Contract
| |
UAB „GLASS LT“ V. Kudirkos g. 22, LT-01113 Vilnius, Lietuva, Telefonas (x000 0) 0000000, įmonės kodas 124578825, PVM kodas LT245788219, vykdydama projektą „Stiklo paketų gamybos proceso pakeitimas, įdiegiant naują modernią technologinę liniją “ (Projekto Nr 03.3.1-LVPA-K-803-01-0098) SKELBIA KONKURSĄ | |
Perkami darbai: | Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba |
Pirkimo procedūra: | Pirkimo būdas - konkursas vykdomas vadovaujantis Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis, patvirtintomis LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo, LR civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis |
Pirkimo dokumentus galima gauti | Nuo šio skelbimo paskelbimo dienos iki 2016-10-12. Pilną pirkimo dokumentų paketą (jskaitant techninj projektą, technines specifikacijas, žiniaraščių formą ir t.t.) gausite nusiuntę užklausimą el. paštu xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx. Siekiant laiku ir visus informuoti apie galimus pasikeitimus bei pateikti visiems atsakymus j gautus klausimus, užklausoje prašome nurodyti jmonę, jmonės atstovą, tel. numerj bei elektroninio pašto adresą. Pirkimo dokumentų paketą išsiųsime ne vėliau kaip 8 darbo valandas po užklausos gavimo. Papildoma informacija: Direktorius Xxxxxxxx Xxxxxxxx, tel. (+370 698) 49168, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, tel. (+370 698) 22021. V. Kudirkos g. 22-10 Vilnius, Lietuva. |
Aiškinamasis susirinkimas | Aiškinamasis susirinkimas ir statybvietės apžiūra įvyks Alytuje, Naujoji g. 136D, 2016-09-23 dieną, 9 val. 30 min. |
Pasiūlymų pateikimo terminas ir adresas: | Pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygas, turi būti pateiktas raštu Pirkėjui šiuo adresu: UAB „GLASS LT“,V. Kudirkos g. 22-10 Vilnius, Lietuva iki 2016-10-07, 11:00 vai. Terminas pratęstas iki 2016-10-12, 11:00 val. |
„Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“ Pirkimo dokumentai
Turinys
PATVIRTINTA
UAB „GLASS LT“
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu
PIRKIMO DOKUMENTAI
Darbų pirkimas
„GAMYBOS PASKIRTIES PASTATO NAUJOJI G.
136D, ALYTUJE STATYBA“
2
2016 m. rugsėjis
KONKURSAS STATYBOS DARBAMS
Projekto numeris: 03.3.1-LVPA–K-803-01-0098
Projekto pavadinimas: „Stiklo paketų gamybos proceso pakeitimas, įdiegiant naują modernią technologinę liniją “
I SKYRIUS | KONKURSO SĄLYGOS |
1 skirsnis 2 skirsnis | Nurodymai dalyviams Pasiūlymo forma ir priedai |
II SKYRIUS | SUTARTIES SĄLYGOS |
1 skirsnis 2 skirsnis 3 skirsnis 4 skirsnis | Rangos sutartis Bendrosios sutarties sąlygos Konkrečios sutarties sąlygos Užtikrinimo ir garantijų formos |
III SKYRIUS | TECHNINIS PROJEKTAS |
IV SKYRIUS | DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI |
1 skirsnis 2 skirsnis | Bendrosios kainodaros nuostatos Darbų kiekių žiniaraščiai |
V SKYRIUS | KITI DOKUMENTAI |
Pirkimo pavadinimas: „Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“ TURINYS
I SKYRIUS. KONKURSO SĄLYGOS
TURINYS: puslapio Nr.
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams
A. Bendrosios nuostatos 5
1. Bendrosios nuostatos 5
2. Pirkimo objektas 5
3. Lėšų šaltinis 6
4. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviui ir dalyvio kvalifikaciją įrodantys dokumentai 6
5. Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose 10
6. Susitikimas su konkurso dalyviais ir statybvietės apžiūra 11
B. Pirkimo dokumentai 11
7. Pirkimo dokumentų turinys 11
8. Pirkimo dokumentų išaiškinimas ir patikslinimas 11
C. Pasiūlymo rengimas, pateikimas, keitimas 12
9. Pasiūlymo kalba 12
10. Dokumentai sudarantys pasiūlymą 12
11. Pasiūlymo kainos 13
12. Pasiūlymo galiojimas 13
13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas 14
14. Alternatyvūs dalyvio pasiūlymai 14
15. Pasiūlymo pateikimo laikas ir vieta 14
16. Pavėlavęs pasiūlymas 14
17. Pasiūlymo atšaukimas, pakeitimas 15
D. Pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas, derybos 15
18. Voko su pasiūlymu atplėšimas 15
19. Vertinimo procedūros konfidencialumas 15
20. Pasiūlymo paaiškinimai 15
21. Pasiūlymo tikrinimas ir jo atitikimas pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams 15
22. Pasiūlymo vertinimas 16
23. Pasiūlymo klaidos 16
24. Pasiūlymo atmetimo priežastys 16
25. Pirkėjo teisė atmesti pasiūlymą 16
26. Derybos 17
E. Konkurso laimėtojo nustatymas 17
27.Sprendimas dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo 17
28. Konkurso laimėtojo paskelbimas ir Rangos sutarties pasirašymas 17
29. Etinės nuostatos 18
1 skirsnis. Nurodymai dalyviams
X. Bendrosios nuostatos | |
1. Bendrosios nuostatos | 1.1 UAB „GLASS LT“ (toliau vadinama – Pirkėjas), V. Kudirkos g. 22–10, LT- 01113 Vilnius, Lietuva, tel. (x000 0) 0000000, įmonės kodas 124578825, PVM kodas LT245788219, kuri vykdys pirkimo procedūras ir Užsakovo funkcijas, kaip nustatyta LR statybos įstatyme bei pirkimo (rangos) sutarties sąlygose, numato įsigyti: statybos darbus. Pirkėjo kontaktinis asmuo – direktorius Xxxxxxxx Xxxxxxxx, tel. (+370 698) 49168, el. paštas xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx). 1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose LR finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Taisyklės). Taip pat sąvokos apibrėžtos rangos sutarties sąlygose (žr. pirkimo dokumentų II skyrių). 1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis Konkurso sąlygomis. 1.4 Išankstinis informacinis skelbimas apie pirkimą nebuvo skelbtas. Pirkimas vykdomas raštu. 1.5 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 2016-09-16 dieną. 1.6 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis laisvo prekių judėjimo, įsisteigimo teisės, laisvės teikti paslaugas, nediskriminavimo bei vienodo požiūrio, skaidrumo, proporcingumo ir abipusio pripažinimo principais. 1.7 Pateikdamas savo pasiūlymą, konkurso dalyvis1 sutinka su visais pirkimo dokumentų reikalavimais ir bendrosiomis bei konkrečiosiomis šios pirkimo sutarties sąlygomis ir atsisako taikyti bet kokias kitas, sutartyje nenumatytas, sąlygas. 1.8 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. 1.9 Tiekėjas padengia visas išlaidas, susijusias su konkurso pasiūlymo parengimu ir pasiūlymo pateikimu. Pirkėjas nėra atsakingas už šias išlaidas, neatsižvelgiant į konkurso eigą ar rezultatą ir nekompensuos Dalyviui jokių išlaidų, susijusių su dalyvavimu šiame konkurse. 1.10 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.2 |
2. Pirkimo objektas | 2.1 Perkamas objektas – Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba. 2.2 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam darbų kiekiui. |
1 Tiekėjas nuo pasiūlymo pateikimo momento yra laikomas dalyviu.
2 Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.
2.3 Perkamų statybos darbų apimtys ir naudojamų medžiagų kiekiai bei jų techninės savybės nurodytos pirkimo sutartį sudarančiuose dokumentuose. Užsakovo parengtas Techninis projektas pateikiamas pirkimo dokumentų III–V skyriuose. Pirkimas apima visus Techniniame projekte numatytus darbus, nepriklausomai nuo to, ar darbai yra aprašyti visuose trijuose aukščiau paminėtuose skyriuose, ar tiktai viename iš jų. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, standartai, technologijos, medžiagos ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes. Pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šio pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad pirkimo sąlygas išnagrinėjo išsamiai, suprato perkamą pirkimo objektą, nurodytą pirkimo dokumentų III skyriuje „Techninis projektas“, jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia norint tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Techninis projektas bus pateikiamas tik tiems tiekėjams, kurie vienu iš šių konkurso sąlygų 8.3 punkte nurodytu kontaktu pateiks prašymą Techninio projekto egzemplioriui gauti.
2.4 Darbai turi būti atlikti per 12 mėnesių nuo Darbų pradžios. (Darbų pradžia – data pagal sutarties Konkrečiųjų sąlygų 8.1 p.).
2.5 Pagrindiniai šio pirkimo darbai yra šie:
a) darbo projekto parengimas;
b) pasiruošimas, aikštelės aptvėrimas, apsauga;
c) gamybinio pastato – statybos darbai;
d) lauko ir vidaus inžinerinių tinklų įrengimas;
e) privažiavimo kelių, parkavimo aikštelių įrengimas;
f) visų reikiamų įrengimų tiekimas ir sumontavimas;
g) bandymų ir paleidimo – derinimo darbai;
h) personalo mokymai.
3. Lėšų šaltinis 3.1 Šis projektas finansuojamas UAB „GLASS LT“ ir Europos Sąjungos paramos lėšomis.
4. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dalyviui ir dalyvio kvalifikaciją
įrodantys dokumentai
4.1 Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti žemiau 1 lentelėje nurodytus minimalius reikalavimus jo kvalifikacijai ir pateikti nurodytą informaciją apie savo kvalifikaciją bei kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, o jei dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti nurodytų dokumentų – kitus Pirkėjui priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad Tiekėjo kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Šie reikalavimai yra įrodymas, kad Tiekėjas turi patirties, įgūdžių, turi reikalingus techninius ir profesinius pajėgumus, yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas:
1 lentelė
Eil. Nr. | Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai | Pateikiami dokumentai ir informacija |
Bendrieji tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai | ||
4.1.1 | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties (tiekėjo ir kreditorių susitarimo tęsti tiekėjo veiklą, kai tiekėjas prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo | Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto |
reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus. | procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo laikas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. | |
4.1.2 | Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka | Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |
Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai | ||
4.1.3 | Tiekėjas turi turėti teisę būti ypatingo statinio statybos Rangovu ir turi teisę atlikti visus ypatingo statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; gamybos ir pramonės paskirties pastatai; darbų sritys – pagal techninį projektą) statybos darbus, reikalingus sutarčiai įvykdyti. | Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro išduotas galiojantis kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo pažyma. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija. |
4.1.4 | Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvis (bent vienas jungtinės veiklos partneris) privalo pasiūlyti statybos darbų vadovą, kuris atitiktų žemiau nurodytus reikalavimus: a) kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo (statinių grupės: negyvenamieji pastatai; gamybos ir pramonės paskirties pastatai) pareigas; b) ne mažesnė kaip 3 metų patirtis dirbant ypatingo statinio statybos vadovu; c) patirtis dirbant ypatingo statinio (statinių grupė: negyvenamieji pastatai; gamybos ir pramonės paskirties pastatai) statybos vadovu bent viename projekte. | Pateikiamas siūlomo statybos vadovo gyvenimo aprašymas ir kvalifikacijos atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas |
4.1.5 | Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės. | 1) Pateikiamas Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (- čių) sąrašas, nurodant kiekvienos sutarties pradžią ir pabaigą, sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę, užsakovą. 2) Pateikiamos užsakovo (-ų) pažymos apie sėkmingai įvykdytas (vykdomas) sutartis. |
4.1.6 | Tiekėjo paskutinių finansinių metų arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdė mažiau nei 1 finansinius metus) kritinio likvidumo koeficiento reikšmė yra ne mažesnė nei 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip Trumpalaikio turto ir Atsargų skirtumo santykis su Trumpalaikiais įsipareigojimais. Jeigu trumpalaikiai įsipareigojimai lygūs 0, laikoma, kad tiekėjai atitinka nustatytą kritinio likvidumo reikalavimą. | Pateikiamas patvirtintas 2015 m. balansas (išduotas valstybės įmonės Registrų centro LR Vyriausybės nustatyta tvarka) arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkami dokumentai. |
4.1.7 | Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią kokybės vadybos | Tiekėjas turi pateikti galiojantį akredituotos įstaigos išduotą ISO |
sistemą, atitinkančią ISO 9001 standartą arba lygiavertį standartą (bendrųjų statybos darbų srityje). Kokybės vadybos sistema turi būti audituota ir sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. | 9001 sertifikatą arba lygiaverčiustį kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Tokių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikimą ISO 9001 standarto reikalavimams turi patvirtinti akredituota sertifikavimo įstaiga arba akreditacijos įstaiga. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą darbų atlikimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darbų laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį Pirkėjui. Pirkėjas pasilieka teisę nutraukti/ peržiūrėti sutartį su tiekėju jei sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas. | |
4.1.8 | Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir veikiančią aplinkos apsaugos vadybos sistemą, atitinkančią ISO 14001 standartą arba lygiavertį standartą (bendrųjų statybos darbų srityje). Aplinkos apsaugos vadybos sistema turi būti audituota ir sertifikuota Europos Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. | Tiekėjas turi pateikti galiojantį akredituotos įstaigos išduotą ISO 14001 sertifikatą arba lygiaverčius kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Tokių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių atitikimą ISO 14001 standarto reikalavimams turi patvirtinti akredituota sertifikavimo įstaiga arba akreditacijos įstaiga. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą darbų atlikimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darbų laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį Pirkėjui. Pirkėjas pasilieka teisę nutraukti/ peržiūrėti sutartį su tiekėju jei sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas. |
4.1.9 | Tiekėjas turi turėti įdiegtą ir | Tiekėjas turi pateikti galiojantį |
veikiančią darbuotojų saugos ir | akredituotos įstaigos išduotą | |
sveikatos vadybos sistemą, | OHSAS 18001:2007 sertifikatą arba | |
atitinkančią OHSAS 18001:2007 | lygiaverčius kokybės vadybos | |
standartą arba lygiavertį | užtikrinimo priemonių įrodymus. | |
standartą (bendrųjų statybos | Tokių kokybės vadybos užtikrinimo | |
darbų srityje). Darbuotojų | priemonių atitikimą 18001:2007 | |
saugos ir sveikatos vadybos | standarto reikalavimams turi | |
sistema turi būti audituota ir | patvirtinti akredituota sertifikavimo | |
sertifikuota Europos | įstaiga. |
Bendrijos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančios sertifikavimo įstaigos, turinčios teisę atlikti akredituotą sertifikavimą minėtoje srityje. | Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą darbų atlikimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi iki darbų laikotarpio pabaigos, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį Pirkėjui. Pirkėjas pasilieka teisę nutraukti/ peržiūrėti sutartį su tiekėju jei sertifikatas nebus pratęstas arba bus sustabdytas ar nutrauktas jo galiojimas. |
∗ 1) jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama
priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.
2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo arba jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).
4.2 Nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai neriboja konkurencijos, yra pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, nepažeidžiantys tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį.
4.3 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
5. Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose
5.1 Prireikus Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų ryšiai su jais. Šiuo atveju Tiekėjas privalo įrodyti Pirkėjui, kad vykdant sutartį šie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.
5.2 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).
5.3 Jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 4.1.1-
4.1.2 ir 4.1.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 4.1.3 – 4.1.5, 4.1.7-4.1.9 punktuose nurodytus reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. 4.1.3. punkte nurodytą reikalavimą ūkio subjektų grupės nariai turi atitikti pagal priimtų įsipareigojimų dalį.
5.4 Pasiūlymo formoje (Pasiūlymo rašte) Tiekėjas turi nurodyti, kokius ir kokiai būsimos sutarties įvykdymo daliai (dalis procentais bendroje pasiūlymo kainoje) Subtiekėjus/Subteikėjus/Rangovus jis ketina pasitelkti, jei pasitelks. Pasitelkiami Subtiekėjai/Subteikėjai/Subrangovai turi atitikti Konkurso sąlygų 4.1.1-4.1.2 punktuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti Subtiekėjų/Subteikėjų/Subrangovų, jei tokius numato pasitelkti, kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Jei darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, Tiekėjo (Rangovo) atliekamų darbų dalis turi būti ne mažesnė kaip 40 procentų visų darbų. | |
6. Susitikimas su konkurso dalyviais ir statybvietės apžiūra | 6.1 Pirkėjas numato rengti aiškinamąjį susirinkimą ir statybvietės apžiūrą, kurie įvyks Alytuje, Naujoji g. 136D skelbime apie pirkimą nurodyta data. 6.2 Konkurso dalyviui rekomenduojama dalyvauti aiškinamajame susirinkime, apžiūrėti statybvietę ir jos apylinkes, kas susipažinti su visa pasiūlymui rengti reikalinga informacija ir įvertinti visas išlaidas, riziką bei visas aplinkybes, prieš rengiant ir pateikiant Pasiūlymą bei pasirašant Sutartį. 6.3 Pirkėjas parengia ir išsiunčia aiškinamojo susirinkimo ir lankymosi statybvietėje protokolą visiems Tiekėjams, kurie dalyvaus aiškinamajame susirinkime ir statybvietės apžiūroje bei tiems Tiekėjams, kurie pateiks prašymą Techniniam projektui gauti. |
B. Pirkimo dokumentai | |
7. Pirkimo dokumentų turinys | 7.1 Pirkimo dokumentų rinkinį sudaro visi dokumentai nurodyti pirkimo dokumentų turinyje (2 psl.), kurie turi būti skaitomi kartu su aiškinamojo susirinkimo ir lankymosi statybvietėje protokolu (žr. Konkurso sąlygų 1 skirsnio 6.1 punktą) ir su pirkimo dokumentų paaiškinimais, papildymais bei pataisomis, parengtais ir gautais pagal šių konkurso sąlygų 1 skirsnio 8 straipsnio reikalavimus. 7.2 Skelbimas apie pirkimą yra šių pirkimo dokumentų sudėtinė dalis. 7.3 Tiekėjas yra atsakingas už rūpestingą viso pirkimo dokumentų rinkinio išnagrinėjimą, įskaitant visus siųstus paaiškinimus, papildymus, pataisas bei protokolus, ir už visos pasiūlymui rengti reikalingos informacijos surinkimą, kuri gali turėti įtakos Pasiūlymo kainai arba Sutarties atlikimui. Jei dalyvis bus pripažintas konkurso laimėtoju, joks jo reikalavimas pakeisti pasiūlymo kainą, grindžiamas esamos situacijos nežinojimu, klaidomis ar praleidimais dalyvio pasiūlyme ir įsipareigojimuose, nebus priimtas. |
8. Pirkimo dokumentų išaiškinimas ir patikslinimas | 8.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas. 8.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas. 8.3 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu |
adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Xxxxxxxx Xxxxxxxx, UAB „GLASS LT“,V. Kudirkos g. 22–10, Vilnius, Lietuva; el. paštas: xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx., tel. (8 698) 49168, faks. (x000 0) 0000000. | |
C. Pasiūlymo rengimas, pateikimas, keitimas | |
9. Pasiūlymo kalba | 9.1. Tiekėjo pasiūlymas (įskaitant kvalifikaciją įrodančius dokumentus) bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimas į lietuvių kalbą turi būti patvirtintas vertėjo parašu, nurodytos vertėjo pareigos, vardas, pavardė ir patvirtintas vertimo biuro antspaudu. |
10. Dokumentai sudarantys pasiūlymą | 10.1. Tiekėjas privalo pasiūlymą pateikti pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą (žr. Konkurso sąlygų 2 skirsnį „Pasiūlymo forma ir priedai“), įrašydamas reikalingą informaciją ir pridėdamas reikalaujamus dokumentus. Tiekėjo pasiūlymą sudaro šių dokumentų visuma: (a) “Pasiūlymo raštas” ir “Pasiūlymo priedas” (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1 ir 1.1 punktas); (b) Dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo atitikimą 1 lentelėje nurodytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams (žr. I skyrius 1 skirsnis 4 straipsnis ir 2 skirsnis 2.1 punktas); (c) pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pagal konkurso sąlygų, 1 skirsnio 13 straipsnio nuostatas (žr. II skyrius 4 skirsnis „Užtikrinimo ir garantijų formos“); (d) įgaliojimas, jei taikoma (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.2 punktas); (e) jungtinės veiklos sutartis, jei taikoma (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 1.3 punktas); (f) Programa (žr. I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 3.1 punktas); (g) įkainoti Darbų kiekių žiniaraščiai (žr. IV skyrius „Darbų kiekių žiniaraščiai“; I skyrius 2 skirsnis „Pasiūlymo forma ir priedai“, 4.1 punktas). 10.2. Visi Tiekėjo pasiūlymo dokumentai, nurodyti 10.1 punkte turi būti pateikiami viename voke. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas, užrašas „Negalima atplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Jeigu pasiūlymas pateikiamas neužklijuotame voke, vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui. 10.3. Konkurso pasiūlymas privalo griežtai atitikti visus pirkimo dokumentų reikalavimus be jokių Tiekėjo padarytų pakeitimų, nukrypimų ar išlygų, galinčių bet kokiu būdu: (a) turėti neigiamą poveikį pirkimo dokumentuose numatytoms darbų apimtims, kokybei ar atlikimo trukmei; (b) riboti Pirkėjo/Užsakovo teises arba konkurso dalyvio įsipareigojimus nurodytus Konkurso ir Sutarties sąlygose; (c) pažeisti lygiateisiškumo principus, vertinant kitų konkurso dalyvių pasiūlymus. |
10.4. Pasiūlymas su aukščiau paminėtais pakeitimais, nukrypimais ar išlygomis bus pripažintas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir atmestas. 10.5. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. | |
11. Pasiūlymo kainos | 11.1. Pasiūlyme nurodoma darbų kaina pateikiama eurais be PVM ir nurodant su PVM (PVM turi būti nurodomas atskirai) taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 skyriaus 2 skirsnio pateiktoje pasiūlymo formoje „Pasiūlymo raštas“. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota: a) visų pirkimo objekto darbų nurodytų ar kitaip paminėtų bent viename iš sutartį sudarančių dokumentų, kuriuos konkurso tiekėjas įsipareigoja Pirkėjui įvykdyti ir pabaigti, atlikimo išlaidos; b) defektų ištaisymo pagal Sutarties sąlygas išlaidos. 11.2. Tiekėjas įrašo visų darbų, aprašytų pirkimo dokumentuose, pozicijų įkainius bei kainas. Pozicijos, kurių įkainis ar kaina nenurodyti, nebus apmokėtos, laikant, kad jos įtrauktos į kitus Darbų kiekių žiniaraščio nurodytus įkainius bei kainas. 11.3. Į Tiekėjo nurodytą kainą įtraukiamos visos išlaidos, muitai, mokesčiai ir rinkliavos, kurios Tiekėjo yra mokėtinos pagal sutartį arba dėl bet kurios kitos nors priežasties. 11.4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. 11.5. Pasiūlymo kaina, tarpinės sumos ir įkainiai darbų kainų žiniaraščiuose privalo būti nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Atliekant skaičiavimus naudojant „Excel“ ar kitas kompiuterines programas būtina nustatyti skaičių suapvalinimo funkciją „ROUND“, nurodant du skaitmenis po kablelio. 11.6. Pasiūlymas bus vertinamas eurais. Jeigu pasiūlyme kaina bus nurodyta užsienio valiuta, jis bus perskaičiuojama eurais pagal Lietuvos Banko nustatytą ir paskelbtą oficialų euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną. |
12. Pasiūlymo galiojimas | 12.1. Tiekėjas savo pasiūlyme turi nurodyti pasiūlymo galiojimo terminą. Pasiūlymas turi galioti 90 dienų po pasiūlymo pateikimo termino dienos imtinai. Pasiūlymas, kurio galiojimo laikotarpis trumpesnis, bus atmetamas. Jei pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose. 12.2. Kol nesibaigė pasiūlymo galiojimo laikas, Pirkėjas gali prašyti, kad konkurso tiekėjas pratęstų Pasiūlymo galiojimo terminą iki konkrečiai nurodytos datos. Xxxxxxx gali atmesti tokį prašymą neprarasdamas teisės į savo Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. 12.3. Konkurso dalyvis, kuris sutinka pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir apie tai raštu praneša Pirkėjui, privalo pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą arba pateikti naują pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Jeigu dalyvis neatsako į Pirkėjo prašymą pratęsti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminą, jo nepratęsia arba nepateikia naujo pasiūlymo užtikrinimo, laikoma, jog jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą. |
13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas | 13.1. Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko ar draudimo bendrovės laidavimo draudimu. Užtikrinimo vertė – 3 proc. nuo pasiūlymo vertės. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį. 13.2. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal pirkimo dokumentuose pateiktą formą. Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad jis sutinka priimti Tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Patvirtinimas neatima teisės iš Pirkėjo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Pirkėjui arba kitiems ūkio subjektams, ar juos vykdė netinkamai 13.3. Pasiūlymų galiojimą užtikrinantis dokumentas (originalas) grąžinamas pasirašius rangos darbų sutartį su laimėtoju ir laimėtojui pateikus su Pirkėju suderintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. 13.4. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimu pasinaudojama esant bent vienai šių sąlygų: 13.4.1. dalyvis atsisako savo pasiūlymo arba jo dalies (pasiūlyme nurodyto pirkimo objekto, jo kiekio (apimties), siūlomų kainų, kitų pasiūlyme nurodytų sąlygų), nors pasiūlymo galiojimo terminas dar nebus pasibaigęs; 13.4.2. laimėjęs dalyvis atsisako ar neatvyksta pasirašyti pirkimo sutarties; 13.4.3. dalyvis, laimėjęs pirkimą, nepateikia pirkimo sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo. |
14. Alternatyvūs dalyvio pasiūlymai | 14.1. Dalyviui nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Dalyviui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus (-ūs) pasiūlymas (-ai) bus atmesti. |
15. Pasiūlymo pateikimo laikas ir vieta | 15.1. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016 m. spalio mėn. 12 d. 11 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), atsiuntus jį paštu, pateikus per pasiuntinį arba tiesiogiai atvykus adresu: V. Kudirkos g. 22–10, LT-01113 Vilnius, Lietuva. 15.2. Xxxxxxx prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad dalyvio pasiūlymas yra gautas, ir xxxxxx gavimo datą ir valandą bei minutę. Šio patvirtinimo vienas egzempliorius įteikiamas pasiūlymą įteikusiam asmeniui kitas saugomas Pirkėjo organizacijoje. 15.3. Pirkėjas registruoja gautą pasiūlymą ir užtikrina jo saugojimą iki vokų atplėšimo posėdžio. 15.4. Pirkėjas turi teisę pratęsti galutinį pasiūlymo pateikimo terminą. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos |
16. Pavėlavęs pasiūlymas | 16.1. Pirkėjas informuos konkurso dalyvį, jeigu jo pasiūlymas bus gautas po galutinio pasiūlymų pateikimo termino. 16.2. Vokas su pavėlavusiu konkurso pasiūlymu nebus atplėšiamas ir pasiūlymas nebus vertinamas. Pavėlavusį pasiūlymą Pirkėjas grąžins jį pateikusiam konkurso dalyviui. 16.3. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymas nebuvo gautas ar gautas pavėluotai. |
17. Pasiūlymo atšaukimas, pakeitimas | 17.1. Konkurso dalyvis, pateikęs pasiūlymą, gali jį pakeisti ar atsiimti, raštu pranešęs apie tai iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino. Pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui, pasiūlymo keisti ar atsiimti neleidžiama. |
D. Pasiūlymų nagrinėjimas ir vertinimas, derybos | |
18. Voko su pasiūlymu atplėšimas | 18.1. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami komisijos posėdyje, kuris vyks UAB „GLASS LT“, V. Kudirkos g. 22–10, Vilnius. Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, pradžia (data, valanda, minutė) nurodomi skelbime bei kvietime pateikti pasiūlymą. 18.2. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. 18.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems dalyviams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas ir pasiūlyme nurodyta kaina, pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. 18.4. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvavusiems pasiūlymus teikusiems dalyviams. 18.5. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Pirkėjo sudaryta Komisija, pasiūlymus pateikusiems dalyviams nedalyvaujant. |
19. Vertinimo procedūros konfidencialumas | 19.1. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiama. |
20. Pasiūlymo paaiškinimai | 20.1. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, dalyviai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės. Komisija nenagrinėja dalyvio pasiūlymo patikslinimų ar paaiškinimų, pateiktų po vokų su pasiūlymais atplėšimo termino pabaigos, kurių Komisija nebuvo prašiusi. Į tokius paaiškinimus ar patikslinimus nebus atsižvelgiama vertinat pasiūlymą. |
21. Pasiūlymo tikrinimas ir jo atitikimas pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams | 21.1. Komisija tikrindama visų konkurso dalyvių pasiūlymus, nustato: 21.1.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus; 21.1.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus; 21.1.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos; 21.1.4. ar pateiktas tinkamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas. 21.2. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo |
procedūrose turi tik tie dalyviai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus. 21.3. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri Pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama sutarties tinkamam įvykdymui. | |
22. Pasiūlymo vertinimas | 22.1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. 22.2. Komisija vertina ir lygina tik tuos pasiūlymus, kurie pripažinti atitinkančiais tinkamumo ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagal šio skirsnio 21 straipsnį. 22.3. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. |
23. Pasiūlymo klaidos | 23.1. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. |
24. Pasiūlymo atmetimo priežastys | 24.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu: 24.1.1 dalyvis pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai); 24.1.2 dalyvis neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi; 24.1.3 dalyvis pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Xxxxxxxx prašant, nepatikslino jų; 24.1.4 pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (dalyvio pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo; 24.1.5 dalyvis per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo; 24.1.6 buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir dalyvis Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos; 24.1.7 dalyvis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 24.1.8 dalyvis nepateikė arba pateikė netinkamą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą; 24.1.9 dalyvis, prašomas Pirkėjo, nepratęsė pasiūlymo galiojimo laiko iki Pirkėjo nurodytos datos; 24.1.10 dalyvio, kurio pasiūlymas, neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina. Per didele pasiūlymo kaina laikoma kaina, viršijanti suplanuotą Projekto biudžete sumą rangos darbams. 24.2 Apie pasiūlymo atmetimą dalyvis informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos. |
25. Pirkėjo teisė atmesti pasiūlymą | 25.1. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo, turi teisę nutraukti pirkimo procedūras. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems dalyviams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, |
visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimo dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą. 25.2. Pirkėjas neatsako už konkurso dalyvių patirtus nuostolius dėl aukščiau minėtų aplinkybių ar aplinkybių, susijusių su pirkimo procedūrų nutraukimu. | |
26. Derybos | 26.1. Jei dalyvių pateikti pasiūlymai ekonomiškai nenaudingi Pirkėjui, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys dalyviai gali būti kviečiami deryboms. 26.2. Derybos yra vykdomos su visais dalyviais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu dalyviams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam dalyviui. 26.3. Dalyviai kviečiami deryboms, kurių metu deramasi dėl visų perkamų darbų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, kiekį, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. 26.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems dalyviams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. 26.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš dalyvio gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu dalyviu atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei dalyvis ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie dalyvio neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai. 26.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka. 26.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei dalyvis neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio dalyvio pasiūlymas. |
E. Konkurso laimėtojo nustatymas | |
27.Sprendimas dėl konkursą laimėjusio pasiūlymo | 27.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų kainos yra vienodos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai. 27.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas dalyvis, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas. 27.3 Mažiausią kainą pasiūlęs dalyvis ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu. |
28. Konkurso laimėtojo paskelbimas ir Rangos sutarties pasirašymas | 28.1 Konkurso dalyviui, kurio pasiūlymas priimamas ir pripažįstamas laimėjusiu, Pirkėjas praneša raštu iki pasiūlymo galiojimo termino pabaigos. Pranešimu dalyvis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį, ir kada pateikti sutarties Atlikimo (įvykdymo) užtikrinimą. 28.2 Pirkimo sutartis su konkursą laimėjusiu dalyviu bus pasirašoma tik gavus LVPA (VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra) pritarimą pasirašyti sutartį su konkursą laimėjusiu dalyviu. Negavus pritarimo, pirkimo procedūros bus nutraukiamos. |
28.3 Pirkimo sutartis įsigalioja tik konkurso dalyviui pateikus reikalaujamą sutarties Atlikimo užtikrinimą. 28.4 Jeigu konkurso dalyvis, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties Atlikimo užtikrinimo, arba iki Pirkėjo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį dalyviui, kurio pasiūlymas yra pirmas po dalyvio, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. 28.5 Pirkimo sutarties sąlygos numatytos Rangos sutarties projekte ir Bendrosiose bei Konkrečiosiose sąlygose (pirkimo dokumentų II skyrius). | |
29. Etinės nuostatos | 29.1 Jei konkurso Dalyvis bando paveikti pirkimo Komisiją pasiūlymų nagrinėjimo, aiškinimo ir vertinimo metu, jo pasiūlymas yra atmetamas. 29.2 Teikdamas pasiūlymą, dalyvis turi pareikšti, kad nėra susijęs su jokiu galimu interesų konfliktu ir, kad jis nėra finansiškai susijęs arba kitaip konkrečiai susijęs su jokiu kitu dalyviu ar projekte dalyvaujančiomis šalimis. Jei tokia situacija kiltų, dalyvis privalo įrodyti, kad neįgavo pranašumo lyginant su kitais konkurso dalyviais. Konkurso dalyviui neįrodžius, kad neįgavo pranašumo, jo pasiūlymas bus atmestas. |
I SKYRIUS. KONKURSO SĄLYGOS
2 skirsnis. Pasiūlymo forma ir priedai
Turinys puslapio Nr.
1.3. JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS 26
2.1. KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI 27
4.1. ĮKAINUOTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI 29
1. PASIŪLYMO RAŠTAS
Pirkimo pavadinimas: „Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“
Projekto pavadinimas: „Stiklo paketų gamybos proceso pakeitimas, įdiegiant naują modernią technologinę liniją “ Nr. 03.3.1-LVPA–K-803-01-0098
1. PATEIKĖ
Konkurso dalyvio pavadinimas | Dalyvio adresas | |
Konkurso dalyvis / jungtinės veiklos pagrindinis partneris | ||
Partneris 1* |
* Turi būti tiek eilučių, kiek yra jungtinės veiklos partnerių. Xxxxxxxxxxx nelaikomi partneriais.
Pavadinimas | Adresas | Darbų dalis (%) | |
Subrangovas 1** |
** Turi būti tiek eilučių, kiek yra subrangovų.
2. ASMUO ATSAKINGAS UŽ PASIŪLYMĄ
Vardas, pavardė | |
Adresas | |
Telefonas | |
Faksas | |
El. paštas |
3. KONKURSO DALYVIO DEKLARACIJA
Atsiliepdami į jūsų skelbimą apie pirkimą, mes, žemiau pasirašiusieji, šiuo pareiškiame, kad:
1 Mes išanalizavome ir visiškai sutinkame su 2016 m. rugsėjo mėn.
d. svetainėje
xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx paskelbto skelbimo apie pirkimą bei pirkimo dokumentų turiniu, ir be jokių išlygų ar apribojimų sutinkame su visomis jų nuostatomis.
2 Vadovaudamiesi konkurso ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome atlikti „Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje“ statyba statybos darbus bei ištaisyti defektus1.
3 Mūsų pasiūlymo kaina be PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).
PVM yra: < įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).
Mūsų pasiūlymo kaina su PVM yra< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct).
Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
4 Pasiūlymas galioja 90 dienų nuo paskutinės pasiūlymų pateikimo dienos imtinai. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame <nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją>.
5 Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes pateiksime Atlikimo užtikrinimą, sudarantį 10% priimtos sutarties sumos, kaip to reikalauja Konkrečiųjų sutarties sąlygų 4.2 punktas.
6 Mes teikiame šį pasiūlymą savo teisėmis [ir kaip jungtinės veiklos partneriai, vadovaujami
<pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas > ] šiam konkursui. Mes patvirtiname, kad nesame pateikę jokio kito pasiūlymo šiam konkursui, nepriklausomai nuo dalyvavimo jame formos.
7 Nėra jokių aplinkybių, dėl kurių mes negalėtume dalyvauti konkurse ar pasirašyti Sutartį.
8 Mes taip pat visiškai pripažįstame ir sutinkame, kad, jeigu Pirkėjas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi ar netikslūs mūsų pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas. Mums taip pat žinoma, kad jeigu Pirkėjas nustatytų, jog pateikti duomenys yra neteisingi arba pateikti dokumentai yra suklastoti, ji gali kreiptis į teismą ir išieškoti padarytus nuostolius.
9 Pabrėžiame, jog mums yra žinoma, kad Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti [Pasinaudodamas šia teise, Pirkėjas nebus mums jokiu būdu atsakinga.
(įgalioto asmens pareigos) (parašas) (vardas, xxxxxxx)
PRIE PASIŪLYMO PRIDEDAMI PRIEDAI:
[Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]
Xxx.Xx. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
1. | 1.1 Pasiūlymo priedas | |
2. | 1.2 Įgaliojimas | |
3. | 1.3 Jungtinės veiklos sutartis | |
4. | <...> | |
5. | 2.1 Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai | |
6. | 3.1 Programa | |
<...> | ||
4.1 Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai | ||
<...> |
1.1. PASIŪLYMO PRIEDAS
Pirkimo pavadinimas: „Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“
Projekto pavadinimas: „Stiklo paketų gamybos proceso pakeitimas, įdiegiant naują modernią technologinę liniją “ Nr. 03.3.1-LVPA–K-803-01-0098
Pavadinimas | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
Užsakovas/Pirkėjas | 1.1.2.2 ir 1.1.2.11 | UAB „GLASS LT“ V. Kudirkos g. 22–10, LT-01113, Vilnius Tel. (x000 0) 0000000 Faks. (x000 0) 0000000 |
Įgyvendinančioji institucija | 1.1.2.12 | VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius Tel. (x000 0) 0000000 |
Rangovas | 1.1.2.3 | <pavadinimas>, <adresas> <Tel./faks.> |
Rangovo atstovas | 1.1.2.5 ir 4.3 | <vardas, pavardė> < adresas> < Tel./faks , el. paštas> |
Inžinierius | 1.1.2.4 | UAB „Sweco Lietuva“ V. Gerulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius Tel. (x000 0) 0000000 Faks. (x000 0) 0000000 |
Darbų pradžia | 1.1.3.2 ir 8.1 | Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą ir Užsakovą apie numatomą Darbų pradžios datą. |
Darbų Baigimo laikas | 1.1.3.3 ir 8.2 | 12 mėnesių nuo Darbų pradžios datos. |
Darbų Baigimo data | 1.1.3.5 ir 10.1 | Inžinieriaus išduotoje Perėmimo pažymoje nurodyta data. |
Statybos užbaigimo akto pasirašymo data | 1.1.3.10 | Pagal STR 1.11.01:2010 reikalavimus Statybos užbaigimo akto pasirašymo data. |
Informacijos perdavimo priemonės | 1.3 | Faksimile arba el. paštu (pasirašytas ir nuskanuotas dokumentas) ir patvirtinimas paštu arba įteikiant tiesiogiai ar per kurjerį |
Taikoma teisė | 1.4 | Lietuvos Respublikos teisė |
Pagrindinė kalba | 1.4 | Lietuvių kalba |
Bendravimo kalba | 1.4 | Lietuvių |
Pavadinimas | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
Teisė naudotis statybviete | 2.1 | Nuo Darbų pradžios datos iki statinio statybos užbaigimo |
Atlikimo užtikrinimo pateikimo data | Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui | |
Atlikimo užtikrinimo suma | 10 % priimtos sutarties sumos be PVM | |
Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikas | Iki Statybos užbaigimo akto išdavimo | |
Įprastinės darbo valandos | 6.5 | Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. |
Patikslintos Programos pateikimo laikas | 8.3 | Per 28 dienas po pranešimo apie Darbų pradžią gavimo |
Baigimo laiko pratęsimas | 8.4 | 8.4 punktas netaikomas. |
Kompensacija dėl Darbų uždelsimo | 8.7 ir 14.15 | Už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojama 0,05% kompensacija nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
Sutarta didžiausia kompensacijos suma dėl darbų uždelsimo | 8.7 | 10 % nuo priimtos sutarties sumos be PVM |
Pataisymai dėl kainos pakeitimo | 13.8 | 13.8 punkto nuostatos netaikomos |
Išankstinis mokėjimas | 14.2 | Iki 10 % nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) Prašomo išankstinio mokėjimo dydžio būtinumas gali būti prašoma Rangovo pagrįsti. |
Išankstinio mokėjimo grąžinimo pradžia | 14.2(a) | Pirmas tarpinis mokėjimas |
Išankstinio mokėjimo grąžinimo norma | 14.2(b) | 25% tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
Sulaikymo procentas | 14.3 | 10% tarpinio mokėjimo pažymos sumos |
Sulaikomų pinigų riba | 14.3 | 10% Priimtos sutarties sumos |
Mažiausia tarpinio mokėjimo pažymos suma | 14.6 | neribojama |
Pavadinimas | Bendrųjų arba konkrečiųjų sutarties sąlygų punktai | Duomenys |
Mokėjimo valiuta | 14.15 | Euras |
Darbų ir Rangovo įrengimų draudimo suma | 18.2 | Ne mažesnė suma nei Priimta sutarties kaina (be PVM) |
Maksimali išskaitos (frančizės) suma | 18.2 | Ne daugiau kaip 15.000,00 eurų suma |
Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma | 18.3 | Ne mažesnė nei 43.400,00 eurų suma vienam draudiminiam įvykiui. Draudiminių įvykių skaičius neribojamas. |
Maksimali išskaitos (frančizės) suma | 18.3 | Ne daugiau kaip 2.900,00 eurų suma |
Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma | 18.5 | Ne mažesnė nei 43.400,00 eurų suma vienam draudiminiam įvykiui |
Maksimali išskaitos (frančizės) suma | 18.5 | Ne daugiau kaip 2.900,00 eurų suma |
Ginčų nagrinėjimo komisijos narių skaičius | Vienas arba trys (1 arba 3) Kai sutarties kaina mažesnė už 5 mln. Eur– tai vienas asmuo. Kai sutarties kaina didesnė už 5 mln. Eur trys asmenys. | |
Ginčų nagrinėjimo komisijos paskyrimas | 20.2 | Per 14 dienų nuo bet kurios šalies raštiško pasiūlymo įteikimo dienos |
Ginčo nagrinėjimo komisijos narius skirs (jei nebus susitarta) | 20.3 | Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga Arba Vieną – Užsakovas, vieną – Rangovas ir Vieną – tarpusavio susitarimu, o nesusitarus – Lietuvos statybos inžinierių sąjunga |
Arbitražo taisyklės | 20.6 | Arbitražas netaikomas. Tarp šalių kilę ginčai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami Vilniaus apygardos teisme arba Vilniaus miesto apylinkės teisme kaip pirmosios instancijos teisme priklausomai nuo ieškinio sumos. |
1.2. ĮGALIOJIMAS
Pridedame oficialų įgaliojimą (ar jį atitinkančio dokumento patvirtintą kopiją), suteikiantį pasirašančiajam asmeniui teisę pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su šiuo pirkimu susijusius dokumentus (taip pat ir Rangos Sutartį konkurso laimėjimo atveju).
Oficialus įgaliojimas reiškia pagal įmonės įstatus aukščiausios valdymo grandies vadovo suteiktą teisę nurodytam asmeniui pasirašyti konkurso pasiūlymą ir visus kitus su tuo susijusius dokumentus. Jei pasiūlymą pasirašo vadovas, kuris pagal patvirtintus įmonės įstatus turi teisę tai daryti, pateikti įmonės įstatų kopiją.
Jei pasiūlymą teikia jungtinės veiklos dalyvis, tokiu įgaliojimu bus pripažinta pasirašyta jungtinės veiklos sutartis.
1.3. JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS
(pildo tik jungtinės veiklos dalyvis)
Pateikiame informaciją apie jungtinės veiklos sutartį:
1 Jungtinės veiklos dalyvio pavadinimas
.................................................................................................................................
2 Pagrindinio jungtinės veiklos partnerio pavadinimas
.......................……........................…………………………...........................................
3 Kitų jungtinės veiklos partnerių pavadinimai:
i) ............................................................................................…
ii) ............................................................................................…
kiti3 ............................................................................................…
4 Numatytas atsakomybės tarp jungtinės veiklos partnerių pasidalijimas (%), nurodant kiekvieno partnerio vykdomų darbų tipą:
Pagrindinis jungtinės veiklos partneris Atliekamų darbų sritis (pobūdis):
................................................................................................……...................................
...............................................................................................................
Atliekamų darbų procentas: %
Kiti jungtinės veiklos partneriai Atliekamų darbų sritis (pobūdis):
..............................................................................................……….................................
...................................................................................................................
Atliekamų darbų procentas: %
1.3.2 Pridedame visų partnerių pasirašytą jungtinės veiklos sutartį.
3 turi būti tiek įrašų, kiek yra jungtinės veiklos partnerių.
2.1. KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI
(jungtinės veiklos atveju pildyti kiekvienam partneriui atskirai)
Pridedame dokumentus (teikiami visi dokumentai, patvirtinantys Tiekėjo atitikimą I skyriaus 1 skirsnio 1 lentelėje nurodytiems minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams):
1. .......
2........
3.........
3.1. PROGRAMA
3.1.1 Pridedame programą (laiko grafiką)*.
*Programa parengiama vadovaujantis Bendrųjų sutarties sąlygų punkto 8.3 „Programa“ nuostatomis (žr. II skyriaus „Sutarties sąlygos“, 2 skirsnį).
4.1. ĮKAINUOTI DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI
4.1.1. Pridedame įkainuotus darbų kiekių žiniaraščius, kurie parengti pagal IV skyriaus „Darbų kiekių žiniaraščiai“ formas.
Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikti ir elektroninėje versijoje.
II SKYRIUS. SUTARTIES SĄLYGOS
1 skirsnis. Rangos sutartis
„Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“ Rangos Sutartis Nr. ............
Xxx xxxxxxxxx, sudaryta 20 metų .............mėnesio dieną tarp:
UAB „GLASS LT“, įmonės kodas 124578825 adresas: V. Kudirkos g. 22–10, LT-01113, Lietuva (toliau sutartyje vadinama „Pirkėju/Užsakovu“)
ir
<įrašykite Rangovo pavadinimą>, įmonės kodas: <įrašykite įmonės kodą>, adresas: <įrašykite Rangovo adresą>
(toliau sutartyje vadinamas „Rangovu“), atstovaujantis kitą sutarties šalį,
atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas priima Rangovo <įrašykite datą> dienos pasiūlymą pilnai atlikti projekto <įrašykite projekto pavadinimą ir identifikacinį numerį>, finansuojamo pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą Sutarties „Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“ Darbus bei ištaisyti bet kokius jų defektus, susitaria:
1. Šioje Sutartyje žodžiai ir išsireiškimai (frazės) turi tokias pačias reikšmes, kokios jiems suteiktos Konkrečiose ir Bendrosiose sutarties sąlygose.
2. Turi būti laikoma, kad toliau pirmumo tvarka išvardinti dokumentai sudaro šią Sutartį ir yra suprantami ir aiškintini kaip jos sudedamosios dalys:
(a) Rangos Sutartis,
(b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas,
jei taikoma,
(c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu,
(d) Konkrečios sutarties sąlygos,
(e) Bendrosios sutarties sąlygos,
(f) Specifikacija,
(g) Brėžiniai,
(h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo),
(i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma),
(j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa ,
(k) Kiti dokumentai ir priedai.
3. Rangovas įsipareigoja Užsakovui tinkamai atlikti ir baigti darbus per 12 mėn. nuo Darbų pradžios datos Programoje nustatytais terminais, bet ne vėliau nei iki 2017-12-01, bei ištaisyti bet kuriuos jų defektus, laikantis sutarties ir LR Civilinio kodekso nuostatų.
4. Rangovas įsipareigoja visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius, kuriuos sąlygojo Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšų bendro finansavimo ar jo dalies praradimas dėl netinkamo ar nesavalaikio Rangovo sutartinių prievolių vykdymo. Šiuo atveju neginčijami Užsakovo nuostoliai lygūs prarasto finansavimo dydžiui. Sutartyje numatytos baudos ir delspinigiai sumokami nepriklausomai nuo šiame punkte numatytų nuostolių atlyginimo ir į šiuos minimalius nuostolius neįskaitomi.
5. Sutarties galiojimo terminas 12 mėn.
6. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Sutarties kainą Rangovui, atsižvelgdamas į Darbų vykdymą bei jų Baigimą ir bet kurių defektų ištaisymą per tą laiką ir tuo būdu, kurie yra numatyti sutartyje.
7. Priimta sutarties sumą sudaro:
< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
PVM :
< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
Priimta sutarties suma su PVM:
< įrašyti skaitmenimis> Eur, <įrašyti skaitmenimis> ct (< įrašyti žodžiais> eurų, <įrašyti skaitmenimis> ct)
8. Pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir apmokamas vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.
9. Užsakovas mokėjimus darys eurais.
10. Jokia informacija apie šią Sutartį Rangovo sprendimu negali būti talpinama jokiose viešai prieinamose laikmenose, internete ar kaip kitaip publikuojamos be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo. Pažeidus šį punktą, Rangovas, raštiškai Užsakovui pareikalavus, privalo sumokėti 10.000,00 EUR (dešimt tūkstančių eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo faktą bei kompensuoti dėl pažeidimo Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius, ir toliau šio įsipareigojimo laikytis.
11. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių kiekvienas, pasirašytas visų sutarties šalių, laikomas originalu ir turi vienodą teisinę galią. Po vieną šiame punkte apibūdintą Sutarties egzempliorių įteikiama kiekvienai Šaliai. Sutartis įsigalioja tą dieną, kai Rangovas pateikia sutarties atlikimo garantiją.
UŽSAKOVAS/PIRKĖJAS: | RANGOVAS: |
Pasirašyta ir patvirtinta ................................................................... ................................................................… Pasirašančiojo V. Xxxxxxx (didžiosiomis raidėmis) ........................................................................… Pareigos ............................................................................ Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti.........................................................…… …..........................................................vardu | Pasirašyta ir patvirtinta ................................................................... ................................................................… Pasirašančiojo V. Xxxxxxx (didžiosiomis raidėmis) ....................................................................... Pareigos ........................................................................ Pilnai tinkamai įgaliotas pasirašyti.........................................................… ……...................................................vardu |
2 skirsnis. Bendrosios sutarties sąlygos
Rangos sutarties „Gamybos paskirties pastato Naujoji g. 136D, Alytuje statyba“
Bendrosios sutarties sąlygos yra:
Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)
UŽSAKOVO SUPROJEKTUOTŲ STATYBOS IR INŽINERINIŲ DARBŲ
Statybos sutarties sąlygos
FIDIC „Raudonoji“ knyga,
(išleistos pirmąja laida 1999 metais anglų kalba ir antrąja pataisyta laida lietuvių kalba 2009 metais, ISBN 978-9986- 687-18-4 )
Bendrųjų sutarties sąlygų taikymas
1. Xxxxxxxxxx FIDIC sutarties sąlygos taikomos sutinkamai su STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150, Nr. 91-3907) 14 punkto nuostatomis.
2. Esant kokiems nors prieštaravimams ar neatitikimams tarp atitinkamų Bendrųjų sutarties sąlygų ir Konkrečių sutarties sąlygų straipsnių, viršenybę turi Konkrečios sutarties sąlygos. Straipsnių nuostatos, nepakeistos Konkrečiose sutarties sąlygose, galioja tokios redakcijos, kokia jos yra pateiktos Bendrosiose sutarties sąlygose.
3. Bendrosios sutarties sąlygos nėra pridedamos prie šių pirkimo dokumentų/ sutarties dokumentų. Konkurso dalyvis/ Rangovas gali jas įsigyti iš leidėjų1.
1 Leidinius galima įsigyti: Lietuvių kalba ir anglų kalba - UAB „Sweco Lietuva“ (Gerulaičio
g. 1 (II aukštas), LT - 08200 Vilnius) xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxx- Sweco/Leidyba/ arba anglų kalba – FIDIC sekretoriatas Šveicarijoje P. O. Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland, Fax: 00 (00) 000 0000, xxxx://xxxxx.xxx/xxxxxxxx/ .
33
3 skirsnis. Konkrečios sutarties sąlygos
Konkrečios sąlygos apima anksčiau paminėtų Bendrųjų sąlygų pakeitimus ir papildymus. Sutarties sąlygos, pateiktos pasiūlymo priede, turi būti galiojančios kaip šių sutarties sąlygų dalis. Konkrečių sutarties sąlygų numeracija atitinka Bendrųjų sutarties sąlygų numeraciją.
1 straipsnis. Bendrosios nuostatos | |
1.1 punktas | Sąvokos |
1.1.1 | Sutartis |
1.1.1.5 | Specifikacija |
Papildyti 1.1.1.5 papunktį: Sąvoka „Specifikacija” apima ir terminą „Techninio projekto Techninė specifikacija”. | |
1.1.1.7 | Žiniaraščiai |
Pakeisti 1.1.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip: „Žiniaraščiai“ – Užsakovo paruošti Darbų kiekių žiniaraščiai, užpildyti Rangovo siūlomais įkainiais ir pateikti kartu su Pasiūlymo raštu, kurie yra Sutarties dalis. | |
1.1.1.9 | Pasiūlymo priedai |
Pakeisti papunkčio 1.1.1.9 pavadinimą į „Pasiūlymo priedas” ir išdėstyti jį taip: „Pasiūlymo priedas“ – pavadintas „Pasiūlymo priedu“ ir užpildytas dokumentas, kuris pridėtas prie Pasiūlymo rašto ir sudaro jo dalį. | |
1.1.2 | Šalys ir asmenys |
1.1.2.4 | Inžinierius |
Papildyti papunktį 1.1.2.4 „Inžinierius“ Inžinierius taip pat turi vykdyti Statinio statybos techninio prižiūrėtojo funkcijas pagal STR 1.09.05:2002 „Statybos techninė priežiūra“ reikalavimus. | |
1.1.2.11 | Pirkėjas |
Papildyti nauju 1.1.2.11 papunkčiu „Pirkėjas“: Pirkėjas nurodytas Pasiūlymo priede. | |
1.1.2.12 | Įgyvendinančioji institucija |
Papildyti nauju 1.1.2.12 papunkčiu “Įgyvendinančioji institucija”: Įgyvendinančioji institucija nurodyta Pasiūlymo priede. | |
1.1.3 | Datos, bandymai, etapai ir jų užbaigimas |
1.1.3.10 | Statybos užbaigimo aktas |
Papildyti nauju 1.1.3.10 papunkčiu „Statybos užbaigimo aktas“: |
„Statybos užbaigimo aktas“ – LR statybos įstatymo ir statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ nustatyta tvarka surašomas dokumentas, patvirtinantis, kad statinys yra pastatytas pagal statinio projekto sprendinius. | |
1.1.3.11 | Xxxxxxxxxx terminas |
Papildyti nauju 1.1.3.7 papunkčiu „Garantinis terminas“: „Garantinis terminas – laikas per kurį Rangovas užtikrina, kad statybos objektas atitinka normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal Sutartyje nustatytą paskirtį. Garantinis laikas nustatytas LR Civiliniame kodekse (6.698 straipsnis) ir LR statybos įstatyme (36 straipsnio 1 dalis). Įrangos (įrenginių) garantinis terminas yra toks, kaip nustatyta jos gamintojo išduodamuose dokumentuose.“ | |
1.1.4 | Pinigai ir mokėjimai |
1.1.4.1 | Priimta sutarties suma |
Pakeisti 1.1.4.1 punktą ir jį išdėstyti taip: „Priimta Sutarties suma“ – Rangos sutartyje nurodyta suma, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti visus Darbus bei ištaisyti visus defektus. | |
1.1.6 | Kitos sąvokos |
1.1.6.7 | Statybvietė |
Papildyti 1.1.6.7 papunktį: Statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). | |
1.5 punktas | Dokumentų pirmumas |
Pakeisti 1.5 punkto pirmos pastraipos antrą sakinį: Tuo tikslu šioje sutartyje galioja toks dokumentų svarbos eiliškumas: (a) Rangos Sutartis, (b) Pirkimo dokumentų paaiškinimai ir prieš pasirašant Sutartį surengto susirinkimo protokolas, jei taikoma, (c) Pasiūlymo raštas su Pasiūlymo priedu, (d) Konkrečios sutarties sąlygos, (e) Bendrosios sutarties sąlygos, (f) Specifikacija, (g) Brėžiniai, (h) Įkainuoti darbų kiekių žiniaraščiai (iš Rangovo Pasiūlymo), (i) vertinimo komisijos paklausimai ir konkurso dalyvio atsakymai (jei taikoma) (j) Rangovo techninis pasiūlymas su Programa (k) Kiti dokumentai ir priedai. | |
1.10 punktas | Užsakovo naudojimasis Rangovo dokumentais |
Pakeisti 1.10 punkto paskutinę pastraipą ir ją išdėstyti taip: |
Užsakovas ir Įgyvendinančioji institucija turi teisę laisvai naudotis Rangovo sukurtais dokumentais šio projekto įgyvendinimo tikslais. | |
1.12 punktas | Konfidenciali informacija |
Pakeisti 1.12 punkto pastraipą: Rangovas privalo atskleisti visą turimą konfidencialią bei kitokią informaciją, kurios Užsakovui, Inžinieriui, Įgyvendinančiajai Institucijai, teisėsaugos ar Projekto įgyvendinimo kontrolę vykdančioms institucijoms gali pagrįstai jos reikėti, kad patikrintų, kaip Rangovas laikosi Sutarties. Papildyti 1.12 punktą naujom pastraipom: Rangovas užtikrina visų Sutarties duomenų konfidencialumą, išskyrus tiek, kiek būtina jo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba kaip susitarta su Užsakovu. Rangovas be išankstinio Užsakovo sutikimo neturi skelbti, leisti, kad būtų paskelbta arba atskleista bet kuri informacija apie Darbus kokiame nors komerciniame arba techniniame dokumente. Savo atsakomybių ribose kiekviena šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą. Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat pirkimo sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos. | |
1.13 punktas | Įstatymų laikymasis |
Pakeisti 1.13 punkto pirmos pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų. | |
1.14 punktas | Solidarioji atsakomybė |
Papildyti 1.14 punkto pirmą pastraipą nauju papunkčiu: c) jei Rangovas veikia jungtinės veiklos (partnerystės) pagrindu, jungtinės veiklos sutartimi nustatytų partnerių keitimas be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo yra laikomas sutarties pažeidimu. Pagrindinis jungtinės veiklos partneris gali būti keičiamas tiktai kitu jungtinės veiklos sutartyje įvardytu jungtinės veiklos partneriu, kuris atitinka pirkimo dokumentuose pagrindiniam jungtinės veiklos partneriui iškeltus kvalifikacinius reikalavimus. | |
1.15 punktas | Auditai ir kontrolė |
Įterpti naują punktą: Rangovas privalo leisti Europos Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai, Europos audito rūmams ir Įgyvendinančiajai institucijai patikrinti dokumentus ar kitaip vietoje patikrinti projekto įgyvendinimą ir, jeigu tai yra būtina, atlikti visų sąskaitas pateisinamų dokumentų, sąskaitų ar kitų dokumentų, susijusių su projekto finansavimu, pilną auditą. Tokie patikrinimai gali vykti iki 7 metų po galutinio apmokėjimo. Rangovas privalo leisti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai atlikti kontrolę ir patikrinimus vietoje pagal procedūras, nustatytas Europos Sąjungos teisės aktais, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos finansiniai interesai nuo korupcijos ir kitų taisyklių pažeidimų. Rangovas turi suteikti tinkamą priėjimą Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančios institucijos atstovams |
prie statybviečių ir vietovių, kur vyksta Sutarties įgyvendinimas, taip pat prie informacinių sistemų, tokių kaip visa dokumentacija ir duomenų bazės, susijusios su techniniu ir finansiniu projekto valdymu, ir imtis priemonių, kad palengvinti jų darbą. Priėjimas, suteiktas Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos atstovams, turi remtis konfidencialumo principu, atsižvelgiant į trečiųjų šalių interesus, be žalos įsipareigojimams, kuriuos Rangovas vykdo pagal valstybines teises. Dokumentai turi būti lengvai prieinami ir segami taip, kad būtų galima palengvinti jų patikrinimą. Rangovas turi informuoti Užsakovą apie jų tikslią buvimo vietą. Rangovas turi garantuoti, kad Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos auditorių rūmų ir Įgyvendinančiosios institucijos teisės kontroliuoti ir patikrinti bet kuriuos subrangovus ar bet kurią kitą sutarties darbus vykdančią šalį, bus vienodai traktuojamos pagal tas pačias sąlygas ir, atitinkamai, pagal tas pačias taisykles, kurios yra paminėtos šiame skyriuje. Rangovas turi užtikrinti, kad visi subrangovai bus įpareigoti pateikti audito ir patikrinimus vykdančioms įstaigoms visą būtiną informaciją apie savo subrangos darbą. | |
2 straipsnis. Xxxxxxxxx | |
2.2 punktas | Leidimai, licencijos arba suderinimai |
Išdėstyti punkto 2.2 pirmą pastraipą taip: Statybą leidžiantį dokumentą gauna Užsakovas ir perduoda jį Rangovui ne vėliau, kai Xxxxx pasirašo Statybvietės perdavimo–priėmimo aktą. Užsakovas privalo (kai turi tokias galimybes), Rangovo prašomas, suteikti įmanomą pagalbą: Papildyti punktą 2.2 nauja pastraipa: Rangovas savo lėšomis privalo gauti visus reikalingus leidimus iš atitinkamų valstybės ir/ar savivaldybės įstaigų. Tokie leidimai apima leidimus eismo nukreipimams, kelių uždarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo ryšio priemonėms, leidimai žemės darbams ar inžinerinių tinklų perkėlimui, aplinkosaugos leidimai ir kt. | |
3 straipsnis. Inžinierius | |
3.1 punktas | Inžinieriaus pareigos ir teisės |
Papildyti 3.1 punktą taip: Užsakovui vykdant savo pareigas bei įgyvendinant teises, susijusias su statybos priežiūra ir kontrole, taip pat dalyvauja Inžinierius. Inžinieriaus teisės ir pareigos, susijusios su statybos priežiūra ir kontrole, nustatomos Užsakovo ir Inžinieriaus sudarytoje (paslaugų) sutartyje, taip pat šioje Sutartyje. Inžinierius turi gauti atskirą raštišką Užsakovo patvirtinimą: (a) Rangovui keičiant Sutartyje numatytus ar siūlant kitus Subrangovus; (b) prieš imantis veiksmų, kurie gali pakeisti Sutarties kainą, pratęsti Darbų Baigimo laiką ar žymiai įtakoti Darbų vykdymą; (c) prieš Rangovui nurodydamas pagal 13.1 punktą atlikti Pakeitimus; (d) patvirtinant Rangovo pateiktą arba pataisytą 8.3 punkte įvardytą Programą. | |
3.6 punktas | Vadovybės susirinkimai |
Papildyti nauju punktu 3.6 „Vadovybės susirinkimai“: Inžinierius, Užsakovo atstovas arba Rangovo atstovas gali pareikalauti Sutarties Šalis dalyvauti Projekto vadovybės susirinkimuose statybos aikštelėje. Šių susirinkimų tikslas aptarti Programos vykdymą, apžvelgti pasirengimą būsimam darbui, spręsti kitus sutarties vykdymo klausimus. Inžinierius turi vesti bei protokoluoti šiuos susirinkimus ir protokolo kopijas išsiuntinėti visiems dalyviams ir Užsakovui. | ||
4 straipsnis. Rangovas | ||
4.1 punktas | Xxxxxxxxxx Rangovo prievolės | |
Pakeisti 4.1 punkto penktą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Rangovas privalo parengti Nuolatinių darbų Darbo projektą pagal STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ ir žemiau nurodytus reikalavimus: • Xxxxxxxx privalo parengti visus Darbų atlikimui būtinus Darbo projekto dokumentacijos brėžinius ir kitus dokumentus, kurie reikalingi Statybos darbams atlikti bei išpildomąją dokumentaciją, geodezines nuotraukas. Rangovo ir jo Subrangovų pagal Sutartį rengiami Darbo projekto dokumentai, brėžiniai bei išpildomoji dokumentacija (naudojimo taisyklės, instrukcijos ir pan.) yra įtraukti į Sutarties kainą. Rangovas užtikrina, kad Darbo projekto dokumentai ir išpildomoji dokumentacija bus parengti laiku ir tinkamai. • Darbo projekto rengimo tvarka: o Darbo projektą rengia Rangovas. Rangovas turi teisę Darbo projekto rengimui pasitelkti Subrangovus. Darbo projekto apimtis, detalumas ir kokybė turi atitikti Užsakovo reikalavimus ir Teisės aktuose nustatytus reikalavimus. o Rangovas Xxxxx projekto rengimą privalo atlikti, vadovaudamasis Teisės aktais, Sutartimi ir Sutarties dokumentais, laikydamasis Užsakovo reikalavimų. Xxxxxxxx taip pat privalo užtikrinti, kad Darbo projektas, įskaitant terminus, būtinus jų suderinimui su Užsakovu ir ekspertavimui, bus parengtas tinkamai ir laiku taip, kad dėl Darbo projekto rengimo bei derinimo nebūtų uždelstas Statybos laikotarpis ar grafike numatyti atitinkamų Darbų etapų atlikimo terminai. o Darbo projekto rengimas turi būti derinamas su Užsakovu. Užsakovas turi teisę pateikti pasiūlymus ar pastabas, reikalaudamas visiškai ar iš dalies pakeisti arba papildyti Darbo projektą, arba nurodyti ištaisyti jo trūkumus, pateikdamas atitinkamus motyvuotus nurodymus raštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Darbo projekto dalies gavimo arba per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pilnai parengto Darbo projekto gavimo iš Rangovo dienos. Jei Užsakovo nurodymai, reikalavimai prieštarauja Projektinei dokumentacijai ir/ar teisės aktų reikalavimams, Xxxxxxxx privalo nedelsiant informuoti apie tai Užsakovą. o Prieš atliekant Statybos darbus pagal Darbo projektą, jis turi būti patvirtintas Užsakovo. Laikoma, kad Xxxxxxx parengtas Darbo projektas arba Darbo projekto dalys yra patvirtintos Užsakovo tik tuo atvejų, kai Užsakovo atstovas patvirtina Darbo projektą arba atskiras Darbo projekto dalis savo parašu. Rangovas negali pradėti vykdyti darbų, užsakinėti statybos produktus (medžiagas, įrenginius ir pan., kol Užsakovas nėra patvirtinęs Darbo projekto. Jei darbai pradedami |
vykdyti be Užsakovo patvirtinto Darbo projekto, laikoma, kad yra esminiai pažeistos šios Sutarties nuostatos dėl Rangovo kaltės. o Užsakovui patvirtinus Rangovo pateiktą Darbo projektą, Xxxxxxxx išlieka atsakingas už Darbo projekto teisingumą, atitikimą Sutarties reikalavimams ir Teisės aktų reikalavimams. o Už Darbo projekto atitikimą Sutarties sąlygoms ir Teisės aktų reikalavimams Rangovas atsako kaip Darbo projekto Projektuotojas Teisės aktų nustatyta tvarka. • Jeigu vykdant Sutartį paaiškėja, kad yra būtina atlikti Rangovo rengto Darbo projekto papildomą ekspertizę, Xxxxxxxx iš anksto, bet ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas įspėjęs Užsakovą, savo lėšomis privalo atlikti visus su ekspertizės organizavimu ir atlikimu susijusius veiksmus. • Jei vykdant Statybos darbus ir/ar koreguojant Projektą ne dėl Užsakovo kaltės atsiranda aplinkybių, trukdančių teisėtai toliau vykdyti (tęsti) Pastato Statybos darbus, numatytus Sutartyje, tai, neatsižvelgiant į kitas Sutarties nuostatas, šiuo atveju Užsakovas turi besąlygišką teisę bet kuriuo metu be jokių finansinių kompensacijų Rangovui, tačiau pranešęs apie tai Rangovui, sustabdyti Statybos darbų vykdymą iki to termino, kol išnyks kuri nors ar visos aplinkybės, trukdančios teisėtai toliau vykdyti (tęsti) Statybos darbus ir/ar keisti Projektą. Minėtu atveju Šalys geranoriškai susitaria, kad Sutarties dokumentuose nurodyti Statybos darbų atlikimo terminai (Grafikas) yra pratęsiami tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyti Statybos darbai. Visą Statybos darbų sustabdymo laikotarpį Rangovas įsipareigoja saugoti objektą (Pastatą) ir statybos aikštelę. • Prieš pradedant Baigiamuosius bandymus, Rangovas Inžinieriui privalo perduoti darbų įvykdymo dokumentus ir naudojimo bei priežiūros instrukcijas, atitinkančias Specifikaciją ir pakankamai išsamias, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti tą Darbų dalį. Tokia dalis neturi būti laikoma baigta ir parengta perimti, pagal 10.1 punktą [Darbų ir Grupių perėmimas], kol Inžinieriui neperduoti tie dokumentai ir naudojimo ir priežiūros instrukcijos bei kiti privalomieji Rangovo dokumentai, būtini Užsakovui, kad galima būtų pradėti statybos užbaigimo procedūras pagal STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. • Rangovas privalo atlikti darbo projekto parengimui reikalingus inžinerinius tyrinėjimus. Papildyti 4.1. punktą: Rangovas privalo statybos darbus vykdyti STR 1.08.02:200 „Statybos darbai“ nustatyta tvarka. | |
4.2 punktas | |
Panaikinti 4.2 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Atlikimo užtikrinimas pateikiamas sutarties valiuta. Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas banko, kredito unijos garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo forma. Ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sutarties pasirašymo dienos ir ne vėliau negu iki kreipimosi dėl išankstinio mokėjimo pateikimo Užsakovui, Rangovas turi pristatyti Užsakovui originalų atlikimo užtikrinimą bei jo kopiją pasiųsti Inžinieriui. Atlikimo užtikrinimas turi būti išduotas Lietuvos Respublikoje įsikūrusios arba Užsienyje įsikūrusios juridinės įstaigos, prieš tai gavus išankstinį Užsakovo pritarimą dėl Užsienio šalyje atlikimo užtikrinimą išduodančio juridinio asmens pasirinkimo. |
Atlikimo užtikrinimas turi būti pateiktas pagal Pirkimo dokumentuose pateiktą formą ir išduotas Užsakovo vardu. Panaikinti 4.2 punkto trečią pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Atlikimo užtikrinimas turi galioti iki Statybos užbaigimo akto surašymo datos. Jeigu Atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpis pasibaigia anksčiau negu surašomas Statybos užbaigimo aktas, tai Rangovas įsipareigoja pratęsti atlikimo užtikrinimo galiojimo laikotarpį iki šioje pastraipoje nurodytos datos bei pateikti Užsakovui ir Inžinieriui tai patvirtinančius dokumentus. Panaikinti 4.2 punkto šeštą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Užsakovas turi grąžinti Rangovui Atlikimo užtikrinimą per 21 dieną po Statybos užbaigimo akto surašymo. Papildyti 4.2 punktą nauja pastraipa: Užsakovas turi teisę atmesti Atlikimo užtikrinimą, gavęs informaciją, kad Sutarties atlikimą užtikrinantis juridinis asmuo tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų kitiems ūkio subjektams arba netinkamai juos vykdė. | |
4.3 punktas | Rangovo atstovas |
Papildyti 4.3 punkto antrą pastraipą: Rangovas, net ir tuo atveju, jeigu Rangovo atstovas jau yra įvardintas sutartyje, iki Darbo pradžios pateikia Inžinieriui išsamius duomenis apie Rangovo atstovo asmenį ir jo kvalifikaciją. Papildyti 4.3 punkto septintą pastraipą: Jeigu Rangovo atstovas arba kiti jo įgalioti asmenys laisvai nekalba lietuviškai, Rangovas privalo savo sąskaita užtikrinti tinkamą vertimą viso jo darbo laiko metu. | |
4.4 punktas | Subrangovai |
4.4. punkto antros pastraipos (d) papunktis netaikomas. Papildyti 4.4 punktą naujom pastraipom: Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo įvardyta Rangovo pasiūlyme, perdavimas kitam sutartyje numatytam Subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Xxxxxxxx savo pasiūlyme buvo numatęs perduoti Subrangovams ir tik gavus Užsakovo ir Inžinieriaus sutikimą. Rangovas turi teisę siūlyti pakeisti Subrangovą tik esant bent vienai iš šių priežasčių: 1. kai Subrangovas nebeatitinka kvalifikacinių reikalavimų, nustatytų pirkimo sąlygose, įskaitant, kai Subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs ar jam iškelta bankroto byla; 2. Subrangovas praranda kompetenciją, išteklius, techninį ir finansinį pajėgumą bei atsisako ar negali tinkamai atlikti subrangos darbų; 3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį, būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų/nenumatytų aplinkybių; 4. kai atsiranda būtinybė atlikti nenumatytus papildomus darbus. Kartu su prašymu pakeisti Sutartyje nurodytą Subrangovą Rangovas Inžinieriui turi pateikti dokumentus, kurie įrodo, kad siūlomas Subrangovas atitinka šiuos reikalavimus: |
1. Subrangovas privalo būti registruotas fizinis arba juridinis asmuo, turintis LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbų dalį, kuriai Subrangovas numatomas samdyti. 2. Jeigu keičiamas Xxxxxxxxxxx, kurio pajėgumais buvo remtasi viešojo pirkimo metu įrodant atitikimą kvalifikaciniams reikalavimams, naujas subrangovas privalo taip pat atitikti tiems patiems kvalifikaciniams reikalavimams. | |
4.5 punktas | Subrangos perleidimas |
4.5 Punktas netaikomas | |
4.10 punktas | Statybvietės duomenys |
Pakeisti 4.10 punkto (a) papunkčio formuluotę ir ją išdėstyti taip: Statybvietės formą ir gamtinę aplinką, taip pat pirkimo dokumentuose pateiktas geologines sąlygas | |
4.20 punktas | Užsakovo įrengimai ir pateikiamos medžiagos |
Pakeisti 4.20 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties vykdymui Užsakovas pateikia / perduoda Rangovui medžiagas ir įrengimus, kurių detalus aprašymas pateikiamas sutarties dalyje „Techninės specifikacijos“. | |
4.21 punktas | Darbų eigos ataskaitos |
Pakeisti 4.21 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas kas mėnesį privalo parengti Darbų eigos ataskaitas ir pateikti Inžinieriui 3 egzempliorius. Kiekvienoje ataskaitoje turi būti: (a) išsamus Darbų eigos aprašymas, įskaitant kiekvieną projektavimo etapą, tiekimą, gamybą, montavimą, statybą ir bandymus; (b) bandymų rezultatai ir statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos bei įrenginių atitikties deklaracijos; (c) saugos darbe statistika; (d) faktinės ir planuotos Darbų eigos palyginimai, pateikiant išsamią informaciją apie visus įvykius arba aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti baigti Darbus kaip numato Sutartis, ir priemonės, kurių imamasi (arba reikėtų imtis) siekiant išvengti vėlavimo; (e) nuotraukos, rodančios gamybos bei Statybvietėje atliktų Darbų eigą bei kuriose užfiksuotas paslėptų darbų atlikimas. | |
4.23 punktas | Rangovo veiksmai Statybvietėje |
Papildyti 4.23 punktą pastraipomis: Rangovas turi apmokėti visus kaštus, susijusius su informacinių stendų ir nuolatinių aiškinamųjų stendų pastatymu ir priežiūra visą jų įrengimo laikotarpį. |
Informaciniai stendai ir nuolatiniai aiškinamieji stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal Statybos įstatymo bei ES lėšomis finansuojamų projektų reikalavimus. Detalius reikalavimus Rangovui pateikia Xxxxxxxxx. Informaciniai stendai turi būti įrengti prieš pradedant statybos darbus ir turi būti pašalinami po Statybos užbaigimo, bet ne vėliau kaip iki galutinio mokėjimo prašymo ir atliktų darbų aktų patvirtinimo dienos, pakeitus juos nuolatiniais aiškinamaisiais stendais. | |
4.25 punktas | Esamos inžinerinės komunikacijos |
Papildyti nauju punktu 4.25 Esamos inžinerinės komunikacijos: Vykdant žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), Rangovas privalo vadovautis STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ ir STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ nustatyta tvarka. Xxxxxxxx atsako už bet kokią žalą, padarytą esamiems keliams, tranšėjoms, vamzdžiams, kabeliams ir kt. atliekant Darbus, įskaitant ir Subrangovų atliekamus darbus, ir privalo ištaisyti tokią žalą savo sąskaita iki Darbų Baigimo termino. Rangovas susitaria su vietinės valdžios įstaigomis ir turto savininkais dėl inžinerinių tinklų pašalinimo, perkėlimo ir atstatymo pagal Inžinieriaus nurodymus. Rangovas padengia tokių darbų sąnaudas. | |
4.26 punktas | Mokymai Užsakovo darbuotojams |
Papildyti nauju 4.27 punktu „Mokymai Užsakovo darbuotojams“ [Jeigu taikoma]: Rangovas turi pravesti mokymus (teorinius ir praktinius) Užsakovo darbuotojams, kaip eksploatuoti ir tinkamai prižiūrėti pastatytą objektą ir jame sumontuotą įrangą (įrenginius). Detaliau mokymų apimtis ir trukmė nurodyta Specifikacijoje. | |
6 straipsnis. Tarnautojai ir darbininkai | |
6.5 punktas | Darbo valandos |
Papildyti 6.5 punktą: Darbo valandos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Nacionalinės bei švenčių dienos – nedarbo dienos. | |
7 straipsnis. Įranga, Medžiagos ir Darbų kokybė | |
7.6 punktas | Ištaisymo darbas |
Papildyti punkto pirmą pastraipą (c) : c) po „darbų saugai“ įterpti „arba kelia grėsmę kitų asmenų gyvybei arba turtui“. | |
8 straipsnis. Pradžia, uždelsimai ir sustabdymas | |
8.1 punktas | Darbo pradžia |
Pakeisti 8.1 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstyti taip: Inžinierius per 7 dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turi informuoti Rangovą bei Užsakovą apie Darbų pradžios datą. |
8.4 punktas | Baigimo laiko pratęsimas | |
Punktas netaikomas | ||
9 straipsnis. Baigiamieji bandymai | ||
9.1 punktas | Rangovo prievolės | |
Papildyti 9.1 punktą: Baigiamųjų bandymų metu būtina įvertinti reikalavimus nustatytus STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“. Baigiamieji bandymai taip pat apima valstybinių institucijų, tokių kaip Visuomenės sveikatos centras, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas bei kitų institucijų inicijuojamus bandymus, tyrimus bei procedūras, kurias privaloma atlikti iki Statybos užbaigimo procedūrų. | ||
10 straipsnis. Perdavimas Užsakovui | ||
10.1 punktas | Darbų ir grupių perėmimas | |
Įterpti pastraipą: Neatsižvelgiant į šio punkto nuostatas, Sutartiniai Rangovo įsipareigojimai nebus laikomi baigti, kol nebus įstatymų nustatyta tvarka pasirašytas Statybos užbaigimo aktas ir įvykdytos prievolės, nurodytos 11 straipsnyje. | ||
11 straipsnis. Atsakomybė už defektus | ||
11.1-11.11 punktai | Šie punktai netaikomi | |
11.12 | Garantinis terminas | |
Įterpti naują punktą: Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per Garantinį terminą. Garantinis terminas nustatomas pagal LR statybos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies reikalavimus bei LR Civilinio kodekso (6.698 straipsnis) nustatyta tvarka. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos (punktas 10.1). Rangovas per visą garantinį laiką užtikrina, kad statybos objektas atitinka užsakovo reikalavimų / techninių specifikacijų ir normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal sutartyje nustatytą paskirtį. Xxxxxxxx, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo. Garantinis terminas sustabdomas tiek laiko, kiek objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas. Užsakovas, per garantinį laiką nustatęs objekto defektus, privalo per protingą terminą nuo jų nustatymo pareikšti pretenziją rangovui.“ | ||
12 straipsnis. Matavimai ir įvertinimas | ||
12.3 punktas | Įvertinimas |
Pakeisti 12.3 punkto antrą pastraipą: Kiekvienam atskiram darbui, įskaitant Papildomus darbus, turi būti laikomi tinkami ir taikomi tokie įkainiai arba kaina, kurie nurodyti Sutartyje, arba, jeigu nenurodyta, tokie nustatyti panašių darbų įkainiai. Darbų kiekiai, nurodyti darbų kiekių žiniaraščiuose yra preliminarūs. Papildomų ar nevykdomų darbų kiekiui atlikti forminami Pakeitimo nurodymai. Konkretaus papildomo darbo įkainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesni nei 5 % tiesioginių išlaidų. Jei papildomų darbų kaina rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, perkančiosios organizacijos atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Panaikinti 12.3 punkto trečią ir ketvirtą pastraipą. | |
13 straipsnis. Pakeitimai ir pataisymai | |
13.1 punktas | Teisė daryti pakeitimus |
Pakeisti 13.1 punkto pirmą pastraipą: Prieš išduodant Perėmimo pažymą, Užsakovas, Inžinierius ir Rangovas turi teisę inicijuoti ir siūlyti pakeitimus, kurie yra būtini Sutartyje nurodytiems tikslams pasiekti: Papildyti punktą pastraipa: Užsakovas numato, kad esant būtinybei, dėl nenumatytų aplinkybių, atsiradusių vykdant darbus pagal pirminę sutartį, Užsakovas pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų arba neatliks kai kurių sutartyje numatytų darbų. Nenumatytos aplinkybės - tokie atvejai (darbai), kurių, elgiantis protingai ir rūpestingai, nebuvo įmanoma numatyti iki sutarties pasirašymo Papildomi darbai – darbai, kurie atliekami todėl, kad Užsakovo iniciatyva ne dėl Rangovo rizikai ir atsakomybei priskirtinų aplinkybių yra pakeičiami visi ar dalis Projektinės dokumentacijos sprendinių ir tokie pakeitimai Rangovui sukelia pagrįstų papildomų išlaidų bei Darbų atlikimo terminų pailgėjimo, taip pat kiti papildomi Užsakovo ar valdžios institucijų reikalaujami atlikti darbai, kurių Rangovas neturėjo numatyti ir kurie nėra būtini tam, kad Darbai atitiktų teisės aktų reikalavimus. Neatliekami darbai – darbai, kurie sutartyje buvo numatyti, tačiau sutarties įgyvendinimo metu paaiškėjo, kad tokio pobūdžio darbų vykdymas netikslingas. Keičiami darbai – sutartyje numatyti pagrindiniai darbai, kuriuos vykdant, dėl nenumatytų aplinkybių būtina pakeisti analogiškais, patikslintų techninių savybių pagrindiniais darbais, tiesiogiai susijusiais su sutarties vykdymu darbais, būtinais sutarčiai įvykdyti (užbaigti). | |
13.2 punktas | Vertės nustatymas |
13.2 punkto nuostatos netaikomos | |
13.3 punktas | Pakeitimų tvarka |
Papildyti 13.3 punktą: Pakeitimo nurodymas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Inžinieriaus ir pasirašytas Rangovo bei Užsakovo. Užsakovui patvirtinus Pakeitimo nurodymą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Pakeitimo nurodymas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine sutarties dalimi. Jei Inžinierius nepritaria siūlomam pakeitimui, jis turi nedelsiant pranešti apie tai Rangovui ir Užsakovui, pateikiant motyvuotą atsakymą. Jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovo įkainuotose darbų kiekių žiniaraščiuose randama klaida, kai sudauginus bet kurio fiksuotos vieneto kainos darbo kiekį su Rangovo nurodyta darbo vieneto kaina gaunama didesnė suma nei klaidingai nurodyta Rangovo arba mažesnė, tai Inžinierius Užsakovui pritarus turi priimti sprendimą pagal 3.5 punktą [Sprendimai] ir kai gaunama didesnė nei klaidingai nurodyta Rangovo suma, klaidingai nurodyta Rangovo suma paliekama ir Inžinierius privalo sumažinti darbo vieneto kainą (nustatant naują darbo vieneto kainą turi būti imamas to darbo Rangovo klaidingai nurodytos bendros sumos ir darbo kiekio santykis) o tuo atveju, kai gaunama mažesnė nei klaidingai nurodyta Rangovo suma, Inžinierius privalo įrašyti teisingą (mažesnę) sumą nekeičiant darbo vieneto kainos. | |
13.5 punktas | Rezervinės sumos |
Pakeisti 13.5 punktą: Jei sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 85-3185; 2010, Nr. 115-5902) aktualia redakcija, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą. Jei papildomus darbus planuojama įsigyti iš to paties tiekėjo, sutarties šalys – Rangovas ir Užsakovas– įsipareigoja sudaryti sutartį ne didesniais įkainiais, nei buvo numatyti pagrindinėje sutartyje su tuo tiekėju. Nesant galimybių įvykdyti šių reikalavimų, sutarties šalys pritaria atskiro pirkimo vykdymui kitais tiekėjų konkurenciją užtikrinančiais pirkimo būdais. | |
13.6 punktas | Padienis darbas |
13.6 punkto nuostatos netaikomos | |
13.7 punktas | Pataisymai dėl įstatymo pakeitimų |
Pakeisti 13.7 punktą: Tais atvejais, jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis (PVM), sutarties kaina bus keičiama atitinkama pakeisto PVM dalimi. Kaina be PVM nesikeičia, keičiasi tik PVM dydis. | |
13.8 punktas | Pataisymai dėl kainos pakeitimo |
13.8 punkto nuostatos netaikomos | |
14 straipsnis. Sutarties kaina ir mokėjimas | |
14.1 punktas | Sutarties kaina |
Pakeisti 14.1 punktą: Sutarties kaina priklauso nuo įvykdytų darbų kiekio ir jokiais atvejais negali būti didesnė nei Priimta Sutarties suma, nurodyta Rangos sutartyje (maksimali kaina su fiksuotu įkainiu), tačiau gali būti mažesnė atsižvelgiant į įvykdytų darbų kiekį. Už šią |
Sutarties kainą, kuri detalizuojama Darbų kiekių žiniaraščiuose, Rangovas įsipareigoja atlikti visus Statybos darbus, numatytus šioje Sutartyje. Rangovas patvirtina, kad yra savo srities profesionalas ir nustatant Sutarties kainą, tinkamai atsižvelgė į visas tokios kainos apskaičiavimo aplinkybes, tinkamai įvertino Darbų apimtis, nurodytas Projektinėje dokumentacijoje ir Sutarties dokumentuose, ir būtinus projektavimo ir statybos darbams atlikti. Šalys supranta ir susitaria, kad aiškumo tikslais Užsakovo pateiktame Techniniame projekte apibrėžta Darbų apimtis yra naudojama kaip pavyzdiniai dokumentai, apibrėžiantys pagrindinius Darbus ir Susijusius darbus bei jų kiekius, kuriuos šia Sutartimi įsipareigoja atlikti Rangovas, taip pat Įrangą, Medžiagas, reikalingas Darbų ir Xxxxxxxxx darbų atlikimui bei Objekto pastatymui ir paruošimui funkcionuoti, kurias Rangovas pristato į Statybos aikštelę Sutarties kainos ribose. Net jei tam tikri Darbai ir/ar Susiję darbai, Įranga, Medžiagos, reikalingos Objekto pastatymui ir paruošimui funkcionuoti, nėra paminėti Projektinėje dokumentacijoje ir/ar kituose Sutarties dokumentuose, bet Rangovas turėjo ir galėjo juos numatyti, Rangovas įsipareigoja tokius darbus atlikti bei pateikti jų atlikimui reikalingas Medžiagas, nedidinant Sutarties kainos ir neįtraukiant į Sutarties kainą jokių kitų išlaidų, išskyrus atvejus, kai tai reikia padaryti dėl Papildomų darbų, kurie atliekami Užsakovo iniciatyva ne dėl Rangovo rizikai ir atsakomybei priskirtinų aplinkybių, kai yra pakeičiami visi ar dalis Projektinės dokumentacijos sprendinių ir tokie pakeitimai Rangovui sukelia pagrįstų papildomų išlaidų bei Darbų atlikimo terminų pailgėjimo, taip pat kiti papildomi Užsakovo ar valdžios institucijų reikalaujami atlikti darbai, kurių Rangovas neturėjo numatyti ir kurie nėra būtini tam, kad Xxxxxx atitiktų teisės aktų reikalavimus. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikia atlikti darbus, kurių Rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį, bet, būdamas patyręs tokių darbų vykdytojas, turėjo juos numatyti, ir jie yra būtini šiai Sutarčiai tinkamai įvykdyti, Rangovas visais atvejais juos atlieka savo sąskaita. | |
14.3 punktas | Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo |
Pakeisti 14.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, ne dažniau kaip kas 1 mėnesį, privalo įteikti Inžinieriui keturis egzempliorius Užsakovo nurodytos formos Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Kartu su pateiktais dokumentais, pagal 4.21 punktą [Darbų eigos ataskaitos], turi būti pateikta ir to mėnesio darbų eigos ataskaita. Suvestiniame atliktų darbų akte ir detaliame atliktų darbų akte turi būti įtraukta bet kuri suma, atskaitoma dėl sulaikymo, apskaičiuota visų aktuose nurodytų sumų atžvilgiu taikant sulaikymo procentus, nustatytus Pasiūlymo priede, iki tos ribos, už kurios Užsakovas tokiu būdu sulaikyta suma pasiekia Sulaikomų pinigų (jeigu yra) ribą, nurodytą Pasiūlymo priede. Jei buvo vykdomi papildomi, sutartyje nenumatyti darbai arba atsisakant tam tikrų darbų, prieš sąskaitos mokėjimui pateikimą turi būti pateiktas su Užsakovu suderintas bei Inžinieriaus ir Xxxxxxx patvirtintas Pakeitimo nurodymas (ai) (arba Inžinieriaus nurodymas Rangovui). | |
14.4 punktas | Mokėjimų žiniaraštis |
Pakeisti 14.4 punktą „Mokėjimų žiniaraštis“ nauju „Mokėjimų grafikas“: Rangovas, gavęs Inžinieriaus pranešimą pagal 8.1 punktą [Darbo pradžia] per 28 dienas kartu su Darbų Programa privalo pateikti patikslintą Mokėjimų grafiką, išskaidydamas Priimtą sutarties sumą mėnesiniais mokėjimais pagal Rangovo planuojamą statybos darbų eigą. | |
14.6 punktas | Tarpinio mokėjimo pažymų išdavimas |
Pakeisti 14.6 punkto antrą sakinį: Inžinierius ir Užsakovas, gavę atsiskaitymo už atliktus darbus dokumentus, t.y. Suvestinį atliktų darbų aktą, Detalų atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą, privalo patikrinti ir patvirtinti arba pateikti pastabas per 28 dienų nuo jų gavimo. | |
14.7 punktas | Mokėjimas |
Papildyti 14.7 punktą paskutine pastraipa: Apmokėjimo data laikoma ta data, kai Užsakovas atlieka mokėjimą į Rangovo sąskaitą. | |
14.8 punktas | Pavėluotas mokėjimas |
Išbraukti 14.8 punkto antrą pastraipą ir vietoje jos įrašyti: Užsakovas Rangovui už atliktus darbus Europos Sąjungos 2014-2020 m. struktūrinės paramos lėšas perves pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Valstybės investicijų programą. Užsakovas nėra atsakingas už Valstybės investicijų programos sudarymą, jos keitimą ir galimą netolygų statinio statybos finansavimą Europos Sąjungos 2014–2020 m. struktūrinės paramos lėšomis, todėl už šiomis lėšomis pavėluotus mokėjimus delspinigiai nebus mokami. Dėl pavėluotų mokėjimų Rangovas turi teisę reikšti pretenziją (pagal 20.1 punktą) dėl Darbų laiko pratęsimo. | |
14.9 punktas | Sulaikomų pinigų mokėjimas |
Pakeisti 14.9 punktą: Rangovo sulaikomų pinigų sąskaita Inžinieriaus patvirtinama po Objekto statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, jei Rangovas, likus ne mažiau nei 7 dienoms iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos ir/arba Atlikimo užtikrinimo galiojimo pabaigos datos (priklausomai nuo to, kuri data yra ankstesnė), pateikia Garantinių įsipareigojimų garantiją sumai lygiai 10 % nuo Priimtos sutarties kainos. Garantija turi būti išduota banko arba draudimo bendrovės, prieš tai gavus Užsakovo pritarimą. Garantija turi galioti 2 metus. Jei tokia garantija nepateikiama, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Atlikimo užtikrinimu. | |
14.10 punktas | Darbų baigimo ataskaita |
Pakeisti pirmos 14.10 punkto pastraipos pirmą sakinį: Rangovas, gavęs Perėmimo pažymą, per 28 dienas privalo Inžinieriui įteikti keturis Darbų baigimo ataskaitos kartu su patvirtinančiais dokumentais egzempliorius, pagal 14.3 punktą [Kreipimasis dėl Tarpinio mokėjimo pažymų], parodydamas: | |
14.11 punktas | Kreipimasis dėl Galutinio mokėjimo pažymos |
Šis punktas netaikomas | |
14.12 punktas | Prievolių įvykdymas |
Panaikinti ir pakeisti punktą: Xxxxxxxx, pateikdamas darbų baigimo ataskaitą, privalo pristatyti ir atleidimo nuo prievolių raštą, patvirtinantį, kad bendra darbų baigimo ataskaitos suma rodo visišką ir galutinį atsiskaitymą su visais Rangovais pagal šią Sutartį mokėtinais pinigais. Šiame rašte gali būti nurodyta, kad atleidimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Rangovas atgauna Atlikimo užtikrinimą; tokiu atveju atleidimas privalo įsigalioti tą pačią dieną. | |
14.15 punktas | Mokėjimo valiutos |
Pakeisti 14.15 punktą ir jį išdėstyti taip: Sutarties valiuta yra euras (Eur). | |
15.2 | Darbų nutraukimas Užsakovo iniciatyva |
Papildyti 15.2 punktą: VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai nustačius pirkimo procedūrų pažeidimus, Užsakovas turi teisę nutraukti šią sutartį, nesukeliant sau neigiamų pasekmių. Nutraukus sutartį, Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už faktiškai iki nutraukimo dienos atliktus darbus. | |
17.3 | Užsakovo rizika |
17.3 (g) papunktis netaikomas | |
18 straipsnis. Draudimas | |
18.1 punktas | Bendrieji draudimo reikalavimai |
Pakeisti 18.1 punkto pirmą pastraipą: Šiame straipsnyje kiekvienos draudimo rūšies „draudžiančioji Šalis“ yra Rangovas. Papildyti 18.1 punktą pastraipomis: Rangovas privalo apsidrausti ir/ar apdrausti savo darbuotojus bei įrangą draudimo rūšimis (įskaitant statybos rizikų draudimą ir civilinės atsakomybės draudimą), kurios yra privalomos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei laikantis juose nustatytų taisyklių ir reikalavimų. Jei Rangovas netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis už šio reikalavimo nevykdymą atsakingas asmuo ir padengia visas su Užsakovui ar tretiesiems asmenims padaryta žala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias priešingu atveju būtų padengusi draudimo bendrovė. | |
18.2 punktas | Darbų ir Rangovo įrengimų draudimas |
Pakeisti 18.2 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas privalo savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą (t.y. visi su statomu, montuojamu, rekonstruojamu, remontuojamu, griaunamu ir pan. statiniu ir (ar) įrenginiu susiję statybos, montavimo, rekonstrukcijos, remonto, griovimo ir panašūs darbai ir statybos darbams vykdyti į draudimo vietą pristatyti statybos produktai, medžiagos ir montuotini įrenginiai), kuriam sukurti buvo naudotas projektui skirtas finansavimas, ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki Perėmimo pažymos išdavimo. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio turtas, nurodytas šioje pastraipose, yra sunaikinamas ar sugadinamas, Xxxxxxxx privalo atlikti visus darbus, kad atkurtų iki draudžiamojo įvykio buvusį turtą. | |
18.3 punktas | Atsakomybės draudimas už padarytą žalą fiziniam asmeniui arba turtui |
Pakeisti 18.3 punktą ir jį išdėstyti taip: Rangovas, pasirašęs Sutartį kaip pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvis, privalo iki Darbo pradžios datos sudaryti Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbo pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto |
[Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti visą Darbo laikotarpį iki statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte | |
18.4 punktas | Rangovo personalo draudimas |
18.4 punkto reikalavimai netaikomi. | |
18.5 punktas | Projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas |
Įterpti naują punktą: a) jeigu Rangovas veikia kaip pavienis dalyvis ir turi teisę verstis projektavimo veikla, tai iki Darbų pradžios datos Rangovas privalo sudaryti statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte, arba jeigu Rangovas neturi teisės verstis projektavimo veikla, tai Rangovas įsipareigoja teikti Užsakovui informaciją apie pasirašytas subrangos sutartis su turinčiais teisę verstis projektavimo veikla subrangovais, kurie vykdys Sutartyje numatytus projektavimo darbus ir 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpyje po šių sutarčių pasirašymo pateikti Užsakovui subrangovų statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų (polisų) patvirtintas kopijas Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai visam pasirašytose sutartyse su subrangovais nurodyto Darbų atlikimo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Maksimali išskaita (franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Subrangovas(-ai) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šias privalomojo draudimo sutartis, jeigu šios draudimo sutartys pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte; b) jeigu Rangovas veikia kaip jungtinės veiklos dalyvis, tai visi turintys teisę verstis projektavimo veikla jungtinės veiklos sutarties dalyviai (partneriai) bendrai iki Darbų pradžios datos privalo sudaryti vieną atskirą statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl netinkamai atlikto Sutartyje numatyto darbo projekto Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Ši privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal šią draudimo sutartį negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Rangovas savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) šią privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte, arba kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris), turintis teisę verstis projektavimo veikla, vykdydamas Sutartyje numatyto darbo projekto ar jo dalies projektavimo darbus iki Darbų pradžios datos atskirai privalo apsidrausti savo civilinę atsakomybę statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo |
draudimo sutartimi Pasiūlymo priede nurodytai draudimo sumai pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnio 37 ir 38 straipsnių keliamus reikalavimus. Kiekvieno jungtinės veiklos sutarties dalyvio (partnerio) privalomojo draudimo sutartis turi įsigalioti nuo Darbų pradžios datos, iki kurios turi būti pateiktas įrodymas pagal 18.1 punkto [Bendrieji draudimo reikalavimai] (a) ir (b) pastraipas, ir turi galioti iki Statybos užbaigimo akto pasirašymo datos. Maksimali išskaita (franšizė) pagal kiekvieną draudimo sutartį atskirai negali viršyti Pasiūlymo priede nurodytos sumos. Kiekvienas jungtinės veiklos sutarties dalyvis (partneris) savo sąskaita įsipareigoja pratęsti (atnaujinti) savo privalomojo draudimo sutartį, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau negu nurodyta šiame punkte. | |
19 straipsnis. Nenugalima jėga | |
19.1 punktas | Nenugalimos jėgos sąvoką |
Papildyti 19.1 punktą pirma pastraipa (atitinkamai buvusias pirmą ir antrą pastraipą laikyti antra ir trečia) ir išdėstyti ją taip: Nenugalimos jėgos sąvoka aiškinama taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (6.212 straipsnis), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarime Nr. 840 “Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo” bei šioje Sutartyje. Jeigu yra prieštaravimas tarp 17.3 bei 19.1 punktų, taikomas 19.1 punktas. | |
20 straipsnis. Pretenzijos, ginčai ir arbitražas | |
20.1 punktas | Rangovo pretenzijos |
Pakeisti 20.1 punkte nurodytus terminus: Pirmoje, antroje pastraipoje ir penktos pastraipos (c) papunktyje nurodytą „28“ dienų terminą pakeisti į „14“ dienų. Penktoje pastraipoje nurodytą „42“ dienų terminą pakeisti į „28“ dienas. | |
20.2 punktas | |
Pakeisti 20.2 punkto antrą pastraipą: Ginčų nagrinėjimo komisijos asmenų skaičius nurodytas pasiūlymo priede. | |
20.3 | Ginčų nagrinėjimo komisijos nario nepaskyrimas |
Pakeisti 20.3 punkte nurodytą terminą: Pirmos pastraipos (d) papunktyje nurodytą „42“ dienų terminą pakeisti į „14“ dienų. | |
20.4 punktas | Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo gavimas: |
Pakeisti 20.4 punkte nurodytus terminus: Ketvirtoje ir penktoje pastraipoje nurodytą „84“ dienų terminą pakeisti į „42“ dienas. Penktoje ir šeštoje pastraipoje nurodytą „28“ dienų terminą pakeisti į „14“ dienų. 20.4 p. ketvirtoje pastraipoje nurodytą „arbitražo“ pakeisti į „teismo“, o šeštoje pastraipoje nurodytą „arbitražą“ pakeisti į „teismą“. | |
20.5 punktas | Taikaus ginčo sprendimas |
Pakeisti 20.5 punktą ir jį išdėstyti taip: Kai, pagal 20.4 punktą, įteikiamas nepasitenkinimo raštas, tai abi Šalys, prieš pradėdamos teisminį ginčo nagrinėjimą, privalo mėginti išspręsti ginčą taikiai, tačiau jeigu abi Šalys nesusitaria kitaip, tai teisminis ginčo nagrinėjimas gali būti pradėtas prasidėjus dvidešimtai dienai po tos dienos, kurią buvo įteiktas nepasitenkinimo raštas, arba šioms dienoms suėjus, netgi jeigu nebuvo mėginimų ginčą išspręsti taikiai. | |
20.6 punktas | Arbitražas |
Pakeisti 20.6 punktą ir jį išdėstyti taip: Arbitražas netaikomas. Tarp šalių kilę ginčai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sprendžiami Vilniaus apygardos teisme arba Vilniaus miesto apylinkės teisme kaip pirmosios instancijos teisme priklausomai nuo ieškinio sumos. | |
20.7 punktas | Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimo nevykdymas |
Pakeisti 20.7 punkte nurodytą „arbitražui“ į „teismui“. | |
20.8 punktas | Ginčų nagrinėjimo komisijos įgaliojimų pabaiga: |
Pakeisti 20.8 punkte nurodytą „arbitražui“ į teismui“. |
II SKYRIUS. SUTARTIES SĄLYGOS
4 skirsnis. Užtikrinimų ir garantijų formos
Pridedama:
1 priedas. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo forma; 2 priedas. Atlikimo užtikrinimo forma;
3 priedas. Išankstinio mokėjimo garantijos forma;
1 priedas
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMO FORMA
Naudos gavėjo pavadinimas ir adresai:
(pasiūlymo dokumentuose įvardijamas kaip Pirkėjas)
Mums buvo pranešta, kad (toliau vadinamas „Skolininku“), atsakydamas į jūsų kvietimą, pateikia pasiūlymą, pasirašytą [įrašykite datą] (toliau vadinamą „Pasiūlymu“) [įrašyti Pirkimo pavadinimą] pagal Skelbimą apie pirkimą Nr. [įrašykite] ir kad jūsų kvietimo sąlygos (išdėstytos dokumente, pavadintame Nurodymai konkurso dalyviams) reikalauja jo pasiūlymui suteikti garantiją.
Mes, (banko ar draudimo bendrovės pavadinimas) , Skolininkui paprašius, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Naudos gavėjui (Pirkėjui), sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip (įrašyti žodžiu: ), raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą (kartu su reikalavimu), kuriame pažymima, kad:
(a) Skolininkas be jūsų sutikimo atsiėmė savo pasiūlymą, pasibaigus nurodytam pasiūlymo pateikimo ir dar nepasibaigus pateikto pasiūlymo galiojimo laikui, arba
(b) Skolininkas atsisakė pripažinti klaidas, ištaisytas jo siūlyme pagal kvietimo sąlygas, arba
(c) jūs nusprendėte sudaryti Sutartį su Skolininku, o jis neįvykdė Sutarties sąlygų 1.6 punkto reikalavimų, arba
(d) jūs nusprendėte sudaryti Sutartį su Skolininku, o jis neįvykdė Sutarties sąlygų 4.2 punkto reikalavimų.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti su jūsų parašu (-ais), kurio tikrumą privalo patvirtinti jūsų bankas arba notaras. Reikalavimas ir pareiškimas, kurių tikrumas patvirtintas, turi būti gautas mūsų nurodytoje būstinėje šią datą arba anksčiau (nurodoma data, praėjus 35 dienoms pasibaigus Pasiūlymo rašto galiojimui) . Tada ši garantija baigs galioti, ir ji turi būti mums grąžinta.
Šiai garantijai, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, taikytinos Tarptautinių prekybos rūmų Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, Tarptautinių prekybos rūmų išleistos kaip 458 leidinys.
Data Parašas (-ai)
ATLIKIMO UŽTIKRINIMO FORMA
2 priedas
Sutarties pavadinimas: < nurodykite pavadinimą>
Naudos gavėjo pavadinimas ir adresas: < nurodykite gavėją ir adresą> (Sutartyje įvardijamas kaip Užsakovas).
Mums buvo pranešta, kad (toliau vadinamas „Skolininku“), yra jūsų rangovas, sudaręs tokią Sutartį, kurioje jo reikalaujama gauti atlikimo užtikrinimą.
Mes, (atlikimo užtikrinimą išduodančios institucijos pavadinimas) , Skolininko prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Naudos gavėjui (Užsakovui), sumokėti bet kurią sumą arba sumas, kurių bendra suma ne didesnė kaip („garantuotoji suma“, įrašyti žodžiu:
), raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kuriame pažymima:
(a) kad Skolininkas pažeidė savo sutartinį įsipareigojimą (-us), ir
(b) ką Skolininkas xxxxxxx.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų vadovo parašu (-ais).
Šis Atlikimo užtikrinimas įsigalioja nuo jo išdavimo dienos ir turi galioti tol, kol mes gausime pasirašyto Statybos užbaigimo akto kopiją, bet ne ilgiau nei (nurodoma laukiama Darbų baigimo data,)
(„pasibaigimo data“). Tada ši garantija baigs galioti, ir ji turi būti mums grąžinta kaip numatyta Sutartyje.
Mums buvo pranešta, kad Naudos gavėjas gali reikalauti Skolininko pratęsti šią garantiją, jeigu Statybos užbaigimo aktas pagal šią Sutartį nebuvo išduotas likus 7 dienoms iki pasibaigiant anksčiau minėtam laikui. Mes garantuojame, kad raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, jog Statybos užbaigimo aktas nebuvo išduotas, išmokėsime jums garantuotąją sumą, jeigu priežastys priskirtinos Skolininkui, ir šios garantijos galiojimo laikas nebuvo pratęstas.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir, išskyrus tai, kas pasakyta aukščiau, jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, Tarptautinių prekybos rūmų išleistos kaip 458 leidinys.
Data Parašas (-ai)
3 priedas
IŠANKSTINIO MOKĖJIMO GARANTIJOS FORMA
Sutarties pavadinimas: < nurodykite pavadinimą>
Naudos gavėjo pavadinimas ir adresas: < nurodykite gavėją ir adresą> (Sutartyje įvardijamas kaip Užsakovas).
Mums buvo pranešta, kad (toliau vadinamas „Skolininku“) yra jūsų rangovas, sudaręs tokią Sutartį, ir norėtų gauti išankstinį mokėjimą, kuriam pagal Sutartį reikalaujama gauti garantiją.
Mes, (garantiją išduodančios institucijos pavadinimas) , Skolininko prašomi, čia neatšaukiamai garantuojame jums, Naudos gavėjui (Užsakovui), sumokėti bet kurią sumą arba sumas,
neviršijančias bendros sumos („garantuotoji suma“, įrašyti žodžiu:
) raštu gavę jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kuriame pažymima:
(a) kad Skolininkas pagal Sutarties sąlygas negrąžino išankstinio mokėjimo, ir
(b) suma, kurios Skolininkas negrąžino.
Ši garantija įsigalioja nuo jos išdavimo datos. Garantuotoji suma turi būti sumažinama jums grąžintų išankstinio mokėjimo sumų dydžiais, kurie paliudijami jūsų pranešimais, daromais pagal Sutarties sąlygų 14.6 punktą. Gavę (Skolininko) kiekvieno tokio turinio pranešimo nuorašą, mes nedelsdami jums pranešime apie atitinkamai pataisytą garantuotąją sumą.
Bet kuris mokėjimo reikalavimas turi būti patvirtintas jūsų direktoriaus parašu (-ais). Reikalavimas ir prašymas, turi būti gauti mūsų nurodytoje būstinėje šią datą arba anksčiau (nurodoma laukiama Darbų baigimo data) („pasibaigimo data“).
Ši garantija nustoja galioti < nurodyti „pasibaigimo datą“> arba kai grąžinama visa išankstinio mokėjimo suma Užsakovui ir garantuota suma sumažinama iki nulio.
Mums buvo pranešta, kad Naudos gavėjas gali reikalauti Skolininko pratęsti šią garantiją, jeigu išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas likus 28 dienoms iki pasibaigiant minėtam laikui. Mes garantuojame, kad per tas 28 dienas raštu gavę iš jūsų reikalavimą ir jūsų pareiškimą, kad išankstinis mokėjimas nebuvo grąžintas ir kad šios garantijos laikas nebuvo pratęstas, išmokėsime jums garantuotąją sumą.
Šiai garantijai turi būti taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai, ir jai taikytinos Garantijų, apmokamų pagal reikalavimą, bendrosios taisyklės, Tarptautinių prekybos rūmų išleistos kaip 458 leidinys.
Data Parašas (-ai)