SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
Patvirtinta UAB „PZU Lietuva“ valdybos posėdyje 2013 m. vasario mėn. 22 d. Galioja nuo 2013 m. kovo mėn. 13 d.
I DALIS. BENDROSIOS SĄLYGOS
1. SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI
1.1. Draudėjas – asmuo, kuris kreipėsi į Draudiką dėl draudimo sutarties sudarymo ar kuriam Draudikas pasiūlė sudaryti draudimo sutartį, arba kuris sudarė draudimo sutartį su Draudiku.
1.2. Draudikas – UAB DK “PZU Lietuva”.
1.3. Draudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje nuro- dytas atsitikimas, kuriam įvykus Draudikas privalo mokėti draudimo išmoką.
1.4. Draudimo apsauga – Draudiko įsipareigojimas įvykus draudžiamajam įvykiui mokėti draudimo išmoką.
1.5. Draudimo įmoka – draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią Draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka Draudikui už draudimo apsaugą.
1.6. Xxxxxxxx interesas – nuostolis, kurį gali patirti Draudėjas, apdraustasis arba naudos gavėjas įvykus draudžiamajam įvykiui.
1.7. Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią, įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas privalo išmokėti Draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teisę į drau- dimo išmoką, arba kita draudimo sutartyje nustatyta išmokos mokėjimo forma.
1.8. Draudimo laikotarpis – laiko tarpas nuo draudi- mo apsaugos pradžios iki pabaigos, kuris nebūtinai sutampa su draudimo sutarties terminu. Jei kitaip nenustatyta draudimo sutarties sąlygose, suprantama, kad draudimo apsauga galioja tik drau- dimo laikotarpiu.
1.9. Draudimo sutarties terminas – draudimo liudiji- me nustatytas draudimo sutarties galiojimo laikotarpis, šalims tinkamai ir laiku vykdant sutarti- nius įsipareigojimus.
1.10. Fiksuoto termino draudimo sutartis – draudi- mo sutartis, kuri galioja tik draudimo sutartyje nustatytu terminu. Jei draudimo sutartyje nenusta- tyta kitaip, laikoma, kad draudimo sutartis yra fiksuoto termino.
1.11. Tęstinė draudimo sutartis – draudimo sutartis, kuri, Draudėjui ir Draudikui sutartus, galioja draudimo sutartyje nustatytais terminais ir yra auto- matiškai pratęsiama sekančiam terminui, bet ne ilgesniam kaip vieneri metai, jei nei viena iš draudi- mo sutarties šalių ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį
iki draudimo sutarties termino pabaigos neinfor- muoja kitos šalies apie draudimo sutarties nepratęsimą. Draudimo sutartis laikoma tęstine, jei tai yra nurodyta draudimo liudijime.
1.12. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (polisas) – Draudiko išduo- damas dokumentas, patvirtinantis draudimo sutarties sudarymą.
1.13. Xxxxxxxx xxxxxx – draudimo objektui gresiantis ti- kėtinas pavojus.
1.14. Draudimo suma – draudimo sutartyje nurodyta arba draudimo sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuojama pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus.
1.15. Draudimo sutartis – draudimo rūšies taisyklių pa- grindu sudaroma rašytinė sutartis tarp Draudiko
ir Draudėjo. Draudėjas draudimo sutartimi įsiparei- goja mokėti sutartyje numatytą draudimo įmoką. Draudikas draudimo sutartimi įsipareigoja sumokėti draudimo išmoką, jeigu įvyksta draudimo
sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Draudimo sutartį sudaro:
- draudimo liudijimas (polisas) ir jo priedai;
- draudimo taisyklės ir (arba) kitos draudimo sutar- ties sąlygos, dėl kurių Draudėjas ir Draudikas susitaria raštu (individualios draudimo sutarties są- lygos);
- prašymas sudaryti draudimo sutartį, jei toks buvo teiktas.
1.16. Draudimo taisyklės – Draudiko parengtos stan- dartinės draudimo sutarties sąlygos, kurias sudaro:
- Bendrosios sąlygos;
- Draudimo rūšies sąlygos;
- Draudimo rūšies papildomos sąlygos. Draudimo sutarčiai taikomos tik tos papildomos draudimo rūšies sąlygos, kurios nurodomos draudimo liudiji- me.
Esant prieštaravimui tarp bendrųjų sąlygų ir draudi- mo rūšies sąlygų, vadovaujamasi draudimo rūšies sąlygomis. Esant prieštaravimui tarp draudimo rū- šies papildomų sąlygų ir bendrų ar draudimo rūšies sąlygų, vadovaujamasi draudimo rūšies papildomo- mis sąlygomis.
1.17. Draudimo vertė – draudžiamo turto ar turtinės ri- zikos vertė.
1.18. Išskaita – išreikštas fiksuota pinigų suma ar pro- centais, ar kitaip draudimo sutartyje nustatytas dydis, kuriuo draudžiamojo įvykio atveju mažinama mokėtina draudimo išmoka (šiuo dydžiu Draudėjas pats dalyvauja nuostolių atlyginime).
1.19. Besąlyginė išskaita – suma, kuria kiekvieno drau- džiamojo įvykio atveju Draudikas mažina
mokėtiną draudimo išmoką. Jeigu draudimo sutarty- je nėra nurodyta kitaip, laikoma, kad išskaita yra besąlyginė.
1.20. Sąlyginė išskaita – nuostolio dalis, išreikšta pini- gais, kurią Draudėjas padengia pilnai, jei patirtas nuostolis neviršija išskaitos dydžio. Jei nuostolis vir- šija sąlyginės išskaitos dydį, draudimo išmoka bus mokama neišskaičiuojant išskaitos.
1.21. Naudos gavėjas – draudimo sutartyje nurodytas asmuo arba Draudėjo, o draudimo sutartyje nurodytais atvejais ir apdraustojo, paskirtas asmuo arba kitas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką.
1.22. Neatšaukiamas naudos gavėjas – naudos ga- vėjas, kuris negali būti vienašališkai, be paties naudos gavėjo sutikimo, Draudėjo (ar draudimo su- tartyje numatytais atvejais – apdraustojo) atšauktas ar pakeistas.
1.23. Nedraudžiamasis įvykis – draudimo sutartyje ir/ ar įstatymuose nurodytas įvykis, kuriam įvykus Draudikas nemoka draudimo išmokos.
UAB DK „PZU Lietuva”, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 110057869, PVM kodas LT100005131713, Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius tel. 19019, faks. x000 0 000 0000, el. paštas xxxx@xxx.xx, xxx.xxx.xx
2. IKISUTARTINĖS DRAUDIMO SUTARTIES šALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA
2.1. Prieš sudarydamas draudimo sutartį, Draudėjas pri- valo:
2.1.1. jei Draudikas ar jo atstovas to pareikalauja, pateik- ti raštu prašymą sudaryti draudimo sutartį ir/ar kitus dokumentus, suteikti Draudikui visą žinomą informa- ciją apie aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudimo rizikos bei galimų nuostolių dydžio įvertini- mui. Esminės aplinkybės, apie kurias Draudėjas pri- valo informuoti Draudiką ar jo atstovą, yra:
a) informacija nurodoma prašyme sudaryti draudimo sutartį (jei toks pildomas)
b) informacija, kurios Draudikas pareikalavo raštu
c) informacija apie kitas draudimo sutartis, pagal kurias objektas bus apdraustas nuo tų pačių rizikų kartu su sutartimi, kurią ketinama sudaryti.
2.1.2. atskleisti kitas papildomas aplinkybes, galinčias turė- ti esminės įtakos rizikos įvertinimui, nustatytas drau- dimo rūšies sąlygose.
2.2. Draudėjas ir/ar apdraustasis yra atsakingi už Draudi- kui ar jo atstovui pateikiamos informacijos išsamumą ir tikslumą.
2.3. Draudimo sutarties galiojimo metu Draudėjas ir ap- draustasis privalo nedelsiant ištaisyti ir raštu pateik- ti Draudikui bet kokią sudarant draudimo sutartį pa- teiktą klaidingą ar neišsamią informaciją.
2.4. Jeigu po draudimo sutarties sudarymo nustatoma, kad Draudėjas ir/ar apdraustasis suteikė Draudikui ar jo atstovui žinomai melagingą informaciją apie esmi- nes aplinkybes, tai Draudikas turi teisę reikalauti pri- pažinti draudimo sutartį negaliojančia, išskyrus atve- jus, kai aplinkybės, kurios buvo nuslėptos, išnyko iki draudžiamojo įvykio ar neturėjo įtakos draudžiama- jam įvykiui.
2.5. Jeigu Draudėjas ar apdraustasis dėl neatsargumo nepateikė informacijos apie esmines aplinkybes, tai Draudikas privalo ne vėliau kaip per du mėnesius nuo šių aplinkybių sužinojimo pasiūlyti draudėjui pa- keisti draudimo sutartį. Jei Draudėjas atsisako tai pa- daryti arba neatsako į Draudiko asiūlymą per vieną mėnesį, tai Draudikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį.
2.6. Jeigu Draudėjas dėl neatsargumo nepateikė informa- cijos apie minėtas esmines aplinkybes, tai įvykus draudžiamajam įvykiui Draudikas privalo išmokėti draudimo išmokos, kuri būtų išmokama Draudėjui įvykdžius savo pareigą, dalį, proporcingą sutartos draudimo įmokos ir draudimo įmokos, kuri būtų nu- statyta, žinant nepateiktą informaciją, santykiui.
2.7. Jeigu Draudikas, žinodamas aplinkybes, apie kurias Draudėjas neinformavo dėl neatsargumo, nebūtų su- daręs draudimo sutarties, tai jis per du mėnesius nuo sužinojimo, kad Draudėjas nepateikė nustaty- tos informacijos dėl neatsargumo, turi teisę reikalau- ti nutraukti draudimo sutartį. Įvykus draudžiamajam įvykiui, Draudikas turi teisę atsisakyti išmokėti drau- dimo išmoką tik įrodęs, kad nė vienas Draudikas, ži- nodamas aplinkybes, kurių Draudėjas nenurodė dėl neatsargumo, nebūtų sudaręs draudimo sutarties.
2.8. Draudiko teisė įvertinti draudimo riziką ir atsisakyti sudaryti draudimo sutartį.
2.8.1. Prieš sudarant draudimo sutartį Draudikas turi tei- sę, bet ne privalo, apžiūrėti/įvertinti draudžiamą ri- ziką, o jeigu reikia, savo lėšomis paskirti ekspertus draudimo rizikos įvertinimui. Draudiko atlikti vertini- mai, bet kokia jų rašytinė ataskaita, raštu ar žodžiu išreikšta nuomonė laikoma tik draudimo rizikos ver- tinimu ir negali būti Draudėjo naudojama kaip įrody- mas, kad draudimo objektas yra saugus, nekelia pa- vojaus aplinkai, atitinka įstatymus ir kitus teisės nor-
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
minius aktus, inžinerinius, pramoninius standartus ir/ ar kitus reikalavimus;
2.8.2. Draudikas turi teisę atsisakyti sudaryti draudimo su- tartį, nenurodydamas priežasties.
2.9. Draudimo sutartis gali būti sudaroma pagal draudi- mo rūšies taisykles, kurios laikomos standartinėmis draudimo sąlygomis, arba pagal iš anksto Draudiko ir Draudėjo sutartas rašytines individualias draudimo sutarties sąlygas.
2.10. Draudikas privalo sudaryti sąlygas viešai susipažin-
ti su draudimo taisyklėmis ir prieš sudarant draudimo sutartį įteikti jų kopiją Xxxxxxxxx.
2.11. Draudimo rūšies taisyklėse gali būti nustatomos ir ki- tos ar papildomos ikisutartinės draudimo sutarties šalių teisės, pareigos, sutarties sudarymo tvarka.
3. DRAUDIMO APSAUGOS PRADŽIA. DRAUDIMO SUTARTIES GALIOJIMAS. DRAUDIMO SUTAR- TIES PAKEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS
3.1. Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam ir drau- dimo liudijime nurodytam terminui. Xxxxxxxx xxxxx- tis įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos die- nos 00:00 val. (Lietuvos laiku), jei liudijime nėra nu- rodytas kitas laikas, bet ne anksčiau nei sumokama sutarta visa draudimo įmoka ar jos pirma dalis, jeigu draudimo sutartyje nenumatytas draudimo įmokos ar jos pirmos dalies mokėjimo atidėjimo laikotarpis:
a) jei draudimo įmoka (mokant dalimis – jos pirmoji da- lis) sumokama iki draudimo sutarties galiojimo pra- džios, nurodytos draudimo sutartyje, tai draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga taikoma nuo draudimo sutartyje nurodytos draudimo sutarties ga- liojimo pradžios;
b) jei draudimo įmoka (mokant dalimis – jos pirmoji da- lis) nesumokama iki draudimo sutarties galiojimo pradžios, nurodytos draudimo sutartyje, ir po to pra- delsiama sumokėti mažiau nei 30 kalendorinių die- nų, tai draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo ap- sauga taikoma nuo sekančios po įmokos sumokėjimo dienos 00:00 val. Draudimo sutarties terminas šiuo atveju neprasitęsia;
c) jei draudimo įmoka (mokant dalimis – jos pirmoji da- lis) nesumokama iki draudimo sutarties galiojimo lai- kotarpio pradžios, nurodytos draudimo sutartyje, ir po to pradelsiama sumokėti 30 kalendorinių dienų ir daugiau, tai draudimo sutartis neįsigalioja, draudimo apsauga netaikoma, o pradelstai sumokėta draudimo įmoka grąžinama Draudėjui;
d) sumokėjus tik dalį sutartyje nurodytos draudimo įmokos (mokant dalimis – dalį pirmosios įmokos da- lies) draudimo sutartis neįsigalioja ir Draudikas nesu- teikia draudimo apsaugos, jei draudimo sutartyje aiš- kiai raštu nenurodyta kitaip.
3.2. Kai sutartyje numatytas draudimo įmokos (mokant dalimis – pirmosios jos dalies) atidėjimas, draudi- mo sutarties įsigaliojimas nesiejamas su įmokos su- mokėjimu ir draudimo sutartis įsigalioja bei draudimo apsauga taikoma nuo draudimo sutartyje nurodytos draudimo sutarties galiojimo pradžios. Draudėjui ne- sumokėjus atidėtos draudimo įmokos (mokant dali- mis – pirmosios jos dalies) sutartyje numatytu laiku, taikomos eilinės draudimo įmokos nesumokėjimo pa- sekmės, numatytos šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 4.4 – 4.6 punktuose.
3.3. Draudimo sutartis gali būti fiksuoto termino arba tęs- tinė. Jei draudimo sutartyje nenumatyta kitaip, laiko- ma, kad draudimo sutartis yra fiksuoto termino.
3.4. Draudimo apsauga taikoma visiems draudžiamie- siems įvykiams, įvykusiems po draudimo sutarties įsigaliojimo. Jeigu draudimo sutartyje numatyta tai- kyti draudimą ir draudžiamiesiems įvykiams, įvyku- siems iki draudimo sutarties įsigaliojimo, tai tokia są-
2
lyga galioja, jei draudimo sutarties šalysapie drau- džiamąjį įvykį, kuris įvyko iki sutarties įsigaliojimo, nežinojo ir negalėjo žinoti.
3.5. Draudimo sutarties pasibaigimas ir nutraukimas.
3.5.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx terminas pasibaigia draudimo liu- dijime nurodytą dieną 24:00 val. (Lietuvos laiku), jei draudimo liudijime nėra nurodytas kitas laikas.
3.5.2. Draudimo sutartis pasibaigia prieš galiojimo terminą:
a) jei Draudikas sumoka visas išmokas, nustatytas draudimo sutartyje. Šiuo atveju sutartis pasibaigia nuo įvykio, kurio pagrindu Draudikas išmoka visą iš- moką, datos;
b) jei Draudėjas (juridinis asmuo) yra likviduojamas, ir nėra jo teisių bei pareigų perėmėjo;
c) jei pasikeičia apdrausto turto savininkas, išskyrus atvejus, kai draudimo sutarties šalys ir naujasis turto savininkas raštu sutaria kitaip arba kai naujuoju savi- ninku tampa pats Draudėjas (pvz., Draudėjas išsiper- ka turtą lizingo ar kitu būdu);
d) jei yra kiti įstatymų ar draudimo sutarties nustaty-
ti sutarčių ir/ar pareigų galiojimo pasibaigimo pagrin- dai.
3.5.3. Draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš joje nu- statytą jos galiojimo terminą, jeigu po sutarties įsiga- liojimo išnyko galimybės įvykti draudžiamajam įvykiui arba draudiminė rizika išnyko dėl aplinkybių, nesusi- jusių su draudžiamuoju įvykiu.
3.5.4. Draudimo sutartis gali būti nutraukta kitais teisės aktų nuostatų ar draudimo sutarties sąlygų numaty- tais atvejais ir nustatyta tvarka.
3.6. Atsiskaitymo tvarka nutraukus draudimo sutartį.
3.6.1. Jei draudimo sutartis yra nutraukiama ar pasibaigia prieš sutartą datą, Draudikas visada turi teisę į įmo- kos dalį už draudimo sutarties galiojimo laikotarpį.
3.6.2. Likusi draudimo įmokos dalis nėra grąžinama, jeigu draudimo sutartis yra nutraukiama pagal šių Bendrų- jų draudimo sutarties sąlygų 3.5.2.a) ir 5.2.2 punk- tus.
3.6.3. Jeigu draudimo sutartis nutraukiama Draudėjo inicia- tyva arba pagal šių Bendrųjų draudimo sutarties są- lygų 3.5.2 b) – d) ar 5.1.2 ar 7.3 punktus, Draudikas iš grąžintinos įmokos dalies išskaičiuoja:
a) sutarties sudarymo ir vykdymo išlaidas (30% įmokos už nepanaudotą draudimo terminą, bet ne mažiau nei 50 Lt). Jei draudimo sutarties sudarymo ir vykdy- mo išlaidų išskaičiuoti neįmanoma, šias išlaidas pri- valo padengti Draudėjas;
b) draudimo išmokas, mokėtas / numatomas išmokėti pagal tą draudimo sutartį;
c) nesumokėtas draudimo įmokas ir kitas gautinas su- mas.
4. DRAUDIMO įMOKA IR JOS MOKĖJIMAS
4.1. Draudimo įmokos dydį apskaičiuoja Draudikas, atsi- žvelgdamas į Draudėjo pateiktą informaciją, draudi- mo objektą, draudimo sumą, draudimo riziką, kitas draudimo sutartyje nustatytas sąlygas, ir kitą svarbią informaciją.
4.2. Draudimo įmoka laikoma sumokėta, ją užskaičius Draudiko banko sąskaitoje, arba gavus draudimo įmoką grynais pinigais.
4.3. Jei draudimo įmoka ar jos dalis yra nesumokama su- tartu laiku, Draudikas turi teisę skaičiuoti 0,02 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kie- kvieną uždelstą dieną.
4.4. Draudėjui nesumokėjus eilinės draudimo įmokos ar jos dalies draudimo sutartyje nustatytu laiku (išsky- rus atvejus, kai draudimo sutarties įsigaliojimas sie- jamas su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėji- mu), Draudikas privalo tai pranešti Draudėjui raštu, nurodydamas, kad per 15 dienų nuo pranešimo gavi- mo Draudėjui nesumokėjus draudimo įmokos ar jos
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
dalies, draudimo apsauga bus sustabdyta. Draudimo apsauga atnaujinama kitą dieną po draudimo įmokos apmokėjimo.
4.5. Jei draudžiamasis įvykis įvyksta draudimo apsaugos sustabdymo metu, Draudikas neprivalo mokėti drau- dimo išmokos.
4.6. Jei draudimo apsaugos sustabdymas dėl įmokos ne- sumokėjimo tęsiasi ilgiau nei 3 mėnesius, tai Draudi- kas turi teisę vienašališkai nutraukti draudimo sutar- tį. Šiuo atveju Draudikas turi teisę į iki draudimo su- tarties sustabdymo nesumokėtas draudimo įmokas. Tuo atveju, kai draudimo įmoka dalinai buvo sumo- kėta ir po sutarties nutraukimo dėl įmokos nesumo- kėjimo lieka klientui grąžintina suma, draudimo įmo- kos klientui negrąžinamos, o įskaičiuojamos į admi- nistracines išlaidas, susijusias su draudimo sutarties sudarymu ir vykdymu. Apie vienašališką sutarties nu- traukimą Draudikas eprivalo atskirai pranešti.
4.7. Jei draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su drau- dimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu, pranešimas apie nesumokėtą įmoką nėra siunčiamas.
5. DRAUDĖJO IR DRAUDIKO TEISĖS IR PAREI- GOS SUTARTIES GALIOJIMO METU
5.1. Draudėjas turi teisę:
5.1.1. draudžiamojo įvykio atveju, reikalauti kad Draudikas įstatymuose ir/ar draudimo sutartyje nustatyta tvar- ka išmokėtų draudimo išmoką;
5.1.2. nutraukti draudimo sutartį raštu pranešdamas apie tai Draudikui ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Praneši- mo pateikimo tvarka aprašoma šių Bendrųjų draudi- mo sąlygų 10 skirsnyje (Informacijos kitai sutarties šaliai teikimo tvarka).
5.1.3. įstatymuose numatyta tvarka gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
5.1.4. susipažinti su Draudiko tvarkomais savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neišsamius, netei- singus, netikslius savo asmens duomenis ar pareikš- ti teisiškai pagrįstą nesutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
5.1.5. reikalauti pakeisti draudimo sutarties sąlygas arba sumažinti draudimo įmoką, jei draudimo rizika suma- žėja. Jei Draudikas nesutinka pakeisti draudimo su- tarties sąlygų ar sumažinti draudimo įmoką, Draudė- jas turi teisę kreiptis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pakeitimo iš esmės pasikeitus aplinky- bėms.
5.2. Draudikas turi teisę:
5.2.1. padidėjus draudimo rizikai ar kitaip iš esmės pasikei- tus draudimo sutarties aplinkybėms, reikalauti pa- keisti draudimo sutarties sąlygas ir/ar perskaičiuoti draudimo įmoką. Jeigu Draudėjas tokiu atveju nesu- tinka pakeisti draudimo sutarties sąlygų ar mokėti di- desnės draudimo įmokos, Draudikas turi teisę kreip- tis į teismą dėl draudimo sutarties nutraukimo ar pa- keitimo pasikeitus esminėms sutarties aplinkybėms. Jeigu Draudėjas apie draudimo rizikos padidėjimą ar iš esmės pasikeitusias aplinkybes nepraneša, Drau- dikas turi teisę reikalauti nutraukti draudimo sutartį ir atlyginti nuostolius tiek, kiek jų nepadengia gautos įmokos. Tačiau Draudikas neturi teisės reikalauti nu- traukti draudimo sutartį, jeigu išnyko aplinkybės, ga- lėjusios sukelti draudimo rizikos padidėjimą. Draudimo rizikos padidėjimo atvejai, iš esmės pasi- keitusios aplinkybės nustatomos draudimo rūšies są- lygose, papildomose sąlygose, draudimo sutartyje.
5.2.2. nutraukti draudimo sutartį raštu pranešdamas apie tai draudėjui prieš 7 kalendorines dienas, jeigu :
a) Draudėjas ar apdraustasis nesilaikė saugumo reikala- vimų ir/ar nepašalino draudiko iki sudarant sutartį ar draudimo sutarties galiojimo metu nurodytų trūku- mų, kas yra laikoma esminiu draudimo sutarties pa-
3
žeidimu;
b) Draudėjas ar apdraustasis tyčia sukėlė žalą;
c) Draudėjas ar apdraustasis, įvykus draudžiama- jam įvykiui, apgaulingai pateikė Draudikui neteisin- gą ar neišsamią informaciją, kuri yra svarbi nusta-
tant draudimo išmokos dydį, neteisėtais būdais siekė gauti draudimo išmoką.
5.2.3. Draudiko teisės, kai Draudėjas nesumoka draudimo įmokos, yra apibrėžta šių Bendrųjų draudimo sutar- ties sąlygų 4.4-4.6 punktuose.
5.3. Draudėjo pareigos:
5.3.1. mokėti draudimo įmokas draudimo sutartyje nustaty- tais terminais;
5.3.2. vykdyti Draudiko nurodymus dėl rizikos mažinimo ir laikytis saugumo priemonių, nustatytų draudimo rū- šies sąlygose, papildomose sąlygose ar draudimo su- tartyje;
5.3.3. nedelsiant pranešti Draudikui apie padidėjusią riziką ar kitokį atvejį, kai iš esmės keičiasi draudimo sutar- tyje nustatytos aplinkybės. Rizikos padidėjimas ir kiti atvejai, dėl kurių iš esmės keičiasi draudimo sutarty- je numatytos aplinkybės apibrėžiami rūšies sąlygose, papildomose sąlygose ar draudimo sutartyje;
5.3.4. draudžiamojo įvykio atveju ar susiklosčius aplinky- bėms, dėl kurių kyla realus pavojus įvykti draudžia- majam įvykiui vykdyti pareigas, nustatytas rūšies są- lygose, papildomose sąlygose ar draudimo sutartyje;
5.3.5. jei išmokėjus draudimo išmoką ar jos dalį paaiškė- ja, kad pagal draudimo sutartyje nustatytas sąlygas draudimo išmoka neturėjo būti mokama arba turė- jo būti išmokėta mažesnė, Draudiko raštišku parei- kalavimu, per 30 kalendorinių dienų grąžinti Draudi- kui draudimo išmoką arba permokėtą sumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.
5.4. Xxxxxxxx xxxxxxxx:
5.4.1. mokėti draudimo išmokas taisyklėse ir įstatymais nu- statyta tvarka;
5.4.2. jei draudimo išmoka draudėjui, apdraustajam, nau- dos gavėjui ar trečiajam asmeniui nėra išmokėta per 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį, Draudikas privalo raštu išsamiai informuoti Xxxxxx- ją (naudos gavėją) apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
5.4.3. jei nustatyta, kad įvykis yra draudžiamasis, o Drau- dėjas ir Draudikas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Draudėjo pageidavimu Draudikas privalo iš- mokėti sumą, lygią draudimo sutarties šalių neginči- jamai draudimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nu- statymas užsitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius;
5.4.4. pakeisti draudimo sutarties sąlygas ir perskaičiuo-
ti draudimo įmoką, jei sutarties galiojimo metu iš es- mės pasikeitus aplinkybėms sumažėja draudimo rizi- ka;
5.4.5. Draudikas privalo grąžinti Draudėjui sumokėtą drau- dimo įmoką už likusį draudimo sutarties galiojimo lai- kotarpį, jeigu draudimo sutartis nutraukiama dėl to, kad po jos įsigaliojimo išnyko galimybės įvykti drau- džiamajam įvykiui arba draudiminė rizika išnyko
dėl aplinkybių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu (draudimo objektas žuvo dėl priežasčių, nesusijusių su draudžiamuoju įvykiu ir kt.);
5.5. Draudimo rūšies sąlygose, papildomose sąlygose, draudimo sutartyje gali būti apibrėžiamos ir kitos draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos.
6. PAREIGA SAUGOTI INFORMACIJĄ
6.1. Draudikas neturi teisės atskleisti informacijos, gau- tos jam vykdant draudimo veiklą, apie Draudėją, ap- draustąjį ar naudos gavėją, išskyrus įstatymų nusta- tytas išimtis.
6.2. Informacija apie Draudėją, apdraustąjį ar naudos ga- vėją, kurią Xxxxxxxxx gavo vykdydamas draudimo
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
veiklą, gali būti atskleista:
6.2.1. teismams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms įstaty- mų nustatytais atvejais;
6.2.2. xxxxxxx, nagrinėjančiam Xxxxxxxx (pareiškėjo) ir Xxxxxxxx xxxxxx;
6.2.3. perdraudikams, draudiko akcininkų grupės įmonėms;
6.2.4. Draudiko samdomiems ekspertams, atstovams, kon- sultantams;
6.2.5. arbitražiniam teismui, nagrinėjančiam Draudėjo ir Xxxxxxxx xxxxx, Draudėjo įgaliotajam atstovui ar xxx- xxxxxxxx;
6.2.6. esant Draudėjo sutikimui arba jo prašymui.
7. TEISIŲ IR PAREIGŲ PERLEIDIMAS PAGAL DRAUDIMO SUTARTį
7.1. Draudikas turi teisę perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš draudimo sutarties, kitiems draudikams įstatymų numatyta tvarka.
7.2. Apie ketinimą perleisti teises ir pareigas Draudikas privalo paskelbti mažiausiai dviejuose dienraščiuo- se, platinamuose visoje Lietuvos Respublikoje ir ki- toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje draudimo įmonė vykdo veiklą. Skelbime apie ketini- mą perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutar- tis turi būti nurodytas ne trumpesnis kaip 2 mėnesių terminas, per kurį draudėjas turi teisę raštu pareikš- ti draudimo įmonei savo prieštaravimą dėl ketinimo perleisti teises ir pareigas pagal draudimo sutartis.
7.3. Draudėjas, nesutikdamas su teisių ir pareigų pa-
gal draudimo sutartis perleidimu, turi teisę nutraukti draudimo sutartį raštu pranešdamas apie tai Draudi- kui per vieną mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo. Grąžinamos įmokos apskaičiavimo tvarka aprašyta šių Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų 3.6.3 punkte.
7.4. Draudėjas neturi teisės perduoti savo teisių ir parei- gų pagal draudimo sutartį be rašytinio Draudiko pri- tarimo.
8. GINČŲ TARP DRAUDĖJO IR DRAUDIKO SPRENDIMO TVARKA
Ginčai, kylantys iš draudimo sutarties, sprendžia-
mi derybų būdu. Jei šalys nepasiekia susitarimo, gin- čas sprendžiamas teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
9. DRAUDIMO SUTARČIAI TAIKOMA TEISĖ
Jeigu šalys nesutaria kitaip, draudimo sutarčiai taiko- ma Lietuvos Respublikos teisė.
10. INFORMACIJOS KITAI SUTARTIES šALIAI TEIKIMO TVARKA
10.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis privalo perduoti kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Tarpininkai nėra įgalioti šiuos pranešimus pri- imti.
10.2. Pranešimai kitai sutarties šaliai siunčiami raštu fak- similiniu ryšiu arba paštu arba naudojantis kurjerio paslaugomis. Pranešimas, išsiųstas elektroniniu laiš- ku elektroninio pašto adresu, nurodytu draudimo liu- dijime, arba laišku adresu, nurodytu draudimo liudiji- me, arba perduotas fakso numeriu, nurodytu draudi- mo liudijime, arba įteiktas kitai sutarties šaliai adre- su, nurodytu draudimo liudijime, naudojantis kurjerio paslaugomis, laikomas įteiktas tinkamai pagal šias Taisykles, išskyrus šiose Taisyklėse numatytus atve- jus. Draudimo sutarties šalys privalo informuoti viena kitą apie adreso ar kitų kontaktinių duomenų pasikei- timą.
4
10.3. Laikoma, kad pranešimo tinkamo įteikimo diena yra:
10.3.1. kai siunčiama elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu – kita darbo diena po pranešimo išsiuntimo dienos;
10.3.2. kai siunčiama paštu:
a) paštu paprastu laišku – pranešimas laikomas įteiktas tinkamai praėjus protingam terminui po jo išsiunti- mo;
b) paštu registruotu laišku – pranešimo gavimo die-
na (pranešimo gavimo diena nustatoma pagal oficia- lų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos, turinčios tam teisę);
c) kai siunčiama per kurjerį – diena, kurią Draudėjui yra įteikiamas pranešimas.
II DALIS. SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVI- MO DRAUDIMO SĄLYGOS
1. Specialios sąvokos
1.1 Laidavimo draudimo raštas – Draudiko raštiškas įsipareigojimas, skirtas Užsakovui ir išduotas Draudi- mo taisyklių ir laidavimo draudimo sutarties pagrin- du. Laidavimo draudimo rašte Draudikas įsipareigoja atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius (jei laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta kitaip) lai- davimo draudimo rašte nurodytos sumos ribose, jei Draudėjas neįvykdys visos arba dalies savo prievo- lių, už kurias Draudikas laidavo laidavimo draudimo sutartimi. Draudikas įsipareigoja tik Užsakovui, todėl laidavimo draudimo raštas yra neperleistinas ir neį- keistinas. Pagal šias Taisykles gali būti išduodami pir- mojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštai ir ne- pirmojo pareikalavimo (įprastiniai) draudimo laidavi- mo raštai. Pirmojo pareikalavimo laidavimo draudi- mo raštu laikomas tik toks laidavimo draudimo raš- tas, kuriame nurodyta, jog tai yra pirmojo pareikala- vimo laidavimo raštas.
1.2 Prašymas - anketa sudaryti draudimo sutartį (toliau - Prašymas) – Draudėjo pildomas nustatytos formos ir turinio dokumentas, suteikiantis Draudikui informaciją, reikalingą draudimo rizikai įvertinti ir lai- davimo draudimo sutarčiai sudaryti.
1.3 Viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar dar- bų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo
- pardavimo sutartį.
1.4 Pirkimo dokumentai – Užsakovo Draudėjui raš- tu pateikiami dokumentai ir elektroninėmis priemo- nėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą bei pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, konkurso ar kitų pirkimo būdų bei sąlygų dokumen- tai, šių dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) bei papildymai arba valstybės institucijų nurodymai.
1.5 Sutartis – tarp Draudėjo ir Užsakovo sudarytas pir- kimo-pardavimo, rangos, paslaugų teikimo ar kitas rašytinis susitarimas, kuriame yra įvardintos Draudė- jo prievolės Užsakovui, už kurias, išskyrus draudimo sutartyje/taisyklėse numatytas išimtis, Draudikas lai- duoja laidavimo draudimo sutartimi.
1.6 Žala – Užsakovo patirtos išlaidos (t.y. tiesioginiai nuostoliai taip, kaip juos apibrėžia Lietuvos Respubli- kos civilinis kodeksas) dėl Draudimo sutartyje nuro- dytų draudžiamųjų įvykių.
1.7 Pasekminė žala - žala, kylanti kaip Draudėjo įsipa- reigojimų nevykdymo arba netinkamo įvykdymo pa- gal sutartį netiesioginė pasekmė, t.y. dėl netinkamai atliktų darbų/neatliktų darbų atsiradusi paskesnė/pa- sekminė žala (pvz., patalpų apliejimas, supelijimas ir pan.).
1.8 Atgręžtinio reikalavimo teisė (Draudiko regresi- nio reikalavimo teisė) – Xxxxxxxx, atlyginusio Drau- dėjo padarytą žalą, teisė reikalauti iš Draudėjo grą- žinti išmokėtas sumas.
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
1.9 Užstatas – tai laidavimo draudimo sutartyje nurody- ta pinigų suma, kurią į Draudiko sąskaitą laidavimo draudimo sutarties šalių susitarimu sumoka Xxxxxx- xxx ir kuri užtikrina Draudėjo prievolių Draudikui pa- gal laidavimo draudimo sutartį įvykdymą.
1.10 Kontralaiduotojas – asmuo, neatlygintinai laiduo- jantis Draudikui už tinkamą Draudėjo prievolės grą- žinti Xxxxxxxx Xxxxxxxxx sumokėtą draudimo išmo- ką, jeigu ši draudimo išmoka Laidavimo draudimo sutarties pagrindu bus išmokėta Užsakovui, įvykdy- mą.
1.11 Užsakovas – Xxxxxxxx sutartyje įvardintas asmuo, turintis teisę gauti draudimo išmoką dėl Draudėjo prisiimtų prievolių ar jų dalies nevykdymo pagal Už- sakovo vykdomo Viešojo pirkimo dokumentų sąlygas ar raštiškai sudarytą Sutartį.
1.12 Su Draudėju susiję asmenys – Draudėjo darbuo- tojai, Draudėjo partneriai, veikiantys jungtinės vei- klos (partnerystės) sutarties pagrindu, taip pat as- menys, kuriems Draudėjas pavedė ar kitaip teisėtai patikėjo saugoti draudimo objektą, rūpintis juo, taip pat asmenys, kuriuos pasitelkė Draudėjas tarp Drau- dėjo ir Užsakovo sudarytai sutarčiai įvykdyti (subran- govai ir pan.), kiti įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atstovai.
1.13 Tretysis asmuo – asmuo, nesusijęs draudimo su- tartiniais santykiais su Draudiku ir Draudėju pagal šių Draudimo taisyklių pagrindu sudarytą laidavimo draudimo sutartį. Trečiuoju asmeniu nelaikomas as- muo, susijęs su draudiku ar draudėju darbo ar civili- niais sutartiniais santykiais.
2 DRAUDIMO OBJEKTAS
2.1. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių, už kurias Draudikas laidavo laida- vimo draudimo sutartimi, neįvykdymu ar netinkamu vykdymu, t.y.
- pagal pasiūlymo laidavimo draudimo sutartį - Drau- dėjo prievolė įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal Užsakovo vykdomo Viešojo pirkimo dokumentų sąly- gas;
- pagal atlikimo, išankstinio apmokėjimo, garantinio laikotarpio laidavimo draudimo sutartis – Draudėjo prievolė įvykdyti savo prisiimtus įsipareigojimus Už- sakovui pagal pasirašytą Sutartį su Užsakovu;
2.2. Draudimo objektu pagal šias Taisykles negali būti:
2.2.1 turtiniai interesai dėl prievolių neįvykdymo arba ne- tinkamo jų vykdymo pagal bet kokios rūšies faktorin- go, lizingo, kredito ar paskolos sutartis;
2.2.2 turtiniai interesai dėl netesybų (baudų, delspinigių), nustatytų Draudėjo ir Užsakovo sudarytoje utartyje ar įstatymuose, išskyrus atvejus, kai laidavimo drau- dimo sutartyje numatyta kitaip;
2.2.3 turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolėmis, už kurių įvykdymą Draudikas nelaidavo Užsakovui iš- duotame laidavimo draudimo rašte.
2.2.4 turtiniai interesai, susiję su pasekmine žala, atsiradu- sia dėl Draudėjo įsipareigojimų nevykdymo arba ne- tinkamo įvykdymo;
2.2.5 turtiniai interesai, susiję su bet kokiomis išlaidomis (nuostoliais), kurių neapima žala, kaip ji apibrėžta šiose Taisyklėse.
3 DRAUDŽIAMIEJI įVYKIAI
3.1 Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta ki- taip, draudžiamasis įvykis pagal pasiūlymo laidavi- mo draudimo sutartį yra tada, kai yra nustatoma ir įrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymo pa- gal Užsakovo vykdomo ir/arba Draudėjo laimėto Vie- šojo pirkimo sąlygas:
5
3.1.1 jeigu Draudėjas atsiima savo pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu, nurodytu Pirkimo dokumentų sąlygose ir/ arba pasiūlyme;
3.1.2 jeigu Draudėjui pasiūloma sudaryti Sutartį pagal lai- mėtą Viešąją pirkimą ir/arba pasiūlymą ir Draudėjas raštu atsisako ją sudaryti arba jos nepasirašo Užsa- kovo nurodytu terminu;
3.1.3 jeigu Draudėjui pasiūloma sudaryti Sutartį pagal lai- mėtą Viešąją pirkimą ir/arba pasiūlymą ir Draudėjas nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu tai buvo numatyta Pirkimo dokumentuose;
3.1.4 jeigu Draudėjas, Užsakovui priėmus jo pasiūlymą, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu nesutinka su pasiūly- mo kainos korektūra, kaip tai numatyta Pirkimo do- kumentų sąlygose.
3.2 Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta ki- taip, draudžiamasis įvykis pagal atlikimo laidavi- mo draudimo sutartį yra tada, kai yra nustatoma ir įrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymo pa- gal su Užsakovu pasirašytos sutarties sąlygas:
3.2.1 Draudėjo atlikti darbai, suteiktos paslaugos, pateik- tos prekės netenkina Sutartyje nustatytų reikalavimų ir Draudėjas atsisako ištaisyti defektus;
3.2.2 Draudėjas dėl savo kaltės praleidžia Sutartyje nusta- tytus prievolių įvykdymo terminus;
3.2.3 Draudėjas neteisėtai atsisako tęsti Sutarties prievolių vykdymą.
3.3 Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta ki- taip, draudžiamasis įvykis pagal išankstinio apmo- kėjimo laidavimo draudimo sutartį yra tada, kai yra nustatoma ir įrodoma Draudėjo sutartinė civili- nė atsakomybė dėl Draudėjo Užsakovui negrąžinto avansinio mokėjimo (kuris buvo gautas pagal Sutartį, sudarytą su Užsakovu), kai jis buvo panaudotas ne pagal Sutartyje numatytą paskirtį.
3.4 Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta ki- taip, draudžiamasis įvykis pagal garantinio laiko- tarpio laidavimo draudimo sutartį yra tada, kai yra nustatoma ir įrodoma Draudėjo sutartinė civilinė atsakomybė dėl Draudėjo neįvykdytų įsipareigojimų Užsakovui per laidavimo draudimo sutartyje nurody- tą garantinį terminą, už kurių įvykdymą pagal pasira- šytą Sutartį yra atsakingas Draudėjas.
3.5 Be 3.1.–3.4. punktuose nurodytų sąlygų, taip pat bū- tina sąlyga įvykiui pripažinti draudžiamuoju yra Už- sakovo reikalavimo mokėti draudimo išmoką patei- kimas Draudikui atitinkamos laidavimo draudimo su- tarties galiojimo laikotarpiu.
4 NEDRAUDŽIAMIEJI įVYKIAI
Nedraudžiamaisiais įvykiais yra laikomi:
4.1 atvejai, kai Draudėjui civilinė atsakomybė netaikoma arba jis yra atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės Užsakovui Lietuvos Respublikos įstatymų (CK 6.253 str.) nustatyta tvarka;
4.2 atvejai, kai Draudėjui nekyla ir/arba nenustatoma ir neįrodoma Draudėjo civilinė atsakomybė dėl Draudė- jo prisiimtų pagal Užsakovo paskelbto ir/arba Drau- dėjo laimėto Viešojo pirkimo ar sudarytos su Užsako- vu Sutarties sąlygas įsipareigojimų, už kuriuos Drau- dikas laidavo laidavimo draudimo sutartimi, neįvyk- dymo;
4.3 visi atvejai, už kuriuos Draudikas neatsako prieš Už- sakovą, o taip pat kiti Draudiko su Draudėju aptarti ir laidavimo draudimo sutartyje numatyti nedraudžia- mieji įvykiai;
4.4 reikalavimai sumokėti Draudėjo su Užsakovu suda- rytoje Sutartyje ar įstatymuose nustatytas netesybas (baudas, delspinigius), palūkanas dėl Draudėjo prie- volių (-ės) neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, jei laidavimo draudimo sutartyje nenustatyta kitaip;
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
4.5 visi šių Taisyklių II dalies „Sutartinių prievolių laidavi- mo draudimo sąlygos“ 3 skyriuje išvardinti draudžia- mieji įvykiai, jeigu juos nusikalstamais veiksmais ar tyčia sąlygojo ar sukėlė Draudėjas ir/arba su Draudė- ju susiję asmenys;
4.6 bet kokie atvejai, kurie neatitinka atitinkamo drau- džiamojo įvykio apibrėžimo ir/arba šių Taisyklių II dalies „Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąly- gos“ 3.5. punkte numatytų (-os) sąlygų (-os);
4.7 Draudėjo civilinės atsakomybės atsiradimas, susijęs su Viešojo pirkimo ar sudarytos su Užsakovu sutar- ties, už kurį (kurią) Draudikas laidavo draudimo su- tartimi, sąlygų papildymais ar pakeitimais, atliktais jau po draudimo sutarties sudarymo;
4.8 bet kokie atvejai, susiję su pasekmine žala, atsiradu- sia dėl Draudėjo įsipareigojimų nevykdymo arba ne- tinkamo įvykdymo;
4.9 įvykiai, kai Draudėjas neįvykdo ar netinkamai vykdo įsipareigojimus, prisiimtus pagal Užsakovo paskelb- to Viešojo pirkimo sąlygas arba su Užsakovu sudary- tą sutartį dėl:
- karo (paskelbto, nepaskelbto), pilietinio karo ar pi- lietinių (masinių) neramumų, nepaprastosios ar karo padėties įvedimo, ginkluoto užpuolimo, revoliucijos, sabotažo, terorizmo;
- branduolinės reakcijos, radioaktyvaus apšvitinimo ar radioaktyvaus užteršimo;
- turto konfiskavimo, arešto ar jo sunaikinimo valsty- bės valdžios institucijų nurodymu;
4.10 šių Taisyklių II dalies „Sutartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos“ 4.9 punkte išvardinti įvykiai, kurie apima ir įvykius, įvykusius už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.
5 DRAUDIMO SUMA
5.1 Draudimo suma yra nustatoma Draudiko ir Draudėjo tarpusavio susitarimu, atsižvelgiant į Užsakovo kelia- mus reikalavimus.
5.2 Draudimo suma nurodoma draudimo liudijime ir lai- davimo draudimo rašte.
5.3 Draudimo suma laidavimo draudimo sutartyje gali būti nurodyta užsienio valiuta, tačiau visi atsiskaity- mai atliekami litais pagal Lietuvos banko oficialų kur- są draudimo išmokos mokėjimo dieną, jeigu nenuro- dyta kitaip.
6 DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKA
6.1 Laidavimo draudimo sutartis laikoma sudaryta ša- lims susitarus, pasirašius laidavimo draudimo sutar- tį ir Draudėjui sumokėjus draudimo įmoką. Laidavi- mo draudimo sutarties sudarymas yra patvirtinamas Draudiko išduodamu draudimo liudijimu (polisu).
6.2 Kartu su pasirašytu, užpildytu Prašymu Draudėjas privalo pateikti Prašyme nurodytus dokumentus bei kitus Draudiko raštu pareikalautus dokumentus drau- dimo rizikai įvertinti, draudimo sutarčiai sudaryti.
6.3 Sudarydamas draudimo sutartį, Draudikas išrašo du draudimo liudijimo egzempliorius, kurių vienas įtei- kiamas Draudėjui, o kitas lieka Draudikui, ir laidavi- mo draudimo raštą, kuris atiduodamas Užsakovui.
6.4 Laidavimo draudimo raštas yra neatskiriama Draudi- mo sutarties sudėtinė dalis.
6.5 Laidavimo draudimo sutartis gali būti pakeista Drau- dikui ir Draudėjui raštiškai susitarus. Jeigu laidavimo draudimo sutarties pakeitimas pakeičia Draudiko įsi- pareigojimų turinį ir/ar jų pobūdį Užsakovui arba yra keičiamas Užsakovui išduotas laidavimo draudimo raštas, laidavimo draudimo sutarties tarp Draudiko ir Draudėjo pakeitimai gali būti atlikti tik Draudėjui pa- teikus Draudikui raštišką Užsakovo sutikimą.
6.6 Jei Draudėjas kreipėsi į Draudiką su prašymu išduoti
6
laidavimo draudimo liudijimo (jo priedų ir/ar susita- rimų) nuorašus, Draudikas privalo išduoti Draudėjui reikalaujamų dokumentų nuorašus už Draudiko nu- statytą mokestį.
6.7 Laidavimo draudimo rašto dublikatas neišduodamas.
6.8 Jeigu draudimo sąlygos, nurodytos Draudimo tai- syklėse, skiriasi nuo laidavimo draudimo sutartyje (draudimo polise ir jo prieduose, laidavimo draudi- mo rašte) nurodytų sąlygų, vadovaujamasi laidavimo draudimo sutartyje nurodytomis sąlygomis.
7 LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTARTIES GALIO- JIMAS. DRAUDIMO SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGOS
7.1 Draudimo sutarties galiojimo pradžia ir pabaiga nu- rodoma kalendorine data draudimo liudijime ir laida- vimo draudimo rašte.
7.2 Laidavimo draudimo sutartis įsigalioja ir draudimo apsauga prasideda nuo draudimo liudijime nurodytos draudimo laikotarpio pradžios, su sąlyga, kad yra su- mokėta visa draudimo įmoka. Draudėjui nesumokė- jus draudimo įmokos, kurios sumokėjimas siejamas su laidavimo draudimo sutarties įsigaliojimu drau- dimo sutartyje nurodytu terminu, draudimo sutartis neįsigalioja nuo laidavimo draudimo sutartyje nuro- dytos įsigaliojimo dienos.
7.3 Kai Draudėjas pavėluotai sumoka draudimo įmoką ar užstatą (jei jį pagal laidavimo draudimo sutartį Drau- dėjas privalo sumokėti), laidavimo draudimo sutartis įsigalioja nuo draudimo įmokos ir užstato (jei jį pagal laidavimo draudimo sutartį Draudėjas privalo sumo- kėti) sumokėjimo momento ir draudimo apsauga yra taikoma tik po draudimo sutarties įsigaliojimo įvyku- siems draudžiamiesiems įvykiams. Taisyklių Bendrųjų sąlygų 4.2 punktas apibrėžia, kokiu atveju Draudimo įmoka laikoma sumokėta.
7.4 Laidavimo draudimo sutartis laikoma pasibaigusia šių Taisyklių Bendrosiose sąlygose nustatytais atvejais bei:
7.4.1 pasibaigus laidavimo draudimo liudijimo ir laidavimo draudimo rašto galiojimo terminui;
7.4.2 suėjus laidavimo draudimo sutarties terminui, jeigu laidavimo draudimo sutartimi buvo užtikrinta būsima prievolė, ir ji iki šio termino pabaigos neatsirado;
7.4.3 Draudėjui įvykdžius visas prievoles, už kurias Drau- dikas laidavo laidavimo draudimo sutartimi, ir Užsa- kovui grąžinus laidavimo rašto originalą arba raštu patvirtinus, kad visos Draudėjo prievolės, už kurias Draudiko buvo laiduota, yra įvykdytos;
7.4.4 laidavimo draudimo sutarties šalims susitarus ir Už- sakovui grąžinus laidavimo rašto originalą arba raštu patvirtinus, kad visos Draudėjo prievolės, už kurias Xxxxxxxx buvo laiduota, yra įvykdytos;
7.5 Be 7.4 punkte nurodytų atvejų, pasiūlymo laidavimo draudimo sutartis yra laikoma pasibaigusia, kai pasi- baigia viešųjų pirkimų procedūra Lietuvos Respubli- kos viešųjų pirkimų įstatyme numatytais pagrindais.
7.6 Laidavimo draudimo sutartis gali būti nutraukta prieš terminą pagal Taisyklių Bendrųjų sąlygų 3.5.3, 3.5.4 ir 5.1.2 punktus tik tuomet, jei su tuo sutinka Užsa- kovas ir raštu informuoja Draudiką, kad neturi ir ne- turės pretenzijų Draudikui pagal jo išduotą laidavimo draudimo raštą arba grąžina laidavimo draudimo raš- tą Draudikui. Draudikui pareikalavus, Draudėjas kar- tu su grąžintu laidavimo rašto originalu turės pateikti Užsakovo raštišką patvirtinimą dėl teisių atsisakymo pagal išduotą laidavimo draudimo raštą.
7.7 Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta ki- taip, draudimo įmoka Draudėjui negrąžinama, jei lai- davimo draudimo sutartis pasibaigia anksčiau joje numatyto termino Taisyklių 7.4 ir 7.5 punktuose nu- matytais pagrindais.
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
8 DRAUDIMO įMOKOS BEI UŽSTATO MOKĖJIMO SĄLYGOS
8.1 Jeigu laidavimo draudimo sutartyje nenumatyta ki- taip, draudimo įmoka už visą sutartyje nustatytą lai- kotarpį turi būti sumokėta pilnai iki sutartyje nustaty- to termino.
8.2 Draudiko ir Draudėjo susitarimu laidavimo draudimo sutartyje gali būti nustatytas užstatas, kurį tokiais pačiais terminais kaip ir draudimo įmoką Draudėjas privalo sumokėti į Draudiko sąskaitą.
8.3 Draudikas įsipareigoja grąžinti užstatą Draudėjui per 10 kalendorinių dienų nuo Draudėjo prašymo grąžinti užstatą gavimo dienos, jei yra įvykdytos išvardintos sąlygos:
- Laidavimo draudimo sutartis yra nutraukta prieš terminą; arba
- jei laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotar- pis yra pasibaigęs ir Užsakovas raštiškai informuo- ja Draudiką, kad visos Draudėjo prievolės, už kurias buvo laiduota, yra įvykdytos; arba
- Užsakovas grąžina originalų laidavimo draudimo raštą Draudikui ir Draudikas nėra gavęs reikalavimo mokėti draudimo išmoką pagal šį laidavimo draudimo raštą; arba
- Laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpis yra pasibaigęs ir Užsakovas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas, nepareiš- kia Draudikui reikalavimo/ieškinio mokėti ir yra gau- tas Draudėjo raštiškas patvirtinimas, kad visos Drau- dėjo prievolės, už kurias buvo laiduota, yra įvykdytos ir nėra aplinkybių žalai pareikšti.
8.4 Jeigu pagal Užsakovo reikalavimą jam buvo moka- mos draudimo išmokos arba yra gautas Užsakovo reikalavimas mokėti draudimo išmoką, Draudikas turi teisę užstato ar jo dalies, kurie atitiktų sumokėtas draudimo išmokas, negrąžinti Draudėjui. Jeigu Užsa- kovo pateikto reikalavimo suma yra mažesnė už už- statą, tai Draudėjui turi būti sugrąžintas skirtumas tarp užstato ir reikalaujamos sumos, įvertinus patir- tus Draudiko nuostolius.
8.5 Jei užstatas nesumokamas arba pavėluotai sumoka- mas, galioja Taisyklių 7.3 punkte nurodytos įmokos nesumokėjimo ar pavėluoto sumokėjimo sąlygos.
8.6 Užstatas mokamas į Draudiko sąskaitą tik negrynai- siais pinigais.
8.7 Draudiko ir Draudėjo susitarimu užstato deponavimo, mokėjimo bei grąžinimo sąlygos gali būti apibrėžtos laidavimo draudimo sutartyje pagal sutartas rašyti- nes individualias sąlygas.
9 DRAUDĖJO, DRAUDIKO IR UŽSAKOVO TEISĖS IR PAREIGOS LAIDAVIMO DRAUDIMO SUTAR- TIES GALIOJIMO METU
9.1 Draudikas laidavimo draudimo sutarties galio- jimo metu turi teisę:
9.1.1 tikrinti Draudėjo pateiktų duomenų tikrumą, teisin- gumą;
9.1.2 susipažinti su Sutarties ar Viešojo pirkimo dokumen- tais, jei yra gautas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
9.1.3 teikti Draudėjui nurodymus dėl žalos sumažinimo ar išvengimo, jei yra gautas Užsakovo reikalavimas atly- ginti žalą;
9.1.4 savarankiškai tirti draudžiamojo įvykio aplinkybes, jei yra gautas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
9.1.5 samdyti atitinkamus vertintojus, ekspertus ir kitus asmenis draudžiamojo įvykio aplinkybėms tirti, jei yra gautas Užsakovo reikalavimas atlyginti žalą;
9.1.6 jei Draudėjui pareiškiamas ieškinys teisme, ne vė- liau kaip per 5 dienas nuo Draudėjo pranešimo apie pareikštą ieškinį gavimo, reikalauti Draudėjo įgalioti
7
Xxxxxxxx xxxxxxxxx asmenis atstovauti Draudėjo inte- resams teisme;
9.2 Draudikas laidavimo draudimo sutarties galio- jimo metu neturi teisės:
9.2.1 išmokėti draudimo išmoką ar atsisakyti ją išmokėti, neįsitikinęs draudžiamojo įvykio buvimu;
9.2.2 atsisakyti išmokėti draudimo išmoką, nepatikrinęs vi- sos jam prieinamos informacijos.
9.3 Draudėjas laidavimo draudimo sutarties galio- jimo metu privalo:
9.3.1 tinkamai vykdyti laidavimo draudimu užtikrintas prie- voles ir draudimo sutarties sąlygas;
9.3.2 suteikti Draudikui jo prašomą informaciją apie laida- vimo draudimu užtikrintos prievolės vykdymą, Draudėjo finansinę būklę;
9.3.3 pasikeitus aplinkybėms, kurios gali turėti ir/ar turi esminės įtakos draudimo rizikos padidėjimui, nedel- siant raštu informuoti Draudiką, net ir tuomet, kai tai įvyksta ne dėl Draudėjo kaltės. Draudimo rizikos padidėjimas ir kiti atvejai, dėl kurių iš esmės keičia-
si draudimo sutarties aplinkybės, yra: - duomenų, in- formacijos (apie Draudėją, Draudėjo veiklą, taip pat apie Draudėjo teisinio statuso pakeitimą, finansi-
nę būklę, laidavimo draudimu užtikrintas prievoles ir t.t.), nurodytos Prašyme pasikeitimas;
- Draudėjo ar Draudėjo veiklos finansiniai ar ūkiniai sunkumai/problemos, susijusios su Draudėjo nega- lėjimu ar kliūtimis vykdyti bet kokius savo prisiimtus įsipareigojimus;
- kiti nenumatyti įvykiai, galintys apsunkinti Draudėjo prievolių įvykdymą;
9.3.4 atsitikus draudžiamajam įvykiui ar įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, imtis visų protingų ir prieinamų priemonių žalai sumažinti.
9.3.5 atsitikus draudžiamajam įvykiui ar įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, raštu apie jį praneš- ti Draudikui ir pateikti Xxxxxxxx reikalaujamus doku- mentus bei su įvykiu susijusią informaciją;
9.3.6 Draudiko reikalavimu įgalioti Xxxxxxxx xxxxxxxxx as- menis atstovauti Draudėjo interesams teisme.
9.4 Užsakovas turi teisę:
9.4.1 laidavimo draudimo sutartyje nustatyta tvarka reika- lauti išmokėti draudimo išmoką;
9.4.2 gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
9.5 Užsakovas privalo:
9.5.1 laidavimo draudimo sutarties sudarymo ir galiojimo metu suteikti Draudikui jo reikalaujamą informaci- ją apie Sutarties vykdymo eigą ir sąlygas, Sutarties vykdymo terminus ir pan.;
9.5.2 Draudėjui įvykdžius Sutartyje ar Pirkimo dokumen- tuose numatytus įsipareigojimus, raštu apie tai infor- muoti Draudiką ir grąžinti jam laidavimo draudimo rašto originalą;
9.5.3 Draudikui atlyginus Draudėjo Užsakovui padarytą žalą, pateikti patvirtinimą, kad Draudikas įvykdė prie- volę ir įgijo regreso teisę. Užsakovas kartu privalo perduoti Draudikui visus Draudėjo įsipareigojimų ne- vykdymą įrodančius dokumentus.
9.5.4 atsitikus draudžiamajam įvykiui ar įvykiui, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, Užsakovas turi imtis jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai su- mažinti bei veiksmų nuostolius galinčioms didinti ir/ ar didinančioms priežastims šalinti, vykdyti Draudiko nurodymus, jei tokie buvo duoti.
9.5.5 pateikti Draudikui visus turimus ir/arba kuriuos jis turi teisę gauti įstatymų ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka dokumentus ir informaciją apie draudžiamo- jo įvykio arba įvykio, kuris gali būti pripažintas drau- džiamuoju, aplinkybes, pasekmes, būtinus nusta- tant draudžiamojo įvykio faktą bei draudimo išmokos dydį.
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
9.6 Užsakovas neprivalo:
9.6.1 Draudėjui neįvykdžius savo įsipareigojimų pagal Su- tartį ar Pirkimo dokumentus, pirmiausia nukreipti iš- ieškojimą į Draudėjo turtą.
9.7 Xxxxx Xxxxxxxx, Draudėjo ir Užsakovo teisės bei par- eigos draudimo sutarties galiojimo metu nustatytos šių Taisyklių Bendrosiose sąlygose.
10 PAPILDOMO DRAUDIMO, DVIGUBO DRAUDI- MO SĄLYGOS
10.1 Draudėjas turi teisę papildomai apdrausti tas pačias prievoles, sudarydamas papildomą (-as) laidavimo draudimo sutartį (-is) dėl tų pačių prievolių įvykdymo su tuo pačiu ar kitu draudiku. Apie tokios (-ių) laida- vimo draudimo sutarties (-čių) sudarymą Draudėjas privalo raštu informuoti raudiką per 10 kalendorinių dienų nuo jos (jų) sudarymo dienos arba prieš suda- rant laidavimo draudimo sutartį pagal šias Taisykles, jei tokia (-ios) papildoma laidavimo draudimo sutar- tis (-ys) jau buvo sudaryta (-os).
10.2 Įvykus draudžiamajam įvykiui ir nustačius, kad dėl tos pačios rizikos Draudėjas yra sudaręs laidavimo draudimo sutartis daugiau nei su vienu draudiku, draudimo išmoka mokama tokia tvarka:
10.2.1 jeigu nuostolio suma yra didesnė už bendrą galiojan- čių laidavimo draudimo sutarčių, sudarytų dėl tų pa- čių Draudėjo prievolių įvykdymo, draudimo sumą, draudimo išmoka, kurią turi išmokėti Draudikas, yra lygi draudimo sumai.
10.2.2 jeigu nuostolio suma yra mažesnė už bendrą galio- jančių laidavimo draudimo sutarčių, sudarytų dėl tų pačių Draudėjo prievolių įvykdymo, draudimo sumą, draudimo išmoka, kurią turi mokėti kiekvienas drau- dikas, apskaičiuojama proporcingai kiekvieno draudi- ko prisiimtai rizikai (draudimo sumai).
11. PRANEšIMŲ APIE įVYKį PATEIKIMO TVARKA
11.1 Teisę reikalauti, kad būtų išmokėta draudimo išmo- ka, turi Užsakovas. Draudikas turi teisę pareikšti Už- sakovo reikalavimui visus atsikirtimus, kuriuos galė- tų reikšti Draudėjas, jei ko kita nenustato laidavimo draudimo sutartis.
11.2 Kreipdamasis į Draudiką dėl draudimo išmokos išmo- kėjimo, Užsakovas privalo pateikti Draudikui šiuos dokumentus ar jų nuorašus:
11.2.1 reikalavimą išmokėti pagal draudimo sutartį priklau- sančią draudimo išmoką, kuriame turi būti nurodyta, kurias Sutarties ar Pirkimo dokumentų sąlygas Drau- dėjas pažeidė ir kuriomis Sutarties ar
Pirkimo dokumentų nuostatomis vadovaujantis turi būti išmokėtos Užsakovui pagal draudimo sutartį pri- klausančios pagrįstos draudimo išmokos;
11.2.2 dokumentus, apibūdinančius laiduojamos (-ų) prie- volės (-ių) neįvykdymo/netinkamo įvykdymo aplinky- bes ir pasekmes;
11.2.3 kitus dokumentus, kuriais pagrindžiamas Užsakovo patirtų tiesioginių nuostolių dydis.
11.3 Jeigu Užsakovas pareiškia ieškinį Draudikui, Draudi- kas privalo informuoti apie tai Draudėją raštu ir pa- traukti jį dalyvauti byloje.
12. ŽALOS IR DRAUDIMO IšMOKŲ NUSTATYMO, APSKAIČIAVIMO IR IšMOKĖJIMO TVARKA
12.1 Žalos dydis nustatomas ir apskaičiuojamas atsižvel- giant į Užsakovo, Draudėjo pateiktus ir Draudiko iš kitų asmenų, įstaigų, įmonių ar organizacijų surink- tus, gautus dokumentus apie draudžiamojo įvykio aplinkybes, pasekmes, o taip pat atsižvelgiant į žalos atlyginimą reguliuojančias teisės normas bei laidavi- mo draudimo sutarties sąlygas.
8
12.2 Gavęs visą informaciją, reikšmingą draudžiamojo įvy- kio fakto, aplinkybių, pasekmių bei draudimo išmo- kos dydžio nustatymui, Draudikas privalo ne vėliau kaip per 30 dienų išmokėti draudimo išmoką.
12.3 Draudimo išmoka mokama Užsakovui laidavimo draudimo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, nu- stačius draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pase- kmes ir draudimo išmokos dydį.
12.4 Maksimali draudimo išmoka negali viršyti draudimo sumos.
12.5 Gavus reikalavimą mokėti draudimo išmoką pagal išduotą Užsakovui pirmo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą (jei yra išduotas tokios rūšies laidavi- mo raštas), Draudikas gali atsisakyti mokėti draudi- mo išmoką tik tuo atveju, jeigu reikalavimas yra pa- remtas aiškia apgaule. Reikalavime mokėti Užsako- vas privalo nurodyti, kurią iš Sutarties/Pirkimo doku- mentų sąlygų Draudėjas pažeidė ir kurių Sutarties/ Pirkimo dokumentų sąlygų Draudėjas neįvykdė ar jas įvykdė netinkamai. Draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką pagal pirmo pareikalavimo laidavimo raštą, turi teisę raštu pareikalauti iš Užsakovo pateikti do- kumentus, patvirtinančius, kad Draudėjas neįvykdė ar netinkamai įvykdė Sutarties ar Pirkimo dokumen- tų prievoles. Paaiškėjus, kad nepagrįstai pagal Užsa- kovo reikalavimą buvo sumokėta draudimo išmoka, Draudikas turi teisę kreiptis į Užsakovą dėl išmokos sugrąžinimo arba kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka. Šis punktas netaikomas ne pirmojo pareikala- vimo (įprastiniams) laidavimo draudimo raštams.
12.6 Jei yra nustatoma, kad dėl nuostolių atsiradimo Už- sakovui yra kaltas ir Užsakovas ir/ar tretieji asmenys, tai draudimo išmoka mažinama proporcingai Užsako- vo ir/ar trečiųjų asmenų, už kurių prievolių įvykdymą Draudėjas, remiantis Sutarties/teisės aktų nuostato- mis, neatsako, kaltei.
12.7 Jei draudimo išmoka nėra išmokėta per 30 dienų nuo tos dienos, kai gaunama visa informacija, reikšminga nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pa- sekmes ir draudimo išmokos dydį, Draudikas priva- lo raštu išsamiai ir motyvuotai informuoti Draudėją ir Užsakovą apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą.
12.8 Draudikas turi teisę atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos mokėjimo ar nemokėjimo priėmimą:
12.8.1 iki Užsakovas pateiks draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes, pasekmes ir nuostolio dydį pagrindžian- čius dokumentus (išskyrus atvejį, kai Užsakovas pa- reiškia reikalavimą mokėti draudimo išmoką pagal pirmojo pareikalavimo laidavimo draudimo raštą);
12.8.2 iki ikiteisminio tyrimo, teisminio proceso, susijusio su draudžiamuoju įvykiu, pabaigos.
12.9 Išmokėjęs Xxxxxxxxx draudimo išmoką už neįvykdy- tą Draudėjo prievolę, Draudikas perima atgręžtinio reikalavimo teisę dėl išmokėtų sumų į Draudėją. Už- sakovas privalo pateikti Draudikui visus dokumentus, reikalingus atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisei pagrįsti.
12.10 Draudikui išmokėjus draudimo išmoką Užsakovui už neįvykdytą Draudėjo prievolę, už kurią buvo laiduo- ta, Draudėjas įsipareigoja neginčo tvarka per 5 dar- bo dienas nuo Draudiko pirmo raštiško pareikalavimo gavimo grąžinti sumokėtos draudimo išmokos dydžio pinigų sumą Draudikui.
12.11 Pavėlavęs atsiskaityti su Draudiku, Draudėjas priva- lo sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo nesu- mokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspi-
UAB DK „PZU Lietuva“ Valdybos pirmininkas Xxxxxx Xxxxxxx
SUTARTINIŲ PRIEVOLIŲ LAIDAVIMO DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 036
nigių sumokėjimas neatleidžia Draudėjo nuo parei- gos grąžinti skolą. Draudėjo likvidavimo, reorganiza- vimo atveju jo įsipareigojimai pagal laidavimo drau- dimo sutartį pereina Draudėjo teisių ir pareigų perė- mėjui.
12.12 Draudikui išmokėjus draudimo išmoką už neįvykdy- tą Draudėjo prievolę, Draudikas turi teisę papildomai reikalauti iš Draudėjo atlyginti visus su laidavimu (ža- los administravimu) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/išlaidas.
12.13 Jei įvykis yra draudžiamasis, o laidavimo draudimo sutarties šalys ir Užsakovas nesutaria dėl draudimo išmokos dydžio, Užsakovo pageidavimu Draudikas privalo išmokėti sumą, lygią šalių neginčijamai drau- dimo išmokai, jei tikslus žalos dydžio nustatymas už- sitęsia ilgiau kaip 3 mėnesius.
12.14 Tais atvejais, kai dalį nuostolių Užsakovui atlygina Draudėjas, draudimo išmoka negali būti didesnė nei skirtumas tarp nustatytos žalos ir Draudėjo atlygin- tos sumos.
12.15 Kai Draudikas išmoka draudimo išmoką, lygią drau- dimo sumos daliai, Draudiko prievolė lieka galioti iki laidavimo draudimo sutarties termino pabaigos liku- siai draudimo sumos daliai.
13. DRAUDIMO IšMOKOS MAŽINIMO IR NEMO- KĖJIMO ATVEJAI
13.1 Draudimo išmoka gali būti mažinama:
13.1.1 jei Užsakovui Draudėjas dalinai atlygino nuostolius. Tokiu atveju išmoka mažinama ta pinigų suma, kuria Draudėjas pats atlygino nuostolius Užsakovui;
13.1.2 jei Draudėjas neatlieka arba netinkamai atlieka bent vieną iš jo pareigų, numatytų Taisyklių II dalies „Su- tartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos“ 9.3.2.
– 9.3.5 punktuose;
13.1.3 jei Draudėjas arba su juo susiję asmenys nesiėmė visų prieinamų protingų priemonių nuostoliams su- mažinti ar išvengti.
13.1.4 jei Užsakovas neatlieka arba netinkamai atlieka bent vieną iš jo pareigų, numatytų Taisyklių II dalies „Su- tartinių prievolių laidavimo draudimo sąlygos“ 9.5.1,
9.5.4. ar 9.5.5. punktuose.
13.2 Draudimo išmoka yra nemokama:
13.2.1 jei Draudėjas arba su juo susiję asmenys sąmoningai nesiėmė visų prieinamų protingų priemonių nuosto- liams sumažinti ar išvengti.
13.2.2 jei Užsakovas atsisakė savo reikalavimo teisės Xxxxxx- xxx;
13.2.3 jei laidavimo draudimo sutartis sudaryta po įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, arba po draudžiamojo įvykio;
13.2.4 jei Draudėjas arba su Draudėju susiję asmenys, arba Užsakovas nuostolį sukėlė tyčia arba bandė suklai- dinti Draudiką, pateikdamas neteisingus duomenis, klastodamas dokumentus, neteisėtai padidindamas nuostolio dydį;
13.2.5 jei Užsakovui Draudėjas visiškai atlygino nuostolius;
13.2.6 kitais laidavimo draudimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais.
13.2.7 Draudikas privalo įrodyti aplinkybes, atleidžiančias jį nuo draudimo išmokos išmokėjimo ar suteikian-
čias teisę sumažinti draudimo išmoką. Atsisakydamas mokėti draudimo išmoką ar ją sumažindamas, Drau- dikas privalo pateikti Užsakovui ir Draudėjui išsamų ir motyvuotą paaiškinimąapie tokio sprendimo priežas- tis.
9