miestas | |||||||
Įmonės kontaktinio asmens duomenys | ||||||||
Kontaktinio asmens vardas | Kontaktinio asmens telefono numeris | |||||||
Kontaktinio asmens pavardė | Kontaktinio asmens elektroninis paštas | |||||||
II. DUOMENYS APIE NUMATOMĄ PROJEKTĄ | ||||||||
Informacija apie projektą | ||||||||
Savivaldybė | Planuojamas prijungti prie naujai pastatytų geriamojo vandens tinklų gyventojų kiekis | |||||||
Aglomeracijų ribos (nurodomas miestas/rajonas, gatvės) | Planuojamas prijungti prie naujai pastatytų nuotekų surinkimo tinklų gyventojų kiekis | |||||||
Planuojamas rekonstruotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, viso (km) | ||||||||
III. PROJEKTO FINANSAVIMO DUOMENYS | ||||
Projekto veikla | ||||
Geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo tinklų plėtra | Prašomos paskolos suma, EUR | - € | ||
Geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija | Prašoma gražinamoji subsidija, EUR | - € | ||
Prašomas paskolos grąžinimo ir palūkanų mokėjimo atidėjimo laikotarpis | ||||
Paskolos grąžinimo laikotarpis | ||||
Investicijų Eil. Nr. Projekte numatyti darbai suma su Finansuojama dalis iš VF Finansuojama dalis iš GS PVM (EUR) | ||||
1. Darbai 1 - € - € | ||||
2. | Darbai 2 | - € | - € | |
3. Darbai 3 - € - € | ||||
4. | Darbai 4 | - € | - € | |
5. Darbai 5 - € - € | ||||
6. | Paslaugos 1 | - € | - € | |
7. Paslaugos 2 - € - € | ||||
8. | Paslaugos 3 | - € | - € | |
9. - € - € | ||||
10. | - € | - € | ||
11. - € - € | ||||
12. | - € | - € | ||
13. - € - € | ||||
14. | - € | - € | ||
15. - € - € | ||||
16. | - € | - € | ||
17. - € - € | ||||
18. | - € | - € | ||
19. - € - € | ||||
20. | - € | - € | ||
Iš viso | - € | - € | - € | |
IV. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ | ||||||||||
Ar projektas patenka į vieną iš aglomeracijų, kurioms taikomi direktyvos 91/271/EEB dėl miestų nuotekų valymo reikalavimai? | ||||||||||
Taip | Ne | |||||||||
Ar projekte, kuriame numatyta geriamojo vandens tiekimo ir/arba nuotekų surinkimo tinklų plėtra visi suplanuoti gyventojų prijungimai prie minėtų komunikacijų pagrįsti preliminariomis sutartimis su gyventojais? | ||||||||||
Taip | Ne | |||||||||
Ar pareiškėjas turi geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licenciją išduotą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos? | ||||||||||
Taip | Ne | |||||||||
Ar projekto veikla atitinka savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano įgyvendinimo priemones? | ||||||||||
Taip | Ne | |||||||||
Ar projektas turi VKEKK nutarimą dėl projekto investicijų suderinimo ? | ||||||||||
Taip | Ne | |||||||||
Ar projekte, kuriame numatytas geriamojo vandens tinklų tiesimas, taip pat numatytas ir nuotekų surinkimo tinklų tiekimas tam pačiam gyventojui prijungti? | ||||||||||
Taip | Ne | |||||||||
V. PRIEDAI | |
Įgaliojimas pasirašyti paraišką (jei paraiška pasirašoma ne įmonės vadovo) | |
Pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto), steigimo dokumentų nuorašas | |
Pateikti Pareiškėjo paskutinių 3 metų patvirtintos (audituotos, jei yra) metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuorašai (pateikiami finansinės atskaitomybės dokumentai, nurodyti 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“, patvirtinto viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2010 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. VAS-12, IV skyriuje) | |
Pareiškėjo atsiskaitymo su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais pažyma, išduota Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki Paraiškos pateikimo. (Gali būti pateikta VĮ Registrų centro jungtinė pažyma kaip atsiskaitymo su Valstybinio socialinio draudimo fondu ir su valstybės, savivaldybių biudžetais įrodymas, išduota ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki Paraiškos pateikimo. Šis reikalavimas netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai.) | |
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinių skyrių pažyma, išduota ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki Paraiškos pateikimo, apie Pareiškėjo įsiskolinimą Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. (Gali būti pateikta VĮ Registrų centro jungtinė pažyma kaip atsiskaitymo su Valstybinio socialinio draudimo fondu ir su valstybės, savivaldybių biudžetais įrodymas, išduota ne anksčiau nei prieš 2 mėnesius iki Paraiškos pateikimo. Šis reikalavimas netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai) | |
Pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad Pareiškėjo (juridinio asmens) vadovas, turintis teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris ar kitas asmuo, turintis teisę surašyti ir pasirašyti teikėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas) | |
Savivaldybės tarybos sprendimo kopija, kad pareiškėjas paskirtas geriamojo vandens ir (arba) nuotekų tvarkymo tiekėju | |
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencija, išduota Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (pateikiama VKEKK interneto svetainėje xxx.xxxxxx.xx skelbiama nuoroda, licencijos išdavimo (pakeitimo) data ir Komisijos nutarimo numeris) | |
Savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas (pateikiama nuoroda į oficialiai skelbiamą bei viešai prieinamą informaciją). Kai planas viešai neskelbiamas, privaloma pateikti dokumento kopiją. | |
VKEKK nutarimas dėl projekto investicijų suderinimo | |
Preliminarios sutartys su gyventojais/būstais dėl įspareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų ir šių sutarčių sąrašas | |
Sutikimai tiesti geriamojo vandens ir (arba) nuotekų surinkimo tinklus per vartotojui nuosavybes teise priklasantį ar kitaip valdomą sklypą iki vartotojui priklausančio pastato (būsto) ar teritorijos vidaus tinklo ir įsipareigojimo jungtis prie nutiestų naujų geriamojo vandens tiekimo ir (arba nuotekų surinkimo tinklų ir šių sutikimų sąrašas | |
Investicinis projektas | |
Kiti priedai (įrašyti) | |
Kiti priedai (įrašyti) | |
VI. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS | |
1. Patvirtinu, kad Paraiškoje bei jos prieduose nurodyti duomenys yra teisingi | |
2. Neprieštarauju, kad UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra turi teisę prašyti ir gauti informaciją apie Pareiškėją ir jo atstovą iš visų trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, kredito įstaigas, draudimo bendroves, rejestro įmones, UAB „Creditinfo Lietuva“, skolų išieškojimo įmones, kitas įstaigas bei organizacijas, Lietuvos banką | |
3. Sutinku teikti papildomą informaciją bei dokumentus, patvirtinančius Paraiškoje pateiktus duomenis, ir nedelsdamas pranešti apie esminius Paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus | |
4. Man žinoma, kad Xxxxxxx yra teikiama iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų | |
5. Mano kaip įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais | |
6. Projekto, kurio finansavimui suteikiama Paskola, įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis | |
7. Man nežinomos kitos šiame patvirtinime nenurodytos priežastys, dėl kurių negalėtų būti suteikta Paskola ar jos suteikimas būtų atidedamas arba dėl kurių Paskolos nebūtų galima suteikti 2014–2020 metų struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu | |
8. Sutinku, kad Paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje | |
9. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą Paraišką (Pareiškėjo pavadinimas, Projekto pavadinimas, trumpas Projekto aprašymas, Paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat Paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas suteikti Projekto finansavimui Paskolą arba jos nesuteikti, informacija apie sudarytą Paskolos sutartį ir Paskolos sumą būtų skelbiami svetainėse | |
10. Patvirtinu, kad tinkamos finansuoti projekto išlaidos nėra anksčiau finansuotos (apmokėtos) ar ateityje nebus finansuojamos (apmokamos) iš ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių, kitos tarptautinės paramos, valstybės biudžeto lėšų, dėl kurių atsirastų rizika, jog lėšos tam tikroms išlaidoms apmokėti būtų skiriamos ne vieną kartą | |
11. Patvirtinu, kad projekto veiklos bus vykdomos Lietuvos Respublikoje | |
Patvirtinu | |
Pareiškėjo atstovo vardas ir pavardė | |
Xxxxxxx | |
Vieta ir data | |
2 PRIEDAS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ
[pasirinkti], ESANČIŲ [nurodyti vietovės, aglomeracijos pavadinimą], PLĖTROS IR (ARBA) REKONSTRUKCIJOS [pasirinkti]
PASKOLOS SUTARTIS
NR.
201 m. d.
Vilnius
PASKOLOS DAVĖJAS
Pavadinimas | UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra |
Adresas | Lukiškių x. 2, LT-01512 Vilnius. Adresas korespondencijai: Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius |
Juridinio asmens kodas | 303039520 |
Atstovas ir atstovavimo pagrindas | Generalinis direktorius Xxxxxx Xxxxxxxx, veikiantis pagal Paskolos davėjo įstatus |
El. pašto adresas | |
Telefonas | (0 0) 000 0000 |
Faksas | (0 0) 000 0000 |
Interneto tinklapio adresas |
PASKOLOS GAVĖJAS
Pavadinimas | |
Buveinės adresas | |
Juridinio asmens kodas | |
Sąskaita banke | |
Xxxxxxxx gavėjo atstovas | |
Atstovavimo pagrindas | |
El. pašto adresas | |
Telefonas | |
Faksas | |
Interneto tinklapio adresas |
sudarė šią Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų [pasirinkti] plėtros ir (arba) rekonstrukcijos [pasirinkti] paskolos iš Vandentvarkos fondo, finansuojamo Sanglaudos fondo lėšomis, sutartį (toliau – Sutartis).
Sutartį sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos. Prieštaravimų tarp Specialiųjų ir Bendrųjų sąlygų atveju vadovaujamasi Specialiosiomis sąlygomis.
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
1. | Paskolos valiuta | Eurai (EUR) |
2. | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx suma | |
3. | Metinė palūkanų norma | Fiksuota 2 (dviejų) procentų |
4. | Paskolos grąžinimo būdas | Anuitetinis arba linijinis |
5. | Paskolos panaudojimo terminas ir sąlygos | Iki 24 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (esant pagrįstoms priežastims, Paskolos panaudojimo terminas gali būti pratęsiamas, tačiau šio termino pabaiga negali būti vėlesnė nei 2023 m. spalio 31 d.) |
6. | Paskolos grąžinimo terminas | Maksimalus Paskolos grąžinimo terminas yra 240 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo datos* *Preliminarios paskolos dalių grąžinimų sumos ir terminai nurodyti Sutarties 1 priede „Pirminis grąžinimo grafikas“ |
7. | Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpis | Paskolos ir palūkanų grąžinimas gali būti atidedamas Paskolos panaudojimo termino laikotarpiui. Vėliausia paskolos ir palūkanų grąžinimo laikotarpio pradžia yra 2023 m. spalio 31 d. |
8. | Paskolos paskirtis | Investicijoms šiose sąlygose nurodytam geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų [pasirinkti] plėtros ir (arba) rekonstrukcijos [pasirinkti] projektui finansuoti |
9. | Avansinis mokėjimas | |
10. | Tinkamos finansuoti Projekto veiklos ir išlaidos | Būtinos Projektui įgyvendinti išlaidos, atitinkančios Lengvatinių paskolų teikimo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai tvarkos aprašo nuostatas |
11. | Projektas | Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų [pasirinkti], esančių ,[nurodyti vietovės, aglomeracijos pavadinimą] plėtra ir (arba) rekonstrukcija [pasirinkti] |
12. | Projekto rangos darbų pradžia | Sutarties su Rangovu pasirašymo diena |
13. | Projekto rangos darbų pabaiga | Statybos užbaigimo akto išdavimo diena (ne vėlesnė nei 2023 m. rugsėjo 1 d.) |
14. | ProjektoProjekto rodikliai | Prie naujai nutiestų geriamojo vandens tinklų numatomas prijungti gyventojų skaičius Prie naujai nutiestų nuotekų surinkimo tinklų numatomas prijungti gyventojų skaičius Rekonstruotų geriamojo vandens ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų ilgis (km) Remiantis Vandentvarkos sektoriaus finansinių priemonių išankstinio (ex ante) vertinimo prielaidomis, laikoma, kad vienas vartotojas (būstas) apima 1,99 gyventojus. |
15. | Mokėjimo diena | Palūkanų mokėjimo diena – kiekvieno kalendorinio mėnesio 25 diena. Paskolos ar jos dalies grąžinimo diena – kalendorinio mėnesio 25 diena. Jei mokėjimo diena sutampa su nedarbo diena, mokėjimas atliekama pirmą darbo dieną, einančią po kalendorinio mėnesio 25 dienos |
16. | Minimali prieš terminą grąžinamos Paskolos suma | 1000,00 EUR (vienas tūkstantis eurų, 00 euro centų) |
17. | Delspinigiai | 0,02 (nulis ir dvi šimtosios) procento. Delspinigiai skaičiuojami nuo pagal Sutartį nesumokėtos (negrąžintos) paskolos ir (arba) palūkanų sumos už kiekvieną termino praleidimo dieną |
18. | Paskolos sąskaita | Paskolos davėjo sąskaita , į kurią mokamos paskolos įmokos ir palūkanos |
19. | Sąskaita (-os), kurioje (- iose) esančios lėšos, įkeičiamos | Įkeitimo sutartis turi būti sudaryta iki pirmojo Paskolos lėšų išmokėjimo [jeigu taikoma] |
20. | Rangovas (-ai): | Duomenys pateikiami pasirašius sutartį (-is) su Rangovu (- ais) |
21. | Kitos specialiosios sąlygos | PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos tuo atveju, jei vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais arba kitais Paskolos gavėjo veiklai taikomais teisės aktais, Paskolos gavėjas negali įtraukti PVM į PVM atskaitą. |
22. | Sutarties priedas | 1 Priedas Pirminis grąžinimo grafikas |
BENDROSIOS SĄLYGOS
I. SĄVOKOS
Sutarties skyrių pavadinimai pateikti tam, kad Sutartimi būtų lengviau naudotis, bet jie negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti. Jeigu Sutarties kontekstas akivaizdžiai nereikalauja, Sutarties tekste vienaskaita pateikti žodžiai gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai, o šioje dalyje nurodytos sąvokos didžiąja raide, tekste gali būti žymimos mažąja raide ir turėti tą pačią reikšmę.
Sutartyje vartojamos sąvokos:
1.1. Avansinis mokėjimas – ne daugiau kaip 30 (trisdešimt) procentų suteiktos paskolos sumos, jeigu toks mokėjimas numatytas statybos rangos sutartyje, ir Paskolos gavėjas pateikia Paskolos davėjui avansinio mokėjimo dydžio sumos banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą bei avansinio mokėjimo sumos dydžio mokėjimo prašymą.
1.2. Bendrosios sąlygos – šios Sutarties dalis, kurioje nurodytos visos kitos, Specialiosiose sąlygose neaptartos Sutarties sąlygos.
1.3. Darbo diena – kalendorinė diena, išskyrus švenčių ir poilsio dienas. Ne darbo diena – poilsio dienos (šeštadienis ir sekmadienis) ir švenčių dienos (pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 str.).
1.4. Grąžinimo grafikas – Paskolos davėjo sudaromas ir po kiekvieno finansinio įsipareigojimo pasikeitimo atnaujinamas tvarkaraštis su tiksliomis datomis ir paskolos bei palūkanų mokėjimo sumomis, pagal kurį Xxxxxxxx gavėjas grąžina paskolą (jos dalį) Paskolos davėjui. Sutarties sudarymo metu sudaromas pirminis paskolos grąžinimo grafikas.
1.5. Investicijų projektas – geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai projektas, parengtas vadovaujantis viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros patvirtinta Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika.
1.6. VF – tai Lietuvos Respublikos finansų ir aplinkos ministerijų ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros 2019 m. vasario 1 d. steigimo ir finansavimo sutartimi įsteigtas Vandentvarkos fondas, finansuojamas Sanglaudos fondo lėšomis, kurio veiklos pagrindinis tikslas yra padidinti vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą ir iš kurio lėšų teikiama Paskola pagal šią Sutartį.
1.7. Mokėjimo diena – Sutartyje numatyta kalendorinio mėnesio diena, kurią Paskolos gavėjas grąžina Paskolos davėjui paskolą (jos dalį), moka palūkanas, delspinigius (jeigu tokie mokėtini).
1.8. Paskola – piniginės lėšos, kurias Sutartyje nustatytomis sąlygomis Paskolos davėjas įsipareigoja suteikti Paskolos gavėjui, o Paskolos gavėjas įsipareigoja jas grąžinti Paskolos davėjui. Maksimali paskolos suma nurodyta Specialiosiose sąlygose.
1.9. Paskolos gavėjas – sudaręs šią Sutartį su Paskolos davėju asmuo, kurio rekvizitai nurodyti Specialiosiose sąlygose.
1.10. Paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpis – laikotarpis, kurio metu Paskolos gavėjas neprivalo grąžinti Paskolos arba grąžinti Paskolos ir mokėti palūkanų. Paskolos grąžinimas arba Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas gali būti atidėtas ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (esant pagrįstoms priežastims Paskolos grąžinimo ir atidėjimo laikotarpis gali būti pratęsiamas, tačiau vėliausia paskolos ir palūkanų grąžinimo termino pradžia yra 2023 m. spalio 31 d.). Paskolos grąžinimo ir (arba) palūkanų mokėjimo atidėjimo laikotarpiu palūkanos yra skaičiuojamos ir kaupiamos, o pasibaigus Paskolos grąžinimo ir (arba) palūkanų mokėjimo atidėjimo laikotarpiui, sukaupta palūkanų suma yra išdalinama lygiomis dalimis likusiam Sutarties galiojimo laikotarpiui, per kurį Paskolos gavėjas privalo grąžinti atidėjimo laikotarpiu sukauptas palūkanas.
1.11. Paskolos panaudojimo terminas – laikotarpis, kuris prasideda Sutarties įsigaliojimo
dieną ir baigiasi Specialiosiose sąlygose nurodytą dieną, per kurį Paskola turi būti panaudota Projektui įgyvendinti ir iki kurio pabaigos Paskolos gavėjas gali teikti mokėjimo prašymus. Paskolos panaudojimo terminas rašytiniu Šalių susitarimu gali būti pratęstas esant pagrįstoms priežastims. Paskolos panaudojimo terminas negali būti vėlesnis kaip 2023 m. spalio 31 d.
1.12. Paskolos sąskaita – Specialiosiose Sąlygose nurodyta Paskolos davėjo sąskaita, skirta paskolai ir palūkanoms apskaityti.
1.13. Palūkanos – procentais išreikštas atlyginimas, kurį Paskolos gavėjas privalo mokėti Paskolos davėjui už naudojimąsi Paskola. Palūkanos apskaičiuojamos sudedant kiekvienos mėnesio dienos faktinių paskolos sąskaitos likučių (t. y. panaudotos ir negrąžintos paskolos dalies) ir Sutartyje nustatytų palūkanų normų sandaugas, padalintas iš 365 (trijų šimtų šešiasdešimt penkių). Sutartyje nustatoma, kad metuose yra 365 (trys šimtai šešiasdešimt penkios) dienos, o mėnesį sudaro faktinis kalendorinių dienų skaičius. Metinė palūkanų norma nurodyta Specialiųjų sąlygų 3 punkte.
1.14. Pažeidimas – kaip nustatyta Europos Parlamento Tarybos Reglamente (ES) Nr. 1303/2013.
1.15. Projektas – geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtra ir (arba) rekonstrukcija. Rangos darbų pradžia ir pabaiga nurodyta Specialiųjų sąlygų 12 ir 13 punktuose.
1.16. Paskolos paraiška – Xxxxxxxx gavėjo užpildyta ir Xxxxxxxx davėjui pateikta VIPA nustatytos formos paraiška ir jos priedai.
1.17. Pirminis paskolos grąžinimo grafikas – Paskolos davėjo Sutarties sudarymo metu sudaromas tvarkaraštis pagal Sutartyje numatytas sąlygas dėl maksimalios paskolos sumos, atidėjimo termino, grąžinimo laikotarpio ir kitų sąlygų (jei taikoma), kuris nurodo preliminarią paskolos grąžinimo tvarką, panaudojus visą suteiktą paskolą. Mokėjimai pagal pirminį paskolos grąžinimo grafiką nevykdomi. Tikslus paskolos grąžinimo grafikas sudaromas pagal Sutarties 1 priede nurodytą formą ir pasibaigus paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpiui, pateikiamas Paskolos gavėjui. Paskolos gražinimo grafiko perskaičiavimas nelaikomas sutarties pakeitimu.
1.18. Rangovas – laikantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų atrinktas juridinis asmuo, kuris, pagal su Paskolos gavėju pasirašytą Projekto statybos rangos darbų viešųjų pirkimų sutartį atliks Projekto statybos rangos darbus ir teiks kitas susijusias paslaugas.
1.19. Sutartis – ši Paskolos davėjo ir Xxxxxxxx gavėjo sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtros ir (arba) rekonstrukcijos paskolos sutartis, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Xxxxxxxxxx sąlygos su visais jos priedais bei vėlesniais pakeitimais ir (arba) papildymais.
1.20. Specialiosios sąlygos – Sutarties dalis, kurioje nurodytos pagrindinės paskolos suteikimo sąlygos (suma, valiuta, palūkanos, terminas, specialiosios sąlygos ir pan.). Esant neatitikimui tarp Specialiųjų sąlygų ir Bendrųjų sąlygų, Šalys vadovaujasi Specialiosiomis sąlygomis.
1.21. VIPA – uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra (juridinio asmens kodas 303039520, buveinės adresas Xxxxxxxx x. 2, LT – 01512, korespondencijos adresas: Gedimino pr. 18/Jogailos g. 2, 01103 Vilnius), kuri pagal savo kompetenciją prižiūrės (tikrins ir kontroliuos) Projekto įgyvendinimą bei suteiks paskolą Paskolos gavėjui šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis (toliau – Paskolos davėjas).
1.22. Šalys – Paskolos davėjas ir Paskolos gavėjas, sudarę šią Sutartį.
II. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Paskolos davėjas įsipareigoja Sutartyje nurodytomis sąlygomis suteikti Paskolos gavėjui Specialiosiose sąlygose nurodyto dydžio paskolą, finansuojamą Sanglaudos fondo lėšomis ir teikiamą VF lėšomis, Projektui finansuoti, o Paskolos gavėjas įsipareigoja tinkamai įgyvendinti Projektą, užtikrinti tinkamą paskolos panaudojimą Sutartyje nurodytomis sąlygomis, ją grąžinti,
mokėti palūkanas bei vykdyti kitas Sutartyje nustatytas prievoles.
2.2. Paskola išmokama eurais.
2.3. Xxxxxxxx gavėjui paėmus ir Sutartyje numatytais terminais ar anksčiau numatytų terminų grąžinus paskolą ar jos dalį, Paskolos gavėjas nebeturi teisės jos vėl paimti tam pačiam Projektui finansuoti.
III. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PRADŽIA IR PABAIGA
3.1. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia laikoma Sutarties pasirašymo diena.
3.2. Visos su Projekto įgyvendinimu susijusios Projekto veiklos ir tinkamos finansuoti paskolos lėšomis išlaidos privalo būti patirtos iki Projekto rangos darbų pabaigos, nurodytos Sutarties Specialiųjų sąlygų 13 punkte, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d.
IV. PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS, MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA
4.1. Projekto išlaidos mokamos tiesiogiai į Rangovo nurodytą sąskaitą eurais ne vėliau kaip iki nustatyto Paskolos panaudojimo termino pabaigos, pagal pateiktus Paskolos gavėjo mokėjimo prašymus Sutartyje nustatyta tvarka. Paskolos lėšos gali būti panaudojamos PVM ar jo daliai apmokėti, kai PVM turi sumokėti apmokestinamieji asmenys PVM mokėtojai, nurodyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 96 straipsnyje, jeigu tokie asmenys neturi teisės viso ar dalies mokėtino PVM įtraukti į PVM ataskaitą. Projekto išlaidos mokamos tiesiogiai rangovams ir (arba) kitiems tiekėjams į rangovų ir (arba) tiekėjų nurodytas sąskaitas eurais ne vėliau kaip iki nustatyto paskolos panaudojimo termino pabaigos, pagal pateiktus mokėjimo prašymus šioje Sutartyje nustatyta tvarka.
4.2. Ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo Paskolos davėjui dienos Paskolos gavėjas privalo pateikti Paskolos davėjui statinio techninį projektą, Projekto statybos rangos darbų viešųjų pirkimo sutartį (-is) ir susijusius dokumentus.
4.3. Paskolos gavėjas mokėjimo prašymus Paskolos davėjui teikia: ne dažniau kaip kas 1 (vieną), bet ne rečiau kaip kas 3 (tris) mėnesius ne mažesnėms nei 3 000 EUR (trys tūkstančiai eurų) sumoms;
4.4. Paskola suteikiama apmokant pateiktas sąskaitas, jei Paskolos gavėjas įvykdo visas šias sąlygas:
4.4.1. kartu su mokėjimo prašymais Paskolos gavėjas pateikia išlaidų pagrindimo dokumentų kopijas, patvirtintas Paskolos gavėjo atsakingo (-ų) asmens (-ų) parašu (-ais) ir antspaudu bei kitų atsakingų asmenų, jei tokių būtų, parašais ir antspaudais (sąskaitas, suteiktų paslaugų ir/arba statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktus, pasirašytus Xxxxxxxx gavėjo, rangovo, statybos techninio prižiūrėtojo ir kt. dokumentus);
4.4.2. su pirmu mokėjimo prašymu turi būti pateikta statybos leidimo kopija, o su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti pateikta Statybos užbaigimo akto kopija;
4.4.3. visos Projekto išlaidos bus patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose galiojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais ir bus užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas;
4.4.4. Paskolos gavėjas patikrino kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrino ir priėmė atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo
sąskaitą) ir, pasirašė sąskaitą, kaip tinkamą apmokėti, kartu su kitais išlaidų pagrindimo dokumentais pridėjo prie mokėjimo prašymo ir pateikė Paskolos davėjui.
4.4.5. Paskolos davėjas patvirtina ir apmoka tik nekeliančią jokių abejonių tinkamą finansuoti išlaidų sumos dalį, dėl kurios Paskolos gavėjas pateikė visas išlaidų pagrindimo ir (arba) išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas. Paskolos davėjui atsisakius apmokėti išlaidų sumos dalį, nurodomi atsisakymo motyvai.
4.4.6. Paskolos davėjas įsipareigoja atlikti mokėjimą Rangovui per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo mokėjimo prašymo gavimo dienos Paskolos davėjo informacinėje sistemoje, jeigu pateikti visi su mokėjimo prašymu teikiami dokumentai yra tinkami. Apmokėjimo diena laikoma mokėjimo operacijos įvykdymo diena Paskolos davėjo banke.
4.5. Nustačius, kad prie mokėjimo prašymo arba pranešimo pateikti ne visi išlaidų pagrindimo dokumentai, paprašoma Paskolos gavėjo pateikti trūkstamus dokumentus, nustatant terminą per kurį dokumentai turi būti pateikti. Mokėjimas Rangovui atliekamas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo visų trūkstamų dokumentų pateikimo dienos.
V. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE
5.1. Projekto patikrą vietoje atlieka Paskolos davėjo atstovai.
5.2. Paskolos davėjas apie Projekto patikrą vietoje raštu informuoja Xxxxxxxx gavėją ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki Patikros vietoje atlikimo dienos. Xxx Xxxxxxxx davėjo nuomone išankstinis Xxxxxxxx gavėjo informavimas apie planuojamą Patikrą vietoje gali turėti neigiamos įtakos Patikros vietoje rezultatams, Paskolos davėjas Patikrą vietoje gali atlikti ir prieš tai iš anksto neinformavęs Xxxxxxxx gavėjo. Toks neinformavimas pagal Sutartį jokiais atvejais nelaikomas Xxxxxxxx gavėjo teisių ar pareigų suvaržymu ar apribojimu.
5.3. Paskolos davėjo įgaliotas asmuo (-ys), atlikęs (-ę) Patikrą vietoje, pasirašytinai supažindina Paskolos gavėją su Projekto patikros vietoje rezultatais. Xxx Xxxxxxxx gavėjas atsisako pasirašyti, tai pažymima dokumente Patikros vietoje.
5.4. Paskolos gavėjas pripažįsta, kad Europos Sąjungos Audito Rūmai, Europos Komisija ir (arba) Europos Komisijos atstovai, įskaitant Europos kovos su sukčiavimu tarnybą (toliau kartu – Atstovai), visos kitos ES institucijos ar tarnybos, kurioms suteikta teisė tikrinti ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimą, ir visos kompetentingos Lietuvos nacionalinės ar regioninės institucijos, įskaitant, tačiau neapsiribojant VIPA (toliau – Nacionalinės institucijos), jų tinkamai įgalioti atstovai turi teisę atlikti Sutarties ir (ar) jos vykdymo auditą ir kontrolę, reikalauti su Sutartimi ir jos vykdymu susijusios informacijos. Paskolos gavėjas privalo leisti Europos Sąjungos Audito Rūmams, Europos Komisijai bei jų Atstovams ir Nacionalinėms institucijoms vykdyti patikras vietoje ir atlikti Paskolos gavėjo vykdomos veiklos, apskaitos knygų ir įrašų patikras. Kadangi Patikros vietoje gali būti patikrinimų dalimi, Paskolos gavėjas suteiks Europos Sąjungos Audito Rūmams, Europos Komisijai bei jų Atstovams ir Nacionalinėms institucijoms galimybę patekti į Paskolos gavėjo ir Rangovo patalpas bei į Projekto įgyvendinimo vietą įprastomis darbo valandomis.
VI. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
6.1. Paskolos gavėjas bendradarbiaudamas ir suderinęs su Rangovu, įsipareigoja tinkamai vykdyti informavimo apie Projektą veiksmus. kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 1303/2013 115 straipsnyje bei XII priede, kurie turi būti tiesiogiai proporcingi Projekto veiklos apimčiai, t. y.:
6.1.1. parengti ir pastatyti laikiną informacinę lentą, esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento (ES) 1303/2013 XII priedo 4 dalyje;
6.1.2. parengti ir pakabinti nuolatinę lentelę ar informacinę lentą esant sąlygoms, nurodytoms Reglamento (ES) 1303/2013 XII priedo 5 dalyje;
6.1.3. paskelbti (savo interneto tinklalapyje, informavimo apie Projektą priemonėse,
vykdant Projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamas Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis;
6.1.4. užtikrinti, kad Projekte dalyvaujantiems asmenims (Projektą vykdantiems asmenims, Projekto tikslinėms grupėms, Projekto rezultatus naudojantiems asmenims) būtų pranešta apie Projekto finansavimą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.
6.1.5. Visose Projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie Projektą priemonėse turi būti naudojamas 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje logotipas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu (su pakeitimais ir papildymais).
6.1.6. Laikytis kitų reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėse.
VII. PASKOLOS IŠMOKĖJIMAS
7.1. Paskolos davėjas išmokės Xxxxxxxx gavėjui paskolą finansuoti Projektą po to, kai bus įvykdytos visos žemiau nurodomos sąlygos:
7.1.1. xxxxxxxx atliktas su Projekto įgyvendinimu susijęs rangos darbų viešasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir sudaryta viešojo pirkimo sutartis;
7.1.2. rangovas ir kiti tiekėjai tinkamai įvykdė įsipareigojimus – faktiškai ir tinkamai atliko darbus ir su jais susijusias kitas prievoles, kaip tai numatyta šios Sutarties IV skyriuje;
7.1.3. Paskolos gavėjas pateiks Paskolos davėjui paskolos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus: sutartį (-is) su Rangovu, išrašytas ir pateiktas apmokėti sąskaitas už atliktus darbus ir (arba) kitus dokumentus;
7.1.4. Paskolos gavėjas po Projekto veiklų įgyvendinimo pateiks Projekto rodiklių pasiekimą patvirtinančius dokumentus (sutartis su gyventojais ir šių sutarčių sąrašą nurodant sutarties datą, sutarties numerį ir gyventojo gyvenamosios vietos adresą, sąskaitas, suteiktų paslaugų ir/arba statybos rangos darbų priėmimo–perdavimo aktus ir kt. dokumentus). Jeigu Projekte numatyta, kad dalis ar visi Projekto rodikliai bus pasiekti patiems gyventojams savarankiškai jungiantis prie naujai nutiestų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų, sutartys su gyventojais ir šių sutarčių sąrašas nurodant sutarties datą, sutarties numerį ir gyventojo gyvenamosios vietos adresą turi būti pateikti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo Specialiųjų sąlygų 13 punkte nurodytos dienos;
7.1.5. paskola neviršys Specialiosiose sąlygose nurodytos Maksimalios paskolos sumos;
7.1.6. Paskolos gavėjas pateiks Projekto įgyvendinimo ataskaitas;
7.1.7. nebus nei vieno Sutarties nutraukimo pagrindo, numatyto Sutarties XII skyriuje.
7.2. Paskolos davėjas paskolos grynais pinigais neišduoda ir tiesiogiai Paskolos gavėjui neišmoka.
7.3. Jei po šios Sutarties įsigaliojimo paaiškėja objektyvios aplinkybės, dėl kurių paskola pagrįstai negali būti išmokėta, Paskolos davėjas turi teisę paskolos neišmokėti ar jos išmokėjimą nutraukti.
7.4. Paskolos gavėjas turi teisę raštu atsisakyti paskolos ar jos dalies, jei paskola ar jos dalis dar nėra išmokėta Paskolos gavėjui.
VIII. PASKOLOS GRĄŽINIMO, PALŪKANŲ IR DELSPINIGIŲ MOKĖJIMO
TVARKA
8.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja paimtą paskolą grąžinti Paskolos davėjui dalimis ir terminais, nurodytais Grąžinimo grafike, taip pat sumokėti visas priskaičiuotas palūkanas ir
delspinigius, jei šie taikytini. Grąžinimo grafiką Paskolos davėjas perskaičiuoja kiekvieną kartą, atlikus išmokėjimus rangos darbus vykdančioms įmonėms ir (arba) gavus įmokas ne Grąžinimo grafike nustatyta tvarka. Paskolos gražinimo grafiko perskaičiavimas nelaikomas sutarties pakeitimu. Perskaičiuotas paskolos Grąžinimo grafikas pateikiamas per 5 (penkias) darbo dienas esant šioms aplinkybėms: po mokėjimo prašymo apmokėjimo, gavus išankstinį paskolos grąžinimą ar pakeitus sutarties Specialiąsias sąlygas, turinčias įtakos grąžinimo grafiko sudarymui, pagal sutarties Priede nustatytą formą.
8.2. Paskola ar jos dalis gali būti grąžinta Paskolos davėjui prieš Sutartyje nustatytą terminą, netaikant Paskolos gavėjui papildomų mokesčių. Minimali prieš terminą grąžinamos paskolos dalies suma nustatyta Specialiųjų sąlygų 16 punkte. Pageidaudamas grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau termino, Paskolos gavėjas privalo prieš 5 (penkias) darbo dienas iki Specialiųjų sąlygų 15 punkte nurodytos Mokėjimo dienos raštu informuoti Xxxxxxxx davėją apie ketinimą grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau termino. Paskolos gavėjas pranešime apie išankstinį grąžinimą nurodo Sutarties rekvizitus (datą ir numerį), prieš terminą grąžinamos paskolos dalies dydį. Grąžindamas prieš terminą visą paskolą ar jos dalį, Paskolos gavėjas taip pat privalo sumokėti iki faktinės paskolos ar jos dalies grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas ir (ar) delspinigius (jei tokie taikomi).
8.3. Paskolos gavėjas, pasinaudojęs teise grąžinti dalį Paskolos prieš nustatytą terminą, netenka teisės ją vėl paimti tam pačiam projektui finansuoti.
8.4. Nuo išmokėtos paskolos ar jos dalies Paskolos davėjui mokamos Specialiosiose Sąlygose nustatyto dydžio palūkanos. Palūkanos skaičiuojamos nuo paskolos arba jos dalies išmokėjimo iki paskolos grąžinimo į paskolos sąskaitą dienos.
8.5. Paskolos gavėjas vykdydamas Sutartyje nustatytus įsipareigojimus užtikrina, kad kiekvieno kalendorinio mėnesio Mokėjimo dieną Paskolos davėjui būtų sumokėtos palūkanos, priskaičiuotos nuo Paskolos gavėjui išmokėtos ir iki kiekvienos Mokėjimo dienos Paskolos gavėjo negrąžintos paskolos sumos.
8.6. Praleidus Sutartyje numatytus paskolos ar jos dalies grąžinimo ir (arba) palūkanų mokėjimo terminus, už kiekvieną kalendorinę termino praleidimo dieną Paskolos davėjui mokami Specialiosiose sąlygose nustatyto dydžio delspinigiai nuo sumos, kurios mokėjimo terminas praleistas.
8.7. Šalys susitaria, kad delspinigių sumokėjimas neatleidžia Paskolos gavėjo nuo tolesnio Sutarties sąlygų vykdymo.
8.8. Vėluojant grąžinti paskolą, jos dalį, palūkanas ar delspinigius, mokėtinos sumos paskirstomos tokia tvarka:
8.8.1. palūkanos pagal jų mokėjimo eiliškumą;
8.8.2. Paskola pagal atitinkamų jos sumų grąžinimo termino eiliškumą, pradedant nuo anksčiausiai mokėtinos sumos;
8.8.3. delspinigiai;
8.8.4. Paskolos davėjo išlaidos, susijusios su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu.
IX. PASKOLOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
9.1. Paskolos gavėjas įsipareigoja:
9.1.1. grąžinti Paskolos davėjui paimtą paskolą dalimis ir terminais nurodytais Grąžinimo grafike bei sumokėti visas priskaičiuotas palūkanas ir delspinigius, jei tokie yra taikytini;
9.1.2. užtikrinti Projektui finansuoti skirtos paskolos panaudojimą tik su Projekto įgyvendinimu susijusioms tinkamoms išlaidoms apmokėti;
9.1.3. vykdyti Projektą vadovaujantis Lengvatinių paskolų teikimo geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų plėtrai ir (arba) rekonstrukcijai tvarkos aprašo nuostatomis ir užtikrinti, kad bus pasiekti Projekto rodikliai;
9.1.4. skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio
išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti tinkamą Projekto įgyvendinimą.
9.1.5. užtikrinti Projekte nenumatytų, tačiau Projektui įgyvendinti būtinų išlaidų, taip pat ir netinkamų finansuoti ar netinkamomis finansuoti pripažintų Projekto išlaidų apmokėjimą iš kito lėšų šaltinio, nesusijusio su šia Sutartimi skiriamomis paskolos lėšomis;
9.1.6. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su Projekto įgyvendinimu;
9.1.7. teisės aktų nustatyta tvarka gauti statybą leidžiančius ir kitus su statyba susijusius dokumentus, jeigu yra reikalingi;
9.1.8. laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;
9.1.9. vykdyti privalomas visuomenės informavimo priemones bei naudoti viešinimo priemones, kaip tai numatyta šios Sutarties VI skyriuje;
9.1.10. naudotis atskira Projekto išlaidų buhalterine apskaita, atskiru apskaitos programos kodu, pagal kurį Projekto lėšų apskaitos informacija būtų lengvai atskiriama nuo Paskolos gavėjo kasdienės apskaitos, būtų objektyvi, išsami ir atspindėtų visas su Paskola susijusias ūkines operacijas;
9.1.11. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, saugoti su šiomis operacijomis susijusius dokumentus visą Paskolos grąžinimo laikotarpį ir laikotarpį, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K-326 „Dėl finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklėmis;
9.1.12. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, raštu informuoti Paskolos davėją apie visus pasikeitimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu ir/ar Sutartimi, ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą;
9.1.13. užtikrinti, kad Projekto finansavimo paskolos lėšomis įsigytas ir (arba) sukurtas turtas būtų naudojamas Projektui įgyvendinti ir kad nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas per visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį;
9.1.14. be raštiško Paskolos davėjo sutikimo per visą šios Sutarties galiojimo laikotarpį neperleisti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam atnaujinti, įsigyti ar sukurti skiriama Projekto finansavimo paskola;
9.1.15. užtikrinti tinkamą Projekto darbų įgyvendinimo priežiūrą;
9.1.16. laiku ir tinkamai pateikti Paskolos davėjui visas reikiamas Projekto ataskaitas ir informaciją apie Projekto įgyvendinimą;
9.1.17. bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto įgyvendinimo vietą ir vertinti veiklą, susijusią su Projektu, susipažinti su Projekto ir Sutarties vykdymo dokumentais;
9.1.18. Paskolos davėjui nustatytais terminais teikti papildomą informaciją, dokumentus, šalinti Projekto dokumentų trūkumus;
9.1.19. saugoti visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus, įrodančius paskolos lėšų panaudojimą pagal taikomus Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus;
9.1.20. neatlikti veiksmų, dėl kurių iš esmės pablogėtų jo finansinė būklė ir (arba) kurių atlikimas turėtų esminės reikšmės Xxxxxxxx gavėjo įsipareigojimams pagal Sutartį ir, Paskolos davėjui pareikalavus, pateikti duomenis apie mokumą, prisiimtus finansinius įsipareigojimus, skolas ir turtą;
9.1.21. pastebėjęs klaidą Grąžinimo grafike arba finansinėse operacijose, nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas) informuoti apie tai Paskolos davėją.
X. PASKOLOS GAVĖJO PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS
10.1. Paskolos gavėjas patvirtina ir garantuoja, kad:
10.1.1. yra Juridinių asmenų registre įregistruotas ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus tinkamai veikiantis juridinis asmuo;
10.1.2. pasirašantis Sutartį atstovas veikia pagal suteiktus įgalinimus ir Sutarties sudarymas neprieštarauja įstatymams, Paskolos gavėjo veiklą reglamentuojantiems dokumentams (įstatams, nuostatams, statutui, kitiems steigimo dokumentams, valdymo organų dokumentams ir pan.) ir kitų teisės norminių aktų reikalavimams, Xxxxxxxx gavėjo prisiimtiems įsipareigojimams pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis, taip pat yra gauti visi reikalingi Xxxxxxxx gavėjo valdymo organų, valstybės institucijų ar kitų asmenų leidimai, sutikimai, įgaliojimai Sutarčiai sudaryti;
10.1.3. Paskolos davėjui pateiktoje Paskolos paraiškoje bei kituose dokumentuose, susijusiuose su paskolos gavimu, nurodyti duomenys yra teisingi, be nutylėjimų ir konstatuoja tikrąją faktinę padėtį;
10.1.4. Sutarties pasirašymo dieną nėra jokių svarbių aplinkybių, kurios gali priversti Paskolos davėją sustabdyti paskolos išmokėjimą arba visai nutraukti šią Sutartį; jam nėra žinoma apie bet kurią aplinkybę, dėl kurios paskola negalėtų būti išmokėta;
10.1.5. yra tinkamai susipažinęs su visomis Sutarties sąlygomis;
10.1.6. yra tinkamai pasirengęs (įskaitant ir tai, kad turi visas reikiamas technines galimybes) teisės aktų ir Sutartyje nustatyta tvarka vykdyti Projektą, apskaityti mokėjimo įsipareigojimus pagal Sutartį, taip pat teikti Paskolos davėjui nustatytos formos ataskaitas, informaciją apie įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą.
10.2. Paskolos gavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Paskolos davėją, jei šios Sutarties galiojimo metu dėl bet kokių aplinkybių kuris nors jo patvirtinimas taptų iš esmės netikslus ar neteisingas.
XI. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ
11.1. Paskolos gavėjas neprieštarauja ir sutinka, kad Xxxxxxxx gavėjo mokumo ir finansinės rizikos vertinimo bei įsiskolinimo valdymo tikslais Paskolos davėjas turi teisę tvarkyti ir gauti informaciją apie Xxxxxxxx gavėjo pageidautų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų, dėl kurių buvo priimtas teigiamas ar neigiamas sprendimas, rūšis ir sumas, esamų finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšis ir sumas, vykdymo terminus, duomenis apie šių įsipareigojimų vykdymą, duomenis apie buvusius finansinius ir (arba) turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, įskaitant jungtinėse skolininkų rinkmenose esančius duomenų subjektų duomenis, taip pat duomenis apie pajamas, pajamų rūšis ir jų šaltinius, duomenis apie turtą iš visų susijusių trečiųjų asmenų, įskaitant, bet neapsiribojant, kredito įstaigas, draudimo bendroves, rejestro įmones, UAB „Creditinfo Lietuva“ ar kitas kreditingumą nustatančias įmones, komunalinių paslaugų teikėjus, skolų išieškojimo įmones, kitas įstaigas bei organizacijas, Lietuvos banką.
XII. SUTARTIES PAŽEIDIMAI IR NUTRAUKIMAS
12.1. Jeigu įgyvendinant Projektą, nesilaikoma Sutarties sąlygų ir (arba) pažeidžiami Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktai, Paskolos davėjas atlieka pažeidimo tyrimą ir konstatuoja pažeidimo faktą.
12.2. Esant 12.1 punkte numatytai sąlygai, Paskolos davėjas nustato Paskolos gavėjui ne trumpesnį kaip 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų terminą pažeidimams pašalinti.
12.3. Jei nustatytu terminu pažeidimai nėra pašalinami, ir (arba) yra kartojami, Paskolos davėjas raštu įspėjęs Xxxxxxxx gavėją, nesikreipdamas į teismą, turi teisę vienašaliu sprendimu: sumažinti, sustabdyti arba nutraukti Projekto finansavimą ir (arba) nutraukti Sutartį.
12.4. Paskolos gavėjas privalo Xxxxxxxx davėjui atlyginti žalą dėl įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo.
12.5. Paskolos gavėjas įsipareigoja atsakyti Paskolos davėjui ir tuo atveju, jei Sutartis ir vėlesni jos pakeitimai bus nuginčyti dėl to, kad buvo sudaryti pažeidžiant Xxxxxxxx gavėjo valdymo organų kompetenciją ar viršijus suteiktus įgalinimus.
12.6. Paskolos gavėjas, gavęs sprendimą dėl Projekto finansavimo sumažinimo, sustabdymo arba nutraukimo ir (arba) Sutarties nutraukimo ir (arba) reikalavimo grąžinti išmokėtas paskolos lėšas ar jų dalį ir (arba) kitą sprendimą, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą informuoti Paskolos davėją.
12.7. Paskolos davėjas turi teisę, ne mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų raštu įspėjęs Paskolos gavėją, vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį prieš terminą ir pareikalauti, kad Xxxxxxxx gavėjas grąžintų Paskolos davėjui visą išmokėtą paskolos su priskaičiuotomis palūkanomis ir galimais delspinigiais, paaiškėjus bet kuriai iš šių aplinkybių:
12.7.1. paskola arba jos dalis buvo išmokėta neturinčiam teisės ją gauti asmeniui;
12.7.2. paskola ar jos dalis buvo panaudota ne pagal paskirtį, numatytą šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 8 punkte;
12.7.3. paaiškėja bent viena aplinkybė, dėl kurios paskola negalėjo būti išmokėta ar įvyksta kitas pažeidimas;
12.7.4. paaiškėja, kad Sutartyje nurodyti Xxxxxxxx gavėjo pareiškimai bei patvirtinimai visiškai ar iš dalies yra neteisingi;
12.7.5. statybos darbai nėra pradėti praėjus daugiau kaip 6 (šešiems) mėnesiams nuo Specialiosiose sąlygose nurodytos Projekto veiklų įgyvendinimo pradžios dienos ir tai kelia grėsmę, kad darbai nebus atlikti laiku;
12.7.6. Paskolos gavėjas tinkamai neatlieka Sutartyje numatytų prievolių per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Paskolos davėjo įspėjimo dienos;
12.7.7. Paskolos gavėjas daugiau nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų praleidžia paskolos dalies grąžinimo terminą;
12.7.8. Paskolos gavėjas tampa nemokus;
12.7.9. Paskolos gavėjas restruktūrizuojamas, bankrutuoja arba sustabdomi jo mokėjimai prieš paskelbiant šias procedūras;
12.7.10. dėl teisės aktų pakeitimų ar kitų priežasčių pagal taikytinus teisės aktus Sutartis tampa negaliojančia ar neįvykdoma.
XIII. TEISIŲ IR PAREIGŲ PAGAL SUTARTĮ PERLEIDIMAS IR PERĖMIMAS
13.1. Paskolos davėjas turi teisę be išankstinio Xxxxxxxx gavėjo sutikimo, pranešimo ir informavimo perleisti visas teises ir pareigas pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui su sąlyga, kad perleidžiamos visos (visa apimtimi) Paskolos davėjo teisės ir pareigos pagal Sutartį ir Xxxxxxxx gavėjui dėl tokio perleidimo nekyla papildomos mokėjimo prievolės bei nepadidėja pagal Sutartį mokėtinos sumos.
13.2. Sudarydamas Xxxxxxx, Xxxxxxxx gavėjas išreiškia sutikimą dėl tokių teisių perleidimo.
13.3. Paskolos davėjas turi teisę besąlygiškai perleisti reikalavimus į visas pagal Sutartį mokėtinas sumas trečiajam asmeniui ir dėl šio perleidimo Xxxxxxxxx taip pat konstatuojamas išankstinis Xxxxxxxx gavėjo sutikimas, jeigu toks būtų reikalingas.
13.4. Šiuose punktuose išdėstytas Paskolos davėjo teisių, pareigų ar reikalavimų pagal Sutartį perleidimas nereiškia Paskolos gavėjo teisių ar pareigų pagal Sutartį suvaržymo ar apribojimo.
XIV. NENUGALIMA JĖGA
14.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą, jei Sutartis nevykdoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure), t. y. aplinkybių, kurių ta Šalis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų pasekmėms atsirasti.
14.2. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.
14.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai Šaliai apie force majeure aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką Sutarties įvykdymui.
14.4. Jei aplinkybė, dėl kurios neįmanoma Sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką Sutarties įvykdymui.
14.5. Jei pagrindas nevykdyti įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išlieka ilgiau nei 6 (šešis) mėnesius, bet kuri iš Šalių turi teisę nutraukti Sutartį. Nutraukus Sutartį, Paskolos gavėjas privalo per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos grąžinti Paskolos davėjui paskolą, sumokėti priskaičiuotas palūkanas.
XV. KITOS NUOSTATOS
15.1. Sutartis įsigalioja nuo sutarties su Rangovu pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
15.2. Tuo atveju, jeigu pakeitus ar priėmus naujus Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktus kuri nors Sutarties nuostata prieštarautų teisės aktui ar taptų negaliojanti, Šalys įsipareigoja geranoriškai derėtis siekdamos pakeisti prieštaraujančią ar negaliojančią nuostatą tokia teisėta nuostata, kuri pagal savo teisinę ir ekonominę prasmę būtų kaip galima artimesnė keičiamai Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktams prieštaraujančiai ar negaliojančiai nuostatai.
15.3. Paskolos davėjui sukūrus projekto administravimui skirtus funkcionalumus xxx.xxxx.xx ar kitoje sistemoje, Paskolos gavėjas projekto įgyvendinimą, priežiūrą, valdymą bei duomenų ir informacijos apsikeitimą vykdo elektroninių priemonių pagalba. Tai prilyginama informacijos pateikimui raštu.
15.4. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik Šalims raštiškai susitarus, išskyrus Sutartyje numatytus atvejus. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir Sutartyje nurodyti priedai turi tokią pačią juridinę galią kaip ir Sutartis ir yra neatskiriamos Sutarties dalys. Šalys susitaria, kad jokie ranka padaryti prierašai prie Sutarties teksto nėra Sutarties sąlygos ir neturi jokios teisinės galios.
15.5. Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ar Lietuvos Bankui priėmus naujus paskolų teisinius santykius reglamentuojančius teisės norminius aktus, privalomus vykdyti finansų įstaigoms, Paskolos davėjas turi teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas, prieštaraujančias naujai priimtiems teisės norminiams aktams, raštu apie tai įspėjęs Paskolos gavėją. Paskolos gavėjui nesutikus su minėtais Sutarties pakeitimais, jis turi teisę per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Paskolos davėjo rašytinio pranešimo gavimo dienos grąžinti visą paskolą bei sumokėti kitas pagal Sutartį mokėtinas sumas, priskaičiuotas paskolos grąžinimo dienai.
15.6. Jeigu keičiasi Šalių juridiniai adresai, banko sąskaitų numeriai ir (arba) kiti rekvizitai,
Šalys raštu nedelsdamos (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas) privalo apie tai informuoti viena kitą. Neįvykdžius šio reikalavimo Xxxxx negali reikšti pretenzijų ir atsikirtimų, motyvuodama, kad kitos Šalies atlikti pagal paskutinius jai žinomus rekvizitus veiksmai neatitinka Sutarties sąlygų arba, kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal tuos rekvizitus. Vykdydamos šią Sutartį visus pranešimus Šalys viena kitai įteikia asmeniškai (prireikus pasirašytinai), siunčia paštu arba faksu ir (arba) identifikaciją patvirtinančiomis elektroninėmis priemonėmis, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paskutiniu Paskolos davėjui žinomu adresu paštu išsiųstus dokumentus Paskolos gavėjas gavo 5 (penktą) kalendorinę dieną po tos dienos, kai Paskolos davėjas Paskolos gavėjui siunčiamus dokumentus įteikė pašto paslaugas teikiančiai įmonei; faksu išsiųsti pranešimai laikomi gautais jų išsiuntimo dieną, o jei tai buvo ne darbo diena – kitą po jos einančią darbo dieną; įteikiant pasirašytinai – tą dieną, kai Xxxxxxxx gavėjas gauna savo nurodytu adresu jam pateiktą informaciją ir pasirašo, kad gavo.
15.7. Sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbtinos be kitos Šalies sutikimo, išskyrus Sutartyje ir Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus atvejus. Informaciją atskleidusi Šalis nedelsiant apie tai turi informuoti kitą Šalį. Šalys susitaria, kad informacijos pateikimas nebus Sutarties pažeidimu, jeigu informacija pateikiama audito įmonei, kuri atlieka Paskolos davėjo arba Paskolos gavėjo veiklos ar finansinės atskaitomybės auditą, ir (arba) Šalių akcininkams, dalininkams (savininkams), ir (arba) advokatams, kurie teikia teisines paslaugas bet kuriai iš Šalių.
15.8. Ši Sutartis sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Šalių kylantys ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atitinkamame Paskolos davėjo buveinės vietos teisme.
15.9. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią
– po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo ant kiekvieno Sutarties ir jos priedų lapo.
ŠALIŲ PARAŠAI
Paskolos davėjas Paskolos gavėjas
UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra Juridinio asmens kodas 303039520 Lukiškių g. 2, LT-01512 Vilnius
Tel. (0 0) 000 0000
Faks. (0 0) 000 0000
Generalinis direktorius Xxxxxx Xxxxxxxx
Direktorius
Parašas ir data Parašas ir data
Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų [pasirinkti], esančių
[nurodyti vietovės, aglomeracijos pavadinimą], plėtros ir (arba) rekonstrukcijos [pasirinkti]
paskolos sutarties Nr. 1 priedas
PIRMINIS PASKOLOS GRĄŽINIMO GRAFIKAS
201 m. d.
Vilnius
Pirminis grąžinimo grafikas nustato Paskolos davėjui grąžintinos paskolos sąlygas, išmokėjus visą paskolos sumą Paskolos gavėjui pagal 20 m. d. sutartį Nr. .
Įmokos Nr. | Grąžinimo data | Bendra paskolos suma (EUR) | Mėnesio įmoka (EUR) | Likusi negrąžinta paskola (EUR) | ||||||
Iš viso | Paskolos dalis | Palūka nos | Iš viso | Grąžinti na paskolos dalis | Mokėti nos palūka nos | Iš viso | Negrąžinta paskolos dalis | Nesum okėtos palūka nos | ||
3 PRIEDAS
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR (ARBA) NUOTEKŲ SURINKIMO TINKLŲ [PASIRINKTI], ESANČIŲ ,[NURODYTI VIETOVĖS, AGLOMERACIJOS PAVADINIMĄ] PLĖTROS IR (ARBA) REKONSTRUKCIJOS [PASIRINKTI]
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
20 m. d.
Vilnius
Projektas | Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų surinkimo tinklų [pasirinkti], esančių [nurodyti vietovės, aglomeracijos pavadinimą] plėtra ir (arba) rekonstrukcija [pasirinkti] | ||||||||||
Paskolos gavėjas | |||||||||||
Paskolos sutarties data ir Nr. | |||||||||||
Paskolos suma | |||||||||||
Planuojamų atlikti rangos darbų grafikas | Projekto rodikliai | ||||||||||
Darbai | Terminas | Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra | Nuotekų surinkimo tinklų plėtra | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija | |||||||
Gyventojai patys jungiasi prie naujai nutiestų tinklų | Paskolos gavėjas prijungia prie naujai nutiestų tinklų | Gyventojai patys jungiasi prie naujai nutiestų tinklų | Paskolos gavėjas prijungia prie naujai nutiestų tinklų | Km | Terminas | ||||||
Gyventojų skaičius | Terminas | Gyventojų skaičius | Terminas | Gyventojų skaičius | Terminas | Gyventojų skaičius | Terminas | ||||