Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036
Sutartinių prievolių laidavimo draudimo taisyklės Nr. 036
I dalis. Bendrosios draudimo sąlygos
PATVIRTINTA
ADB „Gjensidige“ valdybos posėdyje 2019 m. gruodžio 18 d. Įsigaliojo nuo 2020 m. vasario 11 d.
1. Sąvokos ir apibrėžimai
1.1. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi j draudiką dėl draudimo sutar- ties sudarymo ar kuriam draudikas pasiūlė sudaryti draudimo su- tartj, arba kuris sudarė draudimo sutartj su draudiku. Draudėjas gali (jeigu draudimo rūšies sąlygose nenurodyta kitaip) sudaryti draudimo sutartj dėl savo arba dėl kito asmens, kuris nurodomas draudimo liudijime, turtinių interesų. Toks asmuo tampa apdraus- tuoju. Draudimo sutarties sąlygos, kurios taikomos Draudėjui, ga- lioja ir apdraustajam, išskyrus pareigą mokėti draudimo jmokas. Draudėjas užtikrina, kad asmenys, tampantys apdraustaisiais pagal Xxxxxxxx xxxxxxx, tam neprieštarauja. Draudėjas privalo informuoti apdraustuosius, kad jų asmens duomenys perduodami Draudikui draudimo sutarties sudarymo tikslu bei supažindinti ap- draustuosius su Draudimo sutarties sąlygomis ir ADB „Gjensidige“
2.1.2. suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie aplinkybes, ga- linčias turėti esminės jtakos draudžiamojo jvykio atsitikimo tiki- mybei ir šio jvykio galimų nuostolių dydžiui (draudimo rizikai). Esminės aplinkybės, apie kurias draudėjas privalo informuoti draudiką ar jo atstovą, yra:
a) informacija, nurodoma prašyme sudaryti draudimo sutartj (jei prašymas pildomas);
b) informacija, kurios draudikas pareikalavo raštu;
c) informacija, kurią draudikas prašo užpildyti, kai draudimo sutartis sudaroma internetu;
d) informacija, kurią draudikas prašo pateikti, kai draudimo su- tartis sudaroma telefonu;
e) informacija apie kitas draudimo sutartis, pagal kurias objek- tas bus apdraustas nuo tų pačių rizikų kartu su sutartimi, kurią ketinama sudaryti;
f) draudimo rūšies sąlygose, be anksčiau minėtų, gali būti nu- statomos ir kitos aplinkybės, galinčios turėti esminės jtakos vertinant riziką.
2.2. Draudėjas ir apdraustasis yra atsakingi už draudikui ar jo atsto- vui pateikiamos informacijos išsamumą ir tikslumą.
2.3. Draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu draudėjas ir apdraus- tasis privalo nedelsiant ištaisyti ir raštu pateikti draudikui bet
nurodytos datos (anksčiau, nei pasibaigs nuotolinės sutarties atsisakymo terminas kliento prašymu) (šių Bendrųjų draudimo sąlygų 3.6.4 punktas).
3.3. Draudimo sutartis jsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos dienos 00:00 val. (Lietuvos laiku), jei liudijime nėra nurodytas kitas laikas, bet ne anksčiau nei sumokama sutarta visa draudimo jmoka ar jos pirma dalis, jeigu draudimo sutartyje nenumatytas draudimo jmokos ar jos pirmosios dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpis:
a) jei draudimo jmoka (mokant dalimis – jos pirmoji dalis) sumo- kama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sutarties galiojimo pradžios, draudimo sutartis jsigalioja ir draudimo apsauga pradedama teikti nuo draudimo sutartyje nurody- tos draudimo sutarties galiojimo pradžios;
b) jei draudimo jmoka (mokant dalimis – jos pirmoji dalis) nesu- mokama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo sutar- ties galiojimo pradžios ir po to delsiama ją sumokėti mažiau nei 30 kalendorinių dienų, draudimo sutartis jsigalioja ir drau- dimo apsauga pradedama teikti nuo kitos dienos 00:00 val. po to, kai buvo sumokėta jmoka; draudimo sutarties termi- nas šiuo atveju nepratęsiamas;
c) jei draudimo jmoka (mokant dalimis – jos pirmoji dalis) nesumokama iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Asmens duomenų tvarkymo principais.
Draudikas – ADB „Gjensidige“.
ADB „Gjensidige“ draudimo produktų platintojų sąrašai skel- biami xxx.xxxxxxxxxx.xx ir/arba xxx.xx.xx.
Draudžiamasis jvykis – draudimo sutartyje nurodytas atsitiki- mas, kuriam jvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. Draudimo apsauga – draudiko jsipareigojimas jvykus drau- džiamajam jvykiui mokėti draudimo išmoką.
Draudimo jmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutartyje nustatyta tvarka moka draudikui už draudimo apsaugą.
Xxxxxxxx interesas – nuostoliai, kuriuos gali patirti draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas jvykus draudžiamajam jvykiui. Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią jvykus draudžiamajam jvykiui draudikas privalo išmokėti draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę j draudimo išmoką, arba kita draudimo sutarty- je nustatyta išmokos forma.
kokią sudarant draudimo sutartj pateiktą klaidingą ar neišsa-
mią informaciją.
2.4. Jei draudimo sutartis sudaroma trečiųjų asmenų naudai, jų vardu ir (arba) draudimo sutarties sudarymo metu Draudikas gauna prieigą prie trečiųjų asmenų asmens duomenų, Draudė- jas privalo užtikrinti, kad šie asmenys būtų tinkamai informuoti apie tokj asmens duomenų perdavimą Draudikui.
2.5. Jeigu po to, kai buvo sudaryta draudimo sutartis, nustatoma, kad draudėjas ar apdraustasis suteikė draudikui ar jo atstovui žinomai melagingą informaciją apie esmines aplinkybes, drau- dikas turi teisę reikalauti pripažinti draudimo sutartj negalio- jančia, išskyrus atvejus, kai aplinkybės, kurios buvo nuslėptos, išnyko iki draudžiamojo jvykio ar neturėjo jam jtakos.
2.6. Jeigu draudėjas ar apdraustasis dėl neatsargumo nepateikė in- formacijos apie esmines aplinkybes, šioms paaiškėjus draudikas privalo ne vėliau kaip per du mėnesius pasiūlyti draudėjui pa- keisti draudimo sutartj. Jei draudėjas atsisako tai padaryti arba
sutarties galiojimo laikotarpio pradžios ir po to delsiama ją sumokėti 30 kalendorinių dienų ar ilgiau, draudimo sutartis nejsigalioja, draudimo apsauga nepradedama teikti, o pavė- luotai sumokėta draudimo jmoka grąžinama draudėjui;
d) sumokėjus tik dalj sutartyje nurodytos draudimo jmokos (mokant dalimis – dalj pirmosios jmokos dalies) draudimo su- tartis nejsigalioja ir draudikas nesuteikia draudimo apsaugos, jei draudimo sutartyje raštu aiškiai nenurodyta kitaip.
3.4. Jei sutartyje numatytas draudimo jmokos (mokant dalimis – pirmosios jos dalies) atidėjimas, draudimo sutarties jsigalio- jimas nesiejamas su jmokos sumokėjimu ir draudimo sutartis jsigalioja bei draudimo apsauga pradedama taikyti nuo draudi- mo sutartyje nurodytos draudimo sutarties galiojimo pradžios. Draudėjui nesumokėjus atidėtos draudimo jmokos (mokant da- limis – pirmosios jos dalies) sutartyje numatytu laiku, taikomos eilinės draudimo jmokos nesumokėjimo pasekmės, numatytos
1.8. Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudimo apsaugos
pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu. Jei draudimo sutarties sąlygose nenustatyta kitaip, laikoma, kad draudimo apsauga galioja tik draudimo laikotarpiu.
1.9. Draudimo sutarties terminas – draudimo liudijime nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis, šalims tinkamai ir lai- ku vykdant sutartinius jsipareigojimus.
1.10. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (polisas) – draudiko išduodamas doku- mentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
1.11. Xxxxxxxx xxxxxx – draudimo objektui gresiantis tikėtinas pavojus.
1.12. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka, išskyrus draudimo sutartyje nu- statytus atvejus.
1.13. Draudimo sutartis – draudimo rūšies taisyklių pagrindu su- daroma rašytinė sutartis tarp draudiko ir draudėjo. Draudėjas draudimo sutartimi jsipareigoja mokėti draudimo sutartyje numatytą draudimo jmoką. Draudikas draudimo sutartimi jsi- pareigoja sumokėti draudimo išmoką, jeigu jvyksta draudžia- masis jvykis. Draudimo sutartj sudaro:
- draudimo liudijimas (polisas) ir jo priedai;
- draudimo taisyklės ir (arba) kitos draudimo sutarties sąlygos, dėl kurių draudėjas ir draudikas susitaria raštu (individualios draudimo sutarties sąlygos);
- prašymas sudaryti draudimo sutartj, jei toks buvo pateiktas.
1.14. Draudimo taisyklės – draudiko parengtos standartinės draudi- mo sutarties sąlygos, kurias sudaro:
- bendrosios draudimo sąlygos;
- draudimo rūšies sąlygos;
- draudimo rūšies papildomos sąlygos. Draudimo sutarčiai taikomos tik tos papildomos draudimo rūšies sąlygos, kurios nurodytos draudimo liudijime.
Esant prieštaravimui tarp bendrųjų draudimo sąlygų ir draudi- mo rūšies sąlygų, vadovaujamasi draudimo rūšies sąlygomis. Esant prieštaravimui tarp draudimo rūšies papildomų sąlygų ir bendrųjų ar draudimo rūšies sąlygų, vadovaujamasi draudimo rūšies papildomomis sąlygomis.
1.15. Draudimo vertė – draudžiamo turto ar turtinės rizikos vertė.
1.16. Išskaita – fiksuota pinigų suma, procentais išreikštas ar kitaip draudimo sutartyje nustatytas dydis, kuriuo draudžiamojo jvy- kio atveju mažinama mokėtina draudimo išmoka (šio dydžio suma draudėjas pats prisideda prie nuostolių atlyginimo).
1.17. Besąlyginė išskaita – suma, kuria kiekvieno draudžiamojo jvy- kio atveju draudikas mažina mokėtiną draudimo išmoką. Jeigu draudimo sutartyje nėra nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita besąlyginė.
1.18. Sąlyginė išskaita – nuostolio dalis, išreikšta pinigų suma, ku- rią draudėjas apmoka, jei patirtas nuostolis neviršija išskaitos dydžio. Jei nuostolis viršija sąlyginės išskaitos dydj, draudimo išmoka mokama neišskaičiuojant išskaitos.
1.19. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba draudėjo, o draudimo sutartyje nurodytais atvejais ir xxxxxxx- xxxx, paskirtas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
1.20. Nedraudžiamasis jvykis – draudimo sutartyje arba jstaty- muose nurodytas jvykis, kuriam jvykus draudikas nemoka drau- dimo išmokos.
2. Draudimo sutarties šalių teisės
ir pareigos iki sutarties sudarymo
ir draudimo sutarties sudarymo tvarka
2.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartj, draudėjas privalo:
2.1.1. jei draudikas ar jo atstovas to pareikalauja, raštu pateikti pra- šymą sudaryti draudimo sutartj ir (arba) kitus dokumentus;
per vieną mėnesj neatsako j draudiko pasiūlymą, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartj.
2.7. Jeigu draudėjas dėl neatsargumo nepateikė informacijos apie minėtas esmines aplinkybes, jvykus draudžiamajam jvykiui draudikas privalo išmokėti draudimo išmokos, kuri būtų išmoka- ma draudėjui jvykdžius savo pareigą, dalj, proporcingą sutartos draudimo jmokos ir tos draudimo jmokos, kuri būtų nustatyta žinant nepateiktą informaciją, santykiui.
2.8. Jeigu draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias draudėjas neinformavo dėl neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo su- tarties, draudikas per du mėnesius nuo paaiškėjusio fakto, kad draudėjas nepateikė nustatytos informacijos dėl neatsargumo, turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartj. Įvykus draudžia- majam jvykiui, draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką tik jrodęs, kad nė vienas draudikas, žinodamas aplinky- bes, kurių draudėjas nenurodė dėl neatsargumo, nebūtų suda- ręs draudimo sutarties.
2.9. Draudiko teisė jvertinti draudimo riziką ir atsisakyti sudaryti draudimo sutartj:
2.9.1. Prieš sudarant draudimo sutartj draudikas turi teisę, bet ne- privalo, apžiūrėti arba jvertinti draudžiamą objektą, o jeigu reikia, savo lėšomis paskirti ekspertus draudimo rizikai jvertin- ti. Draudiko atlikti vertinimai, bet kokia jų rašytinė ataskaita, raštu ar žodžiu išreikšta nuomonė laikoma tik draudimo rizikos vertinimu ir negali būti draudėjo naudojama kaip jrodymas, kad draudimo objektas yra saugus, nekelia pavojaus aplinkai, atitinka jstatymus ir kitus teisės norminius aktus, inžinerinius, pramoninius standartus ar kitus reikalavimus.
2.9.2. Jeigu draudimo interesas yra susijęs su fizinio asmens sveikata, draudikas turi teisę reikalauti iš draudėjo dokumentų, patvirti- nančių draudėjo (apdraudžiamo asmens) amžių, sveikatos būklę, profesiją ir kitas draudimo rizikai turinčias reikšmės aplinkybes.
2.9.3. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo sutartj nenu- rodydamas priežasties.
2.9.4. Draudėjas yra informuotas, kad draudikas, vertindamas drau- dimo riziką, tvarko duomenis apie draudimo objektą. Asmens duomenys, priklausomai nuo draudžiamo objekto, gali būti gaunami iš tokių subjektų kaip VĮ Registrų centro Nekilnoja- mojo turto registro, VĮ Regitra, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro. Išsamesnė informacija pateikiama draudiko interneto svetainėje xxx.xxxxxxxxxx.xx esančiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose.
2.10. Draudimo sutartis gali būti sudaroma pagal draudimo rūšies taisykles, kurios laikomos standartinėmis draudimo sutarties sąlygomis, arba pagal iš anksto draudiko ir draudėjo sutartas rašytines individualias draudimo sutarties sąlygas.
2.11. Draudimo taisyklės skelbiamos viešai draudiko tinklalapyje xxx.xxxxxxxxxx.xx, taip pat, prieš sudarant draudimo sutartj, jų kopija jteikiama draudėjui.
2.12. Draudimo rūšies taisyklėse gali būti nustatomos ir kitos draudi- mo sutarties šalių teisės ir pareigos iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo tvarka.
3. Draudimo apsaugos pradžia. Draudimo sutarties galiojimas. Draudimo sutarties pakeitimo ir nutraukimo sąlygos
3.1. Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir draudimo liudiji- me nurodytam terminui.
3.2. Jei draudimo sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, jos jsigalio- jimo data nustatoma po 14 kalendorinių dienų nuo sudarymo dienos, išskyrus atvejus, kai draudėjas nurodo ankstesnę datą. Draudėjui nurodžius ankstesnę sutarties jsigaliojimo datą, lai- koma, kad draudimo apsauga pradedama teikti nuo draudėjo
šių Bendrųjų draudimo sąlygų 4.5 – 4.6 punktuose.
3.5. Draudimo apsauga taikoma visiems draudžiamiesiems jvy- kiams, jvykusiems galiojant draudimo sutarčiai. Jeigu draudimo sutartyje numatyta taikyti draudimo apsaugą ir draudžiamie- siems jvykiams, jvykusiems iki jsigaliojant draudimo sutarčiai, tokia sąlyga galioja, jei draudimo sutarties šalys apie draudžia- mąjj jvykj, kuris jvyko iki jsigaliojant draudimo sutarčiai, nežino- jo, neturėjo ir negalėjo žinoti.
3.6. Draudimo sutarties pabaiga ir nutraukimas.
3.6.1. Draudimo sutarties terminas pasibaigia draudimo sutarty- je (liudijime) nurodytos dienos 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei draudimo sutartyje (liudijime) nėra nurodytas kitas laikas.
3.6.2. Draudimo sutartis pasibaigia prieš galiojimo termino pabaigą:
a) jei draudikas sumoka visas išmokas, atitinkančias draudimo sutartyje numatytą draudimo sumą visam draudimo sutar- ties galiojimo laikotarpiui;
b) jei draudėjas (juridinis asmuo) yra likviduojamas, nėra jo tei- sių bei pareigų perėmėjo;
c) jei pasikeičia apdraustojo turto savininkas, išskyrus atvejus, kai draudimo sutarties šalys ir naujasis turto savininkas raštu sutaria kitaip arba kai naujuoju savininku tampa pats drau- dėjas (pvz., draudėjas išperka turtą lizingo ar kitu būdu). Draudimo sutartis dėl šiame punkte nurodytos priežasties nutraukiama kitą darbo dieną po to, kai draudikui praneša- ma apie atitinkamą pasikeitimą;
d) jei yra kiti jstatymų ar draudimo sutarties nustatyti sutarčių ar pareigų galiojimo pabaigos pagrindai.
3.6.3. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nustatytą ga- liojimo terminą, jeigu po sutarties jsigaliojimo išnyko galimybės jvykti draudžiamajam jvykiui arba draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju jvykiu.
3.6.4. Draudėjas fizinis asmuo, su verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais sudaręs draudimo sutartj nuotoliniu būdu, naudojant tik ryšio priemones (internete, telefonu, el. paštu) ar kitu būdu draudikui ir draudėjui fiziškai nesant kartu, turi teisę atsisakyti tokios draudimo sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos, išskyrus:
a) draudimo sutartis, kurių terminas yra trumpesnis nei vienas mėnuo;
b) draudimo sutartis, kurias kliento prašymu abi šalys visiškai jvykdo (t. y. draudikas suteikia draudimo apsaugą, o draudė- jas sumoka draudimo jmoką), nepasibaigus 14 kalendorinių dienų terminui nuo draudimo sutarties sudarymo dienos.
3.6.5. Draudimo sutartis gali būti nutraukta kitais teisės aktų nuosta- tų ar draudimo sutarties sąlygų numatytais atvejais ir nustaty- ta tvarka.
3.7. Atsiskaitymo tvarka nutraukus draudimo sutartj.
3.7.1. Jei draudimo sutartis yra nutraukiama ar pasibaigia iki drau- dimo sutarties termino pabaigos, draudikas visada turi teisę j jmokos dalj už draudimo sutarties galiojimo laikotarpj.
3.7.2. Likusi draudimo jmokos dalis nėra grąžinama, jeigu draudimo sutartis pasibaigia ar yra nutraukiama pagal šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 3.6.2a),ir 5.2.2 punktus.
3.7.3. Jeigu draudimo sutartis pasibaigia ar yra nutraukiama draudė- jo iniciatyva arba pagal šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų
3.6.2. b) – d), 5.1.2 ar 3.7.4 b), draudikas iš draudėjui grąžinti- nos jmokos dalies išskaičiuoja sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (20 % jmokos už nepanaudotą draudimo terminą, kuris būtų ne ilgesnis nei vieneri metai, bet ne mažiau nei 14 Eur); jei draudimo sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidų nejmanoma išskaičiuoti iš draudėjo sumokėtos jmokos dalies (nepakanka- ma suma), šias išlaidas privalo padengti draudėjas. Grąžintinos ar mokėtinos sumos skaičiuojamos ne ankstesnę kaip kitą dar- bo dieną po tos dienos, kai draudikui pranešama apie aplin- kybes, sudarančias pagrindą draudimo sutarties nutraukimui arba pasibaigimui.
3.7.4. Jei draudėjas atsisako nuotoliniu būdu sudarytos draudimo su- tarties (šių Bendrųjų sąlygų 3.6.4 punktas) per 14 kalendorinių dienų nuo draudimo sutarties sudarymo dienos:
a) jei draudimo apsauga nebuvo pradėta teikti – grąžinama visa sumokėta draudimo jmoka, neatskaičius administracinių kaštų;
b) jei draudimo apsauga buvo pradėta teikti – grąžinama nepa- naudota draudimo jmoka, išskaičiavus draudimo jmokos dalj, proporcingą suteiktos draudimo apsaugos terminui.
3.7.5. Jeigu draudėjas nebuvo sumokėjęs visų sutartų draudimo jmokų iki draudimo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo da- tos, nutraukiant sutartj ar jai pasibaigus, jis privalo sumokėti draudimo jmokos dalj už iki draudimo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo suteiktą draudimo apsaugą.
3.7.6. Grąžintina draudimo jmoka ar jos dalis pervedama j draudėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo draudėjo rašytinio prašymo gavimo dienos, bet ne ankščiau kaip po draudimo sutarties nutraukimo ar pasibaigimo.
3.8. Draudikas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutartj ir/arba nevykdyti Draudimo sutarties atitinkamo subjekto at- žvilgiu, jeigu paaiškėja, kad draudėjui, apdraustajam ar nau- dos gavėjui yra taikomos ekonominės ar kitos tarptautinės sankcijos.
3.9. Draudimo sutartis gali būti pakeista tik draudiko ir draudėjo raštišku susitarimu.
4. Draudimo jmoka ir jos mokėjimas
4.1. Draudimo jmokos dydj apskaičiuoja draudikas, atsižvelgdamas j draudėjo pateiktą informaciją, draudimo objektą, draudimo sumą, draudimo riziką, kitas draudimo sutartyje nustatytas są- lygas ir kitą svarbią informaciją.
4.2. Draudimo jmokas galima sumokėti pavedimu, grynaisiais, naudojantis elektronine bankininkyste arba draudiko partnerių tinklu. Galimybė sumokėti draudimo jmokas grynaisiais arba atsiskaityti mokėjimo kortele sudaroma tik kai kuriuose, drau- diko parinktuose, padaliniuose. Draudėjas atsako už tai, kad jo mokama draudimo jmoka laiku patektų j draudiko sąskaitą banke ir kad mokėjimo dokumentuose būtų jrašyti visi draudiko reikalaujami rekvizitai mokėtojui ir draudimo sutarčiai identifi- kuoti.
4.3. Draudimo jmokos faktinė sumokėjimo diena yra laikoma die- na, kai draudimo jmoka jrašoma j draudiko ar draudiko jgalioto draudimo tarpininko nurodytą sąskaitą banke arba sumokama grynaisiais ir tenkina šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų
4.2 punkto reikalavimus, kitu atveju – draudimo jmokos identifi- kavimo pas draudiką diena.
4.4. Xxxxxxxx jmokas už draudėją gali sumokėti kiti asmenys, ne- jgydami jokių teisių j draudimo sutartj ir sumokėtas draudimo jmokas.
5.2.3. informuoti draudėją apie besibaigiančią draudimo sutartj, jei šis yra tinkamai jgyvendinęs savo prievolę pateikti aktualius ir teisingus kontaktinius duomenis.
5.2.4. Draudiko teisės tuo atveju, kai draudėjas nesumoka draudimo jmokos, kaip tai numatyta šių Bendrųjų draudimo sutarties są- lygų 4.5 – 4.6 punktuose.
5.3. Draudėjo pareigos:
5.3.1. mokėti draudimo jmokas draudimo sutartyje nurodytais termi- nais; atliekant mokėjimo pavedimą mokėjimo dokumentuose jrašyti visus draudiko reikalaujamus rekvizitus, kad būtų galima identifikuoti mokėtoją ir draudimo sutartj;
5.3.2. vykdyti draudiko nurodymus siekiant mažinti riziką ir laiky- tis saugumo priemonių, nustatytų Draudimo rūšies sąlygose, papildomose sąlygose ar draudimo sutartyje, taip pat laikytis draudiko nurodymų, duotų draudimo sutarties galiojimo metu;
5.3.3. nedelsiant pranešti draudikui apie padidėjusią riziką ar kito- kj atvejj, kai iš esmės keičiasi draudimo sutartyje nustatytos aplinkybės; rizikos padidėjimas ir kiti atvejai, dėl kurių iš esmės keičiasi draudimo sutartyje numatytos aplinkybės, apibrėžiami Draudimo rūšies sąlygose, papildomose sąlygose ar draudimo sutartyje;
5.3.4. tuo atveju, jei draudėjas ir apdraustasis arba naudos gavėjas nesutampa, informuoti apdraustąjj ir (arba) naudos gavėją apie sudarytą draudimo sutartj, supažindinti juos su draudimo sutarties sąlygomis ir jų pakeitimais;
5.3.5. draudžiamojo jvykio atveju ar susiklosčius aplinkybėms, dėl ku- rių kyla realus draudžiamojo jvykio atsiradimo pavojus, draudė- jas privalo užregistruoti jvykj draudiko tinklalapyje www.gjensi- xxxx.xx arba elektroniniu paštu xxxxx@xxxxxxxxxx.xx ar info@ xxxxxxxxxx.xx; ir vykdyti pareigas, nustatytas draudimo rūšies sąlygose, papildomose sąlygose ar draudimo sutartyje, taip pat vykdyti draudiko duotus nurodymus, užregistravus jvykj;
5.3.6. jei išmokėjus draudimo išmoką ar jos dalj paaiškėja, kad pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka netu- rėjo būti mokama arba turėjo būti išmokėta mažesnė, draudi- kui raštu pareikalavus per 30 kalendorinių dienų grąžinti šiam draudimo išmoką arba permokėtą sumą, išskyrus jstatymų nustatytus atvejus. Tokią pat pareigą turi ir apdraustasis arba naudos gavėjas.
5.4. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
5.4.1. mokėti draudimo išmokas taisyklių ir jstatymų nustatyta tvar- ka;
5.4.2. pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir perskaičiuoti draudimo jmoką, jei sutarties galiojimo laikotarpiu iš esmės pasikeitus aplinkybėms draudimo rizika sumažėja;
5.4.3. grąžinti draudėjui sumokėtą draudimo jmoką už likusj draudi- mo sutarties galiojimo laikotarpj, jeigu draudimo sutartis nu- traukiama dėl to, kad jai jsigaliojus draudžiamojo jvykio gali- mybė arba draudimo rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju jvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežasčių,
6.6.2. draudimo išmoka nėra mokama, jei reikalavimas ją mokėti remiasi apgaule, t. y. jei draudėjas, su juo susiję asmenys, ap- draustasis ar naudos gavėjas bandė suklaidinti draudiką klas- todamas faktus, pateikdamas neteisingus duomenis, neteisėtai padidindamas nuostolio sumą;
6.6.3. teisės aktai gali nustatyti ir kitus atleidimo nuo draudimo išmo- kos mokėjimo atvejus.
6.7. Draudikas turi teisę sumažinti draudimo išmoką, jei draudėjas, apdraustasis ir naudos gavėjas arba kuris nors iš jų:
6.7.1. tinkamai neinformuoja draudiko, pateikia neteisingą ar nepilną informaciją apie draudžiamąjj jvykj;
6.7.2. nesiima priemonių užkirsti kelią žalos atsiradimui ar jos dydžio sumažinimui;
6.7.3. nesilaiko draudimo sutarties sąlygų ar protingų draudiko reika- lavimų, susietų su draudimo rizikos sumažinimu;
6.7.4. nesuteikia draudikui galimybės tinkamai jvertinti nuostolių dydj ir/ar priežastis;
6.7.5. nesiima priemonių, kurios leistų išsiieškoti žalos atlyginimą iš ją padariusio asmens, ar veikia tokiu būdu, kad sukelia sunkumų draudikui jgyvendinti jo reikalavimo teisę (subrogaciją).
6.8. Draudikas privalo jrodyti aplinkybes, kurios atleidžia jj nuo draudimo išmokos mokėjimo ar leidžia ją sumažinti.
6.9. Draudikas, nusprendęs atsisakyti mokėti draudimo išmoką ar jos dalj, privalo jvertinti draudėjo ir/ar kitų asmenų, nurodytų
6.6.2. punkte, kaltę, pažeidimo svarbą, ryšj tarp pažeidimo ir pasekmių, dėl pažeidimo atsiradusj žalos dydj.
6.10. Jei išmokėjus draudimo išmoką paaiškėja, kad pagal draudimo sutartyje numatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama arba turėjo būti mažinama, draudiko rašytiniu rei- kalavimu per 30 kalendorinių dienų draudėjas privalo grąžinti draudikui visą draudimo išmoką arba permokėtą sumą, išskyrus jstatymų numatytus atvejus.
6.11. Xxxxxxxx jmokos jskaitymas:
6.11.1. iš draudimo išmokos draudikas turi teisę (bet neprivalo) išskai- tyti pagal bet kurią sudarytą draudimo sutartj nesumokėtą draudimo jmoką, kurios mokėjimo terminas suėjęs, ir kitas laiku nesumokėtas sumas; jei išskaitymas nėra daromas, draudėjui lieka pareiga sumokėti numatytas draudimo jmokas ir kitus jsi- skolinimus;
6.11.2. jei išmokėjus draudimo išmoką draudimo sutartis pasibaigia, iš draudimo išmokos išskaitomos visos pagal tą draudimo sutartj nesumokėtos draudimo jmokos.
6.12. Draudikas nesuteikia draudimo apsaugos ir nemoka draudimo išmokų, jei draudimo apsaugos suteikimui ir draudimo išmokų mokėjimui taikomos Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos preky- binės, ekonominės ar kitos sankcijos, draudimai, apribojimai bei kiti draudikui taikomi jstatymai, nurodymai ir reglamentai.
7. Pareiga saugoti informaciją
4.5. Jei draudimo jmoka ar jos dalis nesumokama sutartu laiku, draudikas turi teisę skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
4.6. Draudėjui nesumokėjus draudimo jmokos ar jos dalies draudi- mo sutartyje nustatytu laiku (išskyrus atvejus, kai draudimo
5.5.
nesusijusių su draudžiamuoju jvykiu, ir kt.).
Draudimo rūšies sąlygose, papildomose sąlygose, draudimo su- tartyje gali būti apibrėžiamos ir kitos draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos.
7.1. Draudikas neturi teisės atskleisti draudimo veikloje jgytos infor- macijos apie draudėją, apdraustą asmenj ar naudos gavėją, jų sveikatos būklę ir turtinę padėtj bei kitos draudimo sutartyje nustatytos informacijos, išskyrus jstatymų nustatytas išimtis. Draudikas, pažeidęs šią pareigą, privalo atlyginti draudėjui, ap-
sutarties jsigaliojimas siejamas su draudimo jmokos ar jos da- lies sumokėjimu), draudikas apie tai privalo pranešti draudėjui raštu nurodydamas, kad per 30 dienų nuo pranešimo išsiuntimo draudėjui nesumokėjus draudimo jmokos ar jos dalies draudimo sutartis pasibaigs. Atskiru draudėjo ir draudiko susitarimu nu- rodytas jmokos apmokėjimo terminas gali būti pratęstas. Pra- tęsimas šalių susitarimu galimas tik tuo atveju, jeigu nesibaigia draudiko pranešimo dėl nesumokėtos jmokos datoje nurodytas mėnuo.
4.7. Tuo atveju, kai draudimo jmoka iš dalies buvo sumokėta ir po sutarties nutraukimo dėl jmokos nesumokėjimo lieka klientui grąžintina suma, iš grąžintinos jmokos dalies atskaičiuojamos sumos, numatytos šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų
3.7.3 punkte.
5. Draudėjo ir draudiko teisės ir pareigos sutarties galiojimo laikotarpiu
5.1. Draudėjo teisės:
5.1.1. draudžiamojo jvykio atveju reikalauti, kad draudikas jstaty- muose ir (ar) draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmokėtų draudimo išmoką;
5.1.2. nutraukti draudimo sutartj raštu pranešdamas apie tai draudi- kui ne mažiau kaip prieš 15 dienų iki pageidaujamos nutraukimo dienos; prašymas nutraukti draudimo sutartj turi būti pasirašy- tas draudėjo ar jo jgalioto asmens; pranešimo pateikimo tvarka aprašoma šių Bendrųjų draudimo sąlygų 10 skyriuje (Informaci- jos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka);
5.1.3. asmeniškai arba per jgaliotą atstovą jstatymų nustatyta tvarka gauti informaciją apie draudžiamojo jvykio tyrimą;
5.1.4. reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažin- ti draudimo jmoką, jei draudimo rizika sumažėja, o draudikui nesutikus pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar sumažinti draudimo jmokos − kreiptis j teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinkybėms arba nutraukti draudimo sutartj joje nustatyta tvarka.
5.2. Draudiko teisės:
5.2.1. padidėjus draudimo rizikai ar kitaip iš esmės pasikeitus drau- dimo sutarties aplinkybėms, draudikas gali reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir (arba) perskaičiuoti draudimo jmoką; jeigu draudėjas nesutinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti didesnės draudimo jmokos, draudikas turi tei- sę kreiptis j teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakei- timo pasikeitus esminėms sutarties aplinkybėms; jeigu draudė- jas apie draudimo rizikos padidėjimą ar iš esmės pasikeitusias aplinkybes nepraneša, draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartj ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepaden- gia gautos jmokos; tačiau draudikas neturi teisės reikalauti nutraukti draudimo sutartj, jeigu išnyko aplinkybės, galėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą.
Draudimo rizikos padidėjimo atvejai nustatomi Draudimo rū- šies sąlygose, papildomose sąlygose ir kituose draudimo sutartj sudarančiuose dokumentuose.
5.2.2. draudikas gali nutraukti draudimo sutartj raštu pranešdamas apie tai draudėjui prieš 7 kalendorines dienas, jeigu:
a) draudėjas ar apdraustasis nesilaikė saugumo reikalavimų ir nepašalino iki sudarant sutartj ar draudimo sutarties galio- jimo laikotarpiu draudiko nurodytų trūkumų − tai laikoma esminiu draudimo sutarties pažeidimu;
b) draudėjas ar apdraustasis tyčia padarė žalą;
c) draudėjas ar apdraustasis jvykus draudžiamajam jvykiui klai- xxxx xxxxxxxx, apgaulingai pateikė draudikui neteisingą ar neišsamią informaciją, kuri yra svarbi nustatant draudimo iš- mokos dydj, neteisėtais būdais siekė gauti draudimo išmoką.
6. Draudimo išmokos mokėjimo tvarka
6.1. Draudimo išmokos yra mokamos už draudžiamuosius jvykius, numatytus draudimo rūšies sąlygose sutartos draudimo sutar- ties apsaugos ribose.
6.2. Draudėjas, apdraustasis ir (ar) nukentėjęs trečiasis asmuo privalo pateikti draudikui visus reikiamus dokumentus ir infor- maciją dėl jvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, priežasčių ir pasekmių, reikalingus draudimo išmokos dydžiui nustatyti, taip pat dokumentus ir informaciją, kuri patvirtina draudžiamojo jvykio buvimą, atsakingus asmenis, žalos apimtj ir pan.
6.3. Draudimo išmokos mokėjimo terminai:
6.3.1. draudikas neturi teisės mokėti ar atsisakyti mokėti draudimo išmoką, nejsitikinęs, kad draudžiamasis jvykis buvo;
6.3.2. draudimo išmoka išmokama ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kai draudikas gauna visą reikiamą dokumentais pagrjstą informaciją, svarbią ir būtiną draudžiamojo jvykio faktui, aplinkybėms, pasekmėms ir draudimo išmokos dydžiui nustatyti;
6.3.3. jei dėl jvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, drau- dėjui, apdraustajam arba naudos gavėjui reiškiamas civilinis ieškinys, keliama baudžiamoji byla, jo atžvilgiu yra pradėtas teismo procesas, atliekamas ikiteisminis arba kitas privalomas valstybės institucijos tyrimas, draudikas turi teisę atidėti išmo- kos mokėjimą iki ikiteisminio tyrimo ar kitos privalomai tyrimą atliekančios institucijos tyrimo pabaigos ir (ar) iki teismo spren- dimo jsiteisėjimo arba bylos sustabdymo ar nutraukimo dienos;
6.3.4. jei draudimo išmoka neišmokėta, kas 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjj jvykj gavimo dienos draudikas privalo raštu išsamiai informuoti draudėją (naudos gavėją ar nukentėjusj trečiąjj asmenj) apie draudžiamojo jvykio tyrimo eigą, išskyrus atvejus, kai trūksta dokumentų ar informacijos tik iš draudėjo (naudos gavėjo ar nukentėjusio trečiojo asmens) ir draudėjas (naudos gavėjas ar nukentėjęs trečiasis asmuo) jau yra infor- muotas apie dokumentus ar informaciją, kuriuos šis privalo pa- teikti draudžiamojo jvykio tyrimui;
6.3.5. jei nustatyta, kad jvykis yra draudžiamasis, o draudėjas ir drau- dikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio ir tikslus žalos dydžio nustatymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius, draudėjo pageidavimu draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių ne- ginčijamai draudimo išmokai.
6.4. Draudimo išmoka yra mokama j draudėjo (naudos gavėjo) arba jo raštu nurodyto asmens banko sąskaitą.
Jei apdraustasis nepilnametis, draudimo išmoka mokama:
6.4.1. j jo asmeninę banko sąskaitą, jeigu tokią sąskaitą nepilnametis turi ir jos numeris nurodomas draudikui;
6.4.2. tais atvejais, kai nepilnametis iki keturiolikos metų neturi as- meninės banko sąskaitos, draudimo išmoka mokama j vieno iš tėvų, jo globėjo sąskaitą, esant vieno iš tėvų ar globėjų prašy- mui ir raštiškam kito tėvo ar globėjo sutikimui;
6.4.3. tais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi asmeninės banko sąskaitos, draudimo išmoka mo- kama j vieno iš tėvų ar globėjo (rūpintojo) sąskaitą nepilname- čio raštišku sutikimu.
6.5. Draudikas, mokėdamas draudimo išmoką draudėjams, turin- tiems teisę jstatymų nustatyta tvarka susigrąžinti mokesčius dėl draudimo objekto atstatymo iki buvusios būklės, mažina draudimo išmoką atitinkama galimų susigrąžinti mokesčių suma. Šiuo atveju skaičiuojant išmokos dydj pirmiausia atima- ma mokesčių suma, o po to išskaita.
6.6. Atleidimas nuo draudimo išmokos mokėjimo:
6.6.1. draudikas atleidžiamas nuo pareigos mokėti draudimo išmoką, jei draudžiamasis jvykis jvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar nau- dos gavėjo tyčios, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus;
xxxxxxxx asmeniui ar naudos gavėjui dėl to padarytą turtinę ir neturtinę žalą.
7.2. Informacija apie draudėją, apdraustąjj ar naudos gavėją, kurią draudikas gavo vykdydamas draudimo veiklą, gali būti atskleista:
7.2.1. teismams, teisėsaugos, priežiūros ir kitoms institucijoms jstaty- mų nustatytais atvejais;
7.2.2. teismui arba priežiūros institucijai, nagrinėjantiems draudėjo (pareiškėjo) ir draudiko ginčus;
7.2.3. perdraudikams, draudiko akcininkų grupės jmonėms;
7.2.4. draudiko samdomiems ekspertams, atstovams, konsultantams ir kitiems subjektams, teikiantiems draudikui paslaugas;
7.2.5. arbitražiniam teismui, nagrinėjančiam draudėjo ir draudiko ginčą, draudėjo jgaliotajam atstovui ar tarpininkui;
7.2.6. xxxxx draudėjo sutikimą arba prašymą;
7.2.7. kitais draudiką jpareigojančiais teisės aktų nustatytais atvejais.
7.3. Draudimo sutarties ar kitų su konkrečiu atveju susijusių šalių asmens duomenų perdavimas šiame skyriuje nustatytais atve- jais nelaikomas konfidencialios informacijos ar duomenų, su- darančių asmens duomenų paslaptj, atskleidimu. Nustatytais atvejais draudikas pateikia tik tokios apimties informaciją, kuri yra būtina konkrečiam tikslui pasiekti.
8. Teisių ir pareigų perleidimas pagal draudimo sutartj
8.1. Draudikas turi teisę iš draudimo sutarties kylančias savo teises ir pareigas perleisti kitiems draudikams jstatymų numatyta tvarka. Apie ketinimą perleisti iš draudimo sutarties kylančias savo teises ir pareigas draudikas turi informuoti jstatymų nu- statyta tvarka.
8.2. Draudėjas be rašytinio draudiko pritarimo neturi teisės perduoti savo teisių ir pareigų pagal draudimo sutartj.
9. Ginčų tarp draudėjo ir draudiko sprendimo tvarka
9.1. Skundus dėl draudiko ar draudimo produktų platintojo veiklos galima pateikti ADB „Gjensidige“ elektroniniu paštu info@ xxxxxxxxxx.xx ar draudiko buveinės adresu Žalgirio g. 90, Vilnius.
9.2. Išsami informacija apie skundų pateikimo ir ginčų nagrinėjimo tvarką, jskaitant dėl draudimo produktų platintojo veiklos, skel- biama draudiko tinklalapyje xxx.xxxxxxxxxx.xx .
9.3. Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžiami derybomis. Jei šalys nepasiekia susitarimo, ginčas sprendžiamas neteismi- ne tvarka Lietuvos banke, Totorių g. 4, LT-01103 Vilnius (dau- giau informacijos xxx.xx.xx ) arba kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.
9.4. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, jeigu draudimo sutartyje (individualioje draudimo sutartyje arba draudimo liudijime) šalys nesutarė kitaip.
10. Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka
10.1. Bet koks pranešimas, kurj viena draudimo sutarties šalis (taip pat ir apdraustasis ir naudos gavėjas) privalo perduoti kitai ša- liai, turi būti pateikiamas raštu.
10.2. Pranešimai, išsiųsti kitai šaliai paprastu ar elektroniniu paštu ar per kurjerj, Draudimo sutartyje nurodytais adresais (elektroni- nio pašto adresais), arba pateikti draudiko savitarnos svetainė- je, laikomi tinkamai jteiktais.
10.3. Laikoma, kad pranešimo tinkamo jteikimo diena yra:
10.3.1. kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos – siunčiant elektroniniu paštu;
10.3.2. siunčiant paštu:
a) paprastu laišku išsiųstas pranešimas laikomas jteiktu praėjus protingam terminui po jo išsiuntimo;
b) registruotu laišku išsiųsto pranešimo gavimo diena, nurodyta oficialiame pašto jstaigos spaude;
c) per kurjerj siunčiamo pranešimo diena laikoma jo jteikimo diena.
10.3.3. kita darbo diena po pranešimo pateikimo dienos – teikiant per draudiko savitarnos svetainę;.
10.4. Draudimo sutarties šalys privalo informuoti viena kitą apie pa- sikeitusj adresą ar kitus kontaktinius duomenis per 15 dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.
11. Asmens duomenų apsauga
1.7. Žala – Užsakovo patirtos išlaidos (t.y. tiesioginiai nuostoliai taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas) dėl Draudimo sutartyje nurodytų draudžiamųjų jvykių.
1.8. Pasekminė žala – žala, kylanti kaip Draudėjo jsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo jvykdymo pagal sutartj netiesiogi- nė pasekmė, t.y. dėl netinkamai atliktų darbų/neatliktų darbų atsiradusi paskesnė/pasekminė žala (pvz., patalpų apliejimas, supelijimas ir pan.).
1.9. Atgręžtinio reikalavimo teisė (Draudiko regresinio reika- lavimo teisė) – Xxxxxxxx, atlyginusio Draudėjo padarytą žalą, teisė reikalauti iš Draudėjo grąžinti išmokėtas sumas.
1.10. Užstatas – tai laidavimo draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią j Draudiko sąskaitą laidavimo draudimo sutarties šalių susitarimu sumoka Draudėjas ir kuri užtikrina Draudėjo prievolių Draudikui pagal laidavimo draudimo sutartj jvykdymą.
1.11. Kontralaiduotojas – asmuo, neatlygintinai laiduojantis Draudi- kui už tinkamą Draudėjo prievolės grąžinti Draudiko Užsakovui sumokėtą draudimo išmoką, jeigu ši draudimo išmoka Laidavimo
4.2. atvejai, kai Draudėjui nekyla ir/arba nenustatoma ir nejrodoma Draudėjo civilinė atsakomybė dėl Draudėjo prisiimtų pagal Už- sakovo paskelbto ir/arba Draudėjo laimėto Viešojo pirkimo ar su- darytos su Užsakovu Sutarties sąlygas jsipareigojimų, už kuriuos Draudikas laidavo laidavimo draudimo sutartimi, nejvykdymo;
4.3. visi atvejai, už kuriuos Draudikas neatsako prieš Užsakovą, o taip pat kiti Draudiko su Draudėju aptarti ir laidavimo draudi- mo sutartyje numatyti nedraudžiamieji jvykiai;
4.4. reikalavimai sumokėti Draudėjo su Užsakovu sudarytoje Sutar- tyje ar jstatymuose nustatytas netesybas (baudas, delspinigius), palūkanas dėl Draudėjo prievolių (-ės) nejvykdymo ar netinkamo jvykdymo, jei laidavimo draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
4.5. visi šių Taisyklių II dalies „Sutartinių prievolių laidavimo draudi- mo sąlygos“ 3 skyriuje išvardinti draudžiamieji jvykiai, jeigu juos nusikalstamais veiksmais ar tyčia sąlygojo ar sukėlė Draudėjas ir/arba su Draudėju susiję asmenys;
4.6. bet kokie atvejai, kurie neatitinka atitinkamo draudžiamojo jvykio apibrėžimo ir/arba šių Taisyklių II dalies „Sutartinių prievolių laida-
11.1. Draudikas vykdydamas draudimo sutartj, veikia kaip duomenų valdytojas ir tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis Ben- drojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos jstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsau- gą, reikalavimais.
11.2. Draudikas asmens duomenis tvarko tik iš anksto nustatytais tikslais tam, kad galėtų sudaryti ir vykdyti draudimo sutartj ir atlikti su ja susijusius veiksmus: identifikuoti draudimo sutarties šalj, gauti informaciją apie draudžiamą turtą, jvertinti ir val- dyti draudimo riziką, pateikti draudimo pasiūlymą ir parengti draudimo sutartj, apskaičiuoti žalos dydj, vykdyti draudžiamų- jų jvykių administravimą, draudimo jmokų ir išmokų operacijų administravimą (jskaitant sąskaitų siuntimą ir skolų išieškoji- mą), susisiekti su draudėju dėl sutarties vykdymo ar siekiant priminti apie besibaigiančią draudimo sutartj.
11.3. Draudikas, vadovaudamasis jam taikomais teisės aktais, turi
draudimo sutarties pagrindu bus išmokėta Užsakovui, jvykdymą.
1.12. Užsakovas – Draudimo sutartyje jvardintas asmuo, turintis tei- sę gauti draudimo išmoką dėl Draudėjo prisiimtų prievolių ar jų dalies nevykdymo pagal Užsakovo vykdomo Viešojo pirkimo dokumentų sąlygas ar raštiškai sudarytą Sutartj.
1.13. Su Draudėju susiję asmenys – Draudėjo darbuotojai, Draudėjo partneriai, veikiantys jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, taip pat asmenys, kuriems Draudėjas pavedė ar ki- taip teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis juo, taip pat asmenys, kuriuos pasitelkė Draudėjas tarp Draudėjo ir Užsakovo sudarytai sutarčiai jvykdyti (subrangovai ir pan.), kiti jstatymų nustatyta tvarka jgalioti atstovai.
1.14. Tretysis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo sutartiniais san- tykiais su Draudiku ir Draudėju pagal šių Draudimo taisyklių pagrindu sudarytą laidavimo draudimo sutartj. Trečiuoju as- meniu nelaikomas asmuo, susijęs su draudiku ar draudėju dar- bo ar civiliniais sutartiniais santykiais.
4.7.
4.8.
4.9.
vimo draudimo sąlygos“ 3.5. punkte numatytų (-os) sąlygų (-os);
Draudėjo civilinės atsakomybės atsiradimas, susijęs su Viešo- jo pirkimo ar sudarytos su Užsakovu sutarties, už kurj (kurią) Draudikas laidavo draudimo sutartimi, sąlygų papildymais ar pakeitimais, atliktais jau po draudimo sutarties sudarymo;
bet kokie atvejai, susiję su pasekmine žala, atsiradusia dėl Draudėjo jsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo jvykdymo; jvykiai, kai Draudėjas nejvykdo ar netinkamai vykdo jsiparei- gojimus, prisiimtus pagal Užsakovo paskelbto Viešojo pirkimo sąlygas arba su Užsakovu sudarytą sutartj dėl:
- karo (paskelbto, nepaskelbto), pilietinio karo ar pilietinių (masinių) neramumų, nepaprastosios ar karo padėties jve- dimo, ginkluoto užpuolimo, revoliucijos, sabotažo, terorizmo;
- branduolinės reakcijos, radioaktyvaus apšvitinimo ar radio- aktyvaus užteršimo;
- turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valstybės val- džios institucijų nurodymu;
teisę tvarkyti ne tik draudėjo, bet ir kitų šalių, kurios yra susi- jusios su draudimo sutartimi, asmens duomenis. Priklausomai nuo draudimo produkto specifikos ir konkrečios situacijos, draudikas tvarko naudos gavėjų, apdraustųjų, mokėtojų ir kitų asmenų, susijusių su draudimo sutarties vykdymu, asmens duo- menis.
11.4. Draudikas, kaip duomenų valdytojas, turi teisę pasitelkti duo- menų tvarkytojus, kurie teikdami paslaugas tvarko asmens duomenis draudiko vardu.
11.5. Draudikas tvarko asmens duomenis tik tais atvejais, kai: duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti jau sudarytą draudimo sutartj; draudikas turi tvarky- ti asmens duomenis todėl, kad jj tai daryti jpareigoja teisės aktai; yra duotas sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo; duomenis tvarkyti reikia dėl teisėtų draudiko ar trečiosios ša- lies interesų.
11.6. Asmenys, kurių asmens duomenis tvarko draudikas (toliau - Duomenų subjektai), turi šias teises: susipažinti su draudiko tvarkomais asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis; ištrinti neteisėtai tvar- komus asmens duomenis; reikalauti, kad draudikas apribotų asmens duomenų tvarkymą; reikalauti, kad draudikas perkeltų tvarkomus asmens duomenis; nesutikti, kad būtų tvarkomi as- mens duomenys; bet kada atšaukti duotus sutikimus dėl tiesio- ginės rinkodaros; paduoti skundą priežiūros institucijai.
11.7. Draudikas išnagrinėja Duomenų subjekto prašymą ir pateikia atsakymą per vieną mėnesj nuo prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant j prašymų sudėtingumą ir skaičių.
11.8. Draudikas yra paskyręs duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktinis elektroninio pašto adresas yra xxx@xxxxxxxxxx.xx .
11.9. Išsami informacija apie draudiko vykdomą asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teisių jgyvendinimo tvarką skel- biama draudiko interneto svetainėje xxx.xxxxxxxxxx.xx esan- čiuose Asmens duomenų tvarkymo principuose.
II dalis. Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos
PATVIRTINTA:
Valdybos 2016 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutarimu. Įsigaliojo nuo 2016 m. spalio mėn. 4 d.
1. Specialios sąvokos
2. Draudimo objektas
2.1. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prie- volių, už kurias Draudikas laidavo laidavimo draudimo sutarti- mi, nejvykdymu ar netinkamu vykdymu, t.y.
- pagal pasiūlymo laidavimo draudimo sutartj - Draudėjo prievolė jvykdyti prisiimtus jsipareigojimus pagal Užsakovo vykdomo Viešojo pirkimo dokumentų sąlygas;
- pagal atlikimo, išankstinio apmokėjimo, garantinio laikotar- pio laidavimo draudimo sutartis – Draudėjo prievolė jvykdyti savo prisiimtus jsipareigojimus Užsakovui pagal pasirašytą Xxxxxxx su Užsakovu;
2.2. Draudimo objektu pagal šias Taisykles negali būti:
2.2.1. turtiniai interesai dėl prievolių nejvykdymo arba netinkamo jų vykdymo pagal bet kokios rūšies faktoringo, lizingo, kredito ar paskolos sutartis;
2.2.2. turtiniai interesai dėl netesybų (baudų, delspinigių), nustatytų Draudėjo ir Užsakovo sudarytoje sutartyje ar jstatymuose, išsky- rus atvejus, kai laidavimo draudimo sutartyje numatyta kitaip;
2.2.3. turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolėmis, už kurių jvyk- dymą Draudikas nelaidavo Užsakovui išduotame laidavimo draudimo rašte.
2.2.4. turtiniai interesai, susiję su pasekmine žala, atsiradusia dėl Draudėjo jsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo jvykdymo;
2.2.5. turtiniai interesai, susiję su bet kokiomis išlaidomis (nuosto- liais), kurių neapima žala, kaip ji apibrėžta šiose Taisyklėse.
3 Draudžiamieji jvykiai
3.1. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, drau- džiamasis jvykis pagal pasiūlymo laidavimo draudimo su- tartj yra tada, kai yra nustatoma ir jrodoma Draudėjo sutar- tinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo prisiimtų jsipareigojimų nejvykdymo pagal Užsakovo vykdomo ir/arba Draudėjo laimė- to Viešojo pirkimo sąlygas:
3.1.1. jeigu Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotar- piu, nurodytu Pirkimo dokumentų sąlygose ir/arba pasiūlyme;
3.1.2. jeigu Draudėjui pasiūloma sudaryti Sutartj pagal laimėtą Vie- šąją pirkimą ir/arba pasiūlymą ir Draudėjas raštu atsisako ją sudaryti arba jos nepasirašo Užsakovo nurodytu terminu;
3.1.3. jeigu Draudėjui pasiūloma sudaryti Sutartj pagal laimėtą Vie- šąją pirkimą ir/arba pasiūlymą ir Draudėjas nepateikia sutar- ties jvykdymo užtikrinimo, jeigu tai buvo numatyta Pirkimo dokumentuose;
3.1.4. jeigu Draudėjas, Užsakovui priėmus jo pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu nesutinka su pasiūlymo kainos korektūra,
4.10. šių Taisyklių II dalies „Sutartinių prievolių laidavimo draudimo
sąlygos“ 4.9 punkte išvardinti jvykiai, kurie apima ir jvykius, jvy- kusius už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.
5. Xxxxxxxx xxxx
5.1. Draudimo suma yra nustatoma Xxxxxxxx ir Draudėjo tarpusa- vio susitarimu, atsižvelgiant j Užsakovo keliamus reikalavimus.
5.2. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx liudijime ir laidavimo draudimo rašte.
5.3. Draudimo suma laidavimo draudimo sutartyje gali būti nuro- dyta užsienio valiuta, tačiau visi atsiskaitymai atliekami eurais pagal Lietuvos banko oficialų kursą draudimo išmokos mokėji- mo dieną, jeigu nenurodyta kitaip.
6. Draudimo sutarties sudarymo tvarka
6.1. Laidavimo draudimo sutartis laikoma sudaryta Draudėjui su- mokėjus draudimo jmoką ir užstatą (jei jj pagal laidavimo drau- dimo sutartj draudėjas privalo sumokėti). Laidavimo draudimo sutarties sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu (polisu).
6.2. Draudėjas privalo pateikti Xxxxxxxx pareikalautus dokumentus draudimo rizikai jvertinti, draudimo sutarčiai sudaryti.
6.3. Sudarydamas draudimo sutartj, Xxxxxxxxx išrašo draudimo liu- dijimą, kuris jteikiamas Draudėjui, ir laidavimo draudimo raštą, kuris atiduodamas Užsakovui.
6.4. Laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Draudimo sutar- ties sudėtinė dalis.
6.5. Laidavimo draudimo sutartis gali būti pakeista Draudikui ir Draudėjui raštiškai susitarus. Jeigu laidavimo draudimo sutar- ties pakeitimas pakeičia Draudiko jsipareigojimų turinj ir/ar jų pobūdj Užsakovui arba yra keičiamas Užsakovui išduotas lai- davimo draudimo raštas, laidavimo draudimo sutarties tarp Draudiko ir Draudėjo pakeitimai gali būti atlikti tik Draudėjui pateikus Draudikui raštišką Užsakovo sutikimą.
6.6. Jei Draudėjas kreipėsi j Draudiką su prašymu išduoti laidavimo draudimo liudijimo (jo priedų ir/ar susitarimų) nuorašus, Drau- dikas privalo išduoti Draudėjui reikalaujamų dokumentų nuora- šus už Draudiko nustatytą mokestj.
6.7. Laidavimo draudimo rašto dublikatas neišduodamas.
6.8. Jeigu draudimo sąlygos, nurodytos Draudimo taisyklėse, skiriasi nuo laidavimo draudimo sutartyje (draudimo polise ir jo prie- duose, laidavimo draudimo rašte) nurodytų sąlygų, vadovauja- masi laidavimo draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
7. Laidavimo draudimo sutarties
1.1. Laidavimo draudimo raštas – Draudiko raštiškas jsipareigoji- mas, skirtas Užsakovui ir išduotas Draudimo taisyklių ir laida- vimo draudimo sutarties pagrindu. Laidavimo draudimo rašte Draudikas jsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius (jei laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta ki-
3.2.
kaip tai numatyta Pirkimo dokumentų sąlygose.
Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, drau- džiamasis jvykis pagal atlikimo laidavimo draudimo sutartj yra tada, kai yra nustatoma ir jrodoma Draudėjo sutartinė ci- vilinė atsakomybė dėl Draudėjo prisiimtų jsipareigojimų nejvyk- dymo pagal su Užsakovu pasirašytos sutarties sąlygas:
galiojimas. Draudimo sutarties nutraukimo sąlygos.
7.1. Draudimo sutarties galiojimo pradžia ir pabaiga nurodoma kalendorine data draudimo liudijime ir laidavimo draudimo
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
taip) laidavimo draudimo rašte nurodytos sumos ribose, jei
Draudėjas nejvykdys visos arba dalies savo prievolių, už kurias Draudikas laidavo laidavimo draudimo sutartimi. Draudikas jsipareigoja tik Užsakovui, todėl laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir nejkeistinas. Pagal šias Taisykles gali būti išduodami pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštai ir nepirmojo pareikalavimo (jprastiniai) draudimo laidavimo raš- tai. Pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštu laikomas tik toks laidavimo draudimo raštas, kuriame nurodyta, jog tai yra pirmojo pareikalavimo laidavimo raštas.
Prašymas-anketa sudaryti draudimo sutartj (toliau – Pra- šymas) – Draudėjo pildomas nustatytos formos ir turinio doku- mentas, suteikiantis Draudikui informaciją, reikalingą draudimo rizikai jvertinti ir laidavimo draudimo sutarčiai sudaryti.
Viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų jstatymu reglamentuoja- mas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo – pardavimo sutartj.
Pirkimo dokumentai – Užsakovo Draudėjui raštu pateikiami dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą bei pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, konkurso ar kitų pirkimo būdų bei sąlygų dokumen- tai, šių dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bei papildymai arba valstybės institucijų nurodymai.
Sutartis – tarp Draudėjo ir Užsakovo sudarytas pirkimo-parda- vimo, rangos, paslaugų teikimo ar kitas rašytinis susitarimas, kuriame yra jvardintos Draudėjo prievolės Xxxxxxxxx, už ku- rias, išskyrus draudimo sutartyje/taisyklėse numatytas išimtis, Draudikas laiduoja laidavimo draudimo sutartimi.
3.2.1. Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateiktos prekės
netenkina Sutartyje nustatytų reikalavimų ir Draudėjas atsisa- ko ištaisyti defektus;
3.2.2. Draudėjas dėl savo kaltės praleidžia Sutartyje nustatytus prie- volių jvykdymo terminus;
3.2.3. Draudėjas neteisėtai atsisako tęsti Sutarties prievolių vykdymą.
3.3. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, drau- džiamasis jvykis pagal išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo sutartj yra tada, kai yra nustatoma ir jrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo Užsakovui negrąžinto avansinio mokėjimo (kuris buvo gautas pagal Su- tartj, sudarytą su Užsakovu), kai jis buvo panaudotas ne pagal Sutartyje numatytą paskirtj.
3.4. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, drau- džiamasis jvykis pagal garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutartj yra tada, kai yra nustatoma ir jrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo nejvykdy- tų jsipareigojimų Užsakovui per laidavimo draudimo sutartyje nurodytą garantinj terminą, už kurių jvykdymą pagal pasirašy- tą Sutartj yra atsakingas Draudėjas.
3.5. Be 3.1.–3.4. punktuose nurodytų sąlygų, taip pat būtina sąlyga jvykiui pripažinti draudžiamuoju yra Užsakovo reikalavimo mo- kėti draudimo išmoką pateikimas Draudikui atitinkamos laida- vimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu.
4 Nedraudžiamieji jvykiai
Nedraudžiamaisiais jvykiais yra laikomi:
rašte.
7.2. Jeigu draudimo liudijime ir/ar laidavimo draudimo rašte nenu- matyta kitaip, laidavimo draudimo sutartis jsigalioja ir drau- dimo apsauga prasideda nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, su sąlyga, kad yra sumokėta visa draudimo jmoka ir/ar užstatas (jei jj pagal laidavimo draudimo sutartj Draudėjas privalo sumokėti). Draudėjui ne- sumokėjus draudimo jmokos, kurios sumokėjimas siejamas su laidavimo draudimo sutarties jsigaliojimu draudimo sutartyje nurodytu terminu, draudimo sutartis nejsigalioja nuo laidavi- mo draudimo sutartyje nurodytos jsigaliojimo dienos.
7.3. Kai Draudėjas pavėluotai sumoka draudimo jmoką ir/ar užs- tatą (jei jj pagal laidavimo draudimo sutartj Draudėjas privalo sumokėti), laidavimo draudimo sutartis jsigalioja nuo draudi- mo jmokos ir užstato (jei jj pagal laidavimo draudimo sutartj Draudėjas privalo sumokėti) sumokėjimo momento ir draudi- mo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties jsigalioji- mo jvykusiems draudžiamiesiems jvykiams. Taisyklių Bendrųjų sąlygų 4.2 punktas apibrėžia, kokiu atveju Draudimo jmoka laikoma sumokėta.
7.4. Laidavimo draudimo sutartis laikoma pasibaigusia šių Taisyklių Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais bei:
7.4.1. pasibaigus laidavimo draudimo liudijimo ir laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui;
7.4.2. suėjus laidavimo draudimo sutarties terminui, jeigu laidavimo draudimo sutartimi buvo užtikrinta būsima prievolė, ir ji iki šio termino pabaigos neatsirado;
7.4.3. Draudėjui jvykdžius visas prievoles, už kurias Draudikas laidavo
1.6. Pasiūlymas – Draudėjo raštu konkursui pateiktų dokumentų visuma, siekiant tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal Konkurso rengėjo (Užsakovo) nustatytas pirkimo sąlygas.
4.1. atvejai, kai Draudėjui civilinė atsakomybė netaikoma arba jis yra atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės Užsakovui Lietuvos Respublikos jstatymų (CK 6.253 str.) nustatyta tvarka;
laidavimo draudimo sutartimi, ir Užsakovui grąžinus laidavimo rašto originalą arba raštu patvirtinus, kad visos Draudėjo prie- volės, už kurias Xxxxxxxx buvo laiduota, yra jvykdytos;
7.4.4. laidavimo draudimo sutarties šalims susitarus ir Užsakovui grąžinus laidavimo rašto originalą arba raštu patvirtinus, kad visos Draudėjo prievolės, už kurias Xxxxxxxx buvo laiduota, yra jvykdytos;
7.5. Be Taisyklių II dalies 7.4 punkte nurodytų atvejų, pasiūlymo lai- davimo draudimo sutartis yra laikoma pasibaigusia, kai pasi- baigia viešųjų pirkimų procedūra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų jstatyme numatytais pagrindais.
7.6. Laidavimo draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš terminą pagal Taisyklių Bendrųjų sąlygų 3.7.3, 3.7.5 ir 5.1.2 punktus tik tuomet, jei su tuo sutinka Užsakovas ir raštu informuoja Drau- diką, kad neturi ir neturės pretenzijų Draudikui pagal jo išduotą laidavimo draudimo raštą arba grąžina laidavimo draudimo raštą Draudikui. Draudikui pareikalavus, Draudėjas kartu su grąžintu laidavimo rašto originalu turės pateikti Užsakovo raš- tišką patvirtinimą dėl teisių atsisakymo pagal išduotą laidavi- mo draudimo raštą.
7.7. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, drau- dimo jmoka Draudėjui negrąžinama, jei laidavimo draudimo sutartis pasibaigia anksčiau joje numatyto termino Taisyklių II dalies 7.4 ir 7.5 punktuose numatytais pagrindais.
7.8. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, lai- davimo draudimo sutarties nutraukimas atliekamas pagal šių Taisyklių Bendrosiose sąlygose atsiskaitymo tvarką bei:
7.8.1. Jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo iniciaty- va arba pagal šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 3.7.2
b) – d), 5.1.2 punktus, Draudikas iš Draudėjui grąžintinos jmo- kos dalies išskaičiuoja sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30% jmokos už nepanaudotą draudimo terminą, bet ne ma- žiau nei 14 EUR ir ne daugiau nei paskaičiuota nepanaudota draudimo jmoka).
8. Draudimo jmokos bei užstato mokėjimo sąlygos
8.1. Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, draudi- mo jmoka už visą sutartyje nustatytą laikotarpj turi būti sumo- kėta pilnai iki sutartyje nustatyto termino.
8.2. Xxxxxxxx ir Draudėjo susitarimu laidavimo draudimo sutartyje gali būti nustatytas užstatas, kurj tokiais pačiais terminais kaip ir draudimo jmoką Draudėjas privalo sumokėti j Draudiko sąs- kaitą tik bankiniu pavedimu. Užstatas pervedamas Finansinio užtikrinimo sutarties pagrindu. Finansinio užtikrinimo sutarti- mi šalys susitaria dėl galimo Draudiko regresinio reikalavimo j Draudėją jgyvendinimo. Regresiniu reikalavimu pagal šią Sutar- tj laikomas Draudiko reikalavimas Draudėjui grąžinti draudimo išmoką, jei tokia būtų išmokėta trečiajam asmeniui dėl drau- džiamojo jvykio pagal laidavimo draudimo sutartj.
8.3. Draudikas jsipareigoja grąžinti užstatą Draudėjui per 10 kalen- dorinių dienų nuo Draudėjo prašymo grąžinti užstatą gavimo dienos, jei yra jvykdytos išvardintos sąlygos:
- Laidavimo draudimo sutartis yra nutraukta prieš terminą; arba
- jei laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs ir Užsakovas raštiškai informuoja Draudiką, kad visos Draudėjo prievolės, už kurias buvo laiduota, yra jvykdy- tos; arba
- Užsakovas grąžina originalų laidavimo draudimo raštą Draudikui ir Draudikas nėra gavęs reikalavimo mokėti drau- dimo išmoką pagal šj laidavimo draudimo raštą; Draudikui pareikalavus Draudėjas privalo pateikti Užsakovo raštišką patvirtinimą dėl teisių atsisakymo pagal laidavimo draudi- mo raštą; arba
- Laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs ir Užsakovas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas, nepareiškia Draudikui rei- kalavimo/ieškinio mokėti ir yra gautas Draudėjo raštiškas patvirtinimas, kad visos Draudėjo prievolės, už kurias buvo laiduota, yra jvykdytos ir nėra aplinkybių žalai pareikšti. Draudėjas privalo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl jvykdytų prievolių, už kurias buvo laiduota laidavimo drau- dimo sutartimi.
8.4. Užsakovui pateikus Draudikui reikalavimą mokėti pagal laida- vimo draudimo raštą ir Draudikui pripažinus jvykj nedraudžia- muoju, užstatas/užstato dalis gali būti grąžinta Draudėjui ga- vus Užsakovo raštišką patvirtinimą dėl teisių atsisakymo pagal laidavimo draudimo raštą. Tuo atveju, jei Užsakovas raštiško patvirtinimo dėl teisių atsisakymo pagal laidavimo draudimo raštą nepateikia, užstatas gali būti grąžintas suėjus ieškinio senaties terminui, taikomam iš draudimo teisinių santykių atsi- randantiems reikalavimams.
8.5. Jeigu pagal Užsakovo reikalavimą jam buvo mokamos drau- dimo išmokos arba yra gautas Užsakovo reikalavimas mokėti draudimo išmoką, Draudikas turi teisę užstato ar jo dalies, kurie atitiktų mokėtinas draudimo išmokas, negrąžinti Draudėjui. Jeigu Užsakovo pateikto reikalavimo suma yra mažesnė už už- statą, tai Draudėjui turi būti sugrąžintas skirtumas tarp užstato ir reikalaujamos sumos, jvertinus patirtus Xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
8.6. Jei užstatas nesumokamas arba pavėluotai sumokamas, galio- ja Taisyklių II dalies 7.2 ir 7.3 punkte nurodytos jmokos nesumo-
9.1.6. samdyti atitinkamus vertintojus, ekspertus ir kitus asmenis draudžiamojo jvykio aplinkybėms tirti, jei yra gautas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
9.1.7 jei Draudėjui pareiškiamas ieškinys teisme, ne vėliau kaip per 5 dienas nuo Draudėjo pranešimo apie pareikštą ieškinj gavimo, reikalauti Draudėjo jgalioti Xxxxxxxx xxxxxxxxx asmenis xxxxx- xxxxx Draudėjo interesams teisme;
9.2. Draudikas laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu neturi teisės:
9.2.1. išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, nejsitikinęs draudžiamojo jvykio buvimu;
9.2.2. atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs visos jam prieinamos informacijos.
9.3. Draudėjas laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu privalo:
9.3.1. tinkamai vykdyti laidavimo draudimu užtikrintas prievoles ir draudimo sutarties sąlygas;
9.3.2. suteikti Draudikui jo prašomą informaciją apie laidavimo draudimu užtikrintos prievolės vykdymą, Draudėjo finansinę būklę;
9.3.3. pasikeitus aplinkybėms, kurios gali turėti ir/ar turi esminės jta- kos draudimo rizikos padidėjimui, nedelsiant raštu informuoti Draudiką, net ir tuomet, kai tai jvyksta ne dėl Draudėjo kaltės. Draudimo rizikos padidėjimas ir kiti atvejai, dėl kurių iš esmės keičiasi draudimo sutarties aplinkybės, yra:
- duomenų, informacijos (apie Draudėją, Draudėjo veiklą, taip pat apie Draudėjo teisinio statuso pakeitimą, finansinę būklę, laidavimo draudimu užtikrintas prievoles ir t.t.), nu- rodytos Prašyme pasikeitimas;
- Draudėjo ar Draudėjo veiklos finansiniai ar ūkiniai sunku- mai/problemos, susijusios su Draudėjo negalėjimu ar kliū- timis vykdyti bet kokius savo prisiimtus jsipareigojimus;
- kiti nenumatyti jvykiai, galintys apsunkinti Draudėjo prievo- lių jvykdymą;
9.3.4. atsitikus draudžiamajam jvykiui ar jvykiui, kuris gali būti pripa- žintas draudžiamuoju, imtis visų protingų ir prieinamų priemo- nių žalai sumažinti.
9.3.5. atsitikus draudžiamajam jvykiui ar jvykiui, kuris gali būti pri- pažintas draudžiamuoju, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu apie jj pranešti Draudikui ir pateikti Draudiko reikalaujamus dokumentus bei su jvykiu susijusią in- formaciją;
9.3.6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jgalioti Xxxxxxxx xxxxxxxxx asmenis xxxxx- xxxxx Draudėjo interesams teisme.
9.4. Užsakovas turi teisę:
9.4.1. laidavimo draudimo sutartyje nustatyta tvarka reikalauti išmo- kėti draudimo išmoką;
9.4.2. gauti informaciją apie draudžiamojo jvykio tyrimo eigą.
9.5. Užsakovas privalo:
9.5.1. laidavimo draudimo sutarties sudarymo ir galiojimo metu su- teikti Draudikui jo reikalaujamą informaciją apie Sutarties vyk- dymo eigą ir sąlygas, Sutarties vykdymo terminus ir pan.;
9.5.2. Draudėjui jvykdžius Sutartyje ar Pirkimo dokumentuose nu- matytus jsipareigojimus, raštu apie tai informuoti Draudiką ir jam pareikalavus grąžinti laidavimo draudimo rašto origi- nalą;
9.5.3. Draudikui atlyginus Draudėjo Užsakovui padarytą žalą, pateikti patvirtinimą, kad Draudikas jvykdė prievolę ir jgijo regreso teisę. Užsakovas kartu privalo perduoti Draudikui visus Draudėjo jsi- pareigojimų nevykdymą jrodančius dokumentus.
9.5.4. atsitikus draudžiamajam jvykiui ar jvykiui, kuris gali būti pripa- žintas draudžiamuoju, Užsakovas turi imtis jam prieinamų pro- tingų priemonių galimai žalai sumažinti bei veiksmų nuostolius galinčioms didinti ir/ar didinančioms priežastims šalinti, vykdyti Draudiko nurodymus, jei tokie buvo duoti.
9.5.5. pateikti Draudikui visus turimus ir/arba kuriuos jis turi teisę gauti jstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka dokumen- tus ir informaciją apie draudžiamojo jvykio arba jvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes, pasekmes, būtinus nustatant draudžiamojo jvykio faktą bei draudimo išmokos dydj.
9.6. Užsakovas neprivalo:
9.6.1. Draudėjui nejvykdžius savo jsipareigojimų pagal Sutartj ar Pir- kimo dokumentus, pirmiausia nukreipti išieškojimą j Draudėjo turtą.
9.7. Xxxxx Xxxxxxxx, Draudėjo ir Užsakovo teisės bei pareigos drau- dimo sutarties galiojimo metu nustatytos šių Taisyklių Bendro- siose sąlygose.
10. Papildomo draudimo, dvigubo draudimo sąlygos
10.1. Draudėjas turi teisę papildomai apdrausti tas pačias prie- voles, sudarydamas papildomą (-as) laidavimo draudimo sutartj (-is) dėl tų pačių prievolių jvykdymo su tuo pačiu ar kitu draudiku. Apie tokios (-ių) laidavimo draudimo sutarties (-čių) sudarymą Draudėjas privalo raštu informuoti Draudiką per 10 kalendorinių dienų nuo jos (jų) sudarymo dienos arba prieš sudarant laidavimo draudimo sutartj pagal šias Taisy- kles, jei tokia (-ios) papildoma laidavimo draudimo sutartis
11.2.1. reikalavimą išmokėti pagal draudimo sutartj priklausančią draudimo išmoką, kuriame turi būti nurodyta, kurias Sutarties ar Pirkimo dokumentų sąlygas Draudėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties ar Pirkimo dokumentų nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal draudimo sutartj priklau- sančios pagrjstos draudimo išmokos;
11.2.2. dokumentus, apibūdinančius laiduojamos (-ų) prievolės (-ių) nejvykdymo/netinkamo jvykdymo aplinkybes ir pasekmes;
11.2.3. kitus dokumentus, kuriais pagrindžiamas Užsakovo patirtų tie- sioginių nuostolių dydis.
11.3. Jeigu Užsakovas pareiškia ieškinj Draudikui, Draudikas privalo informuoti apie tai Draudėją raštu ir patraukti jj dalyvauti byloje.
12. Žalos ir draudimo išmokų nustatymo, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka
12.1. Žalos dydis nustatomas ir apskaičiuojamas bei draudimo iš- moka mokama remiantis šių Taisyklių Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka bei atsižvelgiant j Užsakovo, Draudėjo pa- teiktus ir Draudiko iš kitų asmenų, jstaigų, jmonių ar organiza- cijų surinktus, gautus dokumentus apie draudžiamojo jvykio aplinkybes, pasekmes, o taip pat atsižvelgiant j žalos atlygi- nimą reguliuojančias teisės normas bei laidavimo draudimo sutarties sąlygas.
12.2. Maksimali draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos.
12.3. Gavus reikalavimą mokėti draudimo išmoką pagal išduotą Už- sakovui pirmo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą (jei yra išduotas tokios rūšies laidavimo raštas), Draudikas gali atsisa- kyti mokėti draudimo išmoką tik tuo atveju, jeigu reikalavimas yra paremtas aiškia apgaule. Reikalavime mokėti Užsakovas privalo nurodyti, kurią iš Sutarties/Pirkimo dokumentų sąlygų Draudėjas pažeidė ir kurių Sutarties/Pirkimo dokumentų sąlygų Draudėjas nejvykdė ar jas jvykdė netinkamai. Draudikas, išmo- kėjęs draudimo išmoką pagal pirmo pareikalavimo laidavimo raštą, turi teisę raštu pareikalauti iš Užsakovo pateikti doku- mentus, patvirtinančius, kad Draudėjas nejvykdė ar netinkamai jvykdė Sutarties ar Pirkimo dokumentų prievoles. Paaiškėjus, kad nepagrjstai pagal Užsakovo reikalavimą buvo sumokėta draudimo išmoka, Draudikas turi teisę kreiptis j Užsakovą dėl išmokos sugrąžinimo arba kreiptis j teismą jstatymų nustaty- ta tvarka. Šis punktas netaikomas ne pirmojo pareikalavimo (jprastiniams) laidavimo draudimo raštams.
12.4. Jei yra nustatoma, kad dėl nuostolių atsiradimo Užsakovui yra kaltas ir Užsakovas ir/ar tretieji asmenys, tai draudimo išmoka mažinama proporcingai Užsakovo ir/ar trečiųjų asmenų, už kurių prievolių jvykdymą Draudėjas, remiantis Sutarties/teisės aktų nuostatomis, neatsako, kaltei.
12.5. Draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo priėmimą šių Taisyklių Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais bei:
12.5.1. iki Užsakovas pateiks draudžiamojo jvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydj pagrindžiančius dokumentus (iš- skyrus atvejj, kai Užsakovas pareiškia reikalavimą mokėti drau- dimo išmoką pagal pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą);
12.5.2. iki ikiteisminio tyrimo, teisminio proceso, susijusio su draudžia- muoju jvykiu, pabaigos.
12.6. Išmokėjęs Užsakovui draudimo išmoką už nejvykdytą Draudėjo prievolę, Draudikas perima atgręžtinio reikalavimo teisę dėl iš- mokėtų sumų j Draudėją. Užsakovas privalo pateikti Draudikui visus dokumentus, reikalingus atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisei pagrjsti.
12.7. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką Užsakovui už nejvykdytą Draudėjo prievolę, už kurią buvo laiduota, Draudėjas jsiparei- goja neginčo tvarka per 5 darbo dienas nuo Draudiko pirmo raštiško pareikalavimo gavimo grąžinti sumokėtos draudimo išmokos dydžio pinigų sumą Draudikui.
12.8. Pavėlavęs atsiskaityti su Draudiku, Draudėjas privalo sumokė- ti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Draudėjo nuo pareigos grąžinti skolą. Draudėjo likvidavimo, reorganizavimo atveju jo jsipareigojimai pagal laidavimo drau- dimo sutartj pereina Draudėjo teisių ir pareigų perėmėjui.
12.9. Draudikui išmokėjus draudimo išmoką už nejvykdytą Draudėjo prievolę, Draudikas turi teisę papildomai reikalauti iš Draudėjo atlyginti visus su laidavimu (žalos administravimu) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/išlaidas.
12.10. Jei jvykis yra draudžiamasis, o laidavimo draudimo sutarties šalys ir Užsakovas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Užsakovo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nu- statymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
12.11. Tais atvejais, kai dalj nuostolių Užsakovui atlygina Xxxxxxxxx, draudimo išmoka negali būti didesnė nei skirtumas tarp nusta- tytos žalos ir Draudėjo atlygintos sumos.
12.12. Kai Draudikas išmoka draudimo išmoką, lygią draudimo sumos daliai, Draudiko prievolė lieka galioti iki laidavimo draudimo su- tarties termino pabaigos likusiai draudimo sumos daliai.
13. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
8.7.
kėjimo ar pavėluoto sumokėjimo sąlygos.
Xxxxxxxx ir Draudėjo susitarimu užstato deponavimo, mo- kėjimo bei grąžinimo sąlygos gali būti apibrėžtos laidavimo draudimo sutartyje pagal sutartas rašytines individualias sąlygas.
(-ys) jau buvo sudaryta (-os).
10.2. Įvykus draudžiamajam jvykiui ir nustačius, kad dėl tos pačios rizikos Draudėjas yra sudaręs laidavimo draudimo sutartis dau- giau nei su vienu draudiku, draudimo išmoka mokama tokia tvarka:
10.2.1. jeigu nuostolio suma yra didesnė už bendrą galiojančių laidavi-
ir nemokėjimo atvejai
13.1. Draudimo išmoka gali būti mažinama šių Taisyklių Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais bei:
13.1.1. jei Užsakovui Draudėjas dalinai atlygino nuostolius. Tokiu atveju išmoka mažinama ta pinigų suma, kuria Draudėjas pats atlygi-
9. Draudėjo, Xxxxxxxx ir Užsakovo
teisės ir pareigos laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu
9.1. Draudikas laidavimo draudimo sutarties galiojimo metu turi teisę:
9.1.1. tikrinti Draudėjo pateiktų duomenų tikrumą, teisingumą;
9.1.2. jstatymų nustatyta tvarka naudoti Draudėjo duomenis; iš vals- tybės registrų, bankų, teisėsaugos institucijų gauti papildomą informaciją, reikalingą nagrinėjant prašymą sudaryti drauda- mo sutartj; nustatant draudimo jmokų dydžius, vertinti anks- čiau atsitikusius jvykius.
9.1.3. susipažinti su Sutarties ar Viešojo pirkimo dokumentais, jei yra gautas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
9.1.4. teikti Draudėjui nurodymus dėl žalos sumažinimo ar išvengimo, jei yra gautas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
9.1.5. savarankiškai tirti draudžiamojo jvykio aplinkybes, jei yra gau- tas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
mo draudimo sutarčių, sudarytų dėl tų pačių Draudėjo prievolių
jvykdymo, draudimo sumą, draudimo išmoka, kurią turi išmo- kėti Draudikas, yra lygi draudimo sumai.
10.2.2. jeigu nuostolio suma yra mažesnė už bendrą galiojančių laidavimo draudimo sutarčių, sudarytų dėl tų pačių Drau- dėjo prievolių jvykdymo, draudimo sumą, draudimo išmo- ka, kurią turi mokėti kiekvienas draudikas, apskaičiuojama proporcingai kiekvieno draudiko prisiimtai rizikai (draudimo sumai).
11. Pranešimų apie jvykj pateikimo tvarka
11.1. Teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, turi Už- sakovas. Draudikas turi teisę pareikšti Užsakovo reikalavimui visus atsikirtimus, kuriuos galėtų reikšti Draudėjas, jei ko kita nenustato laidavimo draudimo sutartis.
11.2. Kreipdamasis j Draudiką dėl draudimo išmokos išmokėjimo, Užsakovas privalo pateikti Draudikui šiuos dokumentus ar jų nuorašus:
no nuostolius Užsakovui;
13.1.2. jei Xxxxxxxxx neatlieka arba netinkamai atlieka bent vieną iš jo pareigų, numatytų Taisyklių II dalies „Sutartinių prievolių laida- vimo draudimo sąlygos“ 9.3.2. – 9.3.5 punktuose;
13.1.3. jei Xxxxxxxxx arba su juo susiję asmenys nesiėmė visų prieina- mų protingų priemonių nuostoliams sumažinti ar išvengti.
13.1.4. jei Užsakovas neatlieka arba netinkamai atlieka bent vieną iš jo pareigų, numatytų Taisyklių II dalies „Sutartinių prievolių laida- vimo draudimo sąlygos“ 9.5.1, 9.5.4. ar 9.5.5. punktuose.
13.2. Draudimo išmoka yra nemokama:
13.2.1. jei Xxxxxxxxx arba su juo susiję asmenys sąmoningai nesiėmė visų prieinamų protingų priemonių nuostoliams sumažinti ar išvengti.
13.2.2. jei Užsakovas atsisakė savo reikalavimo teisės Draudėjui;
13.2.3. jei laidavimo draudimo sutartis sudaryta po jvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, arba po draudžiamojo jvykio;
13.2.4. jei Užsakovui Draudėjas visiškai atlygino nuostolius;
13.2.5. kitais laidavimo draudimo sutartyje ar jstatymuose nustatytais atvejais.